Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 1/14
REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES AUX GRAINS EN POLE MULTISERVICES
INTERGENERATIONNEL
CAHIER DES CHARGES
CONSULTATION ASSURANCE
LOT N°1 – DOMMAGE OUVRAGE OPTION CNR
LOT n°2 – TOUT RISQUE CHANTIER
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 2/14
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR– ASSURES .............................................................................................................. 3
1.1 Pouvoir adjudicateur ................................................................................................................................................................ 3
1.2 Assurés .......................................................................................................................................................................................... 3
ARTICLE 2 – presentation de L’opération ............................................................................................................................ 4
2.1 Lieu d’implantation ................................................................................................................................................................... 4
2.2 Caractéristiques de l’ouvrage .............................................................................................................................................. 4
2.3 Nature des travaux ................................................................................................................................................................... 4
2.4 Consistance des travaux ........................................................................................................................................................ 4
2.5 Travaux de technique courante .......................................................................................................................................... 7
2.6 Travaux de technique non courante ................................................................................................................................. 7
2.7 Ouvrages de « caractère exceptionnel » ......................................................................................................................... 7
2.8 Ouvrages relevant de la réglementation parasismique .............................................................................................. 7
2.9 Etude de sols ............................................................................................................................................................................... 7
2.10 Maîtrise d’œuvre ..................................................................................................................................................................... 7
2.11 Contrôle Technique................................................................................................................................................................ 7
2.12 Durée des travaux .................................................................................................................................................................. 7
2.13 Coût prévisionnel des travaux............................................................................................................................................. 7
ARTICLE 3 –-Nature et contenu des garanties/mode de dévolution/OPTIONS......................................................... 8
ARTICLE 4 – variantes ............................................................................................................................................................ 12
ARTICLE 5 – dispositions generales ................................................................................................................................... 13
5.1 Modalités de gestion du contrat et des sinistres............................................................................................................ 13
5.2 Paiements des primes ............................................................................................................................................................ 13
5.3 Documents de régularisation .............................................................................................................................................. 13
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 3/14
ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR– ASSURES
1.1 Pouvoir adjudicateur
Nom : Communes de la Région de Sées
Adresse : Place du général de Gaulle – 61 500 Sées
Assistant au Maître d’ouvrage : SHEMA
15 avenue Pierre Mendes France 14000 Caen
1.2 Assurés
Au titre de la Dommage- Ouvrage : Le pouvoir adjudicateur maître d’ouvrage et les propriétaires
successifs de l’ouvrage
Désignation du maître de l'ouvrage : La Commune de Sées
Au titre de la CNR : Le pouvoir adjudicateur maître d’ouvrage et les propriétaires successifs de
l’ouvrage
Au titre de la Tous Risques Chantier sont considérés comme Assurés, qu’ils soient désignés ou non
dans la police, tous les intervenants dans l’acte de construire (Maître d’Ouvrage, Maître d’Ouvrage
délégué, assistant du maître d’ouvrage, conducteur d’opération, entreprises, équipe de Maîtrise
d’œuvre, BET, Contrôleur technique, les fournisseurs, et leurs sous-traitants respectifs) étant précisés
que les assurés sont tous tiers entre eux.
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 4/14
ARTICLE 2 – PRESENTATION DE L’OPERATION
L’opération concerne l’ouvrage dont les caractéristiques principales du programme sont ci-après
définies :
2.1 Lieu d’implantation
Sées (61500)
2.2 Caractéristiques de l’ouvrage
Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux suivants :Réhabilitation des anciennes halles
aux grains en pôle multiservices intergénérationnel à Sées (61500)
2.3 Nature des travaux
Les travaux seront réalisés en corps d’état séparés dont la nature est indiquée ci-après
N° du lot Désignation du lot
B1 DEMOLITION-MACONNERIE GENERALE-FONDATION-CARRELAGE
B2 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE
D PLATRERIE-CLOSON DOUBLAGE PLAFOND ET ELEMENTS ACOUSTIQUES SUSPENDUS
F SERRURERIE-GARDE CORPS-GRILLES
G CHARPENTE BOIS-CHARPENTE METALLIQUE-COUVERTURE-DESENFUMAGE
H MENUISERIES ALUMINIUM
J MENUISERIES BOIS ET MENUISERIE INTERIEUR-DOUBLAGE ET PLAFONDS ACOUSTIQUE BOIS
P PEINTURE-REVETEMENTS MUREAUX
Q REVETEMENTS DE SOLS
T ASCENSEUR
K CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
N ELECTRICITE cfo cfa
2.4 Consistance des travaux
A titre indicatif et indépendamment du dossier technique qui est remis au candidat et qui seul fait
foi, la consistance des travaux est sommairement indiquée ci-après (cocher les cases
correspondantes) :
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 5/14
OUI NON
- usage d'explosifs ..........................................................................................................................
