Dirección General de Obras Públicas · cubierta metÁlica, albaÑilerÍa y acabados, cancelerÍa, herrerÍa, pintura, instalaciÓn hidrosanitaria, instalaciÓn elÉctrica, obra

Secretaria de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz-Llave.

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Dirección General de Obras Públicas

Convocatoria Pública No. SDR-PE”FORTEM”-2001-DGOP/009

Convocatoria: 009 El Gobierno del Estado de Veracruz-Llave llevará a cabo la Ampliación y Acondicionamiento de 2 Edificios para la Editora de Gobierno, en la Localidad de Miradores, Municipio de Emiliano Zapata, Ver., el costo de esta Obra será cubierto por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con Recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo “BID” mediante préstamo No. 1214/OC/ME, destinado a la construcción de la misma y en observancia con el artículo 32 y demás relativos de la ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, se convoca a todos los Licitantes de Países miembros del “BID”, a las personas Físicas y Morales a participar en la Licitación Pública, para la ejecución del siguiente trabajo:

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir bases

Junta de aclaraciones Visita al lugar de la obra o los trabajos

Presentación de proposiciones y apertura técnica

Acto de apertura económica

59079001-012-01

$2,500 Costo en compraNET:

$2,000

16/08/2001

21/08/2001 12:00 horas

21/08/2001 10:00 horas

28/08/2001 10:30 horas

31/08/2001 10:30 horas

Clave FSC (CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha de inicio

Fecha terminación

Capital Contable Requerido

00000

La Ampliación y Acondicionamiento de 2 Edificios para la Editora de Gobierno, en la Localidad de Miradores, Municipio de Emiliano Zapata, Ver., que comprende: Edificio I.- Cimentación, Primer Nivel, Segundo Nivel, Albañilería y Acabados, Instalaciones Hidrosanitarias Planta Baja y Planta Alta; Edificio II.- Estructura, Cimentación, Castillos, Columnas y Cubierta Metálica, Albañilería y Acabados, Cancelería, Herrería, Pintura, Instalación Hidrosanitaria, Instalación Eléctrica, Obra Exterior, Muros de Contención, Banquetas, Jardinería, Vialidades, Canal Pluvial, Red de Agua Potable, Suministros; Línea de Alimentación, Drenaje Sanitario, Red de Instalación Eléctrica, Equipamiento y Fontanería, Trabajos Complementarios.

10-09-01

10-01-02

$ 1’500,000.00

* Ubicación de la obra: Localidad Miradores, Municipio de Emiliano Zapata, Ver. * Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://www.veracruz.compranet.gob.mx, o bien en la Dirección General de Obras Públicas ubicadas en: Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; en los días hábiles especificados en esta Convocatoria, con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs. * La procedencia de los recursos es: Recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante préstamo No. 1214/OC/ME, correspondiente al Programa “Fortalecimiento para Estado y Municipios” “FORTEM” con el No. de Obra 0700010176 y el Oficio DIP-POA-280-01 de fecha 19 de Junio del Presente año. * La forma de pago es: En convocante: mediante efectivo, cheque de caja, cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional, en la caja de la Delegación Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas. En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. * La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Agosto de 2001 a las 12:00 horas en: La sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas cita en Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P.91190 Xalapa, Veracruz; *La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará: el día 21 de Agosto de 2001 a las 10:00 horas, y el punto de reunión será en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas del Estado. * El Acto de presentación de propuestas técnica y económica será el día: 28 Y 31 de Agosto del 2001 a las 10:30 horas.

*La apertura de la propuesta técnica se efectuará el día: 28 de Agosto del 2001 a las 10:30 horas, la apertura de la propuesta económica se efectuará el día: 31 de Agosto del 2001 a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Av. Lázaro Cárdenas No. 18, Colonia Esther Badillo, C.P. 91190 Xalapa, Veracruz. * El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. * La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano. * No se podrán subcontratar partes de la obra. * Se otorgará un anticipo del 30 %. * La experiencia técnica y capacidad financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 1. Documentación que acredite la capacidad técnica en trabajos similares de Edificación y de la misma magnitud a los que son motivo de la presente convocatoria. 2. Haber contratado Obra en Ejercicios anteriores comprobándolo con copias de las carátulas de los contratos y sus correspondientes Actas de Entrega. 3. Constancia de Referencias y Acreditación de las Dependencias o Iniciativa Privada con los que haya contratado. 4. Acreditación del responsable técnico y/o Perito Permanente de la Obra acreditado por su correspondiente Colegio. 5. Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, acreditándose con los estados financieros auditados dictaminados al 31 de Diciembre de 2000,

asimismo documentación completa de su declaración fiscal 2000, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y registro actualizado del contador publico titulado externo.

* Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: 1. Solicitud de inscripción, indicando el interés de participar en la licitación de la presente convocatoria. 2. Estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, indicando especialidad (registro vigente original, anexar copia). 3. Testimonio notarial del acta constitutiva y modificaciones, en su caso cuando se trate de persona moral o copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física. 4. Relación de los contratos de obra en vigor que tenga tanto en la administración pública federal y/o estatal como con los particulares, señalando el importe contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades. 5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 6. Para el caso de los contratistas que se inscriban a través del Sistema Compranet, presentarán un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente; tal formato aparecerá a las bases puestas a disposición en el sitio correspondiente (acreditamiento de personalidad y facultades para suscribir propuestas para licitaciones públicas). Asimismo las Empresas que adquieran las Bases por Compranet, deberán pasar a recoger los planos o el C. D. Del proyecto a la Dirección General de Obras Públicas del Estado, presentando su recibo de pago correspondiente. * Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: 1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las propuestas presentadas por los licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 2. La Dependencia, con base en el análisis comparativo de las propuestas técnicas y económicas, formularán el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas al juicio del Gobierno del Estado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y de haber presentado la postura solvente más baja. Contra esta resolución no procederá recurso alguno. 3. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos de esta licitación. * Las condiciones de pago son: 1. El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las estimaciones generadas. El pago concluirá en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Xalapa, Veracruz 10 de Agosto del 2001.

LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR

SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO.

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LICITACION PUBLICA DE OBRA CON RECURSOS ESTATALES “BID” “FORTEM”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No._59079001-012-01.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, CELEBRA LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-“FORTEM”-2001-DGOP/009 CON EL FIN DE CELEBRAR EL CONTRATO RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., QUE COMPRENDE: EDIFICIO I.- CIMENTACIÓN, PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; EDIFICIO II.- ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN, CASTILLOS, COLUMNAS Y CUBIERTA METÁLICA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS, JARDINERÍA, VIALIDADES, CANAL PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, SUMINISTROS; LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO, RED DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y FONTANERÍA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: EN LA PRESENTE LICITACION No. 59079001-012-01 PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y PRECEPTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ESTATAL VIGENTE, ASI MISMO CON LAS BASES DE LA CITADA LICITACION. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID”, MEDIANTE PRESTAMO No. 1214/OC/ME, LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE SE LICITA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “FORTEM” CON EL No. DE OBRA 0700010176 Y EL OFICIO No. DIP-POA-280-01 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2001, RELATIVA A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., QUE COMPRENDE: EDIFICIO I.- CIMENTACIÓN, PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; EDIFICIO II.- ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN, CASTILLOS, COLUMNAS Y CUBIERTA METÁLICA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR, MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS, JARDINERÍA, VIALIDADES, CANAL PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, SUMINISTROS; LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO, RED DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO Y FONTANERÍA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. LAS COTIZACIONES SÉ DEBERAN PRESENTAR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PESOS MEXICANOS. TODOS LOS GASTOS QUE HAGA EL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE SU PROPUESTA, SERA CON CARGO A LA EMPRESA Y NO SON REINTEGRABLES.

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION: EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE: 1º.- INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES. 2º.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 3º.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 4º.- REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS. 5º.- PRESENTACIÓN AL SUBCOMITÉ Y/O COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. 6º.- NOTIFICACION DE FALLO. 7º.- SUSCRIBIR EL CONTRATO.

HOJA No. 1

LICITACION No._59079001-012-01.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES

LA ENTREGA DE BASES SE HARA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2001, DEBIENDO LOS INTERESADOS CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, INDICANDO EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 2. ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL, ANEXAR COPIA) 3. TESTIMONIO NOTARIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES, EN SU CASO CUANDO SE TRATE DE PERSONA MORAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA. 4. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE TENGA EN VIGOR, TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES, DE NO SER ASI DEBERA PRESENTAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA ESCRITO, MANIFESTANDO QUE NO CUENTA CON OBRAS EN VIGOR O EN PROCESO. 5. DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE. 6. DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE EDIFICACION Y DE LA MISMA MAGNITUD, A LOS QUE SON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA. 7. DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO, DE $1’500,000.00 ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000. ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. 8. PARA EL CASO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE INSCRIBAN A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, PRESENTARÁN UN ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE; TAL FORMATO APARECERÁ A LAS BASES PUESTAS A DISPOSICIÓN EN EL SITIO CORRESPONDIENTE (ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS PARA LICITACIONES PÚBLICAS). ASI MISMO LAS EMPRESAS QUE ADQUIERAN LAS BASES POR COMPRANET, DEBERAN PASAR A RECOGER LOS PLANOS O EL C.D. DEL PROYECTO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, PRESENTANDO SU RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. FORMATO IDENTIFICADO COMO ANEXO 1 DE ESTAS BASES.

HOJA No. 2

LICITACION No._59079001-012-01. PAGO DE LAS BASES EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION SERA DE $ 2,500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SU PAGO PODRÁ HACERSE EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO O CHEQUE DE CAJA, EXPEDIDO A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO O A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE FIJA EL SISTEMA DE COMPRANET, Y CUYO COSTO DE $ 2’000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. SERA REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION, LA ADQUISICION DE LAS BASES Y EN NINGUN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACION SERA TRANSFERIBLE. EN CASO DE EXTRAVIO, POR PARTE DEL POSTOR, DE LAS BASES DE LICITACION Y SUS ANEXOS PARA CONCURSAR, PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, O BIEN INUTILIZADOS POR ERRORES, SI ESTE REQUIERE DE OTRO JUEGO DE DOCUMENTOS SOLAMENTE SERAN PROPORCIONADOS MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE EXPONGA SUS RAZONES Y EFECTUANDO POR SEGUNDA VEZ EL PAGO ESTABLECIDO EN LA LICITACION CORRESPONDIENTE, AUNADO A LO ANTERIOR DEBERA RECABAR LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DEL O LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA.

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, MOSTRARA UNA SOLA VEZ EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, EL PUNTO DE REUNION SERA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2001, A LAS 10:00 HRS, Y POSTERIORMENTE EN LA MISMA FECHA SE CELEBRARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA LO QUE DEBERA ACUDIR; A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COL. ESTHER BADILLO EN XALAPA, VER., A LAS 12:00 HRS., CON EL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA LA C. ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ. SEGUNDA.- AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE TOMARA EN CUENTA QUE: A).- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y DEMAS LEYES DICTADAS EN LA MATERIA Y CON SUJECION A: LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO A LAS QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE Y EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. B).- QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSO PROVENIENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” MEDIANTE PRESTAMO No. 1214/OC/ME, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “FORTALECIMIENTO PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS” “FORTEM” CON EL No. DE OBRA 0700010176 Y EL OFICIO No. DIP-POA-280-01 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2001. ANTICIPO.- SE OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO DE LA ASIGNACION AUTORIZADA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS SE OTORGARA, DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN DEBERAN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE REALICEN.

HOJA No. 3

LICITACION No._59079001-012-01. LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION, SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A DICHOS ANTICIPOS RESULTANDO IMPROCEDENTE EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA ORIGINALMENTE.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION AL CONTRATISTA. SI ESTE NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, DEBERA CUMPLIR LOS CARGOS FINANCIEROS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONVOCANTE. PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONSIDERAR EN SU PROPOSICION, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS. C).- QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SUSCRIBIR EL CONTRATO EN FORMA PARALELA, LA FECHA ESTIMADA PARA INICIAR LOS TRABAJOS SERA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001. D).- LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACION SERA EL DIA 10 DE ENERO DE 2002 (4 MESES). TERCERA.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA SE PODRA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE ACLARACION POR ESCRITO CINCO DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SERAN ACLARADAS TAMBIEN POR ESCRITO POR ESA DEPENDENCIA, TRES DIAS HABILES ANTES DE DICHA APERTURA. AL NO EXISTIR SOLICITUDES OFICIALES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES, O AL SER ESTAS DEBIDAMENTE CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE, EL CONCURSANTE NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR EN FORMA POSTERIOR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOBRE CUALQUIER ASUNTO O TEMA RELACIONADO CON LA LICITACION O CON LA EJECUCION DE LA OBRA QUE PARA EL HUBIERE SIDO CONFUSO, AMBIGUO, NO CLARO, INDEFINIDO O ERRONEO. CUARTA.- LAS POSTURAS PRESENTADAS SURTIRAN LOS EFECTOS MAS AMPLIOS QUE EN DERECHO CORRESPONDA Y SERAN VALIDAS UNICAMENTE EN LA SUBASTA EN LAS QUE SE PRESENTEN. LAS POSTURAS SERAN EN FIRME Y OBLIGARAN A QUIENES LAS FORMULEN. QUINTA.- PARA RESPONDER DEL SOSTENIMIENTO EN LA PROPOSICION, SE ACOMPAÑARA A LA MISMA CON CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LOS POSTORES, SERAN DEVUELTAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR ESTA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A LA PROPOSICION DEL CONTRATISTA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA SUSTITUYA LA FIANZA DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

HOJA No. 4

LICITACION No._59079001-012-01.

SEXTA.- LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN POR ESCRITO MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE LOS CUALES DEBERAN CONTENER LA PROPUESTA TECNICA QUE SON LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 8, DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO DE XALAPA, VER., Y LA PROPUESTA ECONOMICA SON LOS DOCUMENTOS DEL No. 9 AL 13 SOLICITADOS; DICHO EVENTO SE LLEVARA A EFECTO A LAS 10:30 HORAS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2001 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO DE XALAPA, VER., EN PRESENCIA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y/O DEL REPRESENTANTE QUE TENGA A BIEN DESIGNAR, QUIEN DE INMEDIATO INICIARA EL ACTO DEL CONCURSO, PROCEDIENDO, A LA RECEPCION DEL SOBRE DE CADA UNO DE LOS CONCURSANTES COMO PRIMERA ETAPA, SE REVISARAN DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE AQUELLAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y DESECHANDO LAS QUE OMITIERON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS; ESTE EVENTO SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS QUE ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE LAS ACTAS DE LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A DICHA LICITACION. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO

EN DOS ETAPAS CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) EN LA PRIMERA ETAPA SE RECIBEN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES Y SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA DESECHÁNDOSE AQUELLAS QUE HUBIESEN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, LAS QUE SERÁN DEVUELTAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TRANSCURRIDOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

B) SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA ETAPA SEÑALANDO LOS MOTIVOS

DE LAS PROPUESTAS NO ACEPTADAS Y FIRMANDO LOS ASISTENTES TANTO EL ACTA COMO LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE QUEDARÁN EN CUSTODIA DE LA DEPENDENCIA.

C) EN LA SEGUNDA ETAPA UNA VEZ CONOCIDO EL RESULTADO TECNICO SE PROCEDERA A

LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO HUBIESEN SIDO DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA O EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS Y SE DARÁ LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS. POR LO MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y DOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTES FIRMARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACION.

D) SE LEVANTARÁ EL ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS

PROPUESTAS ACEPTADAS SUS IMPORTES ASÍ COMO LAS QUE HUBIESEN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES Y SE LES ENTREGARÁ UNA COPIA DE LA MISMA.

SEPTIMA.- LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO SE DARA A CONOCER AL LEVANTAR EL ACTA SEGUNDA DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA Y PODRA DIFERIRSE POR UNA SOLA VEZ CUANDO EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DIAS HABILES, EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN AL ACTO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA TERCERA DE ADJUDICACION; EL FALLO QUE SE EMITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO SERA INAPELABLE.

HOJA No. 5

LICITACION No._59079001-012-01.

CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. LOS LICITANTES PODRAN PROCEDER EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL ACTO IMPUGNADO. TRANSCURRIDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CITADO ARTICULO PRESCRIBE PARA LOS INTERESADOS EL DERECHO DE INCONFORMARSE. OCTAVA.- PARA FORMULAR LA PROPOSICION SE UTILIZARAN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ESCRITOS DONDE SE LE SOLICITA NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE ELLOS. LOS ESCRITOS DONDE DICE REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN ESTAR TAMBIEN CON NOMBRE Y FIRMA DEL MISMO. CON RESPECTO A LAS CARATULAS DE LOS DOCUMENTOS 6 Y 7, DEBERAN DE SER PRESENTADAS TAL COMO LO SOLICITA CADA UNA DE ELLAS, POR TAL MOTIVO DEBERAN SER FIRMADAS EN SU ULTIMA HOJA Y RUBRICADAS EN LAS DEMAS, ASI MISMO EN RELACION A LAS BASES, SU ULTIMA HOJA DONDE DICE ACEPTACION DE LAS BASES DEL CONCURSO DEBERAN PONER NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE IGUAL MANERA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ADQUISICION DE LAS BASES DEBERAN SER RUBRICADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, FIRMADAS EN DONDE SE SEÑALA Y REINTEGRARLAS EN SU PAQUETE DE CONCURSO. EN CUANTO A SUS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ESTAS DEBERAN SER RUBRICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN UN SOLO TANTO, DEBIENDO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE SUS ACTAS CONSTITUTIVAS Y SUS MODIFICACIONES, PODER NOTARIAL Y PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE E IDENTIFICACION, ANEXANDO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRARLES SUS ORIGINALES, QUE SEÑALA CADA CARATULA, SIENDO EL ORDEN DE PRESENTACION EL SIGUIENTE:

DOCUMENTACION SOBRE TECNICO.

SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 1 1.- CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A).- LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PE-“FORTEM”-2001-DGOP-009 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-012-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA FORMATO) B).- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DEL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE (SE ANEXA FORMATO). C).- ANEXAR CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES MIEMBROS DEL “BID”.

HOJA No. 6

LICITACION No._59079001-012-01.

SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 2 COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE A).- SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO. B).- SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 3 3.- REPRESENTACION A).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA). B).- IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, EN ORIGINAL Y COPIA).

SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 4 4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE: A).- ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA). B).- ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO S.I.E.M. (OPCIONAL). C).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE EDIFICACION Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS. LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION. EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE PARA LA LICITACION QUE NOS OCUPA CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO)

HOJA No. 7

LICITACION No._59079001-012-01.

D).- HABER CONTRATADO OBRAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE SUS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA. E).- CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO. F).- ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO. G).- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO. H).- ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSADO POR ANUALIDADES. SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 5 5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA FORMATO).

SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 6 6.- MODELO DE CONTRATO. A).- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO) B).- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 7 7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO) B).- CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS, DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

HOJA No. 8

LICITACION No._59079001-012-01. SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 8 8.-PROYECTO - RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTOS: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

DOCUMENTACION SOBRE ECONOMICO.

SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 9 9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA, DEBERA ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACION, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 10 10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) (SE ANEXA FORMATO) SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 11 11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NUMEROS EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO DEBERA ASIMISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

HOJA No. 9

LICITACION No._59079001-012-01. SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 12 12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).- ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES. b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. 1.- POR FORMULA. 2.- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRECOSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION. (SE ANEXA FORMATO) SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 13 13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS. A).- PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO. 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.

D).- RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA. NOVENA..- DEBERA EVITARSE ENGRAPAR O ENCUADERNAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION EN UN SOLO JUEGO; SOLAMENTE SE PERMITIRA ENGRAPAR JUEGOS PARCIALES, CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEL 1 AL 8 EN EL SOBRE TECNICO Y DEL 9 AL 13 EN EL SOBRE ECONOMICO. PARA PRESENTAR LA PROPOSICION SE UTILIZARA DOS SOBRES CERRADOS EN LOS CUALES SE ANOTARAN EL NUMERO DE LICITACION, LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATISTA CONCURSANTE, ASI COMO EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL ACTO COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO.

HOJA No. 10

LICITACION No._59079001-012-01. DECIMA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION, LOS PROPONENTES RECONOCEN EN SUS TERMINOS QUE: A).- TOMARON EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION COMPENETRÁNDOSE EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGUN CASO SERVIRIA POSTERIORMENTE PARA ANTEPONER INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION, ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICION. B).- LOS DATOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 Y EN GENERAL EN EL PROYECTO PARA LA ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS, SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNICAMENTE A TITULO INFORMATIVO, POR LO TANTO, QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO SE INDICO EN EL PROYECTO O HAY DIFERENCIA CON LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS EN EL DOCUMENTO No. 11, TALES CIRCUNSTANCIAS NO JUSTIFICARAN FUTURAS RECLAMACIONES CON RELACION A LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS. C).- QUE SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN DOCUMENTO No. 11 Y QUE NO DEBERAN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN DICHO DOCUMENTO O EN ESTE PLIEGO. D).- SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOCUMENTO No. 12, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA ANOTADOS EN EL DOCUMENTO No. 11 ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE: LOS COSTOS DIRECTOS PARA LA OBRA CIVIL, Y EN SU CASO SEPARADAMENTE EL RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPO. E).- PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN CONSIDERARSE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE; ASIMISMO EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE DETERMINARA CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE. F).- EN LOS ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SE DEBERAN CONSIDERAR LOS IMPUESTOS FEDERALES, ASI COMO LOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN CASO DE QUE LOS HUBIERA, ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y PREVEER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA APROPIADA ( CASCOS Y CHALECOS FOSFORESCENTES CON LOS LOGOTIPOS QUE LA DEPENDENCIA LE PROPORCIONARA), (SE ANEXAN FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS LETREROS INFORMATIVOS). ASIMISMO EL CONTRATISTA DEBERA PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASI COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA SEGURIDAD, SE OBLIGA A: A) INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DISPERSION DE RESIDUOS FECALES, B) COLOCAR TAMBOS METALICOS EN SITIOS ESTRATEGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMUN, ENVIÁNDOLA EN CAMION DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL, C) PARA EL CASO DE LOS RESIDUOS IMPREGNADOS DE GRASAS O ACEITES PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, ESTOS DEBEN SER COLOCADOS EN TAMBOS INDEPENDIENTES MARCADOS CON UN LETRERO QUE DIGA: RESIDUOS DE GRASA Y ACEITE, AQUÍ SE DEPOSITAN ESTOPAS, LATAS, ACEITE USADO, FILTROS, REFACCIONES Y OTROS MATERIALES CONTAMINADOS, D) RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCION, E) COLOCAR DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCION PARA ALERTAR A LOS CHOFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL AREA DE TRABAJO, Y LAS DEMAS QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA.

