38
www.voscctp.fr 1/38 CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés BF-42 – CCTP Revêtements de sol stratifiés 1. GENERALITES .................................................................................... 2 1.1 Etendue des travaux ..........................................................................................2 1.1.1 Travaux à réaliser........................................................................................2 1.1.2 Prestations à la charge du présent Lot...............................................................3 1.2 Obligations de l’entrepreneur...............................................................................3 1.2.1 Responsabilité de l’entrepreneur .....................................................................3 1.2.2 Prix du marché ...........................................................................................4 1.2.3 Pièces à fournir par l’entrepreneur ..................................................................4 1.2.4 Obligation de résultat ...................................................................................4 1.2.5 Entretien ..................................................................................................4 1.3 Spécifications et prescriptions générales .................................................................4 1.3.1 Contrôle et réception des matériaux sur chantier .................................................4 1.3.2 Liaisons entre les corps d’état ........................................................................5 1.3.3 Performances acoustiques des revêtements de sol intérieurs ...................................5 1.3.4 Classement UPEC ........................................................................................6 1.3.5 Classification des revêtements de sol stratifiés ....................................................6 1.3.6 Contrôle et réception des matériaux sur chantier .................................................7 1.3.7 Choix des matériaux .....................................................................................7 1.3.8 Echantillons ...............................................................................................7 1.3.9 Choix des teintes et/ou décors ........................................................................7 1.3.10 Protection des ouvrages accessoires métalliques ...............................................7 1.3.11 Réaction au feu des revêtements ..................................................................7 1.3.12 Supports livres au présent Lot ......................................................................8 1.3.13 Supports aux liants hydrauliques à réaliser par le présent Lot ...............................9 1.3.14 Travaux préparatoires ................................................................................9 1.3.15 Sous-couches ...........................................................................................9 1.3.16 Caractéristiques des revêtements finis ...........................................................9 1.3.17 Dispositions après pose : Température - Hygrométrie ....................................... 10 1.3.18 Nettoyage et protection des revêtements finis................................................ 10 1.3.19 Local ou locaux de stockage ...................................................................... 10 1.4 Prescriptions concernant la mise en œuvre ............................................................ 11 1.4.1 Etat du chantier ........................................................................................ 11 1.4.2 Pose des revêtements de sol stratifiés ............................................................. 11 1.4.3 Prescriptions diverses concernant la mise en œuvre des revêtements de sol stratifiés .. 12 1.5 Prescriptions concernant les produits et les matériaux .............................................. 13 1.5.1 Réglementation européenne - Marquage CE ...................................................... 13 1.5.2 Produits et procédés innovants...................................................................... 14 1.5.3 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits en général .......................... 14 1.5.4 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits essentiels à mettre en œuvre .. 14 1.5.5 Spécifications particulières concernant les autres matériaux et produits .................. 17 1.5.6 Marquage des produits à la livraison ............................................................... 17 1.6 Documents de référence contractuels ................................................................... 18 1.6.1 Généralités .............................................................................................. 18 1.6.2 DTU et normes DTU.................................................................................... 18 1.6.3 Normes ................................................................................................... 18 1.6.4 Réglementation thermique........................................................................... 18 1.6.5 Procédés et produits de techniques non courantes .............................................. 20 1.6.6 Règles professionnelles ............................................................................... 20 1.6.7 Documents RAGE (Règles de l’Art Grenelle de l'Environnement 2012) ....................... 20 1.6.8 Réglementations concernant les matériaux et produits ........................................ 21

BF-42 – CCTP Revêtements de sol stratifiésvoscctp.fr/wp-content/uploads/media-iet/20-CRYPTES/voscctp-BF-42... · 2/38 CCTP Revêtements de sol stratifiés _____ _____ v1.00 voscctp.fr

Embed Size (px)

Citation preview

www.voscctp.fr 1/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

BF-42 – CCTP Revêtements de sol stratifiés

1. GENERALITES .................................................................................... 2 1.1 Etendue des travaux ..........................................................................................2

1.1.1 Travaux à réaliser........................................................................................2 1.1.2 Prestations à la charge du présent Lot...............................................................3

1.2 Obligations de l’entrepreneur...............................................................................3 1.2.1 Responsabilité de l’entrepreneur .....................................................................3 1.2.2 Prix du marché ...........................................................................................4 1.2.3 Pièces à fournir par l’entrepreneur ..................................................................4 1.2.4 Obligation de résultat...................................................................................4 1.2.5 Entretien ..................................................................................................4

1.3 Spécifications et prescriptions générales .................................................................4 1.3.1 Contrôle et réception des matériaux sur chantier.................................................4 1.3.2 Liaisons entre les corps d’état ........................................................................5 1.3.3 Performances acoustiques des revêtements de sol intérieurs ...................................5 1.3.4 Classement UPEC ........................................................................................6 1.3.5 Classification des revêtements de sol stratifiés....................................................6 1.3.6 Contrôle et réception des matériaux sur chantier.................................................7 1.3.7 Choix des matériaux.....................................................................................7 1.3.8 Echantillons ...............................................................................................7 1.3.9 Choix des teintes et/ou décors........................................................................7 1.3.10 Protection des ouvrages accessoires métalliques ...............................................7 1.3.11 Réaction au feu des revêtements ..................................................................7 1.3.12 Supports livres au présent Lot ......................................................................8 1.3.13 Supports aux liants hydrauliques à réaliser par le présent Lot ...............................9 1.3.14 Travaux préparatoires................................................................................9 1.3.15 Sous-couches...........................................................................................9 1.3.16 Caractéristiques des revêtements finis ...........................................................9 1.3.17 Dispositions après pose : Température - Hygrométrie ....................................... 10 1.3.18 Nettoyage et protection des revêtements finis................................................ 10 1.3.19 Local ou locaux de stockage ...................................................................... 10

1.4 Prescriptions concernant la mise en œuvre ............................................................ 11 1.4.1 Etat du chantier........................................................................................ 11 1.4.2 Pose des revêtements de sol stratifiés............................................................. 11 1.4.3 Prescriptions diverses concernant la mise en œuvre des revêtements de sol stratifiés .. 12

1.5 Prescriptions concernant les produits et les matériaux .............................................. 13 1.5.1 Réglementation européenne - Marquage CE ...................................................... 13 1.5.2 Produits et procédés innovants...................................................................... 14 1.5.3 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits en général .......................... 14 1.5.4 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits essentiels à mettre en œuvre .. 14 1.5.5 Spécifications particulières concernant les autres matériaux et produits .................. 17 1.5.6 Marquage des produits à la livraison ............................................................... 17

1.6 Documents de référence contractuels................................................................... 18 1.6.1 Généralités.............................................................................................. 18 1.6.2 DTU et normes DTU.................................................................................... 18 1.6.3 Normes................................................................................................... 18 1.6.4 Réglementation thermique........................................................................... 18 1.6.5 Procédés et produits de techniques non courantes.............................................. 20 1.6.6 Règles professionnelles ............................................................................... 20 1.6.7 Documents RAGE (Règles de l’Art Grenelle de l'Environnement 2012)....................... 20 1.6.8 Réglementations concernant les matériaux et produits ........................................ 21

www.voscctp.fr 2/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.6.9 Réglementation sécurité incendie .................................................................. 21 1.6.10 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier....... 21 1.6.11 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier ........................ 21

2. TRAVAUX PREPARATOIRES ...................................................................23 2.1 Enduit de lissage - Préparation du support ............................................................. 23

2.1.1 Préparation du support constitué par une chape anhydrite.................................... 23 2.1.2 Enduit de lissage ....................................................................................... 23

3. SOUS-COUCHES RESILIENTES SOUS PARQUETS COLLES.................................23 3.1 Sous-couches en plaques ................................................................................... 23

3.1.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège ....................................................... 23 3.2 Sous-couches en lés ......................................................................................... 24

3.2.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants .................................................. 24

4. SUPPORTS A REALISER PAR LE PRESENT LOT ............................................25 4.1 Chapes aux liants hydrauliques ........................................................................... 25

4.1.1 Chape ciment rapportée.............................................................................. 25 4.1.2 Armatures dans chape #(kg) ......................................................................... 25 4.1.3 Chape à prise rapide aux liants hydrauliques..................................................... 25 4.1.4 Chape liquide autolissante ........................................................................... 26

4.2 Chapes à l’anhydrite........................................................................................ 26 4.2.1 Chape à l’anhydrite ................................................................................... 26

4.3 Chapes flottantes............................................................................................ 27 4.3.1 Chape flottante sur isolant en panneaux rigides pour isolation acoustique................. 27 4.3.2 Chape flottante sur isolant en nappe souple, pour isolation acoustique .................... 28

5. REVETEMENTS DE SOL STRATIFIES .........................................................29 5.1 Revêtements de sol stratifiés direct (DPL) en pose flottante classique ........................... 29 5.2 Revêtements de sol stratifiés direct (DPL) en pose flottante - procédé sans colle ............. 31 5.3 Revêtements de sol stratifiés en plaque de fibres haute densité (HDF) en pose flottante classique............................................................................................................... 32 5.4 Revêtements de sol stratifiés en plaque de fibres haute densité (HDF) en pose flottante - Procédé sans colle ................................................................................................... 33 5.5 Revêtements de sol en stratifié haute pression (HPL) en pose flottante classique ............. 35 5.6 Revêtements de sol en stratifié haute pression (HPL) en pose flottante - Procédé sans colle 36 5.7 Ouvrages accessoires et de finition pour revêtements de sol stratifiés ........................... 38

5.7.1 Plinthes .................................................................................................. 38 5.7.2 Frises décoratives...................................................................................... 38 5.7.3 Profilés de finition en aluminium ................................................................... 38

______________________________________________________________________________________

1. GENERALITES

1.1 Etendue des travaux

1.1.1 Travaux à réaliser

Les travaux à réaliser par le présent Lot sont xxxxxx les suivants : xxxxxx

www.voscctp.fr 3/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.1.2 Prestations à la charge du présent Lot

Les xxxxxx à la charge de la présente xxxxxx dans le cadre de son marché xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx la mise en place, la xxxxxx et le repli en fin de travaux des xxxxxx de chantier ; - la xxxxxx le xxxxxx et la mise en œuvre de tous les xxxxxx produits et xxxxxx de xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; - tous agrès ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx à xxxxxx des travaux ; - la xxxxxx de l’état des supports en présence du maître d’œuvre et de xxxxxx ayant réalisé les supports ; - le balayage des supports et xxxxxx des déchets ; - la xxxxxx et xxxxxx de l’enduit de lissage ; - le ou les plans xxxxxx et de xxxxxx le cas échéant ; - la xxxxxx et la pose des xxxxxx tels que bandes de seuils, xxxxxx d’arrêt de xxxxxx etc. - la xxxxxx et la pose de plinthes ; - la xxxxxx et pose des xxxxxx de xxxxxx ; - la xxxxxx et la mise en place des défoncés pour xxxxxx ou xxxxxx ; - la xxxxxx et la pose des arrêts ou butoirs de portes ; - le balayage et/ou le xxxxxx des ouvrages lors de la xxxxxx et la xxxxxx pour faire xxxxxx les taches de colle ou autres ; - la xxxxxx des ouvrages jusqu’à la xxxxxx ; - xxxxxx des plans xxxxxx dans le cas où ils sont à la charge de xxxxxx selon le Cahier des clauses xxxxxx xxxxxx (CCAP) ; - la xxxxxx des ouvrages des autres corps d’état pouvant être xxxxxx ou salis par les travaux du présent Lot ; - la main d’œuvre et les xxxxxx xxxxxx pour toutes les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc.. des ouvrages en fin de travaux et après xxxxxx ; - la mise à jour ou xxxxxx de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l’ouvrage à la réception des travaux ; - la xxxxxx de xxxxxx dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; - et tous les autres frais et xxxxxx même non énumérés xxxxxx mais xxxxxx à la xxxxxx parfaite et complète des travaux ; - les xxxxxx du chantier en cours et en fin de travaux ; - le xxxxxx et la sortie des déchets et xxxxxx ; - le tri sélectif des xxxxxx et déchets et xxxxxx hors du xxxxxx dans le respect de la xxxxxx en vigueur.

