Embed Size (px)
Citation preview
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DIDECO
LICITACIÓN
L-024/2014-MINEDUC
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS
(CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12 LOTES, A
SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–
Guatemala, abril de 2,014
1
ÍNDICE DE CONTENIDO
Páginas
1. BASES DE LICITACIÓN ....................................................................................................................... 2
1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN ................................................................................................................ 2
1.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES ..................................................................... 2
1.3. LUGAR Y FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ........................................................................ 2
1.4. CONTENIDO DE LA PLICA .................................................................................................................. 4
1.5. GARANTÍAS ........................................................................................................................................... 5
1.6. FORMA DE PAGO ................................................................................................................................ 7
1.7. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS ................................................................ 10
1.8. METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS .......................................... 11
1.9. CRITERIOS QUE DEBERÁ SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA CALIFICAR LAS OFERTAS
RECIBIDAS ..................................................................................................................................................... 13
1.10. REQUISITOS FUNDAMENTALES .......................................................................................................... 14
1.11. REQUISITOS NO FUNDAMENTALES .................................................................................................. 17
1.12. PROHIBICIONES .................................................................................................................................. 19
1.13. RECHAZO DE OFERTAS ...................................................................................................................... 20
1.14. ADJUDICACIÓN ................................................................................................................................. 20
1.15. SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO .......................................................................... 21
2. ESPECIFICACIONES GENERALES ................................................................................................. 22
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................... 22
4. DISPOSICIONES ESPECIALES......................................................................................................... 23
5. MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA .................................................................................. 25
6. PROYECTO DE CONTRATO ............................................................................................................ 29
7. ANEXOS 1A Y 1B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ....................................................... 37 y 64
2
1. BASES DE LICITACIÓN
1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, invita a licitar la AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS
POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12
LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–, de
conformidad con las características detalladas en el apartado de
especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3, de las presentes bases.
1.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES
Deben ser personas individuales o jurídicas, domiciliadas en el territorio nacional;
asimismo, se permitirá la presentación de ofertas de personas individuales o
jurídicas extranjeras, que tengan representación en la República de Guatemala,
domiciliadas en el territorio nacional.
Los interesados, personas individuales o jurídicas, deberán dedicarse en forma
permanente al giro comercial objeto de la presente Licitación, estar legalmente
establecidos para este efecto y estar en condiciones de proporcionar los trabajos
requeridos.
Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola
oferta. En ningún caso se permitirá la representación por una misma persona, de
más de un oferente. Quién actúe por sí, no puede participar representando a un
tercero.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, se podrá presentar
ofertas parciales por lote.
Es prohibida la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en
forma ilícita la adjudicación de esta Licitación (Colusión entre oferentes).
En el presente evento no se aceptan consorcios, por lo anterior únicamente
tendrán validez los documentos presentados por la persona individual o jurídica
que presente su oferta.
1.3. LUGAR Y FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El contratista ejecutará la obra objeto de la presente Licitación, consistente en la
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12 LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–, en las Escuelas que a continuación se detallan:
3
6 lotes con bases para columnas, de la forma siguiente:
Lote 1 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chivarabal, municipio de
Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango.
Lote 2
Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Climentoro, municipio de
Aguacatán, departamento de Huehuetenango.
Lote 3 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta Juan Dieguez Olaverri, Aldea la
barranca, municipio de Aguacatán, departamento de
Huehuetenango.
Lote 4 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Paraxquín, municipio de
Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango.
Lote 5 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Instituto Nacional de Educación Básica Cesar Julio Mérida
Vásquez, cabecera municipal de San Ildefonso Ixtahuacán,
departamento de Huehuetenango.
Lote 6
Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío el Rincón, Aldea El Molino,
municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de
Chimaltenango.
6 lotes sin bases para columnas, de la forma siguiente:
Lote 7 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caliaj, municipio de Tecpán
Guatemala, departamento de Chimaltenango.
Lote 8 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta caserío Chuaracanjay, Aldea
Pacacay, municipo de Tecpán Guatemala, departamento de
Chimaltenango.
Lote 9 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío La Unión, municipio de
Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango.
Lote 10 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pamezúl, municipio de
Tecpán Tuatemala, departamento de Chimaltenango.
Lote 11 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Isabel JM, municipio
de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango.
Lote 12 Ampliación cancha polideportiva educativa (construcción de
cubierta), Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Nuevo Amanecer, Cruz
Quemada, Aldea Chirijuyu, municipio de Tecpán Guatemala,
departamento de Chimaltenango
4
A) El contratista realizará la obra requerida dentro de un lapso máximo de doce (12)
semanas calendario para cada cubierta con bases para columnas (anexo 1A) y diez
(10) semanas calendario para cada cubierta sin bases para columnas (anexo 1B);
cuyo cómputo se iniciará posteriormente a la publicación en GUATECOMPRAS del
Acuerdo Ministerial que contenga la aprobación del contrato respectivo y
confirmación de recepción del anticipo convenido. B) Cuando la obra esté
terminada, el/la contratista deberá constituir las garantías de conservación de obra y
de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos
y con esta diligencia se interrumpirá el trabajo de ejecución. El Supervisor hará la
inspección final dentro de los siguientes quince días hábiles, plazo dentro del cual si la
obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los
trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe
pormenorizado a la autoridad administrativa superior.
1.4. CONTENIDO DE LA PLICA
La OFERTA, deberá ser presentada de la forma siguiente:
1.4.1 En dos plicas separadas en original y copia.
1.4.2 En sobres independientes cerrados, sellados y rotulados con la etiqueta
siguiente:
SEÑORES
JUNTA DE LICITACIÓN L-024/2014-MINEDUC
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12 LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–
NOG: 3258408
OFERTA PRESENTADA POR:
_____________________________________________________________
(Nombre del propietario de la empresa, o razón social de la entidad mercantil,
Dirección y Teléfono)
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
___________________________________________________________________
(La colocará la Junta de Licitación)
5
La plica contendrá los documentos considerados como requisitos fundamentales,
descritos en el numeral 1.10. de las presentes bases de licitación y la Junta de
Licitación rechazará de plano las plicas que no cuenten con esos requisitos. También
deberá contener los documentos considerados como no fundamentales descritos en
el numeral 1.11 de las presentes bases de licitación, y en el caso de no presentarse
esos requisitos, la Junta de Licitación fijará plazo para su recepción.
1.5. GARANTÍAS
A) Las garantías se constituirán observando lo dispuesto en los artículos 64, 65 y 67
de la Ley de Contrataciones del Estado y 38 y 39 del Reglamento de la misma. B)
Las garantías deberán calcularse sobre el valor total de la oferta. B) En el caso de
seguro de caución ésta se formalizará mediante póliza emitida por una institución
aseguradora, autorizada para operar en Guatemala.
1.5.1 Garantía que debe presentar el oferente:
1.5.1.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta
Se caucionará con depósito en efectivo o mediante seguro de
caución, por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del valor total
de la oferta que deberá incluir el impuesto al valor agregado –IVA–,
la cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y
apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo
caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, según lo
establecido en el artículo 64 del Decreto número 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
(Por prescripción legal la garantía que se presente con un porcentaje
mayor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta será
rechazada).
El Ministerio de Educación podrá hacer efectiva la garantía de
Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo establecido en el artículo
36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en los
casos siguientes:
a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta;
b) Si el adjudicatario no concurre a suscribir el contrato respectivo
dentro del plazo que determina el artículo 47 de la Ley de
Contrataciones del Estado o, si habiéndolo hecho, no presenta la
Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de
quince (15) días siguientes a la firma del contrato.
6
1.5.2 Garantía que debe presentarla contratista:
1.5.2.1 Garantía de Anticipo
El contratista deberá otorgar previo a recibir cualquier suma por
concepto de anticipo, garantía mediante seguro de caución (fianza)
o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, que
deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA–. La garantía
podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo
cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta
su total amortización, de conformidad al artículo 66 del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y 40 del Acuerdo Gubernativo No.1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,.
1.5.2.2 Garantía de Cumplimiento
El contratista deberá prestar seguro de caución, depósito en efectivo
o constituir hipoteca para asegurar el cumplimiento de todas las
obligaciones estipuladas en el contrato de acuerdo con las
especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así
como la ejecución de la obra dentro del tiempo estipulado, por un
valor que represente el diez por ciento (10%) del monto total del
mismo que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA– y la
misma estará vigente hasta haber recibido a satisfacción la garantía
de conservación de obra y que el Ministerio de Educación extienda el
finiquito correspondiente, según lo establecido en el artículo 65 del
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Contrataciones del Estado. Artículos 38 y 39 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Esta garantía se podrá hacerse efectiva, si la contratista incumple
con lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del Contrato.
1.5.2.3 Garantía de Conservación de Obra
El contratista deberá otorgar a favor y entera satisfacción del
Ministerio de Educación, Garantía de Conservación de obra
equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato
que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA–; mediante
deposito en efectivo, seguro de caución, hipoteca o prenda a su
elección, que cubra de las reparaciones de las fallas o desperfectos
que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de
responsabilidad de (18) meses contados a partir de la fecha de
recepción de la obra. Dicha garantía cubrirá el valor de las
reparaciones, de las fallas o desperfectos que le sean imputables y
que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho
meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.
7
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo
anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por
destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte,
por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la
obra, de conformidad con el artículo 67 del Decreto número 57-92
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones
del Estado.
1.5.2.4 Garantía de Saldos Deudores
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a
favor del Ministerio de Educación, el contratista deberá otorgar
seguro de caución, depósito en efectivo, constituir hipoteca o
prenda a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original
del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con
la de conservación de obra como requisito previo para la recepción
de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere
saldos deudores, se cancelará esta garantía, de conformidad con el
artículo 68 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
1.6. FORMA DE PAGO
El precio determinado en este contrato se hará efectivo, por parte del Ministerio
de Educación, en pagos parciales contra estimaciones periódicas del trabajo
ejecutado y aceptado, mediante acreditamiento en la cuenta monetaria que la
contratista haya registrado en la Tesorería Nacional, de acuerdo a lo prescrito en
el Artículo 58, 59, 60, 61 y 62 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
Se hará entrega del ANTICIPO de manera SUPERVISADA hasta un máximo del
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por lo que todos los pagos
hechos a la contratista con fondos provenientes del anticipo serán supervisados
por la Dirección General de Educación Física –DIGEF-.
El inicio se documentará mediante acta, en libro autorizado por la Contraloría
General de Cuentas. Si la contratista no inicia la obra o no invierte el anticipo
recibido de acuerdo a las estipulaciones contractuales, pagará el interés legal
sobre el importe del anticipo no invertido, conforme al programa autorizado por
el supervisor de obra, calculado sobre la base de la tasa de interés máxima
anual que determine la Junta Monetaria, para efectos tributarios, y se incluirán en
la liquidación del respectivo contrato; el pago de intereses no exime a la
contratista de reintegrar a la Dirección General de Educación Física –DIGEF–, los
fondos no invertidos.
8
Previo a efectuarse el pago del ANTICIPO la contratista deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
Presentar los cronogramas físicos y financieros desglosados por
cada uno de los renglones generales del proyecto.
Presentar el plan de inversión del anticipo elaborado por la
contratista y aprobado por el supervisor de obra y la
Coordinación de Infraestructura de Dirección General de
Educación Física –DIGEF–
Garantía de Anticipo descrita en las presentes bases.
Certificación del Acta de Inicio suscrita en Libro de la
Contraloría General de Cuentas.
Constancia de haberse habilitado la bitácora del proyecto,
emitida por la Contraloría General de Cuentas.
1.6.1. Amortización del Anticipo:
Para la amortización del anticipo, se efectuará un descuento que se
calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el
mismo porcentaje del anticipo que se haya concedido, hasta
completar el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.
1.6.2. Pagos Parciales (estimaciones):
1.6.3.1. La Dirección General de Educación Física –DIGEF– realizará
pagos parciales a cuenta del contrato, contra estimaciones de
trabajo ejecutado y aceptado por el supervisor de obra, que
cuente con el informe de avance físico detallado, con
fotografías; para el pago de la misma, la contratista entregará
al supervisor de obra, un proyecto de estimación, el cual
deberá contener los documentos descritos dentro de las bases
de Licitación y cualquier otro documento que las entidades
solicitantes establezca como necesarios.
1.6.3.2. El supervisor de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles de
haber recibido la estimación, deberá revisar y aprobar la
estimación conciliando cualquier diferencia con la contratista.
En todo caso cualquier diferencia que resulte a favor o en
contra del Contratista, se ajustará en la estimación siguiente o
en la liquidación del contrato.
Para el pago de cada estimación que presente la contratista
se establecerá un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores
a la fecha en que fuese entregada la documentación,
completa y aprobada por el supervisor de obra, a la
Coordinación de Infraestructura.
9
1.6.3.3. Para que la Dirección General de Educación Física –DIGEF–
pueda hacer cualquier pago a la contratista, es condición
expresa que acredite su solvencia en el pago de sueldos y
salarios de sus trabajadores y de las cuotas patronales que
correspondan a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social y el Impuesto del timbre de Ingeniería o Arquitectura
durante el período anterior al de la estimación que se trate, lo
que deberá hacerse constar en un informe específico de la
Contratista a la Coordinación de Infraestructura de la DIGEF.
Si en la solicitud de pago de estimaciones se incluye trabajos
programados, pero que aun no han sido ejecutados por la
contratista, estos no serán autorizados para su pago por el
supervisor de obra.
Para cada pago parcial, el monto neto será calculado de la
siguiente manera:
Mne o p = Mbe – Amo. Ant. – O. Deduc.
Donde: Mne = Monto neto estimación o pago
Mbe = Monto bruto estimación o pago
Amo.Ant = Amortización anticipo
O.Deduc = Otras deducciones
1.6.3.4. La forma en que se cancelará cada pago por parte de la
Dirección General de Educación Física –DIGEF– será en
Quetzales (Q.), de la siguiente manera:
Monto Neto Estimación (MNE)
(Integrado por) FORMA DE PAGO
Monto a recibir En Quetzales
Valor IVA
Por lo que la factura será emitida en Quetzales por el importe
total del MONTO NETO DE LA ESTIMACIÓN o pago requerido.
Así mismo se adjuntará el siguiente cuadro:
Monto en Quetzales
Valor a recibir
Valor del IVA
Monto Neto
1.6.3.5. El último pago se hará efectivo contra entrega de acta de
recepción de la obra, suscrita por la Comisión Receptora, e
informe del supervisor de obra nombrado para el efecto y la
fianza de conservación de obra y de saldos deudores.
10
1.6.3.6. Sobre Costo por fluctuaciones de precios se realizará por lote
Para efectos de cálculos posteriores en cuanto a los costos de obra, se
determinará con base a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado Articulo 61 y su Reglamento, previa aprobación del
supervisor de la obra.
El Ministerio de Educación se reserva el derecho de suspender los
pagos al constatarse deficiencias o anomalías en la prestación de la
obra por parte del Contratista, sin perjuicio de ejecutar la fianza de
cumplimiento y el inicio de las acciones legales que correspondan.
1.7. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS
La oferta debe presentarse en sobre cerrado, incluyendo los documentos
indicados en el numeral 1.10 y 1.11 en original y copia, escritas en idioma español,
en forma ordenada y numerada correlativamente, siguiendo la secuencia de estas
Bases, ante la Junta de Licitación, el día 4 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en la
sede del Ministerio de Educación, ubicada en la 6ª. Calle 1-87, Zona 10, Sala No. 1
del Edificio 2. (En caso fortuito o de fuerza mayor, podrá cambiar la sala de
recepción de ofertas, haciéndose notar dicho cambio mediante aviso escrito en la
sala originalmente dispuesta para la recepción de ofertas). Transcurridos treinta
(30) minutos de esta hora, no se aceptarán más ofertas. La Junta de Licitación
pondrá sello de recibido en el sobre que contiene la oferta y si alguno de los
oferentes lo solicita, sellará también fotocopia del sobre o algún otro documento
que presente el oferente, como constancia de la recepción de la misma. (Artículo
24 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado).
1.7.1 El oferente deberá cumplir con el contenido que se solicita en el modelo de
presentación de oferta (Numeral 5), no obstante cualquier variación en
cuanto aspectos relacionados al estilo y forma del documento que contiene
la presentación de la oferta no será motivo de rechazo. Si el espacio
disponible no es suficiente o se desea incorporar información adicional, se
podrán agregar espacios o utilizar hojas adicionales, respetando el
contenido original que se solicita en el formato.
1.7.2 Los precios unitarios y totales, deberán ser fijos e invariables, estar
consignados en quetzales, contener dos (02) cifras decimales. EL PRECIO
TOTAL DEBERÁ ESTAR INDICADO EN LETRAS Y NÚMEROS. Los precios unitarios
deberán ser multiplicados por la cantidad de renglones de trabajo y éstos
sumados para obtener el monto total de la oferta.
1.7.3 La Junta de Licitación verificará los cálculos aritméticos y en caso de existir
discrepancia, procederá de la manera siguiente:
1.7.3.1 Si el error es en la multiplicación de la cantidad de lo ofertado por su
precio unitario, se tomará en cuenta el precio unitario.
11
1.7.3.2 Si el error es en la sumatoria del monto total, prevalecerán los
montos parciales.
1.7.3.3 En caso de existir diferencia entre lo escrito en letras y cifras,
prevalecerá lo escrito en letras, salvo cualquiera de las correcciones
anteriores.
La actuación de la Junta de Licitación, en cualquiera de los casos
anteriores, deberá constar en el acta correspondiente.
1.7.4 Los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA–, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
1.7.5 La oferta no deberá contener adiciones, enmiendas, correcciones, borrones
o raspaduras, ya que los mismos implicarán su inmediata descalificación y
rechazo por parte de la Junta de Licitación, salvo los testados o interlineados
de conformidad con el Artículo 14 del Código de Notariado.
1.7.6 Al finalizar el período de recepción de ofertas, la Junta de Licitación en
presencia de los oferentes, procederá a la apertura de plicas dejando
constancia de lo actuado en el acta correspondiente.
1.7.7 El listado de Oferentes y los precios ofertados serán publicados en el portal
de GUATECOMPRAS. (Según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento
del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado).
1.8. METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS
1.8.1. Integración del Precio Oficial: La Junta de Licitación, después de la apertura
de plicas, calculará en definitiva el costo total oficial estimado por lote que
servirá de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de
inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento
(40%) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el
sesenta por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas
que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén
comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el
veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad.
Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo oficial estimado por
lote, se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba y en un quince
por ciento (15%) hacia abajo.
Los porcentajes indicados en más y en menos respecto al costo total oficial
estimado, darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas
12
las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán
descalificadas.
El costo estimado por la entidad interesada aprobado por la autoridad
administrativa superior, deberá darse a conocer después de la presentación
de ofertas y antes de abrir la primera plica.
En el acta que se suscriba deberá hacerse constar los extremos a que se
refiere el presente artículo, en su orden.
1.8.2. La Junta de Licitación verificará el cumplimiento de los requisitos
fundamentales. Si los oferentes no cumplen con algún requisito
fundamental, se anotará su nombre o razón social y los requisitos
fundamentales no cumplidos, para hacerlo constar en el acta respectiva,
debiendo rechazar la oferta correspondiente.
“La Junta de Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas
que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las
bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean
inconvenientes para los intereses del Estado. Los requisitos no fundamentales
contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro
del plazo común que fije la Junta. Dentro de este mismo plazo se llenarán los
requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al
presentar la oferta”. Artículo 30 del Decreto número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, citado
textualmente.
1.8.3. Posteriormente se procederá a la revisión de las Especificaciones Técnicas
por parte de la Junta de Licitación en cada una de las ofertas, para
determinar el estricto cumplimiento de lo solicitado en las mismas. Si existiera
una oferta que no cumpla con algunas de estas, se anotarán para hacerlo
constar en el acta respectiva.
