81
FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29022/ 81307- /2017.ált. Jóváhagyom: Dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK „Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti nyílt eljárás. 1

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Szám: 29022/ 81307- /2017.ált.

Jóváhagyom:

Dr. Varga Péter r. dandártábornokrendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti nyílt eljárás.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. január 11. - én 10 óra

1

Page 2: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe:

Ajánlatkérő neve: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Címe: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2.Telefon: +36/22 541-600Telefax: +36/22 541-601E-mail: [email protected]ánlatkérő technikai azonosítószáma: AK02296

Kapcsolattartási pont: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda, Tel.: 460-7185; Telefax: 460-7182, E-mail: [email protected], [email protected]

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján nemzeti nyílt eljárás.

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül, elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőknek.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főépületén található 222 db – névleges mérete

összesen: 547,91 m2 – egyedi homlokzati fa hőszigetelt nyílászárók gyártása, beépítése külső-belső párkányokkal, épületlakatos szerkezetek felújítása, a bontott anyagok elszállítása, bontást és beépítést követő helyreállítási munkák elvégzése. A részletes műszaki leírást a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV kód):

45400000-1 Épület befejezési munka.További tárgyak:45410000-1 Vakolás.45421130-4 Ajtó és ablak beszerelése.

5. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és Felek általi szerződésszerű teljesítésig tart.

A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 100 naptári nap kivitelezési idő.

7. A teljesítés helye:

2

Page 3: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. NUTS kód: HU 211

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő által kiállított számlák, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, az Art. 36/A. § figyelembevételével.

Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó a késedelembeesés napján hatályos, a Ptk. 6:155.§ -ban meghatározott mértékű késedelmi kamat iránti igényét érvényesítheti a Megrendelővel szemben.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-ban foglaltak szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdéseire.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél számára a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés szerint.

Az előleg visszafizetésével kapcsolatban nem szükséges biztosíték nyújtása a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.

Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosulttá válhat az ellenszolgáltatásról egy előlegszámlát, egy részszámlát és egy végszámlát (a továbbiakban együtt: számla) kiállítani és benyújtani a Megrendelő részére. A végszámla, a 2.2. pontban meghatározott vállalkozói díjból a Vállalkozó által igénybevett előleg és a részszámla összegének levonását követően fennmaradó összeg mértékéig állítható ki a teljesítésigazolás alapján.

.

Részszámla benyújtható, amennyiben az épület külső oldalát készre jelenti és azt Megrendelő a 2.10. pontban foglaltak szerint teljesítettként elfogadja. A részszámla összege a vállalkozói díj 50%-át nem haladhatja meg.

A fizetés részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1)-(5) bekezdései alapján tartalékkeretet köt ki, amelynek mértéke a szerződés szerinti, a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályai a szerződés tervezetében kerülnek rögzítésre.

Szerződést biztosító kötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum a nettó vállalkozói díj 15 %-a. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti

3

Page 4: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér maximum értékének elérése a szerződés felmondását eredményezheti.

Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a, esedékessége a kijavításra vagy kicserélésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő nap. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti hibás teljesítési kötbér megfizetésére, ameddig jól teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő ezt követően élhet szavatossági jogaival..

Ajánlattevő a Szerződés aláírásáig – a Szerződés hatálybalépésének feltételeként – köteles a nettó szerződéses ár 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot a szerződés teljes körű teljesítéséig a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában.

9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat tétel lehetősége:

Többváltozatú ajánlattétel lehetősége nem biztosított.

10. Részajánlat tétel lehetősége:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.

Indoka: Az adott kivitelezési munka egy telephelyen kerül lebonyolításra. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. Az épület egy funkcionális és gazdasági egységet alkot, műszakilag az ablakcsere nem választható szét, az esetleges részekre bontás a garanciális és szavatossági igények érvényesítését nehezítenék.

11. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli részajánlati körönként az alábbiak szerint:

Részszempontok Súlyszám1. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (Ft) 702. Megajánlott jótállás (év) 30

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer, amellyel az egyes résszempontok szerint megadott elemek értékelésre kerülnek:

1. részszempont, ajánlati ár:

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet szerint:

4

Page 5: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határa, azaz 10Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeAvizsgílt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: jótállás Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

- az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 3 év, amely vállalásra Ajánlatkérő minimális (0) pontot ad. 3 évnél kedvezőtlenebb megajánlást Ajánlatkérő nem fogad el, az ajánlat érvénytelen;

- az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt maximális (10) pontot ad: 10 év.

Ajánlatkérő az ajánlattevő által vállalt jótállási időt értékeli, melynek minimális és maximális időtartama a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározásra került.

Azok az ajánlatok, melyek az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák - 3 év - 0 pontszámot kapják. Azok az ajánlatok, melyek az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb értéket tartalmazzák - 10 év - 10 pontszámot adja. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás módszerével az alábbi képlet szerint:

minminmax PPPAA

AAP

tlenebblegkedvezőbblegkedvező

tlenebblegkedvezővizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határa, azaz 10Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott

legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adjaAlegkedvezőtlenebb z ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott

legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adjaAvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi elemeAmennyiben a legelőnyösebb ajánlat megegyezik a legkedvezőtlenebb ajánlattal, úgy

mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja.

A végső pontszám kialakítása:Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a

súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Egyéb feltételek:

5

Page 6: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.

Azonos ellenszolgáltatás esetében az Ajánlatkérő sorsolás alapján választja ki a legjobb ár-érték arányú Ajánlattevőt.

A számításokat Microsoft Excelben végzi ajánlatkérő, melyben kettő tizedes jegyre történik a kerekítés.

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g-k), m) és q) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) g-k), m) és q) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (minta:2. sz. melléklet).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni (minta:3 sz. melléklet).

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (minta:4. sz. melléklet).

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra – nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes európai dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

A nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének napja.

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetesse az eljárást megindító

6

Page 7: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (építmény felújítása és/vagy átalakítása és/vagy építése, melynek részét képezte hőszigetelt nyílászárók beépítése legalább 250 m2 bruttó ablakfelületen) építési beruházásait.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legalább 1 db, a beszerzés tárgyához illeszkedő (építmény felújítása és/vagy átalakítása és/vagy építése, melynek részét képezte hőszigetelt nyílászárók beépítése legalább 250 m2 bruttó ablakfelületen), szerződésszerűen teljesített referenciával.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban került sor.

A referencia több szerződésből tevődhet össze.

