Embed Size (px)
Citation preview
LICITACION PRIVADA N° 10/10
OBRA: “REMODELACION DE ESPACIO PARA JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL BICENTENARIO”
MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente obra tiene por objeto remodelar el espacio destinado a juegos infantiles, en la
esquina NO del parque. Para ello se ha previsto generar un espacio cerrado donde los
niños puedan desarrollar sus juegos en forma segura, ya que el espacio será cerrado, con
superficie de arena y espacio para los mayores con accesibilidad. Se agregará también un
arbolado que proteja el espacio y lugares de espera para acompañantes. Se reubicarán
también los juegos actuales para el uso de niños más grandes, reciclando los mismos.
La tendencia actual de generación de espacios destinados a niños pequeños, es hacerlo
protegiéndolos del contacto con mascotas, de personas de otras edades y de eventuales
actos de vandalismo o sabotaje. Por ello este espacio se ha pensado con una pared baja
que sirve de asiento a una reja de protección sin puntas. Al espacio se accede por un
portón doble de 1,80 m, con cerradura para la noche. Se transita internamente por veredas
de hormigón peinado, donde se ubican los sectores de acompañantes y los lugares de
juego se desarrollan sobre arena, para evitar golpes y amortigüar las caídas.
Los juegos actuales se reciclan agrupándolos de mejor manera para facilitar su uso. Se
pintarán y arreglarán una vez colocados en la posición indicada en plano.
A los efectos de generar sombra y optimizar el lugar, se plantarán árboles y se retirarán
los límites existentes, que se encuentran en estado de deterioro avanzado. Se agregará
también un acceso para discapacitados, cortando el cordón y colocando una rampa
premoldeada como la utilizada en distintos sectores de la ciudad.
El sistema de contratación es por “ Ajuste Alzado “ y el plazo de obra previsto es de 30
días. El presupuesto oficial es de $ 83.000,00 ( ochenta y tres mil pesos).
LICITACION PRIVADA N° 10/10
OBRA: “REMODELACION DE ESPACIO PARA JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL BICENTENARIO”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
A- PAUTAS GENERALES
1- CALIDAD DE LA OBRA
El contratista pondrá especial interés en la calidad de obra, de sus materiales y de una esmerada y prolija mano de obra en todos sus aspectos.
El Inspector de Obra pondrá especial cuidado en verificar que ello se cumpla y comprobar que las especificaciones volcadas en este pliego sean observadas por la empresa Contratista, siendo ella la responsable de que los materiales y mano de obra sean correctos. Cualesquiera de ellos que no correspondan, serán rechazados y rehechos a costa del Contratista, hasta merecer la aprobación del Inspector de Obra.
Cualquier posible cambio de material o artefacto especificados, que por razones de mercado no puedan ser adquiridos, deberán justificarse y proponer una variante similar mediante nota de pedido a la Inspección de Obra, comparando las cualidades del reemplazo y sin que ello signifique costos adicionales. Por lo tanto se apela a la ejecución de las tareas con buen oficio, observando, en toda su comprensión el realizarlas según las reglas del buen arte, utilizando para tal fin los materiales, morteros, artefactos y accesorios correctos, aprobados por Normas IRAM y adecuados a las especificaciones de este pliego.
El contratista realizará la obra afectando para ello la prestación de la mano de obra, equipos y materiales que sean necesarios, en un todo de acuerdo con la documentación presente: planos, cómputo y listado de rubros y su información y datos incorporados a estas cláusulas. La posible omisión o fe de erratas en una u otra no invalida las especificaciones del resto de la documentación, pues son complementarias entre sí.
2 - PAUTAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar deberán ser completos, adecuados a su fin y ajustados a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones y a las reglas del buen arte de la construcción.
La empresa Contratista deberá proveer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la concreción de la obra, la que deberá ser ejecutada conforme a lo pautado en los distintos apartados de la documentación técnica adjunta y concluida en el plazo estipulado en prefecto estado de conservación y funcionamiento.
El incumplimiento total o parcial de las exigencias técnicas del presente pliego, la alteración total o parcial de la obra proyectada sin previa autorización de la Dirección, el empleo de técnicas constructivas inadecuadas o no contempladas en la documentación base o el empleo de materiales usados, de segunda calidad o en mal estado darán lugar a la demolición, remoción o corrección de lo construido, según corresponda, por parte del Contratista y sin derecho a reclamo.
3 – NORMAS COMPLEMENTARIAS
En caso de omisiones en la documentación técnica que integra el presente Pliego, como así también en la resolución de aspectos parciales no detallados del proyecto, se aplicaran las siguientes normas y reglamentos:
a) El pliego de Bases y Condiciones Generales de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
b) El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) en todo lo referente a estructura de hormigón armado.
4 – DISCREPANCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A los efectos de salvar posibles discrepancias con respecto a los planos, de detalle y de conjunto, se establece que los planos de detalles específicos de la Obra tendrán prioridad sobre cualquier otro plano tipo.
B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1- TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Limpieza del terreno, replanteo y nivelación
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia.
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente.
Se tendrá especial cuidado con los árboles existentes en el terreno, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.
1.2 Obrador y Cercado del Terreno
Previa confirmación de la Inspección de Obra, el Contratista afectará un sector para destinarlo a obrador.
El contratista ejecutará el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspección de Obra, para evitar accidentes y daños, e impedir el acceso de personas extrañas a la obra.
1.3 Servicios Básicos para la Obra
Correrá por cuenta del Contratista y a su exclusivo costo, la tramitación, la conexión, y la provisión de los servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de la obra a saber:
a) Agua de construcción.b) Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.c) Desagües cloacales de los sanitarios de personal ( conectados a la red pública).d) Iluminación del área de obra y fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados
a la construcción. Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán medidas de protección y seguridad.
1.4 Cartel de Obra
El contratista deberá ejecutar y colocar en el lugar que determine el Inspector de Obra un cartel con las características y dimensiones que el mismo indicará oportunamente.