1.8.4. Luego, la Junta de Licitación verificará la presentación de los requisitos no
fundamentales. Si estos no hubieren sido satisfechos en la propia oferta, la
Junta de Licitación fijará un plazo común para la presentación de los
requisitos que falten, con la advertencia al oferente de que en caso no los
presentare el día y hora fijados, su oferta será rechazada.
1.8.5. Para facilitar el análisis y la evaluación de las ofertas, la Junta de Licitación
podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones, y detalles que considere
pertinentes, siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones
relacionados con la compra o contratación de que se trate, que hayan sido
solicitados en las Bases, de Licitación sea económica y físicamente posible.
Artículo 27 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
13
1.8.6. Solamente las ofertas que hayan cumplido con los aspectos anteriores,
pasarán a la calificación de los criterios establecidos en el numeral 1.9, el
detalle y puntaje obtenido de cada oferta se consignará en un cuadro
comparativo. El oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de
las bases, y que obtenga la más alta calificación en la evaluación de los
criterios de ponderación, será al que se le adjudique la negociación,
considerándose la oferta más conveniente y favorable para los intereses del
Estado. Artículos 28 y 33 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
1.8.7. La Junta deberá hacer una calificación de los oferentes que clasifiquen
sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la
negociación podrá celebrarse con solo el subsiguiente clasificado.
“En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del
suministro, bien o servicio ofertado a un precio mayor al que los mismos tienen en el
mercado privado nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la
marca del mismo”. Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado.
1.9. CRITERIOS QUE DEBERÁ SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA CALIFICAR LAS
OFERTAS RECIBIDAS
FACTORES DE PONDERACIÓN PONDERACIÓN
1 Precio total de la oferta 60
2 Experiencia del oferente en construcción de
obras similares 25
3 Tiempo de entrega de la obra 15
TOTAL DE PUNTOS 100
CALIFICACIÓN GENERAL 100 Puntos
1.9.1 Precio total de la oferta
El oferente que presente el precio más bajo le será concedida la
calificación total que corresponde a 60 PUNTOS. A los demás oferentes
respecto a la oferta con el menor precio, se les calificará con los puntos
que obtengan según la fórmula siguiente:
Menor precio ofertado x puntos del criterio (60)
Precio del oferente en análisis
1.9.2 Experiencia del oferente en construcción de obras similares (Constancias)
realizadas con entidades privadas, gubernamentales y/o no
gubernamentales.
14
(No debe ser menor a lo requerido en los Requisitos No Fundamentales,
de lo contrario la oferta será rechazada)
El Oferente que presente mayor número de constancias relacionadas
con la construcción de obra similar al requerido le será concedida la
calificación total que corresponde a 25 PUNTOS. Al Oferente que posea
menor número de constancias y/o finiquitos de contratos en relación a la
de mayor número, se calificará con la tabla siguiente:
Se ponderará de la forma siguiente:
Primer lugar: 25 puntos
Segundo lugar: 15 puntos
Resto de oferentes 10 puntos
1.9.3 Tiempo de entrega de la obra
El Oferente que presente menor tiempo de entrega de la construcción
de obra le será concedida la calificación total que corresponde a 15
PUNTOS. A los Oferente que oferten mayor tiempo en la entrega de la
obra, se calificará con la tabla siguiente:
Se ponderará de la forma siguiente:
Primer lugar: 15 puntos
Segundo lugar: 10 puntos
Resto de oferentes 05 puntos
Los punteos de cada criterio se sumarán para obtener el punteo total de
cada oferente, los cuales se consignarán en el cuadro comparativo de
calificación de ofertas.
Caso de Empate: Si existiera el caso que dos o más oferentes obtengan el total
de puntuaciones idénticas, se adjudicará al oferente determinando la oferta
más conveniente y favorable para los intereses del Estado, seleccionando la
oferta que tenga el menor precio total de la oferta; de persistir el empate se
decidirá por la oferta que ofrezca la mayor experiencia en construcción de
obras similares; de persistir el empate se decidirá por la oferta que ofrezca; de
persistir el empate se decidirá por la oferta que ofrezca el menor tiempo de
entrega de la obra; de persistir el empate se decidirá por la oferta que
obtenga la decisión de la mayoría de los miembros de la Junta de Licitación,
quienes no podrán abstenerse de votar.
1.10. REQUISITOS FUNDAMENTALES
Son requisitos fundamentales y deberán incluirse en la oferta, en la forma, fecha
y hora estipulada los documentos siguientes:
15
1.10.1. Oferta firmada por el oferente, su mandatario o representante legal
según corresponda, de acuerdo al modelo adjunto: Modelo de
Presentación de Oferta (numeral 5), en la que se consigne el cuadro de
precios unitarios y el monto total de lo ofertado. Artículo 9 del
Reglamento del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. El oferente deberá
presentar su oferta, en original y copia tal como se indica en el numeral
1.4, incisos 1.4.1 y 1.4.2 contenido de la plica. Para cada lote
1.10.2. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial, suscrita por el oferente o
su Representante Legal, en donde conste que no es deudor moroso del
Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1 del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado o en su defecto, compromiso formal de que,
en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del
contrato, acreditará haber efectuado el pago correspondiente. Esta
declaración no debe haber sido proferida con más de tres meses de
antelación. Artículo 19, Numeral 10 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del
Estado y artículo. 9, Numeral 2 de su Reglamento.
1.10.3. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente o
su Representante Legal, en donde conste que no está comprendido en
ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo 80 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta declaración no debe haber sido
proferida con más de tres meses de antelación. Artículo 26 del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y artículo 9, Numeral 3 de su Reglamento.
1.10.4. Garantía de sostenimiento de la oferta extendida a favor de EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y caucionada con depósito en efectivo o
mediante fianza formalizada con póliza emitida por institución autorizada
para operar en la República de Guatemala, tomando en cuenta las
consideraciones siguientes:
1.10.4.1. Vigente hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso
de 120 días a partir de la fecha de recepción de ofertas y
apertura de plicas.
1.10.4.2. Constituida por el cinco por ciento (5%) del monto total de la
oferta. Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado y
artículo 36 de su Reglamento. (Por prescripción legal la garantía
que se presente con un porcentaje mayor al cinco por ciento
(5%) del valor total de la oferta será rechazada).
1.10.5. Original o fotocopia legalizada de la Constancia de Inscripción en el
Registro de Proveedores del Sistema GUATECOMPRAS. El acta de
legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.
16
Artículo 73 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y artículo 54 bis de su
Reglamento, artículos 1, 4 y 5 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas
Públicas 23-2010.
1.10.6. Constancia actualizada de estar inscrito en el Registro de Precalificados
de Obras adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, El oferente debe estar comprendido, como mínimo, en el grupo
de capacidad económica “J“. Artículo 71 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del
Estado y Artículo 46 del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número.1056-92.
1.10.7. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente o
su Representante Legal, en donde haga constar que toda la información
y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de
Proveedores, adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y
es de fácil acceso. Esta declaración no debe haber sido proferida con
más de tres meses de antelación. Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de
Finanzas Públicas 24-2010.
1.10.8. Certificación o constancia que enumera e identifica a los accionistas,
directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda.
1.10.9. Certificación o constancia bancaria que acredite la titularidad de las
cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá
contener la información siguiente:
1.10.9.1. Identificación de cuentahabiente;
1.10.9.2. Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;
1.10.9.3. Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que
posee;
1.10.9.4. Tiempo de manejo de la cuenta;
1.10.9.5. Clase de cuentahabientes;
1.10.9.6. Determinación si posee créditos;
1.10.9.7. Saldo del deudor; y
1.10.9.8. Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la
normativa correspondiente.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, emitirá el formato respectivo
que contenga la información detallada. Artículo 1 del Acuerdo del
Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.
1.10.10. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente
o su Representante Legal, donde haga constar la inexistencia de
conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la
titularidad de sus cuentas bancarias. Esta declaración no debe haber
17
sido proferida con más de tres meses de antelación a su presentación.
Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.
Omitir la presentación de cualquiera de los documentos anteriores, será motivo
suficiente para que la Junta de Licitación proceda a rechazar la oferta, sin
responsabilidad de su parte, de conformidad con lo establecido en el Artículo
30 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado.
En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el
funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la
veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente ó
adjudicatario, deberá requerir a éste, por escrito, la información y constancias
que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de los dos días
hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente
respectivo. Para tal efecto, la autoridad concederá al oferente o
adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo
similar.
En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y
constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público
responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o
contratación, resolverá:
a) Rechazar la oferta; ó
b) Improbar lo actuado.
En los casos arriba señalados, se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio
Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o
sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema
GUATECOMPRAS para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la
responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el
proceso de contratación. Artículo 2 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas
Públicas 24-2010.
1.11. REQUISITOS NO FUNDAMENTALES
Complementan la oferta y podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del
plazo común que fije la Junta de Licitación, los documentos siguientes:
En caso de persona individual y jurídica:
1.11.1. Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de
Sociedad (ésta última cuando proceda). El acta de legalización no
debe anteceder por más de tres meses a su presentación.
1.11.2. Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación DPI
(anverso y reverso) del propietario de la empresa, representante legal o
18
mandatario. En caso de extranjero no domiciliado, fotocopia legalizada
del pasaporte completo. El acta de legalización no debe anteceder por
más de tres meses a su presentación.
1.11.3. Fotocopia legalizada de la última declaración liquidada del Impuesto al
Valor Agregado –IVA– que corresponda según el régimen en que se
encuentre inscrito. El acta de legalización no debe anteceder por más de
tres meses a su presentación.
1.11.4. Fotocopia legalizada de la última declaración liquidada mensual o
trimestral del Impuesto Sobre la Renta –ISR– que corresponda según el
régimen en que se encuentre inscrito. El acta de legalización no debe
anteceder por más de tres meses a su presentación.
1.11.5. Fotocopia legalizada del Testimonio registrado de la escritura pública
contentiva del mandato; esto en el caso de que el oferente actuare por
medio de apoderado. El acta de legalización no debe anteceder por
más de tres meses a su presentación.
1.11.6. Declaración Jurada contenida en acta notarial en donde el oferente
haga constar que leyó y entendió íntegramente los documentos de
licitación y consecuentemente se somete a ellos. Esta declaración no
debe haber sido proferida con más de tres meses de antelación.
1.11.7. Original o fotocopia legalizada, mínimo tres (3) constancias de
construcción de obra similares al objeto de la presente Licitación,
proporcionadas por entidades privadas, gubernamentales o no
gubernamentales en las que se indique que la obra fue recibida
satisfactoriamente. El acta de legalización no debe anteceder por más
de tres meses a su presentación. las mismas deberán incluir nombre y
teléfono de contactos.
1.11.8. Cronograma de actividades y Plan de trabajo de obra que indique la
información detallada de cómo será ejecutado cada renglón de trabajo
en el cual se establezca la forma y tiempo de la ejecución, firmado por el
oferente o su representante legal.
1.11.9. Fotocopia legalizada correspondiente a la Planilla de los trabajadores
protegidos por la asistencia y los servicios del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social –IGSS–. El acta de legalización no debe anteceder, por
más de tres meses a su presentación.
1.11.10. Cuadro de estimaciones de trabajo y avance físico de la obra, firmado
por el oferente o su representante legal.
1.11.11. Currículum Vitae y original de Colegiado Activo del Ingeniero o
Arquitecto que ejecute la obra. Además, se deberá adjuntar
constancias que evidencien que el Ingeniero o Arquitecto ha estado a
19
cargo de la ejecución de construcción de obras similares al objeto de
la presente Licitación. Dicha documentación deberá estar firmada por
el oferente o su representante legal.
1.11.12. Los oferentes deberán realizar una visita previa al lugar de ejecución de
la obra, a efecto de que la oferta que presenten se congruente con la
realidad y les permita considerar todos los renglones de trabajo del
mismo. Deberán presentar una constancia que acredite la fecha y hora
de visita en las instalaciones, la cual debe estar firmada y sellada por el
Director de la Escuela donde se realizará la obra o en su defecto firma y
sello del representante del COCODE del lugar.
En caso de persona jurídica, adicionalmente a los documentos anteriores
deberá adjuntar lo siguiente:
1.11.13. Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de
constitución de la persona jurídica, sus modificaciones y ampliaciones si
las hubiere, debidamente inscritas en el registro respectivo. El acta de
legalización no debe anteceder, por más de tres meses, a su
presentación.
1.11.14. Fotocopia legalizada del nombramiento vigente del representante
legal, debidamente inscrito en el registro correspondiente. El acta de
legalización no debe anteceder, por más de tres meses, a su
presentación.
1.12. PROHIBICIONES
No podrán licitar ni celebrar contratos con el Estado, derivado de la aplicación
del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado las personas en quienes concurra cualquiera de las
circunstancias siguientes:
1.12.1. No estar inscritas en el Registro de Precalificados correspondiente.
1.12.2. Aparecer inhabilitada en GUATECOMPRAS;
1.12.3. No estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social.
1.12.4. Estar privada, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles;
1.12.5. Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se
refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus parientes dentro de los
grados de ley, cuando los contratos deban celebrarse con las
dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado preste sus
servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibición rige para las
20
personas jurídicas cuando dicho servidor público sea socio o
representante de las mismas.
1.12.6. Haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la
compra o contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes
dentro de los grados de ley, así como a las personas jurídicas de las
cuales sean socios o representantes.
1.12.7. La persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que presente más
de una oferta.
1.12.8. Para el presente proceso, no se permiten adjudicaciones parciales.
1.13. RECHAZO DE OFERTAS
Previo a la calificación de las ofertas, la Junta de Licitación verificará el
cumplimiento de los requisitos fundamentales exigidos y rechazará las ofertas sin
responsabilidad de su parte, por las causas siguientes:
1.13.1. Si no se encuentran en la franja límite entre la cual deberán estar
comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las juntas para su
calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja
establecida serán descalificadas.
1.13.2. Si no incluyera cualquiera de los documentos solicitados como “Requisitos
Fundamentales”.
1.13.3. Si no cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas en el numeral
3, aún después de haber solicitado las aclaraciones o muestras que sean
consideradas pertinentes.
1.13.4. Si la Junta de Licitación, habiendo concedido plazo para presentar los
documentos que complementan la oferta, no los hubiere recibido o no
estuviera la información requerida.
1.13.5. Si el oferente incluye en su oferta condiciones que modifiquen o
tergiversen las Bases de Licitación. (Artículo 9 del Reglamento del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado).
1.14. ADJUDICACIÓN
Dentro del plazo que señalen las bases la Junta de Licitación adjudicará al
oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de la bases haya hecho
la proposición más conveniente para los intereses del Estado. Artículo 33 del
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
21
Para adjudicar, la Junta de Licitación deberá tomar en cuenta lo establecido en
el numeral 1.8 de las presentes bases, y determinar el punteo de mayor a menor
que obtuvieron los oferentes participantes, según su calificación total por lote,
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día de la
recepción de ofertas, prorrogables de ser necesario con debida justificación de
conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, se podrá adjudicar
parcialmente por lote.
En el acta respectiva, deberá identificarse claramente por lote, al oferente que
quede en primer lugar, al que califique en segundo lugar y así sucesivamente
para el caso en el que el ADJUDICATARIO no suscribiere el contrato en el plazo
establecido en el artículo 47 del Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, la negociación
podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado, en su orden. Artículo
33 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado.
Al quedar en firme la adjudicación, la Junta de Licitación trasladará el
expediente completo a la Autoridad Administrativa Superior para la aprobación
o improbación de lo actuado por medio de Resolución; la cual se publicará y
notificará en el portal de GUATECOMPRAS y surtirá sus efectos al día siguiente de
su publicación en dicho sistema. Artículo 35 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
1.15. SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO
El contrato administrativo se elaborará con base en el Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento, la oferta adjudicada y las Especificaciones Técnicas que rigen en
este proceso. La suscripción del mismo se realizará dentro del plazo establecido
en el artículo 47 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala la Ley de Contrataciones del Estado, a partir de que se encuentre
firme la adjudicación definitiva.
Una vez suscrito el contrato administrativo, el Adjudicatario deberá presentar la
Fianza de Cumplimiento de Contrato en el menor tiempo posible o en todo
caso, dentro de un plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato,
de no ser así, quedará sin efecto la adjudicación y se enviará a ejecutar la
garantía de sostenimiento de oferta. Artículo 36 del Reglamento del Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala la Ley de
Contrataciones del Estado.
22
2. ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1. Los documentos deberán ser redactados en idioma español.
2.2. La documentación deberá ser legible y presentarse debidamente foliada y
ordenada, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.4, inciso 1.4.1,
del presente documento.
2.3. No se aceptarán ofertas enviadas por fax o por correo, ni presentadas
extemporáneamente.
2.4. Las OFERTAS recibidas no serán devueltas y constituirán evidencia de la
participación del OFERENTE.
2.5. Las Bases de esta Licitación las podrán obtener los interesados en forma
gratuita descargándolas del portal de GUATECOMPRAS.
Las personas interesadas que presenten solicitud de aclaraciones sobre las bases
de este concurso, deberán escribir sus consultas directamente en el sistema
GUATECOMPRAS, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para
presentar ofertas. Las respuestas aclaratorias se publicarán a más tardar dos (2)
días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, en el mismo
Sistema.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Ministerio de Educación requiere de una persona, individual o jurídica, que licite la
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), DISTRIBUIDAS EN 12 LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE
ESUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–, de conformidad con las especificaciones técnicas que se
detallan en los Anexos 1A y 1B.
23
4. DISPOSICIONES ESPECIALES
4.1 El oferente ganador al presentar su oferta se sujeta al Decreto número 57-92
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del
Estado y demás normativa legal vigente aplicable.
4.2 El oferente, con solo presentar su oferta, manifiesta su total aceptación al
contenido de las bases, especificaciones generales, técnicas y las presentes
disposiciones especiales.
4.3 Los gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de
su oferta, serán por su exclusiva cuenta, razón por la cual el MINISTERIO, no
reconocerá reembolso alguno por este concepto a ninguno de los oferentes.
4.4 La OFERTA deberá sujetarse a las condiciones establecidas en este
documento y la presentación de la misma constituirá evidencia de que el
oferente estudió, analizó y entendió completamente los documentos de
Licitación, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y
precisa lo requerido, para poder licitar adecuadamente la oferta de la obra
requerida, además de que se da por enterado de la totalidad de requisitos y
obligaciones que emanan de estos documentos de Licitación, y el sólo
hecho de la presentación de los mismos, implica la aceptación expresa de
todos y cada uno los documentos de la presente Licitación.
4.5 Las modificaciones de estos documentos deberán efectuarse por el
procedimiento que señala el Artículo 19. bis del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.
4.6 Tanto la Contraloría General de Cuentas como la Dirección de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación podrán realizar las auditorías concurrentes
o posteriores que consideren necesarias, por lo anterior, la contratista deberá
proporcionar las facilidades que correspondan.
4.7 El Ministerio de Educación mantendrá relación contractual únicamente con
el oferente ganador, y no se responsabiliza ante los proveedores, empleados
y demás relaciones contractuales propias del mismo.
4.8 La Junta de Licitación del presente evento podrá solicitar aclaraciones sobre
el contenido de la oferta, solamente de los requisitos no fundamentales sobre
aspectos que sean oscuros, ambiguos, contradictorios o por cualquier causa.
4.9 Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo a lo estipulado en estos
documentos. En caso de discrepancia en el contenido de los mismos
prevalecerán las instrucciones dadas en los siguientes documentos:
DISPOSICIONES ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y BASES DE LICITACIÓN, en su orden.
24
4.10 Si el oferente incumple con alguna de las condiciones establecidas en los
presentes documentos de Licitación, el Ministerio procederá de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento; sin perjuicio de las
responsabilidades legales que sean.