HOJA No. 11

LICITACION No._59079001-012-01. G).- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO; DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS. H).- EN LA INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBERA CONSIDERARSE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A OTORGARSE, ADEMAS DE MANIFESTARSE QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE FUE CALCULADA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. I).-SE ADICIONARAN A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: I. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). II. EL DESGLOSE DE LAS APORTACIONES QUE EROGA EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) III. EL PAGO QUE EFECTUA EL CONTRATISTA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y

CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM).

LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERAN INCLUIRSE DENTRO DEL RUBRO POR UTILIDAD Y DEBERA INDICARSE POR SEPARADO SU MONTO. J).- LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. K).- EL CONTRATISTA SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA, DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, LA EXPLOSION DE INSUMOS POR PARTIDA, EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y LOS PROGRAMAS DESCRITOS EN EL DOCUMENTO 13 REALES Y DETALLADOS POR SEMANA, POR PARTIDAS INCLUYENDO MONTOS PARCIALES Y ACUMULADOS A EROGAR. L).- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO. EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. III.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETA A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

HOJA No. 12

LICITACION No._59079001-012-01.

EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD. DECIMA PRIMERA.- LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, DEBERA SER PRESENTADA PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO ANEXA LA CONVOCANTE EN EL DOCUMENTO No. 11, Y SE FORMULARA COMO A CONTINUACION SE INDICA: A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE LLENARAN EN FORMA ESCRITA, O A MAQUINA DEBIENDO PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS. O BIEN POR MEDIO ELECTROMAGNETICO, IMPRESO Y EN DISQUETTE, SI PARA TAL EFECTO ASI SE LO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITO. B).- SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA, EXPRESÁNDOLOS EN MONEDA NACIONAL, AL CENTESIMO, SI HUBIERA DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA Y LOS DE NUMERO, SERAN LOS PRIMEROS LOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA AL ESTABLECER EL MONTO CORREGIDO DE LA PROPOSICION.

C).- EL DOCUMENTO No. 11, RELATIVO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, DEBERAN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- ANOTAR AL FINAL DE CADA PARTIDA EL SUBTOTAL CORRESPONDIENTE. 2.- EN LA HOJA FINAL SE ASENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA CON NUMERO Y LETRA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 3.- EN LA HOJA RESUMEN SE ANOTARAN LOS MONTOS PARCIALES DE ESTAS, ASI COMO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA; TODAS ESTAS CANTIDADES DEBERAN SER ASENTADAS CON NUMERO Y LETRA Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

HOJA No. 13

LICITACION No._59079001-012-01. D).- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DEPENDENCIA, Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL CONCURSANTE.

E).- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL QUE RESULTE SERA EL MONTO CORREGIDO PARA EFECTOS DE ADJUDICACION. F).- PARA SER VALIDO ESTE CATALOGO DEBERA SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA MISMA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DE ESTE. DECIMO SEGUNDA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO; PROCEDERA A DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO Y EXPEDIRA UNA NUEVA CONVOCATORIA EN LOS SIGUIENTES CASOS: I.- CUANDO NINGUN CONTRATISTA SE HUBIERA INSCRITO PARA PARTICIPAR O NO HUBIEREN CONCURRIDO AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. II.- CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, DE ACUERDO A LA INVESTIGACION DE MERCADO ACEPTADA POR LA CONVOCANTE. EN CUALQUIER CASO LA CONVOCANTE NOTIFICARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA LICITACION FUE DECLARADA DESIERTA, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE.

DECIMA TERCERA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO RECHAZARA LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA CUANDO: A).- CUANDO EL SOBRE, NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE. B).- EL REPRESENTANTE DEL POSTOR NO PRESENTE DENTRO DEL DOCUMENTO No. 3 LA CONSTANCIA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD O CUANDO DICHA CARTA NO ESTE FIRMADA POR PERSONA AUTORIZADA. C).-EL REPRESENTANTE DEL POSTOR, NO PRESENTE ALGUNA DE LAS IDENTIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS. D).-EL POSTOR NO PRESENTE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. E).-EL POSTOR NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN LOS TERMINOS DE ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. EL LICITANTE QUE SEA DESCALIFICADO DEBERA ABANDONAR LA SALA DONDE SE ESTE CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA DEL CONCURSO, SI ESTE ASI LO DESEA, EN CASO CONTRARIO, PERMANECERA SOLO COMO ESPECTADOR, PERO CON DERECHO PARA FIRMAR EL ACTA.

HOJA No. 14

LICITACION No._59079001-012-01.

ASI MISMO SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRA EL USO DE TELEFONOS CELULARES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. LOS REPRESENTANTES QUE DESEEN SALIR POR UN MOMENTO (UNA SOLA VEZ) PODRAN HACERLO DESPUES DE QUE SE HAYA REVISADO SU PROPUESTA Y LEIDO EL IMPORTE. DECIMA CUARTA.- LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL, EN FORMA POSTERIOR AL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, LLEVARA A EFECTO EL ESTUDIO DE ESTAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD Y LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANAN Y LA REGLAMENTACION DE LA MISMA, PROCEDERA A DESECHAR AQUELLAS PROPUESTAS QUE INCURRAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A).- CUANDO NO INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION. LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. B).- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL PROPONENTE EN EL PLAZO SOLICITADO. C).- QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE, NO SEAN LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. D).- CUANDO EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE ACATEN LAS DISPOSICIONES DICTADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, Y EN CUANTO A LO SEÑALADO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO. E).- CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, QUE EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, O EN SU DEFECTO IMPLIQUEN QUE EL POSTOR NO GARANTICE LA EJECUCION DE EL O LOS CONCEPTOS DE QUE SE TRATE EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA., CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DICTADAS POR LA CONVOCANTE. EN ESTE SENTIDO LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DETERMINARA LA EXISTENCIA DE PRECIOS NO REMUNERATIVOS CONFORME A SUS PROPIOS CRITERIOS DE COSTOS, RENDIMIENTOS Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES Y DICTAMINARA LO CONDUCENTE EN BASE A ELEMENTOS TECNICOS OBJETIVOS DEBIDAMENTE FUNDADOS. F).- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR “DESTAJOS” O “LOTES” POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. G).- SI NO LLEGARAN A COINCIDIR LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE, CON LOS ANOTADOS CON LETRA EN EL DOCUMENTO No. 11 . H).- EN LAS QUE SE OMITAN EN UNO O MAS CONCEPTOS LA COTIZACION CON LETRA Y NUMERO, EN EL DOCUMENTO No. 11 . I).- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, DIFICULTEN LA COMPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES. J).- SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS CASOS DE PROHIBICION QUE ESTABLECE EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN EL ESTADO Y ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

HOJA No. 15

LICITACION No._59079001-012-01.

K).- NO SATISFAGAN EN ESTRICTO APEGO LOS REQUISITOS EN FORMA O FONDO ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS Y EN SUS APENDICES. L).- PRESENTE INFORMACION FALSA O INCLUYAN DOCUMENTACION APOCRIFA DENTRO DE SU PROPUESTA. M).- HAYAN COMETIDO ILICITOS EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

N).- SE ENCUENTREN SUJETAS A SUSPENSION DE PAGOS O DECLARADAS EN ESTADO DE QUIEBRA, CON POSTERIDAD A LA APERTURA DEL CONCURSO. O).- TENGAN O HAYAN TENIDO CONTRATOS DE OBRA CON CUALQUIER DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SEA ESTATAL O FEDERAL O CON PARTICULARES, CON PROGRAMAS DE TRABAJO O CALENDARIOS DE EJECUCION NOTORIAMENTE RETRASADOS INJUSTIFICADAMENTE. DECIMA QUINTA.- CANCELACION DEL CONCURSO, EL CONCURSO PODRA SER CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HAGA IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO ECONOMICO DEL PRESENTE CONCURSO. LO ANTERIOR SERA COMUNICADO A LOS PARTICIPANTES. EL PRESENTE CONCURSO ES A NIVEL NACIONAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE NINGUN TRATADO, POR LO QUE LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL.

__________________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTE CONCURSO.

HOJA No. 16

ANEXO 1

FORMATO ______(NOMBRE)_____________________________MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FISICA O MORAL) No. DE LICITACION: _________________________________________________________________ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NUMERO:

COLONIA:

DELEGACION O MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRONICO:

No. DE LA ESCRITURA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

FECHA:

NOMBRE, NUMERO, LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE QUIEN SE DIO FE DE LA MISMA RELACION DE ACCIONISTAS APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PUBLICA NUMERO FECHA NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO

(LUGAR Y FECHA) PROTESTO LO NECESARIO

FIRMA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRA SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN PAPEL MEMBRETEADO DEL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTE EN EL ORDEN INDICADO.



TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN VENIR EN FOLDERS POR SEPARADO EN UN SOLO SOBRE CERRADO Y SELLADO Y LE CORRESPONDERAN LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 13, DEBIENDO COLOCARSE PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, LA CARATULA DEL DOCUMENTO ENGRAPADO AL FRENTE DE CADA FOLDER.



SOBRE TECNICO DOCUMENTO No. 1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO. A) LA CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE ES UN ESCRITO EN PAPELERIA

MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DONDE HAGA MENCION QUE HA ANALIZADO Y CONOCE LAS BASES DEL CONCURSO Y SOMETE A CONSIDERACION DEL CONVOCANTE SU PROPUESTA CON RELACION A LA CONVOCATORIA PUBLICA SDR-PE-2001-DGOP-009 RELATIVA A LA LICITACION No. 59079001-012-01 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, (SE ANEXA FORMATO).

B) DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ADEMAS DE NO INCURRIR AL PRESENTAR SU PROPUESTA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE (SE ANEXA FORMATO).

C) ANEXAR CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES MIEMBROS DEL “BID”.

C).- CARTA QUE CERTIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DE UN PAIS ELEGIBLE POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID” Y LISTADO DE PAISES MIEMBROS DEL “BID”, SE ANEXAN FORMATOS E INFORMACION.

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)


INCISO A)

LICITACION No. Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

At’n. Ing. Ramiro González Martin Director General de Obras Públicas

Por la presente y en relación a la Licitación No._____________ relativo a:................................…… .................................................................................................................................………………………… deseamos manifestar a usted nuestra aceptación para intervenir en la Licitación mencionada, asimismo le informamos que hemos leído, analizado y comprendido las bases del concurso, para lo cual sometemos a su consideración nuestra propuesta.

A t e n t a m e n t e Xalapa, Ver., a de del 2001

______________________ Representante Legal

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) DECLARACION BAJO PROTESTA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO NI EL ARTICULO 46 FRACCION XVII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

SOBRE TECNICO. DOCUMENTO No. 1

INCISO B) At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martin Director General de Obras Públicas.

En relación a la Licitación No.__________________., relativo a: ..................................................... ...........................................…………………………………………………………………………………...; y en cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted bajo protesta de decir la verdad que la empresa___________________________________________________ no se encuentra en los supuestos que establecen los Artículos 43 de la Ley de Obras Públicas del estado, y 46 fracción XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como impedimentos para presentar Propuestas o Celebrar Contrato alguno de Obra Pública según: Articulo 43.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato de Obra Publica o de Servicios Relacionados con la misma, las personas físicas o morales.

I. Aquellas en cuyas empresas tenga participación algún Servidor Público de las dependencias o entidades del Gobierno del Estado, cualquiera que sea su jerarquía o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionista, administradores, gerentes, apoderados o comisarios.

II. Los contratistas por causas imputables a ellos mismos se encuentren en situación de mora, respecto de la ejecución de otra u otras obras publicas que se tengan contratadas y

III. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la ley

Articulo 46.- Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor publico, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el o par las personas a las que se refiere la fracción XVII. Por lo anterior aprovechamos la ocasión para repetir las seguridades de nuestra consideración y respeto.

A t e n t a m e n t e

Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal




COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

A) SI SE TRATA DE PERSONA MORAL: PRESENTAR ORIGINAL DEL TESTIMONIO

NOTARIAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA Y COPIA ADICIONAL DE LAS MISMAS Y EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA CERTIFICADA POR NOTARIO PUBLICO.

B) SI SE TRATA DE PERSONA FISICA: PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO; ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL. EN CASO DE NO CONTAR CON LA CEDULA PROFESIONAL, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y ANEXAR LA CEDULA DEL RESPONSABLE TECNICO QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE.




R E P R E S E N T A C I O N

A) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

B) IDENTIFICACION PERSONAL (LICENCIA, PASAPORTE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR EN ORIGINAL Y COPIA.)




4.- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE. A) ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS ANTE LA SECRETARIA DE

FINANZAS Y PLANEACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, INDICANDO ESPECIALIDAD (REGISTRO VIGENTE ORIGINAL Y ANEXAR COPIA).

B) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA (CMIC) QUE LE CORRESPONDA Y SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO (S.I.E.M.) (OPCIONAL).

C) DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES DE EDIFICACION Y DE LA MISMA MAGNITUD A LOS QUE SON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. a).- CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE TENGA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DEL CONCURSO EN EL QUE DESEAN PARTICIPAR. b).- RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE POSEE Y/O DE QUE DISPONGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INDICANDO SU UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO O MAQUINARIA PROPIOS, LA PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA DEBERA ACREDITARSE CON LAS FACTURAS ORIGINALES Y COPIAS DE LAS MISMAS PARA SU VERIFICACION, EN CASO DE ARRENDAMIENTO DEBERA ACREDITARSE CON CONVENIO O CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR CON FECHA ACTUAL, INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN LOS PERIODOS DE EJECUCION DE LA OBRA. (SE ANEXA FORMATO).

D) HABER CONTRATADO OBRAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, COMPROBÁNDOLO CON COPIAS DE LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA.

E) CONSTANCIAS DE REFERENCIAS Y ACREDITACION DE LAS DEPENDENCIAS O INICIATIVA PRIVADA CON LOS QUE HAYA CONTRATADO.

F) ACREDITACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y/O PERITO PERMANENTE DE LA OBRA ACREDITADO POR SU CORRESPONDIENTE COLEGIO.

G) DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE, MINIMO REQUERIDO, ACREDITÁNDOSE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, ASI MISMO DOCUMENTACION COMPLETA DE SU DECLARACION FISCAL EJERCICIO 2000, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y REGISTRO ACTUALIZADO DEL CONTADOR PUBLICO TITULADO EXTERNO.

H) ANEXAR RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL COMO CON LOS PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDADES.




5.- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. A).- CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SE ANEXA FORMATO)


CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C.______________________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE C._______________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA___________________________________________________________ ____________________SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA_______________________________ ______ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE LA LICITACION No. ______________________, RELATIVO A: Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTARLAS Y QUE HA TOMADO, EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., A _____ DE ________________ DE L 2001.

A T E N T A M E N T E

SOBRE TECNICO. DOCUMENTO No.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA EL LICITANTE REALIZARA CUANDO MENOS, UNA VISITA AL SITIO DE LA OBRA EN DONDE “LA CONTRATANTE” MOSTRARA A LAS EMPRESAS LA UBICACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DE CAMPO, ASI MISMO SE ACLARARAN LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LAS BASES DE LA LICITACION QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS QUE REALICEN DICHA VISITA, SE LES EXTENDERA LA CONSTANCIA RESPECTIVA PARA QUE SEA ANEXADO A DICHO DOCUMENTO. EL LICITANTE, QUE DECIDA NO REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUEDARA BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD Y DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO EN SUSTITUCION DE LA CONSTANCIA DE VISITA. ESTE HECHO NO PODRA SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA UNA EVENTUAL RECLAMACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES REQUIERAN ACLARACION SOBRE ALGUNAS OBSERVACIONES QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIO ACUERDO SE LLEVARA A CABO UNA REUNION EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 18 COLONIA ESTHER BADILLO C.P. 91190 EN XALAPA, VER., EL MISMO DIA DE LA VISITA, ESTA SE LLEVARA ACABO UNA HORA DESPUES, DONDE SE ACLARARAN TODAS SUS DUDAS, SIENDO ESTA OPTATIVA.

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



SOBRE TECNICO.

DOCUMENTO No. 6

6.- MODELO DE CONTRATO A) MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE

SE INDIQUE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTAR DE ACUERDO EN TODAS SUS CLAUSULAS Y SUS TERMINOS. (SE ANEXA FORMATO).

B) MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO, DEBERA SER FIRMADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. (SE ANEXA FORMATO).


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO


INCISO A)

LICITACION No. __________________________. At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 6 Inciso A); de las Bases del Concurso referente a la Licitación No._________________________.,relativo a ...................................................................…… ..................................................................................................................................................................................... Sobre el particular como representante legal de: _______________________________________ __________________________________________________ manifiesto conocer la forma y contenido del Modelo de Contrato, aceptando los términos y cláusulas del mismo.

A t e n t a m e n t e Xalapa Ver., a de del 2001.

________________________ Representante Legal



CONTRATO No. OBRA Y UBICACIÓN: IMPORTE: $ I.V.A. 15% $ T O T A L: $ CONTRATISTA: DOMICILIO: No. DE REG. R. F. C. No. CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MISMA POR LA OTRA __________________________________________________., REPRESENTADA POR EL ___________________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________________________; QUIEN EN LO SUCESIVO, POR RAZONES DE BREVEDAD SE LES DENOMINARA, RESPECTIVAMENTE CON LOS NOMBRES DE “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” CON APOYO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I).- LA DEPENDENCIA DECLARA:

A).- QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 28 FRACCIONES XVI, XVIII Y XX DE LA LEY No. 58 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2000; ACREDITANDO SU PERSONALIDAD EN CALIDAD DE SECRETARIO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DE FECHA 1º DE ENERO DE 1999, SE VA A LLEVAR A CABO POR SU CONDUCTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

HOJA 1 DE 12

CONTRATO No. ______________________________ B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION; APROBO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DENTRO DEL PROGRAMA “FORTEM” CON RECURSOS DEL “BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” “BID”. C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR CONVOCATORIA PUBLICA No.___________________ COMO RESULTADO DE LA LICITACION No. _______________________, CELEBRADO EL ____ DE ______________________DE _________, CUYO FALLO SE DIO A CONOCER EL ____ DE _________________ DE ___________, SEGÚN ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION. II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- QUE ES UNA PERSONA ______________ Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN TERMINOS DEL PRESENTE Y QUE CUENTA CON LA ORGANIZACION, EQUIPO, RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON:

B).- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL No.:

C).- QUE CONOCE CABALMENTE Y SIN DUDA AL RESPECTO, LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS ENCOMENDADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES, EL PROYECTO, PROGRAMA Y PRESUPUESTO RESPECTIVOS, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO, CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO

A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EXPUESTO LO ANTERIOR Y ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO LO FORMALIZAN A CONTINUACION AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

HOJA 2 DE 12

CONTRATO No. _____________________________

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA ENCOMIENDA AL CONTRATISTA, Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA MISMA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME A LAS NORMAS Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION VIGENTE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: ____________________________________________________________________________., QUE COMPRENDE;__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________SEGUN ESPECIFICACIONES A DETALLE DE LOS CONCEPTOS, DE SU PRESUPUESTO A EJECUTAR, ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ _____________________ (__________________________________________________ PESOS _____/100 M.N.) MAS $ _________________ (_______________________________________________ PESOS _____/100 M.N.), CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NOS DA UN IMPORTE TOTAL DE $___________________ (_______________________________________________________PESOS _____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO QUE PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, QUEDARAN SUJETAS LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES. DICHA SUMA SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA OBRA EXCEDENTE, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO. TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN CINCO POR CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. A TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE.

HOJA 3 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS AJUSTES SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN EL CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EXISTA ATRASO Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SOLO PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS PARA LA OBRA QUE ESTE PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, LA DEPENDENCIA DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS BASANDOSE EN LOS RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO O POR EL BANCO NACIONAL DE MEXICO. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL _____________________________ Y A CONCLUIRLOS EL DIA _______________________________, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA, DEBIENDO EL CONTRATISTA PAGAR A LA PROPIA DEPENDENCIA POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EN LA TERMINACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

HOJA 4 DE 12

CONTRATO No. _________________________. SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO. EL CONTRATISTA LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA, EN HOJAS FOLIADAS Y SELLADAS POR LA DEPENDENCIA, ASI COMO UN REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS PARTES. SEPTIMA.-RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA DEPENDENCIA EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS. OCTAVA.-ANTICIPO.- PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO LA DEPENDENCIA OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA, COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE: $________________ ( ________________________________________________________M.N._), PREVIA PRESENTACION DE LA FIANZA QUE MAS ADELANTE SE INDICA. DICHO ANTICIPO SERA AMORTIZADO MEDIANTE LA DEDUCCION DEL _____ % EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ULTIMA ESTIMACION O REALIZAR LA DEVOLUCION EN EFECTIVO DE LA PARTE NO AMORTIZADA EN ESA FORMA.

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FIANZA ESTIPULADA EN LA CLAUSULA DE GARANTIAS. LOS ANTICIPOS SE ENTREGARAN A EL CONTRATISTA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS; SU ATRASO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL NUMERO DE DIAS Y/O PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, AUTOMATICAMENTE ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACION. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ANTERIOR PARRAFO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ESTE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

HOJA 5 DE 12

CONTRATO No. _____________________________. PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE EL MISMO NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE MEDIANTE LAS DEDUCCIONES SEÑALADAS EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA DE COMPAÑIA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN DONDE ACEPTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR EL IMPORTE INTEGRO DEL MISMO, LA QUE ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL MISMO SEA TOTALMENTE RECUPERADO POR LA DEPENDENCIA, SI EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTA FIANZA EN UN PLAZO MAXIMO DE QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA QUE RENUNCIA A HACER USO DEL ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR Y/O PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIA CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA. NOVENA.- FORMA DE PAGO.- LA DEPENDENCIA TRAMITARA ANTE EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION “FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ “FOSEG“ ; SE CUBRA A ”EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA DEPENDENCIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL CONTRATISTA CUBRIRA A LA DEPENDENCIA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO No. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

HOJA 6 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES LA DEPENDENCIA SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SI EL CONTRATISTA ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DEL CONTRATISTA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL; LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- LA DEPENDENCIA TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIODICAS RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DAR AL CONTRATISTA, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. LA DEPENDENCIA A SU LIBRE ARBITRIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA TERMINACION DE AQUELLAS, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- LA DEPENDENCIA RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS; SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES: A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. B).- CUANDO LA DEPENDENCIA ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARA AL CONTRATISTA EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION. C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. D).- CUANDO LA DEPENDENCIA RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

HOJA 7 DE 12

CONTRATO No. ___________________________.

