Upload
vanduong
View
214
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PRECALIFICACIÓN N°. PR-01/IDECOAS/2016
CATEGORÍAS DE LA PRECALIFICACIÓN:
I. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
V. Energía Construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable Suministro, generación y transmisión.
VI. Otros tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.SEPTIEMBRE 2016
Página 2
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
INDIC
EINDICE............................................................................................................................................................................2
LLAMADO.......................................................................................................................................................................4
GLOSARIO.......................................................................................................................................................................5
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES....................................................................................6
1. FUENTE DE LOS RECURSOS.................................................................................................................................7
2. OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN....................................................................................................................7
3. INFORMACIÓN ADICIONAL.................................................................................................................................7
4. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A LAS EMPRESAS PARTICIPANTE.........................................................................7
4.1 DOCUMENTACIÓN:..........................................................................................................................................7
4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS........................................................................................................................8
4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN.............................................................................8
4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN.....................................................................9
4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS.....................................................................................11
4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN....................................................11
4.7 ERRORES U OMISIONES.................................................................................................................................11
4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN............................................................................11
5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN..............................................................................................12
5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN.......................................................................12
5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN:...............................................................................................................13
5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACIONES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 16
5.4 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS..............................17
5.5 PROCESO DE EVALUACION.............................................................................................................................17
6. RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN.............................................................................................................18
7. PROTESTA.........................................................................................................................................................18
SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN................................................................................19
1. INSTRUCCIONES...............................................................................................................................................20
2. FORMATOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACION.........................................................................................21
FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN............................................22
FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.............24
FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO...................................................................................25
Página 3
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO................26
FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO..........................................................................................................28
FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES...................................................................................................................29
FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE ASOCIACIONES.............................................................................................31
FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA DE EMPRESAS O ASOCIACION................................................32
FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CLAVE........................................................33
FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO......................................................................35
FORMATO N°. 11: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES...................................................................................36
FORMATO N°. 12: DECLARACIÓN SOBRE ZONAS DE INTERES..............................................................................37
FORMATO N°.13: INFORMACIÓN FINANCIERA....................................................................................................38
3. CUADROS..........................................................................................................................................................40
CUADRO N°.1.......................................................................................................................................................41
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION, HA EJECUTADO.............................................................................................................................................................................41
CUADRO N°. 2.......................................................................................................................................................41
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACIÓN ESTÁ EJECUTANDO EN LA ACTUALIDAD........................................................................................................................41
CUADRO N°.3.......................................................................................................................................................42
PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACIÓN HA REALIZADO.............................................................................................................................................................................42
CUADRO N°.4.......................................................................................................................................................45
INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION.................................45
CUADRO N°.5:......................................................................................................................................................45
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION................................................45
CUADRO N°.6:......................................................................................................................................................45
PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION...............................................................45
Página 4
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y demás Programas y Proyectos adscritos según lo determine su ley constitutiva, invita a todas las Empresas Constructoras que no se encuentren inhabilitadas para ser contratadas por el Estado de Honduras ni con cualquier otra institución de crédito multilateral de desarrollo, mediante licitaciones públicas y privadas que realizarán las instituciones antes mencionadas. A participar en el proceso de Precalificación para Empresas Constructoras, para la ejecución de nuevos proyectos en el año 2017, los cuales serán financiados con fondos asignados por el Gobierno Central, Fondos propios, Organismos Internacionales y países amigos.
Toda Empresa Constructora Interesada en participar en el presente proceso de Precalificación deberá presentar Documentos de Precalificación para la ejecución de Proyectos del Año 2017, para las siguientes categorías:
I. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
V. Energía Obras de construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable Suministro, generación y transmisión.
VI. Otro tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.
Los Contratistas Individuales interesados podrán obtener los documentos de precalificación presentando por escrito su solicitud dirigida a: atención: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE, MINISTRO DIRECTOR IDECOAS/FHIS Dirección: Fondo Hondureño de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A. , Tegucigalpa, M. D. C., teléfono 2234-5231-38, e-mail: [email protected], Primer piso, Unidad de Licitaciones, a esa solicitud se le otorgará una dirección donde podrá descargar la información.
La obtención de documentos será a partir del día lunes diecinueve (19) de Septiembre; los documentos para precalificar deben ser entregados en sobre sellado en forma personal a más tardar el día viernes catorce (14) de Octubre, hasta las 5:00 p.m. en la dirección arriba indicada. Deberán identificar claramente en el sobre sellado el nombre, la dirección de las Empresas Constructoras y/o Asociaciones
El IDECOAS no es responsable por la documentación que no se entregue personalmente, si los documentos de precalificación No llegaen tiempo y en forma, los documentos que se entreguen después de la hora señalada para recepción de documentos, no seráaceptados y serán devueltos sin abrir.
NOTA: Todas las Empresas Constructoras o Asociaciones de Empresas Constructoras, que fueron Precalificadas (os) en el Primer Proceso (PR-05/IDECOAS/2015) continúan con su estatus otorgado, hasta nuevo aviso.
MBA. MARIO RENE PINEDA VALLEMINISTRO DIRECTOR
LLAMADOINSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)
LLAMADO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PRECALIFICACIÓN N°. PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Página 5
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
GLOSARIO
Adquisición: Se refiere a toda contratación de obras que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS).
Contratante: Es el que llama a licitación o concurso, otros términos sinónimos son: comprador, dueño o propietario de las obras, contratante, prestatario, etc.
Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un servicio o realizar determinada obra, relacionada, con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados
Documentos dePrecalificación: También llamados bases de la precalificación, pliego de condiciones para precalificación o
documentos de precalificación constituyen el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguirse para calificar a la Empresa o el Contratista.
IDECOAS: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.
Licitación: Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas para la contratación de obras de construcción. La licitación podrá ser pública o privada, nacional o internacional.
LicitaciónPrivada: Es el procedimiento formal por el cual el órgano responsable de la contratación cursará
invitación a participar, por lo menos tres oferentes potenciales inscritos en el registro correspondiente.
LicitaciónPública Nacional: Es toda licitación pública que requiere únicamente publicidad nacional. Está abierta
únicamente a la participación de empresas constructoras nacionales.
Licitación Pública Internacional: Cuando se requieran técnicas especiales o concurran otras razones que justifiquen la
participación de contratistas extranjeros, deberá realizarse la contratación de las obras o de los suministros mediante Licitación Pública Internacional.
Oferente: Persona natural o jurídica que presenta una propuesta y/o una oferta, ofreciendo los bienes o servicios solicitados en un concurso o licitación. Otros términos sinónimos son: postulante, proponente, proveedor, postor, etc.
Precalificación: Procedimiento formal mediante el cual se solicita, recibe y evalúa la información sobre los antecedentes de las Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras para su calificación dentro de un proceso de concurso o licitación.
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa cumplida del proceso del concurso, ante alguna autoridad competente del país.
Página 6
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES
Página 7
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FUENTE DE LOS RECURSOS
Los proyectos a los que se invitarán a las Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras Precalificadas, serán financiados con fondos asignados por el Gobierno Central, Fondos propios, Organismos Internacionales y Países Amigos, según lo determine el IDECOAS.
OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN
Obtener una lista de Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras competentes para ejecutar satisfactoriamente los contratos, con base a la información recopilada en el proceso de precalificación sobre capacidad legal, técnica, financiera, equipo disponible, experiencia, responsabilidad y áreas de actividad de aquellas Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras dedicadas a la construcción, las cuales serán posteriormente convocadas a participar en los Procesos de Licitación.
El presente proceso de Precalificación, tendrá una vigencia a partir de la fecha de notificación de haber sido Precalificado hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).
INFORMACIÓN ADICIONAL
La información relacionada con los proyectos que se ejecutarán, será provista por el IDECOAS en el momento que se invite a participar en los Procesos de Licitación.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
A continuación se enumeran los documentos que deben ser presentados por Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras para ser evaluadas:
4.1 DOCUMENTACIÓN:
1. Escritura de constitución y sus reformas si las hubiere, debidamente inscritas en el registro mercantil correspondiente.
2. Declaración Jurada de conformidad al artículo No. 18 de la Ley de Contratación del Estado, de no estar comprendido en los artículos No. 15 y 16 de la Ley antes citada, debidamente autenticada por Notario Público.
3. Fotocopia de tarjeta de identidad del Representante Legal de la Empresa. 4. Fotocopia del Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) de La Empresa y Representante Legal.5. Constancia de estar Inscrito en Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 6. Constancia de solvencia con el Estado, emitida por la Procuraduría General de la República (PGR).7. Permiso de operación extendido por la Municipalidad de su localidad. 8. Constancia de Registro de Beneficiario del SIAFI.9. Constancia que acredite encontrarse debidamente inscrita y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH) o los otros colegios profesionales.10. Constancia de Inscripción y Solvencia extendida por la Cámara de Comercio e Industrias del domicilio de la
Empresa.11. Constancia de solvencia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).12. Constancia emitida por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavado de Activos,
de cada uno de los socios que conforman la sociedad mercantil , que no tienen ningún tipo de denuncia por actos relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos.
13. Listado de proyectos Ejecutados de los últimos años.
Página 8
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
14. Listado del equipo propio de la empresa constructora o asociaciones, suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente las obras de construcción e indicación del lugar donde se encuentra dicho equipo y el valor de los mismos y/o carta de compromiso de arrendamiento del equipo.
15. Presentar copias de los documentos de propiedad o contrato de arrendamiento de Instalaciones físicas donde está ubicada la oficina donde opera la Empresa.
16. Recursos humanos (hoja de vida) del personal con que cuenta la empresa constructora o consorcio en su planta permanente, capacidad administrativa y técnica disponible, facilidades, tecnología y organización de la empresa.
17. Capacidad financiera de la empresa constructora o consorcio, balance general, estado de pérdidas y ganancias de los últimos tres (3) años 2013, 2014 y 2015. Esta documentación debe ser firmada, sellada y timbrada por un profesional contable colegiado. Presentar solvencia del colegio profesional del contador.
18. Dos (2) Líneas de Crédito (vigentes a la fecha que incluya montos), Dos (2) Referencias bancarias (vigentes a la fecha que incluya montos), Un (1) Histórico de Referencias de cuentas bancarias mencionando tiempo y montos promedios de los últimos tres (3) años, 2013, 2014 y 2015. Un (1) Histórico de Líneas de crédito mencionando tiempo y montos promedios de los últimos tres (3) años, 2013, 2014 y 2015 . ( Históricos de carácter Obligatorio)
19. Presentar actas de recepción o finiquitos correspondientes a los proyectos ejecutados.
NOTA: Todas las fotocopias de los Documentos solicitados deberán estar debidamente autenticados por Notario Público, en un Certificado de Autenticidad distinto al de la Declaración Jurada. Todas las constancias deben estar Vigentes y NO se aceptarán constancias de estar en trámite.
4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS
Cualquier Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que participen en este proceso, puede solicitar al IDECOAS aclaraciones sobre los documentos relacionados con esta precalificación, mediante solicitud esc r ita a la di r ección o c o rr e o e l e ctr ó ni c o i n dicad o s e n la in v itac i ó n a p r e califica r , siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar diez (10) días calendario antes de la fecha prevista para la presentación de los Documentos de Precalificación, para poder dar respuesta cinco (5) días calendario antes de la recepción de los documentos.
Toda Aclaración pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.
4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN
El IDECOAS podrá dentro de los cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de documentos, modificar las bases y los documentos de precalificación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una solicitud de aclaración.
L as en m i endas s e r án noti f icadas vía correo electrónico (e-mail), a todas las Empresas Constructoras o Asociaciones participantes, que solicita r on por es c r i t o la docu m entaci ó n de p r ecalificación . Dichas enmiendas tendrán carácter obligatorio.En cualquier fecha previa a la recepción de documentos el IDECOAS tendrá la facultad de prorrogar el plazo para su presentación. Todos las Empresas o Asociación de Empresas Constructoras participantes, que solicitaron por escrito la documentación de precalificación, serán notificadas por escrito de la prórroga y de la nueva fecha de Recepción de los Documentos de Precalificación.
Página 9
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Toda enmienda pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.
4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN.
4.4.1 IDIOMA:
Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán ser presentados en español. Serán admisibles documentos en idioma extranjero, siempre que conste su traducción oficial al español y sus correspondientes auténticas, si fuere el caso.
Los documentos en otro idioma diferente al español que no cuenten con una traducción oficial, no serán tomados en consideración.
En el caso de títulos universitarios de universidades nacionales y extranjeras diferentes a los obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, deben acompañarse de la certificación de homologación e inscripción del título al sistema hondureño extendido por la Dirección de Educación Superior (DES).
4.4.2 FORMATO, FIRMA Y SELLO DE LOS DOCUMENTOS
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras, preparará el documento de precalificación en u n ( 1 ) o ri g in a l y l o m a r c a r á c la r a m e n te c o m o “ O RI G IN A L ” . Además la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras, deberá presentar u n a ( 1 ) c o p i a i m p r e s a y l o m a r c a r á c l a ra me n te c o mo “C OPIA ” , adicionalmente deberá presentar u n a ( 1 ) c o p i a d i g i t a l i z ad a (CD o Dispositivo USB) debidamente rotulada. En caso de discrepancia, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.
El original y la copia del documento de precalificación deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble, así como cualquier información adicional.
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras participante en la precalificación, deberá preparar y presentar un docu m ento d e p r ecalificación que conte n ga el juego c o m pleto de los docu m entos, fo r m atos y cuad r os que se encuentran en la Sección II de este documento, s i g u i e n d o el o r d en est a bl e c i d o en el m i s m o (Cumplimiento obligatorio), con el objeto de facilitar su evaluación.
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras, deberá anexar a la documentación de precalificación copia de toda carta aclaratoria, enmienda o adenda generada durante el proceso de precalificación.
