EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA … · 001-0000-0000, denominadas “Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud” conforme consta de la Certificación Presupuestaria

COMPARACION DE PRECIOS No. CP-MSP-SECOB-003-2014 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

1

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)

PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSIÓN EN LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Préstamo: BID-2431/OC-EC

COMPARACIÓN DE PRECIOS

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

PROCEDIMIENTO No. CP-MSP-SECOB-003-2014

AGOSTO 2014


2


COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-MSP-SECOB-003-2014

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

INDICE GENERAL

SECCIÓN 1: CARTA DE INVITACIÓN

SECCIÓN 2: INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES SECCIÓN 3: FORMATO DE CONTRATO SECCIÓN 4: ELEGIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO SECCIÓN 5: FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS

FORMULARIO No. 1.- CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO. FORMULARIO No. 1.1.- DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO). FORMULARIO No. 2.- RESUMEN DE LA OFERTA FORMULARIO No. 3.- TABLA DE RUBROS CANTIDADES UNIDADES Y PRECIOS FORMULARIO No. 3.1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FORMULARIO No. 3.2.- CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS FORMULARIO No. 4.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE FORMULARIO No. 5.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA FORMULARIO No. 6.- PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO FORMULARIO No. 6.1.- MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL FORMULARIO No. 6.2.- COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL PRINCIPAL FORMULARIO No. 7.- SITUACIÓN FINANCIERA FORMULARIO No. 8.- DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO No. 9.- CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN LAS OBRAS

FORMULARIO No. 10.- DESCRIPCION METODOLOGÍA DE EJECUCION DEL PROYECTO SECCIÓN 6: TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO SECCIÓN 7: PLANOS SECCIÓN 8: LISTA DE CANTIDADES

(ANEXO 1)


3




SECCIÓN 1

CARTA DE INVITACIÓN

Señor INGENIERO CIVIL EDGAR ARNALDO LEDESMA ALARCÓN

REFERENCIA: PROGRAMA DE APOYO EN LA EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD

De mi consideración: El Servicio de Contratación de Obras (SECOB), invita a los contratistas de obra integrantes de la lista corta, para que presenten su Oferta para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, según los Documentos Estándar establecidos en los pliegos precontractuales y las Especificaciones que se detallan en el documento adjunto. Las condiciones generales de este proceso de Comparación de Precios son las siguientes: 1. Las ofertas se presentarán en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) y los pagos se

efectuarán en la misma moneda.

2. La ejecución de las obras será contratada con cargo a los recursos del PROGRAMA DE APOYO EN LA EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD.

3. El valor referencial de la Obra es USD $ 803.304,31 (OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 31/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más IVA, y el plazo de ejecución del contrato es de 120 (CIENTO VEINTE) días contados a partir de la firma de contrato. La obra objeto del presente proceso se ejecutará en TRES TURNOS DIARIOS Y JORNADAS CONTINUAS, LOS SIETE DÍAS A LA SEMANA.

4. El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes y servicios conexos y todo lo necesario para la ejecución de las obras a plena satisfacción de la Entidad, incluidos los impuestos a que hubiera lugar, con excepción del Impuesto al Valor Agregado IVA.

5. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias No. 560-9999-0000-

24-00-053-001-750108-0603-001-2002-4080 y, No. 560-9999-0000-24-00-053-001-750108-0603-001-0000-0000, denominadas “Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud” conforme consta de la Certificación Presupuestaria No. 1716-2014 emitida por el DIRECTOR FINANCIERO DEL SECOB, el 30 de junio de 2014. La partida presupuestaria certifica la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.

6. Los pagos correspondientes a la ejecución de la obra se efectuarán de la siguiente manera:


4

Anticipo: Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía respectiva. Valor de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización y el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

7. Las ofertas deberán tener un período de validez no menor a CIENTO VEINTE (120) días contados a partir de la fecha límite de presentación de la oferta.

8. La entidad requiere la ejecución de la obra en un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días contados a partir de la firma de contrato. La obra objeto del presente proceso se ejecutará en TRES TURNOS DIARIOS Y JORNADAS CONTINUAS, LOS SIETE DIAS A LA SEMANA.

9. Las ofertas, deberán presentarse NUMERADAS, SUMILLADAS, ANILLADAS y respaldadas en un CD (oferta escaneada, los Formularios N° 3 y 3.1, deberán ser en formato Excel editable), en un sobre cerrado (1 original y 2 copias), y se presentarán en la Subdirección Técnica de Contratación del SECOB, ubicada en la Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal Edificio La Tribuna, onceavo piso.

10. No es necesaria la presentación de una garantía de seriedad de oferta, en su lugar se deberá

entregar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando el Formulario No. 8 de la Sección 5, de no presentar esta declaración firmada, la oferta será rechazada.

11. Por cuanto la contratación objeto de este proceso de Comparación de Precios está financiado

con recursos del Préstamo del BID No. 2431/OC-EC el proceso de Selección se sujeta a las Políticas y Procedimientos del BID, disposiciones que tienen preeminencia sobre la legislación local aplicable. Debiendo ser el oferente, los bienes y servicios conexos, originarios de países miembros del BID.

La Entidad se reserva el derecho de cancelar, declarar desierto o reabrir el proceso, de así convenir

a los intereses institucionales, sin que tal decisión permita una reclamación por parte del oferente. La adjudicación del concurso se comunicará por escrito a todos los participantes. De no ser adjudicado, el Servicio de Contratación de Obras agradece su participación. Quito,

ARQ. ISABEL OYERVIDE PELET

SUBDIRECTORA GENERAL

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD



5




SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento tiene como propósito contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 1.1.1 Propósito y Alcance Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta evaluada más baja en precio y que cumpla sustancialmente los requisitos de las Bases, para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 1.1.2 Descripción de las Obras La construcción del Centro de Salud Tipo A se realizará de acuerdo al expediente técnico y planos (si corresponde), que forman parte de estos pliegos. 1.1.3 Oferentes Elegibles Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección 4 de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán para la contratación de obras objeto de estos Documentos; o

(b) Presentan más de una oferta en este proceso.

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite


6

2. FRAUDE Y CORRUPCIÓN

El BID exige que los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y la Entidad Contratante), así como los Oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso precontractual, de concursos o de ejecución de un contrato. Las acciones de prácticas corruptivas de Soborno, Extorsión, Fraude y Colusión no son admisibles, por lo que el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento administrativo establecido, procediendo a : a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición

o contratación de que se trate; y/o b) Declarar a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas

corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento del Banco. La inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente; y/o|

c) Cancelar y/o acelerar el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.

El Oferente se compromete a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que

fuere de su conocimiento durante el desarrollo de este proceso. 3. PRECIO DE LA OFERTA El precio de la oferta deberá cubrir el valor de las obras y su entrega, así como los costos

directos e indirectos, impuestos (excluido el IVA), tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para ejecutar las obras y servicios conexos a plena satisfacción del Programa de apoyo en la extensión de la protección social y atención integral de la salud.

La oferta debe ser presentada por la totalidad de los trabajos a realizarse y la adjudicación se

realizará en igual forma. 4. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener un período de validez no menor a CIENTO VEINTE (120) días

contados a partir de la fecha límite de presentación.

5. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS La entidad requiere la ejecución de la obra en un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120)

días contados a partir de la firma de contrato. La obra objeto del presente proceso se ejecutará en TRES TURNOS DIARIOS Y JORNADAS CONTINUAS, LOS SIETE DIAS A LA SEMANA.

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El presupuesto referencial para la ejecución de la totalidad de las obras es de USD $ 803.304,31 (OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 31/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más IVA y la forma de pago es la indicada en la cláusula Sexta y Séptima del Formato de Contrato (Sección 3).


7

7. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA

Las ofertas, deberán presentarse NUMERADAS, SUMILLADAS, ANILLADAS y respaldadas en un CD (oferta escaneada, los Formularios N° 3 y 3.1, deberán ser en formato Excel editable), en un sobre cerrado (1 original y 2 copias), y se presentarán en la Subdirección Técnica de Contratación del SECOB, ubicada en la Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal Edificio La Tribuna, onceavo piso.

7.1. CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO

CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO SIN CONVALIDACION

CONCEPTO DÍA HORA

FECHA DE INVITACIÓN

FECHA LÍMITE DE PREGUNTAS

FECHA LÍMITE DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE OFERTA

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

FECHA DE ENTREGA DE INFORME FINAL

FECHA DE ENTREGA DE NO OBJECIÓN BID

FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN SIN CONVALIDACIÓN

CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO CON CONVALIDACION

CONCEPTO DÍA HORA

FECHA DE INVITACIÓN

FECHA LÍMITE DE PREGUNTAS

FECHA LÍMITE DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE OFERTA

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR CONVALIDACIÓN DE ERRORES

FECHA LÍMITE PARA CONVALIDACIÓN ERRORES

FECHA DE ENTREGA DE INFORME FINAL

FECHA DE ENTREGA DE NO OBJECIÓN BID

FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN CON CONVALIDACIÓN


8

Las ofertas se presentarán hasta el día fijado en el Cronograma para su entrega.

Los documentos se presentarán en un sobre cerrado, con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura, rotulado con la siguiente leyenda:



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A

UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. Señora ARQ. ISABEL OYERVIDE PELET SUBDIRECTORA GENERAL DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Presente.-

Propuesta presentada por (Oferente) RUC:_______________

No se aceptarán ofertas enviadas por correo convencional o electrónico, fax, o presentadas fuera

de la hora límite establecida.

Las ofertas deben ser presentadas únicamente en la Subdirección Técnica de Contratación del SECOB, ubicada en la Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal Edificio La Tribuna, onceavo piso, hasta las 14:00 del 00 de …. de 2014.

Todas las ofertas serán analizadas con base en la metodología “CUMPLE O NO CUMPLE” (check list), y la oferta deberá contener los siguientes formularios.

- FORMULARIO NO. 1:

Carta de Presentación y Compromiso: Contiene la siguiente información:

Las declaraciones y compromisos que asume el Oferente al presentar su Oferta. - FORMULARIO NO. 1.1:

Datos Generales del Oferente (Persona Natural, Jurídica, Consorcio).

El Oferente invitado deberá consignar sus datos en el Formulario No. 1.1., el cual será seleccionado de acuerdo con su naturaleza, pudiendo tratarse de persona natural, jurídica o Consorcio, a éste formulario deberá acompañar copia del Registro Único de Proveedores (RUP), en el caso de Consorcio, se debe acompañar el certificado de cada una de sus integrantes. En el caso de que en la lista corta se considere un oferente extranjero (persona natural, jurídica o Consorcio) si éste no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP) deberá acompañar a este formulario los siguientes documentos:

1) Para personas naturales, copia del documento de identidad o pasaporte 2) Para personas jurídicas, copia de los estatutos de constitución de la compañía,

copia del nombramiento (o documento equivalente) del Gerente, Presidente o


9

quien ejerza la representación legal, en donde conste su capacidad para comprometer al Oferente.

3) Para Consorcio, copia de constitución del Consorcio o Compromiso de Asociación, copia del documento en donde conste la capacidad del apoderado para comprometer al Oferente.

- FORMULARIO NO. 2:

Resumen de la Oferta: que contiene la siguiente información:

a) El valor ofertado para el total de la obra a construirse y colocarse, en dólares de los Estados Unidos de América.

b) El plazo para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la suscripción

del contrato. c) Las ofertas deberán tener un período de validez no menor a CIENTO VEINTE (120)

días contados a partir de la fecha límite de presentación de la oferta.

- FORMULARIO NO. 3: Tabla de Rubros Cantidades Unidades y Precios El Formulario No. 3 debe contener todos los rubros a ejecutarse. La presentación de la oferta con el detalle de cantidades y costos, implica que el oferente conoce el sitio en el que se ejecutarán las obras, las características generales y particulares del trabajo a realizarse, conjuntamente con las acciones complementarias requeridas para la ejecución de la obra. La Tabla de Rubros Cantidades Unidades y Precios que formará parte del archivo digital (CD) deberá presentarse en formato Excel editable.

- FORMULARIO NO. 3.1:

Análisis de Precios Unitarios

El Oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. No podrá utilizarse salarios inferiores a los mínimos vigentes. En lo que respecta a los Análisis de Precios Unitarios, el Servicio de Contratación de Obras para mantener los formatos establecidos y agilitar el ingreso al Sistema de Seguimiento y Control que se maneja de acuerdo a lo dispuesto por la Presidencia de la República, sugiere que los mismos sean presentados de acuerdo con el anexo 1 que se adjunta al final de estos pliegos. El Análisis de Precios Unitarios que formará parte del archivo digital (CD) deberá presentarse en formato Excel editable.

- FORMULARIO NO. 3.2: Cronograma Valorado de Trabajos

El Oferente deberá presentar el cronograma valorado de ejecución de la obra, en el cual deberá constar además su respectivo costo, dicho cronograma deberá ser coherente con el objeto y plazo del proyecto.

- FORMULARIO NO. 4: Experiencia Específica del Oferente


10

El oferente deberá justificar su experiencia en los últimos doce años en construcción de obras civiles y/o arquitectónicas (No se considerará como trabajos similares la construcción o instalación de redes de agua potable o alcantarillado, así como también la construcción de obras viales), cuya suma máximo de 5 proyectos sea mínimo del 60% del presupuesto referencial de esta contratación, quienes justifiquen este valor cumplirán con este requisito mínimo, para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias simples de las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente (representantes legales de las entidades contratantes públicas o privadas, o sus delegados, debidamente acreditados). Para el caso de obras ejecutadas con empresas públicas, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto. - En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas

de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto.

- Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante.

Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

- Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción

Definitiva. - Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas

imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la experiencia de sus integrantes. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo.

- FORMULARIO NO. 5: Equipo de Construcción Propuesto para ejecutar la Obra

El Oferente deberá presentar las especificaciones del equipo con el que cuenta para la ejecución de la obra, los instrumentos y los equipos que presenten deberán ser justificados con facturas, contratos de compra venta, o cualquier documento legal en el caso de propiedad del oferente, así como compromisos de venta o de arrendamiento en el caso de no ser de propiedad del mismo.

El mínimo requerido el siguiente:

ITEM EQUIPO MÍNIMO CANTIDAD

1 CONCRETERA 1 SACO 2

2 VOLQUETA 8 m3 - 12 TONELDAS 2

3 EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL) 1

4 RETROEXCAVADORA 85 HP 1


11

- La lista de Equipo Mínimo no incluye herramienta menor, es obligación del contratista disponer para el proceso constructivo.

- Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula actualizada

(de ser el caso) de al menos el equipo mínimo requerido. El equipo puede ser de propiedad del Proveedor o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido y/o arrendado.

- Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente o arrendado, éste acompañará a su

oferta la matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

- Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula

vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Acuerdo Ministerial No. 079 de fecha 21 de octubre de 2011.

- Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales como volquetes,

tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito, vigencia que debe estar relacionada con el último dígito de la placa. Los choferes profesionales requeridos para la conducción de dichos vehículos deben poseer licencias Tipo E.

- Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones

correspondientes sobre el compromiso de compra-venta. - Si se oferta equipo a ser arrendado, se debe presentar la matrícula vigente y copia de la

cédula de ciudadanía del propietario en caso de persona natural o la cédula de ciudadanía y el nombramiento debidamente inscrito en el registro mercantil del representante legal en caso de persona jurídica, así como el compromiso de arrendamiento del mismo.

- Para valorar la maquinaria o equipo requerido para realizar la obra, se atenderá a la

disponibilidad y no a la propiedad de dicha maquinaria o equipo.

- FORMULARIO NO. 6:

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO Para acreditar la experiencia del personal técnico se deberá tomar en cuenta lo siguiente: Los profesionales deberán acreditar la experiencia, después de obtenido su título profesional o especialización. Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente los servicios u obras ejecutados en los últimos doce años y fracción; aquellos proyectos que igualen o superen los trece años no serán considerados. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, se considerará presentación incompleta del personal técnico por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo. El Comité Evaluador se reserva el derecho de verificar la información remitida, la autenticidad de las firmas, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa


12

aplicable. En caso de no contar con las Actas de Entrega Recepción el oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia específica del personal técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el plazo de ejecución, las fechas de inicio y de culminación, el monto efectivamente ejecutado, el cargo y las actividades desarrolladas por el profesional. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. En caso de que el oferente o cualquier otro profesional del equipo técnico, certifique la participación de otro profesional en un proyecto u obra, deberá adjuntar la documentación de respaldo de haber laborado, tales como certificado de aportaciones al IESS o copias de las facturas emitidas. Para el caso en el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias simples de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva. El Acta de Entrega Recepción provisional solamente será aceptada en el caso de no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta definitiva. Para el caso de justificación de experiencia de subcontratistas, deberán presentar el acta entrega recepción o certificados con toda la información detallada en el inciso anterior, con la finalidad de ser evaluados; de no ser así la oferta será rechazada. Si el personal técnico presentado, ha laborado bajo relación de dependencia ejerciendo un cargo específico, al no existir montos determinados para la ejecución de actividades tales como fiscalización o construcción en el sector público, se evaluará como monto el 40% del presupuesto total del proyecto. Personal Principal Propuesto para el Proyecto

El Oferente deberá presentar al personal principal para la ejecución de la obra, siendo el

mínimo requerido el siguiente:

DESIGNACION CANTIDAD AÑOS DE*

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

1 MÍNIMO 7 Tiempo completo

RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

1 MÍNIMO 5 Tiempo Completo

PROFESIONAL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL O ESPECIALIZACIÓN EN CUARTO

NIVEL EN EL ÁREA AMBIENTAL 1 MÍNIMO 3

Medio Tiempo

PROFESIONAL CON TÍTULO DE TERCER NIVEL CALIFICADO EN EL MINISTERIO DE

RELACIONES LABORALES COMO TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD

CATEGORÍA B

1 MÍNIMO 3 Ttiempo completo

INGENIERO ELECTRÓNICO 1 MÍNIMO 3

Medio Tiempo Durante la fase correspondiente

en la ejecución

INGENIERO ELÉCTRICO 1 MÍNIMO 3 Medio Tiempo

Durante la fase correspondiente en la ejecución

INGENIERO MECÁNICO. 1 MÍNIMO 3 Medio Tiempo

Durante la fase corrrespondiente en la ejecución

INGENIERO HIDROSANITARIO O INGENIERO CIVIL

1 MÍNIMO 3 Tiempo Completo

Durante la fase correspondiente en la ejecición

*Contados a partir de la fecha de obtención del título de tercer nivel


13

- SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Superintendente de Obra deberá demostrar experiencia como

Contratista, Superintendente o Residente en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, cuya suma máximo de (3) tres proyectos sea mínimo del 50% del presupuesto referencial, en caso de no alcanzar el monto solicitado, la oferta será rechazada. (No se considerará como trabajos similares la construcción, consultoría o instalación de redes de agua potable o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales y puentes, así como cualquier tipo de obra fluvial, en donde no existan obras arquitectónicas).

- RESIDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia como

Contratista, Superintendente o Residente en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, cuya suma máximo de (3) tres proyectos sea mínimo del 40% del presupuesto referencial, en caso de no alcanzar el monto solicitado, la oferta será rechazada. (No se considerará como trabajos similares la construcción, consultoría o instalación de redes de agua potable o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales y puentes, así como cualquier tipo de obra fluvial, en donde no existan obras arquitectónicas).

- PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental o Profesional con Especialización en el área.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Ingeniero Ambiental o profesional que cuente con titulo de

cuarto nivel en Medio Ambiente deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, deberá presentar como mínimo (1) un proyecto que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.

- PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

(UN PROFESIONAL) - Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en ramas a fines o título cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Ingeniero Industrial o profesionales con título de cuarto nivel en

el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas,


14

deberá presentar como mínimo (1) un proyecto que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.

- INGENIERO ELECTRÓNICO (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Electrónica.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Ingeniero Electrónico deberá demostrar experiencia en

instalación o fiscalización de sistemas electrónicos en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, deberá presentar como mínimo (3) tres proyectos que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.

- INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Ingeniero Eléctrico deberá demostrar experiencia en

instalación o fiscalización de sistemas eléctricos en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, deberá presentar como mínimo (3) tres proyectos que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.

- INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Mecánica.

- Experiencia Específica: El profesional asignado como Ingeniero Mecánico deberá demostrar experiencia en

instalación o fiscalización de sistemas mecánicos en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, deberá presentar como mínimo (3) tres proyectos que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.

- INGENIERO CIVIL – HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional: Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil - Hidrosanitaria.

- Experiencia Específica:

El profesional asignado como Ingeniero Civil - Hidrosanitario deberá demostrar experiencia en instalación o fiscalización de proyectos hidrosanitarios u obras de agua potable o alcantarillado en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas, deberá presentar como mínimo (3) tres proyectos que justifiquen estas condiciones en caso de no presentar el número mínimo, su oferta será rechazada.


- Modelo de Curriculum Vitae del Personal Principal

- El Oferente deberá presentar el Curriculum Vitae del Personal Principal Propuesto, con

sujeción al Modelo proporcionado, se deberá usar uno por cada profesional propuesto, este

formulario deberá ser firmado por cada profesional y además por el Oferente o

representante legal del mismo.


15


- Carta de Compromiso de Servicios Profesionales del Personal Principal Propuesto

El Oferente deberá presentar el Compromiso de Prestación de Servicios Profesionales del

Personal Principal.

- FORMULARIO NO. 7:

- Situación Financiera

Presentar los documentos que acrediten la situación financiera, incluyendo los formularios de la

declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal (2013) presentados al SRI según le

corresponda al oferente.

a) Personas Jurídicas (Firmas): Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta –Formulario

Único– Sociedades, (Formulario No. 101 del SRI) con la constancia de su presentación al

SRI, correspondiente al ejercicio económico del año anterior a la Convocatoria.

b) Personas naturales: Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario No. 102

del SRI) con la constancia de su presentación al SRI, correspondiente al ejercicio

económico del año anterior a la Convocatoria, con toda la información relacionada a la

“Actividad Empresarial de Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad”.

- Para el caso de asociaciones o consorcios por constituirse, cada uno de sus integrantes deben

presentar los documentos indicados en los literales (a) y/o (b) anteriores, según corresponda. Si

la Asociación o consorcio está constituida, cada uno de sus integrantes deben presentar tales

documentos y, adicionalmente, los documentos de la Asociación.

- Índices Financieros Mínimos:

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador solicitado OBSERVACIONES

Solvencia* = o > a 1.00

Endeudamiento* < a 1.50

Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes: a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1,00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 Según lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-14-000003 de fecha 06 de febrero de 2014, se calificarán los índices financieros

- FORMULARIO NO. 8:

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Esta Declaración deberá ser llenada y firmada por el Oferente, la falta de firma, inconsistencias o no presentación de este formulario será causal de rechazo.


16

- FORMULARIO NO. 9:

Cumplimiento de especificaciones técnicas de los Bienes a ser suministrados e instalados en las Obras. Llenar el Cuadro comparativo entre los bienes a ser instalados propuestos y ofertados con la respectiva ficha técnica o catálogo:

- FORMULARIO NO.10: Descripción Metodología de Ejecución del Proyecto

Se considerará la correcta secuencia de actividades, la metodología describirá los planes y programas de operación, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades, y señalará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser el caso esta metodología será considerada mala, y la oferta será rechazada. Se deberá Adjuntar el Formulario 3.2 el CRONOGRAMA VALORADO trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. Todos los documentos citados deberán prepararse según los modelos que se adjuntan (Formularios 1 a 10) y estar debidamente firmados por el Oferente, Representante Legal o Apoderado.

8.- OFERTAS ALTERNATIVAS: No se aceptarán ofertas alternativas y si se presentasen no serán

evaluadas. Si un oferente presentara dos o más propuestas; ambas propuestas serán rechazadas.

9.- ACLARACIONES: Los oferentes invitados a presentar ofertas pueden solicitar por escrito

aclaraciones sobre los Documentos de este proceso de Comparación de Precios y más condiciones de la presente invitación y sobre las especificaciones técnicas, hasta los ……… días subsiguientes a la recepción de la Invitación. El Servicio de Contratación de Obras enviará alcances a todos los invitados a presentar ofertas con las respuestas a las aclaraciones solicitadas hasta los …… días subsiguientes a la fecha límite para recibir aclaraciones.

10. APERTURA DE LOS SOBRES

Se realizará a la hora indicada en los presentes pliegos en presencia de un Comité Evaluador, designado para el efecto.

11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

11.1. El Servicio de Contratación de Obras en base al Informe del Comité Evaluador, rechazará la oferta en los siguientes casos: a) Cuando la oferta presentada no se ajuste sustancialmente o en todos sus aspectos a

estos Documentos Estándar, o presentare excepciones, modificaciones u omisiones no aceptables a las especificaciones técnicas, personal, o equipo mínimo requerido.


17

b) Cuando los documentos presentados por el oferente estén incompletos, y los mismos contengan errores sustanciales y/o evidentes a tal punto que esta circunstancia no permita su evaluación.

c) Si la Carta de Presentación y Compromiso y el Resumen de la oferta no estuviese firmada por el Representante Legal del Oferente; por el Apoderado Común en el caso de Consorcio; o por la Persona Natural oferente.

d) Si las obras similares declaradas por el oferente dentro de la Experiencia Específica no

cumplen con los requerimientos mínimos para ser consideradas como tales, o si el Oferente no acredita ninguna experiencia específica en obras similares.

e) Si se llegase a comprobar que la Oferta u Oferente están inmersos en prácticas corruptas. f) Si el Oferente es quien realizó los estudios para la ejecución de la obra. g) Si el Oferente, o los bienes o servicios conexos ofertados no son provenientes de países

miembros del BID. h) Si el Oferente cuya oferta sea la más baja no acepta la corrección de los errores

aritméticos.

11.2. El Servicio de Contratación de Obras en base al Informe de Evaluación presentado por el Comité Evaluador podrá rechazar todas las Ofertas, cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos Estándar, cuando no se hubiere alcanzado acuerdos con ninguno de los oferentes o cuando sea evidente falta de competencia. 11.3. En este proceso sólo podrán presentarse los integrantes de la lista corta, las ofertas presentadas por quienes no integren la lista corta, serán rechazadas.

12. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada como la más baja en precio, y que cumpla sustancialmente con los requisitos establecidos en los Documentos Estándar.

El cumplimiento de requisitos de los Documentos Estándar, será verificado por el Comité Evaluador, dicho procedimiento se resume en la verificación de los aspectos indicados a continuación, de la Oferta más baja en precio:

a) Que la Oferta cumpla sustancialmente con los formularios y documentación

requerida en estos pliegos. b) Que la Oferta no presente excepciones o modificaciones inaceptables a las

especificaciones técnicas requeridas. c) Que la Oferta cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos acerca del

equipo propuesto y la experiencia en la construcción de obras similares tanto del oferente como del personal propuesto.

d) Que el Oferente y los bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del BID.

e) Que el Oferente no sea quien realizó los estudios para la ejecución de la obra. f) Que el plazo ofertado no sea mayor que el máximo indicado en los Pliegos. g) Con la aceptación de los oferentes se corregirán los errores aritméticos de la tabla de

cantidades y precio de la oferta si los hubiere. Sobre la base de las ofertas económicas presentadas; y luego de realizar los ajustes por errores aritméticos aceptados por los oferentes; se determinara un orden de prelación correspondiente; de la oferta económica más baja a la oferta económica más alta.


18

Se evaluará a la Oferta más baja en precio; si se determina que la misma no cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en los Documentos Estándar; el Comité Evaluador procederá a la verificación de la siguiente oferta en el orden de prelación establecido y así sucesivamente hasta determinar la Oferta más baja en precio y que cumpla sustancialmente con los requisitos establecidos en los Pliegos. Previa la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar:

(a) El nombramiento del representante legal, vigente a la fecha de presentación de la oferta

(b) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (c) Las garantías estipuladas en el Contrato

13. GARANTÍAS:

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

13.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del

monto total del contrato.

La Entidad Contratante procederá de conformidad con el último inciso del Art. 146 del Reglamento de la LOSNCP y el último inciso del Art. 42 de la Ley General de Seguros reformado por la LOSNCP.

En el caso de que el contratista no pagare el valor requerido en el término de 10 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación unilateral de este contrato, 13.2 Garantía del Anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. 13.3 Garantías Técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o instalación de equipos a las obras.

Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantía indicada en el numeral 13.1 y 13.2, únicamente será rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes. Es necesario recalcar que el oferente que resulte adjudicado, deberá presentar una garantía técnica de todos los bienes descritos, a favor del beneficiario con el siguiente detalle:

Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos;

Vigencia de la garantía técnica durante un año;

Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante un año;

Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del Contrato; de tal manera que la Garantía de Fiel


19

Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida con una vigencia que cubra el plazo de ejecución de la obra más seis meses que corresponde al periodo entre la recepción provisional y definitiva de la obra. En caso de prórroga del plazo contractual el contratista se obliga a renovar las Garantías establecidas en la LOSNCP. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 731, publicado en Registro Oficial No. 469 del 14 de junio de 2011, el anticipo entregado con ocasión de un contrato de obra celebrado al amparo de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública será devengado proporcionalmente en las planillas presentadas hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará de un cronograma que será parte de los contratos . De acuerdo al oficio circular No.T.6487-SNJ-12-904 del 02 de agosto de 2012 suscrito por el Dr. Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico, las garantías emitidas por la aseguradora para toda contratación de obra pública deberán ser respaldadas por reaseguradoras con calificación de riesgo “A”, para lo cual el adjudicatario deberá presentar el certificado de calificación emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, como documento habilitante para la firma del contrato. El adjudicatario deberá presentar los siguientes seguros: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL La póliza a emitirse deberá cubrir: Valor Asegurado: Límite Único Combinado para daños a personas o bienes de terceros hasta la suma del 25% del presupuesto referencial objeto de este proceso.

Cobertura

La Responsabilidad Civil que, por acuerdo entre las partes involucradas en el hecho, con autorización general o específica de la aseguradora, o por fallo judicial, El Asegurado deba pagar por daños ocasionados a la propiedad de terceros o a terceras personas, en la ejecución del contrato para la “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” considerando:

Predios Labores y Operaciones, incluyendo todo aquello que se relacione con la ejecución del contrato considerando: Grúas, montacargas y similares, así como cualquier equipo, aparato o maquinaria en el sitio de ejecución del contrato.

Restitución Automática de Suma Asegurada SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES La póliza a emitirse deberá cubrir: Personas Cubiertas: Empleados y/o trabajadores al servicio del asegurado y que consten en rol y/o planillas de pago para esta obra. Coberturas y Valores Asegurados

Muerte Accidental y/o invalidez total o parcial, causada por un hecho fortuito imprevisto y accidental, hasta USD 10.000,00 (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por empleado y/o trabajador.

Gastos Médicos por accidente USD 2.000,00 (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).


20

Este seguro se mantendrá vigente hasta que se suscriba el acta de entrega – recepción definitiva.

14. TIPO DE CONTRATO El contrato a celebrarse es de adhesión en base al Modelo de Contrato que consta en la Sección

3 de estos documentos estándar e incorporará lo establecido en la oferta del adjudicatario en cuanto no se oponga a los Documentos Estándar.


21




SECCIÓN 3

FORMATO DE CONTRATO

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES CLAUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA QUINTA.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES CLAUSULA SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO CLAUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS CLAUSULA NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN CLAUSULA DÉCIMO.- PRORROGAS DE PLAZO CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA.- MULTAS CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CLAUSULA DÉCIMO QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE CLAUSULA DÉCIMO SEXTA. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- DE LA FISCALIZACION CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA

EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO CLAUSULA VIGÉSIMO.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS

OBRAS CLAUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CLAUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- DEL CONTROL AMBIENTAL CLAUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CLAUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- IMPUESTOS Y RETENCIONES CLAUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERESES, FRAUDE Y

CORRUPCIÓN CLAUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES CLAUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES


22




MODELO DE CONTRATO

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

Clausula Primera.- COMPARECIENTES 1.1.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, El Servicio de Contratación

de Obras (SECOB), legalmente representado por el Arquitecto Marcelo Javier León Nogues, en calidad de Director General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES 2.1.- El 27 de marzo de 2011 se suscribió el Contrato de Préstamo No. 2431/OC-EC entre el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud Publica destinado a financiar al Programa de apoyo a la extensión en la protección social y atención integral en salud.

2.2.- De acuerdo a las estipulaciones del referido contrato y de acuerdo con el Plan de Adquisiciones

aprobado por el BID, se determinó la necesidad de ejecutar obras de …………………………, para lo cual se convocó a contratistas de obras a participar en el proceso de Comparación de Precios No. ……………………………

2.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.),

conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

2.4.- Mediante oficios No. …………………. de ………………, se realizaron las respectivas invitaciones

al concurso. 2.5.- Luego del análisis de precio de las 6 ofertas presentadas, y de la verificación de cumplimiento de

requisitos mínimos de la oferta ubicada en primer lugar en el orden de prelación, el Arquitecto Marcelo Javier León Nogues, en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 3.1 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que acrediten la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

b) Documentos estándar de licitación para la Comparación de Precios. c) La oferta técnico-económica presentada por el Contratista y los demás documentos de la

oferta con tabla de cantidades y precios corregida (cuando proceda). d) El cronograma valorado de trabajos.


23

e) La Resolución de Adjudicación. f) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la Contratante. g) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la

existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 4.1.- EL CONTRATISTA, se obliga para con LA CONTRATANTE, bajo su exclusiva responsabilidad

a ejecutar y entregar a entera satisfacción la Construcción de las obras del proyecto: ………………. con sujeción a su oferta, las especificaciones técnicas, planos, esquemas e instrucciones y demás documentos que forman parte del presente contrato.

4.2.- Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y

maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma valorado de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Servicio de Contratación de Obras.

4.3.- El Contratista utilizará en la obra materiales de calidad. El tipo, frecuencia, y alcance de las

pruebas y ensayos de laboratorio, se realizará de acuerdo con lo previsto en las “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” de estos Documentos Estándar de Licitación, las mismas que serán de cuenta del Contratista.

Cláusula Quinta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES 5.1.- LA CONTRATANTE en sus relaciones con EL CONTRATISTA estará representada por el

Administrador del Contrato …………………. El Administrador velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, y adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a las que hubiere lugar. Velará también porque la fiscalización actúe de acuerdo a las especificaciones técnicas que constan en el contrato o en sus documentos.

5.2.- La Fiscalización de este Contrato la realizará el Fiscalizador que para el efecto controle: Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las NORMAS TÉCNICAS DE

CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO publicado en registro oficial suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009 arts. 408-17 y 408-19.

5.3.- Sin excepción, todas las comunicaciones, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones

entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del Libro de Obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

5.4.- EL CONTRATISTA, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades

relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que LA CONTRATANTE deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO 6.1.- Precio del Contrato: El precio del Contrato, que la Contratante pagará al Contratista es la suma

de USD: _______ ( ____ ) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON __ CENTAVOS) más IVA, de acuerdo con el detalle que consta en la oferta, cuyo desglose se indica a continuación:

La Tabla de Rubros, Cantidades y Precios del contrato es la siguiente:


24

(Transcribir la tabla de cantidades y precios) 6.2.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única

compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO 7.1.- La CONTRATANTE pagará al Contratista, con cargo a la ______ (certificación presupuestaria)

denominada “______”, el precio del Contrato de la siguiente forma: 7.2.- Anticipo: El ___% del monto total convenido, esto es la suma de ______ DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), será cancelado dentro de ______ (___) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, a la cuenta que designe el contratista, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que cubra el 100% del valor del anticipo.

El valor por concepto de anticipo será entregado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

1

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

7.3.- El ___ % restante, esto es la suma de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA

(USD. ______), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas en periodo: mensual, debidamente aprobadas por la Fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la Contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

7.4.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO (5) de días,

la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE

En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

1 La disposición sobre el valor máximo por concepto de anticipo, se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.


25

7.5.- La Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

7.6.- En los CINCO (5) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA,

de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo: bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

7.7.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán

con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación de la fiscalización y administración del contrato.

7.8.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el

CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

7.9.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla

de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en

dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades

reales de trabajos ejecutados.

2. Dentro de los cinco (5) días de cada periodo, el CONTRATISTA preparará la

correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que

correspondan.

4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un

cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total

y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el

período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en

Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo

preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.


26

6. La fiscalización, en el plazo de CINCO (5) días, aprobará u objetará la planilla.

7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones

fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha

sido aprobada.

8. En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el

Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones

debidamente fundadas o razonadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se

entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la

Fiscalización.

9. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago. 7.10.- Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el

CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

7.11.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que

procedan, de acuerdo con el Contrato. 7.12.- Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Octava.- GARANTÍAS

8.1.- El contratista, previa la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, y del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, en cualesquiera de las formas establecidas en los numerales 1, 2 o 5 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, de conformidad con la siguiente descripción:

8.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Previa la suscripción del contrato, el Contratista para

asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

8.3.- GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: Para recibir el anticipo acordado, el Contratista

entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo.

8.4.- GARANTÍA TÉCNICA (EN CASO DE EXISTIR BIENES):


27

Es necesario recalcar que el oferente que resulte adjudicado, deberá presentar una garantía técnica de todos los bienes descritos en el FORMULARIO N° 9, a favor del beneficiario con el siguiente detalle:

Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de

mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que

obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a

los ciudadanos;

Vigencia de la garantía técnica durante un año;

Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante un año;

Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su

utilización.