M2) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni: 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-É jelölésű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-É jelölésű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

K1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára – az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában Ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az ajánlat alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Ajánlattevő ajánlatában az alkalmasság követelményeknek (M1) M2) és K1)) való megfelelés előzetes igazolására nyújtson be a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot (minta:5 sz. melléklet).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1) Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal: - az építési beruházás tárgya;- mennyisége (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a teljesítés százalékos

aránya és a saját teljesítés értéke);- az elvégzett munkák ismertetése oly módon, hogy abból az alkalmassági

7

Page 8: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen; - szerződéskötő másik fél megnevezése;- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdési és befejezési időpont, külön feltüntetve a

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját);- a teljesítés helye,- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt-e.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint kell igazolni.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.

M2) amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában nem szerepel a kamarai

nyilvántartásban, úgy végzettségét igazoló dokumentumok és a szakmai önéletrajza; a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő hivatkozik a 65. § (9) bekezdésére.Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében és 21/A

§-ban foglaltakra.

14. Az ajánlattételi határidő:

2018. január 11. 10:00 óra

15. Az ajánlat benyújtásának címe:

1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda.

16. Az ajánlattétel nyelve:

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

8

Page 9: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat ajánlattevő általi felelős fordítását. Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak.

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály1145 Budapest, Róna utca 124.

2018. január 11. 10:00 óra. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson

történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

19. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

20. A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak. Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:

A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek.

21. A közbeszerzést részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósul-e meg:

A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg.

22. Egyéb információk:

a) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében az Ajánlatkérő az alkalmasságot az M1)-M2)-K1) pontok szerinti alkalmassági feltételeknél a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b) Ajánlattevő ajánlatát a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KKD) 1. sz. melléklete szerinti Felolvasólap értelemszerű kitöltésével adja meg. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Ajánlatkérő a KKD részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az árazatlan költségvetést, amelyet kitöltve az ajánlat részeként be kell nyújtani. A felolvasólapon a költségvetési főösszesítő összesen rovatában szereplő, tartalékkeret nélküli összeget kell feltüntetni.

Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni.

Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia.

c) A Kbt. 35.§ (1) bekezdés alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján közös ajánlattevők kötelesek

maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlathoz csatolni kell az együttműködési megállapodást, mely tartalmazza a közbeszerzési dokumentumban előírt adatokat.

9

Page 10: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdés szerint minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, valamint, hogy a Kbt. 35. § (7) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta után a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében változás nem következhet be.

d) A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. § bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

Abban az esetben, ha Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.

e) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően az ajánlati kötöttség időtartama alatt írásban tájékoztatja ajánlattevőt.

f) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a Dokumentáció tartalmazza.

g) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

h) Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja Ajánlattevőknek.

A helyszíni bejárás időpontja: 2018. január 4. 10:00 óra

A helyszíni bejárás helye: Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. A helyszíni bejáráson nincs lehetőség kiegészítő tájékoztatás kérésre, az érdeklődő gazdasági szereplők a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tehetik fel kérdéseiket. A helyszíni bejárásról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készt, melyet minden résztvevő gazdasági szereplő részére 5 napon belül megküld.

i) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésben foglaltakra, miszerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

j) Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 50 millió Ft/év és 20 millió Ft/kár értékű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosításra, melynek az

10

Page 11: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig hatályosnak kell lennie.

k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

l) Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

m) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdései alapján ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevők ajánlatukban bármely más olyan eszközt szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

n) A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§(6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Benyújtandó dokumentumok:

o) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is szükséges csatolni.

p) Ajánlattevő a szakmai ajánlat részként nyújtsa be a KKD részeként kiadott árazatlan költségvetést beárazva.

q) Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát eredeti aláírt példányban.

r) Ajánlattevő nyújtsa be az alábbi nyilatkozatokat:

1. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattevő) szerepel az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

□ Igen □ Nem

Nyilvántartási szám: .................................Az elektronikus nyilvántartás elérhetősége: .................................

3. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

□ mikrovállalkozásnak□ kisvállalkozásnak□ középvállalkozásnak minősül.□ nem tartozik a törvény hatálya alá.

4. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, hogy az eljárást megindító felhívásban

11

Page 12: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

megjelölt műszaki-szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kívánunk támaszkodni

□ Igen □ NemKapacitást nyújtó szervezet megnevezése:………………………………….Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):……………………………………………………..

5. Tudomásul veszem, hogy nyertességem esetén a szerződés teljesítése során köteles vagyok az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket a teljesítésbe bevonni, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére.

6. Nyilatkozom annak elfogadásáról, hogy a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplő gazdasági szereplők, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkező gazdasági szereplők végezhetnek.

7. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.

8. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.

9. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet

□ nem nyújtottam be

□ nyújtottam be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában.

10. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom vagy benyújtom az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozó nem kerül igénybevételre, a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyilatkozom az ajánlatkérő részére.

11. Nyilatkozom, hogy az ajánlatom megfelel a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek (azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.).

12. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára

12

Page 13: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételek szerint.

13. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 8). pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén

□ igénybe kívánom venni

□ nem kívánom igénybe venni.

Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a).

14. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén, amennyiben a bemutatott MV-É felelős műszaki vezető szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, az általam bemutatott azon szakember kamarai nyilvántartásba vételéről a szerződés megkötéséig rendelkezni fogok, akinek kötelező kamarai tagságát ajánlatkérő előírta. Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2017. december 19.

13

Page 14: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

II. KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ajánlatkérőnek a Dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a dokumentáció – megfelelően csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.

2. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A gazdasági szereplő, ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok teljes átvételét.

A gazdasági szereplőnek, ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a közbeszerzési dokumentumokat szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt. meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, így különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. Továbbá, hogy megbizonyosodott a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megadott, illetve a szerződéstervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a teljesítéshez szükséges.

Ajánlattevő felelőssége, hogy valamennyi, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt, az ajánlat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a hamis adatszolgáltatásnak Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti következményeire.

14

Page 15: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Jelen Dokumentáció az ajánlati felhívást kiegészítő információkat tartalmazza. Erre figyelemmel, abban az esetben, ha az ajánlati felhívás és a jelen Dokumentáció valamely rendelkezése között eltérés, illetőleg ellentmondás lenne, az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban foglaltakat kell követniük.

Ajánlattevő részéről tilos a Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, továbbá tilos a Dokumentáció közzététele, és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása.