E).- EL CONTRATISTA NOTIFICARA A LA DEPENDENCIA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO. TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA, ASI COMO EL FINIQUITO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE SU TERMINACION, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LA DEPENDENCIA, A CARGO DEL CONTRATISTA, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR EL CONTRATISTA. SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, SI ESTO ES POSIBLE, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS, A PARTIR DE LA RECEPCION. LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON LA MISMA CAUSE A LA DEPENDENCIA O TERCERAS PERSONAS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO; POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA, O POR LA VIOLACION A LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES. IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.

HOJA 8 DE 12

CONTRATO No. ____________________________. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA MISMA POR LA DEPENDENCIA ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA DESDE AHORA A EJECUTAR POR SU CUENTA, SIN DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA. SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE AL REQUERIMIENTO QUE LA DEPENDENCIA LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO, O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS, ASI COMO PONER TODAS LAS SEÑALES NECESARIAS A FIN DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA EN CUESTION LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DIA, EN VIRTUD DE TRATARSE DE TRANSITO VEHICULAR, POR LO QUE EL CONTRATISTA SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR CON MOTIVO DE LA OMISION A LO INDICADO EN ESTA CLAUSULA EL CONTRATISTA SE OBLIGA ADEMAS A ATENDER LAS INDICACIONES QUE A ESTE RESPECTO LE HAGA LA DEPENDENCIA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA DEPENDENCIA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO, EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y AUTORIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR SU FINIQUITO Y BITACORA DE OBRA Y

LIQUIDACION DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A PARTIR DE SU TERMINACION, DE NO PRESENTARLO ASI, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL, DESLIGANDOSE TOTALMENTE DE TODO ACTO DE RECLAMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO CUMPLIR CON DICHA OBLIGACION.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- A) FIANZA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO; PARA GARANTIZAR A LA DEPENDENCIA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CONFORME A LA CLAUSULA OCTAVA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO; DICHA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO MENCIONADO .

HOJA 9 DE 12

CONTRATO No. ____________________________

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA OTORGARA UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, A FAVOR Y, A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ESPECIFICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS MISMAS, PAGOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y EN SU CASO, PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, DICHA FIANZA ESTARA EN VIGOR DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS HASTA LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA RECIBA POR ESCRITO Y A SATISFACCION PLENA LA TOTALIDAD DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

C) FIANZA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS.- UNA VEZ CONCLUIDA Y FINIQUITADA LA OBRA DEBERA SUSTITUIR LAS FIANZAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIENDO OPORTUNAMENTE EL CONTRATISTA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA, QUE SERA CONCEDIDA POR LA DEPENDENCIA SI, PRACTICADAS LAS VISITAS DE INSPECCION POR PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO, SE ACREDITA QUE LA OBRA SE HALLA EN BUEN ESTADO.

LA INSTITUCION AFIANZADORA Y EL CONTRATISTA ACEPTAN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALAN LOS ARTICULOS 95, 95-BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, LA DEPENDENCIA PODRA DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. DECIMA CUARTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO, LA DEPENDENCIA COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA DEPENDENCIA PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE DICHA ESTIMACION, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

HOJA 10 DE 12

CONTRATO No. _______________________________.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DEL ESTADO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA YA QUE EN TAL EVENTO LA DEPENDENCIA HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO JUZGA PERTINENTE.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO O SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUEDA EN LIBERTAD DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, ARROGÁNDOSE LA FACULTAD DE HACERLO EN FORMA UNILATERAL, SIN RESPONSABILIDAD PARA ELLA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, EN LOS SIGUIENTES CASOS: A).- SI EL CONTRATISTA NO INICIA O TERMINA LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO; B).- SI EJECUTA LA OBRA EN FORMA DEFECTUOSA O SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C).- SI SUBCONTRATA O CEDE PARCIAL O TOTALMENTE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA DEPENDENCIA; D).- SI NO DA A LA DEPENDENCIA O A LOS TECNICOS QUE ESTA COMISIONE PARA INTERVENIR EN TAREAS DE VIGILANCIA Y COMPROBACION DE LAS CARACTERISTICAS Y AVANCES DE LAS OBRAS, FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU COMETIDO; E).- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO O A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; F).- EN GENERAL POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- SI LA DEPENDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SE LE COMUNICARA POR MEDIO DE OFICIO A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN DEFENSA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, LA DEPENDENCIA ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE A SU JUICIO PROCEDA.

HOJA 11 DE 12

CONTRATO No. ______________________________. DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- EL PRESENTE CONTRATO, SE CELEBRA BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y CONFORME AL ARTICULO 45 DE DICHO ORDENAMIENTO, ES DE CONSIDERARSE, COMO UN ACTO DE DERECHO PUBLICO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y QUE EN El MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS, Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS

LOS CONTRATANTES EL SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL. LIC. PORFIRIO SERRANO AMADOR.

POR EL CONTRATISTA

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

LIC. GUSTAVO SANCHEZ GUERRERO.

ARQ.FGM/mjñr*

HOJA 12 DE 12




7.- ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS. A).- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE

CONSTRUCCION. ESCRITO QUE DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA (SE ANEXA FORMATO).

B).-CARTAS CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO ADENDUMS

DEBIDAMENTE RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCION

SOBRE TECNICO

DOCUMENTO No. 7

INCISO A)

LICITACION No.________________________

At’n: Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e.

Ing. Ramiro González Martín. Director General de Obras Públicas

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO No. 7 INCISO A); DE LAS BASES DEL CONCURSO REFERENTE A LA LICITACION No.________________________; RELATIVO A LA. ................................................................................……………………………………. .......................................................................................................................................................................... SOBRE EL PARTICULAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________ __________________________________________________ MANIFIESTO CONOCER PLENAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD QUE SE REQUIEREN, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CITADA, Y DE LAS CUALES DECLARO QUE HE ESTUDIADO Y APLICADO.

A T E N T A M E N T E XALAPA VER., A DE DEL 2001.

________________________ REPRESENTANTE LEGAL




8.- PROYECTO – RELACION DE PLANOS. A).- PROYECTO: PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DETALLES, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


DOCUMENTO No. 8

RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE DEL CATALOGO DEL CONCURSO No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. LA INFORMACION QUE EN EL SE ENCUENTRA NO PODRA SER DIVULGADA POR MEDIO DE PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, PUES EL MISMO ES PROPIEDAD DE ESTA . EL DIQUETTE CONTIENE EL CATALOGO (EXCEL) Y DEBERA ELABORARSE CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, ASI COMO EN FORMA IMPRESA, COMPROMETIENDOSE A NO ALTERAR SU CONTENIDO YA QUE ESTO PUEDE SER MOTIVO DE DESCALIFICACION. DICHO DISQUETTE DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL DOCUMENTO No. 8

_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA.

XALAPA, VER., A 15 DE AGOSTO DEL 2001.



SOBRE ECONOMICO. DOCUMENTO No. 9

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA.

A).- EL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FORMULADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN, DEBIENDO SER FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 9.-

9.- ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA. ME REFIERO A SU ATENTA CONVOCATORIA No. _____________ DE FECHA ___ ______________DE ______________ DEL 2001 CONVOCA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. __________________________ RELATIVO A: QUE COMPRENDE:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE DE __________________________________________________ MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE: OPORTUNAMENTE SE RECOGIO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y APENDICES RELATIVOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA DICHO CONCURSO Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO PLIEGO Y SUS APENDICES, LOS QUE PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA SEPTIMA CONDICION DEL DOCUMENTO CITADO. ASIMISMO, EXPRESO QUE SE CONOCEN LAS BASES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE TIENE EN VIGOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE SE ACEPTA QUE TALES DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO Y DEMAS ACTOS QUE DE EL SE DERIVEN. IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE SE CONOCEN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA QUE NOS FUERON PROPORCIONADOS DE ACUERDO A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI PROPOSICION ES DE : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = $_________________( ______________________________________________________________ ___________ ______________________________________________________________ ) SIN I.V.A., Y ACOMPAÑO A LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEBIDAMENTE FIRMADA, REQUISITADA Y EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE DETALLA.

Hoja 1 de 3

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO CONCEPTO

1

CARTA DE ACEPTACION DEL PROPONENTE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

2

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE.

3

REPRESENTACION. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (CARTA PODER EN ORIGINAL Y COPIA).

4

CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.

5

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

6

MODELO DE CONTRATO.

7

ESPECIFICACIONES GENERALES, CIRCULARES Y MINUTAS.

8

PROYECTO.(PLANOS)

PROPUESTA ECONOMICA

9

ESCRITO DE PROPOSICION PARA LA OFERTA.

10

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.

12

ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS..

13

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS;

ADEMAS MANIFIESTO A USTED QUE, MI REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C.__________________________________CON CEDULA PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA No._____________ EN CASO DE SERME ADJUDICADO EL CONTRATO ME COMPROMETO A: 1. FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO

ESTABLECIDO EN LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja 2 de 3

2. PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ EN EL TRANSCURSO DE LOS QUINCE DÍAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA QUE ME SEA ENTREGADA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO O LA ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR VALOR IGUAL AL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Y OTRA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO CONVENIDO DICHAS FIANZAS SERAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

3. INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADO EN EL

PLIEGO DE REQUISITOS. 4. QUE SE DIO A CONOCER Y ACEPTO QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE

AJUSTARA A LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.


_____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

Hoja 3 de 3




10.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. A).- LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEBERA ACOMPAÑARSE MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑIA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), (SE ANEXA MODELO).

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA)

SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 10 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE CONCURSO, EL PROPONENTE DEBERA ENTREGAR CHEQUE CERTIFICADO, DE INSTITUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS CHEQUE CRUZADO, O FIANZA OTORGADA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA AUTORIZADA, EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPUESTA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) LA GARANTIA ENTREGADA POR EL LICITANTE SERA DEVUELTA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ACTO EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, A CAMBIO DEL RECIBO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA, EXCEPTO AQUELLA QUE CORRESPONDA A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE RETENDRA LA SECRETARIA, HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHO CONTRATISTA ENTREGUE LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO. DEBERA VENIR EL DOCUMENTO ELABORADO EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA PROPONENTE, EN ORIGINAL Y COPIA, DONDE SE INDICARA LOS DATOS DEL CONCURSO Y DEL CHEQUE QUE SE ESTA ENTREGANDO, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: LICITACION No. TIPO DE OBRA: MONTO DEL CHEQUE DE GARANTIA: NO. DEL CHEQUE: BANCO QUE LO EXPIDE: ENTREGA RECIBE CONTRATISTA SEFIPLAN

ENGRAPAR CHEQUE CERTIFICADO.




11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. A).- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS Y/O DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE. EN DICHAS FORMAS EL LICITANTE DEBERA EXPRESAR CON NUMERO Y LETRA Y EN PESOS MEXICANOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES IMPRESAS EN EL CATALOGO. DEBERA ASI MISMO, EFECTUAR LA SUMA QUE CORRESPONDA PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, EL QUE SE ASENTARA CON NUMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO DE REQUISITOS.

( ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO No. 11

RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DE LA SECRETARIA

DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, DISQUETTE QUE CONTIENE, CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO EN FORMA IMPRESA, RELATIVO A: ESTA INFORMACION NO SE PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES O CUALQUIER OTRA FORMA, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA, PUES LOS MISMOS SON PROPIEDAD DE ESTA. DICHO DISQUETTE, ASI COMO SU FORMA IMPRESA, DEBERA SER REINTEGRADO EN LAS BASES DE CONCURSO EN EL DOCUMENTO No. 11

___________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR O

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

XALAPA, VER., A ___ DE _______ DE 2001.



SOBRE ECONOMICO DOCUMENTO No. 12

12.- ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN A).- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a).-ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c).- COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE. B).- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO. C).- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. a).- POR FORMULA. b).- POR FLUJO DE CAJA. D).- CARGO POR UTILIDAD. E).- FACTOR DE SOBRE COSTO. F).- AJUSTE DE COSTOS. G).- EXPLOSION DE INSUMOS. H).- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION, TANTO EN EL ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COMO EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION (SE ANEXA MODELO).



LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS OFICIOS-CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHAS 16 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994, Y LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL 15 DE MARZO DE 1996 (3.3).

12.- ANALISIS DETALLADOS

DE

PRECIOS UNITARIOS



ANEXO A LOS PRECIOS UNITARIOS SE ENTREGARAN LOS ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES Y COSTOS HORARIOS NECESARIOS, ADEMAS EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO INTEGRADO Y EL DE LOS GRUPOS O CUADRILLAS A UTILIZAR.

A.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS a).- ANALISIS DE BASICOS O PRELIMINARES b).- COSTOS DE MATERIALES (INSUMOS) c) COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO d).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE



B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN Y DE CAMPO



DEBERA ESPECIFICARSE, ADEMAS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LINEAMIENTOS 15/MAR/96).

C) ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO a) POR FORMULA b) POR FLUJO DE CAJA



NOMBRE DEL FORMATO:

ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO POR FORMULA OBJETIVO: DETERMINAR MEDIANTE ANALISIS

DETALLADO EL VALOR EN PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE PRODUCIRA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS BAJO LAS CONDICIONES DE LICITACION REFERIDAS EN LAS BASES.

NUMERO DE

IDENTIFICACION

CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

COMENTARIO GENERAL: EN EL DESARROLLO DE LA FORMULA PARA

OBTENER EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, SE HAN CONSIDERADO TODOS AQUELLOS DATOS DERIVADOS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA AL CONTRATISTA Y LOS DETERMINADOS POR EL MISMO EN SU PROPUESTA, CON LOS CUALES HARA SUS CONSIDERACIONES; EL RESULTADO DEL ANALISIS DEBERA CORRESPONDER AL CARGO DEL FINANCIAMIENTO QUE SERA INTEGRADO PARA LA OBTENCION DEL FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD A PROPONER.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE DEL FORMATO:

COSTOS DE FINANCIAMIENTO POR FLUJO DE CAJA OBJETIVO: IDENTIFICAR QUE EL COSTO DE

FINANCIAMIENTO CONSIDERA EL PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES..

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO PARTIDA PERIODOS IMPORTE TOTAL

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. SECUENCIA DE LAS PARTIDAS. ANOTAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE USARAN CON SU ANALITICO DE CONCEPTOS. ESTOS ELEMENTOS PUEDEN MODIFICARSE SEGUN EL CRITERIO Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA. CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA A LAS EROGACIONES (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES) ASENTAR LA SUMA DE EROGACIONES DE LOS PERIODOS.



NUMERO DE IDENTIFICACIO

N


(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

AVANCE DE OBRA PARCIAL ESTIMACIONES ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION DE ANTICIPOS RETENCIONES SUMA DE INGRESOS MATERIALES COMPRA DIRECTA MATERIALES COMPRA DIFERIDA. MANO DE OBRA DIRECTA IMPUESTOS Y OBLIGACIONES SOBRE MANO DE OBRA

ANOTAR LOS AVANCES SEGUN PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PROPUESTO (A COSTO DIRECTO) CONSIDERANDO LOS INDIRECTOS DE LA PRIMERA ITERACION DEL FACTOR, (F.S.C). SE CORREGIRA CON LAS SIGUIENTES ITERACIONES EFECTUADAS. ANOTAR EL AVANCE EN CADA PERIODO QUE CONSIDERE CERTIFICAR AL EMPRESA. ANOTAR EL O LOS ANTICIPO (S) RECIBIDO (S) EN LOS PERIODOS RESPECTIVOS. ANOTAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION SEGUN EL PERIODO EN QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE CONVENIDO A CADA ESTIMACION EN EL PERIODO QUE SE PERCIBE. ANOTAR EL PRODUCTO DEL PROCIENTO CONVENIDO A CADA ESTIMACION. CONSIGNAR LA SUMA DE PAGOS (14,15) MENOS LA SUMA DE AMORTIZACION (16) Y RETENCIONES (17). ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS A LA OBRA CONFORME A LA INCIDENCIA DETERMINADA. ANOTAR EL IMPORTE DE COMPRA CON PAGO DIFERIDO EN LOS PERIODOS QUE CONSIDERA. ANOTAR LAS EROGACIONES EN CADA PERIODO SEGUN INCIDENCIAS DETERMINADAS EN LA EXPLOSION DE INSUMOS AL AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) AJUSTANDO IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. ANOTAR EL IMPORTE DEL PAG DE IMPUESTOS EN LA FECHA DE EROGACION.




N


(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

EQUIPOS Y OPERACION SUMA DEL COSTO DIRECTO GASTOS INDIRECTOS OFNA. CENTRAL GASTOS INDIRECTOS DE OBRA. FIANZA DE OBRA I.S.R. (A CUENTA) TOTAL DE EGRESOS INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA PARCIAL DIFERENCIA ACUMULADA

ASENTAR EL IMPORTE SEGUN LA INCIDENCIA DE EQUIPO EN OPERACION DE ACUERDO A LA EXPLOSION DE INSUMOS Y SOBRE EL IMPORTE DE AVANCE DE OBRA PARCIAL (12) ANOTAR LA SUMA DE LOS EGRESOS POR MATERIALES (19 Y 20), MANO DE OBRA (21 Y 22) Y EQUIPO Y OPERACION (23). ANOTAR EL PRODUCTO DE APLICAR EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS DETERMINADO PARA GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL AL AVANCE PARCIAL DE OBRA A COSTO DIRECTO. ASENTAR LOS IMPORTES DE EROGACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES DE PERSONAL, INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSUMOS Y OTROS, EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA. CONSIGNAR EL COSTO DE LAS PRIMAS DE LAS FIANZAS POR ANTICIPO, GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS A QUE SE OBLIGA EL CONTRATISTA. ASENTAR EL PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA QUE CORRESPONDE AL INGRESO GRAVABLE. ASENTAR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (24), Y GASTOS INDIRECTOS (25,26,27 Y 28). ASENTAR LA SUMA DE INGRESOS (18). ASENTAR EL TOTAL DE EGRESOS (29) ANOTAR LA RESTA DE INGRESOS (30) MENOS EGRESOS (31) ANOTAR LA SUMA DEL PERIODO DIFERIDO ACUMULADO ANTERIOR AL TOTAL PERIODO PRESENTE.




N


(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

TASA PASIVA MENSUAL TASA ACTIVA MENSUAL FINANCIAMIENTO PARCIAL FINANCIAMIENTO ACUMULADO COSTO FINANCIERO DE OBRA NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL PRODUCTO DE LA TASA DE INTERES FIJADO POR EL BANCO DE MEXICO (CPP) POR LA DIFERENCIA ACUMULADA EN ESE PERIODO (APLICABLE SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULADAS POSITIVAS). ANOTAR EL PRODUCTO DE LA TASA QUE FIJA EL BANCO DE MEXICO PARA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (TIIP) APLICABLES SOLO A LAS DIFERENCIAS ACUMULABLES NEGATIVAS. ANOTAR SEGUN CORRESPONDA EL IMPORTE DE PASIVOS (34), EN POSITIVO O LA TASA ACTIVA EN ROJO (35) O CON PARENTESIS. ANOTAR LA SUMA DE CIFRAS POSITIVAS O NEGATIVAS DEL PERIODO ANTERIOR AL PERIODO ACTUAL. SERA EL COCIENTE DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO (37) ENTRE EL COSTO DIRECTO AFECTADO POR EL FACTOR DE INDIRECTOS HASTA GASTOS DE CAMPO EXPRESADOS EN PORCIENTO (SEGUN ANALISIS PARA ESTABLECER EL FACTOR DE COSTO). RECABAR NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE DEL FORMATO:

FACTOR DE SOBRECOSTO OBJETIVO: ESTABLECER EL PORCIENTO DE GASTOS QUE

SE APLICAN AL COSTO DIRECTO PARA IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA.

NUMERO DE

IDENTIFICACION


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

LICITACION CONTRATISTA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBRA UBICACION FECHA NUMERO CONCEPTO CARGOS EN PORCIENTO

EL NUMERO DE LA LICITACION INDICADO EN LA CONVOCATORIA. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA. SEGUN LAS BASES DE LICITACION. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE CONCURSA. LOCALIZACION DE LA OBRA, SEGUN LICITACION. CORRESPONDE A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. IDENTIFICA LA SECUENCIA DE CADA ELEMENTO DE GASTOS. IDENTIFICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE GASTOS QUE SE CONSIDERAN EN LA INTEGRACION DEL FACTOR. ANOTAR EN TANTO PORCIENTO LOS CARGOS PARA CADA CONCEPTO, OBTENIDO EN LA INFORMACION SOLICITADA. Y DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PARA LOS RUBROS DE GASTOS DE OPERACION Y UTILIDAD EN CONCURSO Y FIANZAS. INDICA LA OPERACION A REALIZAR. TRASPASAR LOS CARGOS EXPRESADOS EN PORCIENTO DE LA COLUMNA (10) PARA CADA CONCEPTO.




N


(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

CARGOS ACUMULADOS FIANZAS F.S.C. NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

ASENTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN CADA ENLACE. PARA LOS NUMERALES (A), (B), (E), (F) EL CARGO SE SUMARA AL DATO ASENTADO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (11) PARA LOS NUMERALES (C) Y (D), AL CARGO CORRESPONDIENTE DE LA COLUMNA (10) SE SUMARA LA BASE 1.00 A FIN DE FACTORIZAR EL RESULTADO. ASENTAR EL RESULTADO ACUMULADO DEL NUMERAL (F) OBTENIDO EN EL ENLACE (SAR). ASENTAR EL CARGO POR FIANZAS QUE SE APLICARAN CONFORME A LA FORMULA INDICADA. ANOTAR EL RESULTADO OBTENIDO EN EL ENLACE. ASENTAR LA DIFERENCIA DE LA CIFRA ABSOLUTA ANOTADA EN EL RENGLON No. 7 (FIANZAS), MENOS LA BASE ANOTADA EN EL RENGLON No. 1 (COSTO DIRECTO). RECABAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



D) UTILIDAD DEL CONCURSO



SE INTEGRARA SU ANALISIS DETALLADO Y SERA FIJO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONCURSO.