Todas las páginas de los documentos de precalificación presentados llevarán la f i r ma c o r t a de l Representante Legal de La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras , facultado para este propósito, además deberán ser se l l a da s y debidamente f o l i ad a s en s u t o t a l i d a d (Cumplimiento obligatorio), en señal de que acepta el contenido del documento de precalificación y de toda carta aclaratoria, enmienda o adenda de manera que IDECOAS cuente con una obligación legal de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras.
4.4.3 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACION DE PRECALIFICACION
El volumen original, la copia y la copia digitalizada de los documentos de precalificación deberán presentarse dentro de u n s ob r e ú ni c o .
En el caso de asociaciones, el o r i gi n a l , l a c op i a y l a c o p i a d i gi t a l i z a d a de los documentos correspondientes a cada una de las e m p r esas con s t r uct o ra s que conforman la asociación, deberán entregarse al IDECOAS para su evaluación en un solo volumen y estará organizado de forma tal, que la información de cada empresa constructora aparezca por separado.
Página 10
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
El sobre único, conteniendo el original, la copia y la copia digitalizada, deberá ser presentado en la ventanilla de la Dirección de Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación.
El sobre único deberá estar cerrado, firmado y sellado por el Representante facultado por la Empresa Constructora o de la Asociación, mismo que deberá ser rotulado de la siguiente manera:
INDICAR DIRECCIÓN DE LA EMPRESA INDICAR FECHA DE PRESENTACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS/PRONADER-FHIS).
ATENCIÓN: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLEMINISTRO DIRECTOR
IDECOAS
Fondo Hondureño de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A., Tegucigalpa, M. D. C.,
DOCUMENTO PARA PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA SIGUIENTE CATEGORÍA:
[Indicar una de las siguientes categorías]
I. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
V. Energía Construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.
VI. Otros tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.
NO ABRIR ANTES DE LAS [Indicar hora de presentación] DEL [Indicar fecha de presentación]
Los documentos para precalificar deben ser entregados en físico por el representante o la persona que el designe.
Página 11
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Si el sobre no fuese cerrado y rotulado siguiendo las instrucciones aquí dadas, el IDECOAS no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que los documentos de precalificación sean traspapelados o abiertos.
4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos de precalificación deberán ser entregados en la ventanilla de la Dirección de Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación, ha s t a la s 5 :0 0 p . m. d el día viernes 14 de Octubre de 2016 . Los documentos recibidos fuera del plazo establecido no serán considerados bajo ninguna circunstancia.
4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
Los costos que signifique la preparación del documento de precalificación, serán a cargo y bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras; este hecho no será para el IDECOAS motivo para precalificar a ningún contratista interesado.
4.7 ERRORES U OMISIONES
Cualquier error u omisión de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras en proporcionar la información requerida, siempre y cuando no sean sustanciales, podrán ser subsanables, para lo cual se darán cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del participante con la solicitud de subsanación de documentos.
4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
La recepción de los documentos de precalificación se realizará a más tardar el día viernes 14 de Octubre de 2016 ha s t a la s 5 :0 0 p . m . hora oficial de la República de Honduras.
Se elaborará un “Acta de Recepción de Documentos de Precalificación”, en la que se consignarán los nombres de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que han entregado los documentos de precalificación y será firmada por los funcionarios presentes, dando así por concluido el Acta de Recepción.
Posteriormente la Comisión de Evaluación se reunirá y procederá a abrir el sobre conteniendo los documentos entregados por las Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras y se verificará si los aspirantes cumplen con toda la documentación requerida.
Constatado que un documento de precalificación no contiene la documentación exigida o le falte información o que esté incompleta, la comisión de evaluación procederá a solicitar la documentación de carácter subsanable y dará el tiempo indicado en el numeral anterior para la subsanación correspondiente.
La comisión de evaluación del proceso de precalificación, a través de la Dirección de Contrataciones, podrá en cualquier momento solicitar información adicional a la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras, con fines de aclaración.
Del mismo modo, la comisión de evaluación podrá investigar la veracidad de la información presentada por la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras.
Página 12
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
NOTA: Los interesados que proporcionen Información Incorrecta o Maliciosa, NO serán Precalificados.
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las recomendaciones de la Comisión de Evaluación, se basarán en la documentación e información que se solicita en estos documentos de precalificación.
5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras, preparará los documentos exigidos para la precalificación que se describen a continuación agrupados en secciones diferentes, el conjuntos de los cuales, constituirán el documento de precalificación a ser evaluado por el IDECOAS.
5.1.1 ANTECEDENTES LEGALES
La Empresa Constructora o la Asociación de Empresas Constructoras, deberá probar fehacientemente su naturaleza jurídica.
Para el caso, las empresas constructoras que tengan intención de asociarse, deberán incluir la carta de intención correspondiente, o copia del acta preliminar de constitución de asociación.
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras deberá incluir toda la documentación solicitada en la Sección I de este documento.
5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA
La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras deberá incluir en esta sección:
1. Balance general y Estados de Pérdidas y Ganancias de los últimos tres (3) años 2013, 2014 y 2015, elaborado por un contador independiente debidamente colegiado.
2. Dos (2) Líneas de crédito (vigentes a la fecha que incluya montos), Dos (2) referencias bancarias (vigentes a la fecha que incluya montos), Un (1) Histórico de Líneas de Crédito de La Empresa Constructora, mencionando tiempo y montos promedios de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015). Un (1) Histórico de cuentas bancarias de La Empresa Constructora, mencionando tiempo y montos promedios de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015). Los Históricos son de carácter Obligatorio)
Nota: No se aceptarán constancias y referencias que vengan expresadas en cifras altas, medias y bajas, deberán mencionar claramente cantidades.
La información financiera debe presentarse en Lempiras, completar toda la información solicitada en la Sección II de este documento.
5.1.3 ANTECEDENTES GENERALES
Página 13
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Indicar el tiempo que la empresa constructora o Asociación de Empresas Constructoras ha estado operando.
5.1.4 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA
La empresa constructora o cada empresa constructora integrante de una asociación, deberá incluir información suficiente que demuestre su experiencia general y específica como contratista.
Esta documentación debe incluir la relación de cada contrato terminado o en ejecución, durante los últimos años, incluir monto, y demás información solicitada en los cuadros N° 1, 2 y 3.
Para aquellas empresas constructoras que hayan participado en asociaciones con otras compañías, se debe indicar únicamente la participación efectiva que cada empresa constructora aspirante haya tenido en la asociación.
5.1.5 PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Se evaluará la disponibilidad de personal clave permanente que asegure la adecuada ejecución y la calidad de los trabajos que se encomienden a la empresa constructora o asociación de empresas constructoras. La estructura organizativa de la empresa constructora o asociación de empresas constructoras y su personal técnico solicitada en los cuadros N°. 5 y 6.
5.1.6 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Se evaluará el inventario de maquinaria y equipo que posee La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras y la capacidad de adquirir o arrendar maquinaria y equipo.- Remitirse al cuadro N°. 4. Es de hacer notar que el tema de la disponibilidad de maquinaria y equipo es considerada en la asignación de su calificación de La Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras (remitirse al desglose de calificación) independientemente que sea propio o alquilado.