1.2 Obligations de l’entrepreneur

1.2.1 Responsabilité de l’entrepreneur

xxxxxx restera toujours xxxxxx des xxxxxx et produits qu’il met en œuvre. Il lui xxxxxx de choisir les xxxxxx et produits les mieux adaptés aux xxxxxx critères imposés par les xxxxxx de xxxxxx dont xxxxxx : - xxxxxx à la xxxxxx ; - xxxxxx exigées ; - respect de la norme NF EN 13329 - nature et type de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx de xxxxxx ; - xxxxxx xxxxxx xxxxxx pour le chantier ; - xxxxxx des xxxxxx entre eux. Pour les matériaux et produits proposés par le maître d’œuvre, l’entrepreneur sera contractuellement tenu de s’assurer qu’ils répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux. Dans le cas xxxxxx il fera par écrit les xxxxxx qu’il jugera utiles au maître d’œuvre. Le maître d'œuvre prendra alors toutes xxxxxx à ce sujet.

www.voscctp.fr 4/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.2.2 Prix du marché

Les prix du marché xxxxxx xxxxxx : - la xxxxxx des ouvrages jusqu’à la xxxxxx ; - xxxxxx des plans xxxxxx dans le cas où ils sont à la charge de xxxxxx selon le Cahier des clauses xxxxxx xxxxxx ; - si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx des ouvrages des autres corps d’état pouvant être xxxxxx ou salis par les travaux du présent Lot ; - la main d’œuvre et les xxxxxx xxxxxx pour toutes les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc. de ses xxxxxx en fin de travaux et après xxxxxx ; - si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx de xxxxxx dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; - et tous les autres frais et xxxxxx même non énumérés xxxxxx mais xxxxxx à la xxxxxx parfaite et complète des travaux, ainsi que les travaux suivants : - les xxxxxx du chantier en cours et en fin de travaux, - le xxxxxx et la sortie des déchets et xxxxxx - le tri sélectif des xxxxxx et déchets et xxxxxx hors du xxxxxx dans le respect de la xxxxxx en vigueur,

1.2.3 Pièces à fournir par l’entrepreneur

A l’appui de leur offre, les xxxxxx devront fournir les pièces xxxxxx en un ou deux xxxxxx : - un devis xxxxxx détaillé avec les xxxxxx et les prix xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx postes du présent CCTP ; - un xxxxxx détaillé avec la xxxxxx dans le cas de xxxxxx de xxxxxx de sol xxxxxx de ceux xxxxxx au présent CCTP, xxxxxx : - leur xxxxxx UPEC et leur xxxxxx selon Norme norme NF EN 13329, - leur xxxxxx de réaction au feu, - leur indice xxxxxx dBW ; - copie des Avis xxxxxx - xxxxxx - etc. et toutes les autres pièces que xxxxxx jugera utile pour la bonne xxxxxx de son offre.

1.2.4 Obligation de résultat

Dans le cadre xxxxxx de son marché, xxxxxx sera soumis à une xxxxxx de résultat : il devra livrer au maître xxxxxx xxxxxx des ouvrages en complet et parfait état de finition en xxxxxx avec la xxxxxx et les xxxxxx du présent xxxxxx et il devra toutes les xxxxxx et xxxxxx xxxxxx quelles qu’elles soient pour obtenir ce xxxxxx

1.2.5 Entretien

En fin de travaux, dans le cadre du Dossier des ouvrages xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx remettre : - la notice xxxxxx ; - la liste des produits xxxxxx du commerce xxxxxx pour chaque type de xxxxxx de sol posé.

1.3 Spécifications et prescriptions générales

1.3.1 Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx et des xxxxxx sur chantier avant mise en œuvre. Pour les produits et les xxxxxx relevant d’un Avis xxxxxx d’une xxxxxx NF ou d’une xxxxxx le contrôle se bornera à la xxxxxx du marquage et au contrôle de l’aspect et de xxxxxx des xxxxxx En ce qui concerne les autres xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx leur xxxxxx Dans le cas xxxxxx le maître d'œuvre pourra faire réaliser des xxxxxx et des essais par un xxxxxx de son choix, aux frais de xxxxxx

www.voscctp.fr 5/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Les xxxxxx de xxxxxx et le cas échéant les essais, se feront dans les xxxxxx définies au chapitre « Documents de référence contractuels ». Tous les xxxxxx xxxxxx et ceux non xxxxxx le cas échéant, seront xxxxxx xxxxxx

1.3.2 Liaisons entre les corps d’état

A. xxxxxx La liaison entre les xxxxxx xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx du projet devra être parfaite et xxxxxx avant et pendant xxxxxx des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les xxxxxx : - chaque xxxxxx xxxxxx au maître d'œuvre, en temps voulu, toutes les xxxxxx utiles qu'il jugera xxxxxx à la bonne xxxxxx de ses xxxxxx ; - chaque xxxxxx se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin xxxxxx tous les xxxxxx qui lui sont xxxxxx ; - chaque xxxxxx devra xxxxxx en bonne xxxxxx avec les autres xxxxxx xxxxxx sur le xxxxxx dans le cadre de la xxxxxx xxxxxx ; - tous les xxxxxx seront tenus de prendre toutes les xxxxxx utiles pour assurer xxxxxx de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. A aucun moment durant le xxxxxx xxxxxx ne pourra se xxxxxx d'un manque de xxxxxx pour ne pas xxxxxx des xxxxxx lui xxxxxx ou ne pas fournir des xxxxxx ou des plans ou dessins, xxxxxx aux autres corps d'état pour la xxxxxx de leurs travaux. xxxxxx du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le xxxxxx tous les plans xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx xxxxxx les xxxxxx ayant une xxxxxx sur les autres corps d’état. En cas xxxxxx de retard de xxxxxx des xxxxxx ou xxxxxx cet xxxxxx aura à xxxxxx toutes les xxxxxx qui en xxxxxx tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d’état. En tout état de cause, xxxxxx du présent marché ne pourra en aucun cas se xxxxxx ensuite de manques de xxxxxx ou autres manques de xxxxxx pour réclamer un xxxxxx au prix de son marché. B. xxxxxx avant et pendant les travaux

Au cours de la période de xxxxxx xxxxxx du présent Lot devra : - remettre à xxxxxx de gros œuvre, par xxxxxx du maître d'œuvre, toutes les xxxxxx xxxxxx à l'état de xxxxxx à la xxxxxx etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ; - remettre aux autres xxxxxx xxxxxx toujours par xxxxxx du maître d'œuvre, tous les xxxxxx et éléments xxxxxx pour guider lesdites xxxxxx dans la xxxxxx ou xxxxxx des ouvrages pouvant avoir une xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent Lot. En xxxxxx aux xxxxxx des DTU xxxxxx sera tenu : - de xxxxxx auprès du maître d'œuvre des xxxxxx xxxxxx xxxxxx pouvant découler des xxxxxx xxxxxx des locaux et pouvant avoir une xxxxxx sur ses travaux ; - de prendre contact en temps opportun avec les xxxxxx des autres corps d'état, afin de prendre xxxxxx toutes les xxxxxx pour assurer une parfaite xxxxxx de leurs travaux xxxxxx

1.3.3 Performances acoustiques des revêtements de sol intérieurs

La xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un xxxxxx de sol est xxxxxx des bruits xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux bruits de chocs apportée par la pose d’un xxxxxx de sol posé sur un plancher nu xxxxxx est définie par le terme ∆L exprimé en dB

www.voscctp.fr 6/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

xxxxxx xxxxxx xxxxxx Pour les xxxxxx xxxxxx la valeur exigée pour xxxxxx xxxxxx des xxxxxx entre xxxxxx pour les pièces xxxxxx est définie par des xxxxxx xxxxxx xxxxxx ne pourra mettre en œuvre que des xxxxxx de sol xxxxxx de xxxxxx ces xxxxxx Dans le cas où le maître d’œuvre aurait prescrit un xxxxxx de sol ne xxxxxx pas de xxxxxx à ces xxxxxx xxxxxx en fera part, par écrit, au maître d’œuvre en temps voulu.

1.3.4 Classement UPEC

Les xxxxxx de sols xxxxxx devront être adaptés au type et à xxxxxx des locaux dans lesquels ils sont à poser, selon le xxxxxx UPEC. Ce xxxxxx UPEC concerne les xxxxxx de sol xxxxxx xxxxxx destinés à la xxxxxx des xxxxxx et à leur séjour dans les xxxxxx : - xxxxxx ; - xxxxxx ; - xxxxxx ; - xxxxxx ; - xxxxxx ; - xxxxxx ; ainsi que des xxxxxx xxxxxx Le xxxxxx ne xxxxxx pas aux locaux suivants : - locaux sportifs ; - locaux xxxxxx ; ainsi qu’aux autres locaux dans lesquels xxxxxx des xxxxxx autres que la xxxxxx ni aux locaux dans lesquels les facteurs de xxxxxx sont autres que ceux xxxxxx au trafic pédestre et aux xxxxxx humaines xxxxxx xxxxxx ne pourra poser qu’un xxxxxx xxxxxx à xxxxxx suivante : - pour chaque lettre de xxxxxx le xxxxxx de sol devra avoir un indice au moins égal à celui du local xxxxxx

1.3.5 Classification des revêtements de sol stratifiés

La norme NF EN 13329 a xxxxxx une xxxxxx des xxxxxx de sol xxxxxx selon leur aptitude aux xxxxxx niveaux xxxxxx Ces classes xxxxxx sur la xxxxxx des locaux xxxxxx ou xxxxxx et xxxxxx de leur trafic. Cette xxxxxx est la suivante : Usage xxxxxx : - usage modéré : classe 21 - usage général : classe 22 - usage élevé : classe 23 Usage xxxxxx : - usage modéré : classe 31 - usage général : classe 32 - usage élevé : classe 33 xxxxxx ne pourra poser dans un local qu’un xxxxxx de sol xxxxxx dont le xxxxxx xxxxxx au moins au niveau xxxxxx du local.

www.voscctp.fr 7/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.3.6 Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à des xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx et des xxxxxx sur chantier avant mise en œuvre. Pour les xxxxxx xxxxxx aux normes ou relevant d’un Avis xxxxxx d’une xxxxxx NF ou d’une xxxxxx le contrôle se bornera à la xxxxxx du xxxxxx et au contrôle de l’aspect et de xxxxxx des xxxxxx En ce qui concerne les autres xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx leur xxxxxx Dans le cas xxxxxx le maître d’œuvre pourra faire réaliser des essais par un xxxxxx de son choix, aux frais de xxxxxx Les xxxxxx de xxxxxx et le cas échéant les essais, se feront dans les xxxxxx définies aux « Documents contractuels » cités en tête du présent document. Tous les xxxxxx xxxxxx et ceux non xxxxxx le cas échéant, seront xxxxxx xxxxxx

1.3.7 Choix des matériaux

Selon le cas, le choix des produits à mettre en œuvre est du ressort du maître d’œuvre, ou à proposer par xxxxxx A. Matériau défini par le maître d’œuvre par une marque xxxxxx désignée « ou équivalent » xxxxxx aura la faculté de proposer au maître d’œuvre un matériau d’une autre marque en xxxxxx la preuve que ce matériau est xxxxxx B. Matériau à proposer par xxxxxx xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître d’œuvre les xxxxxx en fonction du résultat xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx le résultat exigé.

