BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/010552/51212… · Web viewPara tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad

19

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNAAMC N° 012_2013/GRP-GSRLCC-G DERIVADA DE ADP N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

20


ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G;DERIVADA DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

PRIMERA CONVOCATORIA

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del PIP:

“CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE LOS ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA

CODIGO SNIP 137031

19


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

20


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/

19


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

20


1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

19


Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

20


En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente1.

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

19


1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la

20


propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido

19


tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

20


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

19


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

20


IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de

19


la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

20


3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

19


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

20


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA PIURA

RUC Nº : 20315880069

Domicilio legal : Carretera Sullana a Tambogrande Km. 1.5 – Parque Industrial - Sullana

Teléfono/Fax: : 073 504123/ 073 504136

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY–DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a S/. 205,546.85 (DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARAENTISEIS Y 85/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2013

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/205,546.85 S/ 184,992.17 S/ 205,546.85

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Sub. Regional Luciano Castillo Colonna N° 222-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 23 de Abril del 2013

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

19


Recursos Determinados- Canon y Sobre Canon

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de Doscientos días (210) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Siete con 00/100 nuevos soles (S/.7.00)

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº Ley Nº 29915 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013- Ley Nº 29813, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013- Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias.- Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo Nº

1017.- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

.

20


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 18.06.2013 SEACERegistro de participantes : Del: 19.06.2013

Al: 02.07.2013Formulación de Consultas y observaciones a las Bases

: Del: 19.06.2013Al: 20.06.2013

Absolución de Consultas y observaciones a las Bases

: 21.06.2013 SEACE

Integración de las Bases : 01.07.2013 SEACEPresentación de Propuestas : 04.07.2013

* El acto público se realizará en : En el Auditorio de la Entidad GSRLCCA Horas 10:00 am

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 04.07.2013 al 05.07.2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 08.07.2013 * El acto público se realizará en : En el Auditorio de la Entidad GSRLCC

A Horas 10:00 am

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina del Sistema de Abastecimiento–Asistente de equipo responsable de Contrataciones la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, sito en Km 1.5 Carretera Sullana-Tambogrande Zona Industrial Sullana, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8.00 Horas a 16.00 horas, para tal efecto, el proveedor deberá contar con inscripción vigente en el RNP Registro de Consultor de Obras, y estar libre de sanción vigente para contratar con el Estado. Deberá Entregar el FORMATO Nº 1, llenado y firmado con los datos del participante

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la entidad un ejemplar de las bases y será proporcionado en el sistema de Abastecimiento en las fechas señaladas en el cronograma previo pago de la suma S/. 6.00 que corresponde al costo de reproducción de

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

19


las bases, en Caja de Oficina de Tesorería o mediante deposito en la Cta. Cte. Nº 0671-010809 Banco de la Nación.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Carretera Sullana Tambogrande km 1.5 – Parque Industrial de Sullana, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G;DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de la Entidad, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G;DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001_2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores:GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNACarretera Sullana Tambogrande Km 1.5 Parque Industrial SullanaAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GRP-GSRLCC-G; DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-GObjeto del proceso: “Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del PIP: “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA” CODIGO SNIP 137031

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

20


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y Dos (02) copias4.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección6 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

Señores:GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNACarretera Sullana Tambogrande Km 1.5 Parque Industrial SullanaAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GRP-GSRLCC-G; DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-GObjeto del proceso: Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del PIP: “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA” CODIGO SNIP 137031

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

19


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso7.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8.

c) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor Experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: CONSTANCIAS O CERTFICADOS

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

20


IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA9

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

9 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

19


b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Se debe presentar CARTA FIANZAc) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI). OBLIGATORIOe) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. g) Certificado de Habilidad de los Profesionales Propuestosh) Desagregado del costo de la supervisión de obra que dio origen a la propuesta

económica del ganador de la buena pro.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Tramite Documentario o Mesa de partes de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, sito en Km. 1.5 Carretera Sullana a Tambograrnde .

20


2.9. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la siguiente forma: Del Expediente Técnico a la culminación de la Supervisión; en cuanto a la Supervisión de la Ejecución de la Obra de acuerdo a las valorizaciones presentadas por el Contratista con el respectivo informe de aprobación del Supervisor de Obra.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de parte del Equipo de Supervisión que designe la Entidad y la Sub Dirección de Estudios y Proyectos.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.- Certificado de Habilidad Profesional de los profesionales que suscriben el informe

presentado.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.11. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes a los pagos que se efectuaran al contratista se harán de conformidad al Índice de Precios al Consumidor.

19


CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION EJECUCION DEL PROYECTO POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA:

“CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA

CODIGO SNIP 137031

1.0 ANTECEDENTES :

Mediante Informe Técnico: Nº 031-12-2010-OPI-ECON.MASH-ING.JMACCH-MPT de fecha 27 de Diciembre del 2010, la Municipalidad Provincial de Talara, declara viable el Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA - PIURA”.