8.5.- VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: Será obligación del Contratista mantener en vigencia la garantía otorgada. La renovación de la garantía se lo hará por lo menos con diez (10) días de anticipación a su vencimiento, caso contrario el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS la podrá hacer efectiva sin más trámite. El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de buen uso del anticipo previa verificación de su amortización. De no renovarse las garantías con por lo menos diez (10) días de anticipación a su vencimiento, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, beneficiaria de la garantía. En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las garantías requeridas, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS podrá exigir, el pago de multas en los términos establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de requerir el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley y de acuerdo al procedimiento de solución de controversias previsto en este instrumento.

8.6.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Las garantías contractuales serán ejecutadas por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS en los siguientes casos: 1) La garantía de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.

b) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS determine un incumplimiento contractual que motive aquella decisión.

c) Si la Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento. d) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de

terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista.


28

e) Cuando el monto total de multas impuestas al Contratista, por incumplimiento a las obligaciones previstas en este Contrato, sea igual o superior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato.

2) La garantía del buen uso del anticipo:

a) Si el Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato.

b) En caso de que el Contratista no pague al SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Novena.- PLAZO DE EJECUCIÓN

9.1.- La entidad requiere la ejecución de la obra en un plazo máximo de ……………(….) días contados a partir de la firma de contrato. La obra objeto del presente proceso se ejecutará en TRES TURNOS DIARIOS Y JORNADAS CONTINUAS, LOS SIETE DIAS A LA SEMANA.

9.2.- El Contratista deberá observar y cumplir con la colocación de los letreros de identificación del proyecto; al establecimiento de las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, y las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la Codificación del Código del Trabajo.

Cláusula Décimo- PRÓRROGAS DE PLAZO 10.1.- La Contratante, podrá prorrogar el plazo estipulado, siempre que el Contratista así lo solicite,

por escrito y justificando los fundamentos de la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha del hecho que motiva la solicitud, en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado por el Administrador del Contrato, previo

informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato (Paralización Autorizada).

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se

produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios de este contrato, para lo que se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el

cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.

10.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma de avance de obra

y/o de devengación del anticipo según sea el caso, que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido (Reprogramación de cronograma valorado de ejecución de obra).


29

10.3.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del

Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS

11.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).

La multa será del 1 por 1.000 por cada día de retardo en el objeto de este procedimiento. (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).

Además, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 1 por 1.000 del Precio del Contrato en los siguientes casos:

1. Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.

2. Si el Contratista no acatare las órdenes del Administrador y Fiscalizador de Obras, durante el tiempo que dure este incumplimiento.

3. Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4. Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 5. En el evento de incumplir las reglas o condiciones de planillaje detalladas en el presente

contrato. 6. Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y

mientras dure éste.

Deducción de las multas:

1. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o en la planilla de liquidación final.

En todos los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la

Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato. Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 12.1.- El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto. 12.2.- Conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento General de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista renuncia voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por reajuste de precios.

Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATACIÓN

13.1.- El Contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de determinados trabajos, de conformidad con lo establecido el Art 79 de la LOSNCP y será el único responsable ante el Servicio de Contratación de Obras por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.


30

Las Subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas en el RUP, ni podrán superar el treinta por ciento (30%) del monto del contrato reajustado.

Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 14.1.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las especificaciones

técnicas y demás documentos habilitantes que forman parte del presente contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

14.2.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del

Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado.

14.3.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que le

fueron entregados por la entidad CONTRATANTE, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

14.4.- Es obligación del CONTRATISTA el utilizar todos los sistemas informáticos y de control

implementados por la CONTRATANTE y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. 14.5.- El CONTRATISTA deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa

ambiental aplicable, y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial Vigente. 14.6.- El CONTRATISTA deberá instalar, a su costa, todos los letreros informativos, avisos de

peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridos por el contrato y las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y del mismo contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por la entidad contratante.

14.7.- El CONTRATISTA se obliga a incluir dentro de su nómina de mano de obras que laborará en el proyecto al menos el 25% de personal provisto por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. En el caso de que la Red Socio Empleo no disponga del personal para la contratación que quiere el contratista o en los porcentajes mencionados, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito del particular tanto al contratista como al SECOB, en este caso el contratista, luego de la aprobación de la Dirección de Asesoría Jurídica, podrá contratar libremente y de acuerdo a sus necesidades, a través de otros mecanismos de búsqueda de personal.

14.8. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el

equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.

14.9.- El CONTRATISTA debe renovar las garantías que con motivo de este contrato haya rendido

al CONTRATANTE. 14.10.- El CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma valorado de avance de obra, y

el cronograma para devengar el anticipo a la fecha de la firma del contrato.


31

14.11.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente contrato.

14.12.- Conforme el numeral 408-28 Planos de registro de las Normas de Control Interno para las

Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos que indica “Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente cómo se construyó y su localización exacta. El contratista, debe elaborar los planos de registro que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción, con el fin de que reflejen las características de las obras realmente construidas, así como su localización exacta”. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. La entrega de estos planos deberá ser reflejada en la metodología de trabajo.

14.13.- El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados,

con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas.

14.14.- El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las

especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.

14.15.- El Contratista trabajará con mínimo cuatro frentes de trabajo simultáneos. Lo cual deberá

verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato.

14.16.- El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16 emitida por el Consejo

Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 de agosto de 2008 relativo a “Trabajos prohibidos para adolescentes y menores”.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes: 15.1.- Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un

plazo de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA.

15.2.- Realizar las gestiones que le correspondan efectuar al CONTRATANTE, ante los distintos

organismos públicos, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición por escrito, formulada por el CONTRATISTA.

15.3. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de treinta (30)

días a partir de la decisión de la máxima autoridad. 15.4. Designar al Administrador y Fiscalizador de Contrato. 15.5. Pagar oportunamente al CONTRATISTA. 15.6. Por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica previo a la suscripción de este contrato; y por

medio de la Dirección de Administración de Contratos al momento de la ejecución de la obra, velar por el estricto cumplimiento de la disposición contenida en el oficio No. MCDS-CGPE-


32

2012-0045-OF del 18 de julio de 2012, suscrito por el Coordinador General de Proyectos Emblemáticos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en lo que respecta a lo indicado por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales).

Cláusula Décimo Sexta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 16.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del

contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

16.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar

al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

16.3 El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso. El Administrador del Contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las

especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato y porque se observen las

normas de seguridad y salud ocupacional.

Dentro de sus funciones está administrar el contrato en representación del Contratante y supervisar la construcción de la obra dando las directrices a la Fiscalización con la asesoría del equipo técnico del CONTRATANTE. En caso de ampliación del plazo y de resoluciones que impliquen el incremento del valor total del contrato, el Administrador del Contrato solicitará autorización a la Máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE o a su DELEGADO; e informará al Delegado de la Entidad Requirente.

Cláusula Décimo Séptima.- DE LA FISCALIZACIÓN: 17.1 El Fiscalizador velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute

de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas aplicables, y en caso de requerirse deberá realizar diseños o los cambios que se requiera para la correcta ejecución de la obra. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la CONTRATANTE o por terceros, de ser el caso.

Por tanto el Fiscalizador deberá: a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de

construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar y solucionar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que subsanen la situación.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. d) Dar soluciones técnicas de manera oportuna a problemas surgidos durante la ejecución del

contrato. e) Verificar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente para la obra. f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas,

tiempo trabajado, etc. del proyecto.


33

g) Mantener informados al Administrador del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

h) La fiscalización en caso de requerirlo realizará los rediseños que amerite la obra con la debida autorización del Administrador del contrato.

Adicionalmente el Fiscalizador realizará:

a) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista. b) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto. c) Aplicar durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones

técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de la planilla única de pago.

e) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

f) Resolver las dudas en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

g) Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información:

a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto. d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Análisis del personal técnico del contratante. f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos importantes del proyecto. i. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del

personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. j. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su

criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, permisos y demás documentos contractuales.

m. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

n. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

o. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

p. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

q. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales, reglamentos de seguridad

industrial y leyes ambientales.


34

Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser mayor a 30 días. Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Cláusula Décimo Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO. 18.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la

ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General.

De acuerdo a las Políticas vigentes del BID según documento "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9" en su capítulo de: Modificaciones, numeral 3. En el caso de los contratos sujetos a revisión ex-ante, antes de conceder una prórroga sustancial del plazo estipulado para la ejecución de un contrato, o aceptar alguna modificación o dispensa de las condiciones de tal contrato, incluida la emisión de una orden de cambio del mismo (salvo en casos de extrema urgencia), que en conjunto eleven el monto original del contrato en más del 15% del precio original, el Prestatario debe solicitar al Banco su no objeción a la prórroga propuesta o modificación u orden de cambio. Si el Banco determina que lo propuesto no está de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Préstamo o del Plan de Adquisiciones, debe informar al Prestatario al respecto a la brevedad posible, indicando las razones de dicha determinación. El Prestatario debe enviar al Banco, para sus archivos, una copia de todas las enmiendas que se hagan a los contratos. Cláusula Décimo Novena.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19.1.- El presente contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia ejecutoriada que declaren la nulidad del contrato o la resolución del

mismo.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos

en el artículo 94 de la LOSNCP.

5. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésimo.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS


35

20.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del

CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas y hayan sido entregados, para aprobación del CONTRATANTE, los planos actualizados finales (planos tal cual construidas las obras) en medio digital e impresos y se hayan cumplido todas las otras obligaciones contractuales y se hubiese emitido el Certificado de Terminación de las Obras por parte del Administrador y Fiscalizador de Obras del Contratante, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP y artículo 122 de su Reglamento General.

El Contratista deberá entregar los planos AS-BUILT previo a la solicitud de recepción

provisional de la obra.

Si durante la verificación de la ejecución de la Obra y pruebas que se realicen en la misma, se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, el Administrador y Fiscalizador de Obras comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el CONTRATISTA notificará al Administrador y Fiscalizador para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el Administrador y Fiscalizador consideran que la ejecución de las obras es satisfactoria, la Entidad Contratante dará inicio al proceso de Recepción Provisional. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional y la definitiva de la obra, los que deberán ser atendidos en este lapso.

20.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la

recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional de pleno derecho, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

20.3.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la

recepción provisional, se suspenderá la recepción hasta que se lo subsane a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

20.4.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, incluso

las de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 20.5.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción

definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

20.6.- Operada la recepción definitiva de pleno derecho, la CONTRATANTE tendrá el plazo de

treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se

suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta (30) días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

20.7.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y

definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.


36

20.8.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Vigésimo Primera.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 21.1.- El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por

los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1940, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Vigésimo Segunda.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 22.1.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva,

estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Vigésimo Tercera.- DEL CONTROL AMBIENTAL 23.1.- En la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir con las normas ambientales vigentes

en la ejecución de la obra y de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental. Cláusula Vigésimo Cuarta.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 24.1.- El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo.

Cláusula Vigésimo Quinta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 25.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre

las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

25.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista

declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS Y RETENCIONES 26.1.- Es obligación del Contratista el pago de todos los tributos y contribuciones establecidos en la

Ley Nacional y en sus reglamentos. El Servicio de Contratación de Obras realizará las retenciones que por Ley, está obligada a realizar.


37

Cláusula Vigésimo Sexta.- CONFLICTO DE INTERESES, FRAUDE Y CORRUPCIÓN 27.1.- Conflicto de Interés: Ningún Contratista, proveedor, usuario, empleado o trabajador del

Ministerio de Salud pública o del Servicio de Contratación de Obras ofrecerá o recibirá directa o indirectamente ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes, u obsequios relacionado a este Contrato.

Los Contratistas, proveedores o usuarios que contravengan las instrucciones antes

mencionadas, estarán sujetos a la inmediata terminación de sus contratos. Los empleados que contravengan las instrucciones aquí descritas están sujetos a las sanciones correspondientes.

27.2.- Fraude y Corrupción: En lo relacionado a fraude y corrupción, se aplicará lo estipulado en el

numeral 2 de las Instrucciones para los Oferentes. Cláusula Vigésimo Octava.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 28.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la

ciudad de (establecer domicilio). 28.2. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las

siguientes: La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Vigésima Novena - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 29.1.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes

de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y fe de lo convenido en el presente instrumento, los comparecientes, firman en

tres ejemplares del mismo tenor y efecto en la ciudad de Quito, ………….a

_________________________ LA CONTRATANTE

_____________________ EL CONTRATISTA


38




SECCIÓN 4

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica Popular de China, Republica de Corea, Suecia y Suiza.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. B) Origen de los Bienes


39

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al Contratante. Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos C) Origen de los Servicios El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.


40



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

SECCIÓN 5

FORMULARIOS DE OFERTA

FORMULARIO No CONTENIDO

FORMULARIO No. 1.- CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO. FORMULARIO No. 1.1.- DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO). FORMULARIO No. 2.- RESUMEN DE LA OFERTA FORMULARIO No. 3.- TABLA DE RUBROS CANTIDADES UNIDADES Y PRECIOS FORMULARIO No. 3.1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FORMULARIO No. 3.2.- CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS FORMULARIO No. 4.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE FORMULARIO No. 5.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA FORMULARIO No. 6.- PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO FORMULARIO No. 6.1.- MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL FORMULARIO No. 6.2.- COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL PRINCIPAL FORMULARIO No. 7.- SITUACIÓN FINANCIERA FORMULARIO No. 8.- DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO No. 9.- CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOS BIENES A SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS LAS OBRAS

FORMULARIO No. 10.- DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO


41




Formulario No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

……………………. …………………….. El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el Servicio de Contratación de Obras para participar en el proceso de Comparación de Precios No. _______________ para la ejecución de las Obras: Construcción de “________________” efectuado por la Unidad Ejecutora del Servicio de Contratación de Obras, luego de examinar los Documentos Estándar recibidos, e Inspeccionado el sitio de ejecución de los trabajos, ofrece ejecutar las Obras del Proyecto de conformidad con los documentos precontractuales y el Formato de Contrato, el mismo que es de adhesión.

Al presentar la propuesta como Representante Legal de (nombre de la empresa que representa), declaro bajo juramento, que:

1. El oferente no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades que le impiden contratar con el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector público del Ecuador.

2. El personal, y materiales a ser utilizados en la prestación de los servicios de construcción son

originarios de países miembros del BID.

3. Me comprometo a entregar las obras y proveer los servicios conexos con sujeción a los requisitos que se estipulan en los Documentos Estándar y por los precios constantes en el Resumen y Detalle de la Oferta.

4. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los

documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.

5. Confirmo por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez establecido en la Sección 2 Instrucciones para los oferentes.

6. Me comprometo a denunciar cualquier acto relacionado con fraude y corrupción que fuere de mi

conocimiento durante el desarrollo del proceso.

7. Me comprometo a entregar terminadas todas las obras adjudicadas, según las especificaciones

técnicas e instrucciones de la Fiscalización, en el plazo de ______ días contados desde la

fecha que constará en la transferencia bancaria del pago del anticipo, efectuada por el Servicio

de Contratación de Obras.

8. De ser adjudicado me comprometo a dictar a los trabajadores todos los días antes de iniciar la

jornada laboral, una charla de 5 minutos de duración con temas relacionados a seguridad y

salud ocupacional.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Compromiso de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que el Servicio de Contratación de Obras no está obligada a aceptar la


42

Oferta más baja en precio ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir y que no estuviera acorde a sus necesidades, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente. Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto la Comparación de Precios No. , si conviniese a los intereses nacionales o institucionales. Atentamente, _______________________ ___________________________________

Lugar y Fecha Nombre y Firma del Oferente o Representante Legal Adjuntar: Copia de la Cédula del Oferente, Rep. Legal o Apoderado


43



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL

CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

Formulario No.1.1

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONAS NATURALES)

NOMBRE: DIRECCION: Ciudad: Calle: Teléfono(s): Casilla postal: Facsímil: Correo electrónico: DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) [CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]: TITULO PROFESIONAL:

RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1: 2: 3:

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA COMPLETA) Adjuntar: (1) Para profesionales ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copias simples de: Certificado de Habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública. (2) Para profesionales extranjeros no domiciliados en el país, adjuntar copia simple del título profesional. (3) El profesional extranjero adjudicatario no domiciliado en el país, antes de la suscripción del contrato deberá presentar el Certificado Actualizado de Habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y debe domiciliarse en el país.


44





Formulario No.1.1

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION: Ciudad: Calle: Teléfono(s): Casilla postal: Facsímil: Correo electrónico: DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba) DIRECTIVOS: PRESIDENTE: GERENTE (Y/O) APODERADO: TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES: REPRESENTANTE TECNICO: CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha) CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente USD) PERTENECIENTE A: Nombre Nacionalidad Porcentaje ________________ ____________ _________ ________________ ____________ _________ ________________ ____________ _________ CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-20 __: (LUGAR Y FECHA) (FIRMA COMPLETA DEL REP. LEGAL) Adjuntar: (1) Copia del certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública tanto para firmas nacionales y firmas extranjeras domiciliadas en el país. (2) Las firmas extranjeras no domiciliadas en el País que no presenten con la oferta el certificado de estar habilitado en el RUP deben adjuntar a este formulario copia de los estatutos de constitución y del poder con la designación del Representante Legal. (3) La firma extranjera adjudicataria no domiciliada en el país, antes de la suscripción del contrato, debe presentar el certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y debe domiciliarse en el país.


45




Formulario No.1.1

DATOS GENERALES DEL OFERENTE (COMPAÑÍA, CONSORCIO, ASOCIACIÓN)

IDENTIFICACION DEL CONSORCIO: NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad: Calle: Teléfono(s): Casilla postal: Facsímil: Correo electrónico: MIEMBROS DEL CONSORCIO: Nombre Nacionalidad Porcentaje (*) _____________________ ____________ _________ _____________________ ____________ _________ _____________________ ____________ _________ (LUGAR Y FECHA) (FIRMA COMPLETA DEL REP. LEGAL O APODERADO) Adjuntar: 1. Copia del certificado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) extendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, de uno de los integrantes del consorcio ya existente o del consorcio por constituirse. 2. Copia simple del Convenio de Constitución del Consorcio de intención de conformarla.

3. El Consorcio extranjero adjudicatario antes de la suscripción del contrato, debe presentar el certificado actualizado de habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP) y debe domiciliarse en el país. Además, quienes no presenten con la oferta el certificado de estar habilitado en el RUP deben adjuntar a este formulario copia los estatutos de constitución y del poder designando al representante autorizado para firmar la oferta.