4.11 En el presente evento no se aceptan consorcios, por lo anterior únicamente
tendrán validez los documentos presentados por la persona individual o
jurídica que presente su oferta.
4.12 Los documentos provenientes del extranjero deberán venir autenticados con
los pases de ley de conformidad con la Ley del Organismo Judicial.
4.13 Las actas de legalización de los documentos, indicadas en las presentes
Bases, deberán ser suscritas con un máximo de tres meses de antelación a la
fecha señalada para la recepción de las ofertas. Se permitirá una sola acta
de legalización por todos los documentos, o bien en forma individual.
4.14 El oferente adjudicado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley y por otras instituciones del sector, tales como permisos, autorizaciones y
licencias necesarias para la realización de este tipo de proyectos.
4.15 El oferente adjudicado deberá cumplir con la documentación legal y los
permisos respectivos (tales como: uso del agua, corte de un árbol, extracción
de tierra, y todos los que fuesen necesarios para la ejecución del proyecto)
del lugar donde se construirá el proyecto.
4.1.7 El oferente deberá cumplir lo que para el efecto establece la Secretaría
General de Planificación –SEGEPLAN–, El Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
4.1.8 La contratista cuando la obra requiera diseño de detalles constructivos o de
trabajos extras, la contratista los elaborará y los someterá a la aprobación de
la supervisión, quien a su vez, solicitará la revisión del Departamento de
Planificación. Los planos se cobrarán conjuntamente con el trabajo extra.
Al finalizar la obra, la contratista elaborará y entregará sin costo alguno, en
papel y magnético, un juego de planos del proyecto, que incluya todas las
modificaciones autorizadas y cambios de diseño aprobados.
25
5. MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
FORMULARIO
MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
L-024/2014-MINEDUC
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA), DISTRIBUIDAS
EN 12 LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–
A: Ministerio de Educación, Ciudad de Guatemala.
Yo, ___________________________________________________________________________________________________
De ______años de edad, estado civil __________________, Profesión u Oficio _______________________________,
Nacionalidad ___________________________, con domicilio en: __________________________________ DPI No.
_______________________________, extendido por el Registro Nacional de Personas –RENAP–, señalo para recibir
notificaciones la dirección siguiente: _______________________________________ de la ciudad de
______________________, comparezco en mi calidad de Propietario ( ) Representante Legal ( ) ó Mandatario
( ) de: _________________________________ con Número de Identificación Tributaria ___________ para presentar
oferta formal, para la contratación de: _________________________________________________________________
Por valor total de: _______________________________________________________________________________________
Con la siguiente integración de precios unitarios:
LISTADO DE RENGLONES DE TRABAJO POR LOTE CON BASES, DEL ANEXO 1A
(VER RENGLONES DE CADA CANCHA)
No. DESCRIPCIÓN
LOTE XXXXXXX ESCUELA XXXXXX CANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIO EN
QUETZALES
SUB-TOTAL
EN
QUETZALES
1 ROTULO
1.1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN
1.2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
2 TRABAJOS PRELIMARES
2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
2.2 TRAZO Y UBICACIÓN DE BASES
3 ESTRUCTURAS
3.1 BASES CON PERNOS Y PLATINAS
3.2 RECTIFICACIÓN DE NIVELES DE BASES
3.3 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS
3.4 CERCHAS ESTRUCTURALES
3.5 VIGAS DE ARRIOSTRE
3.6 TEMPLETES
3.7 CONTRAVIENTOS
3.8 COSTANERA PARA LÁMINA
3.9 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSICA EN
ESTRUCTURA
4 LÁMINA PARA CUBIERTA
4.1 INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ZINC CALIBRE 26
4.2 INSTALALCIÓN DE CUMBRERA DE ZINC CALIBRE
26
4.3 LIMPIEZA GENERAL
TOTAL
26
Enterado de los documentos de la Licitación ya identificada y en cumplimiento de las condiciones y
requisitos fijados y conociendo las obligaciones a contraer, en la calidad y/o representación con que actúo,
manifiesto que:
1. He estudiado, analizado y entendido completamente los documentos de esta Licitación para la
contratación de:________________________________________________________________________________
2. Acepto todas y cada una de las condiciones estipuladas en estos documentos de Licitación y en caso
de salir favorecido con la adjudicación, me comprometo a cumplir con la entrega de lo ofertado en un
plazo de _____________________________________________ ( ) semanas calendarios, contadas a partir del
día hábil siguiente de la publicación en GUATECOMPRAS del Contrato y Acuerdo Ministerial de
Aprobación respectivo.
3. Me sujeto a las disposiciones, leyes y reglamentos de la República de Guatemala.
4. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la negociación, relacionada
con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente o cualquiera de sus
cláusulas, será resuelta por las partes en la vía conciliatoria, y si no fuera posible llegar a un acuerdo, la
controversia a dilucidarse se someterá a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
5. Entiendo que este formulario no puede contener enmiendas, correcciones, entrelineados, borrones,
raspaduras, ya que los mismos implicarán la inmediata descalificación y rechazo por parte de la Junta
de Licitación, nombrada para el efecto.
Guatemala, ______________de _______________________________________de _____________.
Atentamente,
________________________________________________________________
(Nombre y Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario)
27
L-024/2014-MINEDUC
AMPLIACIÓN DE 12 CANCHAS POLIDEPORTIVAS EDUCATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA), DISTRIBUIDAS
EN 12 LOTES, A SOLICITUD DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA –DIGEF–
A: Ministerio de Educación, Ciudad de Guatemala.
Yo, ___________________________________________________________________________________________________
De ______años de edad, estado civil __________________, Profesión u Oficio _______________________________,
Nacionalidad ___________________________, con domicilio en: __________________________________ DPI No.
_______________________________, extendido por el Registro Nacional de Personas –RENAP–, señalo para recibir
notificaciones la dirección siguiente: _______________________________________ de la ciudad de
______________________, comparezco en mi calidad de Propietario ( ) Representante Legal ( ) ó Mandatario
( ) de: _________________________________ con Número de Identificación Tributaria ___________ para presentar
oferta formal, para la contratación de: _________________________________________________________________
Por valor total de: _______________________________________________________________________________________
Con la siguiente integración de precios unitarios:
LISTADO DE RENGLONES DE TRABAJO POR LOTE SIN BASES DEL ANEXO 1B
(VER RENGLONES DE CADA CANCHA)
No. DESCRIPCIÓN
LOTE XXXXXXX ESCUELA XXXXXX CANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIO EN
QUETZALES
SUB-TOTAL
EN
QUETZALES
1 ROTULO
1.1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN
1.2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
2 ESTRUCTURAS
2.1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS
2.2 CERCHAS ESTRUCTURALES
2.3 VIGAS DE ARRIOSTRE
2.4 TEMPLETES
2.5 CONTRAVIENTOS
2.6 COSTANERA PARA LAMINA
2.7 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIDA EN
ESTRUCTURA
3 LAMINA PARA CUBIERTA
3.1 INSTLACIÓN DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 26
3.2 INSTALACION DE CUMBRERA
3.3 LIMPIEZA GENERAL
TOTAL
Enterado de los documentos de la Licitación ya identificada y en cumplimiento de las condiciones y
requisitos fijados y conociendo las obligaciones a contraer, en la calidad y/o representación con que actúo,
manifiesto que:
6. He estudiado, analizado y entendido completamente los documentos de esta Licitación para la
contratación de:________________________________________________________________________________
7. Acepto todas y cada una de las condiciones estipuladas en estos documentos de Licitación y en caso
de salir favorecido con la adjudicación, me comprometo a cumplir con la entrega de lo ofertado en un
plazo de _____________________________________________ ( ) semanas calendarios, contadas a partir del
FORMULARIO
MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
28
día hábil siguiente de la publicación en GUATECOMPRAS del Contrato y Acuerdo Ministerial de
Aprobación respectivo.
8. Me sujeto a las disposiciones, leyes y reglamentos de la República de Guatemala.
9. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la negociación, relacionada
con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente o cualquiera de sus
cláusulas, será resuelta por las partes en la vía conciliatoria, y si no fuera posible llegar a un acuerdo, la
controversia a dilucidarse se someterá a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
10. Entiendo que este formulario no puede contener enmiendas, correcciones, entrelineados, borrones,
raspaduras, ya que los mismos implicarán la inmediata descalificación y rechazo por parte de la Junta
de Licitación, nombrada para el efecto.
Guatemala, ______________de _______________________________________de _____________.
Atentamente,
________________________________________________________________
(Nombre y Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario)
29
6. PROYECTO DE CONTRATO
Contrato Administrativo número: DIDECO xx-xxx-2014-X
En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el (letras y cifras) de
________ de dos mil catorce (2014), comparecemos, por una parte, el (la) señor(a),
___________________, de _________(_____) años de edad, (estado civil), (nacionalidad),
(profesión), de este domicilio, con Documento Personal de Identificación –DPI–, con
Código Único de Identificación (CUI) número: _____mil______ espacio ____mil
_____espacio _____ (____ ____ ____) extendido por el Registro Nacional de las Personas
(RENAP) de la República de Guatemala. Actúo en mi calidad de _______ Viceministro
(a) de Educación condición que acredito con nombramiento contenido en Acuerdo
Gubernativo número ______ (X), de fecha ______ (XX) de _________ de dos mil ____
(XXXX) y certificación del acta de toma de posesión del cargo número _____ guión
______ (XX-XXXX), de fecha _____ (XX) de ______ de _____ (XXXX), asentada en el folio
_______ (XXX) del Libro de Actas de hojas movibles para toma de posesión número
______ (__) de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro _________(XXXX),
actuando por delegación para la suscripción del presente contrato por medio de
Acuerdo Ministerial número ________ guión _____ (XXXX-XXXX), de fecha _______ (X) de
______ de _______ (XXXX). Señalo como lugar para recibir notificaciones o citaciones la
sede del Ministerio de Educación ubicada en la sexta (6ª) calle uno guión ochenta y
siete (1-87), zona diez (10) de esta ciudad; y por la otra parte, el señor NOMBRES Y
APELLIDOS COMPLETOS, de (letras y cifras) años de edad, (estado civil),
(nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio (domiciliado en el departamento
de). Con Cédula de Vecindad número de Orden: (letras y cifras) y de Registro: (letras y
cifras) extendida por el Alcalde Municipal de (nombre del municipio tal y como
aparece en la Cédula), departamento de (nombre del departamento) con
Documento Personal de Identificación –DPI–, con Código Único de Identificación (CUI)
número: ___ mil ______ espacio _____ mil ______ espacio _____ (____ _____ ____)
extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de
Guatemala. Actúo en mi calidad de (Gerente General, Presidente de la Junta
Directiva, Administrador Único, Presidente del Consejo de Administración, etc.) y
Representante Legal de la entidad denominada: XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA,
lo que acredito con fotocopia legalizada del acta notarial de mi nombramiento
autorizada en ________ el día (letras y cifras) de (mes) de (año) (letras y cifras) por
(nombre del Notario, la Notaria, la Notario según corresponda y como lo indica el
profesional en su acta), inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el
número (letras y cifras), Folio (letras y cifras) del Libro (letras y cifras), de Auxiliares de
Comercio. Mi representada está inscrita en el Registro Mercantil General de la
República con número (letras y cifras), Folio (letras y cifras), del Libro (letras y cifras) de
Sociedades Mercantiles. Tiene asignado en el Registro Tributario Unificado de la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, el Número de Identificación
Tributaria (letras y cifras) y es propietaria de la empresa mercantil denominada
_________ (nombre de la empresa con la que comercia el producto a adquirir), inscrita
en el Registro Mercantil General de la República con número (letras y cifras), Folio
(letras y cifras), del Libro (letras y cifras) de Empresas Mercantiles. Señalo como lugar
30
para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la (letras y cifras), de esta
ciudad capital. Ambos otorgantes manifestamos ser de los datos de identificación
personal consignados previamente; que nos encontramos en el libre ejercicio de
nuestros derechos civiles; que tuvimos a la vista la documentación relacionada y que
las representaciones que ejercitamos son suficientes para el otorgamiento del presente
contrato, de conformidad con la Ley y a nuestro juicio. En lo sucesivo, ambos
otorgantes, en su orden, nos denominamos “EL MINISTERIO” y “LA (EL) CONTRATISTA” En
la calidad con la que actuamos, por este acto celebramos CONTRATO
ADMINISTRATIVO conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA. BASE LEGAL. El presente
contrato se celebra con base en los artículos 47, 48 y 49 del Decreto número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y 26 del
Acuerdo Gubernativo número 1056-92, Reglamento de la precitada ley y con base en la
Resolución número ____ (letras y cifras), de fecha ____ (letras y cifras) de _____ de dos mil
____ (letras y cifras) suscrita por la Ministra de Educación Cinthya Carolina del Águila
Mendizábal por la que aprueba la adjudicación del proceso de Licitación identificado
como: L-024/2014-MINEDUC. SEGUNDA. OBJETO y MONTO DE ESTE CONTRATO. A)
OBJETO. El objeto del presente contrato de obra es la AMPLIACIÓN DE UNA (1) CANCHA
POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA) , ubicada en __________, del municipio
de _______, departamento de _________, a solicitud de la Dirección de General de
Educación Física (DIGEF); proyecto catalogado como Categoría “C”; de conformidad
con las Especificaciones Técnicas generales y particulares, planos y renglones
autorizados para el efecto correspondientes al LOTE ____ (LETRAS Y CIFRAS), aceptados
por “LA/EL CONTRATISTA” al presentar su oferta dentro del proceso de Licitación. Dichos
renglones de trabajo se detallan en ANEXO de este contrato, conformado de ____
(letras y cifras) hoja(s) de papel bond tamaño carta, impresa(s) únicamente en su
anverso y que forma(n) parte integral del mismo. B) MONTO: El monto total del contrato
es de _______ MILLONES _____________________ MIL ___________ QUETZALES CON ______
CENTAVOS (Q.0,000,000.00) y no podrá modificarse durante la vigencia del mismo, salvo
en los casos establecidos en la ley de la materia. TERCERA. OBLIGACIONES DE “LA/EL
CONTRATISTA”. “LA/EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra objeto de este
contrato en la forma, precio, lugar predeterminado y tiempo estipulado en su oferta, las
bases del proceso, Especificaciones Técnicas requeridas, el listado de los renglones de
trabajo a ejecutar y los planos suministrados por la Dirección General de Educación
Física –DIGEF–, a entera satisfacción de “EL MINISTERIO”. “LA/EL CONTRATISTA” será
responsable civil, penal y administrativamente de los daños y perjuicios causados por la
ejecución de la obra, así como de cualquier infracción a las leyes, quedando entendido
que “EL MINISTERIO” no tendrá responsabilidad alguna al respecto. Además de las
obligaciones descritas anteriormente “LA/EL CONTRATISTA” adquiere las siguientes: a)
Aceptar la autoridad del Supervisor de la obra que será designado por “EL MINISTERIO”,
a través de la Dirección General de Educación Física –DIGEF–, acatando sus
instrucciones, órdenes, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito,
pudiendo éste rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas
y ordenar incluso, la paralización de la obra cuando existan causas que justifiquen esta
medida; b) Ejecutar el proyecto en el lugar indicado en este contrato, el cual ya es
conocido por “LA/EL CONTRATISTA” en su localización, topografía, geología y
conformación; c) Contratar la mano de obra calificada necesaria y suficiente para la
ejecución del proyecto cuyo personal depende directamente de ella; d) Comprar los
materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se
31
ejecutarán los trabajos; e) Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el plan o
programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a desarrollar, para su
aprobación por parte del Supervisor de la obra; f) Nombrar a un delegado permanente
responsable de la dirección técnica de la obra; g) Mantener habilitado totalmente el
paso normal de vehículos y transeúntes. Además señalizará las zonas de trabajo para
preservar la seguridad de sus trabajadores y demás personas; h) Corregir las deficiencias
que no se ajusten a los planos y especificaciones técnicas de la obra, de conformidad
con lo estipulado en los artículos 55 de la Ley de Contrataciones del Estado y 30 de su
Reglamento. Asimismo los materiales defectuosos o rechazados por “EL MINISTERIO”
deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo de “LA/EL CONTRATISTA”
inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; i) Dirigir técnicamente los
trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes,
mano de obra calificada, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución
de los mismos; j) Las construcciones temporales que haga “LA/EL CONTRATISTA”
deberán llenar los requisitos de salubridad que exigen las autoridades, especialmente el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, debiendo remover dichas construcciones a
la finalización de los trabajos; k) Obtener, bajo su propia responsabilidad y a su costa,
cualquier permiso, licencia o estudio que fuere necesario para la ejecución de los
trabajos; l) Contratar, bajo su estricta responsabilidad, a las personas que elija para
realizar la obra, a quienes deberá pagar oportunamente sus emolumentos, cumpliendo
y apegándose a las normas legales vigentes. La subcontratación que hiciere “LA/EL
CONTRATISTA” de partes de la obra, será también bajo su estricta responsabilidad. Por
todo lo anterior, “EL MINISTERIO” no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra
naturaleza con las personas que utilice “LA/EL CONTRATISTA” para ejecutar la obra, por
lo que desde ya, exime en forma expresa al Estado de Guatemala de cualquier
responsabilidad por tales conceptos; m) Promover, para el buen desarrollo de sus
obligaciones, reuniones de trabajo o concurrir a las que fuere citada, cumpliendo con
las órdenes, instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor de la obra; n)
Participar en la recepción de la obra debiendo cumplir con los requerimientos de la
Comisión Receptora y Liquidadora que para el efecto se nombre, reconociendo la
autoridad con la que ésta actúa, en nombre de “EL MINISTERIO”; ñ) Al finalizar los
trabajos, entregar a “EL MINISTERIO” dos (2) juegos de planos finales de la obra. o)
Cumplir, para la ejecución de la obra, con lo estipulado en las leyes ambientales
vigentes del país. p) Presentar, mantener y respetar el cronograma de trabajo; q) Dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado.