Mediante OFICIO N° 030.2012.MDLO/A, la Municipalidad Distrital de Los Órganos solicita el cambio de unidad ejecutora a nombre de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colona y desiste de ser la Unidad Ejecutora en virtud del Convenio N° 00-2011-MDLO/A firmado entre la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna para cambio de unidad ejecutora .Mediante Oficio 189-2011/GRP-401000-401400-401420 la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna manifiesta contar la capacidad técnica operativa y financiera para ser la nueva Unidad Ejecutora

Mediante Informe Técnico N° 26723, se concretiza el cambio de Unidad Ejecutora a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en cumplimiento de sus funciones convoco la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 008-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G CONCURSO OFERTA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA IE N° 14915 “DIVINO CRISTO REY DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA-PIURA”

En merito al Proceso de Selección convocado se otorgo la Buena Pro al CONSORCIO CRISTO REY, para que se encargue de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obras.

2.0 OBJETIVO :

Establecer los lineamientos para contratar a la persona Natural o Jurídica que cuente con Registro Nacional del Proveedores con inscripción vigente como Consultor de Obras, que se encargue de la Supervisión en la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra del Proyecto: “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CODIGO SNIP 137031

3.0 DE LA CONVOCATORIA :

Estos términos de Referencia, consideran los lineamientos generales que la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna espera como mínimo del Consultor, para el objeto de esta Contratación, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencia e innovaciones.

20


4.0 UBICACIÓN :El área de estudio se desarrolla en el Distrito de Los Órganos – Provincia de Talara – Departamento de Piura.

5.0 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO :

La ejecución y supervisión del proyecto estará financiada por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, el mismo que se realizará por la modalidad Ejecución Presupuestaria Indirecta con el Sistema de Contratación a Suma Alzada, con la modalidad de Concurso Oferta, la GSRLCC cuenta con los recursos, materiales, equipo técnico y la experiencia necesaria que garantizan una eficaz y eficiente gestión que permita alcanzar las metas programadas. Los recursos provendrán de las Transferencias del Gobierno Central, que percibe la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna – Gobierno Regional de Piura.

6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

6.1 Requerimientos del proyecto

Los requerimientos de estos Términos de Referencia han sido desarrollados basándose en el estudio de Pre inversión, Formato SNIP – 03: Ficha de Registro – (Consulta a la Base de datos de los Proyectos de Inversión Pública) - (acceso libre), Banco de Proyectos, con fecha de Declaratoria de Viabilidad del 27 de Diciembre del 2010, con Código SNIP N° 137031.

El consultor deberá supervisar la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra cumpliendo con los servicios según detallado en “Objetivos” de los presentes términos. Así mismo, debe supervisar los estudios básicos, tales como: Estudios Topográficos, Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo la normatividad establecida por el Ministerio de Educación.

El trazo definitivo de las obras a ejecutar, el equipamiento y la capacitación, así como las obras complementarias deberán ser establecidas por el Consultor en el Expediente Técnico en concordancia con la Supervisión y lo que está plasmado en el estudio de Pre inversión, utilizando la mejor práctica de la ingeniería y el reglamento respectivo para este tipo de proyecto.

El Consultor deberá supervisar la elaboración del expediente técnico respetando los parámetros con que se otorgo la declaratoria de viabilidad, para cuyo efecto tendrá como marco referencial de partidas del Presupuesto de Construcción las consignadas en los Anexos del Estudio de Pre inversión DECLARADO VIABLE.

6.2 Descripción de la Obras a Ejecutar

A continuación se describen las metas proyectadas en la alternativa seleccionada que la constituye el “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICO-ADMINISTRATIVO PARA DOS TURNOS, EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION DOCENTE, para la cual el Consultor deberá supervisar la elaboracion el Expediente Técnico el que deberá contener, como mínimo, todo aquello que contemple el Perfil de Pre inversión Aprobado, así como elaborar las especificaciones técnicas que forman parte del Expediente Técnico, siendo estas las siguientes:

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php#_blank

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php#_blank

19


NIVEL ZONA AMBIENTE LARGO ANCHO AREA AREA P.LOSA 29.40 17.60 517.44 731.04VESTUARIOS 7.14 4.70 33.56VESTUARIOS 7.14 4.70 33.56S.H. (H) PUBLICO 5.00 3.55 17.75S.H. (M) PUBLICO 5.00 3.55 17.75TRIBUNAS A 27.49 2.00 54.98TRIBUNAS B 14.00 2.00 56.00