46





Formulario No. 2

RESUMEN DE LA OFERTA Señor _____________

El que suscribe, en atención a la convocatoria de Comparación de Precios No. __ para la ejecución de las Obras de _____, a ser entregados en ______, propone la cantidad de ____________________[indique el monto en cifras y en palabras de los Estados Unidos de América)] s (US$ ) más IVA, de conformidad con el detalle de la Oferta Tabla de Rubros, Cantidades Unidades y Precios del Formulario No. 3 que forma parte de la Oferta, precio en el cual han sido considerados todos impuestos (con excepción del IVA), tasas y contribuciones y demás gastos a que hubiere lugar.

Este monto se establece de conformidad con el detalle que consta en la oferta adjunta. Me comprometo a ejecutar las obras (breve descripción de las obras y servicios conexos), a

ser entregados en ______, en un plazo máximo de ____ días contados a partir de la vigencia del Contrato.

La presente oferta tiene una validez de _______ días calendario a partir de la fecha límite de

presentación. Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal Nombre de la Empresa

(lugar y fecha)


47





Formulario No. 3

TABLA DE RUBROS CANTIDADES UNIDADES Y PRECIOS

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO E INGENIERÍA

CUBICADO Y :

OBRA : CENTRO DE SALUD TIPO A - SIERRA ELABORADO : DNDI

PROVINCIA: SIERRA FECHA :

CANTON: SIERRA

COD RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A - SIERRA

PRELIMINARES

1 Limpieza y desbroce del terreno m2 1500,00

11307 Cerramiento Provisional Triplex + Desmontaje m2 160,00

11009 Bodega provisional de madera m2 60,00

11006 SS.HH de personal técnico y obreros mes 5,00

5 Instalaciones de agua potable provisional u 1,00

6 Instalaciones electricas provisionales u 1,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2 Replanteo y nivelación m2 975,20

58 Excavación manual en plintos y cimientos m3 195,53

64 Relleno compactado con material mejorado (sub base clase II) m3 61,38

61 Relleno manual compactado con material del sitio m3 106,72

53 Desalojo de material de excavación m3 33,68

13023 Desalojo de escombros m3 33,68

ESTRUCTURAS

Qadm= 10 t/m

1 Limpieza del terreno m2 956,16

2 Replanteo y nivelacion m2 833,61

77 Excavacion m3 363,40

85 Desalojo m3 165,79

60 Mejoramiento con material importado m3 142,40

61 Relleno con material de sitio m3 187,35

328 Hormigón en Replantillo f'c=180 kg/cm² e=5 cm m3 3,80

608 Hormigon en zapata f'c=280 kg/cm² m3 20,10

363 Hormigon en cadenas f'c=280 kg/cm² m3 21,95

364 Hormigon en columnas f'c=280 kg/cm² m3 18,75


48

365 Hormigon en vigas f'c=280 kg/cm² m3 42,24

533 Hormigon en losa deck f'c=280 kg/cm² m3 53,01

310 Hormigon en Ciclopeo f'c=180 kg/cm² m3 34,49

346 Placa colaborante e =0,65mm, incluye conectores m2 706,77

368 Malla electrosoldada de 5.5 mm x15 m2 706,77

301 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 19817,58

531 Acero estructural A - 36 kg 15678,44

Qadm= 15 t/m


















Qadm= 20 t/m


















RESIDENCIA




49















CISTERNA




60 Material de mejoramiento importado m3 9,66

328 Replantillo f'c=180kg7cm² m3 1,93

610 Hormigon f'c=280 kg/cm² m3 11,87

301 Acero de refuerzo kg 930,69

CASA DE MAQUINA




60 Mejoramiento con material importado sub base clase 2 m3 10,92


328 Replantillo f'c=180 kg/cm² e=10 CM m3 1,09



598 Hormigon en losa f'c=240 kg/cm² m3 6,43

391 Placas 500x500x6 mm(6) kg 70,65


302 Acero estructural A 36 kg 2158,00


346 Malla electrosoldada (5.5-15) m2 51,46

MAMPOSTERIA

1003 Mampostería de bloque de 15cm m2 1055,38

1003 Mampostería de bloque de 15cm (cerramiento perimetral) m2 190,00

ENLUCIDOS

1304 Enlucido Vertical m2 2110,76

1309 Enlucidos Fajas Interiores ancho= 25 cm m 1570,00

1303 Enlucido horizontal m2 51,46

1614 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 830,56

PISOS

569 Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola e=15cm)

m2 747,64


50

1615 Masillado y alisado de pisos m2 761,25

11333 Bordillo de H.S 210 kg/cm2 (H=50cm B=20 cm) m 225,84

11312 Vereda perimetral escobada (espesor 10cm- F`c=210kg/cm2) m2 308,60

1763 Porcelanato para pisos 50x50 marfil, antideslizante m2 429,18

1764 Porcelanato para pisos 50x50 chocolate, antideslizante m2 27,56

1765 Porcelanato para pisos 50x50 azul cobalto, antideslizante m2 48,05

1766 Viníl alto tráfico,PVC homógeneo flexible e=2 mm (grupo P de abrasión), bacteriostático y fungistático

m2 52,20

1635 Concreto sellado m2 62,04

CARPINTERIA METAL MECANICA

2198 Puerta de aluminio y vidrio templado de 8mm, incluye cerradura llave - llave y cierra puertas

m2 6,30

2054 Puerta de madera mdf con batiente y marco metálico m2 39,90

2353 Puerta de madera mdf con batiente y marco metálico con rejilla en la parte inferior

m2 38,12

2354 Puerta doble mirilla, haladera y placa de acero inoxidable en la parte inferior

m2 3,15

2008 Cerradura baño Polo (Latón brillante) u 6,00

2011 Cerradura dormitorio Polo (Latón brillante) u 30,00

2351 Cerradura antipanico u 2,00

2352 Barra antipanico para puertas u 2,00

2058 Puerta de tubo con malla galvanizada (Caseta de desechos, cuarto de bombas)

m2 21,21

2041 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 con cerradura

m2 21,45

2350 Mampara de vidrio templado de 8 mm m2 19,60

2347 Ventana proyectable aluminio y vidrio 6mm m2 77,81

2082 Ventana fija aluminio y vidrio 6mm m2 18,10

2040 Protección de Ventana varilla cuadrada 1/2" m2 90,39

2033 Muebles modulares MDF m 41,58

RECUBRIMIENTOS

2553 Cerámica en pared 20x30, color baige (baños) m2 228,80

1719 Porcelanato para paredes 50x50 marfil (zocalo en corredores) m2 279,65

1719 Provisión y colocación de porcelanato nacional rectificado 50x50 en pisos

m2 35,20

1767 Barrederas porcelanato Boleado h= 10 cm color chocolate m 451,47

1768 Cenefa en baños azul cobalto e = 10 cm m 72,00

1311 Empaste interior de pared m2 1364,13

1341 Empaste exterior de pared m2 190,26

2547 Pintura de caucho interiores m2 1364,13

2549 Pintura de caucho exteriores m2 190,26

2621 Revestimiento de aluminio compuesto en fachadas incluye estructura e instalación

m2 90,45

2523 Mesones de granito sobre mesón de hormigón a=0,60, incluye salpicadera a=0,15 y faldón a=0,40

ml 31,58

2657 Zocalo de granito (mostrador de farmacia y recepción) m2 6,84

CIELO RASO

2509 Cielo raso Gypsum incluye estructura metálica y accesorios m2 358,16

2660 Cielo raso Gypsum estucado y pintado, incluye estructura m2 258,64


51

metalica

3013 Domo cristal transp de 60*60 cm e=3mm m2 10,00

3004 Cubierta de policarbonato alveloar e= 10 mm, estructura tubular

m2 43,50

OBRAS EXTERIORES

11310 Encespado y plantas hornamentales tipo escancela m2 323,00

1626 Adoquín vehicular hexagonal 20/m2 fć=400Kg/cm2 (Parqueaderos)

m2 110,00

11390 Cerramiento metálico con tubería estructural redonda tipo m 19,65

5006 Canal de agua lluvias 30x40 Hormigón simple de 210 Kg/cm2 (evacuación AA.LL.) con rejilla

m 33,41

11312 Aceras perimetrales, caminerias, rampas de acceso m2 265,00

11333 Bordillos de hormigon simple fc= 210 kg/cm2 ml 323,56

13034 Juegos infantiles juego 1,00

PIEZAS SANITARIAS Y EQUIPAMIENTO

13100 Botadero de limpieza de material revestido de ceramica de dos pozas, alta y baja, agua

u 2,00

4304 Dispensador de Jabón u 11,00

4336 Dispensador de alcohol u 6,00

4313 Inodoro blanco con fluxómetro u 6,00

4301 Accesorios de baños u 4,00

4329 Lavaplatos acero inoxidable 1 POZO con escurridor u 9,00

4322 Lavamanos empotrado con llave de presión automática u 4,00

4324 Lavamanos con llave pressmatic u 7,00

4305 Dispensador de papel u 6,00

4360 Ducha electrica u 4,00

4335 Secador de manos u 11,00

5031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 5,00

2517 Cortina plástica ducha de baño incluido tubo metálico m 7,50

2516 Cortina de tela para separar camillas m 19,90

4342 Urinario con Fluxómetro u 2,00

2109 Barras de acero inoxidable mate para baño de discapacitados u 1,00

13077 Provision e instalacion de espejos con marco de aluminio m2 6,70

MARCA PAIS

15226 Suministro e instalación de isotipo en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acrílico (3mm) con vinilo impreso según código de colores marca país.

m2 14,26

15227 Suministro e instalación de letras en caucho publicitario pintado (e=27mm) sobrepuesto acrílico (3mm) con vinilo impreso según código de colores marca país.

m2 1,95

15228 Suministro e instalación de isotipo en pintura látex para exteriores, según cromática de color del manual marca país.

m2 9,00

HIDROSANITARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE FRIA

3382 Tubería de Cobre D=2" tipo L m 16,00

3378 Tubería de Cobre D=1 1/2" tipo L m 50,00


3384 Tubería de Cobre D=3/4" tipo L m 23,00



52

3343 Punto de agua fría en Cobre 1" pto 6,00

3345 Punto de agua fría en Cobre 3/4" pto 1,00

3344 Punto de agua fría en Cobre 1/2" pto 38,00

3502 Válvula compuerta roscada diam 2" u 1,00

3501 Válvula compuerta roscada diam 11/2" u 1,00



3511 Válvula de Control, D= 1/2" u 32,00

3488 Válvula check roscada diam 1 1/2" u 2,00

3323 Llaves de Manguera de bronce tipo FV D=1/2" u 13,00

3611 Medidor de agua de 3/4" u 1,00

3571 Acometida de agua potable de 1" u 1,00

13013 Soportes de tuberías u 80,00

3686 Equipo de Presión Constante 40GPM 43PSI (inc. 2 bombas de 2 HP, tablero de control con PLC, calibracion y puesta en marcha)

u 1,00

3585 Tubería y accesorios para Cisterna y Equipo de bombeo (inc. Tuberias, accesorios, valvulas)

u 1,00

SISTEMA DE AGUA CALIENTE




3338 Punto de agua caliente en Cobre 3/4" pto 2,00

3337 Punto de agua caliente en Cobre 1/2" pto 13,00




3488 Válvula check roscada diam 1 1/2" u 2,00

3490 Válvula check roscada diam 1" u 2,00

3491 Válvula check roscada R.W diam 1/2" u 4,00


4400 Calentadores electricos de tanque de 140litros u 2,00

3586 Sistema de recirculacion de Agua Caliente (inc. Bomba de recirculacion de 1/2 HP, tablero de control, valvulas y accesorios)

u 1,00

9012 Aislamiento térmico para tubería 1" con cañuela y aluminio m 63,00

9011 Aislamiento térmico para tubería ¾" con cañuela y aluminio m 83,00

9010 Aislamiento térmico para tubería ½" con cañuela y aluminio m 76,00

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION

5066 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 160 mm. m 30,00

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 96,00

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 20,00

5054 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 131,00

5016 Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 4,00

5018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 22,00

3587 Punto de ventilacion de 50mm pto 23,00

5152 Remate de ventilacion en cubierta o pared u 32,00

3604 Redes de PVC SCH 40 Ø 4" (Incl. Accesorios) m 3,00


53

3605 Redes de PVC SCH 40 Ø 3" (Incl. Accesorios) m 9,00

3596 Tubo PVC roscado 2" x 40 Sch m 9,00

3606 Puntos de AASS PVC SCH 40 ø 2”. Pto 4,00

3607 Puntos de AASS PVC SCH 40 ø 3”. Pto 4,00

5168 Registro de Limpieza de piso d=110mm u 3,00


5147 Rejila combinada T 150x110mm u 5,00

5148 Rejila combinada T 125x75mm u 2,00

5153 Caja para retencion de solidos (inc. Rejilla de grafito esferoidal, canastilla de acero inoxidable, rejilla plana)

u 5,00

5173 Caja de Registro con Tapon de inspeccion combinado u 1,00

5174 Caja de Registro de HS con Tapa de grafito esferoidal u 10,00

5151 Acometida a red de AASS PVC 160mm u 1,00

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

5066 Tubería estructurada de pared interna lisa serie 6 160 mm. m 46,00

5048 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 89,00

5052 Tubería de 75 de PVC tipo B m 3,00

5017 Desagües PVC 160 mm. Tipo B (Incluye accesorios) pto 7,00

5016 Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 4,00



3597 Punto PVC SCH 40 para drenaje de A/A pto 17,00


5149 Sumidero rejilla aluminio CC-150x110mm u 4,00

5150 Sumidero rejilla aluminio CC-200x150mm u 7,00

5147 Rejilla Combinada T 150 x 110 mm u 1,00

5174 Caja de Registro de HS con Tapa de grafito esferoidal u 7,00

5151 Acometida a red de AASS PVC 160mm u 1,00

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

10530 Extintor CO2, 5 kg u 1,00

10532 Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 3,00

ELECTRONICO

8090 Punto simple cat 6a futp certificado pto 31,00

8151 Patch cord 1m cat 6a futp para rack u 31,00

8341 Patch cord puesto de trabajo cat 6a futp de 3m u 31,00

8492 Bandeja metalica 300x100mm m 47,00

8513 Rack de telecomunicaciones 27ur u 1,00

8150 Patch panel 24 puertos cat 6a futp u 2,00

8076 Organizador de cable horizontal con tapa u 2,00

8501 Switch administrable capa 2/3 10/100/1000 24 puertos poe + 2 sfp

u 1,00

8007 Access point inalámbrico 10/100/1000 poe u 2,00

8238 Reflejo extensiones telefonicas baja u 1,00

8509 Transceiver de fibra a ethernet 1 gb u 3,00

8510 Transceiver de fibra a ethernet 10 gb u 1,00

8511 Patchcord de fibra multimodo om3 u 4,00

8512 Ups 3 kv u 1,00


54

6220 Puesta a tierra simple u 1,00

8329 Instalacion y puesta en marcha u 1,00

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

10521 Detector de humo u 24,00

10524 Detector de calor térmico instalado u 3,00

8327 Instalacion y programacion del sistema de deteccion de incendios

u 1,00

10527 Central de alarma de incendios direccionable u 1,00

10527 Estación manual de emergencia u 5,00

10544 Sirena con luz estroboscopica u 4,00

10542 Lámpara de emergencia u 9,00

10555 Lámpara de señalización instalada u 5,00

8206 Punto de red de incendios u 37,00

8503 Teclado remoto u 1,00

SISTEMA DE CCTV

8381 Cámara ip tipo domo interna 2.0 megapixeles u 6,00

8417 Cámara ip tipo bullet externa u 1,00

8070 Nvr de grabación con streaming u 1,00

8123 Switch capa 3 10/100/1000 24 puertos poe + 2sfp u 1,00

8273 Monitor a color 22" hdmi u 2,00

8421 Instalación y configuración cctv u 1,00

8475 Lector biométrico instalación y configuración u 1,00

8273,1 Pc control de accesos incluido pantalla 21" u 1,00

ACOMETIDA TELEFÓNICA

8403 Tubería pvc 2" pesada m 15,00

8476 Caja metálica sobrepuesta de 30x30x15 u 1,00

6601 Caja de concreto de 60x60 u 2,00

CONTROL DE ACCESOS PARA DATA CENTER

8105 Cerradura electromagnética 600 lbs u 1,00

8251 Fuente de alimentación para cerradura u 1,00

8241 Gabinete panel alarma con pintura electrostática u 1,00

8108 Tarjeta 125 khz u 5,00

8514 Punto para cerradura y contacto magnético u 1,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

6293 Poso de revisión 40x40x40cm u 2,00

6292 Poso de revisión 80x80x80cm u 4,00

6302 Punto de iluminación Pto 99,00

7095 Interruptor simple con tapa, 15 A, 120V u 28,00

7096 Interruptor doble con tapa 15A, 120V u 6,00

7097 Conmutador simple con tapa, 15A, 120V u 4,00

7099 Fotocelda a 120V,30 A u 5,00

7100 Fotocelda a 220V,30 A u 4,00

6993 Punto de tomacorriente doble polarizado Pto 73,00

6995 Tomacorriente doble polarizado con tapa u 73,00

7157 Tomacorriente bifásico 220 V / 20 A con tapa u 6,00

7105 Malla de puesta a tierra 2,5x2,5x2,5 mts (3 varillas) u 3,00


55

LUMINARIAS

7106 Poste conico de acero galvanizado en caliente de 4 mrts u 8,00

7107 Luminaria decorativa con tubos fluorescentes 3x32 w para empotrar

u 48,00

7223 Luminaria decorativa con tubos fluorescentes 3x17 w para empotrar

u 28,00

7108 Luminaria decorativa tipo ojo de buey con 2 ahorradores de 26W

u 23,00

7109 Luminaria tipo isla de 100W u 8,00

ALIMENTADORES ELECTRICOS

7222 Alimentador thhn flex(3x12) awg mt 40,00

6348 Alimentador thhn flex(2x12+1x12+1x14) awg mt 50,00

6637 Alimentador thhn flex(2x10 + 1x12) awg mt 75,00

6801 Alimentador thhn flex(2x6+1x6+1x10) awg mt 20,00

6679 Alimentador thhn flex (2x10+1x10+1x12) awg mt 70,00

6800 Alimentador thhn flex (2x8+1x8+1x12) awg mt 57,00

7031 Alimentador thhn flex (2x2/0+1x2/0+1x2) awg mt 32,00

7158 Alimentador superflex ((2x250mcm+1x250mcm)+1x3/0 awg ) mt 30,00

7118 Funda flexible sellada 3/4" mt 40,00

7119 Funda flexible sellada 1" mt 20,00

7120 Funda flexible sellada 1 1/2" mt 20,00

6702 Bandeja tipo escalerilla 400x100mm incluye tapa y accesorios mt 80,00

7122 Tubería conduit emt 1/2" de diámetro incluido accesorios mt 50,00

7123 Tubería conduit emt 3/4" de diámetro incluido accesorios mt 40,00

7124 Tubería conduit emt 1" de diámetro incluido accesorios mt 20,00

7125 Tubería conduit emt 1 1/2" de diámetro incluido accesorios mt 20,00

7126 Tubería conduit emt 2" de diámetro incluido accesorios mt 20,00

7127 Tubería pvc reforzada 4" mt 120,00

6610 Manguera negra 2" mt 60,00

BREAKERS

6107 Breaker 1P-16A; 20A; 30A enchufable u 52,00

6112 Breaker 2P-16A; 20A enchufable u 5,00

6113 Breaker 2P-30A enchufable u 3,00

6114 Breaker 2P-40A enchufable u 2,00

6104 Breaker 2P-30A Caja moldeada u 2,00




TABLEROS ELECTRICOS

6145 Subtablero 2F-12E u 1,00

6146 Subtablero 2F-20E u 2,00

6591 Tablero de distribución eléctrica en BT para barras de 225-400 A (TG)

u 2,00

EQUIPOS ELECTRICOS

7194 Generador de emergencia 75KW monofasicos a 240/120V efectivos en el luigar donde se coloque

u 1,00

6467 Transformador de 75 KVA voltaje de media tension de la region donde se implnate el subcentro 240/120V monofasico a 240V

u 1,00

7203 UPS 5kVA Monofásico 210/120V Incluye tablero de Bypass u 1,00


56

MECANICOS (AIRE ACONDICIONADO)