1.5 Replanteo General
Se realizará una vez terminada la limpieza y preparación de la obra. A todo efecto estas tareas de marcación en obra deberán contar con la aprobación expresa de la Inspección de Obra, para recién entonces iniciar los trabajos respectivos y su cumplimiento deberá constar en el libro de órdenes de servicio.
2- EXTRACCIONES
Se deberán extraer los siguientes juegos ya existentes en la zona afectada, de manera tal de que puedan ser reutilizados.
2 juegos de toboganes 1 juego de hamacas
También se deberán retirar todos los límites de madera existentes entre la Av. Del Valle y calle Maipú hasta la calle V. Sarfield y calle Cerrito. Cabe aclarar que se deberán rellenar todos los pozos o desniveles que dichas extracciones ocasionen.
Del mismo modo serán retirados dos postes de volleyball existentes en la zona.
3- MOVIMIENTO DE TIERRA
El contratista convendrá con la Inspección de Obra los detalles para el más adecuado emplazamiento de las excavadoras o maquinarias de cualquier índole que pretenda utilizar. Este será responsable de los desmoronamientos que sucedieran por deficiencias y volverá a levantar a sus expensas las tierras caídas.
En el transcurso de las excavaciones, la tierra deberá ser trasladada por el Contratista a donde lo indique la Inspección de Obra, a cuenta exclusiva del Contratista.
El fondo de las excavaciones será bien nivelado siendo sus parámetros laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para rellenar y nivelar las zonas o sectores que la Inspección de Obra indique.
2.1 Excavación para arenero
Se generará una depresión del terreno de no menos de 40 cm según planos adjuntos, para poder realizar luego un relleno con tosca compactada.
La excavación tendrá sus bordes perfectamente aplomado y no tendrán elementos salientes, tales como piedras, raíces, etc.
2.2 Excavación para fundaciones
A fin de materializar las fundaciones, el Contratista deberá efectuar las excavaciones correspondientes, previendo las dimensiones de los objetos de hormigón que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.
Lo indicado en proyecto sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
El producido de dicha excavación deberá ser trasladado fuera del predio al coste del Contratista. En caso de ser suelo apto para los usos especificados en el presente pliego y a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, el material podrá ser esparcido a los fines de nivelar los sustratos de tierra del área afectada a la presente licitación.
2.3 Retiro de arena y distribución
Se deberá remover del arenero existente toda la arena del mismo, de tal manera que luego ésta se distribuya por toda la zona de manera uniforme.
El desnivel generado por el retiro de la arena, será rellenado con tierra negra, de manera tal que quede nivelado el sector y no se aprecien discontinuidades del terreno.
2.4 Rellenos
Se realizará relleno del terreno, para lograr su nivelación hasta alcanzar los niveles indicados en planos, verificando asegurar la evacuación de las aguas pluviales.
El material a utilizar para alcanzar las cotas previstas en la conformación de los elementos estructurales deberá ser suelo de aporte tipo “tosca”, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni deshechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición, con las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecución de los trabajos con los requisitos especificados, debiendo asegurarse que cumpla con las siguientes características: Limite líquido < 40%, Índice plástico < 10%, Pasa tamiz Nº 200, entre el 30% y el 40% en peso. La compactación se efectuará con equipos neumáticos en capas de 5 cm. hasta llegar al espesor de 20 cm.
4- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la verificación, comprobación y aprobación de la Inspección de Obra, el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecución, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.
Previo a la ejecución de las mismas, el Contratista presentará los planos y planillas de cálculo que correspondan para su aprobación por la Inspección de Obra. En ellos deberá consignar el tipo de acero adoptado para las armaduras. Tipo de cemento y resistencia característica del hormigón a emplear.
En todo lo referente a la verificación y ejecución de las estructuras de hormigón armado se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los Reglamentos CIRSOC 201.
Se preverán durante la construcción de la estructura la ubicación, previa al hormigonado, de los pelos metálicos y elementos de enlace o fijación para evitar la posterior remoción de hormigón fraguado.
En cualquier momento y sin avisos previos, podrá la Inspección de Obra tener libre acceso y amplia facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades tendrá para verificar las proporciones del hormigón, los métodos de ejecución y cualquier otra tarea para la mejor realización de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitación de la Dirección de Obra, el Contratista informará a éste lo referente a procedencia y condiciones de extracción o elaboración de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previo ensayos que provocaren demoras innecesarias.
Todos los elementos utilizados, serán de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones o bien , cuando éste no esté explícito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.
4.1 Viga de Fundación
La estructura de fundación del cerco perimetral, se realizará con una viga de fundación de hormigón armado a 0.60 m por debajo de la cota de terreno actual, será de 0,20 m de ancho y 0,40 m de altura, con una armadura 2 fe de 12 mm arriba, 2 fe 12 mm abajo y 1 fe de 6 mm cada 0,20 m como estribo. Todos los detalles se pueden observar en los planos
correspondientes. Se utilizará para su llenado un mortero de hormigón tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Dirección de Obra.
Se deja expresamente aclarado que las dimensiones señaladas son mínimas. Las definitivas resultarán del cálculo estructural a cargo del Contratista pero nunca podrán ser inferiores a las descriptas.
5- PISOS
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra.
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
5.1 SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO
Se construirá un piso de hormigón H21 armado con malla, de terminación antideslizante, textura peinada, de espesor 10 cm, según indicación de la Inspección de Obra, según consta en planos generales y de detalle.
Una vez preparada convenientemente la superficie, se volcará el hormigón dentro, siendo el espesor mínimo de 10 cm.
Tipo de Hormigón a utilizar
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados de ensayos a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 días antes del comienzo de los trabajos.
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizara un hormigón con las características siguientes: T’bk = 250 kg/cm2 a 28 días // Contenido mínimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra plástica incluida)
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201.
Agregado fino: Arena con granulometría continua comprendida dentro de los limites de las curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo.
Aditivos
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42
Dosificación sugerida = 1kg/m3.