E) FACTOR DE SOBRECOSTO



F) AJUSTE DE COSTOS

(TRANSCRIBIR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE Y ANEXAR COPIA) AJUSTES DE COSTOS EL AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, ASI COMO AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA. PROCEDIMIENTO: I.- AJUSTE DE COSTOS.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, NO MENOR A UN 5 (CINCO) POR CIENTO, PROCEDERA LA REVISION A LOS COSTOS OFERTADOS, EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE APLIQUE SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: II.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, TOMANDO COMO BASE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. III.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA MENSUALMENTE EL BANCO DE MEXICO EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR BANXICO SE APLICARA LOS INVESTIGADOS POR LA DEPENDENCIA. IV.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES, DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS EL PROCEDIMIENTO SERA EL SIGUIENTE: 1.- REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION JUSTIFICANTE. SE APLICARA LA FORMULA GENERAL DE AJUSTE DE COSTOS, QUE TIENE LA ESCRITURA SIGUIENTE: K=P(F/1) DONDE: K=FACTOR DE AJUSTE P=PARTICIPACION DE LOS INSUMOS EN LOS CARGOS INTEGRANTES DEL PRECIO F=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE AJUSTE. I=INDICE RELATIVO DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS DE LOS INSUMOS INTEGRANTES DEL PRECIO EN LA FECHA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. A LOS AJUSTES DE COSTOS SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, TANTO PARA INICIO DE OBRA COMO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, SIN PERJUICIO DE AMORTIZAR EL ANTICIPO VIGENTE HASTA CUMPLIR SU TOTALIDAD.

________________________ FIRMA DEL LICITANTE



G) EXPLOSION DE INSUMOS



H) CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION.

Xalapa, Ver., a ____ de _________ del 2001.

Lic. Porfirio Serrano Amador Secretario de Desarrollo Regional. P r e s e n t e .

At’n: Ing. Ramiro Gonzalez Martin

Director General de Obras Públicas.

Me refiero a lo estipulado en el Documento No. 12 inciso F), Ajuste de Costos, Fracción II, de las Bases de Licitación referente al Concurso No. , relativo a la Obra. Sobre el particular como representante legal de: ____________________ _______________________________manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago correspondientes a los anticipos, su amortización y repercución en el ajuste de costos por escalación.

_____________________________ REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA).




13.- PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS; DEBERAN INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNO DE LOS ABAJO SEÑALADOS A) PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA

B) PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES.- DEBERAN INCLUIRSE TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA OBRA.

C) .- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO. 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO. D) RESUMEN DEL EQUIPO BASICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DEBERAN ANEXAR A SU PROGRAMA Y RESUMEN DE EQUIPO QUE REPORTAN COMO PROPIO, COPIAS DE LAS FACTURAS.

E) PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA.

BASES DE CONCURSOS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL.

N° DE CONCURSO:59079001-012-01

OBRA: AMPLIACION Y ADECUACION DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO LOCALIDAD: MIRADORES NOMBRE DE LA EMPRESA:

UBICACION: MIRADORES MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VER. FIRMA:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (CON LETRA) $ UNITARIO IMPORTE

A) EDIFICIO I

1.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENOESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA INCL. ACARREO Y/O QUEMA DELPRODUCTO.

M2 123.16

2.- EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 1.50 MTS DEPROFUNDIDAD CON DEPOSITO DE MATERIAL A ORILLA DE CEPAS INCL.AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.

M3 79.16

3.- RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMSUTILIZANDO MATERIAL DE BANCO SIN INCLUIR ACARREOS.

M3 79.65

4.- SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ENCIMENTACION ALTA RESISTENCIA F'Y = 4200 KG/CM2 INCLU. GANCHOSTRASLAPES Y SILLETAS Y DESPERDICIOS. DEL No 3 (3/8") DIAM.

TON 0.61


TON 0.35


TON 0.35

7.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CARRETILLAHASTA 20 MTS DE DISTANCIA.

M3 20.00

8.- CIMBRA COMUN EN ZPATAS Y DADOS DE CIMENTACION INCLUYECIMBRADO Y DESCIMBRADO Y DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DELA OBRA.

M2 232.48

9.- CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION INCL. CIMBRADODESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

M2 28.49

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ


Página 1 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








10.- CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADOMAXIMO 3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES ENCIMENTACION.

M3 7.72

11.- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCL.COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.

M2 84.90

PRIMER NIVEL12.- CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE 0.35x0.35 MTS. INCL. CIMBRADO Y

DESCIMBRADO.M2 12.60

13.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15x20 CMS. M2 5.12

14.- CIMBRA APARENTE EN LOSAS DE CONC. DE HASTA 12 CM DE ESPESORCON ALTURA DE HASTA 4.00 MMTS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

M2 78.30

15.- CIMBRA APARENTE ENTRABES DE 50 x 25 CM DE SECC. M2 70.21

16.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAALTA RESISTENCIA F'Y=400 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 3/8.

TON 0.80

17.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAALTA RESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 4 1/2'' DE DIAM.

TON 0.01


TON 0.72

Página 2 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









TON 0.27

20.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES ENESTRUCTURA.

M3 20.00

SEGUNDO NIVEL21.- CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE 0.35x0.35 MTS. INCL. CIMBRADO Y

DESCIMBRADO.M2 12.60

22.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15x20 CMS M2 5.12

23.- CIMBRA APARENTE EN LOSAS DE CONC. DE HASTA 12 CM DE ESPESORCON ALTURA DE HASTA 4.00 MMTS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

M2 86.43

24.- CIMBRA APARENTE ENTRABES DE 50 x 25 CM DE SECC. M2 72.85

25.- SUM HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAALTA RESISTENCIA F'Y=400 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES,SILLETAS Y DESPERDICIOS: DEL No 3/8

TON 0.75


TON 0.80


TON 0.23

Página 3 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








28.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO3/4'' HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES ENESTRUCTURA.

M3 19.84

PLANTA BAJA

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

29.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO C/MORTEROCEM-ARENA 1:5 HASTA 6.00 MT DE ALTURA ACABADO COMUN.

M2 44.14

30.- SUM Y COLOCACION DE MURO DE TABLARROCA DE 9 A 10 CM DEANCHO CON PLACA DE 13 MM Y POSTE METALICO DE 6.5 CM INCL.RESANE CON REDIMIX.

M2 24.31

31.- SUM TENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA PARA RELLENO EN CAPAS DE20 CM INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA.

M3 9.45

32.- FIRME DE CONC. F'C= 100 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADOPULIDO CON JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR Y MALLA 6/6-10/10.

M2 100.45

33.- SUM Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30 x 30 CM LINEAMONTAÑA ARENA DE PRIMERA (INTERCERAMIC) TRAFICO NORMALASENTADA C/CEM CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX.

M2 120.00

34.- REPIZON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 x 50 CM ARMADO C/3VARS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM INCL. CIMBRADO YDESCIMBRADO.

ML 7.00

35.- APLANADO A PLOMO PULIDO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1:5 DE1.5 CM DE ESP. C/LLANA DE MADERA (MUROS DE TABIQUE.)

M2 88.29

36.- APLANADO A PLOMO PULIDO C/MORT. CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.5 CMDE ESP. CLLANA DE MADERA (EN PLAFONES)

M2 97.00

37.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT, CEMENTOARENA 1:5 EN MUROS DE 14 CM DE ESP.

ML 18.25

Página 4 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








38.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA C/MORTERO CEM-ARENA 1:5 ML 12.00

39.- SUM Y COLOC. VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICACON PERFILES DE 2'' x 1 3/4'' STANDARD, INCL. VENTILACION DE CELOSIAAPLETON ( HERRAJES CRISTAL DE 6 MM VINIL SELLADO Y TODO LONECESARIO PARA SUCORRECTA INST. ( UN FIJO DE 1.09 MTS Y 2 AREAS DEVENTILACION DE 1.08 MTS.

M2 11.00

40.- SUM Y COLOC DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. VENTILACION DE CELOSIAAPPLETON (3 DIVISIONES, HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.).

M2. 18.00

41.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. HERRAJES, CRISTAL DE 6MM.,VINIL, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA INST., (HOJASCORREDIZAS).

M2. 24.00

42.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICACON PERFILES DE 2" INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. AUNA ALTURA DE 2.10 M. CON CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 M. CON DUELADE ALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRESTACOLOCACION, SECCION 0.70X2.40M.

PZA. 1.00

43.- SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICACON PERFILES DE 2"X3", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6MM. DE ESP.A 2 HOJAS (CON PIVOTE) CON UNA ALTURA DE 2.10 M. CONCERRAMIENTO FIJO DE 0.30 M. Y 2 HOJAS ABATIBLES CON TABLETAS DECRISTAL.

PZA. 1.00

44.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,INCL. PREPRACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.

M2. 212.00

Página 5 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








45.- PINTURA VINILICA EN PLAFONES APLANADOS 2 APLICACIONES, INCL.PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.

M2. 148.50

PLANTA ALTA

46.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-ARENA 1:5 HASTA 6.00 MT. DE ALTURA.

M2. 33.00

47.- PRETIL DE TABIQUE R.R. DE 13 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT.CEM.ARENA 1:5 ACABADO COMUN.

M2. 17.25

48.- MURETE DE TABIQUE R.R. DE 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-ARENA 1:5.

M2. 12.00

49.- SUM. Y COLOC. DE MURO DE TABLAROCA DE 9 A 10 CM. DE ANCHOCON PLACA DE 13 MM., INCL. RESANE CON REDIMIX.

M2. 45.00

50.- APLANADO A PLOMO PULIDO CON MORT. CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5CM. DE ESP. CON LLANA DE MADERA.

M2. 122.00

51.- FINO DE CONC.F'C=150 KG/CM2. DE 3 CM. DE ESP. SIN ARMAR PARAENTREPISO ACABADO PULIDO.

M2. 97.00

52.- SUM. Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30X30 CM. LINEAMONTAÑA ARENA DE PRIMERA INTERCERAMIC TRAFICO NORMALASENTADA CON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX.

M2. 101.42

53.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICACON PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. VENTILACION CON CELOSIAAPPLETON (4 DIVISIONES) HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

M2. 18.00

54.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUNIO NATURAL LINEA ECONOMICACON PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD, INCL. HOJAS CORREDIZAS,HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO.

M2. 24.00

Página 6 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








55.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.

M2 221.00

56.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 6 MM. DE ESP. TIPO CAPUCHINO ASENTADOC/MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

PZA. 5.70

57.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT. CEM-ARENA 1:5EN MUROS DE 14 CM. DE ESP.

ML. 19.66

58.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.

ML. 12.00

59.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN PLAFOND DE CONC. 2 APLICACIONES,INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE (REBATIDO, REBABEO) Y PLASTER.

M2. 160.00

60.- REPIZON DE CONC.F'C=150 KG/CM2. DE 7X50 CM. ARM. C/3 VARS.DEL#3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

ML. 7.00

INSTALACION HIDRISANITARIA (P.BAJA Y P. ALTA)

INSTALACION HIDROSANITARIA

61.- SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO DE COBRE TIPO"M", INCL. VALVULA DE CONTROL (SIN COLOC. DE MUEBLE).

PZA. 2.00

62.- SALIDA PARA MUBLE SANITARIO CON TUBO PVC ANGER CON CAMPANA(SIN COLOC. DE MUEBLE).

PZA. 4.00

63.- SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO MCA. ORION DE Fo.Fo. ESMALTADO BCO.DE 41X41 CM.

PZA. 2.00

64.- SUM. E INST. DE COLADERA MCA. HELVEX MOD. 24. PZA. 2.00

Página 7 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








65.- SUM. E INST. DE LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 13 MM. PARA VERTEDERO. PZA. 2.00

66.- SUM. E INST. DE CESPOL DE PLOMO PARA VERTEDERO. PZA. 2.00

67.- SUM. E INST. DE BAJANTE PLUVIAL O SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DEDIAM.

ML. 15.00

68.- SUM. Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO EXTREMOS LISOS DE 75 MM. DEDIAM.

MT. 6.00

69.- REGISTRO DE 40X60X60 CM. CON TABIQUE DE 13 CM. DE ESP. ASENTADOCON MORT. CEM-ARENA 1:6 PLANTILLA DE CONC. F'C=100 KG/CM2. YAPLANADO INTERIOR C/MORT. CEM-ARENA 1:3 SIN TAPA.

PZA. 1.00

70.- TAPA DE REGISTRO DE 60X80X8 CM. DE CONC. F'C=150 KG/CM2.ARM.C/VARS.DEL #2, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE1"X1"X1/8".

PZA. 1.00

INSTALACION ELECTRICA (PLANTA B. Y P.ALTA)71.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 425.00

72.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 300.00

73.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX OMONTERREY.

ML. 125.00


75.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA TIPO CLASSIC DE SOBREPONER DE 2X39 WSLIM-LINE COMPLETA, INCL. PIJAS Y TAQUETES, CONEXION, FIJACION YPRUEBAS.

PZA. 30.00

Página 8 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








76.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO MCA. QUINCIÑO 1 POLO -1TIRO.

PZA. 6.00

77.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MCA. ARROW-HART,INCL. PLACA COLOR DORADO.

PZA. 10.00

78.- SUM. Y COLOC. DE CAJA CHALUPA GALV. PZA. 16.00

79.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 7X7 CM. (1/2"), INCL. TAPA. PZA. 30.00

80.- SUM. Y COLOC. DE (POLIFLEX) POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 13 MM.DE DIAM. (1/2").

ML. 125.00

81.- SUM. Y COLOC. DE (POLIFLEX) POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 19MM.DE DIAM. (3/4").

ML. 100.00

82.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 AMPERS DELA MCA. SQUARE-D.

PZA. 2.00

83.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMPERS DELA MCA. SQUARE-D.

PZA. 5.00

84.- CONST. DE REGISTRO ELECT. DE 40X40X50 CM. C/MORT.CEM-ARENA 1:3C/ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DE GRAVA DE 10 CM.DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO Y CONTRAMARCO.

PZA. 2.00

85.- SUM. Y COLOC. DE VARILLA COPERWELL DE 3.00 MT.X5/8" DE DIAM., INCL.CONECTOR BOURDY.

PZA. 1.00

86.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 10X10 CM., INCL. TAPA. PZA. 10.00

87.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMPERSMCA.SQUARE-D, INCL. CONEXION, FIJACION Y PRUEBAS.

PZA. 1.00

Página 9 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








88.- SUM. Y COLOC. DE PLACA MCA. QUINZIÑO COLOR DORADO, INCL.FIJACION DE 1 A 4 VENTANAS.

PZA. 16.00

89.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE 25 MM. DE DIAM. COLOR NARANJA. ML. 25.00

90.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 2 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 50.00

91.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIAMETRO,INCL. EXCAVACION, ENCAMISADO Y RELLENO.

ML. 15.00

92.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2. 225.00

TOTAL EDIFICIO I................................................................................

B).- EDIFICIO II

ESTRUCTURA.

CIMENTACION93.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.M2. 505.04

94.- SUM., HAB. Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION ALTARESISTENCIA F'Y=4000 KG/CM2., INCL. GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS YDESPERDICIOS: DEL No 3 (3/8").

TON. 1.70

95.- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCV.EN CARRETILLA HASTA20.00 MT. DE DISTANCIA.

M3. 18.00

96.- CIMBRA COMUN EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACION,INCL.CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DELA OBRA.

M2. 120.00

Página 10 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








97.- CIMBRA COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION, INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO, DESPERDICIOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

M2. 40.00

98.- CONC. RESITENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAX. 3/4"HECHO EN OBRA, VACIADO C/CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION.

M3. 18.00

99.- PLANTILLA DE CONC.F'C=100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP., INCL.COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.

M2. 120.00

100.- DADO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. SECC. DE 0.30X0.30X0.40 M. PARAANCLAR CASTILLO, INCL.EXCAV.Y ACARREOS HASTA 20 MT. DEDISTANCIA.

PZA. 20.00

CASTILLOS, COLUMNAS Y CUBIERTA METALICA101.- CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS 2 CARAS DE 15X20 CMS. M2. 40.00

102.- SUM., HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAALTA RESISTENCIA F'Y=4,000 KG/CM2., INCL. GANCHOS, TRASLAPES,SILLETAS Y DESPEDICIOS, DEL No. 3 (3/8") DIAM.

TON. 0.30

103.- CONC. RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAX. 3/4"HECHO EN OBRA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN ESTRUCTURA.

M3. 4.00

104.- SUM. Y COLOC. DE ANCLAS DE FIERRO REDONDO DE 3/4" DIAM. A 1" ENFORMA DE "U" DE HASTA 70 CM. DE ALTO, INCL. NIVELACION Y PLOMEO,INCL.TUERCA Y PLACA DE ACERO A-36 DE 30X30 CM. Y 1/2" DE ESP.,INCL.BARRENOS (4).

PZA. 18.00

105.- SUM. Y COLOC. DE CUMBRERA DE LAMINA ZINTRO (ZINTRO ALUMPINTROALUM R-101 CAL. 24) DE 0.70 MT.X2.50 MT. DE LONG., INCL.PERNOS YHERRAJES PARA SU FIJACION, TRASLAPES Y ELEVACION A UNA ALTURAPROM. DE 4.00 MT.

ML. 20.00

Página 11 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








106.- SUM. Y COLOC. DE LAMINA ZINTRO ALUM-PINTRO R-101 ALUM CAL. 24SOBRE ESTRUCUTRA MET. DE 4.44 MT. DE LONG., INCL.PERNOS Y HERRAJESP/SU FIJACION, TRASLAPES Y ELEVACION A UNA ALTURA PROM. DE 4.00MT.

M2 701.80

107.- FAB. Y MONTAJE DE LARGUEROS (TIPO V) EN ESTRUC. A BASE DE VIGAS DECAJON (2X8 MT-14) INCL.REFUERZOS P/SU FIJACION, CORDONES DESOLDADURA, RECORTES, AJUSTES, ALINEAMIENTOS Y MANIOBRAS A UNAALT.PROM. DE MT., INCL. TRATAMIENTO ANTICORR. Y PINTURA ESMALTE 2APLIC.

ML. 90.00

108.- FAB. Y MONTAJE DE LARGUEROS (TIPO L) EN ESTRUC. A BASE DE VIGAS (8MT-14) INCL. REFUERZOS P/SU FIJACION, CORDONES DE SOLDADURA,RECORTES, AJUSTES, ALINEAMIENTOS Y MANIOBRAS A UNA ALT. PROM. DE4 MT., INC.TRATAMINETO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2APLICACIONES.

ML. 560.00

109.- FAB. Y MONTAJE DE COLUMNAS TIPO (C1) DE CAJON (2X8 MT-14),INCL.REFUERZOS P/SU FIJACION, SOLDADURA SERIE E-7018 DE 7 MM. DEESP. Y 10 CM. DE LONG. A/C 20 CM., RECORTES, AJUSTES, PLOMEO YMANIOBRAS A UNA ALTURA PROM. DE 4 MT., INCL. TRATAMIENTOANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 2 APLICACIONES.

ML. 72.00

110.- FAB.Y MONTAJE DE COLUMNAS TIPO (C2) DE CAJON (2x6 MT-14),INCL.REFUERZO P/SU FIJACION, SOLDADURA SERIE E-7018 CORDON DE 7MM. DE ESP. DE 10 CM. DE LONG. A/C 20 CM., RECORTES, AJUSTES,PLOMEO Y MANIOBRAS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 4 MT., INCL.TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE 2 APLICACIONES..

ML. 20.00

ALBAÑILERIA Y ACABADOSMUROS

111.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 11 A 14 CM. DE ESP. ASENTADO C/MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

M2. 406.60

Página 12 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








112.- SUM. Y COLOC. DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA 13 MM. DE ESP.C/ESTRUCTURA MET. GALV. DE 6.35 CM. A BASE DE POSTE METALICO YCANAL DE AMARRE FIJADO A PISO, INCL. TORNILLERIA AUTOROSCANTE26.4 MM. RESANADO CON REDIMIX Y EMBOQUILLADO CON ANGULO DE1x1".

M2. 20.00

113.- MURO DE TABIQUE R.R. DE 6 CM. E. ESP. TIPO CAPUCHINO ASENTADOC/MORT. CEM.-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

M2. 23.76

114.- APLANADO A PLOMO PULIDO C/MORT. CEM-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DEESP. C/LLANA DE MADERA.

M2. 860.00

115.- EMBOQUILLADO APLANADO EN ARISTAS VIVAS C/MORT. CEM-ARENA 1:5EN MUIROS DE 14 CM. DE ESP.

ML. 200.00

116.- PERFILADO A PLOMO Y REGLA UNA ARISTA C/MORT.CEM-ARENA 1:5. ML. 20.00

CANCELERIA117.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA

C/PERFILES DE 2", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. AUNA ALTURA DE 2.10 MT. C/CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 MT. C/DUELA DEALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA COLOC., SECC.0.80X2.40 MTS.

PZA. 2.00

118.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2", INCL. HERRAJES, CHAPA, CRISTAL DE 6 MM. DE ESP. AUNA ALTURA DE 2.10 MT. C/CERRAMIENTO FIJO DE 0.30 MT. C/DUELA DEALUMINIO, TOPE Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA COLOC., SECC.1.20X2.40 MTS.

PZA. 2.00

119.- SUM. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICA,INCL. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOC., SECC. 0.90X2.40 MTS.

PZA. 2.00

Página 13 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








120.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD DE 1.80X0.80 MT., INCL. VENTILACIONC/CELOSIA APPLETON (4 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 8.00

121.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2" X 1" 3/4" STANDARD DE 1.30X1.70 MT., INCL.VENTILACIONC/CELOSIA APPLETON (2 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 4.00

122.- SUM. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA ECONOMICAC/PERFILES DE 2"X1 3/4" STANDARD DE 0.50X1.50 MT., INCL.VENTILACIONC/CELOSIA APPLETON (2 DIVISIONES), HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM., VINIL,SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA.. 4.00

HERRERIA123.- SUM., FAB. Y COLOC. DE PUERTA METALICA C/PERFILES TUBULARES DE 1

1/2"X1"X1/8" DE LAM. ESTRIADA CAL. 18, INCL.PINTURA ANTICORROSIVA YCHAPA PHILLIPS DE 3.40X4.70 (2 HOJAS), CON CONTRAVENTEOSDIAGONALES Y TRANSVERSALES.

PZA. 1.00

124.- PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESP. ACABADOESCOBILLADO C/JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR.

M2. 87.00

125.- FORJADO DE NARIZ C7CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 5X7 CM. ARMADAC/UNA VARILLA DEL #2 EN REMATE DE PISO LADO FRONTAL Y LATERAL DEEDIFICIO.

ML. 45.00

PINTURA

Página 14 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








126.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS 2 APLICACIONES,INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PLASTER.

M2. 860.00

INSTALACION ELECTRICA127.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O MONTERREY. ML. 870.00

128.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 10 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 1,100.00

129.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX OMONTERREY.

ML. 630.00

130.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT GALVA. PARED GRUESA DE 19 MM. DEDIAM.