- démolitions ....................................................................................................................................
- reprises en sous-œuvre .............................................................................................................
- puits ..................................................................................................................................................
- pieux (forêts/battus) ...................................................................................................................
- parois (moulées/berlinoises) .....................................................................................................
- palplanches ..................................................................................................................................
- batardeaux ...................................................................................................................................
- pompages .....................................................................................................................................
- cuvelage ........................................................................................................................................
- mur de soutènement .................................................................................................................
- piscines............................................................................................................................................
- traitement de l’amiante (confinement ou retrait d’amiante) .....................................
Nature du terrain
- dénivelé du terrain supérieur à 30 % .....................................................................................
- risque d’inondation ……………………………………………………………………….
En cas de risque d’inondation, indiquer si le dispositif constructif mis en place pour le sous-sol
assure une protection totale :
oui non
- présence d’eau dans le sol (remontée de nappe, eau de circulation…) .............
En présence d’eau, indiquer si le dispositif constructif mis en place pour le sous-sol assure une
protection totale contre le risque d’humidité, d’infiltration
Oui non
- nature du sol d'assise :
. sol naturel .....................................................................................................................................
. terrain consolidé : ............................................................................................................
. remblai ancien ..............................................................................
remblai récent ...............................................................................
- terrain à consolider :
. injection ........................................................................................................................................
. préchargement .........................................................................................................................
. traitements divers ......................................................................................................................
Ouvrages de Fondations…………………………………… traditionnel
- Superficielles .................................................................................... oui non
- Profondes ......................................................................................... oui non
- Spéciales ..........................................................................................
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 6/14
- Maçonnerie – Nature Béton banché ........................... oui non
(exemples : briques creuses, briques pleines, , béton banché...)
- Charpentes bois ............................................................................ oui non
- Charpentes métalliques.............................................................. oui non
- Planchers - Nature : Prédalles .................................................... oui non
Dalle bois massif
à nervures ....................................................................................
coffrages métalliques ..............................................................
dalles pleines ...............................................................................
préfabriqués ................................................................................
autres : alvéolaires .....................................................................
- Portée maximale des poutres ......................................................
- Portée maximale des planchers ................................................. 4.50 m
Ouvrages de Clos et Couvert .................................................. traditionnel
- Façades
porteuses ...................................................................................... oui non
remplissages ................................................................................ oui non
légères........................................................................................... oui non
(façades rideaux ou façades panneaux)
constitution .....................................................................................
revêtement extérieur : Ravalement / bardage
- Menuiseries
bois ................................................................................................. oui non
métalliques .................................................................................. oui non
PVC ................................................................................................ oui non
- Couverture
nature ardoise ............................................................................ oui non
(exemple :, amiante, ciment...)
Etanchéité sur coque béton ................................................. oui non
Corps d'état de second oeuvre
Revêtements légers de sol, doublage intérieur traditionnelle, doublage acoustique bois,
- Type traditionnel ou - Type non traditionnel
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 7/14
2.5 Travaux de technique courante
L’ensemble des travaux concernant l’ouvrage sera conçu et réalisé avec des matériaux et suivant
les modes de construction :
par référence aux Documents Techniques Unifiés ( DTU) , les fascicules du CCTG applicables aux
marchés de travaux publics, les Normes Françaises ou Européennes homologuées, les règles et
documents techniques des organismes professionnels.
les fascicules du CPC encore en vigueur
réputés « traditionnels »
ou
ayant fait l’objet d’un avis technique de Commission Ministérielle, dans la mesure où cet avis a
été agréé par l’assureur ou par tout organisme qu’il se substituerait.