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser optima para el reemplazo de la malla de acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del Contratista la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones.
Endurecedor de superficie: se utilizara un endurecedor no metálico CB-30Q o similar, cuyo color será definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 kg/m2.
Curado del hormigón: se aplicara inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizara una membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309.
Colocación del hormigón
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso proyectadas que eviten paños sin cortes de éste último material.
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 10 cm.
Juntas
Se construirán dos tipos de juntas a saber:
Juntas de dilatación: Se materializarán e todos los encuentros con los cordones de hormigón petreo y en los encuentros con cualquier elemento existente.
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o aserrado a las 24 hs. de endurecido el material. Una vez desparramado manualmente y vibrado.
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación.
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el diseño especificado en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del solado (para un espesor de 0.10 m=4.4m). así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser mayor a 1,50.
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diaqmantado, aprobado por la Inspección de Obra.
El espesor y la profundidad de la junta será como mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado, respectivamente.
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está lo suficientemente endurecido para poder realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá estar tan endurecido para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del hormigón.
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico incorporado a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2.. Luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con consumo mínimo de 5 m2 por litro .En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie alisada.
6- RELLENO CON ESCALLA CERÁMICA
Una vez concluidos los trabajos, se procederá al relleno del área indicada en los planos adjuntos. El material de relleno será escalla cerámica. Se cubrirá una capa de 0.15 m de profundidad, quedando encajonada la arena por la vereda, el cerco perimetral y un cordón de confinamiento de hormigón de 10 cm de espesor.
7- ESTRUCTURA METÁLICA
Se deberá cercar la plaza de juegos, de acuerdo con el plano de referencia adjunto; dando como resultado una reja de aproximadamente 74 m lineales totales, con un portón de acceso.
7.1 Reja perimetral
El cerco perimetral deberá tener una altura total de 1.50 m, siendo la reja de 1.20 m de altura .
La reja estará compuesta por mallas cuadrangulares de acero soldadas, de 1.50m x 1.11m, atornilladas a parantes empotrados en el murete.
Los parantes serán planchuelas de acero de 2” x 3/8”, separadas cada 1.50 m. Deberán ir empotradas no menos de 20 cm dentro de la mampostería del cerco y contar con una planchuela de acero de 10 x 10 cm soldadas en sus extremos inferiores para generar un mayor agarre.
Las mallas estarán compuestas por planchuelas verticales de acero de 1 ½” x ¼”, agujereadas cada 20 cm, de manera tal que a través de estas pasen barrotes horizontales de hierro redondo de F ½“. Las planchuelas verticales deberán ir soldadas en ambos extremos por una planchuela horizontal de iguales características que la anterior. Estas planchuelas horizontales deberán ir atornilladas en sus extremos a los parantes, según se indican en los planos correspondientes.
7.2 Portón de acceso
Se deberá realizar un portón de acceso de 1.80 m de ancho, de dos hojas, con bisagras reforzadas y traba inferior.
Los parantes y los travesaños inferiores y superiores de las hojas del portón, se realizarán con caño estructural rectangular de 100 x 60 mm. Los paneles estarán constituidos por una malla de iguales características que las rejas, con planchuelas verticales agujereadas de 1 ½“ x ¼“ y con barrotes de hierro redondo de F ½“.
El portón irá abisagrado a dos columnas empotradas al piso, de caño estructural rectangular de 100 x 60 mm, tal como se muestra en el plano correspondiente.
8- MAMPOSTERÍA
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo en hiladas correctamente niveladas y trabadas entre sí, conforme a las reglas del buen arte.
Se utilizarán bloques estructurales de hormigón con acabado símil piedra de 19x19x39 cm para la realización del cerco perimetral. Toda la mampostería estará reforzada con armaduras horizontales y verticales, distribuidas en el muro y colocadas con hormigón de relleno en forma tal que el acero y la mampostería trabajen solidariamente.
Las unidades deben estar enteras y libres de fisuras u otros defectos que pudieran interferir con una correcta colocación, o perjudicar significativamente la resistencia de la construcción. No obstante, no serán motivo de rechazo las pequeñas fisuras
circunstanciales provenientes de la etapa de fabricación, o pequeñas saltaduras resultantes del manipuleo propios del despacho y distribución.
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mampostería de buenas resistencias y juntas impermeables a la acción de las lluvias sin necesidad de
usar revoques o revestimientos protectores en los parámetros exteriores. En este caso se utilizará el mortero Tipo E (resistencia elevada, según lo establecido por el Reglamento Cirsoc 103, parte III, cuya dosificación por volumen es: 1 parte de cemento portland normal, 0 de cal, y 3 de arena mediana, recomendándose el uso de aditivos plastificantes (tipo Sikacrete), siempre que sus componentes no provoquen corrosión en las armaduras, y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. Es importante destacar que en caso de que la plasticidad del mortero no permita que sea perfectamente trabajable, se admite el uso de plastificantes, sobre todo en los tramos de muros reforzados con armaduras, donde no podrán utilizarse morteros con alto contenido de cal. En ningún caso se empleará cal hidráulica o cal en polvo, debiendo usarse cal viva apagada con gran cantidad de agua, después de 48 horas.
Los refuerzos deben colocarse a lo largo de los tabiques longitudinales de los bloques de hormigón, respetando un ancho mínimo de mortero de junta igual a dos veces el diámetro de la barra colocada. Además, por tratarse de un muro externo, esta armadura debe ser alojada a 15 mm como mínimo desde el borde del paramento exterior del muro.
El hormigón de relleno tendrá suficiente agua para que ésta fluya fácilmente, sin segregaciones, dentro de los huecos o cavidades de los bloques. Este debe tener una resistencia a la compresión superior a la del bloque, pero no superior a un 20 %. En este caso se recomienda una resistencia a los 28 días igual a 140 Kg/cm2.
El hormigón tendrá la siguiente dosificación: 1 : 2 ¼ a 3 : 1 a 2 (Cem : arena : grancilla).