DUCTOS DE TOL

10055 Ductos de tol galvanizado sin aislar kg 55,00

REJILLAS DE EXTRACCION

10125 Rejilla de extraccion 6" x 6" u 8,00

10126 Rejilla de extraccion 8" x 8" u 2,00

VENTILADORES DE EXTRACCION EN LÍNEA

9515 Ventilador centrifugo de extraccion en línea 240 cfm @ 0.5 swp

u 2,00

EXTRACTORES DE BAÑO

10065 Extractor de baño 100 cfm u 4,00

UNIDADES SPLIT

10142 Unidad split de 24000 btuh u 1,00

TUBERIA DE COBRE ACR

10182 Tubería de cobre ACR de 3/8" Incluye aislamiento m 5,00

10183 Tubería de cobre ACR de 5/8" Incluye aislamiento m 5,00

SOPORTES

13013 Soporte tuberia refrigeracion u 2,00

AMBIENTAL

11133 Construcción de batería sanitaria incluye pozo séptico u 1,00

11306 Cerramiento provisional con yute (incluye parantes de madera) ml 265,00

11001 Agua para control de polvo m3 300,00

11008 Botiquín de primeros auxilios u 2,00

10530 Extintor polvo químico ABC, 5 kg (PQS) u 3,00

9451 Kit para derrames u 1,00

11015 Conos de seguridad (reflectivos h=90 cm) u 15,00

11021 Letrero de obra 6.0x4.0 u 1,00

11094 Caseta provisional para desechos incluye tachos de basura u 2,00

11017 Equipo de protección personal para visitas u 5,00

11045 Señalización de seguridad tipo caballete 1,20 x 0.60 u 8,00

11044 Señalización de seguridad tipo pedestal 0.60 x 0.60 u 8,00

11052 Rótulos ambientales de 1,20x0,80 tipo pedestal u 5,00

11102 Señalización De Seguridad Formato A4 u 12,00

11042 Trípticos informativos A4 a color u 150,00

11000 Afiches informativos A3 u 100,00

11306 Cerramiento provisional para escombros m 40,00

11003 Área para almacenamiento de combustible (incluye cubeto) m2 6,00

11016 Cinta de señalización (incluye pitutos) m 200,00

11016 Cinta De Señalización de 4.5 kg 500m u 1,00

11012 Charlas de socialización/concienciación y Educación Ambiental a la comunidad.

u 1,00

11013 Charlas de capacitación al personal (Manejo Ambiental y Seguridad Industrial.

u 4,00

9452 Buzón de Sugerencias u 1,00

OBRAS EXTERIORES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

HIDROSANITARIO


57

3104 Planta agua potable con filtración y desinfección u 1,00

3417 Planta Biodigestor para agua residuales u 1,00

CERRAMIENTO HORMIGON Y MAMPOSTERIA H=2.57 M

2 Replanteo manual para estructuras m2 90,00

3203 Excavación manual en plintos y cimientos m3 14,70

1976 Replantillo fć=180 kg/cm² e=5 CM m3 0,54

2937 Hormigon simple en plintos f`c=210 kg/cm² m3 2,16

3002 Hormigon ciclopeo (40% piedra + 60% h°s° clase b) m3 7,46

3275 Hormigon en cadenas fć=210 kg/cm² m3 3,31

515 Hormigón simple en columnas fć=240 kg/cm² (Inc. encofrado) m3 3,68

3269 Acero de refuerzo en varrillas corrugadas fy=4200 Kg/cm2 (provisión, conf y colocación)

kg 1295,81

42 Mampostería de bloque de 15cm m2 213,05

1588 Enlucido Vertical m2 458,00

3434 Enlucido fajas ancho=0.05cm m 178,00

1195 Enlucido horizontal m2 26,76

3238 Empaste exterior de pared (dos manos) m2 458,00

3239 Pintura látex vynil acrílico exterior m2 458,00

MURO DE GAVIONES

2978 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 36,00

1508 Excavacion en fango m3 75,00

3438 Desvio cauce de estero ml 25,00

3437 Desalojo de agua con bomba m3 70,00

1461 Gaviones m3 54,00

1717 Relleno manual con material tamizado e=25cm m3 12,00

3439 Rotulo metalico 2.60x1.30 u 1,00

3422 Señalización de seguridad tipo caballete 0.70x0.50 u 1,00

3440 Transporte material via lastrada asfaltada m3 120,00

3002 Hormigon ciclopeo (40% piedra + 60% h°s° clase b) m3 7,20

3436 Hormigón simple en columnas fć=210 Kg/cm2 incluye encofrado

m3 0,54

OBRAS ELECTRICAS EXTERIORES

3441 Montaje de Secc / pararrayo ptas externa u 1,00

3442 Seccionador 15 KV-100 A con tirafusible 10 A-K U 1,00

3443 Seccionador 15 KV-100 A con tirafusible 8 A-K u 1,00

3444 Tubo Poste 3" para bajante de red de transferencia u 1,00

3445 Pozo de revisión de media tención u 6,00

3446 Malla puesta a tierra u 1,00

3447 Conección a tierra simple u 1,00

3448 Tendido de conductor segund. 2X#3/0(3/0) TTU m 12,00

3449 Tendido de conductor apantallado 15 KV #2 M 95,00

3450 Tuberia PVC 4" tipo electrico-telefonico (2 tubos) ml 95,00

640 Transformador monofásico 75 kVA tipo PAD MOUNTED MALLA u 1,00

ILUMINACION EXTERIOR

3467 Excavación manual m3 7,33

2045 Relleno sin compactar m3 7,00

1393 Pozo eléctrico de 0.60x0.60x0.80 con tapa con cerco metálico u 6,00


58


3461 instalacion manguera negra 3/4 (electrica) m 50,00

3465 Instalacion de manguera negra de 1" (electrica) m 78,50

3466 Instalacion de manguera negra de 2" (electrica) m 5,00

3295 Luminaria tipo isla de 100W u 11,00

3464 Bolardo Lámpara u 11,00

3458 Foto celda y Rele de arranque 220V a 30A u 2,00

3292 Poste metálico de 4 metros con base u 11,00

3457 Breaker caja moldeada 2P-30A u 2,00

3460 Tendido de conductor 2x12 AWG concentrico m 48,00

3459 Tendido de conductor TTU 2x6 AWG m 138,00



OBRAS ELECTRÓNICAS EXTERIORES

3467 Excavación manual m3 4,37

2045 Relleno sin compactar m3 385,00

3285 Pozo de revisión 40x40x40cm, incluye tapa u 5,00


Nombre y firma del Representante Nombre de la Empresa (lugar y fecha)

NOTA: Tabla de Rubros Cantidades y Precios deben ser entregados en formato Excel editable.


59





Formulario No. 3.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(VER DETALLE ANEXO 1)

RUBRO:................................... UNIDAD: .....

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

SUBTOTAL N

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES %

OTROS INDIRECTOS %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. (LUGAR Y FECHA) FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

NOTA: El Análisis de Precios Unitarios deben ser entregados en formato Excel editable.

COMPARACION DE PRECIOS No. CP-MSP-SECOB-003-2014 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 60




Formulario No. 3.2 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

NOMBRE DEL OFERENTE : Hoja … de ….

No RUBRO CANT. PRECIO

UNIT.

PRECIO

TOTAL

TIEMPO EN ............

1 2 3 4 5 6 7 .... ....

INVERSION MENSUAL

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL OFERENTE





Formulario No. 4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

(Según la Sección 2, numeral 2. OFERTA TÉCNICA, literal a) de estos pliegos)


EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS

No CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO

UBICACION VALOR USD

FECHAS EJEC.

OBSERVACIONES

ORIGINAL FINAL ORIGINAL FINAL

A) CONTRATOS EJECUTADOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION

1

2

B) CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES (CON UN GRADO DE AVANCE FISICO DEL 70% ó MAS)

1

2

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL OFERENTE

Adjuntar: Certificados otorgados por los Contratantes. Alternativamente, copias simples de: i) actas de entrega recepción de contratos terminados; ii) Contrato suscrito en ejecución y certificado de avance físico a la fecha de la Carta de Invitación





Formulario No. 5 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO PARA EJECUTAR LA OBRA

(Según la Sección 2, numeral 2. OFERTA TÉCNICA literal b) de estos pliegos)

Adjuntar: - Copia simple de matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Para equipo alquilado o por alquilar, certificado del propietario, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en las obras objeto de este proceso de Comparación de Precios y el Compromiso de arrendamiento incluyendo la matrícula vigente y el registro en el MTOP. Para el equipo que se encuentre fuera del país ,no se solicitará el registro en el MTOP. - Para los vehículos pesados, debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito, vigencia que debe estar relacionada con el último dígito de la placa NOTA: El equipo asignado al Proyecto en cuanto a sus características no podrá ser diferente al ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el ofertado, y debe contar con la aprobación previa de la Fiscalización.



No. DETALLE DEL EQUIPO

Marca, potencia, cap.

FECHA DE

FABRIC. Año

ESTADO UBICACION ACTUAL

(Ciudad, país)

PROPIETARIO MATRICULA No.

DISPONIBLE DESDE:

(mes, año)

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL




Formulario No. 6

PERSONAL PRINCIPAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO

(Según la Sección 2, numeral 2. OFERTA TÉCNICA literal e) de estos pliegos)

(*) Superintendente o Jefe de Obras


No. NOMBRE NACIONALIDAD TITULO FECHA DE GRADUAC.

mes-año

CARGO A OCUPAR

PARTICIPACIÓN mes-año a mes-

año

TIENE JEFATURA?

OBSERVACIONES

Administrador de Obras (*)

LUGAR Y FECHA

(FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL)

COMPARACION DE PRECIOS No. CP-MSP-SECOB-003-2014 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE TIPO A, UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

64





Formulario No. 6.1

Hoja.... de .....

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo: Edad: Nacionalidad: Ciudad de residencia: Títulos profesionales: Fecha obtención (d/m/a): __________________ ______________________ __________________ ______________________ __________________ ______________________ Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma e institución que dio el curso). Nombre curso Institución Duración Fechas (d/m/a) Académica Horas de a ____________ ___________ ___ _____ _____ ____________ ___________ ___ _____ _____ ____________ ___________ ___ _____ _____ Actividad actual y lugar de trabajo: Experiencia profesional: (Indicar experiencia en obras similares de acuerdo a lo

establecido según la Sección 2, numeral 2. OFERTA TÉCNICA literal e) de estos pliegos)

Asociaciones a las que pertenece: Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales): Artículos técnicos y publicaciones: Declaro que la información proporcionada es verídica. LUGAR Y FECHA FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE O REP. LEGAL

Adjuntar: Copias simples de los títulos profesionales y certificados de experiencia profesional extendidos por Entidad Contratante beneficiaria de las obras construidas. El Contratante (Servicio de Contratación de Obras) se reserva el derecho de verificar en la fuente las certificaciones de experiencia. Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copia simple del Certificado de Registro del Título o Grado Académico en el Ecuador, o certificación de que la inscripción se encuentra en trámite.


65



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN

COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

Formulario No. 6.2

Hoja.... de .....

COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL PRINCIPAL

Yo,........................................., de profesión .............................. me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de .......................................a [tiempo completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o eventual], y durante el período de .................. con __________ (NOMBRE DEL OFERENTE) en el caso de que dicho Oferente suscriba el contrato de ejecución de obras para la construcción de _________ (OBJETO DEL CONTRATO), resultante del proceso de Comparación de Precios No. _____________con el Servicio de Contratación de Obras.

País: Dirección: Teléfono(s): Facsímil: Correo electrónico:

Lugar y fecha (FIRMA DEL PROFESIONAL) (FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE) [Cédula de Identidad] / [Pasaporte]


66




Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………….

Hoja.... de .....

SITUACIÓN FINANCIERA

Presentar el Balance de Situación Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación de la oferta del (periodo) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. ------------------------------------ (FIRMA DEL CONTADOR) (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)


67



“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN

COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

Formulario No. 8

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA [El Oferente completará este Formulario de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

CP No.: [indicar el número del proceso licitatorio] Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si

esta es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador] Nosotros, los suscritos, declaramos que: 1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de mes o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por

nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el Convenio, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su

comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días

después de la expiración de nuestra Oferta.

[Nota: Entendemos que si somos un Consorcio o Asociación, la Declaración de Mantenimiento de la

Oferta deberá estar en el nombre del Consorcio que presenta la Oferta. Si el consorcio no ha sido

legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la

Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de

intención mencionada en la Sub cláusula 16.1 de las IAO.]

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de

[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la

Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del

Oferente]


68

Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de la

firma]


69




Formulario No. 9

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN LAS OBRAS

(SEGÚN TABLA ADJUNTA ANEXO 2)

PROYECTO: COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-MSP-SECOB-003-2014 HOJA ….. DE ……

Denominación del bien: Datos Generales: [país de origen; fabricante; marca de fábrica;

número de catálogo; vida útil (h) ]

Cumplimiento de Especificaciones

Técnicas

Especificaciones técnicas requeridas: [Oferente trasladará las especificaciones técnicas

mínimas requeridas en Sección VI]

Especificaciones técnicas ofertadas: [Oferente indicará las especificaciones técnicas de su Oferta]

SI cumple

NO

cumple

Oferente Lugar y fecha Firma o rúbrica del Representante Legal o Apoderado en Ecuador

*Un formulario se utilizará para cada bien a ser suministrado e instalado por el Contratista y se adjuntará en la Oferta, a este formulario, su respectivo catálogo y/o información técnica pertinente.


70




Formulario No. 10

DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

(Para trabajos pequeños o muy simples, el Contratante deberá omitir el siguiente texto en itálica)

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes de la propuesta . Se sugiere que se presente la propuesta (dividida en las cuatro partes siguientes:

1) Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama.

2) Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades. 3) Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos

Sólidos. 4) Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de

Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico ADJUNTAR CRONOGRAMA VALORADO (Formulario No. 3.2) trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita


71




SECCIÓN 6

TÉRMINOS DE REFERENCIA, CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A, EN EL

CANTÓN DE COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

RESPONSABLE CONSULTORÍA DE IMPLANTACIÓN ARQ. VÍCTOR HUGO TORRES EGAS RESPONSABLE ESTUDIOS DE DISEÑOS ESTANDARES EXCELENTCENTER CIA.LDTA 1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio Nro.MSP-VAIS-2013-0162; con fecha 21 de marzo de 2013, el Ministerio

de Salud Pública, manifiesta que es responsabilidad del ICO, actual SECOB; realizar los procesos precontractuales y contractuales de estudios técnicos, ambientales, de construcción de obra y de fiscalización de obra, de conformidad con las disposiciones del contrato de préstamo y de acuerdo con las políticas del BID.

1.2. Con oficio Nº MSP- VAIS-2013-0162, el 21 de marzo del 2013, la Dra. Marysol Ruilova

Maldonado VICEMINISTRA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, informó al Director Ejecutivo del ICO Ing. Juan Carlos Checa, que por medio del Acta de Compromiso firmado entre el Instituto de Contratación de Obras ICO y Ministerio de Salud Pública - MSP, para la ejecución del proyecto BID 2431/OC-EC se estableció como responsabilidad del ICO actualmente SECOB “realizar los procesos precontractuales y contractuales de estudios técnicos, ambientales, de construcción de obras y de fiscalización de obras de conformidad con las disposiciones de contrato de préstamo de acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo- BID”. Por lo tanto la Dra. Marysol Ruilova Maldonado VICEMINISTRA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, solicito al Director Ejecutivo del ICO Ing. Juan Carlos Checa se inicie con la preparación de los documentos precontractuales con la finalidad de proceder con los procesos de contratación de los Centros de Salud.

1.3. Mediante sumilla inserta de la máxima autoridad Ing. Juan Carlos Checa en oficio No

MSP-VAIS-2013-0162, el 21 de marzo del 2013 autorizó coordinar acciones y proceder con los trámites pertinentes.

1.4. Mediante Oficio No. INMOBILIAR-SGI-2013-0366-O, de 2 de mayo de 2013 el señor

Gerente de Proyecto (Distritos y Circuitos) de INMOBILIAR Arq. Mauricio Albornoz Mena envió al señor Director Ejecutivo del ICO, y la señora Ministra de Salud Pública, la legalización de predios ubicados en el Cantón Colta, Provincia de Chimborazo y se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad a favor del Ministerio de Salud Pública, por lo tanto se encuentra debidamente legalizado.

1.5. Mediante Oficio N° MSP-DNAPNS-2013-0049-O de 15 de mayo de 2013 el Ministerio de

Salud Pública a través de la Dra. Nancy Mariela Betancourt Bravo, Gerenta del Proyecto BID, informo al Director Ejecutivo del ICO, Ing. Juan Carlos Checa el listado de los centros de salud financiados por el proyecto BID, en el cual solicita se inicie con la


72

preparación de documentación precontractual para dar cumplimiento al acta de compromiso para la ejecución del proyecto BID 2431/OC-EC, y adjunto respaldos legales entregados por INMOBILIAR, quienes autorizan el ingreso inmediato a los predios ubicados en la Provincia de Chimborazo, Cantón Colta, Parroquia Columbe y San Guisel.