5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN:
I. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
V. Energía Construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.
VI. Otro tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.
Página 14
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Nota: Las asociaciones de empresas constructoras, serán precalificadas mediante la acu m u l ac i ó n d e l a s ca r acte r ís t i ca s d e cad a un a d e l a s emp r e s a s . A excepción del inciso “a”, para los cuales, todas las empresas asociadas deberán cumplir los requisitos por separado.
Se calificarán los siguientes aspectos así: a. Antecedentes legales Cumple / No cumpleb. Capacidad financiera: 20 puntosc. Antecedentes generales: 15 puntosd. Experiencia general 35 puntose. Personal clave permanente: 20 puntosf. Disponibilidad de maquinaria y equipo 10 puntos
Puntaje mínimo requerido 50 puntos : Cumple / No cumple
DESGLOSE DE CALIFICACIÓN
a. ANTECEDENTES LEGALES(En caso de asociaciones de empresas constructoras, t o da s las empresas constructoras asociadas deberán cumplir los requisitos por separado.)Documentos solicitados:
Cumple / No cumple
Sección I: “Instrucciones Generales” Cumple / No cumple
Sección II: “Formatos y Cuadros” Cumple / No cumple b. CAPACIDAD FINANCIERA: Promedio de los últimos tres (03) años 2013, 2014 y 2015.
(En caso de asociaciones de empresas constructoras, serán evaluadas mediante la a c u m u l a ci ó n d e l a s c ara ct er ístic a s d e c a d a u n a d e l a s e m pre s a s c o n st ru ct o ra s a s o ci ada s . )Igual o más de 9:Menos de 9:
20 puntos
Cumple
No cumple1. LIQUIDEZ ACTIVO:
(Circulante / Pasivo circulante) 5 puntos
Mayor de 1.20 5 puntosMayor de 1.10 hasta 1.20 inclusive 4 puntosMayor de 1.05 hasta 1.10 inclusive 3 puntosMayor de 1.00 hasta 1.05 inclusive 2 puntosIgual a 1.00 1 puntosMenor de 1.00 0 puntos
2. DEUDA A LARGO PLAZO:(Total pasivo / Total activo) x 100 5 puntos
Menor o igual a 70% 5 puntosMayor de 70% hasta 80% inclusive 4 puntosMayor de 80% hasta 85% inclusive 3 puntosMayor de 85% hasta 90% inclusive 2 puntosMayor de 90% hasta 95% inclusive 1 puntosMayor de 95% 0 puntos
3. RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN:(Utilidad neta / Total ingresos) 5 puntos
Mayor de 1.10 5 puntosMayor de 1.05 hasta 1.10 inclusive 4 puntosMayor de 1.03 hasta 1.05 inclusive 3 puntosMayor de 1.00 hasta 1.03 inclusive 2 puntosIgual a 1.00 1 puntosMenor de 1.00 0 puntos
4. LÍNEA DE CRÉDITO(Deberá adjuntar constancias originales o copias autenticadas y de fecha reciente) 5 puntos
Más de L. 1,000,000.00 5 puntos
Página 15
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
De L. 500,000.01 hasta L. 1,000,000.00 3 puntosDe L. 100,000.00 hasta L. 500,000.00 1 puntosMenos de 100,000.00 0 puntosc. ANTECEDENTES GENERALES: 15 puntos
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:(En caso de asociaciones de empresas constructoras, serán evaluadas mediante la a c u m u l a ci ó n d e l a s c ara ct er ístic a s d e c a d a u n a d e l a s e m pre s a s c o n st ru ct o ra s a s o ci ada s . )(Años de experiencia como contratista en participación empresa constructora o comomiembro de una asociación o como subcontratista)
Puntaje máximo de 15
hasta dos (2) años de experiencia 6 puntos Mayor de dos (2) años hasta tres (4) años de experiencia 9 puntos Mayor de cuatro (4) años hasta seis (6) años de experiencia 12 puntos Mayor de seis (6) años de experiencia 15 puntos
d. EXPERIENCIA GENERAL DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS:(En caso de asociaciones de empresas constructoras, serán evaluadas mediante la a c u m u l a ci ó n d e l a s c ara ct er ístic a s d e c a d a u n a d e l a s e m pre s a s c o n st ru ct o ra s a s o ci ada s . )
35 puntos
EXPERIENCIA DE PROYECTOS EN GENERAL:(Número de proyectos en general ejecutados en su totalidad en los últimos años Puntaje máximo de 35
Proyectos que sumados formen un conjunto con un valor menor a L. 1.5 millones 5 puntosProyectos con valor de L. 1.5 hasta 5 millones 10 puntosProyectos con valor de L. 5 hasta 10 millones 15 puntosProyectos con valor de L. 10 hasta 20 millones 20 puntosProyectos con valor de L. 20 hasta 30 millones 25 puntosProyectos con valor de L. 30 millones o más 35 puntos
e. PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:(En caso de asociaciones de empresas constructoras, serán evaluadas mediante la a c u m u l a ci ó n d e l a s c ara ct er ístic a s d e c a d a u n a d e l a s e m pre s a s c o n st ru ct o ra s a s o ci ada s . )(Las empresas constructoras deberán demostrar diferentes niveles de personal permanente para cada una de las categorías.)
20 puntos
PERSONAL: (Número de personal permanente y perfil mínimo requerido) Puntaje Máximo de 20
- Un (1) ingeniero civil o arquitecto: colegiado, con un mínimo cinco (5) años de experiencia profesional. 5 puntos
- Dos (2) ingenieros civiles o arquitectos: colegiados, con ocho (8) años de experiencia profesional mínima cada uno. 10 puntos
- Un (1) ingeniero civil o arquitecto: colegiado, con diez (10) años de experiencia profesional mínima com o d i r ecto r ( ge r ent e o j e f e o s up er i ntendente ) d e p r o y ect o ;
- Dos (2) ingenieros civiles o arquitectos: colegiados, con ocho (8) años de experiencia profesional mínima como ingenieros residentes.
13 puntos
- Un (1) ingeniero civil o arquitecto: colegiado, con diez (10) años de experiencia profesional mínima com o d i r ecto r ( ge r ent e o j e f e o s up er i ntendente ) d e p r o y ecto ;
- Tres (3) ingenieros civiles o arquitectos: colegiados, con ocho (8) años de experiencia profesional mínima cada uno co m o p r o f e s i o n a l re si dent e del proyecto , al menos dos (2) de los ingenieros civiles o arquitectos propuestos deben tener experiencia como residentes en al menos t r e s (3) p r o y ecto s si m i l a r e s a las de las categorías de precalificación;
16 puntos
- Un (1) ingeniero civil o arquitecto: colegiado, con diez (10) años de experiencia profesional mínima como director (gerente o jefe o superintendente) de proyecto;
- Tres (3) ingenieros civiles o arquitectos: colegiados, con ocho (8) años de experiencia profesional mínima cada uno como profesional residente del proyecto, al menos dos (2) de los ingenieros civiles o arquitectos propuestos deben tener experiencia como residentes en al menos tres (3) proyectos similares a las de las categorías de precalificación;
- Nómina de Ingenieros o Arquitectos especialistas;- Una (1) cuadrilla de topografía.