El asentamiento del hormigón deberá estar comprendido entre los 20 a 25 cm, ya que el aparente exceso de agua será absorbido por las paredes del bloque reduciendo la relación agua / cemento. El uso de aditivos está permitido, debiéndose controlar las resistencias obtenidas.
El refuerzo vertical para el cerco perimetral irá cada 4 m aproximadamente a lo largo del mismo, se colocarán barras de 4 fe 12 mm con estribos fe 4,2 cada 0,20 m, alojadas dentro de los huecos.
Deberá cuidarse que no se coloquen muy cerca de las paredes del bloque (separación mínima 2 cm), manteniéndose en su posición correcta hasta el llenado de los huecos.
En todos los casos se adoptará una longitud de empalme vertical mínima igual a 40 diámetros.
El refuerzo horizontal se colocará a la altura que se indica en los planos, con barras de 4 fe 12 mm y 2 fe 4,2 mm con estribos fe 4,2 mm cada 0,15 m, las que se alojarán en la canaleta formada por los rebajes de los bloques.
9- REVOQUE
Todos los revoques se ejecutarán sobre paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales extraños, y observarán un perfecto aplomado y acabado final.
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente; después de esta operación se pasará sobre el mismo un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección.
9.1 Grueso a la cal
Los paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiarán esmeradamente, se desprenderán las partes no adheridas y se abrevará el paramento con agua. El espesor máximo del revoque grueso será de 2 cm. Se utilizarán un mortero de cal ¼:1:3, fratazado y peinado horizontal. Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. Cuando se exija el empleo de materiales preparados para revoques de marca expresamente determinado, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación.
9.2 Enlucido a la cal
Terminado el revoque grueso se ejecutará un enlucido a la cal fina de 5mm de espesor. No se podrá realizar el enlucido hasta que el revoque grueso no se haya secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada para asegurar la eliminación de impurezas y exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos.
10- AISLACIÓN HIDRÓFUGA10.1 Capa aisladora horizontal
En el muro perimetral de coronamiento, según se indica en los planos, se materializará una capa aisladora horizontal. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos.
El espesor será de 2 cm, como mínimo, y su ancho, será igual al del muro. La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo L constituido por una parte de cemento y tres de arena mediana, y adición de hidrófugo, con la dosificación de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del espesor de la capa. Por ultimo se pintará con dos manos de pintura asfáltica cruzadas, de 1º calidad, con un intervalo de 2 horas entre mano y mano, será continua.
10.2 Capa aisladora vertical
En el muro perimetral de coronamiento, según se indica en los planos, se materializará una capa aisladora vertical. Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente mostrados en planos.
Se ejecutará uniendo las dos capas aisladoras horizontales, una capa aisladora vertical a cada lado del muro, formando una cajón de forma continua.
El espesor será de 2 cm y su alto, será igual a la separación de las dos capas horizontales. Se ejecutará con mortero tipo L constituido por una parte de cemento y tres de arena mediana, y adición de hidrófugo, con la dosificación de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del espesor de la capa.
11- PINTURA
Se deberán pintar las partes metálicas, debiendo limpiar la superficie a fondo para eliminar restos de grasa, polvo y pintura existente. Se aplicarán dos (2) manos de antióxido, dos (2) manos de convertidor y tres (3) manos de pintura sintética o las que sean necesarias para lograr un perfecto recubrimiento de las piezas, con el siguiente detalle de colores de la carta de Tersuave colorsystem:
Los parantes de la reja con 3618-A Los parantes y marco del portón con 3618-A El resto de las partes de las rejas y portón con 3617-D Los juegos infantiles existentes con 2068-A, 2426-D, 2555-D y 2864-T, según
indicación de la Inspección de Obra.
12- PLANTACIÓN
Se plantarán tres plantas de la especie arbórea GRINKGO BILOBA, dentro de la plaza de juegos, tal como se indica en los planos adjuntos. Para la plantación de los mismos se deberán seguir las siguientes indicaciones:
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.
Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandes y 30 para los chicos) y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspección de Obra.
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos tutores de caña tacuara de 2” de diámetro como mínimo y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30
cm. hacia abajo del anterior. En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra.
13- EQUIPAMIENTO
13.1- Reubicación de juegos infantiles
Los juegos infantiles retirados en una primera instancia, deberán ser reubicados junto a otro juego ya existente, y según indique la Inspección de Obra. Los mismos deberán ser amurados al suelo mediante muertos de hormigón en cada extremidad de 40x40x40 cm.
LICITACION PRIVADA N° 10/10
OBRA: “REMODELACION DE ESPACIO PARA JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL BICENTENARIO”
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
Artículo 1º: OBJETO DEL LLAMADO: La presente obra tiene por objeto remodelar el
espacio destinado a juegos infantiles, en la esquina NO del parque. Para ello se ha
previsto generar un espacio cerrado donde los niños puedan desarrollar sus juegos en
forma segura, ya que el espacio será cerrado, con superficie de arena y espacio para los
mayores con accesibilidad
Artículo 2º: LEYES, DECRETOS Y ORDENANZAS: Se considera parte integrante de
este Pliego y darán fe en caso de contestaciones:
1.-La ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias)
2.-El reglamento de contabilidad y Disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la
3.-Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables.
4.-Pliego de Bases y Condiciones legales generales 2003.-
5.-Ley 6021 de la Provincia de Buenos Aires .
Por lo tanto todas las disposiciones legales que no hubiesen sido expresamente
modificadas por las Condiciones Legales Particulares conservan su total validez y serán
de aplicación a todos los efectos contractuales.-
Artículo 3º: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS : Sobre el empleo de algunas palabras valen las
siguientes aclaraciones:
1 PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires
2 MUNICIPALIDAD: Es la Municipalidad de Olavarría
3 PLIEGO: Es el conjunto de Especificaciones legales y Técnicas Generales y
Particulares, planos, planillas, memoriales descriptivas y todo otro elemento integrante de
la documentación de la licitación.-
4 D.E: Es el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad: Intendente y Secretario.
5 INSPECCIÓN: Es el conjunto de funcionarios integrado por el Inspector de obra y el
personal designado para la fiscalización de la misma.