CUARTA. CARGAS TRIBUTARIAS. El monto del presente contrato incluye el Impuesto al
Valor Agregado –IVA– y está sujeto a cualquier otro impuesto, tasa o contribución que
fijen las leyes vigentes del país. “LA/EL CONTRATISTA” está obligada a pagar
oportunamente sus impuestos y demás obligaciones que adquiere al suscribir este
contrato. QUINTA. FORMA DE PAGO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA. A) FORMA DE PAGO: a)
Los pagos a cuenta del contrato se realizarán en forma parcial de acuerdo al avance
físico y financiero de la obra, contra estimaciones de trabajo ejecutado. Para ello,
“LA/EL CONTRATISTA” entregará al Supervisor de la obra, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del período que reporta, un proyecto de estimación del
trabajo ejecutado que contenga los documentos descritos dentro de las bases de
Licitación y cualquier otro documento que las entidades solicitantes establezcan como
necesarios, dentro de los que se incluirá un informe de avance físico detallado, con
fotografías, emitido por el Supervisor de la obra, quien deberá revisar y aprobar la
32
estimación dentro de los cinco (5) días siguientes de haberla recibido, de común
acuerdo con “LA/EL CONTRATISTA”. En todo caso, cualquier diferencia que resulte a
favor o en contra de “LA/EL CONTRATISTA”, se ajustará en la estimación siguiente o en la
liquidación del contrato. El último pago estará sujeto a la entrega de las garantías de
Conservación de la Obra y de Saldos Deudores que más adelante se indican, de la
certificación del Acta de Recepción Final de la Obra, el informe favorable del
Supervisor, con visto bueno de la Coordinación de Infraestructura Deportiva Escolar de
la Dirección General de Educación Física –DIGEF– del Ministerio de Educación, en los
que se especifique que “LA/EL CONTRATISTA” cumplió con todas las obligaciones
contractuales y ejecutó los trabajos a entera satisfacción. El atraso en los pagos que
deban hacerse a “LA/EL CONTRATISTA” no será motivo para suspender los trabajos, ni
“EL MINISTERIO” otorgará prórroga al plazo contractual por esta razón; b) De
conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, a “LA/EL
CONTRATISTA” se le hará entrega de un anticipo de manera supervisada hasta por un
máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se hará efectivo
previa entrega a entera satisfacción de los documentos indicados en las bases del
proceso. Para la amortización del anticipo, se efectuará un descuento que se calculará
multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje del anticipo
que se haya concedido, hasta completar el cien por ciento (100%) del anticipo
otorgado. c) El monto del presente contrato se hará efectivo por “EL MINISTERIO” en
quetzales, a través de la Dirección General de Educación Física –DIGEF–, mediante
acreditamiento en la cuenta de depósitos monetarios que “LA/EL CONTRATISTA” tenga
registrada en la Tesorería Nacional, dentro del plazo establecido en el artículo 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa presentación de la o las
facturas correspondientes, Certificados de Conformidad y Autorización de Pago (ADQ-
FOR-05) firmados y sellados por el Director General de Educación Física –DIGEF– y los
demás documentos requeridos en el presente contrato y en las bases del proceso. “EL
MINISTERIO” se reserva el derecho de suspender los pagos a “LA/EL CONTRATISTA” si se
constataren deficiencias o anomalías en la obra, atribuibles a ésta, sin perjuicio de
ejercitar las acciones que de conformidad a este contrato y la ley correspondan. B)
PARTIDA PRESUPUESTARIA: El monto del presente contrato será pagado con cargo a la
partida presupuestaria número: _______________________________ (_______________)
respaldada con la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) número
__________________________ (00000000), de fecha ____________ (______) de _________ de
dos mil catorce (2014), documento anexo a este contrato. La respectiva Constancia de
Disponibilidad Financiera (CDF) deberá agregarse oportunamente asimismo como
anexo de este contrato. En caso excepcional podrá hacerse pagos provenientes de
este contrato con cargo a partidas que se creen o habiliten en el futuro para este
concepto. SEXTA. FLUCTUACIÓN DE PRECIOS. A) DEFINICIÓN: De conformidad con los
artículos 7 y 61 de la Ley de Contrataciones del Estado y 3 de su Reglamento, para los
efectos del presente contrato, se entiende por fluctuación de precios el cambio en más
(incremento) o en menos (decremento) que sufran los costos de la obra, sobre la base
de los precios que figuran en la oferta de “LA/EL CONTRATISTA” e incorporados al
contrato, los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o para su
deducción. Para este concepto, se podrán crear o habilitar en el futuro, una o más
partidas presupuestarias. La Autoridad Administrativa Superior de “EL MINISTERIO”
reconocerá y autorizará el pago de sobrecostos a “LA/EL CONTRATISTA” o, si fuere el
caso, le requerirá la diferencia a favor del Estado por deducciones que pudieran
33
resultar. B) FÓRMULA GENERAL: La fórmula general para el cálculo del reajuste de los
precios de los diferentes elementos que integran cada uno de los renglones es la
siguiente: R = (C-1) A * E, donde: R = valor del Reajuste; A = factor del Anticipo, el que se
aplicará calculando la relación porcentual entre el anticipo no amortizado y el monto
original del contrato, sobre el cual se concedió el mismo de acuerdo a la tabla
contenida en el numeral uno (1) del artículo tres (3) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; E = Monto bruto de la Estimación o pago; C = Factor del
reajuste de cada renglón, que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: C = Ko
+ Σ Ke x Ie/Io, donde: Ko = Coeficiente de ponderación que representa los gastos fijos
del renglón del contrato (fianzas, seguros, gastos legales, timbres profesionales,
acometida de servicios para instalaciones provisionales y gastos fijos de administración)
el que no debe exceder del seis (6) por ciento; Σ = sumatoria; Ke = Coeficiente de
ponderación de cada elemento dentro del renglón de trabajo del contrato; Ie = Índice
de precios del elemento en el mes que corresponde la estimación, de acuerdo al
programa de trabajo vigente; Io = Índice de precios del elemento en el mes de apertura
de ofertas, o sea (INDICAR EL MES) DE DOS MIL TRECE (2013). La suma de todos los
coeficientes de ponderación debe dar como resultado la unidad. Si el contrato se
ampliara por Acuerdos de Trabajo Extra, el “Io” corresponderá al índice de precios del
mes de presentación de las integraciones de precios que se aprueben para dichos
Acuerdos de Trabajo Extra los que, además, deberán contener expresamente las
fórmulas particulares a aplicarse y la indicación del mes de presentación de dichas
integraciones. Las fórmulas particulares a utilizar para el cálculo del factor de reajuste
“C” para cada renglón de trabajo, son las que aparecen en el ANEXO “B” de este
contrato, conformado de ____ (letras y cifras) hoja(s) de papel bond tamaño carta,
impresa(s) únicamente en su anverso y que forma(n) parte integral del mismo. C)
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO POR EL SISTEMA DE FÓRMULAS: a) Al determinarse el
monto de la estimación de trabajo de cada período, se efectuará el cálculo de la
fluctuación causada, mediante la aplicación de las fórmulas particulares de este
contrato, con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Si los índices correspondientes al mes de la estimación no estuvieran
publicados cuando se efectúe el cálculo regirán, con carácter provisional, los
publicados inmediatos anteriores. El ajuste definitivo se efectuará cuando sean
publicados todos los índices del mes a que corresponda la estimación. b) La fluctuación
será calculada para la fecha en la cual la estimación de trabajo debió haber sido
ejecutada de acuerdo al programa de trabajo vigente, aunque la misma hubiese sido
ejecutada posteriormente. Si hubiere incumplimiento por parte de “LA/EL CONTRATISTA”,
no se reconocerán los sobrecostos que correspondan al período de desfase
comprendido entre la fecha programada y la fecha de ejecución. c) En el caso de que
“LA/EL CONTRATISTA” ejecute el trabajo anticipadamente a la programación, la
fluctuación se calculará con los índices del mes de la estimación en que se haya
ejecutado el trabajo. d) Conjuntamente con la estimación de trabajo se tramitará y
efectuará el pago de sobrecostos, el cual podrá quedar sujeto a un ajuste por
incremento o decremento, según resulte de la aplicación de los índices definitivos que le
correspondan. e) Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de
publicación de los índices de precios, “LA/EL CONTRATISTA” presentará el cálculo de las
fluctuaciones definitivas de cada período, estableciendo la diferencia que exista con el
cálculo provisional efectuado conjuntamente con la estimación de trabajo. En la
siguiente estimación se hará el ajuste correspondiente. Si no hubiera estimaciones de
34
trabajo pendientes, el ajuste se hará en la liquidación. Si “LA/EL CONTRATISTA” no
presenta dentro del tiempo antes indicado la solicitud de ajuste definitivo, prescribirá el
derecho al cobro de cualquier diferencia que resultare a su favor entre el ajuste
definitivo y el reajuste provisional. Transcurrido dicho período sin que “LA/EL
CONTRATISTA” haya presentado su solicitud de ajuste definitivo, el Supervisor de la obra
deberá calcularlo dentro de los diez (10) días calendario siguientes para que, si el ajuste
fuese a favor del Estado se deduzca de la siguiente estimación. SÉPTIMA.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS. “LA/EL CONTRATISTA” deberá
cumplir con el objeto del presente contrato en la forma, cantidades, lugar y plazo de la
entrega de la obra, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas generales y particulares,
planos y renglones de trabajo autorizados para el efecto, correspondientes al LOTE ____
(LETRAS Y CIFRAS), adjudicado exclusivamente a “LA/EL CONTRATISTA”, que entiende
que no se pagará más del valor estipulado en el presente contrato salvo las
excepciones que al respecto estipula la ley de la materia y su Reglamento y se
compromete a guardar los Principios que rigen el derecho comercial. OCTAVA. LUGAR
DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA (PLAZO DEL CONTRATO). A) LUGAR
DE EJECUCIÓN: “LA/EL CONTRATISTA” ejecutará la obra requerida en __________, del
municipio de _______, departamento de _________. B) PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA
OBRA: “LA/EL CONTRATISTA” se comprometió a ejecutar la obra, objeto del presente
contrato, dentro de un plazo máximo de ____ (letras y cifras) DÍAS CALENDARIO,
contados a partir del primer día hábil después de la notificación en GUATECOMPRAS del
Acuerdo Ministerial que aprueba el presente contrato. Para dar comienzo al inicio de los
trabajos deberá estar otorgado previamente el anticipo y todo lo relacionado con
dicho inicio, deberá constar en la bitácora que para el efecto sea autorizada. “EL
MINISTERIO” no reconocerá ninguna prórroga del plazo contemplado en la presente
cláusula para la terminación de los trabajos, salvo que éste se ampliara en los casos
establecidos en los artículos 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y 27 de su
Reglamento. Cuando la obra esté terminada, “LA/EL CONTRATISTA” deberá constituir las
garantías de ley y dará aviso por escrito al Supervisor de la conclusión de los trabajos y
con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución de la obra. El Supervisor hará la
inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si
la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones a “LA/EL CONTRATISTA” para que ésta proceda a corregir las
deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, rendirá informe
favorable a la Autoridad Administrativa Superior de “EL MINISTERIO”, a través de la
Coordinación de Infraestructura Deportiva Escolar de la Dirección General de
Educación Física –DIGEF– del Ministerio de Educación para que esta proceda de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado y 30 de
su Reglamento. NOVENA. GARANTÍAS. A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar
el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato y como requisito
previo a su aprobación, mediante el Acuerdo Ministerial correspondiente, “LA/EL
CONTRATISTA” deberá prestar, a favor y a entera satisfacción de “EL MINISTERIO”, Seguro
de Caución (Fianza de Cumplimiento), depósito en efectivo o constituir hipoteca
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, emitida por una
institución aseguradora autorizada para operar en el país y estará vigente por un lapso
mínimo de ____ (letras y cifras) o hasta que “EL MINISTERIO” extienda la constancia de
haber recibido a su satisfacción la garantía de Conservación de Obra, según lo
establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal a) del
35
artículo 39 de su Reglamento. No obstante lo anterior “LA/EL CONTRATISTA” deberá
asegurar el cumplimiento de este contrato, toda vez que existan trabajos pendientes.
Esta garantía podrá hacerse efectiva, si “LA/EL CONTRATISTA” incumple con lo
estipulado en cualquiera de las cláusulas del contrato. En caso de incumplimiento total
o parcial, “EL MINISTERIO” podrá imponer además las sanciones o tomar las medidas
que estime convenientes. B) GARANTÍA DE ANTICIPO. Previo a recibir cualquier suma por
concepto de anticipo, “LA/EL CONTRATISTA”, constituirá garantía mediante seguro de
caución (fianza) o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, que
deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA–. La garantía podrá reducirse en la
medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo
deudor y estará vigente hasta su total amortización, de conformidad al artículo 66 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 40 de su Reglamento. C) GARANTÍA DE
CONSERVACIÓN DE OBRA. “LA/EL CONTRATISTA” deberá otorgar a favor y entera
satisfacción de “EL MINISTERIO”, Garantía de Conservación de Obra equivalente al
quince por ciento (15%) del valor original del contrato que deberá incluir el Impuesto al
Valor Agregado –IVA–; mediante depósito en efectivo, seguro de caución (fianza),
hipoteca o prenda a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o
desperfectos que le sean imputables a “LA/EL CONTRATISTA” y que aparecieren durante
el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de
recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad indicado
anteriormente, no exime a “LA/EL CONTRATISTA” de las responsabilidades por
destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de
cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra, de conformidad con el
artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. D) GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES.
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de “EL
MINISTERIO”, “LA/EL CONTRATISTA” deberá prestar seguro de caución (fianza), depósito
en efectivo, constituir hipoteca o prenda a su elección, por el cinco por ciento (5%) del
valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de
Conservación de Obra como requisito previo para la recepción de la misma. Aprobada
la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía, de
conformidad con el artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado. Todas las fianzas
estipuladas en el presente contrato, deberán ser formalizadas de conformidad con lo
establecido por el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA.
VARIACIONES EN CALIDAD Y CANTIDAD. De conformidad con el artículo 86 de la Ley de
Contrataciones del Estado, si “LA/EL CONTRATISTA” modifica sin autorización, la calidad
y/o cantidad de los renglones de trabajo de la obra pactada en el presente contrato,
perjudicando así al Estado, será sancionada con una multa del cien por ciento (100%)
del valor que represente la parte afectada de la negociación. DÉCIMA PRIMERA.
PROHIBICIONES. “LA/EL CONTRATISTA” en ningún caso podrá enajenar, ceder, traspasar
o disponer en cualquier forma o título, total o parcialmente, los derechos que adquiere
a través de este contrato, de lo contrario “EL MINISTERIO” queda facultado para dar por
terminado el mismo en forma automática y sin necesidad de trámite alguno, aplicando
las sanciones que correspondan conforme a las leyes que rigen la materia. DÉCIMA
SEGUNDA. SANCIÓN PECUNIARIA POR RETRASO EN LA ENTREGA. De conformidad con los
artículos 85 y 87 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, si “LA/EL CONTRATISTA”,
por causas que le fueren imputables se retrasare con el cumplimiento del objeto del
presente contrato en el tiempo estipulado como plazo de entrega, será sancionada
con una multa equivalente al cero punto cinco (0.5) por millar del monto total del
36
contrato, por cada día de atraso en que incurra. Esto sin perjuicio de dejar sin efecto el
contrato y deducir las demás responsabilidades que procedan. DÉCIMA TERCERA.
SUJECIÓN DE LAS PARTES A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las
partes se someten a las leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado a
este contrato y convienen expresamente que, cualquier diferencia o reclamación que
surgiere entre las partes, derivadas del mismo, se resolverán sometiéndolas a la
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio que “EL
MINISTERIO” se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan.
DÉCIMA CUARTA. APROBACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato deberá ser
aprobado mediante Acuerdo Ministerial de conformidad con lo que establece el
Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los
documentos de Licitación respectivos, el expediente que sirvió de base para su
elaboración, la oferta presentada por “LA/EL CONTRATISTA” y en general, toda la
documentación que en el mismo se menciona y la que se produzca con posterioridad,
hasta que finalice la vigencia del mismo. DÉCIMA SEXTA. NOTIFICACIÓN A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. Del presente contrato, de su incumplimiento,
resolución, recisión o nulidad “EL MINISTERIO”, deberá remitir dentro del plazo de treinta
(30) días contados a partir de su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la
Contraloría General de Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización y, con
base a lo estipulado en el Acuerdo número A guión ciento diez guión dos mil trece (A-
110-2013), de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013) emitido por la
Contraloría General de Cuentas, el presente contrato queda vinculado con el REGISTRO
DE CUENTADANCIA número D DOS GUIÓN DOS (D2-2), perteneciente a la Dirección
General de Educación Física (DIGEF). DÉCIMA SÉPTIMA. FINIQUITO. De conformidad con
el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de que esté
aprobada la liquidación de la presente negociación, las partes deberán otorgarse
mutuo finiquito, siempre que se hayan cumplido con las obligaciones contraídas por las
partes. DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA. El presente contrato estará vigente desde la fecha
de su aprobación hasta la aprobación de la Liquidación del mismo. DÉCIMA NOVENA.
DEL COHECHO. Yo, __________________, en la calidad y representación con que actúo
manifiesto que, conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las
disposiciones en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la
República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a
la Autoridad Superior de “EL MINISTERIO” para aplicar las sanciones administrativas que
pudieran corresponderle ( a “LA/EL CONTRATISTA” ) incluyendo su inhabilitación en el
Sistema GUATECOMPRAS. VIGÉSIMA. LECTURA Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO. Los
otorgantes, en forma expresa, hacemos constar que hemos leído el presente contrato y
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptamos en
todas y cada una de sus partes, ratificamos y firmamos en ____ (letras y cifras) hojas de
papel membretado del Ministerio de Educación impresas únicamente en su anverso.
____________________________________ __________________________________
LOS INTERESADOS EN OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, PODRÁN CONSULTAR
LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS ACCESANDO A LA PAGINA
WWW.GUATECOMPRAS.GOB.GT CONSULTANDO EL NOG 3258408
37
ANEXO 1A
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARA LOS 6
LOTES, CON BASES PARA
COLUMNAS
38
ANEXO 1A: Especificaciones Técnicas con base para estructuras para 6
lotes, de la forma siguiente:
1) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVARABAL, MUNICIPIO DE
TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
2) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CLIMENTORO, MUNICIPIO DE
AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
3) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN DIEGUEZ OLAVERRI, ALDEA LA
BARRANCA, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
4) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PARAXQUÍN, MUNICIPIO DE
TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
5) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CESAR JULIO MÉRIDA
VÁSQUEZ, CABECERA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
6) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL RINCÓN, ALDEA EL
MOLINO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR
GUATEMALA, 2,014
PARTE I. GENERALIDADES
PROYECTO: AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA)
I. I SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS
39
El proyecto: AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), se construirá de conformidad con las Especificaciones Técnicas de
Construcción y descripción de planos proporcionados por la DIGEF. El contratista no
podrá variar las Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito. El
contratista que varíe la calidad de la construcción sin autorización será sancionado de
conformidad con lo establecido en el contrato.
I. II OBJETIVO DE LAS ESPECIFICACIONES
El objetivo es definir y normar la realización de los trabajos de construcción de las
Estructuras metálicas para las cubiertas de lámina, de las canchas polideportivas de las
escuelas y la utilización en obra de los materiales legítimos. Dichas Especificaciones
regirán en el proceso de la ejecución de esta obra contratada por la DIGEF.
I. III PRECIO UNITARIO
Este deberá incluir los costos directos e indirectos, la dirección técnica de campo, la
administración, las utilidades y cualquier gasto en el que tenga que incurrir el
contratista para concluir satisfactoriamente los trabajos de albañilería, las estructuras
metálicas y lo referente a las cubiertas de lámina. Será responsabilidad del contratista
realizar una visita previa al lugar de ejecución del proyecto de estructura metálica de
la escuela, para presentar una oferta real conforme a la visita de campo. El
contratista, deberá verificar las condiciones de la obra y será el responsable de
considerar todos los renglones necesarios para la ejecución del proyecto.
I. IV DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN
Dentro del ordenamiento necesario para la ejecución y supervisión de los distintos
trabajos, el contratista está obligado a presentar, previo al inicio de la obra, lo siguiente:
a) Modelo de programación física de la obra
b) Cronograma de actividades o plan de trabajo de la obra
c) Cronograma de Inversión de Anticipo.
I. V DOCUMENTOS DE APOYO
Forman parte del conjunto de disposiciones a observarse y todo lo que en ellas se
contiene, los siguientes documentos:
a. Especificaciones técnicas de construcción del proyecto
b. Planos generales
c. Renglones de trabajo
I. VI ORDEN DE PRIORIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS
40
Para la interpretación de los planos deberá tomarse en cuenta que los dibujos de
detalle en escala mayor regirán sobre los de menor escala, asimismo las medidas
escritas regirán sobre las tomadas a escala. Las especificaciones técnicas, regirán
sobre los planos generales.
I.VII LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra de estructura
metálica, serán tramitadas por el contratista ante las dependencias oficiales
correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el efecto
existan. La responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas, será asumida por el
contratista. Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre
demolición de construcciones, permisos forestales, permisos para construcción, permisos
de botaderos de ripio, etc.
I.VIII MEDIDAS Y PAGO
I.VIII.I MEDIDA DE TRABAJO EJECUTADO
Las unidades de medida a utilizarse en el pago serán las mismas medidas de la oferta
con dos cifras decimales como máximo. En la estimación mensual se tomarán en cuenta
únicamente los volúmenes de trabajo realmente ejecutados por el contratista durante el
período, verificados en campo por el supervisor de obra, siempre y cuando los renglones
de trabajo ejecutados en el período se ajusten a los planos y especificaciones técnicas.