1.3.8 Echantillons

Avant toute xxxxxx xxxxxx devra fournir les xxxxxx de toutes les xxxxxx qu’il envisage de mettre en œuvre.

1.3.9 Choix des teintes et/ou décors

Les teintes et/ou les décors seront au choix du maître d’œuvre dans la gamme du xxxxxx pour la xxxxxx du matériau xxxxxx

1.3.10 Protection des ouvrages accessoires métalliques

Selon xxxxxx xxxxxx au présent xxxxxx tous les ouvrages xxxxxx en métal ferreux, xxxxxx sont acceptés par le maître d’œuvre, seront traités contre la xxxxxx selon le cas par : - xxxxxx zinc, xxxxxx 40 microns après décapage au jet de corindon ; - xxxxxx nominale du xxxxxx par face 300 g par mètre carré.

1.3.11 Réaction au feu des revêtements

Les xxxxxx xxxxxx des produits et des xxxxxx xxxxxx devront toujours xxxxxx xxxxxx de leur réaction au feu, attestée par un PV d’essai. Les xxxxxx au feu des produits et des xxxxxx devront toujours répondre aux xxxxxx de la xxxxxx de sécurité contre xxxxxx selon le type de locaux xxxxxx

www.voscctp.fr 8/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Le maître d’œuvre a tenu compte de ces xxxxxx dans les xxxxxx xxxxxx du marché OU

Il xxxxxx à xxxxxx de vérifier que les xxxxxx qu’il envisage de mettre en œuvre xxxxxx bien aux xxxxxx de la xxxxxx sécurité contre xxxxxx du local xxxxxx En tout état de cause, il incombe à xxxxxx et à son xxxxxx xxxxxx la preuve du xxxxxx au feu du produit et du matériau xxxxxx

1.3.12 Supports livres au présent Lot

A. Nature du support Les supports livrés à xxxxxx du présent Lot pour la mise en œuvre des xxxxxx de sols xxxxxx sont les suivants : - béton brut

OU - béton surfacé à parement courant

OU - béton surfacé à parement soigné

OU - béton à chape xxxxxx

OU - chape xxxxxx : chape simple / chape xxxxxx

OU - à base de bois ou de panneaux dérivés du bois. Ces supports seront livrés au présent Lot, xxxxxx aux normes et/ou DTU qui les xxxxxx B. Etat de surface et xxxxxx de planéité des supports Selon les normes et/ou DTU qui leur sont xxxxxx les xxxxxx de planéité et l’état de surface des supports livrés devront être ceux définis par le NF DTU 51.2 Pour les supports à base de bois ou de panneaux dérivés du bois, les xxxxxx de planéité et de xxxxxx ainsi que l’état de surface, sont précisés au NF DTU 51.3 C. Degré xxxxxx des supports Les supports en béton ou mortier ne doivent pas, au moment de la pose des xxxxxx de sol xxxxxx xxxxxx une humidité excédent 3 % de la masse sèche. Pour les supports autres relevant de l’Avis xxxxxx les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx sont xxxxxx sur l’Avis xxxxxx D. xxxxxx des supports xxxxxx du présent Lot devra procéder à la xxxxxx des supports devant recevoir les xxxxxx Pour cette xxxxxx xxxxxx du présent Lot xxxxxx que les supports xxxxxx bien aux xxxxxx des DTU, Règles xxxxxx et normes qui leur sont xxxxxx Les xxxxxx devant être xxxxxx seront celles définies xxxxxx Pour les supports en chape xxxxxx xxxxxx du présent Lot devra xxxxxx que xxxxxx ayant réalisé cette chape a bien enlevé la xxxxxx de surface par tous moyens à sa xxxxxx cette xxxxxx de surface, même xxxxxx dure, ne pouvant en aucun cas rester en place. Cette xxxxxx sera faite en présence du maître d’œuvre, de xxxxxx ayant réalisé les supports et de xxxxxx du présent Lot.

www.voscctp.fr 9/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

E. Supports non xxxxxx En cas de supports ou parties de supports non xxxxxx xxxxxx du présent Lot fera, par écrit au maître d’œuvre, ses réserves et xxxxxx avec xxxxxx à l’appui. Il xxxxxx alors au maître d’œuvre de prendre toutes xxxxxx en vue de xxxxxx des supports xxxxxx Le maître d’œuvre pourra être amené à xxxxxx des travaux xxxxxx xxxxxx Selon leur nature, ces travaux xxxxxx seront xxxxxx soit par le Lot ayant exécuté les xxxxxx soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours xxxxxx par xxxxxx ayant exécuté les xxxxxx

1.3.13 Supports aux liants hydrauliques à réaliser par le présent Lot

Se reporter au CCTP - Parquets collés

1.3.14 Travaux préparatoires

Avant tout xxxxxx de travaux, le présent Lot aura à xxxxxx un xxxxxx parfait du support, pour obtenir une surface xxxxxx de tout ce qui pourrait nuire à la bonne xxxxxx du xxxxxx Le présent Lot aura toujours à xxxxxx avant toute pose de xxxxxx une xxxxxx du support par un enduit de lissage. Le choix du type de produit à employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de xxxxxx Ce choix sera fonction de la nature et de l’état du support, de la nature du xxxxxx prévu, des xxxxxx xxxxxx xxxxxx du chantier et du xxxxxx UPEC du local xxxxxx Cet enduit de lissage sera xxxxxx de classe P3. xxxxxx devra toujours mettre en œuvre la quantité d’enduit de lissage xxxxxx pour xxxxxx aux xxxxxx de planéité exigées, en partant du support qu’il aura accepté.

1.3.15 Sous-couches

Sur support béton sur xxxxxx ainsi que sur tous autres supports xxxxxx de donner lieu à des xxxxxx xxxxxx ou d’être humides pour d’autres raisons, il sera à réaliser une couche xxxxxx Cette couche xxxxxx sera à mettre en place sur la surface xxxxxx avec relevés au pourtour sur hauteur jusqu’au niveau fini du sol. Cette xxxxxx devra être posée avec grand soin, aucun xxxxxx si minime soit-il, ne sera toléré. Pour les xxxxxx de sol xxxxxx en pose xxxxxx une xxxxxx de xxxxxx sera à mettre en place. Cette xxxxxx sera à poser xxxxxx avec des xxxxxx de lés xxxxxx Dans le cas de xxxxxx d’une xxxxxx phonique du xxxxxx cette xxxxxx de xxxxxx sera à réaliser en matériau isolant mince xxxxxx entre 2 et 5 mm.

1.3.16 Caractéristiques des revêtements finis

A. xxxxxx de planéité Tout xxxxxx de sol xxxxxx devra être plan, sous réserves des xxxxxx xxxxxx : A.1 xxxxxx sous la règle de 2,00 mm Selon le NF DTU 51.2 les xxxxxx de planéité du xxxxxx fini sont celles admises pour les xxxxxx Cette xxxxxx est xxxxxx :

www.voscctp.fr 10/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- pour les supports livrés au présent Lot, et xxxxxx par ce dernier, et le cas échéant rendus xxxxxx - et pour les supports réalisés par le présent Lot qui doivent être xxxxxx Ces xxxxxx admises pour les supports selon DTU sont xxxxxx ici, sous la règle de 2,00 m - béton surfacé à parement soigné : 7 mm - chape xxxxxx : 7 mm - chape xxxxxx : 5 mm - ouvrage xxxxxx : 5 mm. A.2 Sous la règle de 0,20 m Selon le NF DTU 51.2 une réglette de 0,20 m posée à un endroit xxxxxx ne doit pas faire xxxxxx de flache d’une xxxxxx xxxxxx à 1 mm. B. Aspect du xxxxxx xxxxxx fini Les xxxxxx finis devront xxxxxx un aspect net et xxxxxx fini, sans aucune tache ni xxxxxx ni trace xxxxxx xxxxxx sera conforme aux xxxxxx du présent CCTP. Toutes les parties de xxxxxx accusant des défauts tels que xxxxxx bosses ou flaches xxxxxx aux xxxxxx admises, xxxxxx de joints xxxxxx joints ouverts, coupes et xxxxxx mal xxxxxx etc. seront refusés, déposés et refaits par xxxxxx à ses frais.

1.3.17 Dispositions après pose : Température - Hygrométrie

Les xxxxxx à prendre xxxxxx après pose sont xxxxxx au NF DTU 51.2 La non xxxxxx des locaux chauffés et non ventilés pendant xxxxxx semaines est xxxxxx de causer au xxxxxx par xxxxxx des xxxxxx xxxxxx non xxxxxx à xxxxxx Dans le cas où le respect de ces xxxxxx xxxxxx des frais pour le maître xxxxxx ces frais : - seront pris en charge par le maître xxxxxx

OU - seront xxxxxx à la charge de xxxxxx

OU - feront l’objet d’une xxxxxx entre le maître xxxxxx et xxxxxx pour une xxxxxx de ces frais.