20 puntos
Página 16
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
f. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (Por cada equipo propio indicado en el cuadro de abajo, deberá presentar documentos autenticados por notario que demuestren la propiedad del equipo. En caso de ser alquilado deberá presentar la carta de compromiso de arrendamiento de parte del propietario del equipo.) Nota: El Listado siguiente correspondiente a maquinaria y equipo es únicamente de referencia se aceptara cualquier otro equipo que pueda ser de utilidad para la ejecución de los Proyectos según categoría.
10 puntos
N°. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Puntaje máximo de 10
1 Vehículos (Pick up, camiones, lowboy, etc.)2 Equipo Constructivo (Compactadora, Volqueta, Motoniveladora,
Tractor, etc.)Retroexcavadora, Cargadora, Tanque cisterna, Concretera, etc.)10 Equipo Topográfico
11 Equipo a Utilizar en Proyectos Energéticos (generación o transmisión)
12 Equipo a Utilizar en Proyectos Riego
PUNTAJE TOTAL:
PUNTAJE MÍNIMO 50 PUNTOS: Cumple/No Cumple
5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
La clasificación definitiva de las empresas constructoras o asociación de empresas constructoras, se determinará de acuerdo a los siguientes cuatro (4) criterios descritos a continuación:
1. El valor promedio de las cuentas bancarias de los últimos tres (03) años, 2013, 2014 y 2015.2. El promedio de las líneas de crédito de la empresa constructora o asociaciones de las empresas de la asociación en los últimos tres (03) años 2013, 2014 y 2015.3. El puntaje obtenido en el Desglose de Calificación .4. Cantidad y Monto de Proyectos similares ejecutados, según categorías de precalificación, en los últimos años.
Notas: Independientemente, las empresas constructoras o asociaciones de empresas constructoras no necesariamente quedarán en el mismo grado de clasificación en las categorías por los montos de los proyectos ejecutados.
Se clasificará según cada categoría de precalificación a las empresas constructoras o asociaciones de empresas constructoras y deberán cumplir lo siguiente:
1. Los requisitos de las columnas (3) y (4) obligatoriamente con el 100%, además;
2. El cien por ciento (100%) de uno (1) de los dos (2) requisitos de las columnas restantes (1) y (2); y
3. Como mínimo el ochenta por ciento (80%) del segundo requisito de las columnas (1) y (2), en el caso que no se haya cumplido con el 100% de uno de estos requisitos.
La clasificación final será la que obtenga el menor de los cuatro requisitos evaluados.
Página 17
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
En el caso que al momento de evaluar una empresa constructora o asociación de empresas constructoras no cumpla con lo solicitado en la clasificación A (la más baja), la empresa constructora o asociación de empresas constructoras será descalificada.
(1)Promedios DE LÍNEAS
DE CRÉDITOS DE LOS ÚLTIMOS TRES (03)
AÑOS
(2)
VALOR PROMEDIO DE LAS CUENTAS
BANCARIAS DE LOS ÚLTIMO TRES (03)
AÑOS
(3)
PUNTAJE MÍNIMO DE
CALIFICACIÓN REQUERIDO
(4)
Cantidad y MONTO DE PROYECTOS SIMILARES, SEGÚN CATEGORÍAS DE
PRECALIFICACIÓN, EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD
CLASIFICACIÓN[Debe cumplir
con losrequerimientosestablecidos en
las notasanteriores]
Más deL.10,000,000.01
Al menosL.3,000,000.00 90 Al menos dos (2) proyecto con valor
de L.30 millones como mínimo A
De L.4,000,000.01 a L.10,000,000.00
Al menosL.2,000,000.00 85 Al menos dos (2) proyecto con valor
de L. 20 millones como mínimo B
De L.1,500,000.01 a L.4,000,000.00
Al menosL.1,000,000.00 80 Al menos un (1) proyecto con valor
de L. 10 millones como mínimo C
De L.1,000,000.01 a L.1,500,000.00
Al menosL.500,000.00 70 Al menos un (1) proyecto con valor
de L. 4 millones como mínimo D
De L.500,000.01 aL.1,000,000.00
Al menosL.250,000.00 60 Al menos un (1) proyecto con valor
de L. 2 millones como mínimo E
De L.100,000.01 aL.500,000.00
Al menosL.100,000.00 50 Al menos un (1) proyecto con valor
de L. 1 millones como mínimo F
5.4 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Los valores de contrato a los que pueden optar para ser contratados los Empresas Constructoras debido a la clasificación es la siguiente:
CLASIFICACIÓN MONTOS DE CONTRATO
Clasificación “A” Mayor L. 60 millones
Clasificación “B” Hasta L. 60 millones
Clasificación “C” Hasta L. 40 millones
Clasificación “D” Hasta L. 15 millones
Clasificación “E” Hasta L. 10 millones
Clasificación “F” Hasta L. 2.5 millones
5.5 PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación de las Empresas Constructoras o asociaciones comprenderá tres (3) etapas principales:
1. Una revisión de la documentación e información las Empresas Constructoras o asociaciones2. Aclaración de la información y documentación presentada; 3. Evaluación de la documentación
Página 18
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
1. Revisión de la documentación e información
EL IDECOAS hará una revisión de toda la documentación presentada para determinar si está completa y de acuerdo a lo solicitado en el documento de precalificación.
2. Aclaración de la información y documentación presentada.
A fin de facilitar el examen y evaluación de los documentos, el IDECOAS podrá solicitar a cualquier participante que aclare cualquier duda sobre la documentación e información presentada. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios que influyan en los aspectos sustanciales de la documentación inicialmente remitida en fecha límite de entrega de los documentos.
3. Evaluación de la documentación
El IDECOAS revisará la información de documentos administrativos y legales solicitados, evaluará la experiencia, capacidad técnica, económica y financiera: solvencia para contratar, experiencia general y específica, el personal técnico y administrativo, contratos ejecutados y eventuales litigios existentes. Tomando en cuenta todos estos aspectos se calificará a las Empresas Constructoras según su especialidad, en las categorías establecidas en las bases y solicitadas acorde a los montos que según se clasifique de acuerdo a estas bases.
RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN
El IDECOAS comunicará por escrito a las Empresas Constructoras o Asociación de Empresas Constructoras participantes, los resultados de la evaluación de la precalificación.
PROTESTA
Las empresas constructoras o Asociación de Empresas Constructoras, podrán presentar su solicitud de revisión de su evaluación, dentro de los diez (10) días hábiles de haber recibido la notificación. Su solicitud debe ser debidamente fundamentada.
Página 19
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN
Página 20
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
INSTRUCCIONES
1. El participante deberá contestar todas las preguntas que aparecen en los formatos y evitar tachaduras y
borrones.