2.6 Travaux de technique non courante
Les travaux ci-après mentionnés ne font pas appel à des techniques non courantes.
2.7 Ouvrages de « caractère exceptionnel »
Les ouvrages ne sont pas considérés comme des ouvrages de "caractère exceptionnel".
2.8 Ouvrages relevant de la réglementation parasismique
Les ouvrages ne relèvent pas de la réglementation parasismique.
2.9 Etude de sols
Une étude de sol a été réalisée par une Société spécialisée oui non
Si oui, Nom du BET chargé de la mission : GEOTECHNIQUE
Nature de la mission réalisée : G2 Phase AVP
2.10 Maîtrise d’œuvre
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue est constituée par le groupement :
- La maîtrise d'œuvre est assurée par : ARCHI-TRIAD, Architecte du patrimoine : Clarisse CROUIGNEAU - BET structure Bois : BESB- BET structure béton : SIGMA ingénierie – BET énergies : I2D CONSEIL- Economiste de la construction « Pierre de taille » : cabinet Huet – BET acoustique : ORFEA
Le maître d'œuvre est titulaire des missions : DIAG-ESQ, APS, APD, PRO, VISA, DET, AOR, OPC
L'opération est soumise à la loi MOP.
2.11 Contrôle Technique
Une convention de contrôle technique a été conclue avec l’APAVE
2.12 Durée des travaux
Le planning prévisionnel des travaux objet de l’opération à garantir est le suivant :
Déclaration d’ouverture de chant ier : Février 2016
Démarrage prévisionnel des travaux : Février 2016
Fin prévisionnelle des travaux : juin 2017
2.13 Coût prévisionnel des travaux
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 8/14
Le montant prévisionnel de réalisation de l’ouvrage (y compris honoraires de maîtrise d’œuvre, BET
divers, Contrôleur technique, études de sols éventuelles demandées par le maître d’ouvrage) est fixé
à :
2 435 824 .€HT soit 2 922 989€TTC
se décomposant comme suit :
NATURE DES DEPENSES BILAN € HT BILAN € TTC
MOE 162 786 € 195 343 €
Mission MOE sur mobilier 3 238 € 3 886 €
Contrôle Technique 11 000 € 13 200 €
SPS 6 000 € 7 200 €
Autres études (diag, étu de sol…...) 15 000 € 18 000 €
Honoraires AMO 36 450 € 43 740 €
Honoraires 234 474 € 281 369 €
Réhabilitation Bâtiment existant 2 087 000 € 2 504 400 €
Concessionnaires/Branchements 10 000 € 12 000 €
Provision pour aléas 104 350 € 125 220 €
Travaux 2 201 350 € 2 641 620 €
ARTICLE 3 –-NATURE ET CONTENU DES GARANTIES/MODE DE DEVOLUTION/OPTIONS
3.1 Nature de garantie / mode de dévolution
Le marché qui sera conclu à l'issue de la consultation :
est alloti
Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet la
souscription des assurances suivantes telles que leur contenu est défini ci-dessous.
Lot 1 : Assurance dommages-ouvrage
Lot 2 : Assurance TRC
Les actes d'engagement préciseront si les options suivantes, auxquelles les assureurs doivent
obligatoirement répondre, telles que définies ci-dessous sont retenues par le souscriteur :
- Pour le lot Dommages-ouvrage :
Option CNR
3.2 Contenu des garanties
Les garanties « Dommages-Ouvrage » et « Responsabilité Civile Décennale » correspondant à des
clauses types régies par le Code des Assurances, aux présentes conventions spéciales, devront
s’adjoindre les conditions générales de l’Assureur reprenant lesdites clauses types.
En ce qui concerne la Tous Risques Chantier, le présent cahier des charges définit l’étendue des
garanties qui devront être apportées en complément ou par dérogation aux conditions générales
de l’assureur.