En los renglones de trabajo cuya unidad de medida sea global, el supervisor de obra
estimará el porcentaje de trabajo a ser incluido en la estimación mensual. En caso de
discrepancia entre el porcentaje estimado por el contratista y el supervisor de obra, con
fines de pago, prevalecerá el porcentaje estimado por el supervisor de obra.
Los pagos parciales serán la compensación total por el trabajo ejecutado a la fecha de
la estimación, incluyendo, los materiales de construcción y elementos conexos, fletes,
mano de obra, herramienta, imprevistos, gastos por daños o perjuicios derivados de la
naturaleza del trabajo o por la acción de los elementos.
I.VIII.II PRUEBAS Y ENSAYOS
El contratista efectuará, en obra y en laboratorio, las pruebas y ensayos necesarios según
sea el criterio del supervisor de obra. Las pruebas y ensayos serán por cuenta del
contratista. El supervisor de obra podrá tomar muestras de los materiales y someterlos a
las pruebas y ensayos descritos en estas especificaciones.
Las pruebas y ensayos en laboratorio, deberán efectuarse en el laboratorio del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala -USAC-. Si el contratista manifiesta interés porque las pruebas y ensayos de
laboratorio se hagan en otro laboratorio, deberá solicitar la autorización por escrito al
supervisor de obra. Sí a juicio del supervisor de obra, el laboratorio propuesto por el
contratista tiene la capacidad de hacer adecuadamente las pruebas y ensayos,
aprobará la solicitud del contratista.
41
I. VIII.III SOBRE EL TERRENO
Deberá tomarse en cuenta las condiciones naturales que reúnen el terreno y sus
alrededores (aspectos como amenazas, riesgo y vulnerabilidad) y considerar reducir el
impacto negativo que pudiera generar la construcción de la estructura metálica,
especialmente en cuanto al almacenamiento temporal de materiales y residuos de obra.
En el caso de encontrarse adyacente a fuentes de abastecimiento de agua, deberá
definirse las medidas de protección necesarias, previo al inicio de la obra. Estos aspectos
deberán establecerse en la visita previa que tiene que realizar el contratista al lugar del
proyecto de estructura metálica (techados).
PARTE II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
II. I RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tendrá que estar debidamente identificado con un rótulo el cual será
colocado a la orilla de carretera o camino. Deberá contener toda la información
relativa al proyecto, construido de acuerdo a las especificaciones descritas
posteriormente.
PARTE III. PREPARACIÓN DEL TERRENO
III. I GENERALIDADES
III. I. I ALCANCE
Proveer mano de obra calificada, materiales legítimos, maquinaria, equipo,
herramientas y servicios necesarios para completar el trabajo descrito en estas
especificaciones.
Se incluye bajo este concepto los trabajos de preparación de superficies,
extracción de raíces, trazo y nivelación, demolición de áreas de obra existente,
(si la hubiere), así como la construcción de las obras temporales (bodega,
letrina y guardianía).
III. I. II NORMAS APLICABLES
Manual de especificaciones de Obras Públicas edición 1976.
III. II DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
III. II. I TRABAJOS DE DEMOLICIÓN
El contratista deberá proceder a proteger y retirar los equipos o elementos afectos
al área de trabajo para evitar en lo posible daños a los equipos e infraestructura
42
existente, al momento del descombro o demolición de estructuras existentes o
excavaciones necesarias, (si la hubiere).
Deberá retirar, desmontar o desmantelar los elementos que obstaculicen lo
proyectado en planos de la obra a construir. Esto incluye retiro de tuberías
eléctricas, retiro de instalaciones de agua potable, drenajes, e instalaciones
especiales, etc., (si las hubiere), teniendo especial cuidado que al hacer los
cambios de los diferentes tipos de instalaciones y dejar habilitados los ramales que
sean necesarios para su re conexión.
III. II. II ACARREO DE RIPIO
El contratista deberá efectuar la junta y recolección del material, ripio y basura,
producto de la construcción de la obra y disponer de él en el lugar adecuado
fuera de la escuela, de tal manera de no provocar problemas en el terreno ni en
los terrenos colindantes. Para esto el contratista deberá disponer del transporte y el
lugar adecuado para el retiro y deposito del ripio o tiradero municipal.
Para la extracción del ripio, el contratista conjuntamente con el supervisor de obra,
solicitarán al Director de la escuela la anuencia para depositar temporalmente el
ripio producto del proceso de construcción, en un lugar específico, a efecto de
que su evacuación no ponga en riesgo la integridad física del personal de la
escuela, estudiantes, trabajadores y terceras personas y que no obstaculice u
obstruya la circulación peatonal y vehicular en el caso de que se pueda hacer uso
de camiones para dicho trabajo.
La ejecución, finalización del trabajo de demolición y su extracción deberán ser
aprobados por el supervisor de obra, (Si las hubiere).
Estos renglones deberán ser incluidos en los costos indirectos de obra, en la oferta
presentada, por lo que no se pagara ninguna cantidad adicional.
III. III CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN A LA OBRA
Este renglón sobre cerco perimetral y protección a la obra, deberá ser incluido en los
distintos costos indirectos de obra de la oferta presentada, por lo que no se pagara
ninguna cantidad adicional.
III. III. I PRODUCTOS
Materiales
La construcción del cerco perimetral se hará con lámina galvanizada calibre 28.
Los postes para la colocación del cerco serán de madera rolliza o aserradero.
La altura mínima del cerco perimetral será de 1.80 mts.
La construcción del cerco perimetral será obligatorio, esto con el fin de evitar que los
alumnos de la escuela sean protagonistas de algún accidente durante se lleve a cabo
43
los trabajos de albañilería y construcción de la estructura metálica. Sera
responsabilidad del contratista, por los daños a terceros, al hacer caso omiso a lo
descrito anteriormente.
III. IV INSTALACIONES TEMPORALES
III. IV. I BODEGA, LETRINA Y GUARDIANIA
Este renglón deberá ser incluido en los costos indirectos de obra de la oferta, por lo
que no se pagara ninguna cantidad adicional. El contratista habilitará la bodega,
letrina y guardianía para suplir los requerimientos de la obra. En la visita se deberá
determinar el lugar adecuado para dichas instalaciones.
Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto
almacenamiento de materiales, especialmente aquellos de tipo perecedero como
cemento y cal; en cuanto al acero de refuerzo y estructura metálica deberá
construirse un área a base de burros y almacenarse bajo techo y evitar el contacto
con la humedad.
Deberá contarse con un espacio, que además permita la rotación de materiales
perecederos y observar las formas específicas de almacenamiento. En el caso de
materiales de patio, deberá definirse su localización en un área libre de
contaminación por material orgánico y desechos.
La letrina será instalada en un lugar que permita la ventilación adecuada y no genere
olores que interfieran en las actividades del personal de la obra, el contratista deberá
dotar un grifo inmediato al área en mención, para lograr un ambiente higiénico al
personal.
La guardianía deberá ser un espacio de características habitables, evitando el
contacto directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con
material que genere polvo, suciedad o vapores dañinos a la salud de las personas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 RÓTULO
1.1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN
El rótulo será de 1.22 x 0.85 mts., a una altura de 2.65 m desde el nivel de piso y deberá
colocarse en la orilla de la carretera o en el acceso principal a donde se va a construir
la obra. Las columnas del rótulo estarán formadas por 2 perfiles “C” de 1 ½”" x 3" x 1/8”,
con límite de fluencia de 2,531 Kg./cm2. La lámina será de un espesor de 3/64”. Toda
44
la estructura será pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de
pintura esmalte fondo blanco (aplicada a soplete). Luego de la pintura, deberá
colocarse calcomanía vinílica con la información del proyecto. Ver plano de Rótulo de
Identificación.
1.2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El contratista deberá fabricar y colocar dos (02), rótulos institucionales en la parte
frontal de cada cumbrera de la estructura metálica. Ver plano No.4/4.
Las dimensiones serán de: 0.50 x 1.00 mts. Los materiales a utilizar serán: Tubo cuadrado
de 1” x 1”; lámina lisa de 1/16” de grosor, la lámina ira remachada al marco de tubo. A
la lámina se le aplicará dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura
esmalte color blanco, dicho acabado será aplicado con soplete. Así mismo se le
colocará calcomanía de vinil, adhesivo con el logotipo de DIGEF. El rótulo, de
identificación institucional, se colocará en la estructura con pernos a la tijera frontal
de cada lado de dicha estructura.
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
ASPECTOS GENERALES
Para este renglón tendrá el contratista presente estas especificaciones técnicas, las
cuales describen los criterios y la metodología que el Contratista aplicará en la
ejecución de levantamientos topográficos y que forman parte del estudio de las áreas
donde se construirán las Estructuras Metálicas para las canchas polideportivas.
El trabajo de levantamiento topográfico será ejecutado por personal calificado con
amplia experiencia y dirigidos por un profesional especializado en la materia quien
será el responsable de dicho trabajo y que debe reunir los aspectos técnicos y que
cumplan con los requisitos para la colocación de las estructuras. También se tendrá
presente que dichas estructuras se acoplarán al terreno en cuanto a los alcances de
los trabajos a realizar por la forma irregular de algunos de los terrenos a intervenir.
El objeto primordial de los levantamientos topográficos es la representación fiel de la
morfología del terreno donde se instalarán las estructuras metálicas.
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
Los trabajos topográficos serán ejecutados directamente por el personal especializado
del contratista y autorizados por el supervisor de obra, quien posteriormente dará el
visto bueno, para la instalación de las bases de las estructuras metálicas (en las
escuelas donde haya que construir las bases).
45
La Supervisión será la única que podrá introducir cambios y modificaciones a estas
especificaciones relacionadas con la topografía, con el objeto de adecuarlas a las
condiciones particulares del terreno o para obtener una mejor calidad de la
información.
El Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos si, a su juicio, el contratista no
cuenta con el personal calificado o con el equipo adecuado, o si la información
topográfica no llena la descripción suficiente para la ejecución del trabajo.
Todo trabajo rechazado por el supervisor no podrá ser considerado por el contratista
como objeto de pago, ya que forma parte de la oferta presentada en el catálogo de
precios ofertados.
La aprobación del Supervisor en los trabajos de levantamientos topográficos, no exime
al contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos de
colocación de la estructura metálica, para el techo de la cancha.
2.2 TRAZO Y UBICACIÓN DE BASES
Para la ejecución de éste renglón, el contratista deberá remover la maleza, hierba o
zacate, cortar los arbustos y extraer cualquier elemento que está en el solar y que será
necesario eliminar.
En el área de construcción, también se deberá ejecutar el desenraizado, que consiste
en extraer los tocones, raíces y cualquier otro objeto que pudiera poner en peligro la
estabilidad de los trabajos en las bases a construirse, (si existieren).
El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción y proceder al
trazo, con sus respectivos puentes y plomadas, de acuerdo a lo indicado en planos.
De ser posible, se contará con un sólo nivel de trazo referencial, que quede
perfectamente identificado, con el propósito de evitar errores o confusiones en la
localización y alineación de las bases de la estructura metálica.
De existir algún desfase de medidas consignadas en planos con respecto al terreno
natural deberán replantearse en común acuerdo con la supervisión, a fin de
establecer un levantado correcto en armonía con lo existente y que los trabajos de
instalación de estructuras metálicas queden en óptimas condiciones.
Para el trazo, se procederá a utilizar materiales estables y regulares (tablas, reglas,
etc.), que proporcionen confiabilidad, evitando el uso de material frágil (ramas);
debiendo identificar con claridad los puntos que constituyen ejes, rostros y sistemas
auxiliares.
El trazo deberá estar revisado y autorizado por el supervisor de obra y en caso
contrario, cualquier anomalía será responsabilidad del contratista y de la Dirección
Técnica de Campo de la Empresa.
46
El contratista deberá tener presente el nivel de la cancha existente y rectificar los
niveles de las bases de la estructura con respecto a dicho nivel.
3 ESTRUCTURAS
3.1 BASES CON PERNOS Y PLATINAS
EXCAVACIÓN
El contratista deberá realizar con personal calificado, la excavación de los lugares
donde se fundirán las zapatas y los troncos de columnas, al comienzo del zanjeo de
dichos lugares, el contratista tendrá sumo cuidado de no excavar más del nivel
indicado, ya que esto afectaría el nivel de las bases.
Todas las excavaciones de zanjas para la cimentación de bases de las estructuras
metálicas, se harán de acuerdo a los lineamientos y cotas indicadas en los planos o
establecidos por el supervisor de obra, que determine in situ.
Dichas excavaciones deberán tener dimensiones suficientes para dar cabida a las
estructuras de las zapatas y troncos de columnas, la profundidad de las zanjas para las
cimentaciones está indicada en los planos, (ver detalle de cimentación), si por alguna
razón se da un cambio en la misma, será el supervisor de obra, quien lo autorice, esto
lo hará el contratista por escrito, indicando los cambios en dimensiones o
profundidades que considere necesarios para obtener una cimentación satisfactoria.
Si durante la excavación la cota alcanzada quedase por debajo de la cota
especificada, de ninguna manera se aceptará rellenar la zanja con suelo
compactado, este relleno deberá ser ejecutado con hormigón, por cuenta del
contratista y de conformidad escrita del supervisor de obra. Esta inconsistencia no
relevará de manera alguna la responsabilidad del Contratista. Este tipo de trabajos no
generara ningún costo para la institución ni responsabilidad para el supervisor de obra.
Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que sean encontrados
durante la excavación, deberán ser retirados de la zanjas y de la obra misma.
Después de haberse concluido la excavación de las bases, el contratista deberá
informar al supervisor y no se colocarán materiales de asiento, o fundiciones hasta que
el supervisor de obra haya supervisado y aprobado por escrito la profundidad de la
excavación y la clase del material de cimentación existente. Solo después de esta
supervisión y autorización, el contratista podrá proceder a la fundición in situ de los
elementos estructurales.
Previo a efectuar el relleno y/o compactación, la superficie contigua a la zanja
deberá limpiarse y quitar todo el material sobrante como ripio, materia orgánica,
raíces, vegetación, basura, suelo suelto, suave o mojado, etc.
47
El contratista deberá rellenar los agujeros de las zapatas, con material no
contaminado con ripio y lo rellenará con selecto y compactado a mano, por el lugar
tan pequeño que significa para utilizar maquinaria. Dejando el área uniforme al área
existente.
La superficie antes descrita deberá compactarse a un contenido de humedad que
permita alcanzar el 90% de la compactación máxima determinada por el método de
Proctor Modificado.
Previo a lo anterior, de existir hormigueros y/o baches deberán eliminarse y darle el
tratamiento de relleno, cuidando lo referente a lo especificado para este tipo de
trabajos.
Cuando el material de la base en el terreno fuese blando, fangoso o de otro modo
inadecuado, según criterio del supervisor, el contratista deberá extraer ese material
inadecuado en toda la extensión de la obra y rellenar la excavación con arena o
grava graduadas. Este relleno para la cimentación deberá ser colocado y
compactado en capas de 15 cm. de espesor, hasta alcanzar el grado de
compactación correspondiente al 90% de la densidad máxima determinada según el
ensayo AASHTO T-180, método D, hasta alcanzar la cota fijada para la fundición.
El contratista tendrá en cuenta que la zanja de la zapata tenga las medidas
especificadas en planos y que la estructura a colocar quede con holgura para evitar
que la misma esté en contacto con las paredes de dicha zanja.
ARMADO DE ZAPATAS
El contratista considerará en el armado de zapatas, los detalles constructivos indicados
en planos y solicitará la aprobación del supervisor cuando tenga la armaduría de las
zapatas y otros elementos estructurales, para luego proceder a su colocación.
El contratista deberá verificar los niveles y centrado de las zapatas en los lugares
donde se colocarán, de acuerdo a lo especificado en planos.
Previo a efectuar la colocación de la estructura de las zapatas, la superficie del
agujero del terreno deberá estar limpio y en óptimas condiciones por el tiempo que
transcurra desde la excavación.
El colocado y centrado de la armaduría de zapatas, deberá realizarse cuando en los
agujeros de las mismas se hayan colocado las alzas (dados de concreto) y proceder a
la colocación de dichas estructuras. Ver detalle en plano de cimentación de bases.
El contratista considerará en el armado de columnas y centrado de las mismas, los
detalles constructivos indicados en planos, luego solicitará la aprobación del supervisor
cuando tenga la armadura de las columnas y otros elementos estructurales, para
luego proceder a su colocación. Dentro de este renglón de trabajo, se incluye la
colocación de las platinas de hierro de 14 ½” x 14 ½” ” x ½” de grosor y los (4) cuatro
pernos roscados de diámetro de 3/4” x 16” de longitud. El contratista considerará la
48
mejor forma del centrado de las platinas a la hora de fundir los troncos de columnas.
Ver detalle de plano de cimentación de bases.
El contratista deberá verificar los niveles y centrado de las zapatas en los lugares
donde se colocaran las estructuras de columnas, de acuerdo a lo especificado en
planos.
Previo a efectuar la colocación de la estructura de las columnas, la armaduría de la
zapata deberá estar centrada y la superficie limpia. Las columnas se apuntalarán para
evitar su movimiento.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos ejecutados en el presente renglón y realizados de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas, en cuanto a materiales y forma de ejecución, serán
pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en
este costo todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra, encofrados,
etc., que demanden su construcción.
El contratista deberá tener presente todo lo descrito anteriormente para lograr que los
elementos estructurales estén en óptimas condiciones, para su posterior fundición.
FUNDICIÓN DE CONCRETO
GENERALIDADES SOBRE EL CONCRETO.
La clase de concreto a utilizarse en la construcción de las zapatas, bases de columnas
de concreto y columnas en general, será de 4000 PSI-3/4 (f’c de 280 Kg. /cm2) con
agregado grueso de tres cuartos de pulgada (¾”), ambos libres de material orgánico
o contaminante. Se aceptará únicamente agregado grueso del tipo triturado, a
excepción de que el supervisor de obra, autorice otro tipo de material.
La clase de concreto para plantillas de cimiento y aplicaciones similares, cuando el
terreno lo requiera y con la aprobación del supervisor de obra, será de 3000 PSI-3/8 (f’c
de 210 Kgs. /cm2) con agregado grueso de tres octavos de pulgada (3/8)”, a menos
que se especifique otro tamaño del agregado en planos.
La resistencia especificada para las distintas clases de concreto que se utilizarán en la
obra se obtendrá a los veintiocho (28) días.
GENERALIDADES SOBRE LOS AGREGADOS
AGREGADOS FINOS
Los agregados serán de material duro, denso, duradero y fuerte, libre de impurezas,
polvo, materia orgánica, terrones de barro y otras sustancias nocivas y contaminantes.
El contenido de materias nocivas no excederá del 5% por peso.
49
Las partículas de arena serán fragmentos de roca inorgánica, duros, densos,
duraderos, sin recubrimientos. La arena deber de estar libre de cantidades dañinas de
polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, pizarra, álcalis, material orgánico, tierra
negra, mica y otras sustancias nocivas. El máximo porcentaje de sustancias nocivas en
la arena cargada a la mezcladora, cuando sea probada de acuerdo con los métodos
especificados, no excederá de los valores siguientes:
PORCENTAJE POR PESO
Material que pasa el tamiz No.200 (ASTM C 117-69) 3%
Terrones arcillosos ( ASTM C 142-67) 1%
Total de otras sustancias totales nocivas (como álcalis, mica,
granza con recubrimiento y partículas suaves y escamosas).
2%
La suma total de estos porcentajes de sustancias nocivas (físicas y/o químicas) no
debe exceder del 5% por peso. El contratista deberá hacerle pruebas de pureza a los
materiales que conforman los agregados finos.