OF. DIRECCION 6.00 3.90 23.40 89.13OF. SUB DIRECTOR 3.90 3.65 14.24SECRETARIA 3.80 1.75 6.65SALA PROFESORES 6.00 3.90 23.40SALA DE ESPERA 7.92 2.20 17.42HALL 1.00 1.00 1.00S.H. 1.95 1.55 3.02

S.H. COMEDOR 2.85 2.35 13.40 117.12COMEDOR 14.00 6.00 84.00ALMACEN DE ALIMENTOS 2.50 2.50 6.25COCINA 3.85 3.50 13.48

AULA 1 7.85 6.00 47.10 255.15AULA 2 7.85 6.00 47.10AULA 3 7.85 6.00 47.10AULA TALLER (GALERIA) 10.00 6.00 60.00AULA TALLER II 9.05 5.95 53.85

ESCALERAS 5.45 1.50 8.18 1521.32JARDIN 24.45 10.10 246.95PATIO 65.00 10.00 650.00ESPERA 4.22 3.00 12.66PROSCENIO 10.10 4.80 48.48VEREDAS 555.06

2,713.76

P R

I M

E R

O

AREA TOTAL PROYECTADA

AREA PEDAGOGICA

AREA COMUN

AREA DEPORTIVA

AREA ADMINISTRATIVA

AREA DE SERVICIO

NIVEL ZONA AMBIENTE LARGO ANCHO AREA AREA P.AULA 4 7.85 6.00 94.20 284.10AULA 5 7.85 6.00 47.10AULA 6 7.85 6.00 47.10BIBLIOTECA 15.95 6.00 95.70

ESCALERAS 5.45 1.50 8.18 72.62CORREDOR 35.80 1.80 64.44

356.72

SEG

UN

DO

TOTAL

AREA PEDAGOGICA

AREA COMUN

20


EQUIPAMIENTO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO COSTO UNITARIO PARCIAL

A AULAS1.00 Pizarras acrilicas en aulas und 6 500.00 3,000.002.00 Mobiliario bipersonal und 90 150.00 13,500.003.00 Sillas para mobiliario bipersonal und 180 35.00 6,300.004.00 Pupitre und 6 250.00 1,500.005.00 Silla und 6 60.00 360.00B BIBLIOTECA1.00 Mesas 1.00X2.20 m und 6 350.00 2,100.002.00 Silla und 36 35.00 1,260.003.00 Andamios de madera 6.00X2.60 und 3 950.00 2,850.004.00 Andamios de madera 2.90X2.60 und 2 480.00 960.005.00 Mueble para computadora und 1 350.00 350.006.00 Silla giratoria und 1 290.00 290.007.00 Paquete de libros und 1 15,000.00 15,000.00C AULA TALLER I

1.00Módulos de material didácticos de enseñanza para ciencia y ambiente und 1 317,828.00 317,828.00

2.00 Vitrina en pared 9.75X2.40 m und 1 4,200.00 4,200.003.00 Vitrina en el corredor 4.50X2.40 m und 7 2,100.00 14,700.00D DIRECCION1.00 Pizarras acrilica und 1.00 500.00 500.002.00 Escritorio und 1.00 360.00 360.003.00 Sillon und 1.00 280.00 280.004.00 Sillas und 2.00 60.00 120.005.00 TV pantalla plana LCD 24" und 1.00 2,394.96 2,394.966.00 Mesa para TV DVD AUDIO und 1.00 350.00 350.007.00 DVD und 1.00 252.10 252.108.00 Equipo de audio und 1.00 252.10 252.109.00 Vitrina und 2.00 950.00 1,900.00

10.00 Equipo de computo (pantalla plana 15") ultima generacion und 1.00 2,352.94 2,352.9411.00 Mueble para computadora und 1.00 350.00 350.00

E SECRETARIA1.00 Escritorio und 1.00 280.00 280.002.00 Sillon und 1.00 180.00 180.003.00 Sillones de espera p/cuatro personas und 2.00 350.00 700.004.00 Vitrina und 1.00 950.00 950.005.00 Equipo de computo (pantalla plana 15") ultima generacion und 1.00 2,352.94 2,352.946.00 Mueble para computadora und 1.00 350.00 350.00F SUBDIRECCION1.00 Pizarras acrilicas und 1.00 500.00 500.002.00 Escritorio und 1.00 360.00 360.003.00 Sillon und 1.00 280.00 280.004.00 Sillas und 2.00 60.00 120.005.00 Vitrina und 2.00 950.00 1,900.006.00 Equipo de computo (pantalla plana 15") ultima generacion und 1.00 2,352.94 2,352.947.00 Mueble para computadora und 1.00 350.00 350.00G SALA DE PROFESORES1.00 Pizarras acrilicas und 1.00 500.00 500.002.00 Mesa 2.4X1.2 und 1.00 700.00 700.003.00 Sillas und 12.00 60.00 720.004.00 Sillon und 1.00 280.00 280.005.00 Equipo de computo (pantalla plana 15") ultima generacion und 1.00 2,352.94 2,352.946.00 Mueble para computadora und 1.00 350.00 350.007.00 Proyector multimedia en techo (Proyector, ecran) und 1.00 7,800.00 7,800.00H AULA TALLER II (SALON DE ENSAYO DE MUSICA Y DEPORTE)1.00 Escritorio und 1.00 250.00 250.002.00 Silla und 1.00 60.00 60.003.00 Vitrina und 2.00 950.00 1,900.004.00 Equipo de banda und 1.00 350.00 350.005.00 Pelota de futbol und 2.00 45.00 90.006.00 Pelota de Voley und 2.00 45.00 90.007.00 Net para voley und 1.00 280.00 280.00I COMEDOR COCINA ALMACEN