D’une manière générale les clauses particulières du présent document prévaudront pour tout ce
qu’elles ont de contraire et/ou de plus favorable au bénéfice de l'assuré sur les conditions générales
ou conventions spéciales de l’assureur.
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 9/14
3.2.1 Garantie "dommages-ouvrage"
Les garanties seront conformes à la réglementation et telles que reprises dans les conditions
générales du Contrat.
Outre la garantie légale, l’Assureur devra également s’engager sur la couverture des garanties
complémentaires ci-après définies.
L’assurance s’applique à l’ensemble des travaux de l’opération soumis à l’obligation légale et
notamment aux dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2005, y compris les ouvrages de terrassement,
les voiries et réseaux divers.
1. Définition et point de départ des garanties de base
*Garantie légale :
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 10 ans, le préfinancement de la
totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement des
articles 1792 et suivants du code civil et notamment qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction
affectant les dits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs
éléments d’équipement les rendent impropre à leur destination.
Affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages
de viabilité , de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article
1792-2 du code civil
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.
De plus, la garantie est acquise :
Avant réception :
Lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec
l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer.
Après réception :
Lorsque, avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, après mise en demeure
restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou par le maître
d’ouvrage, ses obligations contractuelles.
Garanties complémentaires :
Garantie de bon fonctionnement
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 2 ans, la réparation des
dommages matériels (c’est-à-dire toute détérioration ou destruction d’un équipement qui a
préalablement rempli sa fonction) et entraînant la mise en jeu de la garantie de bon
fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code Civil lorsque lesdits dommages rendent les éléments
d’équipements inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.
Dommages immatériels consécutifs
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 10 ans, la réparation des
dommages immatériels subis par le propriétaire de l’ouvrage et / ou les occupants résultant
directement d’un dommage matériel survenu après réception et garanti ci-avant.
2. Extension de garantie à un contrat collectif de RC décennale de 2ème ligne
Néant
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 10/14
3. Options de la police dommage-ouvrage
Le marché ne comporte pas d’option.
Les candidats devront obligatoirement répondre sur les options ci-dessous définies :
a. Option extension de garantie aux existants
Néant
b. Option garantie Constructeur Non réalisateur (CNR)
L’objet de la présente garantie est de couvrir « au premier euro » les conséquences pécuniaires de la
présomption de Responsabilité Civile Décennale de l’Assuré en rapport avec l’activité de
Constructeur Non Réalisateur définies ci-après et qui pourrait être retenue pour les dommages
matériels à la construction sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.
Est considéré comme Constructeur Non Réalisateur toute personne physique ou morale ayant la
qualité de Maître d’Ouvrage et / ou agissant en sa qualité et qui est réputé Constructeur en
application des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 1792-1, des articles 1646-1 et 1831-1 du
Code Civil.
La garantie sera étendue également aux missions engageant la responsabilité de Mandataire de
l’Assuré telle que visée à l’article 1991 du Code Civil pour autant que les désordres soient de même
nature que ceux définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil et surviennent pendant la période
de garantie décennale.
La garantie portera également sur les garanties complémentaires telles que définies au 3.2.1-1. ci-
avant.
3.2.2 Garantie "Constructeur non réalisateur (CNR)"
Néant
3.2.3 Garantie "Tous risques chantier (TRC)"
1. Garantie de base
L’objet de la présente garantie est de couvrir :
pendant la construction à compter du déchargement sur le site et jusqu’à la réception des
travaux (y compris pendant les essais) toute pertes ou dommages matériels à l’ouvrage et aux
matériaux destinés à devenir partie intégrante de la construction notamment à la suite d’incendie,
de foudre, d’explosion, de dégâts des eaux, d’effondrements, d’accidents, de vols caractérisés,
d’événements naturels, d’actes de malveillance, terrorisme, sabotage, d’erreurs de conception, de
vices de matière, d’erreur de montage.
après réception et pendant la période de maintenance toutes pertes ou dommages à l’ouvrage
- provenant du retour des entreprises sur le site pour exécuter dans le cadre de leurs
obligations contractuelles, tous travaux de finition, mise au point, rectification, réparation y
compris levées des réserves.