1.6. Mediante sumilla inserta en Oficio N° MSP-DNAPNS-2013-0049-O de 15 de Mayo de

2013 la máxima autoridad de ICO Ing. Juan Carlos Checa autorizo iniciar proceso de contratación para "ESTUDIOS INTEGRALES PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO A UBICADOS EN COLUMBE Y SAN GUISEL EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1.7. Mediante oficio No. MSP-DNAPNS-BID-2013-0013-O, de 25 de julio de 2013, el señor

Arq. José Francisco Cajas Boada Gerente de Proyecto BID-MSP solicitó a la Especialista Senior de Programa de Desarrollo Social-BID Lesley O'Connell se emita la No-Objeción correspondiente para la adjudicación de Consultoría Individual del contrato No. CI-MSP-ICO-003-2013, al oferente mejor calificado.

1.8. Mediante oficio No. MSP-DNAPNS-BID-2013-0014-O, de 29 de julio de 2013, el señor

Arq. José Francisco Cajas Boada Gerente de Proyecto BID-MSP informo al Director Ejecutivo de ICO que en la adjudicación de contrato para el proceso precontractual CI-MSP-ICO-003-2013 se cuente con la No-Objeción correspondiente.

1.9. Mediante Resolución de Adjudicación SECOB-JCCR-0010-2013, de 02 de agosto de

2013, se resolvió adjudicar el proceso de Consultoría Individual N° CI-MSP-ICO-003-2013, para "ESTUDIOS INTEGRALES PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO A, UBICADOS EN COLUMBE Y SAN GUISEL EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO" al Arq. Víctor Hugo Torres Egas por un valor negociado de (USD. 36.364,05) TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCO CENTAVOS, sin IVA, con un plazo de ejecución de TREINTA (30) días contados a partir de la firma del contrato, y dispuso a la Dirección Contrataciones se notifique al consultor, y a la Dirección de Asesoría Jurídica elaborar el respectivo contrato de acuerdo al modelo constante en las Solicitudes de Propuesta y en los términos fijados en la Resolución de Adjudicación.

1.10. Mediante Memorando SECOB-STE-FS-2014-020, con fecha 05 de mayo de 2014, el

Líder del Eje Social, solicita a la Dirección Nacional de Costos y Planeamiento se realice la revisión del presupuesto de la Consultoría individual para los "ESTUDIOS INTEGRALES PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO A UBICADOS EN COLUMBE Y SAN GUISEL EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1.11. Mediante Memorando SECOB-DNCP-2014-0016, con fecha 19 de mayo de 2014, el

Director Nacional de Costos y Planeamiento, una vez revisado emite el informe de aprobación de los productos de la Consultoría individual para los "ESTUDIOS INTEGRALES PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO A UBICADOS EN COLUMBE Y SAN GUISEL EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1.12. Mediante ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA, firmada el 19 de mayo de

2014 entre el Arq. Victor Torres y Arq. Luis Antonio Urgilés firmada, Consultor y Administrador de Contrato respectivamente, proceden a realizar la entrega definitiva de los "ESTUDIOS INTEGRALES PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO A UBICADOS EN COLUMBE Y SAN GUISEL EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1.13. Mediante Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0761-O de 04 de junio de 2014 el Arq. Marcelo

León Director General del SECOB hace la entrega de las ACTAS DE RECEPCIÓN E INFORMES TÉCNICOS DE LOS CENTROS DE SALUD COLUMBE Y SAN GUISEL a la Sra. Doctora Marysol Ruilova Viceministra de Atención Integral en Salud.


73

1.14. Mediante Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0784-O de 05 de junio de 2014 el Arq. Marcelo León Director General del SECOB hace la entrega de los PRODUCTOS DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE LOS CENTROS DE SALUD TIPO A COLUMBE Y SAN GUISEL a la Sra. Doctora Marysol Ruilova Ministra, Subrogante MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

1.15. Mediante Memorando Nro. SECOB-DNDI-2014-094, con fecha 12 de junio de 2014, la

Ing. Gabriela Manosalvas Líder Área ambiental hace la entrega del INFORME AMBIENTAL PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO "CENTRO DE SALUD TIPO A EN COLUMBE", donde además se incluye el PRESUPUESTO REFERENCIAL.

1.16. Mediante Memorando No SECOB-SG-2014-1058, con fecha 24 de junio de 2014, la Arq.

Isabel Oyervide, Subdirectora General solicita al Ing. Bruno Samaniego, Subdirector Técnico de Estudios se elaboren las Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y presupuesto; para la “Construcción del Centro de Salud Columbe, Tipo A, en el Cantón de Colta, Provincia de Chimborazo”.

1.17. Mediante Memorando Nro. SECOB-DNCP-2014-0176-M, con fecha 26 de junio de 2014,

el Director Nacional de Costos y Planeamiento, Ing. Milton Córdova Matamoros; hace la entrega de la ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE SALUD TIPO A COSTA Y SIERRA, correspondiente para la “Construcción del Centro de Salud Tipo “A” Ubicado en Columbe en el Cantón Colta, Provincia de Chimborazo”.

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A, EN EL CANTÓN DE COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Centro de Salud TIPO “A” se encuentra ubicado en la Provincia de Chimborazo, Cantón Colta.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. ÁREA ARQUITECTÓNICA La construcción del Centro de Salud Columbe será de Tipo A, el gobierno del Ecuador en el afán de descongestionar los hospitales y brindar una mejor atención a la población, ha creído conveniente crear circuitos de atención que va desde los casos más sencillos hasta los de mayor complejidad, requiriendo de infraestructura para dicho propósito. De ahí se desprende la necesidad de dotar de edificaciones para el funcionamiento de tres tipos de CENTROS DE SALUD a los cuales el MSP los ha denominado como TIPO A, TIPO B, TIPO C, correspondiéndole a cada uno, un grado de complejidad diferente. Las tipologías correspondientes a los Centros de Salud A y B, suponen en cierta medida proyectos con costos menos elevados, los que provisionan servicios de atención integral de medicina familiar, salud oral, salud mental y pediatría, diseñados en espacios con elementos que permiten una rápida ejecución de obra en la utilización del sistema constructivo tradicional y sistemas de ingenierías integrales de composición básica, con materiales de fácil adquisición, manejo y utilización, sin olvidar de una estética atractiva, contemporánea, caracterizado por la sencillez y funcionalidad. Los Centros de Salud están compuestos por las siguientes áreas:


74

Área de recepción y administración Área de consulta externa Farmacia/Botiquín Área de procedimientos Área de toma de muestras Vestidores y estar de personal Depósito de desechos Bodega Cuarto de maquinas Residencia medica Áreas exteriores Uno de los propósitos de la propuesta es que el Centros de Salud sea proyectado para un promedio de 20 años, motivo por el cual los materiales a ser utilizados para la ejecución de los proyectos, son de vital importancia. Su calidad, ductilidad, desempeño, resistencia y su aporte a la parte formal son consideraciones, fundamentales en el proceso de diseño. Se procederá con la construcción de las instalaciones principales y fijas de:

A continuación se indican las recomendaciones arquitectónicas a considerar en los pliegos de contratación de obras:

El proponente examinará detenidamente el lugar donde se ejecutarán las obras. Estudiará pormenorizadamente las instrucciones, planos y especificaciones, así como las cláusulas del modelo de contrato. Queda entendido que la presentación de una propuesta, será considerada en rigor como prueba de que el proponente ha procedido con el examen y estudios antes referidos y que el mismo está familiarizado con las características, cantidades y calidad de la obra y de los materiales a proveer y emplear.

El profesional que se encuentre en las funciones de Residente de Obra, será previamente calificado y aceptado por el Servicio de Contratación de Obras, a través de su Dirección de Administración de Proyectos. Si por motivos de fuerza mayor se diera el caso de reemplazar a este profesional, el currículum vitae del postulante deberá someterse a consideración de las instancias pertinentes del SECOB para su calificación.

El profesional arquitecto o ingeniero designado por el contratista como Residente de Obra y aceptado por el Servicio de Contratación de Obras, a través de su Dirección de Administración de Proyectos, debe laborar a tiempo completo en el lugar de la obra, y cuya responsabilidad es llevar adelante la construcción o ejecución de los trabajos materia del contrato, está autorizado para recibir instrucciones, actuar a nombre del contratista en asuntos técnicos y suscribir conjuntamente con el fiscalizador el libro de obra con las novedades diarias.

3.1. ÁREA ESTRUCTURAL

3.1.1. DESCRIPCIÓN

El proyecto “Centro De Salud Tipo A” cuenta con un diseño de cimentación de plintos aislados según la recomendación del informe de “implantación y cimentación”; cimentación que soporta todas las cargas de la superestructura (carga viva, carga muerta, peso propio, sobrecarga…), además soportará empujes producidos por viento y sismo. Está cimentación está diseñada para una capacidad portante del suelo de 20 t/m². Los plintos aislados se asientan sobre una capa de hormigón de 10cm de espesor (replantillo), el cual subyace sobre una capa de material de mejoramiento compactado al 95% del próctor modificado, los plintos se vincularan mediante riostras o cadenas de amarre de sección rectangular de veinte por treintaicinco centímetros (20cmX35cm), las cuales se asentarán sobre una base de hormigón ciclópeo (60%-40%) de sección trapezoidal,(B=35cm, b=20cm H=40 cm) el tamaño nominal máximo de la piedra será de quince centímetros.

CLIMATIZACIÓN DE AIRE

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA SANITARIO

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELECTRÓNICO


75

Las columnas serán de hormigón armado de sección cuadrada de treinta por treinta centímetros (30cmX30cm) la cuales soportaran a las vigas de hormigón armado de secciones de (25cmx35cm ,25cmx40cm y 15cm x75cm). La losa de cubierta está conformada por placas colaborantes de espesor 0.65 mm las cuales se apoyan sobre vigas antes descritas con una capa de hormigón a la compresión de cinco centímetros de espesor. La residencia cuenta con una cimentación tipo de zapata corrida en una dirección, riostra 20cm x25cm, columnas de sección de 20cmx20cm, las vigas principales de hormigón armado de sección 15cm x25cm, vigas secundarias metálicas de sección rectangular conformadas por dos correas tipo G 125x50x15x3mm, estas vigas soportan las placas colaborantes de la losa que tiene 5cm de espesor de la capa de hormigón a compresión, esta tendrá una malla electrosoldada (5.5 x15). La cisterna conformada por muro de hormigón armado de espesor 20cm, losa de fondo y losa de cubierta de espesor 20cm, una junta de pvc, la tapa de la cisterna será metálica con sus respectivas protecciones para la humedad, la cisterna contara con una escalera marinera, cuyos peldaños metálicos estarán anclados al muro a su vez estarán protegidos de la corrosión. Los materiales a utilizarse comprende: Hormigón con resistencia a la compresión de f'c= 280 kg/cm², (cemento + agregado fino + agregado grueso+agua+aditivos. Los aditivos deberán proporcionar al hormigón una mejor calidad. Se utilizará un inhibidor de corrosión que se lo incluirá en el hormigón fresco, a su vez este inhibidor servirá como preventivo de humedad (impermeabilizante) en el hormigón. Hormigón con resistencia a la compresión de f'c= 180 kg/cm² que servirá de replantillo. Acero de refuerzo, con un límite de fluencia fy=4200 kg/cm². Acero estructural A36. (Perfiles, placas…) Malla electrosoldada de Ф 5.5mm - 15cm

3.1.2. NORMAS A CONSIDERAR PARA LA CONSTRUCCIÓN

NEC NORMAS ECUATORIANAS DE CONSTRUCCIÓN 2011

ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE.

AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION.

ASTM AMERICAN SOCIETY TESTING AND MATERIALS.

AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

3.1.3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

El proponente examinará detenidamente los planos estructurales y estudiará detalladamente las instrucciones y especificaciones. Deberá realizar una verificación de la resistencia y armado de los elementos estructurales, comprobando su funcionalidad y su viabilidad constructiva, queda entendido que al momento de la presentación de una propuesta el oferente ha procedido con el examen y estudio anteriormente mencionado y que está familiarizado con los materiales y detalles de los elementos estructurales. Para la construcción debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones mínimas: Diámetro interior mínimo de doblado para estribos a 90°. Recubrimientos de concreto expuesto al suelo constantemente7.5 cm. No se permite atravesar cadenas, vigas ni columnas con tuberías de aguas lluvias, aguas servidas o cualquier otro elemento que afecte a los elementos estructurales. Por ningún concepto se permite la formación de juntas frías en elementos estructurales de hormigón armado, estos deben ser monolíticos.


76

Para el caso de cisternas se deberá conformarse monolíticamente el hormigón tanto en losa de fondo como en muros de no ser posible se deberá utilizar una junta de pvc. El corte en elemento de acero estructural deberá ser por el proceso de desprendimiento de viruta, y en ningún caso se debe cortar con electrodos. Se debe verificar que al momento de proceder a soldar, no se produzca falla por falta de continuidad. Se debe verificar que no exista falta de fusión o fusión incompleta, realizando un buen control de calidad, utilizando soldadores que sean especializados y calificados. Se podrá aplicar procesos de suelda SMAW, GMAW O GTAW, según sea necesario y que cumpla con los requisitos de la norma ASTM A-233 o A-316, según sea el caso o las especificaciones correspondientes de la norma, AWS A5 17, AWS A5 18, AWS A5 23, AWS5.5, AWS5.28, y otras aplicables de acuerdo al criterio de la fiscalización. El constructor deberá realizar las pruebas para la verificación de la soldadura como (tintas penetrantes, ultra sonidos, rayos x, de ser el caso. En caso de constatar alguna inconsistencia en cualquier etapa del proceso constructivo se deberá proponer las soluciones pertinentes, económicas y cumplir con los plazos establecidos. Los análisis de precios unitarios propuestos deben estar acorde a las especificaciones del proyecto.

3.1.4. PLANOS DE TALLER

Los planos de taller deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización del proyecto para su revisión y aprobación con 15 días previo al inicio de las actividades relacionadas con la fabricación de la estructura de acero, los planos de taller deberán presentar el trabajo a ejecutar de manera específica e incluir aspectos estipulados en las especificaciones técnicas, código de prácticas estándar para edificios de estructura metálica. Debe poner un cuidado especial en la configuración de las conexiones tamaño de la soldadura, entre otros que se encuentran detallados en los planos y/o especificaciones técnicas.

3.1.5. PLANOS DE MONTAJE

Los planos de montaje deberán ser presentados por el contratista a la fiscalización del proyecto para su revisión y aprobación con 15 días previo al inicio de las actividades relacionadas con el montaje de la estructura de acero, los planos de montaje deberán presentar el trabajo a ejecutar de manera específica e incluir aspectos estipulados en las especificaciones técnicas, código de prácticas estándar para edificios de estructura metálica.

3.2. ÁREA HIDROSANITARIA

3.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El sistema de agua entubada es administrado por una “Junta de Aguas” legalmente constituida y reconocida por los organismos correspondientes. Cuentan con la adjudicación de las aguas por parte del INHERI, a través de la Agencia de Aguas de Riobamba., se dispondrá de un medidor que servirá para determinar el consumo total. Se deberá considerar la utilización un sistema potabilización que cuente con las siguientes fases: Filtración, tratamiento con carbón activado y desinfección sin utilización de cloro, pudiéndose utilizar ozono o luz ultra violeta. Con una acometida de 3/4” en tubería de PVC. El sistema de almacenamiento y bombeo consiste en una cisterna de hormigón armado para una reserva de consumo de 15m3, dos bombas de Q=40GPM, TDH=43PSI con una potencia teórica de 2Hp y su tablero de control con sus respectivos accesorios. Las redes de distribución se diseñan con tubería de cobre desde ½” hasta 2” y todos los accesorios, llaves y válvulas de control se instalaran según planos y especificaciones técnicas.


77

Para calentar el agua se colocara 2 calentadores eléctrico instantáneo de 140 litros, y para la recirculación del agua caliente se utilizará una bomba de 1/2Hp.

3.2.2. SISTEMA CONTRA INCENDIOS:

El proyecto cuenta con extintores de PQS de 5 kg y CO2 de 5 kg se ha ubicado estratégicamente, analizando el equipo instalado y la actividad a desarrollar en los ambientes de proyecto

3.2.3. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES:

El sistema de alcantarillado interno del proyecto tendrá puntos de evacuación de aguas sanitarias de PVC en su mayoría entre diámetros de ɸ = 110mm y ɸ = 50mm y son conducidas a través de cajas de revisión y tuberías de PVC de 110mm y 160mm a un tratamiento mediante un biodigestor autolimpiable el mismo que tratara el agua residual para disponer el agua en zanjas de infiltración y finalmente descargar en el Río.

3.2.4. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS:

El sistema propone la recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo, los diámetros y recorrido de las tuberías de PVC del sistema de drenaje de aguas se encuentran entre diámetros de ɸ = 110mm y ɸ = 50mm y son conducidas a través de cajas de revisión y tuberías de 110mm, 160 mm, 200mm, 315mm, 400mm para descargar directamente en el rio.

3.3. ÁREA ELÉCTRICA

3.3.1. INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIA TENSIÓN La acometida de media tensión deberá ser con cable unipolar apantallado tipo XLPE de mínimo cable 2 AWG y con una capacidad de aislamiento máxima para 15 KV deberá estar acompañado del neutro de un calibre mínimo 2 AWG. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN Para este Centro de salud la carga estimada es de 75 KVA por lo que se va a instalar un transformador Trifásico de 75KVA. Monofásico. ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN Desde los terminales de baja tensión del transformador de 75 KVA se alimentará al tablero de distribución principal y de ahí a los tableros secundarios y de control de acuerdo como se observa en los planos. SISTEMA DE ILUMINACIÓN El sistema de iluminación para espacios interiores será de acuerdo a los requerimientos específicos de cada área, se han considerado luminarias fluorescentes de 14 W y 18 W, 36 W de diferente número de tubos, para las oficinas y luminarias tipo ojo de buey de 26 W para los corredores y baños, en cantidad de acuerdo a niveles de iluminación de los diferentes ambientes, los circuitos serán alimentados con conductor tipo THHN 2X12+1x14 AWG. Mínimo. CIRCUITOS DE FUERZA Todos estos tomas serán polarizados y con conexión a tierra. Los conductores deberán ser mínimo de calibre No.12 THHN FLEX AWG para fase y neutro, y No.14 para tierra, además irán protegidos dentro de tubería tipo EMT de diámetros adecuados al número de conductores a transportar. SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA Con el fin de proteger a los equipos electrónicos y para proporcionar energía por un tiempo limitado (hasta que el grupo electrógeno entre en funcionamiento) se ha considerado la colocación de UPS 2F para el centro de salud.