3. KAPCSOLATTARTÁS

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41. § (1)-(2) bekezdésére a 3. § 13-ra is tekintettel, amelynek megfelelően az eljárás során a kapcsolattartás írásban történik, ennek megfelelően Ajánlatkérő nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni.

A megfelelő kapcsolattartás érdekében a közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:

- Ajánlatkérő megnevezése- Közbeszerzési eljárás elnevezése- A dokumentumot benyújtó/beküldő neve és elérhetőségei (székhely, e-mail cím, fax)

4. AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.

5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYELVE

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során.

Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű fordítást köteles csatolni közvetlenül a nem magyar nyelven készült okmányt követően. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére.

15

Page 16: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, annak tartalmáért az ajánlattevő felelős.

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 35. § tartalmazza.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át a közbeszerzési dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért.

Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

Közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek.

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

- Az ajánlat tárgyát;- A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely);- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését;- A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott

meghatalmazást;- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek

teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;- Közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök

bemutatását;- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok

megosztásának ismertetését.

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli,

továbbá;- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a

közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

Az ajánlattevő a Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

16

Page 17: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

7. AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban.

Ajánlattevő ajánlatát a Közbeszerzési dokumentum 1. sz. melléklete szerinti Felolvasólap értelemszerű kitöltésével adja meg. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. A „roncsolás mentesen nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak.

Az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) adathordozón is be kell nyújtani. A tételes árazott költségvetést és a költségvetési főösszesítőt az adathordozón szerkeszthető (excel) formátumban is ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között, ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak.

A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az ajánlathoz mellékletként kell csatolni.

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:

Ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi tag)neve és székhelye

Ajánlat

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere”

tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály,

1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda. „Fretsch Orsolya a címzett kezébe”

Ajánlattételi határidő: ………………...

Közbeszerzési ajánlat! Címzettnek kézbesíteni!

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!

Amennyiben az ajánlat nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

17

Page 18: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.

Az ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot a megfelelő személy által cégszerűen aláírva kell benyújtani. Olyan ajánlattevő esetén, akire nem értelmezhető a cégszerű aláírás előírása, megfelelő, ha a rá vonatkozó jognyilatkozat-tételi szabályoknak megfelelő, saját kezű aláírását alkalmazza.

Az ajánlat teljes anyagának minden tartalommal bíró oldalát Ajánlattevő részéről aláírással hitelesíteni kell.

Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

Az ajánlatban az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

8. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Az Ajánlattevőnek egyösszegű nettó ajánlati árat (átalányár) kell ajánlatot tennie a költségvetés alapján.

Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az árazatlan költségvetést, amelyet kitöltve az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni.

Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia.

A tételekhez tartozó egységárakat általános forgalmi adó nélkül magyar forintban kell megadni, de tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek, mint Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes ajánlattevőt, mint Vállalkozót terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba kell beépíteni.

Az ajánlati ár alátámasztására a részletes műszaki, mennyiségi, minőségi meghatározást a tervek, a műszaki leírás (specifikáció), valamint a költségvetés kiírás tartalmazzák.

18

Page 19: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti munkák teljes befejezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adniuk.

A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a költségvetés kiírás tartalmazza, ezekhez a mennyiségekhez kell beírni az egységárakat.

A beárazott költségvetés kiírás tételei a szerződés tartalmának megfelelő teljes költségösszeget tartalmazzák. Azoknak a munkanemeknek a költségére vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön tételben, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ezeknek a költségét a munkák egyéb tételeinek egységárai és árai tartalmazzák.

Az ajánlati árat a Költségvetési kiírás és (adott esetben) a Kiegészítő költségvetési kiírás összegére kell kiszámítani.

A Költségvetési kiírás és az esetlegesen kibocsátásra kerülő Kiegészítő költségvetési kiírás tételeihez megadott árnak tartalmazniuk kell a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges ráfordítás összegét, valamint a munka teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket. Ezek az árak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés teljes időtartama alatt.

9. ÜZLETI TITOK

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

Abban az esetben, ha ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.

10. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Amennyiben a gazdasági szereplő részére a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály Cím: 1145 Budapest, Róna utca 124., Postacím: címen. 1903 Budapest, Pf. 314Faxszám: +36 1 460 7182E-mail cím: [email protected] ; [email protected]

19

Page 20: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a [email protected] és a [email protected] e-mail címre (word formátumban is) egyaránt eljuttatni.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlatkérő megadja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő címére.

A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadóak.

11. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Az ajánlatokat az Ajánlattételi felhívás 14. pontjában szereplő határidőre, az alábbi címre kell benyújtani:

Személyes benyújtás esetén:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaépület, fszt. 10. számú iroda

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat jelen pontjában megjelölt helyre történő leadása az ajánlatok beérkezésének időpontja. A megjelölt helyre történő beléptetés időt igényel, ezért a beléptetés időigényét figyelembe venni szíveskedjenek. A késedelmesen benyújtott ajánlat esetén erre való hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el.

Ajánlatok leadása: Munkanapokon H-CS: 900-1300 óráig, ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidőig.

Postai feladás esetén:

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1903 Bp. Pf.: 314.

Amennyiben ajánlatát ajánlattevő postai úton küldi meg ajánlatkérő részére minden esetben a fenti postacímet használja.

20

Page 21: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kormány az 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozatában döntött az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról, mely által a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) részére postai úton benyújtott iratok a KEKKH Kormányzati Érkeztető Központjában történő leválogatás után kerülnek átadásra. Kérjük, postai küldemények esetén szíveskedjenek a borítékon - a többi kritériumon felül - a következő feliratot feltüntetni: Közbeszerzéssel kapcsolatos irat!

Amennyiben ajánlatát postai úton küldi meg, úgy vegye figyelembe, hogy az iratok belső elosztási ügyrendjéből adódóan az ajánlatnak a postafiókból az ajánlatkérőhöz történő megérkezése akár több munkanapot is igénybe vehet.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőre és jelen pontban megadott címre (1145 Budapest, Róna utca 124., Irodaépület, fszt. 10. számú iroda) beérkezett.

A késve beérkező ajánlatok érvénytelenek.

Postai úton történő megküldés esetében a küldemény elveszéséből, késedelmes kézbesítéséből származó valamennyi kockázat kizárólag az ajánlattevőt terheli.

12. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

A Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak tekinti ajánlatkérő.

A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig visszavonhatja ajánlatát.

13. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlatok felbontását a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az ajánlatkérő.