- dont l’origine est antérieure à la réception et résultant notamment d’erreur et / ou défaut de
conception, erreur de plan, de calcul, de vice caché, vice de construction, de fabrication,
de montage et d’assemblage à l’exclusion :
des dommages d’incendie, foudre, explosions assurés par ailleurs
des dommages à l’ouvrage relevant des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Des dommages et risques liés à l’occupation des locaux, de l’exploitation des biens
par le pouvoir adjudicateur ou toute autre personne.
2. Garanties annexes :
Frais de déblais et de démolition :
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 11/14
Seront garantis les frais de démolition, nettoyage, déblais, retirement, sauvetage rendus nécessaires
à la réparation des biens assurés ou pour la poursuite de l’exécution de l’opération.
Cette garantie ne concerne pas les frais inhérents à la réfection de l’ouvrage assuré, déjà
couverts dans la garantie des dommages à l’ouvrage.
Périls imminents :
Seront garantis :
Les frais exposés par l’assuré pour faire face à un péril grave ou une menace de péril
grave ou pour prévenir l’aggravation ou l’extension d’un évènement garantis par la
présente police et ce pour autant que le montant des frais engagés n’excède pas le
montant du dommage garanti si aucune mesure n’avait été prise.
Les frais de réparation provisoires ou de fortune qu’il est nécessaire d’engager pour
permettre la poursuite normale du chantier ou pour permettre l’utilisation de l’ouvrage
à la date prévue sous réserve de l’accord de l’assureur.
Honoraires des hommes de l’art :
Seront garantis les honoraires des hommes de l’art ( bureau d’études, architectes, ingénieurs-
conseils, consultants et tous organismes spécialisés choisis par l’assuré) chargés des études
indispensables à la réparation des biens assurés et dus en sus des prestations de maîtrise d’œuvre
inhérentes à ladite réparation.
Honoraires d’expert :
Seront garantis les frais et honoraires d’expert que l’assuré aura lui-même choisis et nommés et ce
dans la limite des barèmes de la profession et du montant réellement payé.
Frais supplémentaires :
Heures supplémentaires :
Seront garantis les frais d’heures et de travail exécutés en dehors des heures normales
et notamment les frais de main- d’œuvre des dimanches, jours fériés et de nuit
Frais de transport accéléré
Seront garantis les frais supplémentaires pour expédition en grande vitesse ( y compris
transport aérien) pour effectuer les réparations
Dommages en répercussion :
En cas de réception partielle des travaux, la garantie sera étendue aux dommages matériels subis
par des ouvrages neufs réceptionnés et provenant des parties d’ouvrage non encore
réceptionnées.
Cette garantie des dommages en répercussion des ouvrages réceptionnés s’exercera jusqu’à la
réception complète de l’ouvrage à l’exclusion des dommages d’incendie, de foudre, explosion.
Catastrophes naturelles
La garantie du présent contrat est étendue aux conséquences des catastrophes naturelles
conformément à la loi du 13 juillet 1982 et à l’ensemble des textes pris en application.
3. Conventions
1) ARRET DE CHANTIER
Il est expressément convenu que les garanties demeureront acquises à l’assuré en cas d’arrêt
partiel ou total non définitif des travaux qui serait du à des intempéries ou à des congés annuels.
Si cet arrêt est provoqué par une autre cause, la garantie demeurera acquise pendant une durée
de deux (2) mois prorogeable au-delà sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’assuré qui
devra préalablement informer complètement l’Assureur des raisons de cet arrêt et des dispositions
particulières qui seront prises sur le chantier au cours de cet arrêt.
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 12/14
En cas d’arrêt total définitif du chantier, le pouvoir adjudicateur a le devoir d’en informer l’Assureur
dans un délai maximum de 15 jours.
2) NON RESILIATION APRES SINISTRE
Il est expressément convenu que l’Assureur et les éventuels co-assureurs s'engagent d'ores et déjà à
renoncer à exercer leur faculté de résiliation après sinistre.