ML. 100.00

131.- SUM. Y COLOC. DE CAJA DE REGISTRO GALV. DE 7X7 CM., INCL. TAPA. PZA. 60.00

132.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO GALV. TIPO CHALUPA PZA. 50.00

133.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO, 1 TIRO. PZA. 12.00

134.- SUM. Y COLOC. DE PLACA COLOR DORADO DE 1 A 4 VENTANAS. PZA. 10.00

135.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 13 MM. DE DIAM. ML. 150.00


137.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O MONTERREY ML. 200.00

Página 15 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








138.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT DE PVC 50 MM. PARED GRUESA, INCL.EXCAV., ENCAMISADP C/CONC. Y RELLENO.

ML.. 100.00

139.- CONST. DE REGISTRO ELECT. DE 40X40X50 CM. C/MORT. CEM-ARENA 1:3C/ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DE GRAVA DE 10 CM.DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO Y CONTRAMARCO.

PZA. 6.00

140.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2. 505.00

TOTAL DEL EDIFICIO II........................................................................

C) CAFETERIA - COMEDORI.- CIMENTACIONES

141.- ANCLAJE DE COLUMNAS DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 25 CM. DEDIAM. Y 70 CM. DE ALTO, ARM. CON 6 VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2A/C 10 CM. EN H/5 A/C 20 EN RESTO, INCL. AMARRE EN ZAPATA YTRASPASO DE TRABE DE LIGA.

PZA. 20.00

142.- ANCLAJE DE CASTILLOS A CIMENTACION DE CONC. DE SECC. 15X20X80CM. CON CONC F'C=200 KG/CM2. CON 4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL#2 A/C 20 CM. (VACIADO DE CONC. HASTA 40 CM. SOLAMENTE).

PZA. 440.00

143.- MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 CM.RELLENO DE CONC. ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3.

M2. 20.00

144.- SUM., TENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA PARA RELLENO EN CAPAS DE20 CM., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA.

M3. 45.00

145.- ZAPATA CORRIDA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. (Z-2) DE 60X20 CM. ARM.CON VARS. DEL #3 (4 LONG. Y TRANSV. A/C 15 CM.).

ML. 70.00

Página 16 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








146.- ZAPATA AISLADA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 0.90X0.90 ARM. CONVARS. DEL #4 A/C 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE0.30X0.30X0.60 CM. ARMADO IDENTICO A LA COLUMNA.

PZA. 25.00

II.- CIMBRAS147.- CIMBRA COMUN EN PLANTILLA DE CIMENTACION DE 10 CM. DE PERALTE,

INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACARREOS.ML. 200.00

148.- CIMBRA COMUN EN ZAPATAS DE CIMENTACION DE 15 CM. DE PERALTE. M2. 40.00

149.- CIMBRA COMUN EN TRABE DE LIGA DE 20X30 CM. M2. 50.00

III.- ESTRUCTURA150.- CADENA DE DESPLANTE DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM. ARM.

CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN.ML. 70.00

151.- TRABE DE LIGA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 20X30 CM. ARM. CON 6VARS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN.

ML. 100.00

152.- CADENA DE CERRAMIENTO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM.ARM. CON 4 VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRAAPARENTE.

ML. 30.00

153.- CASTILLO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X20 CM. ARM. CON 4 VARS.DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.

ML. 80.00

154.- CASTILLO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X15 CM. ARM. CON 4 VARS.DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 25 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.

ML. 30.00

Página 17 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








155.- DALA O CADENA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X15 CM. ARM. CON4 VARS. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 30 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.

ML. 15.00

156.- CADENA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 15X30 CM. ARM. CON 4 VARS.DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. CIMBRADO POR 2 CARAS.

ML. 15.00

157.- COLUMNA F'C=200 KG/CM2. CIRCULAR DE 25 CM. DE DIAM. ARM. CON 6VARS. DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM. ACABADO APARENTE, INCLCIMBRA A BASE DE SONOTUBO, DESCIMBRADO, ARMADO Y COLADO.

ML. 70.00

158.- TRABE DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 15X25 CM. ARM. CON 2 VARS. DEL#4 EN LECHO SUP. Y 2 VARS. DEL #4 EN LECHO INFERIOR CORRIDAS,ESTRIBOS DEL #2 A/C 20 CM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO,HABILITADO Y COLADO.

ML. 100.00

IV.- OBRAS ADICIONALES159.- LOSA DE CONC. F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. ARM. CON 11 KG.

DE ACERO DEL #3 (3/8") A/C 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCL.CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO APARENTE.

M2. 60.00

VI.- MUROS160.- MURO DE TAIQUE R.R. DE 11 A 14 CM. DE ESP. ASENTADO CON MORT.

CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.M2. 250.00

VII.- APLANADOS161.- APLANADO A PLOMO Y REGLA CON MOT. CEM-ARENA 1:2:6 DE 2 CM. DE

ESP.M2. 600.00

VIII.- PINTURA

162.- PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS APLANADOS Y REBATIDOS 2APLICACIONS, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTER YREBATIDO.

M2. 600.00

Página 18 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








IX.- FIRMES Y PISOS163.- FIRMES DE CONC. F'C=100 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. M2. 500.00

164.- PISO DE CONC. ARM. DE 8 C. DE ESP. CONC. HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2. AGREG. MAX. 3/4" REFUERZO = MALLA 6-6/10-10 ACAB. PULIDOCON JUNTAS FRIAS Y VOLTEADOR.

M2. 333.29

165.- FINO DE CEMENTO DE 2 CM. DE ESP. ACAB. COMUN CON MORT. CEM-ARENA 1:5 PARA RECIBIR PISO.

M2. 500.00

166.- PISO DE LOSETA VIDRIADA MCA. INTERCERAMIC DE 20X20 CM. DE COLORMONTAÑA ARENA DE PRIMERA ASENTADA CON CEM. CREST Y JUNTEADOCON BOQUILLEX.

M2. 500.00

X.- ESTRUCTURA METALICA167.- SUM., FB. Y MONTAJE DE ESTRUC. MET. T1 A BASE DE MONTEN TIPO 8M T14

EN CAJON, INCL. CORTES, SOLDADURA E-7018 CON LONG. TOTAL DE 6 M.Y PERALTE DE 1.50 M. CON REFUERZOS DIAGONALES DEL MISMO TIPO,INCL UNA MANO D EPRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINAL CON PINTURADE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CON COMPRESORA.

PZA. 5.00

168.- SUM. Y MONTAJE DE LARGUEROS DE DIFERENTE LONG. A BASE DE MONTENTIPO 8M 14 INCL. CLIPS DE FIJACION, ANGULO DE 2X3/16" SOLDDURA E-7018, HERRAJES UNA MANO DE PRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINALCON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CONCOMPRESORA.

KG. 1,800.00

169.- SUM., FB. Y MONTAJE DE ESTRUC. MET. (T-2) A BASE DE MONTEN TIPO 8MT14 EN CAJON, INCL. CORTES, SOLDADURA E-7018 CON LONG. TOTALDE 8 M. Y PERALTE DE 1.50 M. CON REFUERZOS DIAGONALES DEL MISMOTIPO, INCL UNA MANO DE PRIMER ANTICORR. Y ACABADO FINAL CONPINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO.-HUESO APLIC. CONCOMPRESORA.

PZA. 5.00

Página 19 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








XI.- CANCELERIA DE ALUMINIO170.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CON

PERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 3/4".M2. 75.00

171.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CONPERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 3/4", INCL. VENTILACION CON CELOSIA DELUJO (APLETON), INCL. OPERADORES DE 0.70 M. DE ANCHO Y 1.60 M. DEALTURA.

M2. 90.00

172.- SUM., FAB. Y COLOC. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. PERFILES DE2", INCL. DUELA DE ALUM. BAJO PUERTA (1.00X0.80M.) Y HERRAJE, CHAPADE ALUM. MCA. PHILLIPS, TOPE DE PUERTA Y VINIL, SECC. DE PUERTA0.80X2.10 M. (CHAPA PHILLIPS MOD. 525).

PZA. 6.00

173.- SUM., FAB. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZ. NAT. CONPERFILES TIPO BOLSA DE 2"X1 1/2" (MEDIA 0.50X0.50 M.).

M2. 20.00

174.- SUM. Y COLOC. DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. M2. 100.00

175.- SUM. Y COLOC. DE CRISTAL TAPIZ DE 5 MM. M2. 20.00

176.- SUM. Y COLOC. DE TABLETAS DE CRISTAL DE 5 MM. DE ESP. Y 10 CM. DEANCHO CON CANTOS PULIDOS EN AMBOS LADOS.

M2. 90.00

XII.- INSTALACION HIDROSANITARIA177.- SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA DE COBE TIPO "M" PVC

SANITARIO EXTREMOS LISOS Y ANGER CON CAMPANA, INCL. VALV. DECONTROL (SIN COLOC. DE MUEBLE).

SAL. 15.00

178.- SUM. Y COLOC. DE WC. TANQUE BAJO MCA. I.S. MOD. ZAFIRO RUBI BCO.COMPLETO, INCL. COPLES, JUNTA DE CERA, PIJAS, ASIENTO Y TAPA.

PZA. 3.00

Página 20 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








179.- SUM. Y COLOC. DE LAVABO MCA. I.S. MOD. VERACRUZ BCO. AISLADO,INCL. LLAVE CROMADA (UNA PZA.) CUBRETALADROS, CESPOL DE LATONCROMADO.

PZA. 3.00

180.- SUM. Y COLOC. DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE0.90 M. MCA. URREA, INCL. CONTRACANASTA DE 4" CESPOL DE PVCPARA FREGADERO, LAVE CUELLO DE GANSO INCL. CUBRETALADROS (2PZAS.) Y COPLES.

PZA. 3.00

181.- SUM. Y COLOC. DE VERTEDERO MCA. ORION DE FIERRO FUNDIDOESMALTADO BCO. DE 41X41 CM. INCL. CESPOL DE PLOMO Y LLAVE DENARIZ CROMADA.

PZA. 3.00

182.- SUM. Y COLCOL DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS., INCL. JGO. DEACCESORIOS PARA SU COMPLETA COLOC., ELEVACION A PRIMER NIVEL,BASE DE CONCRETO ARMADO (LOSA), INCLUYENDO MUROS DE TABIQUE.

PZA. 2.00

183.- SUM. Y COLOC. DE ACCESORIOS DE SOBREPONER MCA, URREACROMADOS, INCL. HERRAJES, TAQUETES Y PIJAS.

PZA. 3.00

184.- SUM. Y COLOC. DE LAMINA PINTRO CAL. 26 TIPO R-72 INCL. CABALLETE(17.00 ML.) Y BIRLOS (DE ACERO GALV.)

M2. 250.00

185.- SUM. Y COLOC. DE TRIPLAY DE PRIMERA DE 1/2" DE ESP. (12 MM.) COLOC.ENTRE LAMINA Y TRAVESAÑOS.

M2. 250.00

XIII.- INSTALACION ELECTRICA186.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA SLIM-LINE 2X38 TIPO CLASIC COMPLETA,

INCL. BALASTRA, TUBOS, BASES, SOPORTES DE VAR. ROSCADA DE3/16"X0.40 M. DE LARGO ON TAQUETE EXPANSIVO DE 1 1/2"X3/16" CON 2TUERCAS CADA LUMINARIA TIENE 4 SPORTES Y 4 TAQUETES EXPANSIVOS.

PZA. 50.00

Página 21 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








187.- SUM. Y COLOC. DE SPOT PAR-2O INCL. BOTE INTEGRAL Y SOQUET FOCO50 W.

PZA. 15.00

188.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 19 MM. TIPO PESADO INCL.EXCAV. DE 30X40 CM. Y ENAMISADO DE CONC. DE 150 KG/CM2. Y TAPADE LA MISMA CON RELLENO DE MAT. PROD. DE LA EXCAV.

ML. 150.00

189.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 19 MM. TIPO LIGERO A UNA ALT.DE 2.70 M. INCL. ABRAZADERA TIPO 1 CON TAQUETE DE PLASTICO,PEGAMENTO PARA PVC.

ML. 70.00

190.- SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PVC DE 13 MM. TIPO LIGA A UNA LT. DE2.70 M. INCL. ABRAZADERA TIPO OMEGA CON TAQUETE DE PLASTICO,PEGAMENTO PARA PVC.

ML. 150.00

191.- SUM. Y COLOC. DE CONDULET TIPO "1" DE 9 MM. FUNDICION A PRESION. PZA. 18.00

192.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 3/4". PZA. 30.00

193.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO INCL. CHALUPA YTAPA MCA. ARROW-H.

PZA. 20.00

194.- SUM. Y COLOC. DE CONTRA Y MONITOR DE PVC DE 19 MM. LIGERO. PZA. 150.00

195.- SUM. Y COLOC. DE CONTRA Y MONITOR DE PVC DE 13 MM. LIGERO. PZA. 150.00

196.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO MCA. QUINZIÑO INCL.CHALUPA Y TAPA.

PZA. 18.00

197.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 MCA. CONDUMEX O SIM. ML. 400.00


Página 22 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









200.- SUM. Y COLOC. DE CABLE POT (CONDUMEX) CAL. 14 MCA. CONDUMEXO SIM.

ML. 400.00

201.- SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 2 FASES MCA.SQUARE-D, INCL. INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 15A, 20A, Y 1 DE 30 AMP.N1 CAT. Q08-16L100 P/EMPOT.

PZA. 2.00

202.- SUM. Y COLOC. DE CAJA GALV. DE 1/2". PZA. 70.00

203.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUP. TERMOMAG. DE 2X40 AMP. INCL. GABINETEDE CAJA MOLDEADA MCA. SQUARE-D.

PZA. 2.00

204.- SUM. Y COLOC. DE VARILLA COPERWELD CON SU CONECTOR. PZA. 2.00

XIV.- ESCALONES205.- ESCALON DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 17X30 SACADO EN LIMPIO

CON MORT. CEM-ARENA 1:3 INCL. ACABADO PULIDO O RAYADO.ML. 25.00

206.- HUELLA PARA ESCAON FORJADO DE CONC. F'C=150 KG/CM2. R.N.AGREG. MAX. 1/2" DE 0.30X0.07 M. DE ESP. INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO Y FORJADO DE NARIX.

ML. 25.00

207.- FIRME DE CONC. (RAMPA) F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESP. ARMADOCON MALLALAC 6-6/10-10.

M2. 10.00

208.- BARRA DE CONC. F'C150 KG/CM2. DE 10X15 CM. ARM. CON 3 VAR. #3LONG. Y #3 A/C 20 CM. TRANSV. INCL. CIMBRA COMUN.

ML. 40.00

209.- MOCHETA DE TABIQUE ROJO REC. DE 13 CM. DE ESP. ASENT. CON MORT.CEM-ARENA 1:6 DE 40 CM. DE ANCHO.

ML. 20.00

210.- LAMBRIN ENMUROS CON AZYULEJO DE 11X11 CM. BCO. ASENT. CONCEM. CREST Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEM. BCO. INCL. RECORTESY CORTES A 45 GRADOS.

M2. 80.00

Página 23 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








211.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCL. PISOS, MUROS, VIDRIOS, ETC. M2. 700.00

TOTAL DE CAFETERIA - COMEDOR....................................................

D) TRABAJOS COMPLEMENTARIOSCUBIERTAS Y/O AZOTEAS

212.- IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTEPREFABRICADO APP/COVER PLAY REFORZADO CON POLIESTER DE 4 MM.DE ESPESOR, INCL. CALAFATEO, ACARREOS, ELEVACION, SELLADOR,REPARACION DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO Y GARATIA PORESCRITO POR 10 AÑOS.

M2. 135.00

BANQUETAS (OBRA EXTERIOR)213.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DELTERRENO. M2. 625.00

214.- BASE PARA BANQUETA APISONADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 20CM. CON MATERIAL DE BANCO.

M3. 65.00

215.- BANQUETA DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. E ESP. CON JUNTASFRIAS Y VOLTEADOR, ACABADO RAYADO, INCL. CIMBRADO, VIBRADO,VACIADO Y CURADO.

M2. 625.00

216.- GUARNICION DE CONC. F'C=150 KG/CM2. DE SECCION 0.10X0.20X0.40,INCL. CIMBRADO APARENTE, VIBRADO, VACIADO Y CURADO.

ML. 80.00

217.- FORJADO DE ESCALONES A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETOF'C=150 KG/CM2. DE 30 CM. DE HUELLA Y 17 CM. DE PERALTE, INCL.SACADO EN LIMPIO, ACABADO RAYADO DE 1.50 MT. DE ANCHO.

218.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCL. PISOS, VIDRIOS, MUROS, LAMBRINES,MUEBLES SANITARIOS, TECATEO, ETC.

M2. 625.00

219.- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESP., INCL.MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

M2. 25.00

Página 24 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








220.- MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTEROCEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCL. SUMINISTRO DE MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO.

M3. 15.00

221.- CONST. DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X50 CM. CON MORT. CEM-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO Y FONDO A BASE DE CAMA DEGRAVA DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPA DE CONC., MARCO YCONTRAMARCO, EXCAV. Y RELLENOS.

PZA. 5.00

222.- SUM., FAB. Y COLOC. DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA PORTON DEACCESO 1 O 2 HOJAS CON TABLERO ZINTRO ALUM, CONTRAVENTEOSDIAGONALES DE PTR DE 19 MM., MARCOS DE HOJAS DE TUBO NEGRO DE2" DE DIAM., INCL. CHAPA PHILLIPS, PASADORES, PRIMER Y 2 MANOS DEESMALTE COMEX 100, HERRAJES Y TODO LONECESARIO PARA SUCORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M2. 40.00

223.- SUM., FAB. Y COLOC. DE HERRERIA TUBULAR PARA VENTANERIA OCANCEL, INCL. HOJAS CORREDIZAS, PROTECCION DE CUADRADO DE 3/2,HERRAJES, VAGUETAS, VIDRIO DE 5 MM., MASTIQUE, PRIMER Y 2 MANOSDE ESMALTE COMEX 100 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTOFUNCIONAMIENTO.

M2. 20.00

224.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE 250 W. V.S.A.P. 220V.COMPLETA, MOD. PLSG F35, POST-LINE DE LA MCA. LUMISISTEMAS.

PZA. 7.00

225.- SUM. Y COLOC. DE POSTE METALICO CIRCULAR DE 4.00 MTS. DE ALTURA YSEC. CONICO CIRCULAR FABRICADO EN LAMINA CAL. 11, INCL. PLACA,BASE Y REGISTRO CON TAPAS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO (2APLIC.), NIPLE PARA ENTRADA DE MATERIAL, CABLEADO CON CABLE THWN° 12.

PZA. 7.00

Página 25 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








226.- FABRICADO DE BASE DE CONC. PARA RECIBIR POSTE DE SEC.0.60X0.60X0.30, F'C=150KG/CM2., INCL. 4 ANCLAS DE 3/4" DE 60 CM. DELONG., TUERCAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA. 7.00

227.- SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAM., INCL. EXCAV., RELLENO YENCAMISADO CON CONC. F'C100 KG/CM2.

ML. 140.00

228.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 8 CONDUMEX O MONTERREY, INCL.ENCINTADOS, CONEXIONES, ETC.

ML. 280.00

229.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTOR BIFASICO DE 40 AMP., INCL. FOTOCELDACON BASE.

PZA. 1.00

230.- ELABORACION DE CONC. CICLOPEO SIMPLE EN PORPORCION 40% DEPIEDRA BRAZA Y 60% CONC. F'C=100 KG/CM2. DE HASTA 3.00 MTS. DEALTURA, NCL. ELABORACION, VACIADO DE PIEDRA Y CONCRETO,ACARREOS Y MATERIAL.

M3. 25.00

VARIOS231.- SUM. Y COLOC. DE LOSETA DE BARRO VIDRIADO DE 30X30 CM. LINEA

INTERCERAMIC MOD. MONTAÑA ARENA TRAFICO PESADO ASENTADACON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON BOQUILLEX O BOQUICREST,INCL.CORTES Y ACARREOS.

M2. 125.00

232.- ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO AREANA 1:6 SOBRE AZOTEADE 4 A 7 CM. DE ESP., INCL. ACARREOS Y ELEVACION.

M2. 125.00

233.- CONC. PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 3/4" GRAVA BASALTICA,INCL. BOMBEO, VIBRADO, CURADO Y ACELERANTE.

M3. 35.00

234.- REBATIDO DE MUROS A BASE DE CAL Y AGUA CON CUÑA METALICA,ACABADO UNIFORME.

M2. 300.00

Página 26 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








235.- PASTA TEXTURIZADA SOBRE MUROS TEXTURI DE COMEX O SIMILAR, INCL.ACABADO EN COLOR, RAYADO SEGÚN MUESTRAS, ANDAMIOS,ACARREOS Y TODO LONECESARIO EN SU EJECUCION.

M2. 250.00

236.- SUM. Y COLOC. DE PASTO ALFOMBRA DE PRIMERA, INCL. CAMA DETIERRA NEGRA DE 10 CM.

M2. 796.00

237.- DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREOS INTERIORES YFUERA DE LA OBRA.

M3. 4.50

238.- DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCL. ACARREOS INTERIORESDESCENSO DE MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

M3. 3.50

239.- DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESP., INCL. ACARREOSINTERIORES, DESCENSOS DE MATERIAL Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

M3. 8.50

240.- DEMOLICION DE PISO VIDRIADO O LAMBRINES DE AZULEJO, INCL.LEVANTAR MORTERO, DESCENSO Y DE MATERIAL Y ACARREOS DENTRO YFUERA DE LA OBRA.

M2. 28.00

PASOS A CUBIERTO (DOMOS)

241.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA ESTABLECIENDO EJES DEREFERENCIA.

M2 30.00

242.- EXCAVACION EN CEPAS DE 1.00M A 2.00 MTS., DE PROFUNDIDAD ENM,ATERIAL TIPO II, INCL. AFINE DE TALUDES Y FONDO.

M3 15.00

243.- PLANTILLA DE F'C=100 KG/CM2 DE 6.00 MTS., DE ESPESOR INCL.COMPACTACION Y AFINE DE CEPAS.

M2 20.00

Página 27 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








244.- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 70X70X10 CMS.ARMADA CON VARILLAS DEL N° 4 (1/2) A CADA 15 CMS. EN AMBOSSENTIDOS, INCL. CIMBRA Y DESCIMBRA.

PZA. 50.00

245.- DADOS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 45X45X90 CMS.ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 20 CMS.

PZA. 50.00

246.- SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBO LISO DE 8" DE DIAMETRO, DE ACERO,CEDULA 40, SOLADADURA INCL. MANO DE OBRA., FLETES Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: ACABADOFINAL, CON PINTURA DE ESMALTE COMEX-100 DOS APLICACIONES.