6 CONTRATISTA O EMPRESA: Es la persona, personas o Empresa Constructora que
suscriban el Contrato para la ejecución de las obras objeto de esta licitación.-
7 REPRESENTANTE TÉCNICO: Es el profesional de la ingeniería, Ingeniero en
construcciones, Civil o Arquitecto que representa al contratista ante la Municipalidad en
todas las operaciones técnicas de la obra.
Artículo 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras se contratarán por el sistema de
“AJUSTE ALZADO”.-
Artículo 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras se fija en treinta
días (30) días corridos.-
El plazo se cuenta en días corridos contados desde la fecha del Acta de Iniciación y
Replanteo.
A los efectos, la empresa constructora deberá someter a la aprobación de la Secretaría de
Infraestructura, Obras, Servicios y Espacio Público, antes del comienzo de los trabajos, el
plan de trabajos y la curva de inversiones correspondientes.
Artículo 6º: PRECIO DEL LEGAJO: El precio del legajo se fija en la suma de $ 83,00 (pesos ochenta y tres)
Artículo 7º: CONSULTA Y/O ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Los planos,
memoria, Pliego y demás documentos de licitación, podrán consultarse y adquirirse en la
Municipalidad de Olavarría o en los lugares que indique el llamado a licitación, hasta 2
días hábiles previos al de la apertura de las propuestas.
Artículo 8º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de las obras a ejecutar
asciende a la suma de $ 83.000,00 (pesos ochenta y tres mil)
Artículo 9º: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES : La ejecución
de las obras se hará por Licitación Privada y se exigirán a los proponentes, los siguientes
requisitos:
1 Estar inscripto en el Registro de Proveedores Municipales.
2 Mantener sus propuestas hasta un máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha de
licitación, o lo que determine más adelante el presente Pliego.
3 Transcurrido ese plazo se reputará que mantienen sus ofertas hasta que no
manifiesten en forma fehaciente su voluntad de retractarse. En caso de retirar la oferta en
violación a lo expuesto precedentemente, el proponente perderá el depósito de garantía
que hubiere efectuado sin derecho a reclamación alguna, quedando a salvo el derecho de
la Municipalidad para exigir la reparación por daños y perjuicios.
4 Integrar garantías en la forma que se determina a continuación: el depósito de
Garantía de Propuesta será del uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial;
($830,00).- 11 la Garantía del Contrato será del cinco por ciento (5%) del monto de éste.
12 la Garantía de Obra se formará con la retención del cinco por ciento (5%) del monto
de cada certificado pudiendo reemplazarse por seguro de caución o fianza bancaria.
Las garantías podrán constituírse por cualquiera de las siguientes formas:
Dinero en efectivo depositado en la Oficina de Recaudación Municipal.; El recibo
extendido por la misma será suficiente constancia de pago.
Póliza de Seguro de Caución, certificada y legalizada por Escribano Público y Colegio
respectivo.
La Garantía de Obra se devolverá en oportunidad de la Recepción Provisoria de las obras.
Si la Recepción Provisoria se efectuara en forma parcial, el contratista podrá solicitar la
devolución parcial de la garantía de obra, la que se librará en forma proporcional a la obra
recibida. La Garantía de Contrato se devolverá luego de la recepción definitiva del total de
las tareas.
Artículo 10º: LUGAR, DIA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La
presentación de las propuestas se efectuarán en el lugar, día y hora establecidas en el
llamado a licitación.
Artículo 11º: DEPOSITO DE GARANTÍA DE PROPUESTA: De acuerdo con el art. 7º del
presente pliego, juntamente con la oferta deberá presentarse como garantía de propuesta
un certificado de depósito efectuado a la orden de la Municipalidad por PESOS: OCHOCIENTOS TREINTA ($830,00).-
Artículo 12º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas y
leídas en acto público en el lugar, día y hora fijado en el llamado a licitación, en presencia
del Intendente Municipal o de los funcionarios que se designen a ese efecto y de los
interesados que lo deseen.
De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas
por orden de apertura, el importe de las mismas y el monto de los depósitos de garantía.
El acta será leída y firmada por los funcionarios antes mencionados y las personas
presentes que desearan hacerlo.-
Artículo 13º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas
deberán presentarse en dos sobres por separado.
En el primero deberá presentarse todos los elementos enumerados a continuación:
a) Constancia de adquisición del legajo.
b) La documentación de la Licitación debidamente firmada por el proponente, en
prueba de conformidad.
c) Garantía de mantenimiento de propuestas por $ 830,00 según lo determinado en
art. 9º y 11° de las presentes bases.
d) Antecedentes de obras del tipo a la licitada realizada en los últimos cinco años,
indicando ubicación, monto, año y comitente.-
e) Declaración jurada de aceptación de la Jurisdicción Tribunalicia.
f) En caso de ser el proponente una Sociedad deberá presentar constancia de su
constitución y alcance de su objeto social y copia del acta que le autoriza a presentarse en
la licitación.
g) Certificado de Libre Deuda extendido por la Dirección de Rentas Municipal (Tasas
por Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y/o Red Vial sobre propiedades ubicadas en
el Partido de Olavarría) o en caso de no ser el oferente contribuyente de este Municipio,
nota en carácter de declaración jurada informando dicha situación.
h) U.T.E.:Las sociedades legalmente constituidas a la fecha de llamado podrán
presentarse a licitación reunidos mediante un Contrato de Unión Transitoria o el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias siempre que satisfagan
individualmente en lo pertinente los requisitos establecidos en la Ley nº 19550 y sus
modificaciones vigentes a la fecha.
La falta de cumplimentación de los requisitos establecidos a puntos a), b), c) es motivo de
rechazo de la propuesta, devolviéndose el segundo sobre sin abrir.