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

14. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

14.1. Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli az ajánlattételi felhívás 11. pontjában foglaltak szerint.

14.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását a Kbt. 69. § – 70. § megfelelő alkalmazásával, a következő eljárásrend szerint végzi:

21

Page 22: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

14.2.1. Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését követően megvizsgálja az ajánlatok megfelelőségét a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint.

14.2.2. Ajánlatkérő - szükség esetén - elvégzi a Kbt. 71-72. § szerinti eljárási cselekményeket.

Ajánlatkérő a felhívásban foglaltak szerint biztosítja a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás, felvilágosításkérés lehetőségét. Ha az ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, vagy a 44. § (1), ill. 72. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el, amely adott esetben érvénytelennek minősülhet.

14.2.3. Ajánlatkérő a fentiek szerint megfelelőnek ítélt ajánlatokat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli, és az értékelési szempontok megállapítja alapján azok sorrendjét.

14.2.4. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó dokumentumok benyújtására. (A kapacitásat rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmasság igazolása tekintetében kell a tételes igazolásokat benyújtani!)

14.2.5. Amennyiben az igazolások alapján a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő (első helyezett) érvényes ajánlatot tett, ajánlatkérő adott esetben elvégzi a második helyezett ajánlattevő kihirdetése érdekében az igazolások bekérését és ellenőrzését, majd a bírálati szakaszt lezárja, és eredményt hirdet (megküldi az írásbeli összegezést.).

14.2.6. Ha az első helyen álló ajánlattevő ajánlata a benyújtott igazolások (valamint adott esetben annak hiánypótlása, felvilágosítás kérésre adott válasza) alapján nem megfelelő, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával újra elvégzi a rangsorolást, és a bírálati folyamatot a 13.2.3. ponttól újra lebonyolítja.

15. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlattevőket az írásbeli összegezés megküldésével tájékoztatja a közbeszerzési eljárás eredményéről. Az összegezés megküldését követően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot az eljárás nyertesével/nyerteseivel a szerződéskötéssel kapcsolatos teendők érdekében.

16. TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerinti tájékoztatás:

Az ajánlattevőnek - a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének megfelelően - tájékozódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények fenitek szerint elérhető követelményeinek nem megfelelő ajánlat érvénytelen.

Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az alábbi szervezetektől kaphat:

22

Page 23: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület:Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti FőosztályFoglalkoztatás-felügyeleti FőosztályPostacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.Telefon: (06 1) (1) 896-3002Fax: (06 1) 795-0884Valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei

 Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: +36-1-428-5100 Fax: +36-1-428-5382. Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem: Pest Megyei Kormány HivatlaCím: 1052 Budapest, Városház u. 7.Telefon: (1) 328-5812(1) 485-6957(1) 485-6926

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMSzékhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1Telefon: 06-1-795-2000Telefax: 06-1-795-0200

Nemzeti Fejlesztési MinisztériumSzékhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13. 1011 Budapest, Vám utca 5-7. Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.Telefonszám: +36-1-795-1700Telefax: +36-1-795-0697

Egészségvédelem: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: [email protected]

23

Page 24: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

17. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.

18. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21. pontjára, ill. 28. § (1) bekezdésére és 57. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbiakban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtani.

A nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban nyilatkozatmintákat készített az ajánlattevők számára. Az iratminták használata nem kötelező, azonban az ajánlat és a nyilatkozatok megfelelő tartalommal történő benyújtása érdekében javasoljuk ezek alkalmazását.

18.1. A következő iratok, dokumentumok megfelelő alaki kellékekkel benyújtva elegendőek az érvényes ajánlat összeállításához:

1. Felolvasólap - minta: 1. sz. melléklet2. Közös ajánlattétel esetén a Dokumentáció 6. pontja szerinti dokumentumok3. Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan - minta: 2. sz. melléklet4. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok igazolására a

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint - minta: 3. sz. melléklet

5. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - minta: 4. sz. melléklet6. Nyilatkozat az M1)-M2) műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan -

minta: 5. sz. melléklet7. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat - minta: 6. sz. melléklet8. Aláírási címpéldány(ok) / aláírásminta(k), adott esetben meghatalmazás9. Az ajánlati felhívás 22.s) pontja szerinti nyilatkozatok: - minta: 7.sz. melléklet10. Okirat erőforrások rendelkezésre állásáról (adott esetben) a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint11. Változásbejegyzési kérelem 12. Nyilatkozat üzleti titokról, indokolás (adott esetben) - minta: 8.sz. melléklet13. Az Ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt M1) szerinti referencia. A referenciát a Korm.r.

23. § alapján a 22.§ (3) bekezdés szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által adott igazolással). - minta: 10. sz. melléklet

A referencia igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: - az építési beruházás tárgya;- mennyisége (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a teljesítés százalékos

aránya és a saját teljesítés értéke);- az elvégzett munkák ismertetése oly módon, hogy abból az alkalmassági

minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen; - szerződéskötő másik fél megnevezése;- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdési és befejezési időpont, külön feltüntetvea

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját);- a teljesítés helye,- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt-e,

14. Beárazott költségvetés

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy ne csatoljon olyan dokumentumokat, melyet a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő kifejezetten nem írt elő (pl.: prospektus, ismertető,

24

Page 25: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

aláírt szerződéstervezet, stb.). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönítve tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot az ajánlat elbírálása és értékelése során nem veszi figyelembe.

18.2. Tájékoztató a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén az ajánlattevő által benyújtandó igazolásokról

Az Ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt M2) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása

- amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségét igazoló dokumentumok

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajza - minta: 11. sz. melléklet;- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási

nyilatkozatok - minta: 12. sz. melléklet

25

Page 26: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

III. Műszaki leírás

A műszaki leírás, tervek és az árazatlan költségvetés kiírás az alábbi linken érhető el:

26

Page 27: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

IV. SZERZŐDÉS TERVEZET

27

Page 28: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2-4., adószám:.15720625-2-51, törzsszám: 720629 Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-01451533-00000000 számla, képviseli: Dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről ………………………………… (székhely: ………………………………..., adószám: …………………….., bankszámlaszám: …………………….., mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény: A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján „ Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület homlokzati nyílászáró csere” tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást folytatott le. A szerződő fél Vállalkozó, mint az eljárás nyertes ajánlattevője lett.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, és kötelezi magát, hogy az ajánlatában (1.számú melléklet) és a közbeszerzési ajánlatételi felhívás vonatkozó részében foglaltaknak megfelelően Székesfehérvár, Deák F. u. 2. szám alatti ingatlanon a főépület állagvédelmi, felújítási munkáihoz kapcsolódó nyílászáró csere kivitelezési munkát Megrendelő számára elvégzi.