ML. 210.00

247.- VACIADO DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2 EN TUBO LISO DE 8" DEDIAMETRO, INCL. MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA NECESARIA.

M3 5.00

248.- SUM. Y COLOC. DE PLACA DE 1/2" PARA SOLDAR TUBO DE 8" YEMPOTRARLA A MURO O COLUMNAS, EN PIEZAS DE 30X30 CMS. INCL.ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX-100 DOS APLICACIONES.

PZA. 40.00

249.- SUM. Y COLOC. DE DOMOS BOVEDA DE CAÑON DE 1.80 A 2.20 MTS. DEANCHO, DE ACRILICO Y SOPORTADO EN ESTRUCTURA A BASE DE MON-TEN DE 8.00 AX 3.00 PULGADAS CON ACABADO DE PINTURA DE ESMALTECOMEX 100, DOS APLICACIONES POR TODAS LAS CARAS DEL MON-TEN(INTERIOR Y EXTERIOR) Y TODO LO NECEZARIO PARA SU CORRECTAINSTALACION.

M2 350.00

Página 28 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








250.- SUM. Y COLOC. DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DEFIERRO DE 2 1/2" INCL. SOLDADURA, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTAS,MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAINSTALACION EN LOS DOMOS ACRILICOS, CON ACABADO EN PINTURADE ESMALTE COMEX-100, DOS APLICACIONES.

ML. 45.00

TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS..............................................

E) ELECTRIFICACION251.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE CONC. DE 80X80X80 CM.,

APLANADO INTERIOR CON MORT. CEM-ARENA 1:3 CON ACABADOPULIDO, CON PLANTILLA DE CONC. POBRE DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPADE CONC. F'C=150 KG/CM2. CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FIERRO ANGULO DE 1 1/4"X1 1/8" Y 0.05 M. DE ESP. CON CAMA DE GRAVA ALCENTRO DE 20X20 CM.

PZA. 8.00

252.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECTRICO DE CONC. DE 50X50X50 CM.APLANDO INTERIOR CONMORT. CEM-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDOCON PLANTILLA DE CONC. POBRE DE 10 CM. DE ESP., INCL. TAPA DECONC. F'C=150 KG/CM2. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERROANGULO DE 1 1/4"X1 1/8" Y 0.05 M. DE ESP. CON CAMA DE GRAVA ALCENTRO DE 20X20 CM.

PZA 4.00

253.- SUM. Y COLOC. DE TUBO DE PVC ELECT. SERVICIO PESADO DE 51 MM. DEDIAM., INCL. ABERTURA DE ZANJA, TAPADO Y ENCAMISADO DEL TUBOCON CONC. , CORTES, PEGAD, DSPERDICIOS Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INST.

TRAMO 300.00

Página 29 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








254.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PVC ELECT. DE 101 CM. DE DIAM., INCL.ABERTURA DE ZANJA, TAPADO Y ENCAMISADO DEL TUBO CONCONCRETO CREST, PEGADO DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA INSTALACION, INSTALARSE EN BANCO DE DUCTOS DE 6VIAS BAJO ARROYO (PGA) SEGUN NORMAS C.F.E.

TRAMO 30.00

255.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE 500 MCM MCA. CONDUMEX, CONDUCTOESDEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA, CINTA DE AISLARPLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION.

MT 200.00

256.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE 400 MCM MCA. CONDUMEX, CONDUCTOESDEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA, CINTA DE AISLARPLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION.

MT. 200.00

257.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 4/0 AWG MCA. CONDUCMEX,CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MT. 300.00


MT. 300.00


MT. 300.00

Página 30 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









MT. 300.00

261.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 2 AWG MCA. CONDUCMEX,CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MT. 2,500.00

262.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW 4 AWG MCA. CONDUCMEX,CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MT. 1,000.00

263.- SUM. Y COLOC. DE CABLE THW CAL. 6 AWG MCA. CONDUCMEX,CONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES MONTERREY, INCL. GUIA,CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MT. 1,000.00


MT. 1,000.00


MT. 2,000.00

Página 31 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









MT. 4,000.00


MT. 500.00


MT. 500.00


MT. 500.00

270.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DESNUDO CAL. 2 MCA. CONDUMEXCONDUCTORES DEL NORTE, CONDUCTORES DE MONTERREY, INCL. GUIA,CINTA DE AISLAR PLASTICA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

MT. 1,000.00


MT. 500.00

Página 32 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









MT. 500.00


MT. 500.00


MT. 500.00

275.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120V CONINTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-225 AMP. 30 CIRCUITOS CAT. NQOD30-4AB21EN GABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES,SOPORTES, PEINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODOLONECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 4.00

276.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120V CONINTERRUPTOR PRICIPAL 3P-100 AMP. 24 CIRCUITOS CAT. NQ.024-4AB11 ENGABINETE NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES, SOPORTES,PEINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUISTOS, PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 1.00

277.- SUM. Y COLOC. DE CENTTRO DE CARGA Q08,2F-3H, 220/127V, CON 8CIRCUITOS MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJES, BASES, SOPORTES, PEINADOE IDENTIFICACION DE CIRCUISTOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIOPARASU CORRECTA INST.

PZA. 4.00

Página 33 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








278.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO I-LINE 3F-4H 600 VCA, 250 VCD CATALOGOMA800M83A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 800 AMP. MCA. SQUARE-D,INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES, PEINADO, IDENTIFICACION DECIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 1.00

279.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO I-LINE 3F-4H 600 VCA, 250 VCD CATALOGOLA400M102A CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP. MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES, PEINADO, IDENTIFICACION DECIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 1.00

280.- SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H 240/120 V CONINTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-100A, 12 CIRCUITOS, CAT. NQOD012-3AB11 EN GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, BASE, SOPORTES,PEDINADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 6.00

281.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-225 AMP. CAT.KA36225 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEVAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 6.00

282.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-100 AMP. CAT.FA36100 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 3.00

283.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-70 AMP. CAT.FA36070 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEVAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 1.00

Página 34 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








284.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-50 AMP. CAT.FA36050 MCM SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 1.00

285.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-15 AMP. CAT.QO115 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 100.00


PZA. 150.00

287.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P-30 AMP. O 1P-40AMP. O 1P-50 AMP. CAT. QO130 O QO140 O QO150 MCA. SQUARE-D,INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 50.00

288.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P-20 AMP. O 2P-30AMP. CAT. QO220 O QO230 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE,IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACION.

PZA. 30.00


PZA. 20.00

Página 35 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









PZA. 20.00


PZA. 20.00

292.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-50 AMP. CAT.QO350 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 20.00


PZA. 5.00

294.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-225 AMP. CAT.KA36225 EN GABINETE DE SOBREPONER NEMA 1 MCA. SQUARE-D, INCL.MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 2.00

295.- SUM. Y COLOC. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P-400 AMP. CAT.LA36400 MCA. SQUARE-D, INCL. MONTAJE, IDENTIFICACION DE CIRCUITO,PRUEBAS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 1.00

Página 36 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








296.- SUM. Y COLOC. DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DEDIAM.INCL. RANURAS, COMPACTADO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODOLONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TRAMO 250.00


TRAMO 150.00


TRAMO 100.00


TRAMO 40.00

300.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM.,INCL. RANURAS, BAYONETA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TRAMO 50.00


TRAMO 50.00


TRAMO 20.00


PZA 20.00

Página 37 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









PZA 20.00

305.- SUM. Y COLOC. DE TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 13 MM., INCL. RANURAS,BAYONETAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO O NECESARIO PAA SUCORRECTA INSTALACION.

MT. 50.00


MT. 50.00


MT 50.00


MT. 50.00


MT. 50.00

310.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DEDIAM.

PZA. 500.00


PZA. 300.00


PZA. 200.00

Página 38 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









PZA. 40.00


PZA. 40.00

315.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR RECTO O CURVO PARA TUBO ZAPA DE 13MM. DE DIAM.

PZA. 20.00


PZA. 20.00


PZA. 20.00


PZA. 20.00


PZA. 20.00

320.- SUM. Y COLOC. DE COPLE CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM. DEDIAM.

PZA. 300.00


PZA. 500.00


PZA. 200.00


PZA. 40.00

Página 39 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









PZA. 40.00

325.- SUM. Y COLOC. DE COPLE PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM. PZA. 50.00





330.- SUM. Y COLOC. DE MONITOR Y CONTRAMONITOR DE 13 MM. DE DIAM. JUEGO 30.00





Página 40 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








335.- SUM. Y COLOC. DE CURVA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM. DEDIAM.

PZA. 200.00


PZA. 100.00


PZA. 50.00


PZA. 20.00


PZA. 20.00

340.- SUM. Y COLOC. DE CURVA PARED GRUESA GALV. DE 13 MM. DE DIAM. PZA. 50.00





345.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALV. DE 13 MM., INCL.COLOC, RANURAS, TAPA, TORNILLOS Y TODO LONECESARIO PARA SUCORRECTA INST.

PZA. 50.00

Página 41 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01









PZA. 50.00


PZA. 10.00

348.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO TIPO CONDULET P.T.C.LL.LR,LB,LR DE 13MM., INCL. COLOC., RANURAS, TAPA, TORILLOS Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INST.

PZA. 25.00


PZA. 25.00


PZA. 25.00


PZA. 20.00


PZA. 10.00

353.- SUM. Y COLOC. DE CAJA REGISTRO CHALUPA GALV. PZA. 150.00

Página 42 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








354.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM., INCL. TAQUTES,PIJAS, TUERCAS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

PZA. 100.00


PZA. 100.00


PZA. 100.00


PZA. 50.00


PZA. 50.00

359.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL DE 2X32 W, INCL.GABINETE, BALASTRA ELECTRONICA, TUBO AHORRADOR DE ENERGIA,BASES, SOPORTES, ETC., Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA ISNT.

PZA. 50.00

360.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA EN GABINETE TIPO ENVOLVENTE DE 2X32W, INCL. GABINETE, BALASTRA ELECTROICA, TUBO AHORRADOR DEENERGIA, BASES, SOPORTES, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA ISNT.

PZA. 50.00

361.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE 250 W, V.S.A.P. 220VCOMPLETA, MOD. PLSGF35, POST-LINE DE LA MCA. LUMISISTEMAS,INLC.CONECXION, FIJACON Y PRUEBAS.

PZA. 10.00

Página 43 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








362.- SUM. Y COLOC. DE POSTE METALICO DE 4 A 6 MT. DE ALTURA, SECC.CONICO-CIRCULAR FAB. EN LAMINA CAL. 11, INCL. PLACA, BASE,REGISTRO CON TAPA, PITURA ESMALTE ANTICORROSIVA, NIPLE PARAENTRADA, MATERIAL Y MANO E OBRA.

PZA. 10.00

363.- SUM. Y COLOC. DE BASE DE CONTACTO PARA RECIBIR POSTE-METALICODE 0.60X0.60X0.30 MT. SEGÚN ESPECIFICACION PARA RECIBIR POSTEMETALICO, INCL. 4 ANCLAS DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INST.

PZA. 10.00

364.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEZ PLARIZADO MCA. ARROW-HART,INCL. PLACA DE RESINA BLANCO OPALINA.

PZA. 100.00

365.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO LINEA MEDUS, INCL. PLACA DE1, 2 O 3 VENTANAS.

PZA. 20.00

366.- SUM. Y COLOC. DE APAGADOR DE ESCALERA LINEA MADUC, INCL.PLACA DE 1, 2 O 3 VENTANAS.

PZA. 10.00

367.- SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX LINEA MODUS POLARIZADOBLANCO OPALINA, INC. PLACA DE RESINA BLANCO OPALINA.

PZA. 50.00

368.- SUM. Y COLOC. DE CANALETA MCA. THOSMAN BLANCA OPALINACATALOGO TMK2560, INCL. ACCESORIOS, SOPORTES, TAQUETES, PIJAS,CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARO PARA SU CORRECTAINSTALACION.

TRAMO 20.00

369.- SUM. Y COLOC. DE REFLECTOR DE 500 W. PZA. 20.00

Página 44 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








370.- SUM. Y COLOC. DE LUMINARIA INCANDECENTE TIPO SPOT CON FOCOPAR-20

PZA. 10.00

371.- SUM. Y COLOC. DE PLANTA DE EMERGENCIA MCA. SELMEC OTOMOTORESPANELES DE 100 KW, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMP.INTEGRADO Y ENERGIA DE TRANSFERENCIA ACUSTICA A BASE DECONTACTORES, INCL. BASES DE CONC., REGISTROS DE CONC.,VIBROAISLADORES, TANQUE DE COMBUSTIBLE, INST. DE SEÑALIZACION YCONTROL Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACON.

PZA. 1.00

372.- SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA MCA.PROLEC DE FRENTE MUERTO PARA SEPARACION ANILLO O RADIAL,CONEXIÓN EN ALTA TENSION EN ESTRELLA PARA 15 KV ENFRIAMIENTO OASUMERGIDO EN 60 HZ CON 4 DERIVACIONES DE 2.5, 2 DE ARRIBA Y 2 DEDEBAJO DE LA TENSION NOMINAL CON BOQUILLAS EN ALTA TENSION TIPOPASO, ADCUADA PARA OPERAR A UNA ALTITUD DE 23 M.S.N.M. EN UNASOBREELEVACION DE 65°C SOBRE UNA MEDIDA DE 30°C Y UNA MAXIMADE 40°C, LAS EMAS CARACTERISTICAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LASESPECIFICACIONES KOOOO-08 DE C.F.E. NORMA 1-285.

PZA. 1.00

373.- SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONC. DE 13 M. CON PROTOCOLO DEPANELES, INCL. CEPA, PLANEADO, CERCADO, ETC.

PZA. 1.00

374.- SUM. Y COLOC. DE CRUCETA C4T PROTOCOLIZADA. PZA. 2.00

375.- SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA TIPO 2U PROTOCOLIZADA. PZA. 4.00

376.- SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 13A PROTOCOLIZADA, INCL. ALFILER 1A,ETC.

PZA. 3.00

Página 45 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








377.- SUM. Y CLOC. DE APARTARAYOS ADA-12 PROTOCOLIZADA. PZA. 3.00

378.- SUM. Y COLOC. DE CUCHILLA 14.4 W. PROTOCOLIZADA, INCL. LISTONFUSIBLE UNIVERSAL.

PZA. 3.00

379.- SUM. Y COLOC. DE CABLE XLP 1/0 PROTOCOLIZADO. MT. 100.00

380.- SUM. Y COLOC. DE TUBO PARED GRUESA GALV. DE 101 MM. DE DIAM. TRAMO 2.00

381.- SUM. Y COLOC. DE CODO PARED GRUESA GALV. DE 101 MM. DE DIAM. PZA. 1.00

382.- SUM. Y COLOC. DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL TPO INTERIOR 1/0. PZA. 3.00

383.- SUM. Y COLOC. DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR 1/0. PZA. 3.00

384.- SUM. Y COLOC. DE REGISTRO ELECT. TIPO II SEGÚN NORMAS DE C.F.E.BAJO BANQUETA.

PZA. 1.00

385.- SUM. Y COLOC. DE BASE PARA RECIBIR TRANSFORMADOR TIPO PEDESTALDE 300 KVA CON SU COMPARTIMIENTO EN BAJA TENSION, DIMENSONESSEGÚN FAB. Y SU CONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS NORMAS DE C.F.E.

PZA. 1.00

386.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR ESTRIBO S/R. PZA. 3.00

387.- SUM. Y COLOC. DE CONECTOR PERIODO O LINEA VIVA S/R. PZA. 3.00

Página 46 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








388.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE CAL. 4 DESNUDO. KG. 10.00

389.- SUM. YC OLOC. DE VARILLA DE TIERRA DE COBRE PROTOCOLIZADA DE3.05 MT. 5/8" INCL. CONECTOR MECANICO Y PRUEBAS.

PZA. 12.00

390.- SUM. Y CLOC. DE SOLDADURA CADWELL INCL. PRUEBAS Y TODO LNECESARIO PARA SUCORRECTA COLOC.

PZA. 6.00

391.- SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE CAL. 3/0 DESNUDO. KG. 20.00

392.- PAGO ANTE C.F.E. POR LIBRANZA. PAGO 1.00

393.- PAGO ANTE C.F.E. Y TRAMITES GENERALES. PAGO 1.00

394.- PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA SEMIP EN LINEA DE ALTA TENSION YBAJA TENSION.

PAGO 1.00

395.- SUM. Y COLOC. DE UNIDADES PAQUETE DE 20 TON. DE REFRIGERACION,INCL. BASES, MANIOBRAS CON GRUA, DUCTERIA, REJILLAS, CONEXIÓNELECTRICA PARA CONTROL Y ALIMENTACION PRINCIPAL CONINTERRUPTORES, TUBOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAINSTALACION.

PZA. 2.00

396.- SUM. Y COLOC. DE MINI-SPLIT DE 18000 BTU, INCL. RANURAS, RESANES,MANIOBRAS, DUCTERIA, CONEXIÓN ELECTRICA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA. 4.00

397.- SUM. Y COLOC. DE EQUIPO DE REGULACION DE VOLTAJE N° BREAKE DE 5KVA.

PZA. 2.00

TOTAL EDIFICIO ELECTRIFICACION...................................................

Página 47 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








F) RED DE AGUA POTABLE

398 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATOSTOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.

M2 115.00

399 EXCAVACIÓN CON CUÑA Y MARRO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" ENSECO DE 0.00 A 2.00M. DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.

M3 64.23

400 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 100MM(4") DIAM. Y12HP PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.

HRS. 50.00

401 PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA. INCLUYEACARREOS Y VOLTEO AL FONDO DE LA CEPA.

M3 6.84

402 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM. DEESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCL. ACARREOS.

M3 57.39

403 INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. R.D. 26 INCLUYEACARREOS LOCALES A UN KILÓMETRO DE 50MM.(2") DIAM.

ML 25.00

404 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. RD 26. INC. ACARREOSLOCALES A UN KM. DE 60MM.(2 1/2") DIAM.

ML 39.00

405 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C. RD 26. INC. ACARREOSLOCALES A UN KM. DE (3") DIAM.

ML 42.00

406 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA. INCL.LIMPIEZA, PRUEBA Y ACARREOS LOCALES A UN KM. DE 60MM. (2 1/2")DIAM.

PZA 2.00

Página 48 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








407 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. HASTA 300MM(12") DE DIAM.INCLUYE LIMPIEZA , PRUEBAS Y ACARREOS LOCALES A UN KM.

KGS. 50.00

408 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HASTA 75MM(3") DE DIAM.INCLUYE LIMPIEZA Y ACARREOS LOCALES.

PZA 15.00

409 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 1.20*0.90*1.52M. TIPO 9 PARADOS VÁLVULAS DE 50 A 150MM.

PZA 1.00

410 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIORDE 50MM. (2") DE DIÁMETRO.

PZA 2.00

413 INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40M. CON CANAL DE100MM.(4"). INCLUYE ACARREOS LOCALES A UN KM.

PZA 2.00

412 INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. CON PESO APROXIMADODE 130KG. INCLUYE ACARREOS LOCALES A UN KM.

PAZ 2.00

413 ATAQUES DE CONCRETO F´c= 150KG/CM2 DE 30*30*30CM. INCL.CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

PZA 11.00

414 ACARREO EN 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.INCL. CARGA MANUAL Y DESCARGA A VOLTEO MEDIDO SUELTO ENCAMINO LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.

M3 96.35

415 ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MAT. PRODUCTO DE LAEXCAVACIÓN MEDIDO SUELTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVEPAVIMENTADO.

M3 385.40

Página 49 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








416 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL. M2 115.00

TOTAL RED HIDRAULICA...................................................G) SUMINISTROS

417 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA ENOBRA DE 50MM. (2") DE DIÁMETRO.

ML 483.65

418 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA ENOBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.

ML 40.00

419 TUBERÍA P.V.C. RD-26 CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE ANILLOS, PUESTA ENOBRA DE 75MM. (3") DE DIÁMETRO.

ML 43.00

420 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA BRIDADA PUESTA ENOBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO

PZA 2.00

421 TEE DE Fo.Fo. PUESTA EN OBRA DE 60*60MM.(2 1/2") DE DIAM. PZA 1.00

422 REDUCCIÓN DE Fo.Fo. PUESTA EN OBRA DE 75*60MM (3*2 1/2") DEDIÁMETRO.

PZA 1.00

423 SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40MTS. CON CANAL DE100MM(4") PUESTO EN OBRA.

PZA 2.00

424 SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. CON PESO APROX. DE1.30KG PUESTO EN OBRA.

PZA 2.00

425 TEE DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 60*50MM. (2 1/2" * 2") DE DIÁMETRO. PZA 2.00

Página 50 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








426 EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 75MM.(3") DEDIÁMETRO.

PZA 1.00

427 EXTREMIDAD DE ESPIGA DE P.V.C. PUESTA EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DEDIAM.

PZA 2.00

428 ADAPTADOR CAMPANA Fo. Go../P.V.C. DE 50MM. (2") DE DIAM. PUESTAEN OBRA.

PZA 2.00

429 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 90*75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00

430 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 22*30*75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00

431 CODOS DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 45*60MM. (2 1/2") DE DIAM. PZA 2.00



434 TAPÓN DE CAMPANA DE P.V.C. PUESTO EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DEDIAM.

PZA 2.00

435 EMPAQUE DE PLOMO PUESTO EN OBRA DE 60MM. (2 1/2") DE DIAM. PZA 3.00

436 EMPAQUE DE NEOPRENO PUESTO EN OBRA DE 75MM. (3") DE DIAM. PZA 1.00

Página 51 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








437 EMPAQUE DE NEOPRENO PUESTO EN OBRA DE 50MM. (2") DE DIAM. PZA 2.00

438 TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL PUESTOS EN OBRA DE16*64MM.(5/8"*2 1/2").

PZA 24.00

TOTAL SUMINISTROS.................................................................

439 LINEA DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO OPERATIVO

H) LINEA DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO OPERATIVO

440 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO CONAPARATOS.

M2 700.00

442 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS. M3 407.27

443 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 50MM. (2") DEDIAM. INCL. LIMPIEZA, PRUEBAS Y ACARREOS LOCALES (SERIE INGLESA)CON CAMPANA TIPO ANGER Y ANILLO INTEGRAL.

ML 700.00

444 PLANTILLA DE ARENA COMPACTADA CON PISAN DE MANO PARAAPOYO DE LA TUBERÍA. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

M3 42.00

445 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DELCONTRATISTA DE 3" DE DIAM.

HRS. 96.00

446 ACARREO A 1er KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓNMEDIDO SUELTO (INCL. CARGA A MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO) ENCAMINO LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.