78

Las tomas reguladas para este sistema serán con conductor THHN # 12 AWG para la fase y para el neutro y para tierra THHN # 14 AWG protegidos en tubería metálica EMT con tomacorriente doble polarizado tierra aislada color naranja. SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR El sistema de iluminación exterior estará formado por luminarias de tipo isla de 150 W, 220 V en postes metálicos de 4 m. y además por iluminación led en las camineras, en las áreas verdes se ha previsto la instalación de bolardos. TABLEROS Y SUBTABLEROS El proyecto contará con tableros de distribución principal, de emergencia, de energía regulada, sistema de climatización y bombas; referente a los subtableros (centros de carga), estos se colocaran en sitios estratégicos y serán uno para el sistema de iluminación y tomacorrientes, otro para el sistema regulado y otro para climatización (este puede ser del tipo centro de carga o autosoportante dependiendo de los requerimientos de este sistema). MALLA DE PUESTA A TIERRA Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra. La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas Copperwell enterradas, donde se conectarán los conductores de la red de tierra. El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno de tal manera que la resistencia a tierra no exceda el valor dado en normas para unidades de salud. Se tiene prevista la instalación de las siguientes mallas de puesta a tierra las mismas que están interconectadas entre sí. 1.- Malla de puesta a tierra para la cámara de transformación. El mismo que debe ser

recalculado en función de terreno, entre el constructor y fiscalizador. 2.- Malla de puesta a general de la edificación la misma que es de 2x2 metros y 3 varillas

cooperweld, de ser necesario se colocaran las varillas que amerite en grupos de tres. El mismo que debe ser recalculado en función de terreno, entre el constructor y fiscalizador.

3.- Malla de puesta a tierra para el sistema electrónicos, consiste en una malla de tres varillas formando un triángulo equilátero de 2.5 metros de lado. El mismo que debe ser recalculado en función de terreno, entre el constructor y fiscalizador.

4.- Malla de puesta a tierra para pararrayos, consiste en una malla de tres varillas formando un triángulo equilátero de 2.5 metros de lado. El mismo que debe ser recalculado en función de terreno, entre el constructor y fiscalizador.

3.3.2. ESTÁNDARES

Los estándares eléctricos existentes, su aplicación, su fondo y su forma son partes de las especificaciones como si ellos estuvieran completamente escritos y deberán ser seguidos hasta en sus mínimos requerimientos. Donde los estándares estuvieran en aparente contradicción o conflicto, el estándar con mayor fuerza deberá ser seguido. El desconocimiento de las especificaciones, no releva al contratista de la responsabilidad de su implementación. Los siguientes estándares deberán ser seguidos como mínimo:

NEC National Electric Code

ASTA American Society for Testing Materials

UL Underwriters Laboratories Inc.

NEMA National Electrical Manufacturers Assoc.

IEEE Institute of Electric and Electronic Engs.

ANSI American National Standards Institute Inc.

OSHA Occupational Safety and Health Administration

NFPA National Fire Protective Assoc.

I.E.C. Comisión Electrotécnica International

El oferente o contratista deberá incluir todos los ítems de mano de obra y materiales requeridos para cumplir con todos los códigos y estándares arriba señalados. Donde las cantidades, tamaños y otros requerimientos indicados en los planos estén en exceso con respecto a los


79

estándares o requerimientos del código, las especificaciones de los planos prevalecerán.

3.3.3. DIBUJOS DE LOS PLANOS

Los dibujos de los planos servirán como planos de trabajo. Sin embargo, los accesorios de los equipos, tuberías y cableado, elementos de unión, codos, cajas, etc. no se indican totalmente y deben ser incluidos por el contratista para su completo funcionamiento. Es la intención de las especificaciones y planos alcanzar un trabajo totalmente terminado, probado y listo para ponerse en operación. Detalles menores, usualmente no indicados o especificados pero necesarios para instalación y operación deberán ser incluidos en el trabajo de instalación como si estuvieran dados.

3.3.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Es obligación del Contratista entregar el Objeto del Contrato a entera satisfacción de la Contratante.

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto a sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

En la ejecución de la obra el Contratista utilizara materiales de primera calidad en función de normas y estandares; considerando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces y mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responderán hasta por culpa leve.

Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo establecido.

El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que entregue la Entidad Contratante. Los mismos que de ser el caso entraran en modificación si fuese necesario por aprobación del Fiscalizador.

Se Incrementan en las obligaciones del contratista las siguientes observaciones:

a) El contratista deberá coordinar todos los trabajos con los funcionarios de la unidad especial del SECOB y el administrador del contrato, adicionalmente con el Ministerio de Salud.

b) El contratista deberá entregar los planos AS-BUILT previo a la solicitud de recepción provisional de la obra.

c) El contratista deberá laborar siete días a la semana en tres jornadas diarias de tal manera que la ejecución de la obra se cumpla en el plazo estipulado en el contrato.

d) El contratista a su costo deberá verificar en conjunto con la fiscalización las pruebas de los sistemas.

o Mallas a tierra.


80

o Transformadores. o Generadores. o Tableros. o Circuitos Iluminación interior y exterior. o Circuitos de fuerza. o Certificación de materiales y lo que sea necesario para garantizar su

intervención.

3.4. ÁREA ELECTRÓNICA

3.4.1. SISTEMA A IMPLEMENTARSE

Los sistemas electrónicos a implementarse son:

a) Cableado estructurado y Networking b) Cuarto de telecomunicaciones c) CCTV d) Detección de incendios y Evacuación

3.4.2. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El sistema de cableado estructurado contempla la implementación de cableado horizontal, Networking y telefonía. Cableado Horizontal La distribución de cableado horizontal será por tubería EMT conduit con mínimo ¾”; o de material plástico rígido pesado en áreas donde se deba soterrar el cableado. El conductor a utilizarse mínimo a utilizarse será FUTP, mínimo de categoría 6A. La distancia máxima permitida por punto de datos será de 90m manteniendo los criterios de diseño para cableado estructurado dados por los estamentos nacionales e internacionales referentes al tema. Las tuberías a instalarse deberán sujetarse firmemente por medio de soportes y abrazaderas metálicas anti oxidantes o galvanizadas. En caso de utilizar deberá considerarse bandejas tipo escalerilla, no deberá considerarse mallas para la circulación de cableado. Para todos los elementos que se encarguen de transportar cables se deberá manejar el porcentaje normado de ocupación de tubería así como también de las bandejas. Para una buena optimización del diseño se recomienda considerar bandeja portacable tipo escalerilla. Se deberá tomar en cuenta que la bandeja de cableado estructurado será independiente de otros sistemas, es decir no deberá compartir el espacio con otros sistemas.

- Placas frontales.

- Jacks

- Patch cords para puesto de trabajo.

- Patch cords para conexión en racks.

- Patch panels. (se recomienda modulares, debido a que no se cierra al cambio completo y únicamente al cambio del jack en caso de daño)

- Conectores.

- Certificación de cada punto de red.

- Elementos extras a considerarse para el funcionamiento óptimo del sistema. Todos los elementos deberán tener normativas y certificaciones que avalen un buen funcionamiento. Cada sistema deberá tener las garantías pertinentes del fabricante, por lo cual deberá considerarse todos los requerimientos para la obtención de la misma.


81

Equipamiento Activo Dependiendo del número puntos de red y el cálculo total de tráfico en la red del presente proyecto (telefonía IP - red de datos), el contratista deberá implementar una solución tecnológica que se acople a las necesidades del proyecto; dicha solución irá de la mano de la solución telefónica requerida por el MSP. Deberá tener en cuenta todos los requerimientos e indicaciones del término de referencia y requerimientos que se presenten de acuerdo a la tecnología y comunicación requerida por el MSP. Sistema de Puesta a Tierra En el cuarto principal deberá tener una barra principal (TMGB), la misma que deberá estar unida a la malla de puesta a tierra del proyecto; cada rack de comunicaciones deberá estar enlazado al TMGB, con cable de cobre color verde y con el calibre requerido por normativas. Cada rack de comunicaciones deberá tener una barra TGB de cobre en la misma que deberá estar aterrizado patch panels, Switch, bandejas, etc.

3.4.3. CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

El dimensionamiento del Cuarto de telecomunicaciones deberá realizarse considerando que el crecimiento será en la misma ubicación contemplada en planos. Los elementos a considerarse son los siguientes.

Armarios de telecomunicaciones.

Acometidas para el respectivo cuarto de cómputo.

Enlaces entre armarios de telecomunicaciones y servidores.

Controles de acceso biométrico.

Video Vigilancia.

Detección y extinción contra incendios (No dañen la capa de ozono.).

Gabinetes para servidores.

Sistema de energía UPS en línea.

Puertas de seguridad

Sistema de puesta a tierra.

Sistema de aire acondicionado

Sistema integral de energía regulada y no regulada (Distribuidor PDU, Protección contra transientes, bypass y salida de UPS )

La normativa a respetar por el Cuarto de telecomunicaciones deberá ser la misma normativa expuesta que cableado estructurado y networking. Normas aplicables para Cableado Estructurado, Networking y Cuarto de telecomunicaciones. La implementación del sistema de cableado estructurado debe estar regido por las normas de la ANSI/EIA/TIA para el cableado de telecomunicaciones en centros hospitalarios, las cuales se listan a continuación: ANSI/TIA-942-A-1.- Recomendaciones para cableado de telecomunicaciones para apoyar

estructuras de conmutación de centros de datos. ANSI/TIA-942-A.- Norma de la infraestructura del centro de datos de telecomunicaciones. ANSI/TIA-607-B.- Estándar de conexión a tierra de instalaciones. ANSI/TIA-1179.- Normas para planificar e instalar un sistema de cableado estructurado

para centros de salud y edificios. ANSI/TIA-862-A.- Cableado e infraestructura en apoyo de los dispositivos de

automatización de edificios, tales como alarmas contra incendios, gestión de la energía, la seguridad.

ANSI/TIA-568-C.2.- Componentes de Cableado – Categoría 6ª Par Trenzado balanceado


82

ANSI/TIA-606-B.- Norma de Administración para infraestructura de telecomunicaciones incluyendo cables, conectores, vías y espacios.

ANSI/TIA-598.- Esquema de identificación para sistema de fibras individuales, unidades de fibra o grupos de unidades de fibra dentro de una estructura de cable.

ANSI/TIA-568-C.4.- Coaxial cableado y componentes estándar para su uso en instalaciones residenciales y comerciales.

ANSI/TIA-568-C.3.- Estándar de cableado de telecomunicaciones que contiene el cable de fibra óptica, conector y especificaciones de pruebas.

TSB-162-A, Telecommunications Cabling Guidelines for Wireless Access Points ANSI/TIA-1152: Requirements for Field Test Instruments and Measurements for

Balanced Twisted-Pair Cabling ETL 4003289 ISO/IEC 11801 UL-444 CSA 22.2 No. 214-08 IEC 60332-1 o IEC 60332-3C

3.4.4. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA DATACENTER

Los equipos deberán cumplir con normativas que aseguren una buena calidad y garantía.

- Lectores Biométricos para acceso a áreas críticas

- Pulsador de salida

- Tarjetas de proximidad

- Elementos extras a considerarse para el funcionamiento del sistema propuesto. Todos los componentes deberán ser listados UL.

3.4.5. SISTEMA DE CCTV

El sistema propuesto para monitoreo para el presente proyecto es un sistema CCTV tipo IP. La alimentación deberá ser POE de mínimo 1.3 MP. El sistema funcionará en forma continua durante las 24 horas del día, todos los días del año. Se consideraran cámaras de seguridad en los accesos del edificio y cámaras de seguridad para exteriores. Los elementos a considerarse serán los siguientes.

- Cámaras PTZ para parqueaderos o accesos al área de estudio.

- Cámaras fijas para exteriores para accesos al área de estudio.

- Cámaras fijas para interiores.

- Monitores de seguridad

- NVR

- Elementos extras a considerarse para el funcionamiento del sistema propuesto. El sistema de CCTV será dimensionado para tener un Storage de 15 días mínimo, y las cámaras deberán permitir realizar Streaming por el MSP. Muy aparte de las consideraciones del consultor, se solicita tomar en cuenta cámaras IP tipo PoE en las áreas de:

- Farmacia.

- Estadística o Archivo de documentación.

- Entradas al centro de salud o secciones independientes.

- Bodegas. Deberá desarrollar el estudio con una apropiada analítica de video, que deberá ser planteada por el consultor para el cálculo del Storage. Para la analítica de video deberá tomar en cuenta consideraciones extra en los elementos con la finalidad de saturar la grabación.


83

El sistema deberá tener garantías respecto a sus dispositivos y central, para lo cual deberá tomar en cuenta los requerimientos que deberá plantear para la obtención del mismo. Todos los componentes deberán cumplir con las siguientes normas y certificaciones: : IP68 en todos sus componentes incluyendo soportería, Mínimo NEMA 4 para aplicaciones exteriores, ONVIF, cUL, FCC, CE y RoHS.

3.4.6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

La conexión de los elementos debe ser realizada con cable anti flama del calibre adecuado, así como también con tubería EMT de las dimensiones adecuadas conservando el respectivo índice de crecimiento y holgura. Los elementos del sistema de detección de incendios son:

- Central de incendios.

- Detector de humo fotoeléctrico.

- Detector de monóxido de carbono.

- Detector térmico.

- Estación manual de alarma de emergencia.

- Sirena con luz estroboscópica.

- Módulos aisladores de cortocircuitos.

- Anunciador remoto.

- Módulos para monitoreo de zonas.

- Elementos extras a considerarse para el funcionamiento del sistema propuesto. Normas Aplicables Para la construcción y el montaje de los diferentes elementos de la presente red se seguirán las normas NFPA y normas UL.

NFPA 70 National Electrical Code NFPA 72 National Fire Alarm Code. (Especificaciones mínimas de desempeño,

localización, montaje y prueba de detectores automáticos de fuego) NFPA 101 Requerimientos de detección de incendios en construcciones dependiendo del tipo y número de ocupantes. NFPA 170 Estándar de símbolos para seguridad de incendio y emergencia. UL 38 Manually Actuated Signaling Boxes for Use with Fire Protective Signaling Systems. UL 864 Ed. 9 ULC NFPA 2010 ISO 9001:2008

Todos los componentes deberán ser listados UL o CE. El sistema deberá tener garantías respecto a sus dispositivos y central, para lo cual deberá tomar en cuenta los requerimientos que deberá plantear para la obtención del mismo. De ser necesario el sistema deberá permitir integrar y usar la mayor parte de sus funcionalidades con un sistema integrado de gestión, control y monitoreo con el menor número de elementos de hardware y software a través de un protocolo abierto como BACnet u otros similares.

3.4.7. EVACUACIÓN

Los elementos del sistema de evacuación a implementarse son:

- Lámparas de emergencia.

- Lámparas de señalización de un lado y dos lados.


84

Se recomienda implementar letreros de salidas con pictogramas, mas no formatos con palabras ya que son considerados obsoletos en la actualidad. Normas Aplicables Para la construcción y el montaje de los diferentes elementos de la presente red se seguirán las normas NFPA y normas UL.

- NFPA 70: National Electrical Code.

- NFPA 75: Protección para cuartos de computo.

- NFPA 72: National Fire Alarm Code. (Especificaciones mínimas de desempeño, localización, montaje y prueba de detectores automáticos de fuego)

- NFPA 101: Requerimientos de detección de incendios en construcciones dependiendo del tipo y número de ocupantes

- UL 38: Manually Actuated Signaling Boxes for Use with Fire Protective Signaling Systems.

- REBT-2002 – UNE 20392-93: Especificaciones para alumbrado de emergencia Todos los componentes deberán ser listados UL y aprobado por la FM, cumplir con normativas NFPA.

3.4.8. ENTREGABLES

Entrega de los planos, Diagramas Unifilares, diagrama de red y especificaciones técnicas definitivas al final de los trabajos contratados, deberán ser planos “as built” de la instalación, con todas las modificaciones realizadas, en formato A1, a escala y a color, de todos los Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones separados por cada sistema. A la entrega de la obra se debe proporcionar los diagramas de sistema de parcheo y distribución de regletas y salidas. Realizar todas las pruebas necesarias para que el proyecto funcione en su totalidad.

3.4.9. VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE CATEGORÍA

Para efectuar el proceso de certificación del sistema de cableado en su totalidad, el instalador deberá utilizar un TESTER de polaridad y un equipo de prueba LAN - TESTER para verificar, punto por punto, el cumplimiento total de las normas del sistema de cableado estructurado. Las pruebas que se deben efectuar para la certificación del sistema de cableado son las de:

- Verificación de continuidad y secuencia (SECUENCIA),

- Verificación de distancia entre el centro de cableado y el faceplate (LONGITUD)

- Verificación de la disminución de amplitud de la señal por resistencia del cable u otra causa externa (ATENUACIÓN).

- Adicionalmente se deberán medir los parámetros de capacitancia, diafonía, etc.

3.5. ÁREA MECÁNICA

3.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los sistemas mecánicos deberán ser ejecutados por técnicos de experiencia comprobada de forma que garanticen la correcta instalación y funcionalidad de los mismos.

Todos los equipos a instalarse deberán ser para trabajo pesado (Heavy Duty), totalmente nuevos y de primera calidad.

Los equipos a instalarse deberán ser de marcas reconocidas en el mercado que permitan la adquisición pronta de repuestos en caso de requerirlos.


85

En caso de requerir permisos y aprobaciones ante las entidades reguladoras de algún sistema mecánico en mención ante las entidades reguladoras y/o gobernantes, estas serán realizadas por el contratista, aclarando que todos los costos, tasas y valores que se incurra en este trámite serán cubiertos por el dueño del proyecto.

Las pruebas y calibración de los diferentes sistemas mecánicos, hasta la puesta en funcionamiento del mismo es responsabilidad directa del constructor.

La ubicación de los equipos de los sistemas mecánicos deberán estar ubicados en lugares fuera del alcance de la manipulación del público en general, o a su vez se deberá tomar la debida precaución mediante seguridades y/o protecciones.

El constructor será el responsable del buen funcionamiento de los equipos, incluido el mantenimiento preventivo y correctivo que ello demande hasta la firma del acta entrega recepción definitiva. No se considera responsabilidad del contratista el daño de los equipos por manipulación de terceros y/o sabotaje por falta de vigilancia del beneficiario final.

3.5.2. SISTEMAS MECÁNICOS A EJECUTARSE

Los sistemas mecánicos a ejecutarse en el proyecto son:

Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica.

3.5.3. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Debido a las condiciones climáticas de la región Sierra, la instalación contempla sistemas de aire acondicionado en los lugares que estrictamente se requiera control de temperatura y humedad. Se ha planteado la instalación de un sistema de climatización por medio de equipos split de pared en las áreas de data center y donde indique los planos, con sus respectivos accesorios. Para la ventilación mecánica de área en donde se requiera la aplicación de extracción de aire forzado mediante ductos fabricados en planchas galvanizadas y extractores electromecánicos. Los valores mínimos de renovación, circulación y condiciones termodinámicas del aire de acuerdo al área deberán regirse a lo establecido por la “AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS, INC. (ASHRAE)” en las diferentes normas y estándares.

3.5.4. NORMAS APLICABLES AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

Las instalaciones del sistema de vapor y condensado seguirán los criterios de diseño y disposiciones contenidas dentro de las siguientes guías de diseño y estándares:

ASHRAE 2011 HVAC APPLICATIONS Normativa para Infraestructura Hospitalaria.