1.2. A Szerződő Felek a jelen vállalkozói szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés szerves részét képezik, de ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja nem elválaszthatatlan része jelen szerződésnek.

1.3. A kivitelezési munka tartalmi ismertetése: egyezően az ajánlatkérés műszaki tartalma és a vonatkozó jogszabályok alapján, az alábbiak szerint: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint elkészített és a Megrendelővel egyeztetett műszaki tartalmú kiviteli tervek alapján: Homlokzati nyílászáró csere.

1.4. A Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező és az ajánlattal összefüggő dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri.

1.6. A Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

2. Fizetési feltételek

2.1. A vállalkozói díj (mely értékelési szempont): A vállalkozói díj megállapítására a műszaki dokumentáció részét képező költségvetési kiírások alapján került sor.

28

Page 29: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

2.2. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű hibátlan és hiánytalan teljesítéséért az alábbi ellenszolgáltatás illeti meg……………………………………… E vállalkozói díj már értelemszerűen tartalmazza a Vállalkozó által igénybe vehető (2.14. pontban foglalt) előleget

2.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20.§ szabályainak alkalmazásával a tartalékkeret mértéke 3%.

2.4. A tartalékkeret felhasználása a Korm. rendelet 20. § (1) és (5) bekezdése alapján pótmunka elvégzésére használható fel, azzal, hogy Vállalkozó a pótmunka megkezdése előtt azt az építési naplóba bejegyezni köteles, és annak megkezdése és elvégzése kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően történhet.

2.5. A 2.2. pontban meghatározott vállalkozói díj tételezését és tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

2.6. Vállalkozó külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a szükséges, de a költségvetésből hiányzó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott – munkákat (többletmunka) elvégezni.

2.7. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat.

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz- és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban felmerülnek.

2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

2.10. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése magyar forintban (HUF) történik. A 2.2. pontban meghatározott ellenszolgáltatás a Szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendő és nem változtatható meg.

2.11. Vállalkozó az ellenszolgáltatásra akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít és az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségének teljes körűen eleget tesz. Megrendelő jelen szerződésben teljesítésigazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr az elvégzett munka szerződésszerű teljesítését átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

2.12. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján, ha az Vállalkozó írásbeli értesítésére a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 5 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

2.13. Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosulttá válhat az ellenszolgáltatásról egy előlegszámlát, egy részszámlát és egy végszámlát (a továbbiakban együtt: számla) kiállítani és

29

Page 30: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

benyújtani a Megrendelő részére. A végszámla, a 2.2. pontban meghatározott vállalkozói díjból a Vállalkozó által igénybevett előleg és a részszámla összegének levonását követően fennmaradó összeg mértékéig állítható ki a teljesítésigazolás alapján.

2.14. Vállalkozó az előlegszámla benyújtására jogosult, amennyiben a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglalt és a Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek teljes körűen teljesülnek, azzal, hogy a Felek jelen esetben az építési terület átadási időpontja fogalma alatt az építésre alkalmas terület ütemterv szerinti 1. napját határozzák meg, figyelemmel a 3.1. pont rendelkezéseire.

2.15. Vállalkozó a részszámla benyújtására jogosult, amennyiben az 1.1. pontban meghatározott munkákból az épület külső oldalát készre jelenti és azt Megrendelő a 2.11. pontban foglaltak szerint teljesítettként elfogadja. A részszámla összege a vállalkozói díj 50%-át nem haladhatja meg.

2.16. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni az adószámát, a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot is. A számla elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv eredeti példánya.

2.17. A számlát az alábbi címre kell kiállítani és benyújtani: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2. A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.

2.18. Megrendelő a Vállalkozó szabályszerűen kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt megfelelő példányban benyújtott és befogadott számláját a Ptk. 6:44. § és 6:45. §-ban előírtaknak megfelelően – a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján kiegyenlíteni a Vállalkozó fentiekben megadott számú bankszámlájára.

2.19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlán feltüntetett díj kifizetésének feltétele az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak teljesítése.

2.20. Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó a késedelembeesés napján hatályos, a Ptk. 6:155.§ -ban meghatározott mértékű késedelmi kamat iránti igényét érvényesítheti a Megrendelővel szemben.

2.21. Felek jelen Vállalkozói szerződéssel az engedményezést és a szerződés átruházást közös egybehangzó akaratukkal kizárják.

3. Határidők

3.1. A munkaterület átadásának határideje: jelen szerződés hatályba lépését követő 5. nap, amely határidőre a Megrendelő a munkaterületet átadja, azzal, hogy az építésre alkalmas munkaterületet Vállalkozó napi bontású ütemterve szerint adja át Vállalkozó részére. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és azt az építési naplóban rögzítik.

3.2. Teljesítési határidő a kivitelezés befejezési határideje: a szerződés aláírását követő 100. nap, amely időpontig a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul, és ennek jegyzőkönyvi dokumentálása megtörténik.

3.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles szerződésszerű teljesítés esetén a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

4. A műszaki feltételek

4.1. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, amelyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.

4.2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

30

Page 31: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Megrendelő részéről: név: Horváth János r. alezredes Műszaki Osztály vezetője cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Tel.: 22/541-600/22-65

Közreműködő műszaki ellenőr: (Megrendelő a szerződés aláírását megelőzően határozza meg)név: cím: Tel.: Vállalkozó részéről:név: cím: Tel.:

4.3. A Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. A Vállalkozó köteles továbbá a forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatni.

4.4. Megrendelő köteles egyeztetett időpontban a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban átadni. Vállalkozó köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjáig őrizni, beleértve a beépített és a beépítésre váró, vagy a beépítésre nem kerülő anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket, gépeket stb. is. A megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. A felvonulás és levonulás költségei Vállalkozót terhelik.

4.5. Ha közterület igénybevételére, forgalomterelésre van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni.

4.6. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni, Megrendelőt ezzel összefüggésben kötelezettség nem terheli, felelősségét és helytállási kötelezettségét ez úton kizárja.

4.7. A Megrendelő vagy megbízottja a helyszíni munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 5 naponként ellenőrizi, hogy a kivitelezés a terveknek és az ütemtervnek megfelelően történik-e.

4.8. A Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az Építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, ill. megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.

