INCOCEG S.A.CINGENIEROS CONSULTORES, CONTRATISTAS Y EJECUTORES GENERALES

SUBCONTRATO DE OBRA N 001-2014.

Conste por el presente documento, el SUB CONTRATO DE OBRA que celebran de una parte la EMPRESA INCOCEG S.A.C con RUC N 20493977807 con domicilio legal en el Jr. Tumbes N 1027, Moyobamba San Martn, inscrita en la Partida N 11036014 Asiento N 00002 del Registro de Personas Jurdicas de Moyobamba, debidamente representado por su Gerente General don, FELIX CHAMAYA BECERRA con DNI N 00949824, en adelante EL CONTRATISTA, y de la otra parte la EMPRESA SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA S.A, con RUC N 20531443579, con domicilio legal en el Jr. Callao N 127 Moyobamba, San Martn; inscrita en la Partida N 11004117 Asiento N 00001 del Registro de Personas Jurdicas de Moyobamba, debidamente representado por su Representante Legal, Ing. LUIS YSIDORO RODAS HERNANDEZ, con DNI N 00830405, en adelante EL SUB CONTRATISTA, en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONTRATISTA, Es adjudicatario de la obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el C.E.I.N 185 en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista-San Martin, segn: Adjudicacin de Menor Cuanta N 006-2014-MPB/CEP-Segunda Convocatoria, con contrato N 004-2014-MPB/UL de fecha 05 de Mayo del 2014 Con la Municipalidad Provincial de Bellavista.

Que, Interesando a EL CONTRATISTA, Sub Contratar la ejecucin de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el C.E.I.N 185 en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista-San Martin, a la compareciente Empresa Subcontratista, en adelante EL SUBCONTRATISTA, y habiendo llegado a un completo acuerdo sobre las condiciones en que los trabajos han de llevarse a cabo formalizan el presente contrato.

EL SUBCONTRATISTA, Declara poseer los conocimientos necesarios para la ejecucin del trabajo subcontratado como son: Memoria, Planos, mediciones, especificaciones tcnicas, y en general toda la documentacin relativa a la misma. Considerndola suficiente para llevar a buen fin la ejecucin de las partidas de la obra, objeto de este sub contrato, cumpliendo la normativa legal vigente, y los precios fijados en el presente documento.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

EL CONTRATISTA, requiere contratar los servicios del SUBCONTRATISTA para ejecutar la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el C.E.I.N 185 en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista-San Martin, de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Planos y especificaciones tcnicas, segn el expediente tcnico aprobado por la entidad.

EL SUBCONTRATISTA, se obliga a ejecutar la obra en su integridad segn; Memoria Descriptiva, Planos y especificaciones tcnicas del expediente tcnico aprobado por la entidad y de acuerdo a lo convenido entre la partes.

CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 155,500.00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil, Quinientos y 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la prestacin materia del presente subcontrato.

CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGOEL CONTRATISTA se obliga a pagar la contraprestacin al SUBCONTRATISTA en Nuevos Soles, por avance de obra, valorizada por partida ejecutada, de la siguiente forma:

a. El SUBCONTRATISTA, presentar su informe de avance de obra el ltimo da hbil del mes, y el CONTRATISTA, dentro de los 05 das certificara o evaluara la valorizacin para luego dentro de 05 das siguientes realizar el pago correspondiente.

b. En caso de incumplimiento de pago en los plazos establecidos EL CONTRATISTA, se obliga a reconocer intereses por cada da de retraso al SUBCONTRATISTA.

CLUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIN DE LA PRESTACINEl plazo de ejecucin de la prestacin se extender desde la firma del presente contrato hasta 75 das calendarios. Pudindose establecer en comn acuerdo de ambas partes plazos parciales por partida contratada.

El SUBCONTRATISTA, durante la ejecucin de la obra responder directamente de los daos derivados de cualquier accidente sufrido por el o por su personal durante la ejecucin de los trabajos, bien sean producidos al CONTRATISTA o a terceros o a sus propios trabajadores.

CLUSULA SEXTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio ejecutado materia del presente subcontrato estar a cargo y bajo responsabilidad de la empresa CONTRATISTA.

CLUSULA SETIMA: DECLARACIN JURADA DEL SUBCONTRATISTA El SUBCONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de todas las clusulas del presente subcontrato.

CLUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Del SUBCONTRATISTA: Asume la obligacin de situar en obra la maquinaria que sea necesaria y en general cuantos medios auxiliares sean necesarios para la ejecucin de las obras objeto de este contrato.

Aportar todo el personal necesario para la realizacin de los trabajos en los tiempos previstos.

Responder con carcter exclusivo, ante cualquier reclamacin de terceros como consecuencia de daos directamente relacionados con los trabajos subcontratados.Del CONTRATISTA: Reservar los recursos necesarios para en pago respectivo al SUBCONTRATISTA, en los plazos fijados en la clusula CUARTA del presente subcontrato.

Atender de manera inmediata las consultas tcnicas que el SUBCONTRATISTA, interponga respecto a las obras subcontratadas.

Entregar toda la documentacin tcnica, autorizaciones y permisos de ser el caso para el inicio de la ejecucin de las obras subcontratadas.

CLUSULA DCIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOEn lo no previsto en este contrato, sern de aplicacin las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes.

CLUSULA DCIMA TERCERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de caducidad.

CLUSULA DCIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICACualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLUSULA DCIMA QUINTA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con la propuesta tcnica y econmica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de Moyobamba el 28 de Mayo del 2014.

EL CONTRATISTA EL SUBCONTRATISTA

CONFORMIDAD DE OBRA

EL QUE SUSCRIBE; Ing. FELIX CHAMAYA BECERRA, Gerente general de la EMPRESA INCOCEG S.A.C con RUC N 20493977807 con domicilio legal en el Jr. Tumbes N 1027, Moyobamba San Martn, inscrita en la Partida N 11036014 Asiento N 00002 del Registro de Personas Jurdicas de Moyobamba. CONTRATISTA, responsable de la ejecucin de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el C.E.I.N 185 en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista-San Martin.

CERTIFICA QUE:

1. Que la empresa SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA S.A., con RUC N 20531443579, representada por su Gerente General Ing. Luis Ysidoro Rodas Hernndez. Como SUBCONTRATISTA, ha ejecutado la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el C.E.I.N 185 en el Centro Poblado las Mercedes, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista-San Martin.

Las Partidas ejecutadas a todo costo fueron esencialmente: Obras Provisionales Obras Preliminares Movimiento de Tierras Obras de Concreto Simple Obras de Concreto Armado Muros y Tabiques Revoques Enlucidos y Molduras Pisos y Pavimentos. Carpintera de Madera Cerrajera Pintura Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias

Inicio: 01 de Junio del 2014. Finalizo: 20 de Agosto del 2014.

Habindolas ejecutado con arreglo a condiciones, sin incurrir en penalidades y a satisfaccin del que suscribe.

2. El importe total de la obra subcontratada es de S/. 155,500.00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil, Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

Y para que conste, a peticin del interesado y a los efectos de la clasificacin de contratistas, expido el presente certificado.

Moyobamba, 25 de Agosto del 2014.