2. La información financiera debe presentarse en L e m p i ra s , moneda oficial de la República de Honduras.
3. Toda documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada por un notario público.
4. Entre paréntesis (…) se encuentran indicaciones o instrucciones a seguir y entre corchetes […] se encuentra la información solicitada a suministrar.
5. Cada formato de solicitud de la presente precalificación deberá presentarse en formato de word (texto) y en formato de Excel (tablas y cuadros), obligatorio utilizar modelos adjuntos. No se aceptaran propuestas redactadas a mano.
Página 21
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACION
NOTA: EN ESTOS FORMATOS NO APLICA EL SELLO DEL COLEGIO PROFESIONAL PARA LOS MAESTROS DE OBRA
Página 22
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN
SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN
Fecha: [Indicar fecha]Solicitud de precalificación: PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
A: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).Atención: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE
MINISTRO-DIRECTOR
___________, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa__________, solicito que mi representada sea precalificada para la PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016, de referencia y declaro que:
(a) Se han examinado y no se tiene reservas a los documentos de precalificación, incluyendo la(s) adenda(s) N°. [Si aplica incluir todas las adendas remitidas por el IDECOAS y recibidas durante el proceso] o [si no hubieron adendas durante el proceso indicar “NO APLICA”];
(b) Pido que se evalué la solicitud de participación en la precalificación para la siguiente categoría:
I. Edificaciones: Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
II. Agua y Saneamiento: Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
III. Obras viales: Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
IV. Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
VII. Energía: Construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.
V. Otros tipo de Proyectos: Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.
(c) Mi representada No tiene ningún conflicto de interés y específicamente no participa en más de una solicitud de este proceso de precalificación.
(d) Mi representada no ha sido declarado inelegible por IDECOAS ni por organismos multilaterales de financiamiento.
Página 23
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
(e) E ntiendo que el IDECOAS está facultado para cancelar el proceso de precalificación en cualquier momento y que por esta razón no está obligado a aceptar ningún documento para participar en este proceso.
(f) Entiendo que el IDECOAS no está obligado a invitar a los solicitantes precalificados a formular ofertas para un eventual contrato sujeto de precalificación.
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la Empresa constructora o de la asociación de empresas constructoras]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
En calidad de: Representante Legal
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de:
Nombre legal del solicitante: [Indicar nombre de la empresa constructora o de la asociación de las empresas constructoras]
Dirección: [Indicar dirección de la empresa constructora o de la asociación de las empresas constructoras]
En la ciudad de [Indicar ciudad] , departamento de [Indicar departamento], a los [Indicar día] días del mes de[Indicar mes] de [Indicar año].
Página 24
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nombre de la empresa constructora: [Indicar nombre de la empresa constructora]
Fecha de la organización: [Indicar fecha de organización de la empresa constructora]
Indique que tipo de sociedad: [Indicar tipo de sociedad de la empresa constructora]
Nacionalidad: [Indicar nacionalidad de la empresa constructora]
Dirección postal: [Indicar calle] [Indicar avenida] [Indicar número] [Indicar ciudad]Calle Avenida Número Ciudad
Número (s) de teléfono (s): [Indicar números de teléfonos]
Fax: [Indicar número de fax]
Correo electrónico (e-mail): [Indicar correo electrónico]
Representante legal: [Indicar representante Legal]
Por medio de la presente MANIFIESTO:
Que toda la información que se suministra a continuación y la documentación que se acompaña, con el propósito de ser precalificado a efecto de poder participar en las licitaciones que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), es EXACTA Y VERDADERA, a fin de no incurrir en la infracción que señala el Articulo 70 literal c) del reglamento de la ley de Contratación del Estado.
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la empresa constructora]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Nota: Esta declaración debe ser autenticada por un notario público
Página 25
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO
[Indicar nombre completo del contador público] , por la presente hago constar que soy contador público que he examinado los libros de la Empresa: [Indicar nombre completo de la Empresa] y que la anterior declaración financiera ha sido debidamente preparada de los libros de contabilidad, y que en mi opinión es una declaración verdadera y clara de la situación financiera de dicha persona, Y para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a [incluir día] días del mes de [incluir mes] de [incluir año]. Firma: [Incluir firma del contador público] Nombre: [Indicar nombre completo del contador público] Número de colegiación: [Indicar número de colegiación del contador público] (La anterior declaración del contador público no debe hacerla ningún individuo que sea miembro o empleado de la persona que presenta esta declaración, y deberá ser acompañada del respectivo timbre del colegio profesional respectivo debidamente sellada. También debe acompañar la solvencia del Colegio de Peritos Mercantiles y Contador Públicos de Honduras).
Página 26
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades_______________, hondureño, mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad Nº _______________, RTN Numérico: _________________ teléfonos: _______________ / ______________ y con domicilio en ______________, Municipio de ________________, Departamento de ________________. Actuando en mi condicion de representante Legal de la Empresa__________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada, nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
2) DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
Página 27
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ______________, Municipio de_____________, Departamento de _____________, a los ______________ (___) días del mes de ____________ de 2016.
Firma y sello: _______________________
Nombre: _______________________________
Nota: Esta declaración debe ser autenticada por Notario Público.
Página 28
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO
CARTA DE COMPROMISO
_______________, hondureño, mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad Nº _______________, RTN Numérico: _________________ teléfonos: _______________ / ______________ y con domicilio en ______________, Municipio de ________________, Departamento de ________________. Actuando en mi condicion de representante Legal de la Empresa__________________, y con facultades suficientes, por la presente declaro que: PRIMERO: Toda la información proporcionada en los formularios para la precalificación de la empresa constructora y/o asociaciones o consorcio para la construcción de obras en diferentes lugares del país, es exacta y veraz y que de no ser así dará lugar a rechazo inmediato de la participación. SEGUNDO: El hecho de permitirme participar en el proceso de precalificación como posible contratista , no debe
interpretarse como que he adquirido el derecho a ser precalificado; en consecuencia el infrascrito acepta la decisión del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), respecto a esta precalificación.
TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de seguros, banco,
depositario, fabricantes y distribuidores de materiales y equipos, y a cualquier persona, empresa o sociedad mercantil, suministren cualquier información pertinente que sea requerida por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) y que se considere necesaria para verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a su competencia y reputación.
CUARTO: Estamos constituidos legalmente organizados como [Indicar Nombre de la Empresa, Que tipo de
sociedad] de conformidad con las Leyes de la República de Honduras. QUINTO: De resultar seleccionado me someto a las Leyes, Reglamentos y Tribunales de la República de Honduras. SEXTO: Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopias, son copia fiel y concuerdan con
su original. Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente Carta de Compromiso, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los [incluir día] del mes de [incluir mes] de 2016.
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la empresa constructora]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
(Esta carta de compromiso debe ser autenticada por un notario público.)