AIA American Institute of Architects

ASHRAE 62.1-2004 Ventilación y calidad interna del aire.

ASHRAE 15 Estándar de seguridad para sistemas de refrigeración.

ASHRAE 34 Clasificación y designación de refrigerantes.

NFPA 90B Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems

IMMS Instituto Mexicano del Seguro Social

UL Underwritter Laboratories

ASTM American Society for Testing Materials

ANSI American National Standard Institute

AHRI Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute

AMCA Air Movement and Control Association

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

3.5.5. UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

http://www.ansi.org/


86

Se considera la instalación de equipos Split con tecnología Inverter y eficiencia energética “Categoría A”, es decir, el equipo adaptará la velocidad del compresor a las necesidades de cada momento, permitiendo consumir únicamente la energía necesaria. De esta manera se reducen drásticamente las oscilaciones de temperatura, consiguiendo mantenerla en un margen comprendido entre +1ºC y -1ºC y gozar de mayor estabilidad ambiental y confort. Los equipos tienen una unidad evaporadora y una unidad condensadora, que se interconectan mediante tubería de cobre de uso específico para refrigeración, la misma que deberá estar térmicamente aislada. El refrigerante a usar será de tipo ecológico (R410A) evitando la destrucción de la capa de ozono. Las características mínimas de los elementos y accesorios de estas unidades se describen a continuación: Serpentín de condensación enfriado por aire, construido en tubería de cobre con aletas en aluminio. Ventilador será del tipo axial accionado directamente por un motor eléctrico que succiona el aire a través del condensador y lo descargan en forma horizontal. Centro de control conectado y probado en fábrica que contiene el sistema de arranque y protección térmica para los motores de los ventiladores, bornero terminal para control y fuerza, relevos de interconexión. Compresor hermético del tipo scroll o reciprocante completo provisto de válvula de succión y descarga, válvula de alivio interna, sistema de lubricación, filtro de aceite motor eléctrico, protección térmica por sobrecarga. El compresor irá montado sobre aisladores de vibración. Controles las unidades deben incluir los siguientes controles para el sistema de refrigeración, calentador de cárter. Cubierta protectora en lámina especialmente tratada para trabajo a la intemperie. El evaporador puede ir en pared o en la parte inferior del techo, según se especifica en planos formado por 2 unidades, una interior y otra exterior. Entre estas dos unidades se deben tirar las líneas frigoríficas compuestas por dos tubos de cobre y mangueras eléctricas que unen los dos equipos. Se debe tener prevista la conducción del desagüe de los condensados de la unidad interior.

3.5.6. TUBERÍA DE COBRE

La red de refrigeración emplea tubería de cobre ACR, con sus respectivos accesorios, la unión se hará con soldadura de plata de baja temperatura y el aislamiento térmico deberá estar correctamente instalado en cada una de las líneas (líquido y gas por separado). Adicionalmente se deben suministrar todos los accesorios, trampas de aceite, filtros, visores y uniones especiales, que puedan ser requeridos para garantizar la correcta operación de los sistemas. Se utilizará tubería de cobre tipo ACR, de acuerdo a la norma ASTM-B-88 y su unión se realizara con soldadura de plata al 15%, como equipo de soldadura se empleará soldadura oxiacetilénica. La tubería deberá estar claramente identificada (nombre y sentido de flujo). Existen ciertos detalles que deberán tomarse en consideración en el proceso de montaje de la tubería. Al momento de su instalación todas las tuberías deberán estar perfectamente rectas, limpias en su interior y sus extremos deberán estar libres de rebabas y aristas cortantes para poder instalar los accesorios correspondientes. Las tuberías se sujetaran firmemente a la edificación por medio de soportes metálicos como máximo cada 2m de separación. Ninguna tubería, por delgada que sea, se aceptará sujeta a otra tubería o elementos de otras instalaciones. Las tuberías deberán evitar el contacto directo entre los soportes de hierro y la tubería por medio de materiales aislantes como caucho o neopreno.


87

3.5.7. VENTILADOR EN LÍNEA

Los ventiladores centrífugos en línea serán de transmisión por correa, con turbinas centrífugas inclinadas hacia atrás. Sus construcciones son muy resistentes y brindan alta eficiencia y bajos niveles de sonido. Producen un flujo directo, son de tamaño compacto y brindan la flexibilidad de ser instalados en cualquier configuración: horizontal, vertical o en el ángulo deseado. Tienen un diseño cuadrado para aplicaciones en áreas interiores. Cuentan con paneles laterales removibles que permiten un fácil acceso para su inspección y mantenimiento. La descarga de estos ventiladores pueden ser configurada a 90º de la entrada en donde el espacio es reducido.

3.5.8. EXTRACTOR DE BAÑO

El ventilador debe ser diseñado y construido para realizar la evacuación de olores en baños y baterías sanitarias, para instalación y montaje en cielo raso falso, con rejilla decorativa, con carcaza en acero galvanizado, completo con dámper de gravedad que se abrirá al paso del aire de evacuación. De funcionamiento silencioso, con motor de transmisión directa al rodete de evacuación y para funcionamiento a 115v-1-60 Hz. Motor y ventilador removible para labores de limpieza.

3.5.9. DUCTOS METÁLICOS SIN AISLAR, AISLADOS Y A LA INTEMPERIE

Los ductos metálicos sin aislamiento serán construidos en lámina galvanizada de tamaños y espesores determinados en el estudio mecánico y bajo las recomendaciones a la norma SMACNA. Los ductos metálicos aislados tendrán como aislamiento en lana de vidrio de 1” de espesor con foil de aluminio. Los ductos metálicos a la intemperie, aparte de tener lana de vidrio como aislamiento térmico, tendrá una lámina de asfalto con foil de aluminio externo. Los ductos se sujetaran firmemente a la estructura de la edificación por medio de soportes metálicos recomendados en la norma SMACNA.

3.5.10. DUCTO FLEXIBLE (MANGA FLEXIBLE)

El ducto flexible será aislado, el material será compuesto de un poliéster metalizado, foil de aluminio y dispondrá de una película de poliéster que protege el anillo helicoidal de acero. El material aislante será exterior al material indicado. El ducto deberá cumplir con normas de la Underwriters Laboratories y será exclusivamente para uso interior, bajo sombra. No se permitirá más de un doblez en la maga.

3.5.11. REJILLAS DE EXTRACCIÓN

Las rejillas de extracción y de retorno serán construidas en perfiles de aluminio extruido en color blanco. Cada rejilla de extracción tendrá un regulador de flujo del tipo de hojas paralelas opuestas, de fácil acceso y mantenimiento. Las rejillas de puerta serán construidas en perfiles de aluminio extruido y construidas para instalarse en puertas, con doble marco (interior y exterior) que se ajuste al espesor de la puerta.

3.5.12. DIFUSORES DE SUMINISTRO

Los difusores de suministro de aire serán construidos en perfiles de aluminio extruido blanco, además serán lineales de 4 vías con aletas móviles. Serán manufacturados en fábrica, de aluminio anodizado y distribuirán la cantidad de aire especificada con suavidad sobre el espacio propuesto, sin causar notables corrientes de aire mayores a 50 f.p.m. (15 m p. m) en zonas ocupadas, o zonas muertas en cualquier sitio en el área ventilada.


88

3.5.13. LOUVERS

El louver es construido en fábrica, de acero galvanizado, con aletas fijas deflectoras a prueba de tormentas, con 3” de separación, paralelas a la dimensión más larga (horizontal), con marco en “U” y con malla anti pájaros de 2 x 2 cm incluida. El louver expulsará o tomará, según sea el caso, la cantidad de aire especificada con suavidad sobre el espacio propuesto, sin causar notables corrientes de aire.

3.5.14. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Para la ejecución de las instalaciones de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica (extracción) se seguirá lo indicado en normas, en sus respectivos capítulos: ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers UL Underwritter Laboratories Inc. AMCA Air Movement and Control Association SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. ASTM American Society for Testing and Materials.

3.5.15. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Para la firma del acta entrega/recepción provisional, el constructor entregará a fiscalización los planos como se construyó “As Built”, así como también todos los catálogos y manuales de operación de los equipos y sistemas construidos.

3.5.16. CAPACITACIÓN

El contratista será el encargado de capacitar al personal sobre la operación y mantenimiento básico de los equipos instalados a su cargo. La capacitación deberá dictarse al personal de mantenimiento del Centro de Salud.

3.5.17. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los planos de diseño que se entregan se entenderán que son netamente indicativos en lo que se refiere a los recorridos de ductos y tubería. La localización exacta la deberá hacer el Contratista, analizando los elementos estructurales, otras instalaciones, etc., realizando todos los ajustes necesarios antes de dar comienzo a su trabajo, así como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación de Fiscalización. La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema será exclusivamente del Contratista Mecánico que construya el sistema. Cualquier detalle técnico que considere no es conveniente para el proyecto deberá ser notificado a los responsables del proyecto, por escrito.

3.6. ÁREA AMBIENTAL

3.6.1. SÍNTESIS DEL PROYECTO

La construcción de un Centro de Salud Tipo A en la parroquia Columbe es una obra de primordial importancia enfocado a brindar atención medica permanente a la población del área de influencia del proyecto. El proyecto se sitúa en un área rural del cantón Colta, la actividad constructiva producirá impactos temporales y/o permanentes frente a los factores bióticos, abióticos y socio-económicos, siendo estos positivos o negativos, por lo tanto se determina un área de influencia donde tendrá incidencia las diferentes actividades del proyecto. Los impactos negativos más relevantes son: generación de residuos sólidos y líquidos, polvo, ruido, vibraciones, causados por actividades como Desmonte, excavaciones, compactación,


89

transporte de material pétreo entre otros que serán puntuales y de corta duración en la fase constructiva. Dichas actividades pueden afectar a los diferentes componentes ambientales. A fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, el Ministerio de Salud, como proponente del proyecto, realizó el proceso de regularización ambiental del proyecto en mención, generando toda la documentación necesaria hasta la obtención de la Licencia Ambiental Categoría II correspondiente, emitido mediante Oficio Nro. MAE-DPACH-2014-0936 de fecha 28 de mayo de 2014, por lo que esto faculta para la ejecución del proyecto. El plan de manejo ambiental contempla medidas específicas para la prevención, mitigación y/o compensación, control de la calidad ambiental y seguridad industrial, dichas medidas sirven como estrategia para minimizar o anular los posibles impactos identificados y deben ser aplicadas a cabalidad por el contratista a cargo de la ejecución del proyecto. El contratista a través de su especialista ambiental presentará informes bimestrales de cumplimiento de las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental correspondientes a la fase constructiva, según el formato que será entregado al contratista. El contratista debe garantizar las condiciones de higiene de los trabajadores, por lo que deberá adecuar un espacio destinado para la implementación de baterías sanitarias para uso del personal que labore en la obra, los cuales estarán conectados al sistema de alcantarillado donde se presenten las facilidades, caso contrario se deberá buscar alternativas como biodigestores, alquiler baterías sanitarias móviles, fosa séptica técnicamente construida, etc.

3.6.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE EL

CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR

Según el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas con Registro Oficial 249- Suplemento Nro.174 del jueves 10/01/2008, donde se menciona las obligaciones y responsabilidades del contratista con sus trabajadores en cuanto a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es indispensable para las actividades constructivas y obras públicas dar estricto cumplimiento a los siguientes aspectos:

a) Afiliación a los trabajadores b) Contar con un comedor apropiado. c) Contar con duchas y lavabos. d) Disponer de vestidores (armarios). e) Disponer de bodegas adecuadas según el tipo de material a utilizar. f) Dotar de equipos y ropa especial para soldadura. Dotar de equipo necesario para

trabajos en altura que superen el 1.80m de alto. g) Los empleadores deberán dotar de EPPs y ropa de trabajo sin costo alguno para el

personal de obra.

Conforme al Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo mediante decreto ejecutivo 2393 dispone: Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores

Cumplir registro N° 2393 y demás normas vigentes.

Adoptar las medidas necesarias en materia de prevención de Riesgos.

Mantener en buen estado las instalaciones.

Entregar gratuitamente EPP y colectiva.

Efectuar reconocimientos periódicos a los trabajadores.

Especificar en el Reglamento Interno las facultades y deberes del personal.

Instruir en los diferentes riesgos y en su prevención.

Dar formación en prevención de riesgos.

Para una prevención efectiva de los riesgos asociados a las actividades de construcción el especialista en seguridad y salud deberá realizar en los primeros días del inicio de las actividades una matriz de identificación y evaluación de riesgos así como un mapa de riesgos que identifique los principales peligros asociados.


90

La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter en los siguientes casos:

Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva.

Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los riesgos profesionales.

La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios preventivos de carácter colectivo.

Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismo otros riesgos.

El empleador está obligado a:

Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorio para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñen.

Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes de acuerdo con sus respectivas características y necesidades.

Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.

Determinar los lugares y puestos de trabajo en lo que sea obligatorio el uso de algún medio de protección personal.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 120 días (CIENTO VEINTE DÍAS), los cuales serán ejecutados en tres jornadas diarias los siete días de la semana, contados a partir de la firma de contrato. El contratista deberá contar en obra con grupos de trabajo diferentes para cubrir las respectivas jornadas, considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo señalado.

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es de USD $ 803.304,31 (OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO 31/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA., que cuenta con certificación presupuestaria respectiva. Existe un incremento en el presupuesto anterior al actual, por razón que hay un ajuste en los precios, por actualización en mano de obra y ajuste en las cantidades de obra principalmente en el área estructural. Forma de Pago: Anticipo: Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato; previa la presentación de la garantía respectiva. Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

6. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Nota.- A esta Lista se debe incluir la herramienta menor y aparatos que el constructor necesita en las cantidades y calidades necesarias para la correcta ejecución de la obra.


91

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

ÁREA ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. ARQUITECTÓNICO,

ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO,

ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO,

MECÁNICO

1 Concretera 1 saco 2

2 Volqueta 8 m3 (12 toneladas) 2

3 Equipo topográfico (estación total) 1

4 Retroexcavadora 85 hp 1

7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Los oferentes para ser calificados, deberán demostrar experiencia mínima por ejecución de obras similares valor del presupuesto referencial.

PERSONAL TÉCNICO PARA OBRA

DESCRIPCIÓN CANT EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN

Ingeniero Civil o Arquitecto Superintendente de Obra

1 Mínimo 7 años de experiencia en dirección, construcción, y/o diseño de obras civiles o arquitectónicas.

Tiempo completo

Ingeniero Civil o Arquitecto, Residente de Obra

1

Mínimo 5 años de experiencia en residencia, construcción, y/o diseño de obras civiles o arquitectónicas.

Tiempo completo

Profesional con título de tercer nivel o especialización en cuarto nivel en el área ambiental.

1

Mínimo 3 años de experiencia en gestión ambiental y/o consultoría ambiental, implementación de planes de manejo, fiscalización ambiental.

Medio tiempo

Profesional con título de tercer nivel calificado en el Ministerio de Relaciones Laborales como técnico en seguridad y salud categoría B.

1

Mínimo 3 años de experiencia como técnico en seguridad y salud y/o participación en 3 proyectos como especialidad en seguridad en construcción o fiscalización de obras civiles

Tiempo completo

Ingeniero Electrónico. 1

Mínimo 3 años de experiencia en construcción, fiscalización, consultoría o diseño de obras generales de infraestructuras.

Medio tiempo Durante la fase

que le corresponde

Ingeniero Eléctrico. 1 Mínimo 3 años de experiencia en construcción o instalación en sistemas eléctricos.


que le corresponde

Ing. Mecánico. 1

Mínimo 3 años de experiencia en instalaciones de sistemas mecánicos en aire acondicionado, vapor y retorno de condensado, gases medicinales, transporte neumático y transporte vertical.

Medio Tiempo Durante la fase

que le corresponde

Ing. hidrosanitario o Ingeniero civil.

1 Mínimo 3 años de experiencia en construcción o diseño de sistemas hidráulicos y sanitarios.


que le corresponde


92

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLUMBE, TIPO A UBICADO EN EL CANTÓN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

(Las especificaciones técnicas serán entregadas en las instalaciones del Servicio de Contratación de Obras, Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal Edificio La Tribuna, Subdirección Técnica de Contratación, onceavo piso). NOTA: Traer CD o memoria externa


93




SECCIÓN 7

PLANOS

Los planos para este proceso, serán entregados en las instalaciones del Servicio de Contratación de Obras, Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal Edificio La Tribuna, Subdirección Técnica de Contratación, onceavo piso. NOTA: Traer CD o memoria externa


94





SECCIÓN 8

LISTA DE CANTIDADES

La Lista de Cantidades (Tabla de Rubros, Cantidades Unidades y Precios) para este proceso, se encuentran establecidas en la Sección 5, Formulario No. 3 de estos pliegos. Adicionalmente y si se solicita se entregará a los oferentes los archivos digitales en Excel con esta información. Nota: Traer CD o memoria externa


95

ANEXO 1 FORMULARIO N° 3.1

NOMBRE DEL PROPONENTE:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO :

XXXXXXXXXXXXXXXXX UNIDAD: XXXXXXXXX

DETALLE

XXXXXXXXXXXXXXXXX

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

HERRAMIENTA MENOR redondear(C14*D14;5) redondear(E14*F14;5)

redondear(C15*D15;5) redondear(E15*F15;5)




SUB TOTAL M redondear(sumaG14:G18);5)

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

PEON redondear(C23*D23;5) redondear(E23*F23;5)





SUB TOTAL N redondear(sumaG23:G29);5)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C=A*B

CEMENTO redondear(E34*F34;5)

redondear(E35*F35;5)




SUB TOTAL O redondear(sumaG34:G43);5)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO/KM TARIFA COSTO

A B C D=A*B *C

CEMENTO redondear(D48*E48*F48;5)

redondear(D49*E49*F49;5)

SUB TOTAL P redondear(sumaG48:G50);5)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) redondear((G19+G30+G44+G51);5)

INDIRECTOS Y UTILIDADES % % redondear(F53*G52;5)

OTROS INDIRECTOS % % redondear(F54*G52;5)

COSTO TOTAL DEL RUBRO redondear((G52+G53+G54);2)

VALOR OFERTADO redondear(G55;2)

NOTA: USAR EL REONDEO, EN LAS FORMULAS, COMO SE INDICA EN LAS CELDAS CORRESPONDIENTES NO SE DEBERA COMBINAR LAS CELDAS EN COLUMNAS NI EN FILAS

EL RENDIMIENTO DEBE DE SER DE HASTA 5 DECIMALES, (NO MAS DE 5 DECIMALES)

NO INSERTAR COLUMNAS NOTA: Apu´s deben ser entregados en formato Excel

Documents

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA … · 001-0000-0000, denominadas “Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud” conforme consta de la Certificación Presupuestaria