1.00 Mesas redondas diametro 0.90 m und 12.00 285.00 3,420.002.00 Silla und 48.00 35.00 1,680.003.00 Cocina grande de gas 04 hornillas metal de alta calidad und 1.00 560.00 560.004.00 Andamio de madera 2.35 X 2.40 und 1.00 480.00 480.005.00 Andamio de madera 1.90 X 2.40 und 1.00 390.00 390.006.00 Juego de tazas de ceramico doc 4.00 60.00 240.007.00 Juego de cucharas grandes doc 4.00 48.00 192.008.00 Juego de cucharas chicas doc 4.00 42.00 168.009.00 Juego de platos medianos doc 5.00 46.00 230.00

10.00 Juego de ollas jgo 1.00 4,201.68 4,201.6811.00 Repostero de madera con puertas de colgar 2.35x0.65 und 1.00 600.00 600.00

COSTO TOTAL 431,870.60% 2.00 431,870.60 8,637.41

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 20% 86,374.12COSTO DIRECTO 526,882.13IGV (19%) 100,107.60TOTAL 626,989.73

IMPREVISTOS

19


7.0 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO :

Para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico se deberá hacer uso de información básica del Estudio de Pre Inversión, la que deberá ser concordante con el estudio de cotas y rasantes de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna – Gobierno Regional de Piura, actualizándolo si fuera necesario.

El Consultor presentara un Cronograma de trabajo a los dos días Hábiles posteriores a la firma del contrato.

Supervisara la recopilación de Información y Coordinación con Empresas de Servicios y Otras Entidades.

Supervisara la información requerida que servirá de base para resolver y/o completar el expediente técnico que elabore el Contratista, será recopilada de los archivos y/o

20


planotecas de las diferentes áreas con que cuenta la Institución Educativa, por gestión directa del mismo CONSULTOR, de tal forma que cumpla con los PARAMETROS exigidos por EDUCACION para la Aprobación del expediente técnico.

El CONSULTOR deberé hacer, cumplir los PARAMETROS exigidos por el MINISTERIO DE EDUCACION.

El consultor deberá realizar Inspección y Trabajo de Campo

La(s) inspección(es) de campo que se deberá(n) realizar, es (son) obligatoria(s) para tomar conocimiento de la real situación de la zona en estudio, así como para efectuar los trabajos de topografía y levantamiento de datos que viabilicen la actualización del proyecto y el expediente técnico.

Supervisara toda la información de las instalaciones existentes las cuales deberán ser ubicadas en los planos a escalas convenientes, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).

Planteamiento de mejoras del proyecto

El Consultor, debera hacer desarrollar la ALTERNATIVA seleccionada en el Perfil de Pre inversión, procurando que esta debe ser enriquecida con observaciones que pudieran plantearse, relativos a optimizar la solución técnico – económica del proyecto.

Topografía Digital

Supervisara que se realicen los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el proyecto, para lo cual el consultor deberá supervisar, verificar y complementar la planimetría y altimetría existente, los mismos que deberán ser elaborados por el CONTRATISTA.

Los levantamientos topográficos se efectúan en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y con B.M. oficial existente, con equidistancia de las curvas de nivel adecuado para este fin, como se indican a continuación:

Deberá exigir se presenten la ficha por el I.G.N., sobre la ubicación y cota del B.M. oficial empleado.

El levantamiento topográfico tendrá una poligonal de precisión. Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N.

En la poligonal básica se emplearan Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.

Se exigirá trazos de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala apropiada con curvas a nivel a la equidistancia adecuada. Se indicará toda la información superficial encontrada: tipo de vías, pavimento, bermas, jardines, árboles, redes de agua, válvulas buzones de desagüe, buzones de teléfonos, río, canales, y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

Se procurara se realice el replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las empresas de servicio.

Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación y replanteo en campo.

Ubicación exacta de las estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado.

19


Se exigirán que todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD.

Deberán dejarse un BM. principal del esquema y BMs auxiliares monumentazos para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía.