Todo material que produzca un color más oscuro que el normal en la prueba
colorimétrica para impurezas orgánicas (ASTM Designación C 40-60) debe ser
rechazado. La arena debe estar conforme los requisitos de ASTM Designación C 33-64,
o como se indica en estas especificaciones.
La arena deberá estar bien clasificada en gruesa o fina y al someterse a prueba por
medio de tamices normales TYLERA (ASTM Designación C 136-67), deberá estar dentro
de los siguientes límites de gradación:
TAMIZ U.S. NORMAL % POR PESO QUE PASA
3/8” 100
No. 4 95 a 100
No. 8 80 a 100
No. 16 50 a 85
No. 30 25 a 60
No. 50 10 a 25
No. 100 3 a 10
No. 200 3 máximo
No más de 45 por ciento por peso será retenido entre cualquiera de dos tamices
sucesivos de la serie arriba citada.
AGREGADO GRUESO
El agregado grueso debe consistir de fragmentos de roca sin recubrimiento, dura y
densa, libre de cantidades dañinas de pedazos suaves, desmenuzables, delgados,
alargados o laminados, álcalis y otras materias nocivas y contaminantes. El porcentaje
máximo de sustancias nocivas en el agregado grueso entregado a la mezcladora,
50
cuando sea probado de acuerdo con los métodos aquí especificados, no deberá
exceder de los porcentajes siguientes:
% MAXIMO POR PESO
Material que pasa el Tamiz No. 200 (ASTM C 117-
69)
1%
Terrones arcillosos (ASTM C 142-67) 1%
Otras sustancias nocivas 3%
El piedrín triturado y la grava deberán ajustarse a los requisitos ASTM Designadas C 33-
64 o según estas especificaciones.
El agregado grueso deberá ser roca triturada o grava bien clasificada y para llenar los
requisitos de las diferentes clases de concreto deberán producirse varios tipos de
agregados gruesos, cuya granulometría será fijada por el supervisor de obra
nombrado por la DIGEF. El agregado grueso cuando sea sometido a cinco ciclos de la
prueba de resistencia en sulfato de sodio descrito en la Designación C 88-69, deberá
tener una perdida promedio de peso no mayor del 10%.
El agregado grueso, al ser sometido a prueba de desgaste en la maquina Los Ángeles,
de acuerdo con la Designación ASTM C 131-69, no deberá tener una perdida mayor al
30% en peso.
La proporción de partículas planas y alargadas de una muestra representativa no
deberá exceder del 30% del total ni el 40% de cualquier fracción de un solo tamaño.
Una partícula alargada, es aquella que tiene una relación mayor de tres entre su largo
y ancho.
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrá mezclarse
directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se
pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como libre de concreto fraguado.
El tiempo máximo de colocación de concreto, posterior a su mezclado, será de 30
minutos y deberá utilizarse algún método aprobado por el supervisor para evitar
espacios vacíos dentro de los elementos estructurales. En la fundición de cualquier
elemento vertical, el concreto no se vaciará a una altura mayor de 1.20 metros dentro
de las formaletas.
No se aceptarán cementos fuera del tiempo (30 días después de su fabricación) o que
se encuentren endurecidos.
La realización de los trabajos de fundición deberán de ser aprobados por el supervisor
de obra.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.
La medición de los materiales a utilizarse en la mezcla del hormigón excepto el agua,
podrá hacerse de dos maneras: por peso o por volumen, utilizando en el último caso,
medidas aprobadas por el Supervisor de Obra en base a una bolsa de cemento.
51
Antes de la fundición de concreto se revisará la colocación de armaduras; se
observarán estrictamente las dimensiones y disposiciones indicadas en los planos de
detalle.
Las varillas de refuerzo deberán tener la mayor longitud posible, a fin de disminuir el
número de empalmes. La condición especial a observar, será que las armaduras una
vez colocadas mantengan rigurosamente el espacio calculado y formen un conjunto,
rígido, sin que los hierros puedan moverse o deformarse al vaciar el hormigón y vibrarlo
dentro del encofrado.
PROTECCIÓN Y CURADO.
Tan pronto el hormigón haya sido colocado, se lo protegerán contra los efectos
perjudiciales de: la lluvia, el viento, el sol, el agua en movimiento y en general contra
toda acción mecánica que tienda a perjudicarlo en su composición química.
El hormigón será protegido manteniéndolo a una temperatura superior a 5 °C por lo
menos 96 horas. El curado tiene por objeto mantener el hormigón permanentemente
hidratado, para lograr su endurecimiento y evitar el agrietamiento. El tiempo de
curado será de siete días consecutivos a partir del momento en que se inicio el
fraguado.
ENCOFRADOS.
El encofrado se construirá en madera. Deberá ser construido de tal forma que no
permite la salida del mortero por las juntas, además de estar construido con material
suficientemente fuerte, para evitar la flexión entre soportes o apoyos.
La madera para encofrados deberá ser seca y de buena calidad, libre de agujeros,
pandeos, torceduras, putrefacción u otros defectos que podrían afectar su resistencia
o apariencia en la superficie del hormigón terminado.
Los equipos y herramientas que se utilicen en la operación del mezclado y vaciado del
hormigón, deberán mantenerse limpios y en buenas condiciones de mantenimiento,
de tal forma que se garantice un buen rendimiento de operación.
Los encofrados para hormigón visto, deberán ser de madera dura y resistente,
pudiendo ser por ejemplo madera machihembre, de tal forma que una vez retirado el
encofrado, la estructura no merezca ningún tipo de tratamiento, retoque, etc.,
contándose con una superficie perfecta.
MEDICIÓN.
Toda la obra de hormigón armado, será medida en metros cúbicos tomando en
cuenta las medidas y dimensiones de planos y el volumen neto de trabajo ejecutado.
52
FORMA DE PAGO.
Los trabajos ejecutados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, en cuanto a
materiales y forma de ejecución, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de
la propuesta aceptada, incluyendo en este costo todos los materiales, herramientas,
equipos, mano de obra, encofrados, etc., que demanden su construcción.
El contratista deberá tener presente todo lo descrito anteriormente para lograr que las
fundiciones de los elementos estructurales estén en óptimas condiciones.
3.2 RECTIFICACIÓN DE NIVELES DE BASES
El contratista deberá rectificar los niveles de las bases de columnas, esta rectificación
obedece a lograr el registro perfecto de las columnas metálicas, cualquier pérdida de
nivel deberá rectificarse y será inmediatamente demolida para volverla a fundir.
El contratista deberá colocar una marca de nivel en cada tronco de columna y luego
pasara la mira niveladora con estadal, con este sistema de nivelación se determinará
que los niveles se han construido con exactitud.
La aceptación se logrará cuando el supervisor de obra haga la prueba de nivel y dé el
visto bueno a dicho renglón; cualquier trabajo extra que se tenga que ejecutar en la
nivelación, correrá por cuenta del contratista y sin responsabilidad del supervisor de
obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones, en cuanto a materiales,
herramientas y forma de ejecución, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios
de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo todos los trabajos de
rectificación del renglón en mención.
ACERO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS:
Almacenamiento de materiales
El material metálico de la estructura, sea este perfil natural o prefabricado, deberá ser
almacenado en la bodega sobre plataformas elevadas, rodillos o cualquier otro tipo
de soporte. Deberá mantenerse libre de tierra, grasa o cualquier materia extraña y
protegerse siempre contra la corrosión.
Montaje en el taller
El montaje total de una estructura completa, incluyendo el sistema de piso o el
montaje de las componentes individuales de la misma como armaduras, cerchas,
arriostres, caballetes y cualquier elemento metálico, deberá ser realizado en el taller
en la forma que sea requerida en los planos. En caso contrario, el contratista podrá
optar por el montaje parcial en taller, que será el mínimo trabajo de taller requerido
antes de iniciar las operaciones de ensamble y soldadura en el campo.
53
Las anteriores observaciones corresponden a todos los elementos metálicos que se
requieren en la obra.
3.3 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS
El contratista fabricará e instalará columnas de metal, estarán conformadas por dos
costaneras tipo “C”, metálicas de 2” x 8” x 1/16”, soldadas entre sí, la altura de dichas
columnas será de 6.00 mts. de longitud. Las columnas armadas incluyen las piezas de
ensamble de los arriostres laterales entre columnas; platina superior de 10” x 10” x 3/8”
(platina que recibe a la tijera) y soportes triangulares soldados a la base de la
columna, (la platina inferior estará fijada al tronco de columna de concreto por medio
de los 4 pernos roscados). La soldadura para unir las costaneras se hará con electrodos
de acuerdo al elemento a soldar, así mismo la soldadura de los elementos será del tipo
corrido, de superficie lisa como acabado final.
Las costaneras que conforman la columna metálica, llevaran un joist interno cada una,
llevará refuerzo de hierro corrugado No.3 grado 40, el cual irá soldado en toda la
longitud de dichas costaneras. Ver detalle en plano de armado de estructuras
portantes.
El contratista tendrá el cuidado de instalar las columnas verticalmente, se debe
conseguir una completa alineación de cada una de las columnas, que conforman la
estructura metálica y verificar su verticalidad, fijar cada columna al piso (es decir se
inicia el proceso de soldadura de la columna a la platina ya instalada, en el tronco de
columna de concreto). En el tronco de columna, se encuentra instalada la platina, la
que tiene por objeto, anclar la estructura portante a la estructura metálica (columna).
La finalización de los trabajos deberán de ser aprobados por el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagadas de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos necesarios en la fabricación e instalación de las columnas de metal
del renglón en mención.
3.4 CERCHAS ESTRUCTURALES
Todo el material metálico a utilizar será legítimo, de primer uso y conforme a los
siguientes requisitos, a menos que en los planos del proyecto se indique otra cosa.
Las cerchas estructurales metálicas constituyen un sistema constructivo muy difundido
y se lo elige por sus ventajas en tiempo de construcción, relación costo de mano de
obra.
54
El contratista construirá la tijera metálica con un cordón superior y un cordón inferior,
los cuales estarán conformados por estructura tipo cajuela con costanera doble “C”,
de 2” x 6” 1/16” y refuerzos internos verticales y oblícuos de doble costanera “C”, de
2”x 4” x 1/16”, incluye las platinas de anclaje a las columnas de 10” x 10” x 3/8”, así
mismo las porta costaneras (PL 4= 3/16”), para dicha fabricación. Ver plano de
armado de estructura portante.
En los extremos abiertos de las cerchas, se deberán colocar piezas de lámina de 4” x
6” x 1/16” como tapaderas metálicas de la pieza estructural formada por las
costaneras dobles y así evitar que estas piezas queden abiertas al exterior.
La estructura metálica a utilizar posee una gran capacidad resistente por el empleo
del acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura,
como cubrir grandes luces, cargas importantes y diseños especiales.
Al ser sus piezas prefabricadas, estas deberán soldarse en el taller de herrería y
teniendo presente todos los detalles especificados en planos y si al momento de su
fabricación el contratista determina que hace falta algún detalle, lo hará saber al
supervisor de obra para que este lo determine y lo aplique en el proyecto. En ningún
momento el contratista obviará por negligencia dicha observación.
La soldadura de las cerchas se hará con electrodos de acuerdo al elemento a soldar,
así mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa como
acabado final.
La estructura completa se conformará con entramados, con fijaciones articuladas, los
elementos serán: cerchas, costaneras, arriostres, contra vientos, templetes, columnas y
complementos metálicos singulares que al unirlos forma un conjunto en la estructura
metálica. La finalización de la estructura metálica deberá de ser aprobada por el
supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagadas de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
3.5 VIGAS DE ARRIOSTRE
Se denominan arriostres a la parte de la estructura metálica que le permite la
estabilidad horizontal a la estructura y forman parte del conjunto de los elementos
metálicos adicionales a la estructura principal del conjunto.
El contratista construirá los arriostre de acuerdo a los detalles estructurales del armado
de estructura portante, estarán construidas con costanera de 2” x 6” x 1/16, al ser sus
piezas prefabricadas y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos
55
de construcción significativamente. La finalización e instalación de la estructura y
todos los trabajos relacionados al renglón deberán ser aprobadas por el supervisor de
obra. La soldadura de los arriostres se hará con electrodos de acuerdo al elemento a
soldar, así mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa
como acabado final.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagadas de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
3.6 TEMPLETES
Se denominan templetes al tensor de una barra de hierro liso diámetro de ½”, que une
las distintas costaneras de la estructura metálica (estructura donde se colocará la
lámina), lo que le permite la estabilidad horizontal a las costaneras y forman el
conjunto de los elementos metálicos que rigidizan la estructura portante de la
cubierta.
El contratista colocará piezas de hierro redondo liso diámetro de ½”, los cuales se
colocaran de acuerdo a los detalles estructurales del de estructura portante y plano
específico de cada planta enlaminada de cada establecimiento. Los templetes
llevarán en sus extremos rosca, tuerca, roldana y arandela de presión. La finalización
de la colocación deberá de ser aprobada por el supervisor de obra.
Los rigidizantes deberán ser varillas en hierro legítimo, de corrugación estándar, de
acuerdo con la norma ASTM A-305; de calidad en resistencia no menor de “Grado 40”
(40,000 libras por pulgada cuadrada) ni mayor de “Grado 60” (ASTM A-615) (60,000
libras por pulgada cuadrada).
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
3.7 CONTRAVIENTOS
Se denominan contravientos a los elementos que forman parte de la estructura
metálica y que le permite la estabilidad horizontal a la estructura portante (cerchas) y
constituyen parte fundamental en la rigidez del esqueleto de una edificación
metálica.
El contratista colocará los contravientos de acuerdo a los detalles estructurales del
plano de estructura portante y de acuerdo al plano especifico de cada
56
establecimiento. Serán piezas de hierro redondo liso diámetro de 5/8”. Los
contravientos llevarán en sus extremos rosca, tuerca, roldana y arandela de presión. La
colocación de dichos elementos deberán ser aprobados por el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución y serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
3.8 COSTANERAS PARA LÁMINA
El Contratista instalará costanera de 2” x 6” x 1/16”, la costanera ira fijada a las
cerchas metálicas, por medio de las porta costaneras (PL 4 = 3/16”) x el ancho de la
tijera que es de 4”, con refuerzos intermedios para evitar alabeos o dobleces de los
porta costaneras;
Las costaneras no tendrán alabeos, torceduras, golpes, oxidación u otro tipo de
defectos que desmerezcan la resistencia y presentación de la misma.
Se utilizarán costaneras de las longitudes indicadas en los planos. Se sujetarán a la
estructura (cerchas), en la forma indicada en plano y según especificaciones del
fabricante.
Se colocarán las costaneras separadas según lo marcan los planos elaborados para
cada proyecto, luego se colocarán los componentes del siguiente renglón.
El Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos si, a su juicio, el contratista no
cuenta con el personal calificado o con el equipo adecuado, para la instalación de
los elementos del renglón costaneras.
Todo trabajo rechazado por el supervisor no podrá ser considerado por el contratista
como objeto de pago, ya que forma parte de la oferta presentada en el catálogo de
precios ofertados.
La aprobación del Supervisor en los trabajos del presente renglón, no exime al
contratista de su responsabilidad por la incorrecta ejecución de algún elemento
colocado en la estructura metálica.
La soldadura de las costaneras para lograr la longitud del largo y proceder al
colocado de láminas se hará con electrodos de acuerdo al elemento a soldar, así
mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa como
acabado final.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
57
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
3.9 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA
Es importante revisar en la obra, que las estructuras que se instalen deben tener
tratamiento superficial de terminación, es decir dos manos de pintura anticorrosiva y
dos manos de pintura de terminación de esmalte, aplicada con soplete.
Como anticorrosivo se puede utilizar los alquídicos, los epóxicos o en base a
poliuretano. La pintura de terminación debe guardar relación con la familia del
anticorrosivo, es decir alquídico-alquídico, epóxico-epóxico, etc.
El contratista deberá tener presente que al aplicar la pintura de la estructura metálica,
en el taller ésta sufre de rayones, golpes, etc. Por lo que se tendrá presente lo siguiente:
Pintura de campo
Cuando el trabajo de montaje en el campo haya terminado, incluyendo todo el
empernado, soldado y el enderezado parcial de alguna pieza de metal doblado, se
deberá eliminar todo el óxido, escamas, suciedad, grasa y otro material extraño
adherido, antes de la aplicación de retoque de pintura, teniendo en cuenta que
siempre se aplicara la pintura anticorrosiva y después la pintura esmalte.
Se deberá aplicar una (1) mano de retoque a todos los pernos y soldaduras de
campo, inspeccionados y aprobados y a cualesquiera superficies cuya pintura de
taller se haya gastado o deteriorado.
Cuando la mano de retoque de campo haya secado completamente y la limpieza de
campo se haya terminado satisfactoriamente, se deberán aplicar las manos de
campo que sean requeridas en los planos o las disposiciones especiales, pero no
menos de dos (2).
En ningún caso, se deberá aplicar una (1) mano de pintura hasta que la mano anterior
haya secado completamente en todo el espesor de la película de pintura.
Todos los espacios y cavidades pequeños que no fueron sellados a prueba de agua al
aplicar la primera mano de campo, se deberán tratar con una mezcla pastosa como
el de albayalde rojo y aceite de linaza, o similar, antes de aplicar la segunda mano.
Aquellas superficies que sean inaccesibles después del montaje, se deberán pintar
previamente con dos (2) manos de campo.
La aplicación de la segunda mano de campo se debe posponer hasta la entrega
final. Para evitar que la superficie de la estructura parezca maltratada así se evita
limpiar y pintar de nuevo.
58
Si el tránsito produce una cantidad dañina de polvo, el Constructor deberá, antes de
aplicar la pintura y por su propia cuenta, reprimir el polvo a una distancia prudencial y
tomar precauciones necesarias para evitar que éste y la suciedad entren en contacto
con las superficies pintadas.
Las limitaciones climatológicas indicadas para la pintura en taller, rigen igualmente
para la pintura de campo. La finalización de los trabajos deberán ser aprobados por el
supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de aplicación de pintura a soplete, tanto acabado anticorrosivo y
acabado de esmalte que corresponden a este renglón se ejecutaran de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas, en cuanto a materiales, herramientas y forma de
ejecución, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta
aceptada, incluyendo en este costo todos los trabajos de retoques antes descritos del
renglón en mención
4 LÁMINA PARA CUBIERTA
4.1 INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ZINC CALIBRE 26
El contratista instalara lámina de zinc, para el enlaminado de la estructura portante, de
acuerdo a lo especificado en planos y en las especificaciones técnicas referente a
este renglón de trabajo. Se dotara de acuerdo a lo siguiente:
MATERIALES
Las cubiertas de las canchas polideportivas, serán de lámina galvanizada que cumpla
con las siguientes propiedades físicas:
Calibre 26 legítimo
Distancia entre apoyos: Los indicados en planos según el proyecto.
Pendiente indicada en plano.
Longitud de 12´.
4.2 INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE ZINC CALIBRE 26
El contratista instalará el capote de lámina de zinc galvanizada calibre 26, de longitud
de 1.00 mt., se colocará en la cumbrera o vierteaguas, será de lámina galvanizada y
su función es no permitir el ingreso de agua pluvial en la separación entre las láminas
galvanizadas que forman ángulo en el inicio de la pendiente del techo.
La lámina a utilizar en la hechura del capote será de marca reconocida, se colocara
conforme al detalle arquitectónico. Este deberá fijarse con tornillos polster en cada
anclaje. Cualquier cambio que el contratista haga en la ejecución del presente
renglón deberá ser presentado por escrito y con la aprobación del supervisor de obra.
59
Ver localización de cumbrera en planta de enlaminado en plano especifico de cada
proyecto.