Página 29
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES
(Para asociación o consorcio cada empresa deberá llenar el presente formato)
D A T OS G E N E R A L ES
A. ANTECEDENTES LEGALES
(Completar la información general siguiente)
a. Nombre o razón socialde la empresa constructora: [Indicar nombre o razón social de la empresa constructora]
b. Año de fundaciónde la empresa constructora: [Indicar año de fundación de la empresa constructora]
c. Tipo de sociedadde la empresa constructora: [Indicar tipo de sociedad de la empresa constructora]
d. Domiciliode la empresa constructora: [Indicar domicilio de la empresa constructora]
e. Teléfono, faxde la empresa constructora: [Indicar teléfono, fax de la empresa constructora]
f. Dirección de Correo electrónico (e-mail)empresa consra:
[Indicar correo electrónico de la empresa constructora]
g. Testimonio notarial o copia certificada de la escritura constitutiva de la empresa constructora y de lasreformas si las hubieren.
h. Nombre de los socios principales
[Adjuntar el testimonio notarial o copia certificada de la escritura constitutiva de la empresa constructora y de las reformas si las hubieren]
de la empresa constructora: [Indicar nombre de los socios principales de la empresa constructora]
i. Nombre de los miembros asociadosde la empresa constructora: [Indicar nombre de los miembros asociados de la empresa
constructora]
j. Nombre del representante legalde la empresa constructora: [Indicar nombre del representante legal de la empresa
constructora
Página 30
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
k. Dirección del representante legalde la empresa constructora: [Indicar dirección del representante legal de la empresa
constructora]
l. Teléfono del representante legalde la empresa constructora: [Indicar teléfono del representante legal de la empresa
constructora]
m. Correo electrónico (e-mail) del representante legal de la empresa constructora:
[Indicar correo electrónico del representante legal de la empresa constructora]
B. ANTECEDENTES DE ACTUACION
1. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos, cuando y a quien se le piden referencias?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Para qué otras dependencias gubernamentales o no gubernamentales ha efectuado trabajos su empresa constructora? ¿A quién se le puede solicitar referencia?
Dependencia Gubernamental o no Gubernamental
Contacto de Referencia No. De Contacto Correo electrónico
3. ¿Nombre las personas con quienes usted se asoció en negocios durante los últimos años?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la empresa constructora]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Página 31
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE ASOCIACIONES
(Para asociación, cada empresa deberá llenar el presente formato)
D E C L A R A C I ÓN DE EMPRESA CONSTRUTORA O A S O C I A CI O N DE EMPRESAS CONSTRUCTORA S
Presentada por: [Indicar nombre de la empresa constructora]
El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:
1. ¿Ha efectuado trabajos en asociación con otras empresas constructoras?
Si No
2. Para cada proyecto ejecutado en asociación o consorcio, suministre la siguiente información:
A.N°. NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO DUEÑO DEL PROYECTO
B.
N°. DURACIÓN DEL PROYECTO
MONTO DEL PROYECTO LEMPIRAS
DURACIÓN REAL MONTO REAL FECHA DE INICIOFECHA DE
TERMINACIÓN
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la empresa constructora]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Página 32
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA DE EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
(Para asociación de cada empresa deberá llenar el presente formato)
D E C L A R A C I ÓN DE E X P E R I E N C I A
Presentada por: [Indicar nombre de la empresa constructora]
El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:
I. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
1. ¿Cuántos años tiene su organización de funcionar como contratista con el presente nombre?[Indicar años de funcionar de la empresa constructora]
2. ¿Cuántos años de experiencia ha tenido su organización en trabajos de construcción como:
Contratista principal: [Indicar años de experiencia de la empresa constructora como contratista principal]
Sub contratista: [Indicar años de experiencia de la empresa constructora como subcontratista]
En asociación: [Indicar años de experiencia de la empresa constructora en asociación]
II. EXPERIENCIA DE PROYECTOS EN GENERAL:
1. Dé a conocer los proyectos de construcción que su empresa constructora ha ejecutado en los últimos años.(Anexe esta información en el cuadro N°.1)
2. Dé a conocer los proyectos de construcción que su empresa constructora mantiene actualmente en ejecución.
(Anexe esta información en el cuadro N°. 2)
a. EXPERIENCIA ESPECÍFICA SEGÚN CATEGORÍA:
1. ¿Qué experiencia tiene su empresa constructora en la(s) categoría(s) de precalificación establecidas en este documento?
(Anexe esta información en los cuadros N°. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 en forma separada por categoría de precalificación)
Firma y sello: [Incluir firma del representante legal y sello de la empresa constructora]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Página 33
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CLAVE
(Para asociación cada empresa deberá llenar el presente formato)
D E C L A R A C I ÓN DE D I S P O N I B I L I D A D DE PE R S O NA L C L A V E
Presentada por: [Indicar nombre de la empresa constructora]
El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:
I. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA-TÉCNICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
1. Capacidad administrativa: ¿Cuál es el personal administrativo de su empresa constructora?
(Anexe esta información en el cuadro N°.5)
a. Nombreb. Profesiónc. Años de experiencia (contados a partir del año de obtención del título profesional)d. Nacionalidade. Puesto que desempeñaf. Número de tarjeta de identidadg. Número de registro tributario nacional (RTN)
2. Técnica disponible:
a. ¿Cuál es el personal técnico de su empresa constructora?
(Anexe esta información en el cuadro N°.6)i. Nombreii. Profesión y número de colegiación iii. Hoja de vidaiv. Nacionalidadv. Puesto que desempeñavi. Años de experiencia (contados a partir del año de obtención del título profesional) indicando
áreas de trabajovii. Número de tarjeta de identidadviii. Número de registro tributario nacional (RTN)
b. ¿Qué experiencia tienen en el rubro de la construcción el personal principal permanente de su empresa constructora?
(Asimismo indicar el personal clave que asignaría a los proyectos, de resultar contratado y la responsabilidad en los mismos)
Página 34
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
3. Técnica potencial
¿Cuál es el personal técnico con que su empresa constructora cuenta para proyectos específicos?
(Anexe carta original de compromiso del profesional)
1. ORGANIZACIÓN
1. Organización de la empresa constructora y/o de cada una de las empresas constructoras de la asociación.
Muestre el organigrama de su empresa constructora y brinde los nombres de las personas responsables, por áreas.
(Anexe esta información)
2. Organización de la asociación de empresas constructoras
En caso de asociación de empresas constructoras, muestre el organigrama y brinde los nombres de las personas responsables por áreas.
(Anexe esta información)
Firma y sello: [Incluir fi rm a del r e p r e s en t ante legal y sello de la e m p r esa con s t r uct o r a]
Nombre: [Indicar no m b r e c o m pleto del r e p r esenta n te lega l ]
Página 35
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO
Presentada por: [Indicar nombre de la Empresa Constructora] El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:
I. MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA : 1. ¿Cuál es la maquinaria y equipo propiedad de la Empresa Constructora y qué considera adecuado y
disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación?
(Anexe esta información en el cuadro N°.4 indicando cantidad, tipo, estado, y emplazamiento del mismo); es importante aclarar, que se debe suministrar una copia de los documentos de compra que acrediten la disponibilidad del maquinaria y equipo que se emplearía en las obras.
2. ¿Cuál es la maquinaria y equipo a arrendar por la Empresa Constructora y qué considera adecuado y
disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación?