Todos los detalles se presentarán en un informe específico del estudio topográfico, incluyendo planos y archivos en CD.

El consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas.

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84)

Zona de Referencia UTM.

Estudio de Suelos y Geotecnia

Se exigirá que se realicen los estudios necesarios para determinar la Calidad del suelo, básicamente debe comprender:

Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizan las estructuras del sistema a las profundidades de cimentación prevista.

Se SUPERVISARA que el estudio de suelo incluirá un plano de planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrados y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas, indicando el nivel de napa freática.

7.0.1 Plan de Seguridad y las Condiciones de seguridad e Higiene Ocupacional.

Se supervisara el plan o programa de seguridad e higiene ocupacional es el punto de partida para prevenir el riesgo en la zona de trabajo de una obra.la especificación indicada, debe contener los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud”.

Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional.

Se exigirá en el Expediente Técnico, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las partidas para Obras provisionales y trabajos preliminares deben considerar las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de los campamentos, depósitos, señalización, cercos, barandas y otras señales necesarias.

Asi también en lo que respecta a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc que son de uso personal o para una cuadrilla, se exigirá se consideren en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra el ítem “Herramientas Complementarias : 2%”.

En cuanto al personal especializado de la ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, se exigira se consideran en el rubro de Gastos Generales y deberá estar estimado durante el tiempo en que dure la obra. En caso de ampliaciones de plazo los gastos que se origine por ese concepto serán de cargo del contratista si las causas son imputables al mismo.

Disponibilidad de Terreno.

El Consultor deberá verificar la libre disponibilidad de Terreno del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil Viable Cód. SNIP 137031.

20


El planteamiento del Proyecto debe enmarcarse dentro del área de libre disponibilidad del terreno, evitando realizar planteamientos en áreas privadas y/o de servidumbre.

Metrados y Especificaciones

Se supervisara que los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida.

Se exigirá que esten debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos.

Todas las especificaciones técnicas que se generen en el presente proyecto deberán tener en cuenta una sustentación y descripción del proceso constructivo.

Asimismo, deberá exigir que los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios que deberán realizar el Contratista durante la ejecución del proyecto.

Programación del Proyecto.

Para la programación, control y supervisión del Proyecto deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las secuencias, tiempo máximo y mínimo por actividades.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Se supervisara la elaboración del Expediente Técnico el que debe estar a cargo profesionales colegiados y habilitados con experiencia en Residencia, Supervisión y Elaboración de Expedientes Técnicos en obras de la especialidad y que haya participado en trabajos similares. El Expediente Técnico deberá contener la siguiente documentación debidamente refrendados por la Supervision la cual exigirá la siguiente documentación como minimo:

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

VOLUMEN I: CONTENIDO DEL PROYECTO

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

Antecedentes, Objetivos y familias beneficiadas. Ubicación Área del Proyecto, Acceso y Altitud. Generalidades. Infraestructura Educativa existente. Bases de Diseño y Propuesta Técnica. Metas físicas del Proyecto: Obras Educativas. Costo Total, Valor Referencial Tiempo de Ejecución de la Obra. Modalidad de ejecución. Vida Útil del Proyecto. Otros

2.- PARAMETROS DE DISEÑO.

2.1. Diagnóstico de la situación actual.

1.2.Diseño del Proyecto

19


3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

4.- METRADOS

5.- RESUMEN PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL PROYECTO

5.1. Presupuesto.

5.2. .Análisis de Precios Unitarios

5.3. Relación de Insumos(Precios y Cantidades de Insumos Requeridos por tipo)5.4. Fórmula Polinómica

5.5. Cronograma de Desembolso

Adelanto Directo. Valorizaciones

5.6. Cronograma Valorizados de Ejecución de Obras (Gantt y Pert)

5.7. Formula Polinómica

VOLUMEN II – ANEXOS

1.- SNIP 15

2.- RESUMEN EJECUTIVO

3.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADO

4.- ESTUDIO TOPOGRAFICO

5.- ESTUDIO DE SUELOS

6.- COTIZACIONES ORIGINALES DE LOS INSUMOS

(a utilizarse en el proceso constructivo de la obra)

7.- COPIA DEL CONVENIO COLECTIVO 2011 – 2012 (para el pago de la mano de obra)

8.- PANEL FOTOGRAFICO

9.- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y RESOLUCIONES DIRECTORIALES NECESARIAS QUE FACILITEN LA EJECUCION DE LA OBRA

10.- OTROS

VOLUMEN III – PLANOS

1.- Ubicación y Localización del Proyecto (Esc. 1: 2,000)

2.- General (Esc. 1: 5,000 a 1: 10,000)

3.- Sistema de distribución (Esc. 1: 500 a 1:000)

4.- Diagrama de presión (Esc. 1:500 a 1:000)

5.- Plano de Perfiles Longitudinales

6.- Planos de Detalles (1:20 y 1:25)

7.- Otros

20


Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto; deberán ser aprobadas por la Entidad, además de acuerdo a Reglamentos y Normas existentes. Las ampliaciones de plazo que se generen, serán de exclusiva y única responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista absolverá inmediatamente y oportunamente las consultas, respecto al Expediente Técnico por ser de su responsabilidad en un plazo no mayor de 10 dias calendarios de notificada expresamente por el Revisor, (la Entidad).