Todas las cumbreras deberán ser puestas en obra. El departamento de almacén de
DIGEF, nombrará una persona quien será la encargada de verificar la entrega en
cantidad y calidad solicitadas y posteriormente, levantará un acta administrativa con
el director de la escuela y un delegado de la coordinación de infraestructura
deportiva escolar, para dejar constancia de la entrega.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagadas de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
ALCANCES Y OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA
Se dan una serie de recomendaciones observaciones y prohibiciones relacionadas
con los trabajos de herrería en obra.
El contratista deberá tener presente que los trabajos de herrería, en su mayoría debe
realizarlos en el taller principalmente, de no ser así y tener que realizar trabajos de
soldadura en obra, tendrá en consideración lo siguiente:
TIPO DE SOLDADURA Y ELECTRODOS.
La soldadura deberá ser de arco eléctrico, usando electrodos de 1/8” de diámetro,
tipo 60-13 y 70-11. En las bases de unión de columna con platina se deberá usar del 70-
11 y sobre este usar el 60-13 para un mejor acabado.
Las conducciones de agua deben estar alejadas de las áreas de trabajo y no permitir
recipientes de dicho liquido cerca del área de soldadura.
Los cables a utilizar en la toma de corriente no deben someterse a corrientes por
encima de su capacidad nominal ni enrollarse alrededor del cuerpo.
La utilización y resguardo seguro del material de soldadura y herramienta evitará,
ocasionar algún accidente con terceras personas en la obra.
La base o área de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables, en el
mejor de los casos sobre mesas especiales de trabajo.
El cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar
con la otra.
Los porta electrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con
los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido.
60
Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se
deben sacar todos los electrodos de los porta electrodos, desconectando el puesto
de soldar de la fuente de alimentación.
No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se
pueden dañar los aislantes de los porta electrodos pudiendo provocar un cortocircuito
accidental.
Los electrodos y su porta electrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser
utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente
antes de ser reutilizados.
Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla
facial protectora y proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico.
El contratista dotará equipo de seguridad (Mediante pantallas o mámparas opacas,
mascarillas, etc.); los trabajadores deben llevar ropa cómoda, camisa manga larga,
gafas y calzado industrial de protección (de preferencia zapato con punta de acero).
La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de
forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo.
Previamente se deben eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que
podrían inflamarse al ser picadas.
No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso
de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los
porta electrodos sumergiéndolos en agua.
No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén
realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos.
Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. No
accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté
trabajando; se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la polaridad.
NORMAS DE UTILIZACIÓN
El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los
trabajos de soldadura. Evitara la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier
otra sustancia inflamable, dicha ropa debe ser desechada inmediatamente.
La ropa que se encuentre húmeda o sudorosa se hace conductora por lo que debe
también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la
pinza de soldar.
No deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la
protección eléctrica adecuada.
61
Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que
dejen pasar la luz y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o
diámetro del electrodo.
Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas especiales con
cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar.
Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes.
También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión.
En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad
aislante.
Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los ojos con
gafas de seguridad o una pantalla transparente.
En trabajos en altura con riesgo de caída, se utilizará un cinturón de seguridad,
anclado a la estructura, para quedar suspendido en caso ocurra un accidente.
El personal cercano al área de soldadura debe estar protegido para evitar que las
chispas los alcancen y puedan sufrir quemaduras.
El cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (por ej. rayado) y ser
sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar.
En general todo equipo de protección individual, el contratista debe inspeccionarlo
durante dure la obra y sustituido cuando presente cualquier defecto.
El supervisor de obra, podrá en cualquier momento suspender las actividades de
soldadura o instalación de la estructura metálica, si observa que las condiciones de
seguridad no se están cumpliendo.
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL MATERIAL
Se debe inspeccionar periódicamente, mientras dure la obra todo el material de la
estructura metálica para evitar contacto con cables de alta tensión.
El equipo de soldadura, debe estar en perfectas condiciones principalmente los
cables de alimentación del equipo, no estar dañados o pelados, empalmes o bornes
de conexión aflojados o corroídos, mordazas del porta electrodos o bridas de tierra
sucias o defectuosas, etc.
En ambientes pulvígenos metálicos se debe limpiar periódicamente el interior con aire
comprimido para evitar cortocircuitos o derivaciones a la carcasa.
Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida
en caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra.
62
El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas
incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo metálico; el área
de trabajo debe estar libre de materias combustibles. Si algún objeto combustible no
puede ser desplazado, debe cubrirse con material ignífugo.
El contratista debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la zona
de trabajo, por cualquier eventualidad.
No se deben bloquear las áreas de trabajo, no colocar materiales metálicos no
usables, ni colocar conductores eléctricos que no se estén en uso en dichas áreas.
PUESTA A TIERRA
La instalación de las tomas de la puesta a tierra en las áreas de trabajo in situ, se debe
hacer según normas de seguridad establecidas.
Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra
controlando en especial la toma de tierra.
La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la
fuente de alimentación deben estar limpios y exentos de humedad. Antes de conectar
la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada se debe
permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se deben cubrir con
capuchones la toma y el casquillo.
CONEXIONES Y CABLES
El contratista dotara de instalaciones eléctricas bajo las normas de seguridad
establecidas, se instalará el interruptor principal cerca del puesto de soldadura in situ,
para en caso necesario poder cortar la corriente inmediatamente. Instalar los
principales cables de alimentación en alto y conectarlos posteriormente.
Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de
soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables
conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de
soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento.
Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta,
disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por tanto para según la distancia
desde el tablero eléctrico de la escuela y la puesta de la estructura metálica, así se
deberá aumentar el grosor del cable.
El contratista debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo
de ligadura, mordiente o estado que afecte la seguridad en el área de trabajo.
No utilizar tornillos para fijar conductores trenzados pues acaban por aflojarse.
63
Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir
el contacto accidental con el de alta tensión así como cubrir los bornes para evitar un
posible cortocircuito causado por un objeto metálico y situar el material metálico de
forma que no sea accesible a contactos eléctricos y a personas no autorizadas.
4.3 LIMPIEZA GENERAL
El contratista deberá efectuar la junta del material, producto de los trabajos realizados
en la obra y tendrá que disponer de los deshechos en el lugar adecuado o tiradero
municipal, de tal manera de no provocar problemas en los terrenos de la escuela ni en
los terrenos colindantes a estas.
El contratista dejara las áreas de intervención en óptimas condiciones.
Será responsabilidad del contratista dejar las instalaciones limpias de desechos de la
obra, hasta que sea recibida por el supervisor de obra.
La finalización de los trabajos deberán de ser aprobados por el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en cuanto a material sobrante, acarreo y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos finales de limpieza del renglón en mención.
Nota: El contratista deberá tener presente que será el supervisor de obra el que tome
las decisiones finales para cualquier cambio que se dé en los trabajos relacionados
con las estructuras metálicas y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.
Así mismo el contratista deberá presentar ante el supervisor de obra, certificado de
garantía de los materiales a utilizar en la construcción de las bases, estructura metálica
y enlaminado, consignando que los materiales son de calidad legitima en el mercado
de la construcción.
NOTA IMPORTANTE:
En cuanto a normas no establecidas en estas especificaciones técnicas, valdrán en general las normas y especificaciones de uso internacional y/o de obras públicas; estableciendo la prioridad de ellas el supervisor, sin que ello de lugar al contratista a reclamar compensaciones adicionales.
El contratista en ningún caso debe valerse de errores u omisiones de DIGEF para su provecho.
64
ANEXO 1B
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARA LOS 6
LOTES, SIN BASE PARA
COLUMNAS
65
ANEXO 1B
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN BASES PARA COLUMNAS, PARA 6 LOTES DE LA FORMA
SIGUIENTE:
1) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALIAJ, MUNICIPIO DE TECPÁN
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
2) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHUARACANJAY, ALDEA
PACACAY, MUNICIPO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO
3) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE
TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
4) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAMEZÚL, MUNICIPIO DE
TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
5) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ISABEL JM, MUNICIPIO
DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
6) AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NUEVO AMANECER, CRUZ
QUEMADA, ALDEA CHIRIJUYU, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR
GUATEMALA, 2,014
PARTE I. GENERALIDADES
PROYECTO: AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA)
I. I SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS
66
El proyecto: AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA), se construirá de conformidad con las Especificaciones Técnicas de
Construcción y descripción de planos proporcionados por la DIGEF. El contratista no
podrá variar las Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito. El
contratista que varíe la calidad de la construcción sin autorización será sancionado de
conformidad con lo establecido en el contrato.
I. II OBJETIVO DE LAS ESPECIFICACIONES
El objetivo es definir y normar la realización de los trabajos de construcción de las
Estructuras metálicas para las cubiertas de lámina, de las canchas polideportivas de
las escuelas y la utilización en obra de materiales legítimos. Dichas Especificaciones
regirán en el proceso de la ejecución de esta obra contratada por la DIGEF.
I. III PRECIO UNITARIO
Este deberá incluir los costos directos e indirectos, la dirección técnica de campo, la
administración, las utilidades y cualquier gasto en el que tenga que incurrir el
contratista para concluir satisfactoriamente los trabajos de albañilería, las estructuras
metálicas y lo referente a las cubiertas de lámina. Será responsabilidad del contratista
realizar una visita previa al lugar de ejecución del proyecto de estructura metálica de
la escuela, para presentar una oferta real conforme a la visita de campo. El
contratista, deberá verificar las condiciones de la obra y será el responsable de
considerar todos los renglones necesarios para la ejecución del proyecto.
I. IV DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN
Dentro del ordenamiento necesario para la ejecución y supervisión de los distintos
trabajos, el contratista está obligado a presentar, previo al inicio de la obra, lo siguiente:
a) Modelo de programación física de la obra
b) Cronograma de actividades o plan de trabajo de la obra
d) Cronograma de Inversión de Anticipo.
I. V DOCUMENTOS DE APOYO
Forman parte del conjunto de disposiciones a observarse y todo lo que en ellas se
contiene, los siguientes documentos:
d. Especificaciones técnicas de construcción del proyecto
e. Planos generales
f. Renglones de trabajo
I. VI ORDEN DE PRIORIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS
67
Para la interpretación de los planos deberá tomarse en cuenta que los dibujos de detalle
en escala mayor regirán sobre los de menor escala, asimismo las medidas escritas regirán
sobre las tomadas a escala. Las especificaciones técnicas, regirán sobre los planos
generales.
I.VII LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra de estructura
metálica, serán tramitadas por el contratista ante las dependencias oficiales
correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el efecto
existan. La responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas, será asumida por el
contratista. Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre
demolición de construcciones, permisos forestales, permisos para construcción, permisos
de botaderos de ripio, etc.
I.VIII MEDIDAS Y PAGO
I.VIII.I MEDIDA DE TRABAJO EJECUTADO
Las unidades de medida a utilizarse en el pago serán las mismas medidas de la oferta
con dos cifras decimales como máximo. En la estimación mensual se tomarán en cuenta
únicamente los volúmenes de trabajo realmente ejecutados por el contratista durante el
período, verificados en campo por el supervisor de obra, siempre y cuando los renglones
de trabajo ejecutados en el período se ajusten a los planos y especificaciones técnicas.
En los renglones de trabajo cuya unidad de medida sea global, el supervisor de obra
estimará el porcentaje de trabajo a ser incluido en la estimación mensual. En caso de
discrepancia entre el porcentaje estimado por el contratista y el supervisor de obra, con
fines de pago, prevalecerá el porcentaje estimado por el supervisor de obra.
Los pagos parciales serán la compensación total por el trabajo ejecutado a la fecha de
la estimación, incluyendo, los materiales de construcción y elementos conexos, fletes,
mano de obra, herramienta, imprevistos, gastos por daños o perjuicios derivados de la
naturaleza del trabajo o por la acción de los elementos.
I.VIII.II PRUEBAS Y ENSAYOS
El contratista efectuará, en obra y en laboratorio, las pruebas y ensayos necesarios según
sea el criterio del supervisor de obra. Las pruebas y ensayos serán por cuenta del
contratista. El supervisor de obra podrá tomar muestras de los materiales y someterlos a
las pruebas y ensayos descritos en estas especificaciones.
Las pruebas y ensayos en laboratorio, deberán efectuarse en el laboratorio del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala -USAC- . Si el contratista manifiesta interés porque las pruebas y ensayos de
laboratorio se hagan en otro laboratorio, deberá solicitar la autorización por escrito al
supervisor de obra. Sí a juicio del supervisor de obra, el laboratorio propuesto por el
contratista tiene la capacidad de hacer adecuadamente las pruebas y ensayos,
aprobará la solicitud del contratista.
68
I. VIII.III SOBRE EL TERRENO
Deberá tomarse en cuenta las condiciones naturales que reúnen el terreno y sus
alrededores (aspectos como amenazas, riesgo y vulnerabilidad) y considerar reducir el
impacto negativo que pudiera generar la construcción de la estructura metálica,
especialmente en cuanto al almacenamiento temporal de materiales y residuos de obra.
En el caso de encontrarse adyacente a fuentes de abastecimiento de agua, deberá
definirse las medidas de protección necesarias, previo al inicio de la obra. Estos aspectos
deberán establecerse en la visita previa que tiene que realizar el contratista al lugar del
proyecto.
PARTE II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
II. I RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tendrá que estar debidamente identificado con un rótulo el cual será
colocado a la orilla de la carretera o camino. Deberá contener toda la información
relativa al proyecto, construido de acuerdo a las especificaciones descritas
posteriormente.
PARTE III. PREPARACIÓN DEL TERRENO
III. I GENERALIDADES
III. I. I ALCANCE
Proveer mano de obra calificada, materiales legítimos, maquinaria, equipo,
herramientas y servicios necesarios para completar el trabajo descrito en estas
especificaciones.
Se incluye bajo este concepto los trabajos de preparación de superficies,
extracción de raíces, trazo y nivelación, demolición de áreas de obra existente,
(si la hubiere), así como la construcción de las obras temporales (bodega,
letrina y guardianía).
III. I. II NORMAS APLICABLES
Manual de especificaciones de Obras Públicas edición 1976.
III. II DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
III. II. I TRABAJOS DE DEMOLICIÓN
El contratista deberá proceder a proteger y retirar los equipos o elementos afectos
al área de trabajo para evitar en lo posible daños a los equipos e infraestructura
69
existente, al momento del descombro o demolición de estructuras existentes o
excavaciones necesarias, (si la hubiere).
Deberá retirar, desmontar o desmantelar los elementos que obstaculicen lo
proyectado en planos de la obra a construir. Esto incluye retiro de tuberías
eléctricas, retiro de instalaciones de agua potable, drenajes, e instalaciones
especiales, etc.., (si las hubiere), teniendo especial cuidado al hacer los cambios
de los diferentes tipos de instalaciones y dejar habilitados los ramales que sean
necesarios para su re conexión.
III. II. II ACARREO DE RIPIO
El contratista deberá efectuar la junta y recolección del material, ripio y basura,
producto de la construcción de la obra y disponer de él en el lugar adecuado
fuera de la escuela, de tal manera de no provocar problemas en el terreno ni en
los terrenos colindantes. Para esto el contratista deberá disponer del transporte y el
lugar adecuado para el retiro y depósito del ripio o botadero municipal.
Para la extracción del ripio, el contratista conjuntamente con el supervisor de obra,
solicitarán al Director de la escuela la anuencia para depositar temporalmente el
ripio producto del proceso de construcción, en un lugar específico, a efecto de
que su evacuación no ponga en riesgo la integridad física del personal de la
escuela, estudiantes, trabajadores y terceras personas y que no obstaculice u
obstruya la circulación peatonal y vehicular en el caso de que se pueda hacer uso
de camiones para dicho trabajo.
La ejecución, finalización del trabajo de demolición y su extracción deberán ser
aprobados por el supervisor de obra, (Si las hubiere).
Estos renglones deberán ser incluidos en los costos indirectos de obra, en la oferta
presentada, por lo que no se pagara ninguna cantidad adicional.
III. III CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN A LA OBRA
Este renglón sobre cerco perimetral y protección a la obra, deberá ser incluido en los
distintos costos indirectos de obra de la oferta presentada, por lo que no se pagara
ninguna cantidad adicional.
III. III. I PRODUCTOS
Materiales
La construcción del cerco perimetral se hará con lámina galvanizada calibre 28.
Los postes para la colocación del cerco serán de madera rolliza o aserradero.
La altura mínima del cerco perimetral será de 1.80 m
La construcción del cerco perimetral será obligatorio, esto con el fin de evitar que los
alumnos de la escuela sean protagonistas de algún accidente durante se lleve a cabo
70
los trabajos de albañilería y construcción de la estructura metálica. Sera
responsabilidad del contratista, por los daños a terceros, al hacer caso omiso a lo
descrito anteriormente.
III. IV INSTALACIONES TEMPORALES
III. IV. I BODEGA, LETRINA Y GUARDIANÍA
Este renglón deberá ser incluido en los costos indirectos de obra de la oferta, por lo
que no se pagara ninguna cantidad adicional. El contratista habilitará la bodega,
letrina y guardianía para suplir los requerimientos de la obra. En la visita se deberá
determinar el lugar adecuado para dichas instalaciones.
Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto
almacenamiento de materiales, especialmente aquellos de tipo perecedero como
cemento y cal; en cuanto al acero de refuerzo y estructura metálica deberá
construirse un área a base de burros y almacenarse bajo techo y evitar el contacto
con la humedad.
Deberá contarse con un espacio, que además permita la rotación de materiales
perecederos y observar las formas específicas de almacenamiento. En el caso de
materiales de patio, deberá definirse su localización en un área libre de
contaminación por material orgánico y desechos.
La letrina será instalada en un lugar que permita la ventilación adecuada y no genere
olores que interfieran en las actividades del personal de la obra, el contratista deberá
dotar un grifo inmediato al área en mención, para lograr un ambiente higiénico al
personal.
La guardianía deberá ser un espacio de características habitables, evitando el
contacto directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con
material que genere polvo, suciedad o vapores dañinos a la salud de las personas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 RÓTULO
1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN
El rótulo será de 1.22 x 0.85 m, a una altura de 2.65 m desde el nivel de piso y deberá
colocarse en la orilla de la carretera o en el acceso principal a donde se va a construir
la obra. Las columnas del rótulo estarán formadas por 2 perfiles “C” de 1 ½” x 3" x 1/8”,
con límite de fluencia de 2,531 Kg/cm2. La lámina será de un espesor de 3/64”. Toda la
71
estructura será pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura
esmalte fondo blanco (aplicada a soplete). Luego de la pintura, deberá colocarse
calcomanía vinílica con la información del proyecto. Ver plano de Rótulo de
Identificación.
1.2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El contratista deberá fabricar y colocar dos (02), rótulos institucionales en la parte
frontal de cada cumbrera de la estructura metálica. Ver plano No.4/4.
Las dimensiones serán de: 0.50 x 1.00 mts. Los materiales a utilizar serán: Tubo cuadrado
de 1” x 1”; lámina lisa de 1/16” de grosor, la lámina ira remachada al marco de tubo. A
la lámina y marco se le aplicara dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de
pintura esmalte color blanco, dicho acabado será aplicado con soplete. Así mismo se
le colocará calcomanía de vinil, adhesivo con el logotipo de DIGEF. El rótulo de
identificación institucional, se colocará en la estructura con pernos a la tijera frontal
de cada lado de dicha estructura.
2 ESTRUCTURAS
ACERO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS:
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El material metálico de la estructura, sea este perfil natural o prefabricado, deberá ser
almacenado en la bodega sobre plataformas elevadas, rodillos o cualquier otro tipo
de soporte. Deberá mantenerse libre de tierra, grasa o cualquier materia extraña y
protegerse siempre contra la corrosión.