4.9. A Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad, és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.

4.10. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség, és a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal meglévő közművekben okozott károkért, azok megrongálódásáért. A Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást végez a munkák

31

Page 32: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában, stb.), hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze.

4.11. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról/elszállíttatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni, saját költségére és kockázatára.

4.12. A kivitelezés elvégzéséhez szükséges víz, csatornadíj és elektromos áram költségei a Megrendelőt terhelik.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződésszegés jogkövetkezményei

5.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesít. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a Megrendelő által 3.2. pontban előírt teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik.

5.2. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum a nettó vállalkozói díj 15 %-a. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér maximum értékének elérése a szerződés felmondását eredményezheti.

5.3. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a, esedékessége a kijavításra vagy kicserélésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő nap. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti hibás teljesítési kötbér megfizetésére, ameddig jól teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő ezt követően élhet szavatossági jogaival.

5.4. A bármely kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

5.5. Vállalkozó legkésőbb a jelen Szerződés aláírásáig – a Szerződés hatálybalépésének feltételeként – köteles a 2.2. pontban meghatározott nettó szerződéses ár 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot a szerződés teljes körű teljesítéséig a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítéknak a Szerződés teljes időtartamára érvényesnek kell lennie. A teljesítési biztosíték igazolása a jelen Szerződés mellékletét képezi.

Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget úgy: a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az

alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal köteles kifizetni a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy

amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték összegéből jogosult lehívni.

6. Alvállalkozó igénybevétele

6.1. Az igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el.

6.2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat birtokában, a Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

32

Page 33: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

6.3. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében – a 6.4. pont szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alatt.

6.4. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

6.5. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 69. §) meghatározó körülménynek minősült.

6.6. A Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

6.7. A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek és az építési napló részét képező alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat.

7. Az átadás-átvétel

7.1. A részmunka és a teljes munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a szerződő felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.2. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles a Megrendelő és megbízottja felé a munkát készre jelenteni. A Vállalkozó az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges dokumentumokat (építési napló és annak mellékletei, beépített anyagok minőségi bizonylata, stb.) köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

7.3. A Megrendelő vagy megbízottja a munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése esetén a Vállalkozó által megjelölt határnapra az átadás-átvételi eljárást kitűzi és lefolytatja. A műszaki átadás-átvétel feltétele az építési munkák első osztályú, maradéktalan teljesítése és annak a feltételnek való megfelelés, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú. A sikeres műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyvek, felmérési napló és a minősítési dokumentáció elkészültének időpontjában veszi át a Megrendelő mennyiségileg és minőségileg a munkákat a Vállalkozótól. A műszaki átadás-átvételi eljárás határidejére a Kbt. 135.§ (2) bekezdése is irányadó.

7.4. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészült munkákat tartozik átvenni.

7.5. A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

8. Minőség, jótállás, szavatosság

33

Page 34: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

8.1. A jótállási kötelezettség időtartama tekintetében a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténtének napját követő naptól kell számítani.

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően.

8.3. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténtének napját követő naptól számított ……………… évig (mely értékelési szempont) köteles teljes jótállást vállalni az általa elvégzett munkáért.

8.4. Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.

8.5. Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.

8.6. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a kivitelezési munkálatokat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egy szakembertől elvárható gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó munka szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

8.7. A Szerződő Felek megegyeznek, hogy a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételének napjától számított 1 (egy) év leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelynek szervezése a Megrendelő vagy megbízottja feladata, és amelyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.

8.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez a beruházás egészére kiterjedő teljes körű felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényét csatolja, amelynek megléte a szerződéskötés feltétele.

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a másik fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

9.2. Súlyos szerződésszegésA) Súlyos szerződésszegésnek minősül az Vállalkozó részéről különösen, amennyiben

a) a késedelmes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt;b) bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely

kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);c) ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;d) jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve

szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak.

B) Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyibena) a fizetési kötelezettségének az Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 60

napon belül sem tesz eleget.

34

Page 35: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

9.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;

b) az Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

9.4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől, továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

9.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartalma alatt a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a fenti hivatkozott Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

9.6. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

9.7. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

9.8. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az Vállalkozót a teljesítettek vonatkozásában az ellenszolgáltatás arányos része illeti meg.

10. VIS MAIOR

10.1. Az Vállalkozó hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (vis maior: természeti katasztrófák, szélsőséges időjárás, háború) esetén a teljesítés elmaradása miatt Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

10.2. A vis maior olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Felek érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely nekik nem felróható. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

10.3. Vis maiorral az Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és a valószínű időtartalmáról, és a levélhez csatolta az Vállalkozó székhelye szerint illetékes hatóság tanúsítványát. Az Vállalkozónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

10.4. Szerződésben meghatározott határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll – hátrányos jogi

35

Page 36: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

következmények nélkül – a Szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy az Vállalkozónak erről írásbeli értesítést küld.

11. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

11.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére, és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe.

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, ideértve az Vállalkozó teljesítési képességeiben történő alapvető változás (pénzügy, forgalmazási jog, szakképzett munkaerő létszáma, stb.) bekövetkezését is.

11.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a szerződés, haladéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadására, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.

11.4. Jelen szerződés kapcsán Megrendelő képviseletében dr. Varga Péter r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, valamint dr. Nagy Gábor r. ezredes gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, illetőleg az általa megbízott személy; Vállalkozó képviseletében …………………………… jogosult eljárni.

11.5. A szakmai kapcsolattartásra és a teljesítés igazolására Megrendelő részéről a Fejér Megyei Rendőr- főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztály vezetője vagy szervezetszerű helyettese jogosult és a kijelölt műszaki ellenőr. Vállalkozó szakmai kapcsolattartója………………..

11.6. Megrendelő fent nevezett megbízottjai jogosultak a Szerződés teljesítésének felügyeletére, ellenőrzésére, a hibajavítás megrendelésére, a benyújtott számlák tartalmának szakmai felülvizsgálatára, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban szakmai állásfoglalására. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a Szerződés módosítását.

12. INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA

12.1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott adatot és dokumentációt, illetve a másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot, vagy tényt bizalmasan kezelnek és megőriznek. Felek - a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül - a Szerződés teljesítése folyamán tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel.

12.2. Megrendelő a Vállalkozó kijelölt munkatársai számára köteles biztosítani a szerződés alapján vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben a Megrendelő helyiségeibe történő bejutás és az ott történő mozgás lehetőségét a Megrendelő biztonsági szabályainak megfelelően.