La falta de cumplimentación de lo requerido en los restantes puntos puede ser salvado
en el plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles inmediatos posteriores al día
de la apertura; su incumplimiento dará lugar a la desestimación de la oferta, con pérdida
de la garantía constituida.-
El segundo sobre contendrá, en Original, Duplicado y Triplicado, el Presupuesto de la
oferta en la planilla de PEDIDO DE COTIZACION y la Cotización por Precios Unitarios,
confeccionados en los formularios que acompañan a esta documentación, debidamente
firmados por el proponente y su representante técnico.
En la apertura de este sobre se verificará la inclusión de la totalidad de la documentación
solicitada, descartándose aquellas ofertas que no reúnan éste requisito
En la cubierta de ambos sobres deberá de indicarse claramente la mención de la licitación
a que se refiere y día y hora de apertura de las propuestas. Las ofertas se presentarán
escritas a máquina o en caracteres de imprenta.
Artículo 14º: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS : Los proponentes deberán
mantener sus propuestas por el término de sesenta (60) días a contar de la fecha de
apertura de licitación.
Artículo 15º: VISTA DE LAS PROPUESTAS: Durante las cuarenta y ocho (48) horas
hábiles posteriores al día de apertura, las propuestas quedaran a disposición de los
distintos oferentes a los efectos de la formulación de las acotaciones, impugnaciones y/u
observaciones que estimen puedan corresponder, las que deberán efectuarse por escrito y
presentarse por la oficina de Mesa de Entradas dentro del plazo arriba establecido.
Cada impugnación se deberá avalar con un depósito de Pesos dos mil (2.000,00$) por
cada hecho impugnado; dicho valor, en el supuesto que los fundamentos de la
impugnación fueran procedentes e independientemente del resultado que recaiga, será
reintegrado simultáneamente con la comunicación de la resolución recaída; si fueran
calificadas de improcedentes dicho depósito ingresará definitivamente al patrimonio
municipal.
Vencido dicho plazo caducará el derecho que se acuerda a párrafo precedente,
continuándose la tramitación administrativa normal.
En ningún caso los oferentes podrán hacer agregados, ampliaciones o aclaraciones de
ningún tipo referida a la propia oferta.-
Artículo 16º: AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES : La Municipalidad se reserva el
derecho de efectuar, previo a la adjudicación de los trabajos, las averiguaciones que
estime conveniente sobre la solvencia técnica, comercial y financiera y sobre todo otro
antecedente de cualquier proponente al acto de la licitación. Estos últimos quedan
obligados a facilitar todos los datos que la Municipalidad les solicite a los fines indicados.
Artículo 17º: PLANTEL Y EQUIPO : El proponente adjudicado, previo a la firma del
contrato deberá demostrar fehacientemente la disponibilidad de las maquinarias,
herramientas y demás elementos que forman el plantel y equipo a utilizar y cuyo detalle
han agregado a su oferta; en caso contrario se dejará sin efecto su selección, perdiendo la
garantía de oferta que hubiese constituido.
Artículo 18º: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Realizada la licitación Pública, el D.E.
procederá al estudio de las propuestas y aprobación del acto licitatorio a los efecto de la
adjudicación de las obras, pudiendo asimismo rechazar, todas las propuestas si no las
considera convenientes, sin que ello de derecho a efectuar reclamación alguna a los
proponentes.- La resolución adjudicataria que se decida recién quedará en firme cuando el
beneficiado haya cumplimentado el Art. 13º, lo que se deberá concretar dentro de las
72hs. hábiles a partir de la notificación.
Artículo 19º- CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA: No se aceptarán:
1. Formulaciones de descuento o bonificaciones sobre el monto presupuestado.
2. Condicionamiento a pagos en términos determinados.
3. Condicionamiento de cualquier otra índole.
Artículo 20º: NOTIFICACION: La Municipalidad procederá a notificar sobre los resultados
de la adjudicación al proponente que resulte adjudicatario, dentro del plazo de
mantenimiento de las ofertas y en forma legal fehaciente.-
Artículo 21º: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: Realizada la licitación Pública, el D.E.
procederá al estudio de las propuestas y aprobación del acto licitatorio a los efectos de la
adjudicación de las obras, pudiendo asimismo rechazar, todas las propuestas si no las
considera convenientes, sin que ello de derecho a efectuar reclamación alguna a los
proponentes.-
Se deja expresamente sentado que la decisión que adopte la Municipalidad será
irrecurrible y en ningún caso ni bajo ningún concepto dará lugar y/o derecho a los
oferentes a formular reclamos de ningún tipo
Artículo 22º: DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: La garantía de las propuestas será devuelta después de la licitación en la siguiente forma:
1) Vencido el término de mantenimiento de la propuesta sin haberse producido la
adjudicación, a los proponentes que lo soliciten; 2) después de la adjudicación, y una vez
que ésta haya quedado firme, a los proponentes que no resulten favorecidos por ésta.
Artículo 23º: PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES : Previo a la firma del
Acta de Iniciación el adjudicatario presentará para su aprobación el Plan de Trabajos
definitivo y la correspondiente curva de inversiones, teniendo la Municipalidad que hacer la
observaciones que considere pertinente dentro de los cinco (5) días, caso contrario se
considerará aprobado.
Artículo 24º: GASTOS Y SELLADO DE CONTRATO: Los gastos que se originen para
formalizar el contrato serán por cuenta del adjudicatario, incluidos los correspondientes a
la parte de sellado de Ley a su cargo
Artículo 25º: GARANTÍA DE CONTRATO: De acuerdo a lo establecido en el art. 9º del
presente pliego, el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su convenio mediante
el depósito a la orden de la Municipalidad del 5% del monto del contrato, o bien mediante
una fianza bancaria o seguro de caución.-
Artículo 26º: INICIACIÓN DE LAS OBRAS : Se considerará como fecha de iniciación de
las obras, la del Acta del primer replanteo. Este primer replanteo se efectuará dentro de
los quince (15) días de la firma del contrato.