MONTAJE EN EL TALLER
El montaje total de una estructura completa, incluyendo el sistema de piso o el
montaje de los componentes individuales de la misma como armaduras, cerchas,
arriostres, caballetes y cualquier elemento metálico, deberá ser realizado en el taller
en la forma que sea requerido en los planos. En caso contrario, el contratista podrá
optar por el montaje parcial en taller, que será el mínimo trabajo de taller requerido
antes de iniciar las operaciones de ensamble y soldadura en el campo.
Las anteriores observaciones corresponden a todos los elementos metálicos que se
requieren en la obra.
2.1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS
El contratista fabricará e instalará columnas de metal, estarán conformadas por dos
costaneras tipo “C”, metálicas de 2” x 8” x 1/16”, soldadas entre sí, la altura de dichas
columnas será de 6.00 m de longitud. Las columnas armadas incluyen las piezas de
ensamble de los arriostres laterales entre columnas; platina superior de 10” x 10” x 3/8”
72
(platina que recibe a la tijera) y soportes triangulares soldados a la base de la
columna, (la platina inferior estará fijada al tronco de columna de concreto por medio
de los 4 pernos roscados). La soldadura para unir las costaneras se hará con electrodos
de acuerdo al elemento a soldar, así mismo la soldadura de los elementos será del tipo
corrido, de superficie lisa como acabado final.
Las costaneras que conforman la columna metálica, llevarán un joist interno cada una,
llevará refuerzo de hierro corrugado No.3 grado 40, el cual irá soldado en toda la
longitud de dichas costaneras. Ver detalle en plano de armado de estructuras
portantes.
El contratista tendrá el cuidado de instalar las columnas verticalmente, se debe
conseguir una completa alineación de cada una de las columnas, que conforman la
estructura metálica y verificar su verticalidad, fijar cada columna al piso (es decir se
inicia el proceso de soldadura de la columna a la platina ya instalada, en el tronco de
columna de concreto). En el tronco de columna, se encuentra instalada la platina, la
que tiene por objeto, anclar la estructura portante a la estructura metálica (columna).
La finalización de los trabajos deberán de ser aprobados por el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos necesarios en la fabricación e instalación de las columnas de metal
del renglón en mención.
2.2 CERCHAS ESTRUCTURALES
Todo el material metálico a utilizar será legítimo, de primer uso y conforme a los
siguientes requisitos, a menos que en los planos del proyecto se indique otra cosa.
Las cerchas estructurales metálicas constituyen un sistema constructivo muy difundido
y se lo elige por sus ventajas en tiempo de construcción, relación costo de mano de
obra.
El contratista construirá la tijera metálica con un cordón superior y un cordón inferior,
los cuales estarán conformados por estructura tipo cajuela con costanera doble “C”,
de 2” x 6” 1/16” y refuerzos internos verticales y oblicuos de doble costanera “C”, de
2”x 4” x 1/16”, incluye las platinas de anclaje a las columnas de 10” x 10” x 3/8”, así
mismo las porta costaneras (PL 4= 3/16”), para dicha fabricación. Ver plano de
armado de estructura portante.
En los extremos abiertos de las cerchas, se deberán colocar piezas de lámina de 4” x
6” x 1/16” como tapaderas metálicas de la pieza estructural formada por las
costaneras dobles y así evitar que estas piezas queden abiertas al exterior.
73
La estructura metálica a utilizar posee una gran capacidad resistente por el empleo
del acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura,
como cubrir grandes luces, cargas importantes y diseños especiales.
Al ser sus piezas prefabricadas, estas deberán soldarse en el taller de herrería y
teniendo presente todos los detalles especificados en planos y si al momento de su
fabricación el contratista determina que hace falta algún detalle, lo hará saber al
supervisor de obra para que este lo determine y lo aplique en el proyecto. En ningún
momento el contratista obviará por negligencia dicha observación.
La soldadura de las cerchas se hará con electrodos de acuerdo al elemento a soldar,
así mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa como
acabado final.
La estructura completa se conformara con entramados, con fijaciones articuladas, los
elementos serán: cerchas, costaneras, arriostres, contra vientos, templetes, columnas y
complementos metálicos singulares que al unirlos forma un conjunto en la estructura
metálica. La finalización de la estructura metálica deberá de ser aprobada por el
supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
2.3 VIGAS DE ARRIOSTRE
Se denominan arriostres a la parte de la estructura metálica que le permite la
estabilidad horizontal a la estructura y forman parte del conjunto de los elementos
metálicos adicionales a la estructura principal del conjunto.
El contratista construirá los arriostres de acuerdo a los detalles estructurales del armado
de la estructura portante, estarán construidas con costanera de 2” x 6” x 1/16, Al ser sus
piezas prefabricadas y con medios de unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos
de construcción significativamente. La finalización e instalación de la estructura y
todos los trabajos relacionados al renglón deberán ser aprobadas por el supervisor de
obra. La soldadura de los arriostres se hará con electrodos de acuerdo al elemento a
soldar, así mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa
como acabado final.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
74
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
2.4 TEMPLETES
Se denominan templetes al tensor de una barra de acero de diámetro de ½”, que une
las distintas costaneras de la estructura metálica (estructura donde se colocará la
lámina), lo que le permite la estabilidad horizontal a las costaneras y forman el
conjunto de los elementos metálicos que rigidizan la estructura portante de la
cubierta.
El contratista colocará piezas de acero redondo de diámetro de ½”, los cuales se
colocarán de acuerdo a los detalles estructurales de la estructura portante y plano
específico de cada planta enlaminada de cada establecimiento. Los templetes
llevaran en sus extremos rosca, tuerca, roldana y arandela de presión. La finalización
de la colocación del renglón deberá de ser aprobados por el supervisor de obra.
Los rigidizantes deberán ser varillas en acero legítimo, de corrugación Standard, de
acuerdo con la norma (ASTM A305); de calidad en resistencia no menor de “Grado
40” (40,000 libras por pulgada cuadrada) ni mayor de “Grado 60” (ASTM A-615) (60,000
libras por pulgada cuadrada).
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
2.5 CONTRAVIENTOS
Se denominan contravientos a los elementos que forman parte de la estructura
metálica y que le permite la estabilidad horizontal a la estructura portante (cerchas) y
constituyen parte fundamental en la rigidez del esqueleto de una edificación
metálica.
El contratista colocará los contravientos de acuerdo a los detalles estructurales del
plano de estructura portante y de acuerdo al plano especifico de cada
establecimiento. Serán piezas de acero de diámetro de 5/8”.
Los contravientos llevarán en sus extremos rosca, tuerca, roldana y arandela de
presión. La colocación de dichos elementos deberán ser aprobados por el supervisor
de obra.
FORMA DE PAGO.
75
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución y serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
2.6 COSTANERA PARA LÁMINA
El Contratista instalará costanera de 2” x 6” x 1/16”, la costanera ira fijada a las cerchas
metálicas, por medio de las porta costaneras (PL 4= 3/16”) x el ancho de la tijera que
es de 4”, con refuerzos intermedios para evitar alabeos o dobleces de los porta
costaneras.
Las costaneras no tendrán alabeos, torceduras, golpes, oxidación u otro tipo de
defectos que desmerezcan la resistencia y presentación de la misma.
Se utilizarán costaneras de las longitudes indicadas en los planos. Se sujetarán a la
estructura (cerchas), en la forma indicada en plano y según especificaciones del
fabricante.
Se colocarán las costaneras separadas según lo marcan los planos elaborados para
cada proyecto, luego se colocarán los componentes del siguiente renglón.
El Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos si, a su juicio, el contratista no
cuenta con el personal calificado o con el equipo adecuado, para la instalación de
los elementos del renglón costaneras.
Todo trabajo rechazado por el supervisor no podrá ser considerado por el contratista
como objeto de pago, ya que forma parte de la oferta presentada en el catalogó de
precios ofertados.
La aprobación del Supervisor en los trabajos del presente renglón, no exime al
contratista de su responsabilidad por la incorrecta ejecución de algún elemento
colocado en la estructura metálica.
La soldadura de las costaneras para lograr la longitud del largo y proceder al
colocado de láminas se hará con electrodos de acuerdo al elemento a soldar, así
mismo la soldadura de los elementos será del tipo corrido, de superficie lisa como
acabado final.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
2.7 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA
76
Es importante revisar en la obra, que las estructuras que se instalen deben tener
tratamiento superficial de terminación, es decir dos manos de pintura anticorrosiva y
dos manos de pintura de terminación de esmalte, aplicada con soplete.
Como anticorrosivo se puede utilizar los alquídicos, los epóxicos o en base a
poliuretano. La pintura de terminación debe guardar relación con la familia del
anticorrosivo, es decir alquídico-alquídico, epóxico-epóxico, etc.
El contratista deberá tener presente que al aplicar la pintura de la estructura metálica,
en el taller esta sufre de rayones, golpes, etc. Por lo que se tendrá presente lo siguiente:
Pintura de campo
Cuando el trabajo de montaje en el campo haya terminado, incluyendo todo el
empernado, soldado y el enderezado parcial de algúna pieza de metal doblado, se
deberá eliminar todo el óxido, escamas, suciedad, grasa y otro material extraño
adherido, antes de la aplicación de retoque de pintura, teniendo en cuenta que
siempre se aplicara la pintura anticorrosiva y después la pintura esmalte.
Se deberá aplicar una (1) mano de retoque a todos los pernos y soldaduras de
campo, inspeccionados y aprobados y a cualesquiera superficies cuya pintura de
taller se haya gastado o deteriorado.
Cuando la mano de retoque de campo haya secado completamente y la limpieza de
campo se haya terminado satisfactoriamente, se deberán aplicar las manos de
campo que sean requeridas en los planos o las disposiciones especiales, pero no
menos de dos (2).
En ningún caso, se deberá aplicar una (1) mano de pintura hasta que la mano anterior
haya secado completamente en todo el espesor de la película de pintura.
Todos los espacios y cavidades pequeñas que no fueron selladas a prueba de agua al
aplicar la primera mano de campo, se deberán tratar con una mezcla pastosa como
el de albayalde rojo y aceite de linaza, o similar, antes de aplicar la segunda mano.
Aquellas superficies que sean inaccesibles después del montaje, se deberán pintar
previamente con dos (2) manos de campo.
La aplicación de la segunda mano de campo se debe posponer hasta la entrega
final. Para evitar que la superficie de la estructura parezca maltratada así se evita
limpiar y pintar de nuevo.
Si el tránsito produce una cantidad dañina de polvo, el Constructor deberá, antes de
aplicar la pintura y por su propia cuenta, reprimir el polvo a una distancia prudencial y
tomar precauciones necesarias para evitar que éste y la suciedad entren en contacto
con las superficies pintadas.
77
Las limitaciones climatológicas indicadas para la pintura en taller, rigen igualmente
para la pintura de campo. La finalización de los trabajos deberá de ser aprobados por
el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de aplicación de pintura a soplete, tanto acabado anticorrosivo y
acabado de esmalte que corresponden a este renglón se ejecutarán de acuerdo a
las especificaciones técnicas, en cuanto a materiales, herramientas y forma de
ejecución, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta
aceptada, incluyendo en este costo todos los trabajos de retoques antes descritos del
renglón en mención
3 LÁMINA PARA CUBIERTA
3.1 INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ZINC CALIBRE 26
El contratista instalará lámina de zinc, para el enlaminado de la estructura portante, de
acuerdo a lo especificado en planos y en las especificaciones técnicas referente a
este renglón de trabajo. Se dotara de acuerdo a lo siguiente:
MATERIALES
Las cubiertas de las canchas polideportivas, serán de lámina galvanizada que cumpla
con las siguientes propiedades físicas:
Calibre 26 legítimo
Distancia entre apoyos: Los indicados en planos según el proyecto.
Pendiente indicada en plano.
Longitud de 12´.
3.2 INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE ZINC CALIBRE 26
El contratista instalará el capote de lámina de zinc galvanizada calibre 26, en la
cumbrera o vierteaguas, será de lámina galvanizada de longitud de 1.00 mt. y su
función es no permitir el ingreso de agua pluvial en la separación entre las láminas
galvanizadas que forman ángulo en el inicio de la pendiente del techo.
El capote a utilizar será de marca reconocida, se colocará conforme al detalle
arquitectónico. Este deberá fijarse con tornillos polster en cada anclaje. Cualquier
cambio que el contratista haga en la ejecución del presente renglón deberá ser
presentado por escrito y con la aprobación del supervisor de obra. Ver localización de
cumbrera en planta de enlaminado en plano especifico de cada proyecto.
Todas las cumbreras deberán ser puestas en obra. El departamento de almacén de
DIGEF, nombrará una persona quien será la encargada de verificar la entrega en
78
cantidad y calidad solicitadas y posteriormente, levantará un acta administrativa con
el director de la escuela y un delegado de la coordinación de infraestructura
deportiva escolar, para dejar constancia de la entrega.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a materiales, herramientas y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos de rectificación del renglón en mención.
ALCANCES Y OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA
Se dan una serie de recomendaciones observaciones y prohibiciones relacionadas
con los trabajos de herrería en obra.
El contratista deberá tener presente que los trabajos de herrería, en su mayoría debe
realizarlos en el taller principalmente, de no ser así y tener que realizar trabajos de
soldadura en obra, tendrá en consideración lo siguiente:
TIPO DE SOLDADURA Y ELECTRODOS.
La soldadura deberá ser de arco eléctrico, usando electrodos de 1/8” de diámetro,
tipo 60-13 y 70-11. En las bases de unión de columna con platina se deberá usar del 70-
11 y sobre este usar el 60-13 para un mejor acabado.
Los cables a utilizar en la toma de corriente no deben someterse a corrientes por
encima de su capacidad nominal ni enrollarse alrededor del cuerpo.
La utilización y resguardo seguro del material de soldadura y herramienta evitara,
ocasionar algún accidente con terceras personas en la obra.
La base o área de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables, en el
mejor de los casos sobre mesas especiales de trabajo.
El cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar
con la otra.
Los porta electrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con
los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido.
Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se
deben sacar todos los electrodos de los porta electrodos, desconectando el puesto
de soldar de la fuente de alimentación.
No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se
pueden dañar los aislantes de los porta electrodos pudiendo provocar un cortocircuito
accidental.
79
Los electrodos y su porta electrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser
utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente
antes de ser reutilizados.
Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla
facial protectora y proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico.
El contratista dotara equipo de seguridad (Mediante pantallas o mamparas opacas,
mascarillas, etc.); los trabajadores deben llevar ropa cómoda, camisa manga larga,
gafas y calzado industrial de protección (de preferencia zapato con punta de acero).
La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de
forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo.
Previamente se deben eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que
podrían inflamarse al ser picadas.
No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso
de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los
porta electrodos sumergiéndolos en agua.
No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén
realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos.
Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. No
accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté
trabajando; se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la polaridad.
NORMAS DE UTILIZACIÓN
El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los
trabajos de soldadura. Evitara la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier
otra sustancia inflamable, dicha ropa debe ser desechada inmediatamente.
La ropa que se encuentre húmeda o sudorosa se hace conductora por lo que debe
también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la
pinza de soldar.
No deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la
protección eléctrica adecuada.
Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que
dejen pasar la luz y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o
diámetro del electrodo.
Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas especiales con
cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar.
80
Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes.
También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión.
En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad
aislante.
Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los ojos con
gafas de seguridad o una pantalla transparente.
En trabajos en altura con riesgo de caída, se utilizará un cinturón de seguridad,
anclado a la estructura, para quedar suspendido en caso ocurra un accidente.
El personal cercano al área de soldadura debe estar protegido para evitar que las
chispas los alcancen y puedan sufrir quemaduras.
El cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (por ej. rayado) y ser
sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar.
En general todo equipo de protección individual, el contratista debe inspeccionarlo
durante dure la obra y sustituido cuando presente cualquier defecto.
El supervisor de obra, podrá en cualquier momento suspender las actividades de
soldadura o instalación de la estructura metálica, si observa que las condiciones de
seguridad no se están cumpliendo.
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL MATERIAL
Se debe inspeccionar periódicamente, mientras dure la obra todo el material de la
estructura metálica para evitar contacto con cables de alta tensión.
El equipo de soldadura, debe estar en perfectas condiciones principalmente los
cables de alimentación del equipo, no estar dañados o pelados, empalmes o bornes
de conexión aflojados o corroídos, mordazas del porta electrodos o bridas de tierra
sucias o defectuosas, etc.
En ambientes pulvígenos metálicos se debe limpiar periódicamente el interior con aire
comprimido para evitar cortocircuitos o derivaciones a la carcasa.
Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida
en caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra.
El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas
incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo metálico; el área
de trabajo debe estar libre de materias combustibles. Si algún objeto combustible no
puede ser desplazado, debe cubrirse con material ignífugo.
El contratista debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la zona
de trabajo, por cualquier eventualidad.
81
No se deben bloquear las áreas de trabajo, no colocar materiales metálicos no
usables, ni colocar conductores eléctricos que no se estén en uso en dichas áreas.
PUESTA A TIERRA
La instalación de las tomas de la puesta a tierra en las áreas de trabajo in situ, se debe
hacer según normas de seguridad establecidas.
Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra
controlando en especial la toma de tierra.
La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la
fuente de alimentación deben estar limpios y exentos de humedad. Antes de conectar
la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada se debe
permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se deben cubrir con
capuchones la toma y el casquillo.
CONEXIONES Y CABLES
El contratista dotara de instalaciones eléctricas bajo las normas de seguridad
establecidas, se instalará el interruptor principal cerca del puesto de soldadura in situ,
para en caso necesario poder cortar la corriente inmediatamente. Instalar los
principales cables de alimentación en alto y conectarlos posteriormente.
Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de
soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables
conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de
soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento.
Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta,
disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por tanto para según la distancia
desde el tablero eléctrico de la escuela y la puesta de la estructura metálica, así se
deberá aumentar el grosor del cable.
El contratista debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo
de ligadura, mordiente o estado que afecte la seguridad en el área de trabajo.
No utilizar tornillos para fijar conductores trenzados pues acaban por desapretarse.
Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir
el contacto accidental con el de alta tensión así como cubrir los bornes para evitar un
posible cortocircuito causado por un objeto metálico y situar el material metálico de
forma que no sea accesible a contactos eléctricos y a personas no autorizadas.
3.3 LIMPIEZA GENERAL
El contratista deberá efectuar la junta del material, producto de los trabajos realizados
en la obra y tendrá que disponer de los deshechos en el lugar adecuado o tiradero
82
municipal, de tal manera de no provocar problemas en los terrenos de la escuela ni en
los terrenos colindantes a estas.
El contratista dejara las áreas de intervención en óptimas condiciones.
Será responsabilidad del contratista dejar las instalaciones limpias de desechos de la
obra, hasta que sea recibida por el supervisor de obra.
La finalización de los trabajos deberán de ser aprobados por el supervisor de obra.
FORMA DE PAGO.
Los trabajos de este renglón se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas,
en cuanto a material sobrante, acarreo y forma de ejecución, serán pagados de
acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, incluyendo en este costo
todos los trabajos finales de limpieza del renglón en mención.
Nota: El contratista deberá tener presente que será el supervisor de obra el que tome
las decisiones finales para cualquier cambio que se dé en los trabajos relacionados
con las estructuras metálicas y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.
Así mismo el contratista deberá presentar ante el supervisor de obra, certificado de
garantía de los materiales a utilizar en la construcción de las bases, estructura metálica
y enlaminado, consignando que los materiales son de calidad legitima en el mercado
de la construcción.
NOTA IMPORTANTE:
En cuanto a normas no establecidas en estas especificaciones técnicas, valdrán en general las normas y especificaciones de uso internacional y/o de obras públicas; estableciendo la prioridad de ellas el supervisor, sin que ello de lugar al contratista a reclamar compensaciones adicionales.
El contratista en ningún caso debe valerse de errores u omisiones de DIGEF para su provecho.