1.3.18 Nettoyage et protection des revêtements finis

xxxxxx après pose, les xxxxxx de sols seront xxxxxx nettoyés à l’aide de produits adéquats par le présent Lot, et ce dernier devra en assurer la xxxxxx jusqu’à sa xxxxxx Le xxxxxx devra être exécuté en xxxxxx : - aux xxxxxx du guide T54-325 « Plaques de stratifié décoratif - Stratifié décoratif haute pression - Guide de nettoyage et de détachage » . Dans certains cas, en fonction des xxxxxx xxxxxx du xxxxxx le présent Lot pourra se trouver amené à assurer une xxxxxx xxxxxx xxxxxx soit par mise en place d’un produit non étanche, collé aux joints par bandes xxxxxx soit par tout autre moyen xxxxxx

1.3.19 Local ou locaux de stockage

La mise à xxxxxx du local ou des locaux xxxxxx au stockage des xxxxxx xxxxxx sur xxxxxx et les xxxxxx de séchage, de maintien en état de siccité et de xxxxxx si xxxxxx de ce local ou de ces locaux font partie des xxxxxx du maître xxxxxx En tout état de cause, les xxxxxx de stockage des xxxxxx xxxxxx devront xxxxxx xxxxxx les xxxxxx du xxxxxx

www.voscctp.fr 11/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.4 Prescriptions concernant la mise en œuvre

1.4.1 Etat du chantier

Les xxxxxx de l’état du chantier pour la pose du xxxxxx de sol xxxxxx et après la pose sont xxxxxx pour garantir une bonne tenue des xxxxxx Il est rappelé ici par analogie les xxxxxx du NF DTU 51.2 à ce sujet, qui devront être xxxxxx A. Etat du chantier pour la pose du revêtement de sol stratifié La pose du xxxxxx de sol xxxxxx ne doit être xxxxxx que si les xxxxxx ci-après sont toutes xxxxxx dans les locaux à xxxxxx et les locaux xxxxxx : - séchage xxxxxx du gros œuvre, des enduits et des raccords (taux xxxxxx des xxxxxx et enduits au plus égal à 5 %) ; - travaux de mise en œuvre terminés pour le xxxxxx et les xxxxxx durs scellés ou collés ; - vitrages posés et mise à l’abri des xxxxxx des pièces à xxxxxx ; - xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx ; - pas de xxxxxx xxxxxx xxxxxx des locaux ; - xxxxxx des locaux ≥ 15 °C ; - plinthes non posées. Les xxxxxx de sol xxxxxx étant finis en usine, les travaux de peinture et papiers peints devront être terminés ainsi que tous les xxxxxx Pour la pose des xxxxxx de sol xxxxxx sur sols xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx xxxxxx sont xxxxxx au NF DTU 51.2 après accord du xxxxxx du xxxxxx B. Humidité des locaux lors de la pose Compte tenu du taux xxxxxx auquel sont livrés les xxxxxx de sol xxxxxx leur mise en œuvre ne doit être xxxxxx que si l’air ambiant est à un état xxxxxx compris entre 45 % et 65 %. C. xxxxxx et xxxxxx après pose des parquets Après pose, les xxxxxx de xxxxxx et xxxxxx définies ci-avant au présent article : - devront être xxxxxx pendant quinze jours au minimum. D. Frais xxxxxx par les xxxxxx du présent article Dans le cas où des xxxxxx xxxxxx seraient à prendre sur le xxxxxx pour xxxxxx de xxxxxx les xxxxxx de siccité, de xxxxxx et xxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxx du degré xxxxxx etc.), les frais xxxxxx par ces xxxxxx xxxxxx : - seront pris en charge par le maître xxxxxx

OU - seront xxxxxx à la charge de xxxxxx

OU - feront l’objet d’une xxxxxx entre le maître xxxxxx et xxxxxx pour une xxxxxx de ces frais.

1.4.2 Pose des revêtements de sol stratifiés

A. xxxxxx collés sur le support

www.voscctp.fr 12/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Nature et type de colle à définir par xxxxxx mais dans tous les cas où le xxxxxx de parquets xxxxxx un ou xxxxxx types de colles, la xxxxxx sera donnée à ces colles. xxxxxx de la colle sera xxxxxx d’une manière xxxxxx conforme aux xxxxxx du xxxxxx du produit, selon la nature du support. Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera à xxxxxx un primaire avant xxxxxx de la colle. Les xxxxxx seront, selon le cas, collés à plein ou par cordons de colle. B. xxxxxx en pose xxxxxx Les xxxxxx ne seront pas collés sur le support mais posés sur une couche de xxxxxx Selon le type de xxxxxx xxxxxx - les lames seront collées entre elles

OU - les lames seront xxxxxx xxxxxx les unes dans les autres. Les xxxxxx de sol xxxxxx seront toujours à poser en xxxxxx xxxxxx les xxxxxx de pose du xxxxxx Au pourtour du local et des xxxxxx le cas échéant, il devra être laissé un vide entre le parquet et les parois xxxxxx Ce vide sera de l’ordre de 5 à 8 mm, il ne sera pas à xxxxxx mais sera xxxxxx par la plinthe. C. xxxxxx xxxxxx pour la pose de xxxxxx de sol xxxxxx collé sur sol xxxxxx xxxxxx devra, en premier lieu, xxxxxx que le xxxxxx prévu présente les xxxxxx voulues pour être posé sur sol xxxxxx Par sol xxxxxx on entend « sol chauffant basse température ». Toutes les xxxxxx xxxxxx à prendre sont xxxxxx à l’art. 6.7 du NF DTU 51.2

1.4.3 Prescriptions diverses concernant la mise en œuvre des revêtements de sol stratifiés

A. Traçage et xxxxxx des éléments Les tracés et les xxxxxx seront xxxxxx de manière à xxxxxx une xxxxxx avec un minimum de coupes. Les coupes xxxxxx devront toujours se faire en rives de xxxxxx Les xxxxxx devront toujours être xxxxxx par rapport à l’axe du local. B. xxxxxx Dans le cas de xxxxxx xxxxxx devra examiner le dessin de xxxxxx qui lui aura été remis par le maître d’œuvre. En cas xxxxxx de sa part, xxxxxx les fera par écrit au maître d’œuvre. Une mise au point sera alors xxxxxx par le maître d’œuvre en accord avec xxxxxx C. Niveau des sols finis Les xxxxxx xxxxxx de sols xxxxxx xxxxxx sols xxxxxx sols xxxxxx etc.) devront toujours être au même niveau au droit des xxxxxx et xxxxxx un xxxxxx parfait. Toutes les xxxxxx devront être prises à ce sujet, en accord avec les xxxxxx des corps d’état xxxxxx D. Raccords

www.voscctp.fr 13/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Dans le cadre de xxxxxx de son marché, xxxxxx du présent Lot aura xxxxxx à sa charge xxxxxx de tous les raccords de xxxxxx xxxxxx au droit des passages de tuyaux ou autres, xxxxxx aux travaux des autres corps d’état. Dans le cas de raccords à réaliser par suite de retard xxxxxx d’un corps d’état, les raccords seront xxxxxx par le présent Lot aux frais du corps d’état xxxxxx E. Joints de xxxxxx dans le xxxxxx de sol xxxxxx Pour les locaux ne xxxxxx pas 40 m2 et dont la longueur est xxxxxx à 8 m, la pose peut être réalisée d’un seul tenant sans joint xxxxxx Lorsque la surface est xxxxxx à 40 m2, ou lorsque la longueur est xxxxxx à 8 m, ou bien encore lorsque le local est relié à un autre local équipé du même xxxxxx il faut disposer des joints de xxxxxx F. Joints de xxxxxx du bâtiment Dans le cas où des xxxxxx xxxxxx seront à poser au droit des joints de xxxxxx le présent Lot devra les xxxxxx lors de la pose du xxxxxx Pour xxxxxx de ces joints, xxxxxx xxxxxx au maître d'œuvre avant le début des travaux, les xxxxxx qu'il compte prendre pour cette xxxxxx Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage. G. xxxxxx de seuils et autres Dans le cas où le présent Lot aura à sa charge la xxxxxx et pose de xxxxxx au droit des xxxxxx de sols de natures xxxxxx ceux-ci seront xxxxxx coupés de longueur et ajustés dans la xxxxxx de xxxxxx ou du bâti. Ils seront xxxxxx disposés dans l’axe de xxxxxx de la porte. Ils seront fixés par vis à tête fraisée, ces xxxxxx dans l’axe du xxxxxx à xxxxxx xxxxxx Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et xxxxxx que le xxxxxx H. xxxxxx - Découpes - etc. Toutes les xxxxxx et découpes au droit des xxxxxx ou autres devront être très xxxxxx xxxxxx tout élément xxxxxx une découpe mal ajustée, ou fendue ou xxxxxx lors du xxxxxx sera xxxxxx à xxxxxx

1.5 Prescriptions concernant les produits et les matériaux

1.5.1 Réglementation européenne - Marquage CE

Les xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux États membres quant à leurs xxxxxx Elles sont xxxxxx aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été xxxxxx Le xxxxxx Produit de xxxxxx (RPC) xxxxxx à un produit de xxxxxx s’il a été ou s’il est mis à xxxxxx ce qui signifie fourni sur le marché de l’Union xxxxxx dans le cadre d’une activité xxxxxx (à titre onéreux ou gratuit) et si le produit est couvert par une norme xxxxxx xxxxxx publiée par la xxxxxx xxxxxx au Journal officiel de l’UE, ou si une xxxxxx xxxxxx xxxxxx a été délivrée pour le produit à la demande du xxxxxx pour ce produit. Les xxxxxx xxxxxx à un produit de xxxxxx sont xxxxxx dans des xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ces xxxxxx xxxxxx xxxxxx sont : - les normes xxxxxx ; - les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres xxxxxx « nouvelle approche » xxxxxx d’un marquage CE.

www.voscctp.fr 14/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

1.5.2 Produits et procédés innovants

Dès qu’ils sortent du contexte des xxxxxx xxxxxx les xxxxxx doivent établir, avec leurs xxxxxx et leurs xxxxxx un niveau de xxxxxx xxxxxx tenant compte des xxxxxx de risques xxxxxx des xxxxxx et produits employés xxxxxx des ouvrages xxxxxx Nombre des xxxxxx xxxxxx ont pour objet de xxxxxx à xxxxxx de ce niveau de xxxxxx sans lequel xxxxxx des projets, leur xxxxxx leur contrôle et leur xxxxxx seraient beaucoup plus xxxxxx C’est en xxxxxx le cas de l’Avis xxxxxx (ATec) et de xxxxxx xxxxxx xxxxxx (ATEx). Ainsi, les produits et procédés sous Avis xxxxxx inscrits en liste « verte » par la xxxxxx xxxxxx Produits (C2P) de l’Agence Qualité xxxxxx (AQC), xxxxxx xxxxxx de la part des xxxxxx des mêmes xxxxxx xxxxxx que celles xxxxxx aux domaines xxxxxx tels que ceux par exemple couverts par une norme et un DTU. xxxxxx devra pouvoir xxxxxx de l’emploi de produits et procédés xxxxxx xxxxxx d’un Avis xxxxxx valide.