12.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt - annak teljes időtartamára értve - a szerződés teljesítésében csak büntetőjogi felelősség tekintetében feddhetetlen személyek vehetnek részt.

12.4. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a rendőrségi objektumokba történő beléptetéshez Vállalkozót ellenőrzés alá vonja, amelyhez a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a Vállalkozó kitölti. A hozzájáruló nyilatkozat mintája a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

36

Page 37: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

12.5. A szerződés teljesítésében résztvevők beléptetéséhez a Vállalkozó köteles - 2 nappal az objektum(ok)ba történő belépési szándékot megelőzően – az érintettek természetes azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő) és lakcímét megadni. Szükséges továbbá a Vállalkozó által munkavégzés során használt gépjárművek azonosító adatainak (típus, rendszám) leadása.

12.6. Amennyiben a teljesítésben részt vevő érintettek személyében, azok adataiban bármilyen változás történik, azt a Vállalkozó faxon, levélben, vagy e-mailben haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek.

12.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak és alkalmazottainak a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok végzése során tudomásukra jutó, átadott vagy hozzáférhetővé tett információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettsége van, melyre figyelemmel kötelesek titoktartási nyilatkozatot is tenni. A titoktartási nyilatkozat mintája a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.

12.8. Megrendelőnek jogában áll a szerződés teljesítésének helyére kizárólag olyan Vállalkozó belépését lehetővé tenni, aki az említett biztonsági ellenőrzésen eredményesen átesett. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a fent megjelölt biztonsági ellenőrzést a szerződés teljes időtartama alatt bármikor elvégezze a Megrendelő objektumába belépő Vállalkozó vonatkozásában, és annak eredményétől függően engedélyezze, vagy megtiltsa a rendőrségi objektumba való belépést. A belépés megtiltása esetén az ebből származó késedelem, és bekövetkező kár a Vállalkozó felróható magatartásából származónak minősül, és jogkövetkezményeket von maga után.

12.9. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

12.10.Jelen rendelkezés vonatkozásában titkosnak minősül minden információ, amit a Ptk. 2:47. §-a üzleti titoknak minősít, továbbá mindazon információk, amelyeket a Szerződés titkosnak minősít, valamint azok az információk, melyeket a Felek egymással történő közléskor írásban titkosnak minősítenek. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

12.11.Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést az ORFK, a Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni. Vállalkozó – az esetleges vizsgálat esetén – vállalja, hogy a fenti szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

12.12.A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

12.13.Vállalkozó a Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a titoktartási kötelezettség fennállása alatt akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta. 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Szerződés módosítására csak írásban, közös megegyezéssel, mindkét fél erre jogosított képviselőjének aláírásával, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével van lehetőség.

13.2. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.

37

Page 38: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

13.3. Felek kijelentik, hogy jogképes, nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

13.4. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezetnek minősül a megjelölt alpont szerinti gazdálkodó szervezetként, melyről a hivatkozott törvény (1) bekezdés 1. pont megjelölt alpontjában foglaltakról cégszerűen aláírt nyilatkozatot tett. Vállalkozó kijelenti, hogy a nyilatkozatának tartalma valós, és tudomással bír arról, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

13.5. A Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 25.§ (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötését követően merül fel a Vtv. 25.§ (1) bekezdése szerinti kizáró ok – és annak fenn nem állását Vállalkozó nem igazolja – a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13.6. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése semmisnek, vagy egyébként érvénytelenek bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészének érvényességét, vagy hatályosságát. Az érvénytelen rész tekintetében úgy kell eljárni, ahogy abban a tekintetben a szerződés megkötésekor feltehetően rendelkeztek volna.

13.7. Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jelen jogügylet vonatkozásában az elévülési időt tíz évben határozzák meg.

13.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján próbálnak egyességre jutni. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést mely közöttük a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Amennyiben azt bármelyik fél kezdeményezi, a vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében a Felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.

13.9. Ha a felek által folytatott közvetlen és kötetlen tárgyalások – a megkezdéstől számított 15 napon belül – nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogvitájukra kikötik a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés 11 oldalon 13 pontból és 3 elválaszthatatlan mellékletből áll, magyar nyelven 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.

Felek akként nyilatkoznak, hogy a szerződést áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Székesfehérvár, 2018………………………. ………………………………….

Dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány

Megrendelő Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

38

Page 39: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Dr. Nagy Gábor r. ezredes gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes Jogi ellenjegyzés:

Dr. Gyurmánczi Éva LL.M. jogtanácsosBejegyző: Komárom-Esztergom Megyei BíróságIgazolvány szám: 07884 Bejegyzés száma: 182

39

Page 40: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

2. számú melléklet

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott,

Név:……………………………………………………………………………………………..

Születési név:……………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………..

Szem. ig. szám:………………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a tudomással bírok arról, hogy a Fejér Megyei Rendőr- főkapitányság és a ………………………………. között a vállalkozási szerződés jött létre. (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés szerint, a rendőrségi objektumokba történő beléptetéshez szükséges biztonsági ellenőrzés elvégzésének céljából a személyes adataim és a bűnügyi személyes adataim kezeléséhez önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásom adom.

Székesfehérvár, 2018. ……………….

……….………………hozzájáruló

40

Page 41: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

3. sz. melléklet

Titoktartási nyilatkozatAlulírott,

Név:……………………………………………………………………………………………..

Születési név:……………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Szül. hely, idő:…………………………………………………………………………………..

Szem. ig. szám:………………………………………………………………………………….

kijelentem, hogy a Fejér Megyei Rendőr- főkapitányság és a ……………………. között a vállalkozási szerződés jött létre. (továbbiakban: Szerződés). A szerződés megkötése és teljesítése során a számomra átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (továbbiakban: Információ) ideértve azon információkat is, melyek a tevékenységemmel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem, és titoktartási kötelezettség terhel.

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személlyel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi. Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.  Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely  nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen

nyilvánosságra került vagy kerül;  jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;  hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az alkalmazandó

jogszabályi rendelkezések alapján köteles. 

A Ptk. 6: 540. § – 6: 543. § alapján a ……………………………….. kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta. 

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentieken túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó. 