M3 672.00

Página 52 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








447 ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DELA EXCAVACIÓN MEDIDO SUELTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVEPAVIMENTADO

M3 2,688.00

448 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓNHIDRÁULICA.

M2 1,400.00

TOTAL LINEA DE ALIMENTACION................................................................

R E S U M E N G E N E R A L

A) EDIFICIO I

B) EDIFICIO II

C) CAFETERIA - COMEDOR

D) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

E) ELECTRIFICACION

F) RED DE AGUA POTABLE

G) SUMINISTROS

H) LINEA DE ALIMENTACION

Página 53 de 54

N° DE CONCURSO:59079001-012-01








EL IMPORTE TOTAL DE MI PROPUESTA ES DE: $____________________ (_______________________________________________) SIN I.V.A.

Página 54 de 54

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION

OBRA: FECHA:UBICACION: CONTRATISTA:

CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS ACOSTO DIRECTO $

No. I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS UTILIZACION GASTO ANUAL

1 GERENTE GENERAL2 GERENTE DE PRODUCCION3 GERENTE DE PLANEACION4 GERENTE DE CONTROL5 IGUALA ASESORIA FISCAL6 IGUALA ASESORIA LEGAL7 JEFE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS8 JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS9 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION

10 CONTADOR11 JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION12 JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS13 CHOFERES14 ALMACENISTA GENERAL15 VELADOR16 TAQUIMECANOGRAFA17 MENSAJERO

TOTAL

No. II.- ALQUILERES Y AMORTIZACIONES UTILIZACION GASTO ANUAL

1 ALQUILER OFICINA2 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA3 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA4 ALQUILER ALMACEN5 DEPRECIACION INSTALACION ALMACEN6 DEPRECIACION EQUIPO ALMACEN7 MANTENIMIENTO EQUIPO ALMACEN8 LUZ OFICINA Y ALMACEN9 TELEFONO OFICINA Y ALMACEN

10 DEPRECIACION AUTOS DE OFICINA11 MANTENIMIENTO AUTOS DE OFICINA12 DEPRECIACION CAMIONETAS OFICINA13 MANTENIMIENTO CAMIONETAS OFICINA

TOTAL II

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS




No. III.- OBLIGACIONES Y SEGUROS GASTO ANUAL

1 CUOTAS ASOCIACIONES PROFESIONALES2 ANUALIDAD C.N.I.C.3 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA4 SEGUROS AUTOMOVILES5 SEGUROS CAMIONETAS6 MULTIPOLIZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS

VALORES TRANSPORTE, INCENDIO)TOTAL III

No. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. IV.- MATERIALES DE CONSUMO GASTO ANUAL

1 COMBUSTIBLE AUTOMOVILES2 COMBUSTIBLE CAMIONETAS3 IMPRESOS OFICINA4 PAPELERIA OFICINA5 COPIAS HELIOGRAFICAS6 COPIAS XEROGRAFICAS7 ARTICULOS DE LIMPIEZA8 VARIOS

TOTAL IVNo. V.- CAPACITACION Y PROMOCION GASTO ANUAL

1 GASTOS CONCURSO2 PROYECTOS NO REALIZADOS3 CELEBRACIONES OFICINA4 PROPAGANDA5 GASTOS DE CONSUMO6 ATENCION A CLIENTES7 CAPACITACION

TOTAL VC.N.I.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION





CONCEPTO VOLUMEN ANUAL DE OBRAS ACOSTO DIRECTO $

PARTIDAS

I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSII ALQUILERES Y AMORTIZACIONESIII OBLIGACIONES Y SEGUROSIV MATERIALES DE CONSUMOV CAPACITACION Y PROMOCION

SUMA INDIRECTOS DE OPERACIONVOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTOINCIDENCIA A COSTO DIRECTO

TOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA

No. CONCEPTO UNIDAD COSTO IMPORTEMES

I.- GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSRESIDENTEAUXILIAR DE RESIDENTEAUXILIAR ADMINISTRATIVOVELADORCHOFER

TOTAL I


II.- TRASLADO PERSONAL A OBRA

TOTAL II EN OBRAS LOCALES NO SE CONSIDERA


III.- COMUNICACIONES Y FLETESTELEFONO OBRATRANSPORTE, EQUIPO MENOR YENSERES. (POR FLETE)CAMIONETA OBRA, INCLUYE:MANTENIMIENTO Y GASOLINA

TOTAL III


IV.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALESCERCA Y PUERTASOFICINABODEGA CUBIERTASANITARIOSINSTALACION HIDRAULICA PROVISIONALINSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

TOTAL IV



(EJEMPLO)

ANALISIS DE COSTOS FECHA INICIO FECHA:

INDIRECTOS DE CAMPO FECHA TERMINACION

OBRA: CONTRATISTA: CONCURSO:

UBICACION:

DURACION DE LA OBRA


V.- CONSUMOS Y VARIOSCONSUMO LECTRICOCONCUMO AGUAEQUIPO OFICINA DEPREC.FOTOGRAFIASINDICATO Y LETREROSPAPELERIA Y COPIASVARIOSOTROS GASTOS (FIANZAS DE OBRA, SEGUROS, ETC.)

TOTAL V

R E S U M E N D E C O S T O S INCIDENCIA IMPORTES

I GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOSII TRASLADOS PERSONAL OBRAIII COMUNICACIONES Y FLETESIV CONSTRUCCIONES PROVISIONALESV CONSUMO Y VARIOS

SUMA INDIRECTOS OBRACOSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE CAMPO EN %

NOTA: LOS CONCEPTOS ENLISTADOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FECHA:

OBRA: CONCURSO:

UBICACION: CONTRATISTA:

CLAVE: UNIDAD: LUGAR:

ESPECIFICACION:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA UNIDAD (1/R) REND. S. REAL IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL EQUIPO:

HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INCIDENCIA % TOTAL HERRAMIENTA:

OBSERVACIONES: MATERIALES:MANO DE OBRA:EQUIPO:HERRAMIENTA:

ELABORO: COSTO DIRECTO:INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,

AUTORIZO: UTILIDAD, SAR, INFONAVIT Y SECODAM:PRECIO UNITARIO:

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO No. 4


EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRACONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2000

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO

(MODELO)

MARCA (DELA MAQUINA)

SERIE YNUMERO (MAQUINA PROPIA)

CAPACIDAD (DE LAMAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

DQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

_____________________________NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

______________________________FIRMA

ANALISIS DE COSTOS DEL FINANCIAMIENTO DE CONTRATISTA FECHA DE INICIO VIGENCIA

LOS TRABAJOS POR FLUJO DE CAJAOBRA: UBICACION CONCURSO FECHA DE TERMINO FECHA:

AÑO 2000

CLAVE CONCEPTO MES IMPORTE1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

AVANCES

AVANCE DE OBRA PARCIAL

ESTIMACIONES

INGRESOS

POR ANTICIPOS

POR ESTIMACIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPOS

RETENCIONESSECODAM

ICICSUMA DE INGRESOS

EGRESOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES COMPRA DIRECTA

MATERIALES COMPRA DIFERIDA

SUBCONTRATO

MANO DE OBRA DIRECTA

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES

EQUIPOS Y OPERACION

SUMA DEL COSTO DIRECTO

INDIRECTOSGASTOS IND. OF. CENTRAL

GASTOS IND. DE OBRA

IMPREVISTOS

FIANZAS DE OBRA

I.S.R.

SUMA TOTAL EGRESOS

FLUJO DE CAJA

INGRESOSEGRESOSDIFERENCIA PARCIAL

DIFERENCIA ACUMULADA

FINANCIAMIENTO

TASA PASIVA MENSUALTASA ACTIVA MENSUALFINANCIAMIENTO PARCIALFINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO FINANCIERO DE OBRA COSTO FINANCIAMIENTO = F= PIT =

CD X FII

I.S.R. = ENTERO PROVISIONAL 3.5% DE LOS INGRESOS DEL MES ANTERIOR PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

TASA PASIVA ANUAL CD = COSTO DIRECTO

TASA ACTIVA ANUAL FII = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA LOS IMPREVISTOS

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONALDIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASA).-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

CONCURSO No. RELATIVO A: DE EROGACIONES.

CANTIDAD DURACION RENDIMIENTO RENDIMIENTO

No. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE DIAS DIAS PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACIONOBRA CALENDARIO EFECTIVO CALENDARIO DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

SUMAMONTOS MENSUALES DE ESTA HOJAMONTOS MENSUALES TOTALESMONTOS MENSUALES ACUMULADOS% DE MONTOS MENSUALES

RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DOCUMENTO NO. 13


CALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONES.OBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. B).- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

TOTALESRECURSOS MATERIALES UNIDAD % POR M E S E S

ACT. DESCRIPCION INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


FECHA DE INICIACION DE DE 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DE 2001.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASCALENDARIO CON MONTOS MENSUALES

DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C).- 1.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO.

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S



FECHA DE INICIACION DE DEL 2001.FECHA LIMITE DE TERMINACION TOTAL DE DEL 2001.



DE EROGACIONESOBRA: CONCURSO No.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. C).- 2.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL DE CAMPO.

TOTALESRECURSOS HUMANOS UNIDAD % POR M E S E S





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICASD).- RESUMEN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA

CONCURSO No. XALAPA EQZ, VER., A DE DEL 2001.

UN

IDA

DE

S

DENOMINACIONTIPO (MODELO)

MARCA (DE LAMAQUINA)

SERIE Y NUMERO(MAQUINA PROPIA

CAPACIDAD (DELA MAQUINA) E

DA

D

AÑ

OS

PR

OP

IA

RE

NT

AD

A

PO

R A

LQ

UIR

IR

PR

OP

IET

AR

IO A

CT

UA

L

UBICACION ACTUAL

LAPSO DURANTE ELCUAL SE UTILIZARA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FIRMA



OBRA: CONCURSO No. DE EROGACIONES.LOCALIDAD CONTRATO No.MUNICIPIO EMPRESA: FIRMA:

OBRA: CONCURSO No. E).- PROGRAMA DE EJECUCION Y MONTOS MENSUALES DE LA OBRA

TOTAL %CONCEPTOS PRESUPUESTADO DE LA M E S E S

CLAVE DESCRIPCION PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A

B

C

D

E

F

G

H

I

J





MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2001, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SE PROCEDE A LEVANTAR LA MINUTA DEL CONCURSO No. 59079001-012-01. LISTA DE PRESENTES 1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.

________________________________

2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.

________________________________

3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V.

________________________________ 4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

________________________________

5.- CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V.

________________________________

6.- ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ.

________________________________

7.- ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ.

________________________________

8.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

________________________________

9.- GRUPO PYCO, S.A. DE C.V.

________________________________

10.- ARQ. JORGE JAMED BOZA.

________________________________

11.- ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ.

________________________________

12.- LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

________________________________

13.- CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

________________________________

14.- MULTISERY, S.A. DE C.V.

________________________________

15.- CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V.

________________________________

16.- URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE C.V.

________________________________

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA DGOP. ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ. SUBDIRECTOR DE EDIFICACION DE LA DGOP. ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

_______________________________

_______________________________

A).- ACLARACIONES GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO A LOS PARTICIPANTES: 1. LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS, ETC.,

TRABAJO, EQUIPO Y PERSONAL CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 13 DEL PAQUETE DE CONCURSO, ASIMISMO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA INCISO “A” DEBERAN REALIZARSE DE MANERA CONGRUENTE, CON ESTRICTO APEGO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO, PRESENTANDOSE POR LAS PARTIDAS ESPECIFICADAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO.

2. LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS

OFICIOS CIRCULARES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE ENERO Y 13 DE JUNIO DE 1994 Y LO PUBLICADO EL 15 DE MARZO DE 1996 ASI COMO LO ESTABLECE EL DOCUMENTO 12 DEL PAQUETE DE CONCURSO DEL QUE SE ANEXAN LOS EJEMPLOS CORRESPONDIENTES.

3. EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN

COMPACTACIONES, TERRACERIAS, RELLENOS, ASI COMO DOSIFICACIONES Y PRUEBAS DE CONCRETOS, DEBERAN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, CON EL LABORATORIO QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE LA DEPENDENCIA.

4. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES DE SU CATALOGO Y/O PLANOS INCLUIDAS EN EL PAQUETE DE CONCURSO Y QUE PARA CADA CONCEPTO SE TIENE ASIGNADA UNA CLAVE ESPECIFICA.

5. EN LOS CASOS QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DEBERA COMPROBARLO, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO, O EN SU DEFECTO COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO Y/O, CONTADOR AUDITOR.

6. SI ALGUNA EMPRESA EN EL CASO DE REQUERIR DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA

PRESENTAR SU COTIZACION CORRESPONDIENTE POR ESCRITO, ESPECIFICAMENTE PARA EL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

7. LAS BASES, PLANOS Y RELACION DE LOS MISMOS PROYECTOS DE CONCURSO DEBERAN

PRESENTARSE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, DOCUMENTO 8, O EN SU CASO FORMULAR Y FIRMAR EL ESCRITO.

8. SE LES REITERA QUE LA DEPENDENCIA VERIFICARA EN EL SITIO QUE INDICAN LOS

CONCURSANTES LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.

9. EN EL DOCUMENTO 9, REFERENTE AL ESCRITO DE LA PROPOSICION PARA LA OFERTA DICHO

ESCRITO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE. 10. DE PREFERENCIA DEBERA UTILIZAR LOS MODELOS QUE SE ANEXAN EN LAS BASES DEL

CONCURSO, O AQUELLOS ELABORADOS POR EL CONCURSANTE Y QUE YA TENGA COMPUTARIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INFORMACION, PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOLICITADOS; CON EXCEPCION AL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, DOCUMENTO 11, QUE DEBERA SER UTILIZADO EL ORIGINAL, EL CUAL SERA LLENADO A MAQUINA (DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE CITADO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION).

11. DE IGUAL FORMA, SE LES NOTIFICA LA FECHA DE APERTURA PARA ESTE CONCURSO SON

LOS DIAS 28 ( VEINTIOCHO ) DE AGOSTO A LAS 10:30 HORAS, LA PROPUESTA ECONOMICA Y EL 31 (TREINTA Y UNO ) DE AGOSTO A LAS 10:30 HORAS, LA PROPUESTA ECONOMICA, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 18, COLONIA ESTHER BADILLO DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

12. LOS LETREROS DE LA OBRA Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBERAN CONSIDERARLOS EN

LOS ANALISIS DE SUS INDIRECTOS, TAL COMO SE LO SEÑALA LAS BASES DEL CONCURSO. CLAUSULA DECIMA INCISO “F”.

13. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA, DEBERAN SER FIRMADOS

POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SINO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

14. REFERENTE AL DOCUMENTO No. 1 INCISO C EN EL SOBRE TECNICO, EL FORMATO No. 45

DEBERAN LLENAR SUS DATOS CORRESPONDIENTES (DATOS DE LA EMPRESA). !"EL FORMATO No. 46 LOS LLENARA LA EMPRESA GANADORA ES UNA CERTIFICACION DE

LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS LA CUAL LOS ANEXARA A SU FACTURA, COMO CONSTANCIA DE QUE SON DE FABRICACION NACIONAL.

!"EL FORMATO 47 Y 48 LOS LLENARA LA EMPRESA GANADORA CERTIFICANDO QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES MATERIALES SON DE FABRICACION DE UN PAIS MIEMBRO DEL B.I.D.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

B).-EXPOSICIÓN DE DUDAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V. PREGUNTA LA UNIDAD DEL CONCEPTO N° 56, “MURO DE TABIQUE ROJO DE 6 MM. TIPO CAPUCHINO”.

2.- LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V., NO TIENE PREGUNTAS.

3.- LA EMPRESA CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V. PREGUNTA LA UNIDAD DEL

CONCEPTO N° 56.

4.- LA EMPRESA GONZÁLEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PREGUNTA QUE EN EL CONCEPTO N° 43, REFERENTE A LA PUERTA DE ALUMINIO NO SE ESPECIFICAN DIMENSIONES. =ADEMÁS PREGUNTA SI LA DEPENDENCIA PROPORCIONARA ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E. PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BASE PARA EL TRANSFORMADOR. =EN EL CONCEPTO N°439 NO SE ENTIENDE CLARAMENTE. =PREGUNTA SI EXISTE EL CONCEPTO N° 441 YA QUE SEGÚN EL ORDEN SE SALTA DEL 440 AL 442.

5.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V. NO TIENE PREGUNTAS.

6.- EL ARQ. RAMÓN MONTANO HERNÁNDEZ NO TIENE PREGUNTAS.

7.- EL ARQ. JOSE LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ, PREGUNTA:

A) EN QUE PARTE SE UTILIZARA EL CONCRETO PREMEZCLADO. B) LAS DESCARGAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS SERÁN HACIA LAS INSTALACIONES

EXISTENTES O SE REALIZARAN ALGUNAS COMPLEMENTARIAS. C) EL ACOSTILLADO PARA LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA CON ARENA O

CON MATERIAL DE BANCO. D) EL CONCEPTO N° 439 NO PRESENTA NI UNIDAD NI CANTIDAD, ¿SE CANCELA ESTE

CONCEPTO?.

8.- LA EMPRESA REFORMA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. NO TIENE PREGUNTAS.

9.- LA EMPRESA GRUPO PYCO, S.A. DE C.V. PREGUNTA:

A) EN LOS CONCEPTOS Nos. 253 Y 254 LA UNIDAD MARCADA EN CATALOGO ES POR TRAMO, ¿NO ES POR METRO LINEAL?.

B) EN EL CONCEPTO N° 217 NO TIENE CANTIDAD NI UNIDAD. C) EN EL CONCEPTO N° 368 LA UNIDAD MARCADA ES POR TRAMO, ¿NO ES POR METRO

LINEAL?. D) EN EL CONCEPTO N° 223 ¿EN QUE AREA SE UBICA?. E) SECCIONES DE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA Y SU UBICACIÓN.

10.- EL ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ, NO TIENE PREGUNTAS.

11.- LA EMPRESA LOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PREGUNTA:

A) EN EL CONCEPTO N° 43 QUE ANCHO DE PUERTA B) EN EL CONCEPTO N° 56, DEFINIR LA UNIDAD. C) EN EL CONCEPTO N° 146 ALTURA DE ZAPATA. D) EN EL CONCEPTO N° 158 QUE TIPO DE CIMBRA. E) EN EL CONCEPTO N° 235 QUE TIPO DE PASTA (FINA, MEDIANA O GRUESA).

12.- LA EMPRESA MULTISERY, S.A. DE C.V. PREGUNTA:

A) EL CONCEPTO N° 51 ¿EL FINO ES DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2. DE 3 CM. DE ESPESOR?. B) DEFINIR UNIDAD DEL CONCEPTO N° 56 (MURO CAPUCHINO). C) EL CONCEPTO N° 217 NO TIENE UNIDAD NI CANTIDAD. D) EN EL CONCEPTO N° 210 DEFINIR EL MODELO DE LOSETA. E) EN EL CONCEPTO °| 424 DEFINIR MEDIDAS DE LA TAPA DE REGISTRO DE Fo.Fo.

13.- URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE C.V., ¿A QUE SE REFIEREN EN EL

DOCUMENTO 1-C DEL SOBRE TÉCNICO.

C).-ACLARACIONES PARTICULARES A LAS DUDAS EXPUESTAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- LA UNIDAD DEL CONCEPTO N° 56 ES M2. 4.- EN EL CONCEPTO N° 43, EL ANCHO DE LA PUERTA SE DEBERA CONSIDERAR DE 1.50 A 1.80

MTS. =LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E. PARA LA BASE DEL TRANSFORMADOR SERAN

PROPORCIONADAS POR LA DEPENDENCIA A LA EMPRESA GANADORA. =EN EL CONCEPTO N° 439 SE DEBE CONSIDERAR COMO TITULO DEL INCISO “H”. =NO EXISTE EL CONCEPTO N° 441.

7.- EL CONCRETO PREMEZCLADO SE UTILIZARA EN VARIAS PARTES Y SE DEFINIRA EN SU

MOMENTO A LA EMPRESA GANADORA SEGÚN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL ELEMENTO A EJECUTAR. =LAS DESCARGAS SANITARIAS SE HARAN HACIA LAS INSTALACIONES EXISTENTES. =EL ACOSTILLADO PARA LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SE HARA CON MATERIAL DE

BANCO TIPO “B”. =EL CONCEPTO N° 439 SE DEBE CONSIDERAR COMO TITULO DEL INCISO “H”.

9.- EN LOS CONEPTOS Nos. 253 Y 254, LA UNIDAD QUE SE DEBE CONSIDERAR ES ML. =EN EL CONCEPTO N° 217, CONSIDERAR 45.00 ML. =EN EL CONCEPTO N° 368, LA UNIDAD PREVALECE LA CONSIDERADA EN CATALOGO. =EN EL CONCEPTO N° 223 SE REALIZARA EN VARIAS PARTES DE LA OBRA, SE INDICARA

SEGÚN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. =LAS SECCIONES DE LOS MUROS DE PIEDRA BRAZA SERAN VARIABLES DE ACUERDO A LA

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y SU UBICACIÓN SERA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

11.- EN EL CONCEPTO N° 43, EL ANCHO DE LA PUERTA SE DEBERA CONSIDERAR DE 1.50 A 1.80

MTS. =EN EL CONCEPTO N° 146, LA ALTURA DE LA ZAPATA SERA DE 15 A 20 CMS. =EN EL CONCEPTO N° 158, EL TIPO DE CIMBRA ES APARENTE. =EN EL CONCEPTO N° 235, EL TIPO DE PASTA ES MEDIANA.

12.- EN EL CONCEPTO N° 51, CONSIDERARLO DE ACUERDO AL CATALOGO Y CON AGREGADOS SEGÚN EL ESPESOR DEL MISMO.

=EN EL CONCEPTO N° 210, CONSIDERAR AZULEJO DE 20X30 CM. MARCA PORCELANITE DE PRIMERA MODELO SEGÚN MUESTRAS EN OBRA.

=EN EL CONCEPTO N° 424, LA TAPA SERA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E. Y UN PESO APROXIMADO DE 130 KG.

13.- EN EL DOCUMENTO TÉCNICO 1-C, DEBERA LLENAR LOS FORMATOS ANEXOS DE ESTE

INCISO.

CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS QUE NO CONTEMPLEN LO SOLICITADO EN ESTA MINUTA ASI COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO ES MOTIVO PARA PROCEDER A DESECHAR LA PROPUESTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE EN LA ENTIDAD. TAMBIEN SE LES COMUNICA QUE LA EMPRESA GANADORA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUIDO EN ORIGINAL INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE LA OBRA. ASI COMO SU FINIQUITO DE OBRA, BITACORA Y ACTA DE ENTREGA ANTES DE LOS 30 DIAS POSTERIORES DE SU TERMINACION. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A LA FIRMA Y RUBRICA DE TODAS LAS HOJAS AL CALCE, Y CIERRE DE LA PRESENTE MINUTA, SIENDO LAS:

RELACION DE EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA DE ASISTENCIA 1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.

_______________________________ 2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________

4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________ 8.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________


_______________________________

NOTA: POSTERIORMENTE SE LLEVARA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL

DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ. ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.



FORMULACION DE PREGUNTAS PARA EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.

NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARGO EN LA EMPRESA: Y/O PROFESION: DEBERA FORMULAR Y NUMERAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO Y DARLE LECTURA A CADA UNA DE ELLAS, Y AL FINAL FIRMAR EL PRESENTE CUESTIONARIO. PREGUNTAS: 1.- 2.-

HOJA 1 DE 2

XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

_______________________________________________

NOTA: EN CASO DE NO ALCANZAR ESTAS HOJAS PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS, PUEDE ANEXAR HOJAS BLANCAS DEBIDAMENTE NUMERADAS Y RUBRICADAS.

HOJA 2 DE 2

Secretaria de Desarrollo Regional del

Estado de Veracruz-Llave.

DOCUMENTO No. 5


A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GAMA, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

XALAPA, VER., 21 DE AGOSTO DE 2001.


REPRESENTANTES DE LA D.G.O.P.

ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ. ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ..



DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.




ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ. ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ..



DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; MULTISERY, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTANCIA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. RAMON MONTANO HERNANDEZ, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; LOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ING. PEDRO ALBERTO REYES MENDEZ, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; GRUPO PYCO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DEL C; ARQ. JORGE JAMED BOZA, SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







DOCUMENTO No. 5



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL C. __________________________________ REPRESENTANTE ACREDITADO DE; CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V., SEGÚN CARTA DE PRESENTACION DE FECHA _______________________________ VISITO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. , Y QUE HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE SE DEBERA EJECUTAR Y QUE HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.







ACTA DE APERTURA: PROPUESTA ECONOMICA. ACTA SEGUNDA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA TREINTA Y

UNO DE AGOSTO DE AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA

PUBLICA No. SDR-PF-“FORTEM”-2001-DGOP/009, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS NUMERO

DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE

PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES,

REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS

CONCURSANTES E INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A

RECIBIR Y VERIFICAR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE

CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE ACEPTARON EN EL

PRIMER ACTO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE PROCEDE COMO SEGUNDA ETAPA A LA APERTURA

DE LOS SOBRES, QUE CONTIENEN UNICAMENTE LA PROPUESTA ECONOMICA, REVISÁNDOSE

DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE

AQUELLAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, DESECHANDO LAS

PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEL

CONCURSO, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, LAS

CUALES SERAN DEVUELTAS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A

CONOCER EL FALLO.

PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE

ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS

REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:

HOJA 1 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01.

EMPRESA

PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA ECONOMICA

FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 3’686,861.60

SIN IV.A.

_______________________________ ING. JACOBO MELGAREJO

GARCIA. 2.- COMERCIALIZADORA ESPACIOS, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 5’189,396.77

SIN IV.A.

_______________________________ ING. GUILLERMO SANCHEZ SAN

GABRIEL. 3.- CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 4’066,505.76

SIN I.V.A.

_______________________________ ARQ. GERARDO MELLADO DE LA

CRUZ. 4.- GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 3’728,344.19

SIN I.V.A.

_______________________________ C. BLANCA ARACELI RODRIGUEZ

LOPEZ. 5.- CONSTRUCTORA MONTE BLANCO, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 6’184,169.47

SIN I.V.A.

_______________________________ ARQ. FELIX ALVAREZ V.


ACEPTADA

$ 5’297,200.63

SIN I.V.A.

_______________________________ ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ

GOMEZ. 7.- REFORMA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

$ 4’548,248.20

SIN I.V.A.

_______________________________ ING. RUBEN MUROS MALAGA.


ACEPTADA

$ 4’058,143.31

SIN IV.A.

_______________________________ ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.


ACEPTADA

$ 4’386,613.41 SIN I.V.A.

_______________________________ ARQ. MIGUEL ROSAS LOPEZ.


ACEPTADA

$ 4’288,867.46

SIN I.V.A.

______________________________ ARQ. GABRIEL VALENCIA

BARRAGAN. 11.- CONSTRUCTORA BARBES, S.A. DE C.V.

ACEPTADA

DESCALIFICADO POR EL

DOCUMENTO No. 12 a).- ANALISIS BASICOS

b).- COSTOS DE MATERIALES

c).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA

______________________________ ING. JESUS BARBES LEZAMA.


PROPUESTA

DESCARTADA, NO CUMPLIO CON EL DOC.

No. 4 INCISO “F” ACREDITACION DEL

RESPONSABLE TECNICO COLEGIADO.

DESCARTADA

______________________________ ING. LUIS FRANCISCO GARCIA

MORA.

HOJA 2 DE 3


FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASISTENTES QUE EL ACTO PARA LA TERCERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL FALLO Y ADJUDICACION DE DICHO CONCURSO EN SU OPORTUNIDAD SE LES INDICARA DIA, HORA Y FECHA PARA QUE EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN SE DE A CONOCER A LA EMPRESA GANADORA DE ESTE CONCURSO, SE FIRME EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE, POR PARTE DE LOS LICITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS INVITADAS, QUEDANDO ESTOS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE. LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MÁRQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.

HOJA 3 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01. DELEGACION ESTATAL DE BANOBRAS. REPTE. ING. FABIAN GONZALEZ CASTELLANOS.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL

LIC. FRANCO GONZALEZ AGUILAR.

DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ. REPTE. COMO OBSERVADOR. ARQ. RAFAEL GONZALEZ ROMERO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO

REPTE. ING. OSCAR ARTURO LANDA PIMENTEL.

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA DGOP.

ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DGOP.

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ.

LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ.

HOJA 4 DE 4



ACTA DE APERTURA: PROPUESTA TECNICA. ACTA PRIMERA DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER, SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE AGOSTO AÑO DOS MIL UNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE VIGENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA No. SDR-PF-“FORTEM”-2001-DGOP/009, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES Y FUNCIONARIOS INVITADOS. SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES DEBIDAMENTE CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBIERON PARA ESTE CONCURSO Y QUE ESTAN PRESENTES; SE PROCEDIO COMO PRIMERA ETAPA A LA APERTURA DE LOS SOBRES, QUE CONTIENEN UNICAMENTE LA PROPUESTA TECNICA, REVISÁNDOSE DEBIDAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, ACEPTÁNDOSE PARA SU REVISION AQUELLAS QUE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LAS BASES DEL CONCURSO, LAS CUALES SERAN DEVUELTAS QUINCE DIAS POSTERIORES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO. PREVIA LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS Y DE QUIENES LAS REPRESENTAN EN ESTE ACTO, SE DA POR RECIBIDAS LAS MISMAS LAS CUALES FUERON:

HOJA 1 DE 4


EMPRESA

PROPUESTA TÉCNICA

FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.

SE ACEPTA SU PROPUESTA TECNICA

PARA SU REVISION DETALLADA.

________________________________________ ARQ. JACOBO MELGAREJO GARCIA




________________________________________ ING. GUILLERMO SANCHEZ SAN GABRIEL




________________________________________ ARQ. GERARDO MELLADO DE LA CRUZ.




________________________________________ C. BLANCA ARACELI RODRIGUEZ LOPEZ




________________________________________ ARQ. ELISEO GALINDO MARTINEZ.


PRESENTO OFICIO

DE DISCULPA

________________________________________




________________________________________ ARQ. JOSE LUIS HERNANDEZ GOMEZ.




________________________________________ ING. RUBEN MIROS MALAGA




________________________________________ ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.


NO SE PRESENTO.

________________________________________


NO SE PRESENTO.

________________________________________




________________________________________ ARQ. MIGUEL ROSAS L.


NO SE PRESENTO.

________________________________________

HOJA 2 DE 4





________________________________________ ARQ. GABRIEL VALENCIA BARRAGAN.


SE ACEPTA OBSERVADA, EL CAPITAL

LO COMPRUEBA CON UN BALANCE AUDITADO RECIENTE, LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA LA REFIERE CON LA

EMPRESA QUE VENIA OPERANDO ANTERIORMENTE. “MANIFIESTA POR

ESCRITO QUE ES UNA EMPRESA DE RECIENTE CREACION” , QUEDA SUJETA

A REVISION DETALLADA

________________________________________ ING. JESUS BARBES LEZAMA.


SE ACEPTA OBSERVADA, LA

ACREDITACION COLEGIADA DEL RESPONSABLE PRESENTA UNA CARTA

QUE ESTA EN TRAMITE Y NO PRESENTA EL SOPORTE DE DICHO TRAMITE.

________________________________________ ING. LUIS FRANCISCO GARCIA MORA.

FIRMADA Y RUBRICADA LA RELACIÓN ANTES MENCIONADA, SE INFORMA, QUE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS POR CUMPLIR FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL CONCURSO, Y SON RECIBIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASISTENTES QUE EL ACTO PARA LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, SERA EL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL UNO, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS, PARA QUE PREVIA RESOLUCION TECNICA, SE PROCEDERA A DAR A CONOCER LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA ESTE CONCURSO, SE FIRME EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE Y SE PROCEDA A LA FIRMA DE LOS SOBRES ECONOMICOS, POR PARTE DE LOS LICITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS INVITADAS, QUEDANDO ESTOS EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE. LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES. PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MÁRQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, FIRMAN LA PRESENTE QUIENES INTERVINIERON EN EL MISMO, ENTERÁNDOSE DE SU ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD LEGAL. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO C. P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTÍN.

HOJA 3 DE 4

DELEGACION ESTATAL DE BANOBRAS. REPTE. ING. FABIAN GONZALEZ CASTELLANOS.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL


DIRECTOR DE INVERSIÓN PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION. LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ. REPTE. COMO OBSERVADOR. ARQ. RAFAEL GONZALEZ ROMERO.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO

REPTE. ING. OSCAR ARTURO LANDA PIMENTEL.

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C.P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA DGOP.


UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DGOP.


LIC. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ.

HOJA 4 DE 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ–LLAVE SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS COMITE PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN TECNICO NOMBRE DE LA OBRA: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, VER. CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. SDR-PE-2001-DGOP-009

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 59079001-012-01

EMPRESA : GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PARA ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PUBLICO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2001 EN LOS PERIODICOS, DIARIO DE

XALAPA Y EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DIECISEIS (16) EMPRESAS. EL 28 DE AGOSTO DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, UNA (1) EMPRESA PRESENTO OFICIO DE

DISCULPA, TRES (3) EMPRESAS NO SE PRESENTARON; ENTREGANDO SU PROPUESTA 12 (DOCE) EMPRESAS, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA PRIMERA.

EL 31 DE AGOSTO DEL 2001, DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, PREVIO A DICHO EVENTO SE DIO A

CONOCER EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUEDANDO DESCALIFICADAS, DOS ( 2 ), ACEPTANDOSE DIEZ (10) PROPUESTAS PARA SU ANALISIS Y REVISION, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA SEGUNDA.

EN EL ANÁLISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y ACEPTADAS SE TOMARON EN CONSIDERACION TODOS

LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS QUE INCIDEN EN ESTA. LA EMPRESA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR QUEDA DESCARTADA POR NO CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA INCISO E DE LAS BASES DEL CONCURSO, POR CONSIDERAR COSTOS DE EQUIPO FUERA DE MERCADO, POR LO TANTO NO GARANTIZAN AL GOBIERNO DEL ESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA Y POR TAL MOTIVO SE DETERMINA ADJUDICARLA AL SEGUNDO LUGAR.

CON BASE EN LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, LA DEPENDENCIA PROCEDE A EMITIR EL FALLO DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01 RELATIVO A: LA AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, VER.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, EN CONSIDERACION A LAS FRACCIONES I, II, III DEL ARTICULO No. 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MENCIONADA A LA EMPRESA: GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $ 3’686,861.60 SIN INCLUIR EL I.V.A., YA QUE ES EN ESTE CASO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA Y ASÍ CONVENIR A EL INTERÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. Y ASEGURAN A ESTE, LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. RESPONSABLES :

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS


SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES.

ARQ. YOANDA GONZALEZ JIMENEZ.

UNIDAD DE INDICES Y COSTOS

ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO.

SUBDIRECTOR DE EDIFICACION.


DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

1



ACTA DE LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLIAS, LOS CC. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ. SUBDIRECTOR DE EDIFICACIÓN; ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ. SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTO REGIONAL.; ING. RICARDO GALINDO MURRIETA. SUBDIRECTOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO URBANO; ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMÉNEZ. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; ARQ. MANUEL FLORES BRENNER; SUBDIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS; C.P. MARIA EUGENIA GUERRERO BELLO. DELEGADO ADMINISTRATIVO; ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ. UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS; ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO. UNIDAD DE INDICES Y COSTOS, TODOS ELLOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D. G. O. P. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REUNION DE TRABAJO, RELATIVO A LAS CUATRO LICITACIONES PUBLICAS.................................................................................. A CONTINUACION EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES A ESTA REUNION QUE SE REALIZA CONFORME AL SIGUIENTE:

O R D E N D E L D I A

I. LISTA DE ASISTENCIA

II. ASUNTOS A TRATAR: 4 ( CUATRO) CONCURSOS POR LICITACIÓN PUBLICA, CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS.

A. 59079001-006-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DEL ACCESO AL CERESO “LA TOMA”, MUNICIPIO DE AMATLAN/CORDOBA, VER; TRAMO LA TAPIA-LA TOMA 1ª. ETAPA.

B. 59079001-007-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER

C. 59079001-008-01, RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE JUZGADOS PENALES PRIMERO,

TERCERO Y QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL CERESO “IGNACIO ALLENDE” DE VERACRUZ, VER.

D. 59079001-012-01, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER

2

A C U E R D O S: PRIMERO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 59079001-006-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DEL ACCESO AL CERESO “LA TOMA”, MUNICIPIO DE AMATLAN/CORDOBA, VER; TRAMO LA TAPIA-LA TOMA 1ª. ETAPA CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE NUEVE (9) EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTARON SEIS (6), TRES (3) NO SE PRESENTARON; ACEPTÁNDOSE LAS SEIS (6), SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA: CONSTRUCTORA PITALUA Y ASOCIADOS, S.A. DE C. V. CON UN IMPORTE DE: $ 4’442,922.88 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO...................................................................................................................................... RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN....................... SEGUNDO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-007-01, RELATIVA A: LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE POZA RICA, VER CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DOCE (12) EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, DIEZ (10) EMPRESAS PRESENTARON SU PROPUESTA, UNA (1) SE DISCULPO POR OFICIO, UNA (1) NO SE PRESENTO, UNA (1) FUE DESCALIFICADA, ACEPTÁNDOSE NUEVE (9), SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA: ARQ. RAMON MONTANO HERNÁNDEZ ., CON UN IMPORTE DE: $ 9’012,647.53 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA, GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO...................................................................................................................................... RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN....................... TERCERO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-008-01, RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE JUZGADOS PENALES PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL CERESO “IGNACIO ALLENDE” DE VERACRUZ, VER, CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE SIETE (7) EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTARON SEIS (6), UNA (1) SE DISCULPO POR OFICIO, ACEPTANDOSE LAS SEIS (6), SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN

3

CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA, SE PROPONE SE ADJUDIQUE AL PRIMER LUGAR QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA: GRUPO PYCO, S. A. DE C. V., CON UN IMPORTE DE: $ 1’439,514.78 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE GARANTIZA LA EJECUCION DE LA OBRA Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.............................................................................................................................. RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN....................... CUARTO.- EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, PRESENTA Y EXPONE LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER., CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DE DICHA OBRA, ACTO SEGUIDO HACE SABER A LOS PRESENTES QUE PARA ESTE CONCURSO SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE DIECISÉIS (16) EMPRESAS; EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, UNA (1) SE DISCULPO POR OFICIO, TRES (3) NO SE PRESENTARON, ENTREGANDO SU PROPUESTA (12) DOCE, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA, EL DIA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, PREVIO A DICHO EVENTO , SE DIO A CONOCER EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEL CUAL 1 ( UNA ) QUEDO DESCARTADA, POR NO CUMPLIR CON EL DOC. 4 INCISO “F” ACREDITACION DEL RESPONSABLE TÉCNICO COLEGIADO; POSTERIORMENTE AL REVISAR DOCUMENTALMENTE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, 1 (UNA) FUE DESCALIFICADA POR EL DOCUMENTO No. 12 a).- ANÁLISIS BÁSICOS; b).- COSTOS DE MATERIALES, c).- COSTOS DE LA MANO DE OBRA; ACEPTÁNDOSE 10 ( DIEZ) PARA SU REVISIÓN DETALLADA, SEGÚN CONSTA EN ACTA; UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS Y REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS ASPECTOS LEGALES TECNICOS Y FINANCIEROS CONTENIDOS EN ELLA; LA EMPRESA QUE OCUPA EL PRIMER LUGAR QUEDA DESCARTADA PORQUE EL COSTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SON BAJOS, ESTA FUERA DEL MERCADO, POR LO ANTERIOR PROPONE SE ADJUDIQUE AL SEGUNDO LUGAR QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA: GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., CON UN IMPORTE DE: $ 3’728,343.89 SIN INCLUIR I.V.A., EN VIRTUD DE QUE ES LA PROPUESTA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A CALIDAD, PRECIO Y POR CONVENIR ASI A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO....................................................................................................... RESOLUCION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA D.G.O.P.: UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TÉCNICO PRESENTES, AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PONER A CONSIDERACION. LA PROPUESTA AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA SU VALIDACIÓN....................... SE LE SOLICITA AL ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO REALIZAR LAS ADECUACIONES Y OBSERVACIONES QUE SE DIERON DE ACUERDO CON LOS SUBDIRECTORES CORRESPONDIENTES QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS OBRAS, ASIMISMO SE PREPARE LA INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SUBCOMITÉ............................................................................................................................................................. SE LE SOLICITA AL ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, PROCEDA A SOLICITAR LA REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL E INTEGRAR LOS CUADERNILLOS FIRMADOS PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL MISMO.................................................................................................................

4

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN AGRADECE A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A ESTA REUNION, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y QUISIERON HACERLO.

COMITÉ TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ

SUBDIRECTOR DE EDIFICACIÓN

ARQ. DANIEL SANDOVAL VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTO

REGIONAL

ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

ING. RICARDO GALINDO MURRIETA SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO URBANO

ARQ. MANUEL FLORES BRENNER SUBDIRECTOR DE SERVICIOS TECNICOS

C.P. MARIA EUGENIA GUERRERO BELLO DELEGADO ADMINISTRATIVO

ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. JUAN MANUEL LOPEZ ZAMARIO UNIDAD DE INDICES Y COSTOS



ACTA DE ADJUDICACION

ACTA SEGUNDA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01; RELATIVO A: LA AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DOS EDIFICIOS PARA LA EDITORA DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD DE MIRADORES, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER. EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS DOCE TREINTA HORAS DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS CELEBRADO EL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO, SEGUN ACTA PRIMERA CORRESPONDIENTE, PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO EN CONSIDERACION, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS NUMERO DIECIOCHO, COLONIA ESTHER BADILLO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA. AL ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON EN ELLA, FORMULANDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE; EL C. ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL RESULTADO DEL CONCURSO Y EL FALLO INAPELABLE EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, DE ACUERDO AL CUAL SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA A LA EMPRESA : GONZALEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01, POR CONSIDERAR QUE SU PROPOSICION, CON UN IMPORTE DE $3’728,343.89 ( TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.), SIN I.V.A., REUNE LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A COSTO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, A ENTREGAR EL CURRICULUM DE SU RESIDENTE RESPONSABLE PARA SU APROBACION POR ESTA DEPENDENCIA Y ADECUAR EL PROGRAMA A LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA REAL DETALLADO POR SEMANAS Y PARTIDAS E INCLUYENDO MONTOS DE EROGACIONES PARCIALES Y ACUMULADAS; Y RUTA CRITICA, LO ANTERIOR DEBERA LLEVARSE A EFECTO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ASIMISMO EL CONTRATISTA OBTENDRA Y ENTREGARA A LA DEPENDENCIA LAS FIANZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO RESPECTIVAS MENCIONADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN EL MODELO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, APERCIBIDO DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SU PROPOSICION A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO DE SU CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTE ADJUDICACION DEJARA DE SURTIR EFECTO.

HOJA 1 DE 3


LA OMISION DE ALGUNA FIRMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA NO INVALIDA A ESTE, EN VIRTUD DE QUE EN TIEMPO Y FORMA SE ENTREGARON LAS INVITACIONES CORRESPONDIENTES.

LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACION Y POR SU CONDUCTO LE HARAN SABER A LA DEPENDENCIA QUE REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES. A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DEL C. ARQ. FIDEL GUERRERO MARQUEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO ING. RAMIRO GONZALEZ MARTIN.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

C.P. RICARDO GARCIA GUZMAN.

DELEGADO ESTATAL DE BANOBRAS. LIC. FELIX CISNEROS GUTIERREZ.

DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA DE LA

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.

LIC. JUAN GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ. CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ZONA XALAPA. C. P. LEONOR DE LA MIYAR HUERDO.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y

ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL


SUBDIRECCION DE EDIFICACION DE LA D.G.O.P. ARQ. ALFREDO GONZALEZ PEREZ.

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO

REPTE. ING. FELIX UTRERA JACOME.

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGOP. ARQ. YOLANDA GONZALEZ JIMÉNEZ.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA

DGOP.

ARQ. MANUEL FLORES BRENNER.

UNIDAD DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.


HOJA 2 DE 3

CONCURSO POR LICITACION PUBLICA No. 59079001-012-01. EMPRESA FIRMA DEL REPRESENTANTE 1.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PISCIS, S.A. DE C.V.

____________________________________

JACOBO MELGAREJO GARCIA


_____________________________________


____________________________________


_____________________________________

BLANCA ARACELI RODRÍGUEZ LOPEZ


_____________________________________

6.- ARQ, JOSE LUIS HERNÁNDEZ GOMEZ.

_____________________________________


_____________________________________


____________________________________ ARQ. MANUEL CAMPOS GARCIA.


____________________________________


___________________________________

HOJA 3 DE 3

Documents

Dirección General de Obras Públicas · cubierta metÁlica, albaÑilerÍa y acabados, cancelerÍa, herrerÍa, pintura, instalaciÓn hidrosanitaria, instalaciÓn elÉctrica, obra