3) REPRISE DU PASSE
En cas de prise de garantie postérieure au début du chantier, il est expressément convenu que la
garantie s’appliquera à la partie des travaux déjà réalisée antérieurement à la prise d’effet de la
garantie.
Seront toutefois exclus les pertes ou dommages susceptibles de relever des garanties du contrat et
dont le pouvoir adjudicateur ou l’assuré aurait eu connaissance à la prise d’effet de la garantie.
En tout état de cause, la garantie du contrat s’appliquera aux pertes ou dommages survenus après
la date de prise d’effet du contrat et dont l’origine serait antérieure à la prise d’effet de la garantie
sous les mêmes réserves que ci-dessus.
Dès lors, il appartient à Assureur d’apporter la preuve que le pouvoir adjudicateur ou l’assuré avait
connaissance de tels évènements antérieurement à la prise d’effet de la garantie.
4) ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE
Il est expressément convenu que les dispositions de l’article L 121-5 du Code des Assurances ne
pourront être invoquées dès lors que l’assuré s’engage à déclarer à l’Assureur le montant total
définitif de l’ouvrage assuré comme stipulé à l’article 4.2 ci-après.
5) RECONSTITUTION DE GARANTIE
La garantie est réduite de plein droit, après sinistre, du montant des indemnités versées.
Le montant de cette garantie pourra, en accord avec l’Assureur, être reconstitué sur demande,
formulée par lettre recommandée par le pouvoir adjudicateur ou l’assuré, contre paiement d’une
prime complémentaire fixée d’un commun accord entre les parties à la date de cette
reconstitution.
Les effets de cette reconstitution ne pourront s’appliquer que pour des dommages dont la 1ère
manifestation sera postérieure à la dite reconstitution
6) PROROGATION DE GARANTIE
Il est expressément convenu que, dans le cas où la durée des travaux dépasserait la date
prévisionnelle de réception des ouvrages initialement prévue, le pouvoir adjudicateur ou l’assuré en
informera l’Assureur avant la date d’expiration des garanties.
Dans ce cas, les garanties seront prorogées automatiquement pour une durée complémentaire
fixée à l'acte d'engagement, sans surprime.
Si, à l’expiration du délai de prorogation automatique dans les conditions ci-avant définies, les
travaux ne peuvent toujours pas être réceptionnés, le pouvoir adjudicateur ou l’assuré devra se
rapprocher de l’Assureur afin d’obtenir une nouvelle prorogation des garanties.
L’assureur indiquera obligatoirement dans son acte d’engagement la durée de cette prorogation
automatique ainsi que les conditions financières découlant de toute prorogation.
4. Option extension de garantie aux existants :
Néant
ARTICLE 4 – VARIANTES
Les variantes :
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 13/14
sont autorisées et porteront sur :
4.1 Garantie Dommages Ouvrages
les franchises proposées sur les seules garanties complémentaires
le montant des garanties complémentaires
4.2 Garantie CNR
la franchise générale
les montants des garanties complémentaires
4.3 Garantie TRC
la franchise générale
les montants des garanties annexes
durée du maintien de la garantie en cas d'arrêt de chantier
Les modalités de présentation des variantes sont fixées au règlement de la consultation
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Modalités de gestion du contrat et des sinistres
L’Assureur donnera toutes informations utiles quant à la gestion ultérieure du contrat à lui confier ainsi
que sur la gestion des sinistres indépendamment des obligations réglementaires découlant
notamment des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances
5.2 Paiements des primes
L'AE et le CCAP définissent les modalités d'établissement et de paiement des primes
5.3 Documents de régularisation
Concomitamment avec l’émission de la prime définitive, l’Assureur adressera au pouvoir
adjudicateur l’ensemble des documents définitifs de chaque police.
ASSURANCES CONSTRUCTION – CAHIER DES CHARGES – Halles aux grains
Janvier 2016 14/14
ASées, le XXXXX
LA Mairie de sées
adjudicateur
Annexes au cahier des charges :
Plan de situation
Plan masse
Plans significatifs de l’ouvrage suivant liste annexée au
cahier des charges
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Etude de sols
Rapport préliminaire du Contrôleur Technique
A ……………….le ………………………….
L'ASSUREUR