Székesfehérvár, 2018……………………

……………………………………………… ………………………………………….

titoktartásra kötelezett nyilatkozó Vállalkozó

41

Page 42: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

42

Page 43: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

43

Page 44: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

44

Page 45: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

V. MELLÉKLETEK

45

Page 46: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ajánlattevő adatai (Közös ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan meg kell adni, szabadon másolható a szükséges számban.):

AJÁNLATTEVŐ NEVE:AJNÁLATTEVŐ SZÉKHELYE:CÉGJEGYZÉKSZÁMA:ADÓSZÁMA:TELEFONSZÁMAFAX SZÁMA:E-MAIL CÍME: KÉPVISELŐ NEVE:

A kapcsolattartásra kijelölt személy adatai (Közös ajánlattétel esetén kérjük, hogy egyetlen kapcsolattartót szíveskedjenek megadni):

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:TELEFONSZÁMA:FAX SZÁMA:E-MAIL CÍME:

AJÁNLAT:

1. Ajánlati ár: (a költségvetési főösszesítő összesen rovatában szereplő, tartalékkeret nélküli összeg)

Ajánlati ár nettó

2. Jótállás időtartama:36 + ……………. hónap (a 36 hónap kötelező jótállás felett vállalt időtartamot kell feltüntetni)

Kelt: ……………….., 2018. …………… hó …….. nap....................................

Cégszerű aláírás

46

Page 47: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.

47

Page 48: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

2. számú melléklet

NYILATKOZAT (Az ajánlattevő részéről.)

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere”tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m

hogy ……………………..……..……………., mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 2015. CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok egyike sem.

…………………… 2018. ……………. hó ………nap

…………..………..……………..cégszerű aláírás

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell benyújtani.

48

Page 49: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti kizáró okokról

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere”tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

I.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén

□ nem jegyeznek□ jegyeznek

II.) □ Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának1 nevéről és állandó lakóhelyéről:

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:

1.

2.

VAGY□ Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja

szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

1r) tényleges tulajdonos:ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy? - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,rd) alapítványok esetében az a természetes személy,1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbáre) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője

………………………………

cégszerű aláírás

49

Page 50: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

A szerződés teljesítéséhezz nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)–k), m)és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m)és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá..2.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…...……..………..cégszerű aláírás

2 A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

50

Page 51: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M2.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

3. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt K1.) alkalmassági követelménynek.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…...……..………..

cégszerű aláírás

51

Page 52: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

6. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZATa Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit megismertem, azokat változtatás nélkül, teljes körűen elfogadom, s magamra nézve kötelezőnek tekintem, ennek tudatában nyilatkozom, hogy ajánlatot nyújtok be az eljárás keretében.

Nyertességem esetén vállalom a szerződés megkötését az ajánlatban vállaltak szerinti ellenszolgáltatásért, továbbá vállalom a szerződésben meghatározottak teljesítését a szerződés hatálya alatt. Vállalom továbbá, hogy az ajánlat szerinti szolgáltatások a műszaki leírás követelményeinek teljesen megfelelnek.

Kijelentem, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra tartom fenn, az addig rám nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…...……..…………cégszerű aláírás

52

Page 53: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

15. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

16. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattevő) szerepel az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

□ Igen □ Nem

Nyilvántartási szám: .................................Az elektronikus nyilvántartás elérhetősége: .................................

17. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

□ mikrovállalkozásnak□ kisvállalkozásnak□ középvállalkozásnak minősül.□ nem tartozik a törvény hatálya alá.

18. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt műszaki-szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kívánunk támaszkodni

□ Igen □ NemKapacitást nyújtó szervezet megnevezése:………………………………….Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):……………………………………………………..

19. Tudomásul veszem, hogy nyertességem esetén a szerződés teljesítése során köteles vagyok az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket a teljesítésbe bevonni, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére.

20. Nyilatkozom annak elfogadásáról, hogy a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplő gazdasági szereplők, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a

53

Page 54: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkező gazdasági szereplők végezhetnek.

21. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.

22. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.

23. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet

□ nem nyújtottam be

□ nyújtottam be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában.

24. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom vagy benyújtom az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozó nem kerül igénybevételre, a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyilatkozom az ajánlatkérő részére.

25. Nyilatkozom, hogy az ajánlatom megfelel a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek (azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.).

26. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételek szerint.

27. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 8). pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén

□ igénybe kívánom venni

□ nem kívánom igénybe venni.

Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a).

28. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén, amennyiben a bemutatott MV-É felelős műszaki vezető szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, az általam bemutatott azon szakember kamarai nyilvántartásba vételéről a szerződés megkötéséig rendelkezni fogok,

54

Page 55: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

akinek kötelező kamarai tagságát ajánlatkérő előírta. Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…...……..…………cégszerű aláírás

55

Page 56: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

a Kbt. 44. § szerint

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

Az általam benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom, és kérem annak bizalmas kezelését.

1. Az ajánlat üzleti titkot tartalmazó része(i):…………………………………………………..

2. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése helye/oldalszáma a dokumentumban:……………………………………………………

3. A dokumentum üzleti titokká nyilvánításának indoka:…………………………………………………...

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…...……..………..cégszerű aláírás

56

Page 57: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

9. sz. melléklet

Referenciaigazolás - mintaa 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerint

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt3 képviselője felelősségem tudatában az alábbi referenciaigazolást állítom ki:

Szerződést kötő másik fél:

Az építési beruházás tárgya4:

Az építési beruházás mennyisége (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a teljesítés

százalékos aránya és a saját teljesítés értéke):

A teljesítés ideje év/hó/napban (kezdési és befejezési időpont, külön feltüntetve a sikeres

műszaki átadás-átvétel időpontját):

A teljesítés helye:

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

.............................., 2018 …..………………………..……………………………..

referenciát igazoló cégszerű aláírás

3 a megfelelő aláhúzandó4 az elvégzett munkák ismertetése oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való

megfelelés megállapítható legyen

57

Page 58: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

10. sz. melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA)

SZEMÉLYES ADATOKNév:Születési idő:Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOKMettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely Munkakör

SZAKMAI TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Szakmai tapasztalat rövid bemutatása

Szakmai tapasztalat Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység

bemutatása5kezdete(év/hó)

vége(év/hó)

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

5 Szakmai tapasztalatként az alábbi, szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő tevékenységek kerülnek elfogadásra: építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység.

58

Page 59: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

……………………………….aláírás

59

Page 60: HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM és dokumentáció ki…  · Web viewEnnek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden

11. sz. mellékletRENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a

„Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Főépület nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok,

közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés

időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen

szempontból akadályozná.

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap

…………….………..szakember aláírása

60