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna – Gobierno Regional de Piura, entregará al Contratista copia del estudio de Preinversión con ficha de registro en el Banco de Proyectos Código SNIP N° 137031, toda la documentación existente relacionada al Proyecto (estudios, croquis, planos).

REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR:

Los Postores serán personas naturales o jurídicas que cuenten con Certificado de Consultoría en Obras Urbanas Edificaciones y Afines; otorgados por el OSCE, Asimismo, deberá acreditar un monto de facturación en supervisión de obras públicas o privadas1.0 veces el valor referencial de obras de la especialidad, dentro de un periodo hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, que se acreditará con contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Copia de cheque, Voucher de depósito, Factura Cancelada, Recibo por Honorarios Cancelada o reporte de estado de cuenta acompañado del respectivo contrato u orden de servicio).

En el caso de ser personas naturales, el postor podrá participar como jefe de supervisión.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

RECURSOS HUMANOS

a) Jefe de Supervisión Ingeniero Civil Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado contar con experiencia profesional mínima de 05 años como jefe de supervisión, inspector o residente en obras similares públicas o privadas. Se adjuntara copia simple de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslape

La participación de este profesional en la supervisión será el 100%.

b) Ingeniero AsistenteIngeniero Civil – Especialista en estructuras, Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en estructuras en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas; con estudios concluidos (egresado) de maestría en estructuras. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


c) Ingeniero Asistente.Ingeniero sanitario – Especialista en instalaciones sanitarias para edificaciones Titulado

19


(Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en instalaciones sanitarias para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


d) Ingeniero Asistente.Ingeniero Electricista o electromecánico o mecánico eléctrico – Especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


e) Ingeniero Asistente.Arquitecto – especialista en proyectos arquitectónicos Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en diseño arquitectónico en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas; con diplomado en gerencia de la construcción y proyectos arquitectónicos. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


f) Ingeniero Asistente.Ingeniero civil– especialista en geotecnia Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en geotecniaen ejecución y/o supervisión de obras similares públicas o privadas; con diplomado en ingeniería geotécnica. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


- Expedientes Técnico de OBRAS SIMILARES:Construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, instituciones educativas en general, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, hospitales, centros de salud, postas medicas, hospitales, locales comunales, municipalidades, bibliotecas

PLAZO ESTIMADO Y CRONOGRAMA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNCIO

El plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico será de 60 (Sesenta) días calendario, de acuerdo al siguiente cronograma expresado en Meses:

CRONOGRAMA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

20


Ítem Actividades Parc Acum Mes. 1 Mes. 2

1

Estudios de Campo (Estudios Topográficos y Estudios de Mecánica de Suelos)

25% 25%

2Desarrollo de planos y Cálculos de Diseño

33.3%

58.3%

3Metrados, Cotizaciones, valor referencial, costos unitarios

25% 83.3%

4Cronogramas, especificaciones técnicas y demás documentos

16.7%

100%

El Contratista deberá presentar el Expediente Técnico 100% culminado, en un plazo de 60 días calendarios; disponiendo de 10 días Calendario por la Entidad para la Revisión del Proyecto, contando para el Levantamiento de Observaciones 10 días Calendario para su posterior Aprobación.

CRONOGRAMA DE ELABORACION –REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM ESPECIALISTA CRONOG. TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 60 DIAS CALENDARIO CONTRATISTA

REVISON DE EXPEDIENTE POR LA ENTIDAD (GSRLCC)

Supervisión Externa

10 DIAS CALENDARIO ENTIDAD (GSRLCC)

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

10 DIAS CALENDARIO CONTRATISTA

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ENTIDAD (GSRLCC)

REVISION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Revisión y control del Expediente Técnico, y la presentación de los servicios, estará a cargo de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna o de quien designe y nombrada para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances. El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico durante el desarrollo del contrato.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados y penalizados por la GSRLCC de acuerdo al contrato firmado por el Contratista.