1.5.3 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits en général

Les xxxxxx et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent Lot devront xxxxxx répondre aux xxxxxx et xxxxxx xxxxxx A. xxxxxx et produits prévus dans les DTU ou faisant l’objet de normes NF ou EN ou ISO - ils devront répondre au minimum aux xxxxxx de ces xxxxxx B. xxxxxx et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas l’objet de normes NF ou EN, devront selon le cas : - faire l’objet d’un Avis xxxxxx ou d’un Agrément xxxxxx Européen ; - être admis à la marque NF ; - être xxxxxx d’une xxxxxx ou d’un label. C. xxxxxx et produits xxxxxx dans aucun des cas xxxxxx - la xxxxxx xxxxxx de l’Avis xxxxxx devra être lancée par xxxxxx ; - dans le cas où cette xxxxxx xxxxxx de l’Avis xxxxxx xxxxxx un délai trop long, xxxxxx pourra faire appel à une autre xxxxxx dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d’expérimentation) qui aboutit dans un délai de l’ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB. A défaut, dans le cas où le délai xxxxxx xxxxxx ne xxxxxx pas le xxxxxx de cette xxxxxx xxxxxx pourra demander à ses xxxxxx et au bureau de xxxxxx le cas échéant, l’accord sur le matériau ou le produit xxxxxx en xxxxxx toutes xxxxxx xxxxxx les preuves de son aptitude à l’emploi et son xxxxxx En tout état de cause, xxxxxx ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses xxxxxx Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d’origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus. Les produits faisant l’objet de normes, de xxxxxx d’un label, d’un Avis xxxxxx ou autre garantie de qualité, devront xxxxxx une xxxxxx d’un modèle xxxxxx

1.5.4 Nature et qualité des matériaux, matériels et produits essentiels à mettre en œuvre

Les xxxxxx xxxxxx et produits xxxxxx devant être mis en œuvre devront xxxxxx répondre aux xxxxxx et xxxxxx xxxxxx : A. xxxxxx de sol xxxxxx

www.voscctp.fr 15/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Les xxxxxx de sol xxxxxx devant être mis en œuvre devront répondre aux xxxxxx énoncées dans la norme NF EN 13329. Ces xxxxxx sont résumées ici. A.1 xxxxxx xxxxxx Les xxxxxx xxxxxx de la xxxxxx et de la rainure, doivent être telles que lorsque les éléments sont xxxxxx sans colle pour essai, les valeurs xxxxxx xxxxxx à xxxxxx et au xxxxxx entre éléments ne soient pas xxxxxx Afin de xxxxxx xxxxxx d’un xxxxxx de sol xxxxxx à xxxxxx les xxxxxx xxxxxx xxxxxx on doit procéder à un essai de xxxxxx dans des xxxxxx xxxxxx Les éléments de xxxxxx de sol xxxxxx devront, en ce qui concerne : - leurs xxxxxx xxxxxx largeur, xxxxxx xxxxxx planéité et xxxxxx xxxxxx ; - leurs xxxxxx xxxxxx xxxxxx à la lumière, xxxxxx entre xxxxxx xxxxxx xxxxxx et xxxxxx de la surface être xxxxxx aux xxxxxx du tableau 1 de la norme NF EN 13329. Pour des xxxxxx xxxxxx telles que des motifs xxxxxx le maître d’œuvre pourra exiger des xxxxxx plus xxxxxx A.2 xxxxxx de xxxxxx Les xxxxxx de sol xxxxxx doivent être classés selon leur aptitude aux xxxxxx niveaux xxxxxx en fonction des xxxxxx xxxxxx au tableau 2 de la norme NF EN 13329, les essais étant réalisés selon les méthodes xxxxxx La classe xxxxxx au niveau xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx doit être indiquée sur le xxxxxx Exemple pour un xxxxxx de sol xxxxxx dans un local à usage xxxxxx modéré : - xxxxxx de sol xxxxxx EN 13329. A.3 xxxxxx xxxxxx Dans le cas xxxxxx xxxxxx ou xxxxxx les produits précis ou xxxxxx doivent être soumis aux essais. Humidité au départ de l’usine du xxxxxx Le taux xxxxxx des éléments doit être compris entre 4 % et 10 %. Tout lot doit être homogène avec Hmax. - Hmin. ≤ 3 % - essais selon la norme EN 322. Aspect, défauts de surface De légers défauts de surface tels que définis dans la norme NF EN 438 sont tolérés - essai selon la norme NF EN 438. B. Enduits de lissage pour recevoir les xxxxxx de sol xxxxxx Les produits pour enduits de lissage devront être de type adapté à la nature et à l’état du support d’une part, et au type de xxxxxx de sol, d’autre part. Ces produits seront xxxxxx des produits livrés prêts à xxxxxx ceux préparés sur chantier ne seront pas admis. Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait l’objet d’un Avis xxxxxx xxxxxx son xxxxxx P1 - P2 ou P3, xxxxxx au moins égal au xxxxxx UPEC du local à revêtir.

www.voscctp.fr 16/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Le respect des qualités des adhésifs et leur xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx à ce dernier et à xxxxxx mais xxxxxx sera seul xxxxxx envers le maître xxxxxx Dans les cas xxxxxx où aucun type xxxxxx n’est xxxxxx par le xxxxxx du xxxxxx de sol, il xxxxxx à xxxxxx de définir xxxxxx à xxxxxx selon les critères suivants : - qualité xxxxxx sur le support ; - qualité xxxxxx sur le matériau à coller ; - xxxxxx physique et chimique avec les supports et les xxxxxx ; - temps ouvert ; - temps xxxxxx ; - vitesse de prise ; - xxxxxx à utiliser ; - spatules et xxxxxx xxxxxx ; - qualité des colles : en milieu solvant, xxxxxx xxxxxx C. Adhésifs Les adhésifs à utiliser devront répondre aux normes et être xxxxxx d’un Avis xxxxxx Ils seront choisis xxxxxx pour chaque type de xxxxxx de sol dans la liste de ceux xxxxxx par le xxxxxx du xxxxxx de sol. Ils devront être xxxxxx avec la nature et le type d’enduit de lissage xxxxxx Le respect des qualités des adhésifs et leur xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx à ce dernier et à xxxxxx mais xxxxxx sera seul xxxxxx envers le maître xxxxxx Dans les cas xxxxxx où aucun type xxxxxx n’est xxxxxx par le xxxxxx du xxxxxx de sol, il xxxxxx à xxxxxx à définir xxxxxx à xxxxxx selon les critères suivants : - qualité xxxxxx sur le support ; - qualité xxxxxx sur le matériau à coller ; - xxxxxx physique et chimique avec les supports et les xxxxxx ; - temps ouvert ; - temps de gommage ; - tack initial xxxxxx xxxxxx ; - vitesse de prise ; - xxxxxx à utiliser ; - spatules et xxxxxx xxxxxx ; - qualité des colles : en milieu solvant, xxxxxx xxxxxx Quoi qu’il en soit, il ne faudra jamais utiliser une nouvelle colle sans avoir fait un essai xxxxxx D. xxxxxx Selon leur objet, les xxxxxx seront les xxxxxx : xxxxxx et xxxxxx phonique Elles seront en général des mousses xxxxxx de xxxxxx xxxxxx ou de xxxxxx expansé, xxxxxx de l’ordre de 2-3 mm. Dans le cas où le xxxxxx du xxxxxx de sol xxxxxx peut fournir la couche xxxxxx ou xxxxxx une couche xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ce xxxxxx xxxxxx contre les xxxxxx xxxxxx ou contre une humidité du support. La couche xxxxxx sera un film xxxxxx ou une autre matière xxxxxx xxxxxx minimale 0,2 mm.

www.voscctp.fr 17/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

xxxxxx xxxxxx Pour xxxxxx le xxxxxx de sol xxxxxx de son support en pose xxxxxx il pourra être utilisé : - un film xxxxxx ; - un papier Kraft fort ; ou un autre matériau à proposer par xxxxxx à xxxxxx du maître d’œuvre. Les xxxxxx à mettre en œuvre entre le support et le xxxxxx de sol xxxxxx devront faire l’objet d’un Avis xxxxxx ou d’un PV xxxxxx Ils seront soit en xxxxxx soit en éléments xxxxxx Les couches xxxxxx devront être d’une xxxxxx adaptée de manière à obtenir : - un xxxxxx maximal entre deux éléments contigus de xxxxxx de sol xxxxxx ne xxxxxx pas 2 mm xxxxxx charge xxxxxx de 200 daN est xxxxxx sur l’un des xxxxxx

1.5.5 Spécifications particulières concernant les autres matériaux et produits

A. Liants xxxxxx Les natures et types de ciment et/ou de chaux seront choisis en fonction de l’usage auxquels ils sont xxxxxx B. xxxxxx Les xxxxxx devront être xxxxxx aux normes les xxxxxx Pour les xxxxxx de xxxxxx locale ou xxxxxx proposés par xxxxxx celui-ci devra xxxxxx leur xxxxxx aux normes. La nature, la xxxxxx la classe xxxxxx les xxxxxx etc. des xxxxxx devront toujours être adaptés à l’usage prévu, et xxxxxx en aura xxxxxx xxxxxx C. xxxxxx pour chapes au mortier xxxxxx Les sables et liants xxxxxx pour chapes, ainsi que les xxxxxx xxxxxx xxxxxx devront être xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 26.2 et répondre aux normes qui y sont citées. Les chapes à prise rapide devront être xxxxxx avec un liant xxxxxx spécial, xxxxxx d’un Avis xxxxxx xxxxxx restera xxxxxx de la xxxxxx des mortiers y compris dans les cas spéciaux xxxxxx à des xxxxxx xxxxxx xxxxxx ainsi que pour les xxxxxx pour lesquels le xxxxxx xxxxxx un mortier xxxxxx D. xxxxxx pour chapes à xxxxxx Les chapes xxxxxx relèvent de l’Avis xxxxxx Les produits pour chapes xxxxxx seront de xxxxxx connue telle que Knauf, pour le système de chape liquide ou tout autre xxxxxx xxxxxx d’un Avis xxxxxx à proposer par xxxxxx E. xxxxxx pour chapes xxxxxx Les chapes liquides xxxxxx devront avoir fait l’objet d’un Avis xxxxxx ou d’un Agrément xxxxxx xxxxxx

1.5.6 Marquage des produits à la livraison

Tous les produits devront xxxxxx d’une manière claire et lisible, les xxxxxx xxxxxx selon le produit.

www.voscctp.fr 18/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Les xxxxxx de sols xxxxxx devront xxxxxx xxxxxx les xxxxxx xxxxxx : - numéro de la norme xxxxxx suivi du suffixe selon le xxxxxx 5.2 de la norme ; - xxxxxx du xxxxxx et/ou du xxxxxx ; - nom du produit ; - xxxxxx et numéro de lot ; - symbole xxxxxx à la classe du produit xxxxxx à la figure 2 de la norme ; - xxxxxx xxxxxx d’un élément de xxxxxx de sol, xxxxxx en xxxxxx ; - nombre xxxxxx contenus dans un paquet ; - surface, exprimée en mètres carrés, contenue dans un paquet.