Artículo 27º:RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva y
la devolución del fondo de reparos no eximen al Contratista y a su representante técnico
de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes generales.
Artículo 28º: APELACIONES DEL CONTRATISTA: En toda controversia o cuestión entre
el Contratista y la Inspección, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el
contralor de la segunda, el Contratista deberá atenerse en primer término al juicio de la
Inspección, con apelación en primera instancia ante la Secretaría de Infraestructura,
Obras, Servicios y Espacio Público, en segunda ante el Departamento Ejecutivo y en
definitiva, a la acción ulterior en lo contencioso-administrativo.
Artículo 29º: CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS : Los certificados mensuales de obra
los confeccionará el Contratista sobre la base de la medición conjunta entre la Inspección
y la Empresa. En caso de discrepancia en cuanto a la medición se procederá de acuerdo
con la Ley N º 6021 de Obras Públicas.
Artículo 30º: FONDO DE REPAROS : Del valor de cada certificado se retendrá el cinco
por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.
El monto así formado se devolverá totalmente en oportunidad de la recepción provisoria.
Artículo 31º: RECEPCIÓN PROVISORIA : Para la recepción de la obra o parte de ella,
deberán conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo
ejecutado.-
Artículo 32º: RECEPCIÓN DEFINITIVA : Se operará en igualdad de condiciones que para
la recepción provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-
Artículo 33º: CONSERVACIÓN: Por conservación se entiende la realización de los
trabajos que requiere la obra para mantenerla constantemente en buen estado de
utilización y preservación a fin de que su vida económica no altere fundamentalmente,
quedando el Contratista obligado también a la ejecución de las reparaciones originadas
por omisión a defectos de construcción. Todo esto hasta que se cumpla con la Recepción
definitiva de la obra.
El plazo de garantía de conservación de la obra se fija en ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.-
Durante ese período la Contratista deberá efectuar todos los trabajos necesarios para
mantener las obras en perfecto estado de conservación.
Artículo 34º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Para la devolución de las garantías que
correspondan, en ocasión de recibirse la obra total o partes de ella, en forma provisoria o
definitiva, se aplicarán las especificaciones del art. 54º de la Ley 6021 de Obras Públicas
de la Pcia. de Buenos Aires.
Artículo 35º: ERRORES EN LOS COMPUTOS OFICIALES: Cualquier error en los
cómputos del presupuesto oficial o formularios de propuestas con respecto a la obra a
realizar, no será motivo de reclamo alguno por parte del Contratista, pues estos errores
de existir, se consideran tenidos en cuenta por el proponente al presentar las ofertas.
Artículo 36º: ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN: En los casos en que
las propuestas presentadas al acto de la licitación adolezcan de contradicciones o errores
numéricos de letras o de cálculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales,
serán tomados como elementos preponderantes de la cotización, los precios unitarios
expresados en letras.
Artículo 37º: CARTEL DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el sitio que le fije la
Inspección, un cartel de obra de acuerdo con las especificaciones y características
generales fijadas en el plano adjunto.-
Artículo 38º: INSTALACIONES EXISTENTES: El Contratista será el único responsable
de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se
produjeran en obras de arte, líneas telegráficas y telefónicas, pavimentos y caminos
existentes, redes de agua etc.
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba efectuar.
Artículo 39º MULTAS POR DEMORAS: Por las infracciones cometidas por la empresa
contratista y detalladas en el artículo 37º del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales – Edición año 2003 y/o cualquier otro incumplimiento al articulado del presente
pliego o incumplimientos de órdenes y directivas impartidas y en general la inobservancia
de cualquier obligación determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación
porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal
jerárquico categoría 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo de acuerdo a la siguiente
escala:
PRIMER INCUMPLIMIENTO: Multa equivalente al 25% de la aludida retribución mensual
calculado a la fecha de su aplicación.
SEGUNDO INCUMPLIMIENTO: Multa equivalente al 50% de la aludida retribución
mensual calculado a la fecha de su aplicación.
TERCER INCUMPLIMIENTO: Multa equivalente al 100% de la aludida retribución
calculado a la fecha de su aplicación.
Las multas precedentemente mencionadas serán descontadas de las facturas pendientes
de pago y/o garantías presentadas por la Contratista.
En caso de incurrir la Contratista en más de tres (3) incumplimientos de órdenes
impartidas, ello dará derecho al Municipio de rescindir el Contrato por causas imputables a
la Contratista, con pérdida de la garantía de Contrato.
Sin perjuicio de dichas sanciones, la Municipalidad podrá rescindir por sí el respectivo
contrato, sin obligación de indemnizar por concepto alguno a la Empresa constructora, si
el monto acumulado por multas supera el 30% del monto contractual.
Contra las multas y sanciones que aplique el D.E. podrá apelarse dentro de los ocho (8)
días de notificadas.
Artículo 40°: VARIACIONES DE COSTOS: En virtud del plazo de ejecución de Obra, la
Municipalidad no reconocerá ningún tipo de variación de costos que se produzcan en los
items contratados.
Artículo 41º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a
su presentación y será avalado por la Inspección.
Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.
El pago se efectuará a treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha del ingreso
del expediente en Mesa de entradas de la Municipalidad de Olavarría.-
Con cada certificado el contratista deberá presentar las constancias de cumplimiento de
las normas de la AFIP, presentando el Formulario 931, el que contiene la nómina de
empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas, certificado de
aportes profesionales del Representante técnico, como así también los comprobantes de
pago de los seguros detallados en el artículo 43º de las presentes Condiciones. De existir
observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare
adjuntar, el plazo anterior se incrementará en lapso igual al transcurrido entre la
notificación del error y su reintegro corregido.-
Cualquier error incurrido por el Contratista al efectuar la facturación producirá
automáticamente la interrupción del plazo de pago previsto, siendo a su exclusivo cargo el
tiempo que demande su corrección y nueva presentación.
En cada Certificado de Pago se establecerá una retención del 5% de su monto bruto, la
que pasará a formar parte del Fondo de Reparo.