(Anexe carta de compromiso (original) de las empresas arrendadoras que están dispuestas a alquilar los equipos.)
Firma y sello: [Incluir fi rm a del r e p r e s en t ante legal y sello de la e m p r esa con s t r uct o r a]
Nombre: [Indicar no m b r e c o m pleto del r e p r esenta n te lega l ]
Página 36
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 11: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES
Presentada por: [Indicar nombre de la Empresa Constructora] El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen: I. OFICINAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: Dispone de un local para oficinas: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ II. PLANTELES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: Dispone de un local para planteles: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ III. TALLERES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: Dispone de un local para talleres: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Nota: Presentar copias de los documentos de propiedad o contrato de alquiler de Instalaciones físicas donde está ubicada su oficina.
Firma y sello: [Incluir fi rm a del r e p r e s en t ante legal y sello de la e m p r esa con s t r uct o r a]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Página 37
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
FORMATO N°. 12: DECLARACIÓN SOBRE ZONAS DE INTERES
Presentada por: [Indicar nombre completo de la Empresa Constructora] El suscrito garantiza la disponibilidad de ejecutar proyectos en la o las siguientes zonas:
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Atlántida Copan Comayagua Choluteca Gracias a Dios Colon Intibucá El Paraíso Valle Cortes Lempira Fco. Morazán Islas de la Bahía Santa Bárbara La Paz Yoro Ocotepeque Olancho
Manifiesto interés y disponibilidad
por ejecutar proyectos en Las zonas que detallo a continuación:
1._______________ 2._______________ 3._______________4._______________ 5._______________
Firma y sello: [Incluir fi rm a del r e p r e s en t ante legal y sello de la e m p r esa con s t r uct o r a]
Página 38
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
Nombre: [Indicar nombre c o m pleto del r e p r esenta n te lega l ]
FORMATO N°.13: INFORMACIÓN FINANCIERA
(Para la Empresa Constructora o asociación cada empresa deberá llenar el presente formato)
D E C L A R A C I ÓN DE I N FO R M ACI Ó N F I N A N C I E R A
1. Adjunte los estados financieros de los años 2013, 2014 y 2015.
(Adjuntar balance general y estado de pérdidas y ganancias de los últimos tres (3) años de ejercicio fiscal (2013, 2014 y 2015), debidamente certificado por un profesional colegiado externo de la empresa constructora, los datos deben presentarse en Lempiras)
a. Balance general
b. Estado de pérdidas y gananciasc. Dos (2) Líneas de Crédito vigentes a la fecha que incluya montos. d. Dos (2) Referencias de Cuentas Bancarias vigentes a la fecha y que incluyan montos.e. Un (1) Histórico de Líneas de crédito de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015) que incluya promedio.f. Un (1) Histórico de referencias de cuentas bancarias de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015) que incluya promedio.* Históricos son de carácter Obligatorio.
(Esta información debe estar sellada y timbrada)
2. Información sobre el contador público o empresa contableNombre de la empresa contable /Profesional colegiado:
Nacionalidad:
Fecha de constitución:
Dirección postal:[Indicar calle] [Indicar avenida] [Indicar ciudad]
Número(s) de teléfono(s):
Representante legal:
(Los inciso a. y b., deberán ser debidamente firmados, timbrados y sellados por un contador colegiado.)
3. Adjunte las siguientes referencias:
Dos (2) referencias de cuentas bancarias, vigentes que incluya el monto.
Dos (2) líneas de crédito, vigentes que incluya el monto.
Un (1) Histórico de Líneas de Crédito de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015) que incluya los promedios.
Un (1) Histórico de Referencia de cuentas Bancarias de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015) que
Página 39
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS O ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PR-01/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016
incluya los promedios. * Históricos son de carácter Obligatorio.
4. ¿En caso de ser seleccionado, cuánto tiempo estaría en condiciones de autofinanciarse durante la ejecución de una obra?
[Indicar tiempo que estaría en condiciones de autofinanciarse durante la ejecución de una obra]
5. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos su empresa constructora o asociación? ¿Cuándo y a quién se le piden referencias?
(Adjuntar constancias)
N° del contacto C o rp o r a c i ó n o pa r t icular e s C o n t a c t o d e r e f e r e n c ia C o rr e o e l e ct r ó ni c o
6. ¿Con qué instituciones bancarias o aseguradoras tiene relaciones comerciales su empresa constructora o asociación?
(Adjuntar constancias)
I nst it u c i o n e s ban c arias o as e g urad o ras
7. Agregue cualquier otra información que considere conveniente y que esté relacionada con su situación financiera actual.
Firma: [Incluir firma del representante legal]
Nombre: [Indicar nombre completo del representante legal]
Página 40
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
3. CUADROS
Página 41
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
CUADRO N°.1PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O
ASOCIACION HA EJECUTADO
N° AÑOPROYECTO
UBICACIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE OBRA COSTO DE LA OBRA
(Lempiras)NOMBRE PROPIETARIO
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
Nota: Adjuntar Actas de Recepción Final o Finiquitos.
CUADRO N°. 2PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O
ASOCIACIÓN ESTÁ EJECUTANDO EN LA ACTUALIDAD
N° AÑOPROYECTO UBICACIÓN DEL
PROYECTOTIPO DE
PROYECTOMONTO DEL CONTRATO
NOMBRE PROPIETARIO
TOTAL (Lempiras)
Nota: Adjuntar Contratos de Obra.
Página 42
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
CUADRO N°.3PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O
ASOCIACIÓN HA REALIZADO
3.1 Edificaciones: Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
3.2 Agua y Saneamiento: Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
Página 43
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
3.3 Obras viales: Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
3.4 Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
Página 44
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
3.5 Energía: Construcción de Proyectos de Energía Renovable y no Renovable Suministro, generación y transmisión.
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
3.6 Otro tipo de proyectos: Obras de mitigación de medio ambiente y gestión de riesgo, u otros.
N° AÑO
PROYECTOUBICACIÓN DEL
PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN
COSTO DE LA OBRA
NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL
TOTAL POR AÑOS (Lempiras)
Nota: Adjuntar Actas de Recepción Final o Finiquitos.
Página 45
PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORASPR-05/IDECOAS/2015
CUADRO N°.4INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION
N° DESCRIPCION MAQUINARIA O
EQUIPOCANTIDAD AÑO DE
COMPRAESTADO UBICACIÓN DEL
EQUIPO
Nota: Adjuntar copias de documentos de propiedad de equipo.
CUADRO N°.5: PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION
NOMBRE PROFESION N° DE COLEGIACION NACIONALIDAD PUESTO QUE
DESEMPEÑAAÑOS DE
EXPERIENCIAN° TARJETA
DE IDENTIDAD
Nota: Adjuntar Hojas de vida
CUADRO N°.6: PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O ASOCIACION
NOMBRE PROFESION N° DE COLEGIACION NACIONALIDAD PUESTO QUE
DESEMPEÑAAÑOS DE
EXPERIENCIAN° TARJETA
DE IDENTIDAD
Nota: Adjuntar Hojas de vida.
Página 46