SUPERVISION DE DESARROLLO DE LA OBRA:

RELACION DE PERSONAL MINIMO PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

RECURSOS HUMANOS

g) Jefe de Supervisión

15 dc

20 dc

15 dc

10 dc

19


Ingeniero Civil Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado contar con experiencia profesional mínima de 05 años como jefe de supervisión, inspector o residente en obras similares públicas o privadas. Se adjuntara copia simple de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


La participación de este profesional en la supervisión será el 100%.

h) Ingeniero AsistenteIngeniero Civil – Especialista en estructuras, Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en estructuras en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas; con estudios concluidos (egresado) de maestría en estructuras. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


i) Ingeniero Asistente.Ingeniero sanitario – Especialista en instalaciones sanitarias para edificacionesTitulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en instalaciones sanitarias para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


j) Ingeniero Asistente.Ingeniero Electricista o electromecánico o mecánico eléctrico – Especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


k) Ingeniero Asistente.Arquitecto – especialista en proyectos arquitectónicos Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en diseño arquitectónico en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas; con diplomado en gerencia de la construcción y proyectos arquitectónicos. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


20


l) Ingeniero Asistente.Ingeniero civil– especialista en geotecnia Titulado (Adjuntar Copia), colegiado y habilitado, contar con experiencia profesional mínima 03 años, habiendo participado como especialista en geotecniaen ejecución y/o supervisión de obras similares públicas o privadas; con diplomado en ingeniería geotécnica. Adjuntara copias simples de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado.


PERSONAL TECNICO

a) Secretaria de Oficina.Con estudios en SECRETARIADO EJECUTIVO, Cuya labor será el ordenamiento y redacción de documentación y archivos, con conocimiento de Windows Office (Word, Excel, PowerPoint y otros) con experiencia mínima de 01 años, adjuntándose copia simple de: i) contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que acredite fehacientemente lo solicitado, así mismo cursos de capacitación.


- Las constancias o documentos sustentatorios deben tener al menos, datos de la Entidad o Empresa a la cual brindo el servicio, nombre de la obra, fecha en que se llevo a cabo la obra y tiempo en que el referido profesional presto sus servicios.

- La profesión, colegiatura y habilidad, podrá ser acreditado con copia simple del titulo, diploma o constancias, según corresponda.

- Los estudios de especialización y las capacitaciones serán acreditadas con copia simple del diploma y/o constancia, respectivamente, que permita corroborar su veracidad.

- El personal asignado a la obra, deberá expresar su voluntad de prestare su servicios por el tiempo y en la oportunidad que requiera la obra.

- OBRAS SIMILARES:Construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, instituciones educativas en general, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, hospitales, centros de salud, postas medicas, hospitales, locales comunales, municipalidades, bibliotecas.

Los profesionales a cargo de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra deberán ser profesionales colegiados y habilitados con experiencia en Supervisión y elaboración de Expedientes Técnicos en obras de la especialidad y que haya participado en trabajos similares. La presentación del staff profesional inferior a la relación antes citada, acarreará la perdida de la condición del Postor.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución del proyecto será de 210 días calendarios los mismos que se dividen en:

Revisión del documento final del Expediente Técnico será de 60 días calendario Ejecución de Obra 150 días calendarios.

19


10.00 MONTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Proyecto está valorizado en: S/ 205,546.85 (DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 85/100 NUEVOS SOLES), con impuestos de ley. El mismo que se distribuye de la siguiente manera:

Supervisión de Expediente Técnico : S/ 15,546.85

Supervisión de Obra : S/. 190,000.00

T O T A L : S/ 205,546.85

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por parte de la Entidad, el expediente técnico será pagado a la culminación de este con la conformidad que otorgue el equipo de supervisión que designe la entidad, y la Sub Dirección de Estudios y Proyectos, en cuanto a la ejecución de obras de infraestructura y el equipamiento de acuerdo a las valorizaciones presentadas por el contratista con el respectivo informe de aprobación del supervisor de obra; contando también con el informe de conformidad de la Sub Dirección de Obras, así como la conformidad de la Oficina de Infraestructura.

Sullana, Febrero del 2013

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION DE LA OBRA DEL PIP: “CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. 14915 DIVINO CRISTO REY – DISTRITO DE ORGANOS – PROVINCIA DE TALARA – PIURA CODIGO SNIP 137031

Item Descripción Unidad Cantidad Mes Costo Unitario

Parcial TOTAL

1.00

1.10

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2

1.2.1

1.2.2

SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYE LEYES SOCIALES)

PROFESIONALES

Jefe de Supervisión

Especialista en Estructuras

Especialista Inst. Sanitarias

Especialista Inst. Eléctricas

Esp. Diseño Arquitectónico

Esp. Geotecnia.

Esp. Valorizaciones y metrados

TECNICOS

Secretaria

Dibujante (Técnico en Autocad)

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

3.00

4.00

5.00

1.00

8,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

5,000.00

2.500.00

2,500.00

144,000.00

40,000.00

18,000.00

12,000.00

12,000.00

24,000.00

18,000.00

20,000.00

15,000.00

12,500.00

2,500.00

159,000.00

20


2.00

2.1.0

2.2.0

MATERIALES Y OTROS

Materiales de Oficina

Pasajes y Viaticos

GLB

GLB

1.00

1.00

2,016.95

1,000.00

1,016.95

2,016.95

SUB TOTAL 161,016.95

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 28,983.05

T O T A L : 190,000.00

SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ING IGV 15,546.85

TOTAL SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION D E OBRA S/. 205,546.85

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación:

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación.