1.6 Documents de référence contractuels

1.6.1 Généralités

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant l’objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et des xxxxxx xxxxxx qui leur sont xxxxxx dont xxxxxx tous les xxxxxx xxxxxx sans que cette xxxxxx ne soit xxxxxx : - le Code civil ; - le Code de la xxxxxx et de xxxxxx ; - le Code général des xxxxxx xxxxxx ; - le Code des communes ; - le Code de la santé publique ; - le Code de xxxxxx ; - le Code de xxxxxx ; - le Code rural ; - le Code du travail ; - tous les autres codes xxxxxx ; - le xxxxxx xxxxxx national et/ou xxxxxx ; - la xxxxxx sécurité incendie ; - les textes xxxxxx les déchets de chantier et les bruits de chantier ; - les textes xxxxxx le respect de xxxxxx pendant les travaux ; - les textes xxxxxx les xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent marché ; - etc. ainsi que tous les xxxxxx énumérés xxxxxx

1.6.2 DTU et normes DTU

L i s t e d e 6 D T U e t N F D T U

a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r

1.6.3 Normes

L i s t e d e 1 0 9 n o r m e s

www.voscctp.fr 19/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

a v e c l e u r s d a t e s d e r é f é r e n c e à j o u r

1.6.4 Réglementation thermique

xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx fixées par les xxxxxx xxxxxx et ses textes xxxxxx A. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx neufs (RT 2012) La RT 2012 est xxxxxx à tous les permis de xxxxxx : - déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains xxxxxx neufs du secteur xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx primaire et xxxxxx xxxxxx xxxxxx de la petite enfance) et les xxxxxx à usage xxxxxx xxxxxx en zone ANRU ; - déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres xxxxxx neufs. A.1 Décrets en Conseil d’Etat – RT 2012 et xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx - Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx ; - Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx d’une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx neufs ou les parties xxxxxx de xxxxxx ; - Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx de xxxxxx A.2 Arrêtés « xxxxxx » de la RT 2012 - Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx des xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx (+ xxxxxx ; - Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx des xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx autres que ceux xxxxxx par xxxxxx 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx (+ xxxxxx ; - Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx nouveaux et aux parties xxxxxx de bâtiment de petite surface et diverses xxxxxx ; - Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une démarche qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif. A.3 Arrêté xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx - Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx et de xxxxxx d’une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx neufs ou les parties xxxxxx de xxxxxx B. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx et xxxxxx xxxxxx à xxxxxx de travaux de xxxxxx prévus par le maître xxxxxx

www.voscctp.fr 20/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la xxxxxx et de xxxxxx ainsi que sur leurs arrêtés xxxxxx Les mesures xxxxxx sont xxxxxx selon xxxxxx des travaux xxxxxx par le maître xxxxxx Pour les xxxxxx très lourdes de xxxxxx de plus de 1 000 m², achevés après 1948, la xxxxxx définit un objectif de xxxxxx globale pour le bâtiment rénové. Ces xxxxxx doivent aussi faire l'objet d'une étude de xxxxxx des xxxxxx en énergie xxxxxx au dépôt de la demande de permis de xxxxxx Ce premier volet de la RT est xxxxxx pour les permis de xxxxxx déposés après le 31 mars 2008. Il s’agit de la « RT existant globale ». Les deux textes xxxxxx sont : - le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de xxxxxx des xxxxxx en énergie, aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et à xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx xxxxxx ; - l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx de surface xxxxxx à 1 000 mètres carrés, xxxxxx font l'objet de travaux de xxxxxx xxxxxx Pour tous les autres cas de xxxxxx la xxxxxx définit une xxxxxx minimale pour xxxxxx remplacé ou xxxxxx Ce second volet de la RT est xxxxxx pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er novembre 2007. Il s’agit de la « RT élément par élément ». Le texte principal est l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. Il liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées.

1.6.5 Procédés et produits de techniques non courantes

Pour les Avis xxxxxx et les xxxxxx ATEx xxxxxx les procédés et produits de xxxxxx non xxxxxx xxxxxx se xxxxxx aux clauses des xxxxxx généraux d’Avis xxxxxx

1.6.6 Règles professionnelles

xxxxxx devra xxxxxx pour les ouvrages xxxxxx les « Règles professionnelles » acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits). La liste de ces règles est publiée xxxxxx sur le site de l'Agence Qualité xxxxxx à xxxxxx « www.qualiteconstruction.com/c2p » et l'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance. La liste faisant xxxxxx pour le présent marché est celle en cours à la date de xxxxxx du marché. Pour les « Règles professionnelles » faisant l'objet d'une « mise en observation » (liste disponible à la même adresse), l'entrepreneur souhaitant mettre en œuvre l'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprès de son assureur, si celui-ci ne fait pas l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance. Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître xxxxxx de xxxxxx concerné par cette « mise en observation » ainsi que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché. En tout état de cause, xxxxxx ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas couvert par ses xxxxxx

1.6.7 Documents RAGE (Règles de l’Art Grenelle de l'Environnement 2012)

Afin de xxxxxx les xxxxxx issues du Grenelle de xxxxxx xxxxxx xxxxxx du présent marché devra xxxxxx vérifier si les ouvrages qu'il sera amené à mettre en œuvre font l'objet d'une ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx RAGE ou d'un ou xxxxxx Guide RAGE dont la liste est xxxxxx sur le site xxxxxx

www.voscctp.fr 21/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Si c'est le cas, il devra xxxxxx suivre, pour les ouvrages xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx xxxxxx dans ces xxxxxx S'il xxxxxx pour les travaux objet du présent Lot, une xxxxxx xxxxxx à suivre ces xxxxxx il devra xxxxxx en faire part par écrit au maître d’œuvre.

1.6.8 Réglementations concernant les matériaux et produits

A. Marques de qualité Pour tous les xxxxxx et xxxxxx entrant dans les xxxxxx du marché, faisant l’objet d’une « Marque NF », d’un « Label » ou d’une « xxxxxx », xxxxxx ne pourra mettre en œuvre que des xxxxxx et xxxxxx xxxxxx de la marque de qualité xxxxxx Ces marques de qualité devront être portées d’une manière xxxxxx sur les xxxxxx et xxxxxx xxxxxx B. xxxxxx de qualité xxxxxx Marque NF xxxxxx objets de normes xxxxxx xxxxxx xxxxxx NF xxxxxx xxxxxx AFNOR xxxxxx xxxxxx de xxxxxx xxxxxx de sol xxxxxx une xxxxxx phonique xxxxxx xxxxxx NF UPEC-A xxxxxx xxxxxx AFNOR et CSTB xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx CSTBat xxxxxx xxxxxx CSTB – (Centre xxxxxx et xxxxxx du xxxxxx xxxxxx de sols et de murs destinés au bâtiment xxxxxx xxxxxx ITR-CSTB - xxxxxx xxxxxx xxxxxx ITR xxxxxx xxxxxx des xxxxxx de sols et murs) xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx Snjf xxxxxx xxxxxx SNJF xxxxxx National des joints et façades)

1.6.9 Réglementation sécurité incendie

xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx fixées par la xxxxxx xxxxxx xxxxxx : - la réaction au feu des xxxxxx et produits devant être mis en œuvre ; - le xxxxxx au feu des ouvrages en place.

1.6.10 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Pour la xxxxxx xxxxxx : - la sécurité et la xxxxxx de la santé sur le chantier ; - la sécurité des ouvriers contre les chutes ; - la xxxxxx des xxxxxx contre les risques liés à xxxxxx ; xxxxxx se xxxxxx aux clauses communes ou aux clauses xxxxxx ainsi qu’à la xxxxxx en vigueur.

1.6.11 Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

A. Déchets de chantier

www.voscctp.fr 22/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

La gestion des déchets de chantier devra xxxxxx la xxxxxx en vigueur à ce sujet, xxxxxx : A.1 Déchets courants - xxxxxx cadre xxxxxx 2008/98/CE - xxxxxx déchets : annexe II de xxxxxx R 541-8 du Code de xxxxxx - principe de xxxxxx du xxxxxx de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de xxxxxx - principe de xxxxxx élargie du xxxxxx (REP) : article L 541-10 du Code de xxxxxx - collecte et xxxxxx de déchets, xxxxxx xxxxxx : article R 541-50 du Code de xxxxxx - xxxxxx de xxxxxx des déchets : article R 541-45 du Code de xxxxxx - registre déchets : arrêté du 29 février 2012 - xxxxxx liées aux xxxxxx : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de xxxxxx - xxxxxx déchets avant xxxxxx : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011 - plans xxxxxx de xxxxxx et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de xxxxxx - xxxxxx xxxxxx de déchets : note de synthèse du xxxxxx et xxxxxx du 14 juin 2006 A.2 Déchets xxxxxx - collecte et xxxxxx de déchets xxxxxx : arrêté du 29 mai 2009 - xxxxxx de xxxxxx des déchets et xxxxxx des déchets xxxxxx : xxxxxx n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 - transit, xxxxxx ou tri des déchets xxxxxx : ICPE 2718 A.3 Déchets xxxxxx - xxxxxx des déchets xxxxxx : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 - stockage des déchets xxxxxx : arrêté du 12 mars 2012 Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur xxxxxx xxxxxx B. Bruits de chantier La xxxxxx des bruits de chantier devra être traitée par les xxxxxx dans le strict respect de la xxxxxx et de la xxxxxx en vigueur à ce sujet, dont xxxxxx : - xxxxxx R. 1334-36 du Code de la santé publique xxxxxx « -les xxxxxx de travaux publics ou privés, ou les travaux xxxxxx les xxxxxx et leurs xxxxxx » soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ; - xxxxxx R. 1337-6 du Code de la santé xxxxxx xxxxxx « les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes : - le xxxxxx des xxxxxx fixées par les xxxxxx xxxxxx xxxxxx soit la xxxxxx des travaux, soit xxxxxx ou xxxxxx de xxxxxx ou xxxxxx - le fait de ne pas prendre les xxxxxx xxxxxx pour limiter le bruit, - les xxxxxx xxxxxx bruyants ; - les arrêtés xxxxxx et xxxxxx xxxxxx dont xxxxxx du présent Lot est réputé avoir pris xxxxxx avant le début des travaux. B.1 xxxxxx xxxxxx les xxxxxx de chantier Les engins de xxxxxx sont soumis à deux régimes xxxxxx limitant leurs niveaux sonores que xxxxxx du présent Lot se tenu de xxxxxx : - le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 xxxxxx « les émissions sonores des objets et engins bruyants » ; - la xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2000/14/CE xxxxxx « les exigences relatives aux niveaux admissibles d'émissions sonores »).

www.voscctp.fr 23/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

2. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Enduit de lissage - Préparation du support

2.1.1 Préparation du support constitué par une chape anhydrite

Dans le cas où cette xxxxxx n’a pas été xxxxxx par xxxxxx ayant réalisé la chape. xxxxxx de la xxxxxx de surface xxxxxx par la remontée en surface du xxxxxx avec ou sans fines et ayant formé une croûte dure. xxxxxx par tous moyens adaptés et xxxxxx des gravois hors du xxxxxx xxxxxx et xxxxxx

2.1.2 Enduit de lissage

xxxxxx du support, balayage et xxxxxx des déchets et autres. xxxxxx de l’enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de xxxxxx de sol. Quantité de produit à mettre en œuvre xxxxxx pour obtenir la planéité voulue du xxxxxx de sol fini en partant de l’état et de la planéité du support xxxxxx par xxxxxx Nature du support : - béton surfacé / chape xxxxxx / chape xxxxxx - parquet bois / plancher bois Etat du support : - neuf / ancien xxxxxx Enduit de lissage de type : P3

3. Sous-couches résilientes sous parquets collés

3.1 Sous-couches en plaques

3.1.1 Sous-couche résiliente en plaques de liège

Sur support xxxxxx par : - plancher béton fini xxxxxx surfacé.

OU - chape au mortier xxxxxx

OU - chape xxxxxx Enduit de sol prévu xxxxxx xxxxxx du support Mise en place de la xxxxxx xxxxxx xxxxxx par : - plaques de liège de xxxxxx xxxxxx 1,00 x 0,50 m, xxxxxx à la norme NF B57-055, de xxxxxx adaptée à l’usage prévu, avec ou sans support carton bitumé. Mise en œuvre - plaques posées en xxxxxx par rapport au parquet et à joints décalés ; - un espace régulier de 3 à 4 mm doit être réservé entre les plaques et au pourtour contre les parois. Après pose les plaques doivent être xxxxxx et, si xxxxxx xxxxxx pour chasser l’air.

3.1.1.1 xxxxxx : 2 mm

3.1.1.2 xxxxxx : 3 mm

3.1.1.3 xxxxxx :

- à xxxxxx par xxxxxx pour obtenir une xxxxxx xxxxxx compris parquet de : xxxxxx dB

www.voscctp.fr 24/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

3.2 Sous-couches en lés

3.2.1 Sous-couches résilientes en matériaux isolants

Sur support xxxxxx par : - plancher béton fini xxxxxx surfacé.

OU - chape au mortier xxxxxx

OU - chape xxxxxx Enduit de lissage prévu xxxxxx xxxxxx du support Mise en place de la xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx et aux xxxxxx de l’Avis xxxxxx pour les xxxxxx sous Avis xxxxxx Règles de mise en œuvre à xxxxxx xxxxxx en ce qui concerne les points xxxxxx et xxxxxx : - remontée de la xxxxxx en xxxxxx xxxxxx d’avec les poteaux, xxxxxx et trémies ; - les points xxxxxx (seuils, passages de xxxxxx xxxxxx de portes, etc.) de même que le retour sous plinthes sont les points délicats xxxxxx de la pose d’une xxxxxx xxxxxx ils doivent être traités avec de la bande xxxxxx avant la pose de la xxxxxx ; - la liaison xxxxxx est xxxxxx un point xxxxxx la xxxxxx xxxxxx adoptée consiste à araser la bande xxxxxx après pose du parquet et la plinthe est posée sur des cales de 3 mm. Après xxxxxx les cales sont retirées et xxxxxx est colmaté avec un mastic silicone ; - dans tous les cas, il est xxxxxx de xxxxxx le temps de séchage pour éviter xxxxxx de la xxxxxx qui xxxxxx xxxxxx ses xxxxxx xxxxxx Nature et type du parquet prévu xxxxxx Couche xxxxxx à mettre en œuvre : - de nature, type et xxxxxx précisés xxxxxx ou xxxxxx

3.2.1.1 Couche xxxxxx

xxxxxx en voile de fibres de verre xxxxxx par un liant xxxxxx surfacé par un feutre bitumé grésé pour le type « feutre » et par une mousse de polystyrène expansé à cellules fermées pour le type « mousse ». Mise en œuvre à sec sur le support avec xxxxxx des lés sur 70 mm largeur, xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx xxxxxx du xxxxxx xxxxxx de PV CEBTP.

3.2.1.1.1 xxxxxx xxxxxx en feutre

- xxxxxx : ..... mm - classe de xxxxxx : ..... - indice xxxxxx : ..... dB(A).

3.2.1.1.2 xxxxxx xxxxxx en mousse

- xxxxxx : ..... mm - classe de xxxxxx : ..... - indice xxxxxx : ..... dB(A)

3.2.1.2 Autres xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx en xxxxxx prévus pour cet usage. Mise en œuvre sur le support xxxxxx aux xxxxxx de mise en œuvre du xxxxxx et/ou de l’Avis xxxxxx

3.2.1.2.1 xxxxxx xxxxxx en mousse de xxxxxx basse densité

Mousse de xxxxxx basse densité sans fréon. xxxxxx :

www.voscctp.fr 25/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- 2 mm, pour parquets collés de 7 mm xxxxxx OU

- 3 mm, pour parquets collés de 10 mm et 14 mm xxxxxx

3.2.1.2.2 xxxxxx xxxxxx en mousse de xxxxxx réticulé

Mousse de xxxxxx réticulé à cellules fermées avec polyane xxxxxx : - xxxxxx : ..... mm - indice xxxxxx ..... dB(A).

3.2.1.2.3 Isolant phonique avec polyane xxxxxx

- xxxxxx : ..... mm. - indice xxxxxx ..... dB(A).

3.2.1.2.4 Isolant en mousse de xxxxxx extrudé

- xxxxxx : ..... mm - indice xxxxxx ..... dB(A).

3.2.1.2.5 Isolant mousse de xxxxxx expansé xxxxxx

- xxxxxx : ..... mm - indice xxxxxx ..... dB(A).

3.2.1.2.6 Isolant en nappe de xxxxxx expansé à cellules fermées

- xxxxxx : ..... mm - indice xxxxxx ..... dB(A).

4. Supports à réaliser par le présent Lot

4.1 Chapes aux liants hydrauliques

4.1.1 Chape ciment rapportée

xxxxxx du support et xxxxxx de tout ce qui peut nuire à une bonne xxxxxx Chape au mortier de ciment xxxxxx au dosage de : - sable sec xxxxxx à la norme XP P18-540 ; - ciment à prise non rapide de type CPJ-CEM II 32.5 ou analogue au dosage de 350 à 400 kg par m3 de sable sec. Compris xxxxxx de tous joints de xxxxxx xxxxxx à sec ou par sciage xxxxxx Dessus fini aux xxxxxx voulues pour recevoir le parquet collé. xxxxxx xxxxxx mm

OU xxxxxx xxxxxx pour obtenir le niveau fini du sol en parquet xxxxxx en fonction du niveau du support brut.

4.1.2 Armatures dans chape

xxxxxx en treillis soudé en une nappe. Type et poids du treillis soudé à xxxxxx par xxxxxx en fonction : - de xxxxxx de la chape et de son dosage ; - des xxxxxx xxxxxx le sol sera soumis.

4.1.3 Chape à prise rapide aux liants hydrauliques

xxxxxx du support et xxxxxx de tout ce qui peut nuire à une bonne xxxxxx Chape au mortier xxxxxx aux liants xxxxxx à prise rapide, pour obtenir les xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx à la marche après 3 heures à + 20 °C ambiant ;

www.voscctp.fr 26/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- xxxxxx de l’enduit de lissage 4 heures après xxxxxx à + 20 °C ambiant ; - xxxxxx dans locaux classés U4 P4. Compris xxxxxx de tous joints de xxxxxx xxxxxx à sec ou par sciage xxxxxx Dessus fini aux xxxxxx voulues pour recevoir le parquet collé. Mise en œuvre xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx xxxxxx : xxxxxx mm

OU xxxxxx : xxxxxx pour obtenir le niveau fini du sol en parquet xxxxxx en fonction du niveau du support brut.

4.1.4 Chape liquide autolissante

xxxxxx du support et xxxxxx de tout ce qui peut nuire à une bonne xxxxxx Chape xxxxxx au mortier de ciment. xxxxxx 24 heures après coulage à 20 °C ambiant. Coulage sous forme liquide, xxxxxx au niveau voulu. Mise en œuvre xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx Avant mise en œuvre et compte tenu de la xxxxxx liquide de la chape, xxxxxx devra assurer sa xxxxxx par tous moyens xxxxxx xxxxxx : xxxxxx mm

OU xxxxxx : xxxxxx pour obtenir le niveau fini du sol en parquet xxxxxx en fonction du niveau du support brut.

4.2 Chapes à l’anhydrite

4.2.1 Chape à l’anhydrite

xxxxxx du support et xxxxxx de tout ce qui peut nuire à une bonne xxxxxx Chape en mortier fluide composé : - du liant xxxxxx poudre fine, beige ou gris ; - de sable lavé 0/5 mm xxxxxx pour cet usage ; - d’un xxxxxx ; - xxxxxx de fibres xxxxxx xxxxxx Le mélange pour mortier devra xxxxxx être livré sur chantier en sacs de mélange tout prêt, la xxxxxx du mélange sur chantier n’étant pas admise. Mise en œuvre selon xxxxxx du xxxxxx sans xxxxxx ni mise à niveau, la chape étant xxxxxx Chape sans retrait xxxxxx pas xxxxxx de joints, sauf le respect des joints de xxxxxx xxxxxx du produit « mélange » Le produit devra être xxxxxx d’un Avis xxxxxx et la xxxxxx de la qualité de xxxxxx devra être assurée par un xxxxxx : - de xxxxxx de « Lafarge Ciments » ou équivalent.

OU - de xxxxxx à proposer par xxxxxx à xxxxxx du maître d’œuvre avec tous xxxxxx à l’appui. xxxxxx xxxxxx des chapes xxxxxx : - chape xxxxxx xxxxxx sur béton : 25 mm - chape xxxxxx xxxxxx : 30 mm - chape xxxxxx xxxxxx sur isolant : 30 à 40 mm selon isolant.

4.2.1.1 Chape xxxxxx xxxxxx sur béton brut

Avec xxxxxx xxxxxx d’un xxxxxx xxxxxx prévue : xxxxxx mm

4.2.1.2 Chape xxxxxx xxxxxx

Mise en place d’un polyane minimum 100 microns, à joints secs.

www.voscctp.fr 27/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

xxxxxx prévue : xxxxxx mm

4.2.1.3 Chape xxxxxx posée sur isolant

Mise en place d’un polyane minimum 150 microns, à joints secs. xxxxxx prévue : xxxxxx mm

4.3 Chapes flottantes

Le présent Lot ayant à sa charge la xxxxxx de la chape xxxxxx xxxxxx xxxxxx ainsi que la mise en place du sol parquet, xxxxxx aura seul la xxxxxx du résultat de xxxxxx xxxxxx exigé.

4.3.1 Chape flottante sur isolant en panneaux rigides pour isolation acoustique

Sur support en béton dressé brut : - xxxxxx parfait du support avec xxxxxx des xxxxxx xxxxxx Mise en œuvre d'un matériau isolant en panneaux rigides : - au sol, panneaux posés bien jointifs à joints alternés ; - en rives au pourtour contre les parois xxxxxx bandeau en isolant de même nature de 10 mm xxxxxx minimale ; - xxxxxx le cas échéant des tuyaux ou autres, sur même hauteur que le bandeau, par coquille en isolant. xxxxxx exécuté xxxxxx aux xxxxxx du DTU et aux xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx prévu. Mise en place d'un écran xxxxxx au sol et contre les relevés, en film xxxxxx armé, xxxxxx minimale 100 microns, posé avec xxxxxx aux joints de 0,20 m minimum. Coulage d’une chape au mortier de ciment dosé à 350 kg, à dessus fini pour recevoir le xxxxxx de sol collé ou scellé. Chape non armée : - xxxxxx minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 50 mm.

OU Chape armée d’un treillis soudé : - type et poids du treillis soudé à xxxxxx par xxxxxx en fonction de xxxxxx de la chape, du type de xxxxxx de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des xxxxxx xxxxxx le xxxxxx de sol sera exposé (poids minimum : 250 g/m2) - xxxxxx minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 40 mm

OU Chape armée de fibres xxxxxx - fibres xxxxxx xxxxxx type et poids à xxxxxx par xxxxxx en fonction de xxxxxx de la chape, du type de xxxxxx de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des xxxxxx xxxxxx le xxxxxx de sol sera exposé (poids minimum : 900 g/m2) - xxxxxx minimale de la chape : 40 mm. xxxxxx de tous les joints selon xxxxxx xxxxxx dans la chape d’un super xxxxxx pour limiter les risques de xxxxxx dans la limite de 2 % du poids de ciment. Dans le cas où la xxxxxx l’exige, xxxxxx d’un produit de cure pour éviter la xxxxxx produit xxxxxx aux normes NF P18-370 et NF P18-371. xxxxxx de la chape xxxxxx à réaliser : Pour recevoir un parquet collé : - nature et type de xxxxxx xxxxxx - mode de pose : collé xxxxxx de la chape - à xxxxxx en fonction de xxxxxx totale prévue au projet et de xxxxxx de xxxxxx avec minimum 40 mm ou 50 mm selon le type de chape. Matériau isolant à mettre en œuvre : - certifié Acermi ; - de nature, type et xxxxxx précisés xxxxxx ou xxxxxx

www.voscctp.fr 28/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Nature du matériau : - xxxxxx expansé

OU - laine de roche

OU - laine de verre surfacée sur les deux faces d’un voile de verre

OU - xxxxxx expansé

OU - laine minérale - xxxxxx : ..... dB(A) - xxxxxx à poser xxxxxx mm

4.3.2 Chape flottante sur isolant en nappe souple, pour isolation acoustique

Sur support en béton dressé brut : - xxxxxx parfait du support avec xxxxxx des xxxxxx xxxxxx Mise en œuvre d'un matériau isolant en nappe souple : - au sol, nappe souple posée avec xxxxxx aux joints, - en rives au pourtour contre les parois xxxxxx relevés en matériau isolant de même nature, en bande xxxxxx ou non, - xxxxxx le cas échéant des tuyaux ou autres, en matériau isolant xxxxxx à celui utilisé pour les relevés. xxxxxx exécuté xxxxxx aux xxxxxx du DTU et aux xxxxxx du xxxxxx de xxxxxx prévu. Mise en place d'un écran xxxxxx au sol et contre les relevés, en film xxxxxx armé, xxxxxx minimale 100 microns, posé avec xxxxxx aux joints de 0,20 m minimum. Coulage d’une chape au mortier de ciment dosé à 350 kg, à dessus fini pour recevoir le xxxxxx de sol collé ou scellé. Chape non armée - xxxxxx minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 50 mm.

OU Chape armée d’un treillis soudé - type et poids du treillis soudé à xxxxxx par xxxxxx en fonction de xxxxxx de la chape, du type de xxxxxx de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des xxxxxx xxxxxx le xxxxxx de sol sera exposé (poids minimum : 250 g/m2) - xxxxxx minimale de la chape selon NF DTU 52.1 : 40 mm.

OU Chape armée de fibres xxxxxx - fibres xxxxxx xxxxxx type et poids à xxxxxx par xxxxxx en fonction de xxxxxx de la chape, du type de xxxxxx de sol prévu et de son mode de pose, de la surface du local et des xxxxxx xxxxxx le xxxxxx de sol sera exposé (poids minimum : 900 g/m2) - xxxxxx minimale de la chape : 40 mm. xxxxxx de tous les joints selon xxxxxx xxxxxx dans la chape d’un super xxxxxx pour limiter les risques de xxxxxx dans la limite de 2 % du poids de ciment. Dans le cas où la xxxxxx l’exige, xxxxxx d’un produit de cure pour éviter la xxxxxx produit xxxxxx aux normes NF P 18-370 et NF P 18-371. xxxxxx de la chape xxxxxx à réaliser : Pour recevoir un parquet collé : - nature et type de parquet : xxxxxx - mode de pose : collé. xxxxxx de la chape - à xxxxxx en fonction de xxxxxx totale prévue au projet et de xxxxxx de xxxxxx avec minimum 40 mm ou 50 mm selon le type de chape. Matériau isolant à mettre en œuvre

www.voscctp.fr 29/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- de nature, type et xxxxxx précisés xxxxxx ou xxxxxx Nature du matériau : - mousse de xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx

OU - mousse de xxxxxx extrudé

OU - mousse de xxxxxx expansé xxxxxx

OU - nappe de xxxxxx expansé à cellules fermées

OU - nappe de xxxxxx expansé à cellules fermées + film de xxxxxx haute densité

OU - mousse de xxxxxx extrudé

OU - fibres de verre xxxxxx sur feutre xxxxxx

OU - mousse de xxxxxx

OU - feutre de fibres de verre sur support feutre bitumé

5. REVETEMENTS DE SOL STRATIFIES xxxxxx Note à xxxxxx du xxxxxx Rappel des xxxxxx classes xxxxxx des sols Classe Usage 21 xxxxxx - léger 22 xxxxxx - modéré 23 xxxxxx - lourd 24 xxxxxx - très intensif 31 xxxxxx - léger 32 xxxxxx - modéré 33 xxxxxx - lourd 34 xxxxxx - très intensif xxxxxx

5.1 Revêtements de sol stratifiés direct (DPL) en pose flottante classique

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol xxxxxx direct (DPL) en lames. Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

www.voscctp.fr 30/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc. xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : .....

www.voscctp.fr 31/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Type de décor : xxxxxx

5.2 Revêtements de sol stratifiés direct (DPL) en pose flottante - procédé sans colle

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol xxxxxx direct (DPL) en lames Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx Pose sans colle : - par système de clips xxxxxx pour xxxxxx des panneaux les uns aux autres ; - profil adapté à un xxxxxx sur les quatre côtés ; - xxxxxx des xxxxxx et rainures pour empêcher la xxxxxx xxxxxx lors du xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc. xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : .....

www.voscctp.fr 32/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

5.3 Revêtements de sol stratifiés en plaque de fibres haute densité (HDF) en pose flottante classique

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol xxxxxx en plaque de fibres haute densité (HDF) en lames Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc.

www.voscctp.fr 33/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

5.4 Revêtements de sol stratifiés en plaque de fibres haute densité (HDF) en pose flottante - Procédé sans colle

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol xxxxxx en plaque de fibres haute densité (HDF) en lames

www.voscctp.fr 34/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx Pose sans colle : - par système de clips xxxxxx pour xxxxxx des panneaux les uns aux autres ; - profil adapté à un xxxxxx sur les quatre côtés ; - xxxxxx des xxxxxx et rainures pour empêcher la xxxxxx xxxxxx lors du xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc. xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx

www.voscctp.fr 35/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

5.5 Revêtements de sol en stratifié haute pression (HPL) en pose flottante classique

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol en xxxxxx haute pression (HPL) en lames Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc. xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non

www.voscctp.fr 36/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

5.6 Revêtements de sol en stratifié haute pression (HPL) en pose flottante - Procédé sans colle

xxxxxx et pose de xxxxxx de sol en xxxxxx haute pression (HPL) en lames Mise en œuvre de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx du NF DTU 51.11 de l’Avis xxxxxx et des xxxxxx du xxxxxx avec joints xxxxxx et joints de xxxxxx le cas échéant. Sur couche de xxxxxx : - xxxxxx en film de xxxxxx de 0,2 mm xxxxxx xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx d’une mousse de xxxxxx expansé xxxxxx d’un film xxxxxx

OU - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx d’un panneau de fibres de bois xxxxxx

www.voscctp.fr 37/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

Pose sans colle : - par système de clips xxxxxx pour xxxxxx des panneaux les uns aux autres ; - profil adapté à un xxxxxx sur les quatre côtés ; - xxxxxx des xxxxxx et rainures pour empêcher la xxxxxx xxxxxx lors du xxxxxx Mode de pose : - pleine lame

OU - double lame

OU - mosaïque

OU - coupe à xxxxxx 2 / 3 / 4 frises Compris toutes coupes, xxxxxx xxxxxx pour xxxxxx etc. xxxxxx : xxxxxx - Produit : xxxxxx ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx : - xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

OU Les xxxxxx xxxxxx sont à xxxxxx par xxxxxx lors de la remise de son offre, à partir de la gamme du xxxxxx qu'il xxxxxx avec tous les xxxxxx xxxxxx à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx : xxxxxx Produit : xxxxxx xxxxxx xxxxxx exigées : - xxxxxx aux xxxxxx : ..... - xxxxxx aux brûlures de xxxxxx : ..... - xxxxxx aux UV : ..... - xxxxxx sièges à xxxxxx : oui / non - xxxxxx xxxxxx par le sol : oui / non - xxxxxx xxxxxx : oui / non - classe xxxxxx : ..... xxxxxx xxxxxx :

www.voscctp.fr 38/38

CCTP Revêtements de sol stratifiés _____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ v1.00 voscctp.fr – Tous droits réservés

- xxxxxx du matériau (lames) : ..... x ..... mm - xxxxxx du décor : ..... x ..... mm - xxxxxx : ..... mm - xxxxxx feu : M..... - xxxxxx UPEC : xxxxxx E..... C..... - classe xxxxxx : ..... Type de décor : xxxxxx

5.7 Ouvrages accessoires et de finition pour revêtements de sol stratifiés

5.7.1 Plinthes

xxxxxx et pose de plinthes - pose avec coupes d’onglet à chaque angle, fixation par collage ou autre moyen selon le cas ; - compris toutes coupes, xxxxxx etc. ; - mise en œuvre xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx Option : - plinthes xxxxxx - modèle xxxxxx au décor du xxxxxx de sol

OU - modèle « prêt à peindre ». Hauteur : ..... mm

5.7.2 Frises décoratives

xxxxxx et pose de frises xxxxxx : - film support xxxxxx pouvant être enlevé sans laisser de traces de colle ; - xxxxxx aux UV, à xxxxxx et aux produits de xxxxxx courants ; - avec carrés d’angles assortis ; - mise en œuvre xxxxxx aux xxxxxx du xxxxxx - décor : xxxxxx Largeur : ..... mm

5.7.3 Profilés de finition en aluminium

xxxxxx et pose de profilés de finition en xxxxxx : - pour seuils, joints de xxxxxx arrêts du xxxxxx nez de marches, etc. ; - adapté à tous les supports et tous les xxxxxx de sol. Longueur : ..... mm Profilés en xxxxxx anodisé - coloris or / argent / bronze.

OU Profilés enrobés - décors chêne / hêtre / érable / xxxxxx