La presentación del certificado deberá estar acompañada por correspondientes fotos
(impresas) representativas y coincidentes de los rubros y sectores que se certifican.
Artículo 42º- DE LOS PROFESIONALES: El contratista será responsable de la correcta
ejecución de la obra, por lo que contará con los servicios de un profesional de la
Ingeniería, quien actuará como representante técnico.- En ocasión de la presentación de
los certificados de obra, el Contratista deberá acompañar los comprobantes expedidos por
el Colegio Profesional de la Ingeniería que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes
Nº 5140 y 5920.
La falta de cumplimiento de este requisito motivará la automática interrupción del plazo de
pago del certificado, sin necesidad de obligación por parte del Municipio de requerir o
instrumentar la cumplimentación de lo exigido.
Contará además con un profesional habilitado en “Seguridad e Higiene Laboral en Obra”
en cumplimiento a la ley vigente Nº 19.587. El mismo será presentado por nota de pedido
al inicio de las obras, debiendo presentar copia certificada del título habilitante.
Artículo 43º-SEGUROS: La Contratista deberá tener a la totalidad de su personal
asegurado contra riesgos de trabajo conforme lo exigen las disposiciones en vigencia.
Asimismo deberá contar con seguros por daño civil a terceros por hechos derivados de
las obras en ejecución.
El Contratista deberá tomar por su cuenta y costo los seguros que establecen las leyes
vigentes y los mantendrá durante todo el tiempo que insuma la obra.
Los montos establecidos para la cobertura de los distintos riesgos nunca serán
inferiores a los obligatorios según las leyes y demás normas vigentes.
Entre ellos se citan:
a- Seguro de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).
El Contratista, antes de iniciar los trabajos y para la verificación del seguro, deberá
presentar el certificado de cobertura emitido por la ART, y el formulario SRT 51/97 ó el
formulario 319 o cualquier otro que los sustituya, según corresponda, en donde figure la
nómina del personal involucrado en la obra.
Mensualmente deberá presentar una actualización de dicho certificado (con las altas y
bajas verificadas)
b- Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74). Deberá presentar último recibo de pago.
c- Seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores y/o remolcados. Deberá
presentar último recibo de pago.
d- Seguro de Responsabilidad Civil: Cubrirá lesiones y/o daños a terceros ocasionado por
el .contratista en ejercicio de su actividad. Deberá presentar recibo de pago.
e- Seguro de accidentes personales del y/o los titulares de la empresa y su personal
contratado, siendo beneficiario del mismo la Municipalidad de Olavarría. Deberá presentar
recibo de pago.-
ARTICULO 44º: LIBROS DE COMUNICACIONES: La contratista hará entrega a la
Inspección de Obras, a la firma del Contrato, dos (2) libros por triplicado que serán
utilizados para la comunicación entre la Inspección de Obra y la empresa contratista.
ARTICULO 45º: CUMPLIMIENTO LEYES PREVISIONALES Y CARGAS IMPOSITIVAS: La Contratista deberá proceder al pago en término de las remuneraciones de sus agentes
y operarios efectuando también los depósitos que den cumplimiento a las Leyes
previsionales, sociales y sindicales en vigencia.
La Municipalidad podrá requerir en todo momento los comprobantes que acrediten lo
indicado precedentemente. Finalizado el contrato, la Contratista deberá presentar
constancia de que ha cancelado todas las obligaciones previsionales, sociales y sindicales
emergentes del mismo. Queda asimismo expresamente establecido que correrán por
exclusiva cuenta de la Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, gravámenes y/o
contribuciones nacionales, provinciales o municipales que le corresponda abonar como
consecuencia del presente contrato.-
ARTICULO 46º: INTERESES MORATORIOS: En caso de incurrir el Municipio en mora en
el pago de alguna cuota, se reconocerá a la Contratista los correspondientes intereses
moratorios, calculados a la fecha de efectivo pago, en función de la tasa de interés de
descuento de certificados de Obra Pública que tenga el Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Tasa Nominal Anual-promedio ponderado para el periodo de mora).-
ARTICULO 47º: CESION DEL CONTRATO-SUBCONTRATO: La Municipalidad no
admitirá la cesión parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los
servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la
asociación de la Contratista con terceros sin la autorización previa por escrito por parte de
la Municipalidad, bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de la garantía constituida.
En el supuesto de aceptarse la subcontratación parcial de ítems, que no podrán superar el
30% de los subítems, la responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos
sigue siendo de exclusividad del Contratista principal; asimismo los reclamos entre éste y
su subcontratista le son ajenos al Municipio.-
ARTICULO 48º: RESCICION DEL CONTRATO: El presente Contrato podrá ser
rescindido sin perjuicio de las causales enunciado en los artículos anteriores, en los
siguientes casos:
A- Por común acuerdo de partes, o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobadas, no pudiera cumplirse con el mismo. En este caso la Municipalidad deberá
pagar exclusivamente a la Contratista la parte correspondiente a los trabajos
efectivamente realizados y aprobados, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnización o compensación al respecto.
B- Por decisión de la Municipalidad en los siguientes casos: 1) Fraude o negligencia
sin perjuicio de la Municipalidad. 2) Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las
obligaciones contractuales y/o de las instrucciones impartidas por la Municipalidad. 3)
Transgresión de lo determinado en este Contrato 4) Por quiebra o concurso del
adjudicatario.-
Artículo 49º: JURISDICCIÓN: Para todos los efectos legales del presente las partes
quedan sometidas a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los Tribunales
Competentes para la Municipalidad de Olavarría, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdicción que eventualmente pudiere corresponder.-
Artículo 50º: INSPECCIÓN DE LA OBRA: La misma estará a cargo de los profesionales
que la Secretaría de Infraestructura, Obras, Servicios y Espacios Públicos designe.-
La inspección podrá convocar a la contratista en cualquier momento, tanto de día como de
noche, debiendo la empresa acudir al lugar en forma inmediata.