Se establece como Experiencias en la Actividad a la experiencia acumulada por el

19


Postor en la contratación en supervisiones de obras en general.

Las experiencias serán acreditadas con copia simple de los contratos y su certificado de conformidad y/o constancias

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Mayor a 05 veces el valor referencial……………… ..15 puntos Igual a 00 veces el valor referencial…………………...…00 puntos

Para montos intermedios se utilizara interpolación lineal a los puntajes establecidos.

35 puntosB. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período determinado de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (2) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.

Se establece como Experiencia en la especialidad a la experiencia acumulada por el Postor en la contratación para la Supervisión de obras iguales o similares.

Las experiencias serán acreditadas con copia simple de los contratos y su certificado de conformidad y/o constancias.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Mayor a 02 veces el valor referencial………….……..20 puntos Igual a 00 veces el valor referencial….…………………..00 puntos

Para montos intermedios se utilizara interpolación lineal a los puntajes establecidos.

NOTA:El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio”

01 Ingeniero Civil (JEFE DE SUPERVISION) experiencia profesional como jefe de supervisión, inspector o residente en obras similares públicas o privadas

a) Por un tiempo efectivo superior de 03 años …………………….……….….…10 puntosb) Por un tiempo efectivo igual o superior de 01 años hasta 03 años...… 05 puntosc) Por un tiempo efectivo inferior a 01 años……………………………………...…00 puntos

Para tiempos intermedios se utilizara interpolación lineal a los puntajes establecidos.

40 puntos

01 Ingeniero Asistente (Especialista en estructuras), habiendo participado como especialista en estructuras en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas.

20




01 Ingeniero Asistente (Especialista en instalaciones sanitarias para edificaciones),habiendo participado como especialista en instalaciones sanitarias para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas

a) Por un tiempo efectivo superior de 02 años …………………….……….…. …10 puntosb) Por un tiempo efectivo igual o superior de 01 años hasta 02 años...… 05 puntosc) Por un tiempo efectivo inferior a 01 años……………………………………...…00 puntos


01 Ingeniero Asistente (Especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones),habiendo participado como especialista en instalaciones eléctricas para edificaciones en obras similares en la ejecución y/o supervisión de obras públicas o privadas



D. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”Se otorgará puntaje al postor, en función a sus significativos aportes y/o mejoras para el desarrollo del servicio. Se calificará de la siguiente manera:

a) El Consultor que oferte 02 laptops operativas para el desarrollo del servicio……………………………….…………………………….……12 puntos

b) El Consultor que oferte 01 impresora operativa, para el desarrollo del servicio……………………………………………………………………08 puntos

c) El Consultor que oferte 01 cámara fotográfica digital de 12 Megapixeles operativa, para el desarrollo del servicio……………………………………….………05 puntos

El equipo adicional solicitado puede ser sustentado por el consultor mediante un

25 puntos

19


documento que acredite la propiedad de los mismos (facturas, boletas y/o documento análogo) o puede presentar el compromiso y/o también podrá acreditarse con declaración jurada de que en caso de ser favorecido con la buena pro, pondrá a disposición del Equipo Consultor todo el equipo adicional requerido, durante el tiempo de desarrollo del servicio.

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

20


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.10

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO11

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá 10 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de

cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

11 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

19


hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO].

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora12 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato13: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NÚMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a

12 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

20


realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias14: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NÚMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO15

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que

14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

16 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19


correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 1 AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

20


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado..

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 17 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

17 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

19


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20


FORMATOS Y ANEXOS

19


FORMATO N° 118

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Sullana

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLC-GPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.19

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

18 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

19 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

20


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 012-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G; DERIVADA DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLC-GPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

20


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

20


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


59

59

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNAAMC N° 012-2013/GRP-GSRLCC-G, DERIVADA DE ADP N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO FECHA20 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA21MONTO FACTURADO

ACUMULADO22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según correspondaANEXO Nº 7

20 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

21 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

22 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

60

60

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNAAMC N° 012-2013/GRP-GSRLCC-G; DERIVADA DE ADP N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-PRIMERA CONVOCATORIA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO FECHA23 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA24MONTO FACTURADO

ACUMULADO25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

23 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

59

59

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNAAMC N° 012-2013/GRP-GSRLCC-G, DERIVADA DE ADP N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-PRIMERA CONVOCATORIA


62

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNAADP N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/010552/51212… · Web viewPara tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad