LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN · referente al contrato de obra pÚblica para la ampliaciÓn del piso seis del edificio seis del inmueble ubicado en av. picacho ajusco no

LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 3, 27, FRACCIÓN I DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EMITE LA SIGUIENTE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01-2015

REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO No. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F.

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

5 DE NOVIEMBRE DE 2015

VISITA A SITIO 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HORAS EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACIÓN TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14420,

MÉXICO, D.F.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA “A” UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN

NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

25 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA “A” UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ,

MÉXICO, D.F.

FECHA DE FALLO DE LA LICITACIÓN 4 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN 115 DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01/2015, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO No. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F.

Página | 2

CONTENIDO

1. DEL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................... 5

1.1 OBJETO ............................................................................................................................................. 5 1.2 LUGAR, CARACTERÍSTICAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ................. 5

2. ACERCA DE LA LICITACIÓN Y SU CONVOCATORIA ................................................................... 5

2.1 DE LA LICITACIÓN .......................................................................................................................... 5 2.1.1. GENERALES ...................................................................................................................... 5 2.1.2. EVENTOS DE LA LICITACIÓN ....................................................................................... 6

2.1.2.1. VISITA DE INSTALACIONES ..................................................................................................... 6 2.1.2.2. JUNTAS DE ACLARACIONES. ................................................................................................. 6 2.1.2.3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES .................................... 7 2.1.2.4. COMUNICACIÓN DE FALLO ..................................................................................................... 8

2.1.3. DE LA SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN, INCONFORMIDADES Y CAUSAS PARA

DECLARAR DESIERTA ....................................................................................................................... 9 2.1.3.1 SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN ........................................................................................... 9 2.1.3.2 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN ........................................................................................ 9 2.1.3.3 CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN .................................................. 9 2.1.3.4 INCONFORMIDADES .................................................................................................................. 9

2.2 DE LA CONVOCATORIA............................................................................................................... 10 2. 2.1. INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR ........... 10

2. 2.1.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS .............................................. 10 2. 2.1.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ............................................................... 10 2. 2.1.3. PROPUESTA TÉCNICA ............................................................................................................ 11 2. 2.1.4. PROPUESTA ECONÓMICA ..................................................................................................... 12 2. 2.1.5. REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA

PROPOSICIÓN ................................................................................................................................................. 13 2. 2.1.6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS ........................................................... 14

2. 2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN .................................................. 15 2.2.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................................ 15 2.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA .................................................................... 15 2.2.2.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ............................................................. 16 2.2.2.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ........................................................... 16 2.2.2.5 CAUSAS DE DESECHAMIENTO ............................................................................................ 17

2. 2.3. MODIFICACIÓN Y NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA. .................. 17 2.2.3.1 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA ........................................................................... 17 2.2.3.2 NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES. ......................... 17

3. DE LA CONTRATACIÓN ................................................................................................................... 18

3.1 FIRMA DEL CONTRATO ............................................................................................................... 18 3.2 GARANTÍAS .................................................................................................................................... 18

3.2.1 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ............................................................................ 18 3.2.2 DE ANTICIPO ........................................................................................................................ 19 3.2.3 DE VICIOS OCULTOS ......................................................................................................... 20

3.3 ANTICIPO ......................................................................................................................................... 21 3.4 FORMA Y LUGAR DE PAGO ........................................................................................................ 21 3.5 FINIQUITO ........................................................................................................................................ 22 3.6 MODIFICACIONES AL CONTRATO ........................................................................................... 22 3.7 AJUSTE DE COSTOS .................................................................................................................... 22 3.8 PAGOS EN EXCESO ...................................................................................................................... 23 3.9 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS .............................................................................................. 23


Página | 3

3.10 PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 23 3.11 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. .......................................................................................... 24 3.12 TERMINACIÓN ANTICIPADA ...................................................................................................... 24 3.13 RESCISIÓN DEL CONTRATO ...................................................................................................... 24 3.14 PENAS CONVENCIONALES ........................................................................................................ 25 3.15 CONTRIBUCIONES ........................................................................................................................ 26 3.16 RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 26

ANEXO 1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ....................................................................................... 27

ANEXO 2 .................................................................................................................................................. 29

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ............................................................................. 29

ANEXO 3 FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE ... 34

ANEXO 4 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN ............................................................... 35

ANEXO 5 MODELO DE CONTRATO ................................................................................................... 36

ANEXO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS ........................................................................................... 49

CATALOGO DE CONCEPTOS ....................................................................................................................... 50

ANEXO B PROYECTO EJECUTIVO *

B.1 – PLANOS *

* SERÁN ENTREGADOS EN UN CD, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DEL ANEXO 1, EN LA

DIRECCIÓN SEÑALADA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL NUMERAL 2.1.2.2. DE LA PRESENTE

CONVOCATORIA, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS. Y DE 16:30 A 18:30 HRS.

PARA LOS EFECTOS DE LAS PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN SE ENTENDERÁ POR:

EL ACUERDO: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS

OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

ISR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IVA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LAS REGLAS: REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE

LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

LA CONVOCANTE: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

LICITANTE (S): LOS CONCURSANTES QUE PRESENTEN PROPUESTAS EN ESTA LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE: LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

M.N.: MONEDA NACIONAL

SHCP: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL ELECTORAL DEL IFE, PASAPORTE, CÉDULA

PROFESIONAL O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR.


Página | 4


Página | 5

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 27, FRACCIÓN I, DE “EL ACUERDO” Y DEL INCISO 5 NUMERAL III.1., DEL CAPITULO III DE “LAS REGLAS”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON TELÉFONOS 5200-1500, EXT. 10171 Y 10164 CELEBRA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01/2015, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F., DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

BASES

1. DEL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1 OBJETO

“LA CONVOCANTE” REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F.

1.2 LUGAR, CARACTERÍSTICAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LUGAR: LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO EN EL INMUEBLE DENOMINADO “SEDE

AJUSCO”, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACIÓN TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14420, MÉXICO, D.F. EN EL EDIFICIO DENOMINADO SEIS. ACTUALMENTE EL EDIFICIO EN EL QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CUENTA CON CINCO PISOS DE OFICINAS COMPLETAMENTE CONCLUIDOS Y EN OPERACIÓN. CARACTERÍSTICAS:

LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F. . PLAZO:

115 DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2015

2. ACERCA DE LA LICITACIÓN Y SU CONVOCATORIA

2.1 DE LA LICITACIÓN

2.1.1. GENERALES

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, QUINTO PÁRRAFO DE “EL ACUERDO”, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PUBLICA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE” www.asf.gob.mx Y SU OBTENCIÓN ES GRATUITA. ASÍ MISMO CON ESTA FECHA SE PUBLICA UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

http://www.asf.gob.mx/


Página | 6

“LA CONVOCANTE” PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES PARA SU CONSULTA, UN EJEMPLAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CON TELÉFONO 5200-1500, EXT 10164 Y 10170, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES.

ESTA CONVOCATORIA TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA

PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F. “LA CONVOCANTE” CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA EL EJERCICIO 2015, ASIGNADOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 62201 DEL CENTRO DE COSTOS 72300, QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, SEGÚN CONSTA EN LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS QUE SE ASENTÓ EN LA SOLICITUD DE COMPRA NUMERO DS-005 Y LO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 SE ENCUENTRA CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE “LA AUDITORÍA” PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

2.1.2. EVENTOS DE LA LICITACIÓN

A LOS ACTOS PÚBLICOS DERIVADOS DE ESTA LICITACIÓN PUEDEN ASISTIR CÁMARAS, COLEGIOS, ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO REGISTREN SU ASISTENCIA Y SE ABSTENGAN DE INTERFERIR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 PÁRRAFO OCTAVO DE “EL ACUERDO”.

2.1.2.1. VISITA DE INSTALACIONES

LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES PODRÁN REALIZAR VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL DELEGACIÓN TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14420, MÉXICO, D.F., EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 10:00 HORAS PARA REALIZAR UN RECORRIDO CON PERSONAL DE LA CONVOCANTE, POR EL ÁREA Y TENER MEJORES ELEMENTOS PARA ELABORAR SU PROPUESTA.

SE ASUME QUE CON LA VISITA, EL LICITANTE HABRÁ EXAMINADO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE HABRÁ OBTENIDO TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN CAMPO QUE PUDIERA AFECTAR SU PROPUESTA Y LA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA.

LA ASISTENCIA A ESTE EVENTO SERÁ OPTATIVA PARA LOS LICITANTES.

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL SITIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE MANIOBRAS Y ADAPTACIONES TEMPORALES Y TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DICHAS CONSIDERACIONES DEBERÁ CUBRIRLAS EL CONTRATISTA COMO COSTOS INDIRECTOS.

2.1.2.2. JUNTAS DE ACLARACIONES.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DICHO ESCRITO PODRÁ SER ENTREGADO POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERO EN SU REPRESENTACIÓN, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE (ANEXO 1).

A DICHO ESCRITO DEBERÁ ANEXARSE LA RELACIÓN DE PREGUNTAS IMPRESA Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.


Página | 7

EL ESCRITO ANTES REFERIDO JUNTO CON LAS PREGUNTAS, PODRÁ ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE “LA CONVOCANTE” O ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A [email protected] CON COPIA A LAS DIRECCIONES [email protected] Y [email protected] EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, LOS ESCRITOS DEBERÁN DE ENTREGARSE ANTES DE LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34, TERCER PÁRRAFO DE “EL ACUERDO”. LAS PREGUNTAS, CUESTIONAMIENTOS O ACLARACIONES RECIBIDOS CON POSTERIORIDAD SE CONSIDERARÁN EXTEMPORÁNEOS. LAS ACLARACIONES SE REALIZARÁN EN LA JUNTA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA “A” DE “LA CONVOCANTE”, UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, PRIMER PISO, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HORAS. AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE SEÑALARÁ LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS POSTERIORES, EN SU CASO, EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARÁ EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. UNA VEZ QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO CONCLUYA CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS, PROCEDERÁ A RECIBIR LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE DESEEN FORMULAR LOS LICITANTES PRESENTES, CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES SERÁN RESUELTAS EN FORMA CLARA Y PRECISA Y LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR “LA CONVOCANTE” CONSTARÁN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTE ACTO, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS. “LA CONVOCANTE” ENTREGARÁ A LOS ASISTENTES UNA COPIA DEL ACTA Y A PARTIR DE ESA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F.; ASÍ MISMO SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE” www.asf.gob.mx CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DERIVADO DE LAS ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA, POR LO QUE OBLIGARÁ POR IGUAL A TODOS LOS LICITANTES, AÚN Y CUANDO NO HUBIESEN ASISTIDO A DICHA JUNTA. LOS LICITANTES QUE NO ASISTAN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, PODRÁN CONSULTAR EL ACTA LA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE” www.asf.gob.mx

2.1.2.3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

NO SERÁN ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES QUE SE ENVÍEN POR CORREO CERTIFICADO, NI POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA “A” DE “LA CONVOCANTE” UBICADA EN EL DOMICILIO AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100. EN MÉXICO D.F.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




Página | 8

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA Y A LA HORA SEÑALADOS A PARTIR DE DICHA HORA, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA. LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES, E INVARIABLEMENTE SE INVITARÁ A UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE “LA CONVOCANTE”. LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPEN EN LA ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES VERIFICARÁN CUANTITATIVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO O SU DESECHAMIENTO. EN EL CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE OMITIERE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN SU PROPOSICIÓN O LES FALTARA ALGÚN REQUISITO, ÉSTA NO SERÁ DESECHADA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN; LOS FALTANTES U OMISIONES SE HARÁN CONSTAR EN EL FORMATO DEL ANEXO 2.

EN EL ACTO SE DARÁ LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES ANTES DE I.V.A. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II DE “EL ACUERDO”, DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, SE ELEGIRÁ A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA CONVOCANTE”, RUBRICARÁN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EN LOS QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS, ASÍ COMO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN III DE “EL ACUERDO” SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ COMO CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS. EN EL ACTA ANTES CITADA, SE SEÑALARÁ LA FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN III, DE “EL ACUERDO”, ESTA FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA ESTABLECIDA Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE, Y DE IGUAL MANERA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁN DIFERIDOS EN LA MISMA CANTIDAD DE DÍAS. ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE “EL ACUERDO”, EL ACTA CORRESPONDIENTE A ÉSTE ACTO SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, “LA CONVOCANTE” ENTREGARÁ UNA COPIA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DE AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F.

2.1.2.4. COMUNICACIÓN DE FALLO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38, ÚLTIMO PÁRRAFO DE “EL ACUERDO”, “LA CONVOCANTE” EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL SE COMUNICARÁ VÍA FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2015, MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIONES, POR LO QUE LOS LICITANTES ESTARÁN OBLIGADOS A PROPORCONAR LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DEBIDAMENTE REGISTRADAS POR “LA CONVOCANTE”. AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL PODRÁN CONSULTARLO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE” www.asf.gob.mx



Página | 9

CON LA COMUNICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, SERÁN EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN LA FECHA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL MISMO FALLO.

2.1.3. DE LA SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN, INCONFORMIDADES Y CAUSAS PARA DECLARAR

DESIERTA

2.1.3.1 SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN CUANDO SE ADVIERTA QUE EXISTEN O PUDIERAN EXISTIR ACTOS CONTRARIOS A LAS DISPOSICIONES DE “EL ACUERDO” O LAS QUE DE ELLA DERIVEN, O BIEN, QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUDIERAN PRODUCIRSE DAÑOS O PERJUICIOS A “LA CONVOCANTE”.

2.1.3.2 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

LA AUDITORÍA PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTAS, CUANDO SE PRESENTE CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; O EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS QUE EXTINGAN LA NECESIDAD PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS, O BIEN QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA AUDITORÍA. LA JUSTIFICACIÓN DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO Y FIRMARSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE AUTORIZÓ LA SOLICITUD DE LOS TRABAJOS O POR SU SUPERIOR JERÁRQUICO, LO CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD. EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA CONVOCANTE”, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE LOS LICITANTES, CUBRIRÁ A ÉSTOS LOS GASTOS NO RECUPERABLES LIMITÁNDOSE A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: PASAJES Y HOSPEDAJE DEBIDAMENTE COMPROBADOS DE ACUERDO CON LOS MONTOS Y POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE, DE LA PERSONA QUE HAYA ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, A LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO RESIDA EN EL LUGAR EN QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO Y COSTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

2.1.3.3 CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

“LA CONVOCANTE” PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN CUANDO:

a) NO SE RECIBAN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

b) LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

2.1.3.4 INCONFORMIDADES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 DE “EL ACUERDO” Y CAPITULO XI INCISO 1 DE “LAS REGLAS”, LAS INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTARSE ANTE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, CON DOMICILIO EN AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN NÚMERO 66, EDIFICIO G, NIVEL DOS, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15960, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN “EL ACUERDO”.

CUANDO SEA EL INCONFORME QUIEN SOLICITE LA SUSPENSIÓN, ESTE DEBERÁ GARANTIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR, MEDIANTE FIANZA POR EL MONTO QUE FIJE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO, EL TERCERO PERJUDICADO PODRÁ DAR


Página | 10

CONTRAFIANZA EQUIVALENTE A LA QUE CORRESPONDA A LA FIANZA, EN CUYO CASO QUEDARÁ SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN.

2.2 DE LA CONVOCATORIA

2. 2.1. INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

2. 2.1.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN ENTREGARSE EN UN SOBRE CERRADO DE MANERA INVIOLABLE, ROTULADO CON LA RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, CON SU DOMICILIO Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN. LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EN IDIOMA ESPAÑOL (MÉXICO)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.

SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL LICITANTE Y NÚMERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CON DOCUMENTOS ORIGINALES.

CON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FOLIADAS Y EN CARPETAS, DE NO HACERLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. SÓLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN TECNICA Y UNA ECONÓMICA POR LICITANTE, DEBIENDO RESPETAR INVARIABLEMENTE EL 100% DE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO EN LAS PRECISIONES QUE SE REALICEN EN LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.

2. 2.1.2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

LOS LICITANTES ENTREGARÁN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL SE PODRÁ ENTREGAR EN UN SOBRE INDEPENDIENTE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA:

I. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA. II. COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA, VIGENTE (NO MAYOR A 3 MESES),

PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. III. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE

FIRMA LA PROPOSICIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO. IV. EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DEBERÁ TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y

PRESENTAR EL FORMATO DEL ANEXO 3, COMO CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN LEGAL Y

ADMINISTRATIVA. ACORDE AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XII DE “EL ACUERDO”. V. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA CONVOCANTE” INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ACORDE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE “EL ACUERDO”.

VI. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO

SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CUALQUIER


Página | 11

OTRA AUTORIDAD COMPETENTE, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 55, DE “EL ACUERDO”.

VII. PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL

REPRESENTANTE LEGAL, ANEXO 4.

NO ES NECESARIO QUE LOS LICITANTES PRESENTEN COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN

ACTAS CONSTITUTIVAS, PODERES NOTARIALES Y OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TODA VEZ QUE ESTOS SERÁN REQUERIDOS ÚNICAMENTE AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.

2. 2.1.3. PROPUESTA TÉCNICA

LA PROPUESTA TÉCNICA CONTENDRÁ CUANDO MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

I. CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN EL QUE SE INDIQUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS CANTIDADES Y UNIDADES INDICADOS EN EL ANEXO A (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

II. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE “LA CONVOCANTE” LES HUBIERE PROPORCIONADO Y QUE ASIMISMO CONOCE EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES (ANEXO B).

III. DOCUMENTO EN EL QUE DESCRIBA LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL

LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, CON MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL LICITANTE.

IV. CURRÍCULO DETALLADO DE LA EMPRESA EN EL QUE SE INCLUYAN OBRAS DE NUEVA

CONSTRUCCIÓN O DE ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, POR UN TOTAL DE 1,000 M2 CONSTRUIDOS O MÁS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

V. DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN

TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES SEGÚN SEA EL CASO.

VI. CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESPONSABLE DE LAS

INSTALACIONES EN EL QUE DEMUESTREN MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, MENCIONANDO NOMBRES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.

VII. PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA LOS LICITANTES PRESENTARÁN a) COPIA SIMPLE DE LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES ANUALES FISCALES. b) COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL LICITANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE

2014 O POSTERIOR. VIII. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU

PROPIEDAD, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE


Página | 12

SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO.

IX. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

X. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL POR PARTIDAS, SIN IMPORTES, DE LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XI. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE OBRA, SIN IMPORTES, DESGLOSANDO ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE CUADRILLAS PARTICIPANTES SIMULTANEAS POR PISO, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XII. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SIN IMPORTES, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XIII. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SIN IMPORTES, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XIV. ORGANIGRAMA EN CAMPO, CON COPIA LEGIBLE DE CÉDULAS PROFESIONALES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESPONSABLE DE INSTALACIONES.

XV. COPIA DE ACTAS FINIQUITO COMPLETAS DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, QUE HAYA EJECUTADO, REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, CUYA SUPERFICIE SEA IGUAL O MAYOR A 1,000 m2, PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS O CON PARTICULARES.

XVI. RELACIÓN DE POR LO MENOS TRES REFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O CON PARTICULARES, CON LOS QUE SE TENGAN O HUBIERAN CELEBRADO CONTRATOS, SEÑALANDO AMPLIAMENTE, LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y NOMBRE DEL PERSONAL CON EL QUE SE PUEDA CONTACTAR.

2. 2.1.4. PROPUESTA ECONÓMICA

LA PROPUESTA ECONÓMICA CONTENDRÁ CUANDO MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR EN MONEDA NACIONAL.

I. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

II. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA

Y CONCEPTO INDICANDO MONTO, SUMA DE IMPORTES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. III. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE OBRA CON IMPORTES. IV. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL, DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN CON IMPORTES.


Página | 13

V. PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE CON IMPORTES. VI. RELACIÓN Y DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES QUE SE

UTILIZARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EXPLOSIÓN DE INSUMOS). VII. RELACIÓN DE CATEGORÍAS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO, INCLUYENDO EL PERSONAL DE OBRA) OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y EL IMPORTE DE SUS SALARIOS.

VIII. DATOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DETALLADO DE:

a) COSTO HORARIO DEL USO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

b) CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. c) DESGLOSE DE INDIRECTOS; COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR

CORRELACIONADO CON UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO Y NO PODRÁ SER CAMBIADO NI SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; Y CARGO POR UTILIDAD, EN EL QUE NO SE DEBERÁN INCLUIR LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE INDIRECTOS EL NO APLICAR COMO CARGO ADICIONAL EL CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

IX. ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

EXPRESADOS CON LETRA Y NÚMERO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

X. DISCO COMPACTO (CD) EN HOJA DE CÁLCULO MICROSOFT EXCEL PARA SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS XP PROFESIONAL, QUE CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA CON TODOS LOS DATOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULARLA. EN CASO DE HABER DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS CON LAS PROPUESTAS IMPRESAS, SE TOMARÁN EN CUENTA LAS IMPRESAS.

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL SITIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE MANIOBRAS Y ADAPTACIONES TEMPORALES. TODOS AQUELLOS ASPECTOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE NO PERMANEZCAN AL TERMINO DE LA OBRA PERO QUE INTERVENGAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA MISMA DEBERÁ CUBRIRLAS EL CONTRATISTA, EN ESPECIAL LO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REQUERIDOS POR EL REGLAMENTO DE LA MATERIA.

2. 2.1.5. REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN

PROPONER UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA MENOR AL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA. OMITIR ASPECTOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN. EL NO PRESENTAR FOLIADA LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTA CONVOCATORIA.


Página | 14

2. 2.1.6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 35 PÁRRAFO TERCERO DE “EL ACUERDO” DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA AUDITORÍA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN CONJUNTA PUEDAN CONSTITUIRSE EN UNA NUEVA SOCIEDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN EN LA NUEVA SOCIEDAD LAS RESPONSABILIDADES DE DICHO CONVENIO. AL EFECTO, LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE “EL ACUERDO”, PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A) TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR OBTENIENDO, ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, SOLAMENTE UN EJEMPLAR DE CONVOCATORIA.

B) DEBERÁN CELEBRAR ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN, UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

a. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO EN SU CASO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES.

b. NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS; IDENTIFICANDO EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

c. LA DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE LEGAL COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

d. LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y

e. ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME.

C) LAS PARTES, EN CONJUNTO, DEBERÁN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.


Página | 15

2. 2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

2.2.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL ÁREA REQUIRENTE SERÁ RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS REQUISITOS LEGALES Y DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.

PARA EL CASO DE ESTA LICITACIÓN SE EFECTUARÁ LA EVALUACIÓN APLICANDO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO (CUMPLE, NO CUMPLE) VERIFICANDO QUE LAS PROPUESTAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA, SUS MODIFICACIONES Y EN EL RESULTADO DE LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES.

NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA, MIENTRAS NO AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA; EL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO SE EFECTUARÁ DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

CUANDO “LA CONVOCANTE” TENGA NECESIDAD DE SOLICITAR AL LICITANTE LAS ACLARACIONES PERTINENTES, O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LO PODRÁ HACER, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN Y NO SE CONTRAVENGA LO ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA.

2.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

PARA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE SEA EVALUADA, SE VERIFICARÁ QUE:

INCLUYA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, MODIFICACIONES A LA MISMA Y JUNTAS DE ACLARACIONES.

INCLUYAN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.1.3 EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONSIDERE LA TOTALIDAD DE TRABAJOS DESCRITOS EN EL ANEXO A Y QUE SE RESPETEN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 1.2 DE ESTA

CONVOCATORIA.

QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

QUE PRESENTEN LAS REFERENCIAS SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA ENTREGA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, LO CUAL PODRÁ SER VERIFICADO POR EL PERSONAL DE LA CONVOCANTE, MEDIANTE LA COMPROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LAS REFERENCIAS SOLICITADAS; SI ALGUNA DE LAS REFERENCIAS PRESENTADAS FUESE FALSA O INEXACTA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ASIMISMO, Y EN CASO DE CONSIDERARSE NECESARIO, EN UNA VISITA QUE SE REALIZARÁ COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DE CADA LICITANTE, EL NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.


Página | 16

2.2.2.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PARA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE SEA EVALUADA, SE VERIFICARÁ QUE:

LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.2.1.4 EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

“EL LICITANTE” HAYA CONSIDERADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS Y SU DESCRIPCIÓN, QUE RESPETE TANTO LAS UNIDADES DE MEDICIÓN COMO LAS CANTIDADES Y QUE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN EXPRESADOS CON NÚMERO Y LETRA EN LOS IMPORTES POR PARTIDA Y CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

EL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONSIDEREN EL MISMO COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y NO INCLUYAN EL CINCO AL MILLAR.

QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUINCENAL SEA CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y QUE ÉSTE CONSIDERE LAS EROGACIONES CALENDARIZAS Y RESPETE EL PERIODO ESTABLECIDO POR “LA CONVOCANTE”.

SE VERIFICARÁ QUE LOS DATOS BÁSICOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL SEA ACORDE CON LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y QUE EL SUPERINTENDENTE Y RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES CUENTEN CON CÉDULA PROFESIONAL.

SE VERIFICARÁ QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CUMPLAN CON LO SIGUIENTE:

QUE ESTÉN ESTRUCTURADOS CONFORME A LO INDICADO EN ESTA CONVOCATORIA.

QUE EL INDIRECTO NO INCLUYA EL 5 AL MILLAR DE LA S.F.P

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS SE COMPARARÁN ENTRE SÍ, CONSIDERANDO TODAS LAS CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS LICITANTES, ELABORÁNDOSE PARA TAL EFECTO LA TABLA COMPARATIVA DE COTIZACIONES RESPECTIVAS.

EN CASO DE QUE SE PRESENTEN ERRORES ARITMÉTICOS EN LAS PROPOSICIONES, SE APLICARÁN LOS CRITERIOS DE RECTIFICACIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

a) SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL TOTAL,

PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO, CORRIGIÉNDOSE EL PRECIO TOTAL. b) SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN

LETRA Y LAS EXPRESADAS EN NÚMERO, PREVALECERÁ LO EXPRESADO EN LETRA, APLICANDO LA CORRECCIÓN RESPECTIVA

SÓLO HABRÁ LUGAR A LA RECTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. SI EL LICITANTE NO ACEPTA LA CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA, SE DESECHARÁ LA MISMA.

2.2.2.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUÉL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA AUDITORÍA, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.


Página | 17

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA AUDITORÍA, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS PRECIOS OFERTADOS POR DOS O MÁS LICITANTES, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO POR INSACULACIÓN AL QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁ SER INVITADO UN REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

2.2.2.5 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

SERÁN CAUSAS DE DESECHAMIENTO, ADEMÁS DE LAS EXPLÍCITAMENTE SEÑALADAS EN CASOS CONCRETOS: EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O EN LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA, QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA O ECONÓMICA. LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS CONCEPTOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. INCURRIR EN FALSEDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. QUE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA NO SE PRESENTEN CON LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS DE ESTA CONVOCATORIA, SUS MODIFICACIONES Y JUNTAS DE ACLARACIONES. SI EN LA COMPROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LAS REFERENCIAS SOLICITADAS, ALGUNA DE ESTAS FUESE FALSA O INEXACTA. SI EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EL LICITANTE INCLUYE GASTOS ADICIONALES POR EL CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, YA QUE NO APLICA PARA ESTA INSTITUCIÓN.

2. 2.3. MODIFICACIÓN Y NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA.

2.2.3.1 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 DE “EL ACUERDO”, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, “LA CONVOCANTE” PODRÁ MODIFICAR ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBIENDO DIFUNDIR DICHAS MODIFICACIONES EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE”, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL DE QUE SE EFECTÚEN.

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

2.2.3.2 NO NEGOCIACIONES DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES.

NO PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, NI LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.


Página | 18

3. DE LA CONTRATACIÓN

SE FORMALIZARÁ UN CONTRATO BIANUAL, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN DONDE EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

3.1 FIRMA DEL CONTRATO

AL DÍA HÁBIL POSTERIOR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, ANTES DE LAS 11:00 HRS. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE:

PODER NOTARIAL EN EL QUE SE OTORGUE FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS A SU REPRESENTANTE LEGAL.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.

ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES.

COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.

PARA EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE OPINIÓN FAVORABLE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TREVÉS DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA ELLO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ PRESENTARSE EL SEXTO DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, PARA LA FIRMA EL CONTRATO (ANEXO 5),

EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE “LA CONVOCANTE”, SITO EN AVENIDA COYOACÁN 1501, PLANTA BAJA, COLONIA DEL VALLE, CÓDIGO POSTAL 03100, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE LAS 16:30 A LAS 18:30 HORAS. SI EL LICITANTE GANADOR NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA ESTA INSTITUCIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERA RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10%; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 PÁRRAFO SEGUNDO DE “EL ACUERDO”

3.2 GARANTÍAS

3.2.1 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA RELATIVA A SU CUMPLIMIENTO ANTES DE LAS 18:00 HRS. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015. CONSTITUIDA EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO. EL TEXTO DE LA MISMA DEBERÁ ESPECIFICAR:

a) QUE EL IMPORTE POR EL QUE SE EXPIDE ESTA GARANTÍA EQUIVALE AL 10% DEL MONTO

TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IVA.


Página | 19

b) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA

DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO. c) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN FINIQUITO.

d) QUE PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA

MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

e) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

f) QUE LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA, CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PARTE DEL CONTRATISTA. g) QUE EN CASO DE FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS POR AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO

DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTARSE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FIANZA.

“LA CONVOCANTE” DEBERÁ ENTREGAR, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PROCEDA A CANCELAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE, UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO RESPECTIVO.

3.2.2 DE ANTICIPO

EL LICITANTE DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA A FAVOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO, ANTES DE LAS 18:00 HRS. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, A EFECTO DE GARANTIZAR A “LA CONVOCANTE”, LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE. EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN EL ARTÍCULO 54 DE “EL ACUERDO”. EL TEXTO DE LA GARANTÍA DEBERÁ ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:

a) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

b) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SE

HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

c) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, UNA VEZ QUE SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO.

d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA


Página | 20

EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE NUMERAL, O LA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 3.2.1 DE ESTA CONVOCATORIA, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE

3.2.3 DE VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN; PARA LO CUAL, “EL CONTRATISTA DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA MEDIANTE FIANZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69, PRIMER PÁRRAFO, DE “EL ACUERDO”, Y CAPITULO V SECCIÓN V.2 INCISO 20 DE “LAS REGLAS”. EL TEXTO DE LA MISMA DEBERÁ CONTENER:

SE EXPIDE A FAVOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

a) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

b) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

c) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 69 DE “EL ACUERDO”.

SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA SI DENTRO DEL TÉRMINO DE 24 HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, “EL CONTRATISTA” NO REALIZA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, CUANDO APAREZCAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN ANTE “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL LICITANTE GANADOR”.

“LA AUDITORÍA” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PROCEDA A CANCELAR LA FIANZA, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.


Página | 21

3.3 ANTICIPO

“LA CONVOCANTE” OTORGARÁ AL LICITANTE GANADOR, UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.

DICHO ANTICIPO DEBERÁ UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE.

EL OTORGAMIENTO DE DICHO ANTICIPO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO AL RESPECTO EN “EL ACUERDO” Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “LA CONVOCANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 59 DE “EL ACUERDO”.

3.4 FORMA Y LUGAR DE PAGO

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN EN LA VENTANILLA DE PAGADURÍA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, UBICADA EN AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

A) SE DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA LA CUAL DEBIENDO ACOMPAÑARSE POR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

B) LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁ FORMULARSE CON UNA

PERIODICIDAD NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES. C) EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LAS A LA RESIDENCIA DE OBRA LAS ESTIMACIONES

QUE HUBIERE FIJADO LA AUDITORÍA EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE.

D) LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS

ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS POR LAS CUALES NO SE POSIBLE LA AUTORIZACION DE PAGO CORRESPONDIENTE DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

E) LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE LA

AUDITORÍA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, DENTRO DE LOS 08 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA (EN SU CASO) Y POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.


Página | 22

EN EL CASO QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO POSTERIOR AL ESTABLECIDO EN EL INCISO B Y C DE ESTE NÚMERAL, LA AUDITORÍA CONTARÁ CON HASTA VEINTE DÍAS NATURALES PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

F) LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

3.5 FINIQUITO

LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO SE PAGARÁ HASTA QUE SE HAYAN ENTREGADO A SATISFACCIÓN DE “LA CONVOCANTE” LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y, ADEMÁS SE HAYAN ELABORADO Y CELEBRADO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL FINIQUITO.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONVOCANTE” PODRÁ RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONVOCANTE” EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 59 DE “EL ACUERDO”, LOS CUALES SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO NO AMORTIZADO, Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, “LA CONVOCANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EFECTURAR EL PAGO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, MISMA QUE SE INDICARÁ AL LICITANTE GANADOR. 3.6 MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 DE “EL ACUERDO”, “LA CONVOCANTE” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, ACORDAR MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE “EL ACUERDO”. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO, EN CASO DE QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE CAMBIOS EN EL MONTO DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ A “LA AUDITORÍA” EL ENDOSO A LA FIANZA CORRESPONDIENTE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO.

3.7 AJUSTE DE COSTOS

CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO, NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS Y EN EL CASO QUE PROCEDAN SE HARÁN LOS AJUSTES. PARA TAL EFECTO SE CONSIDERARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE REVISIÓN QUE ESTIPULA EL ANEXO A DE ESTA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL

LAS PARTES SE SUJETARÁN A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN I, Y 62 DE “EL ACUERDO”.

CUANDO SE REQUIERA AJUSTE DE COSTOS A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” QUIEN PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO


Página | 23

DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL PORCENTAJE DE AJUSTE ES A LA BAJA, SERÁ “LA AUDITORÍA” QUIEN LO DETERMINE EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

“LA AUDITORÍA”, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA AUDITORÍA” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.8 PAGOS EN EXCESO

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CONVOCANTE”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS CON LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O CON EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

3.9 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “LA CONVOCANTE” POR ESCRITO O MEDIANTE REGISTRO QUE SE HAGA EN LA BITÁCORA, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUE “LA CONVOCANTE” DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN ESTA CONVOCATORIA VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. POSTERIORMENTE “LA CONVOCANTE” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL ADMINISTRADOR, MEDIANTE LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS “LA CONVOCANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU CORRECCIÓN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARÁ POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS; LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONVOCANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

3.10 PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “LA CONVOCANTE”, ÉSTA PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.


Página | 24

EN ESTE SUPUESTO SE DEBERÁ FORMALIZAR EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONVOCANTE” NO SE REQUERIRÁ LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO OBTENGA LA PRÓRROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ÉSTE EL ATRASO, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES

3.11 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA CONVOCANTE” PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL, TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDO ESTABLECERSE SU TEMPORALIDAD, MISMA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, ASIMISMO, LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA”, TAL DETERMINACIÓN, HACIÉNDOLE SABER LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN Y DEL PROBABLE REINICIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO PRIMERO, DE “EL ACUERDO” EN ESTE SUPUESTO, LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDE LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO “LA CONVOCANTE” PAGARÁ “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES Y ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL CONTRATO CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN

3.12 TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA CONVOCANTE” MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS CAUSAS QUE LA ORIGINAN, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE EXTINGAN LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUARSE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO A “LA CONVOCANTE” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD. EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” CUBRIRÁ LOS SERVICIOS O ENTREGA DE LOS BIENES PENDIENTES DE PAGO, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y BIENES QUE SE LE HUBIESEN PROPORCIONADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

3.13 RESCISIÓN DEL CONTRATO

“LA CONVOCANTE” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

EL PROCEDIMIENTO SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “EL CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS


Página | 25

ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A EL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “LA CONVOCANTE” POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, ASÍ COMO LOS SALDOS A SU FAVOR.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE PRESTAREN LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “LA CONVOCANTE” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“LA CONVOCANTE” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO

CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁ ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO “LA CONVOCANTE” ESTABLECERÁ CON “EL CONTRATISTA” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 63 DE “EL ACUERDO”.

LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONSTE LA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO SIN

NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

3.14 PENAS CONVENCIONALES

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA FECHA PACTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA CONVOCANTE” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1% POR CADA DÍA DE ATRASO, LA QUE NO EXCEDERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IVA., Y SERÁ DETERMINADA EN FUNCIÓN DEL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS OPORTUNAMENTE.

SE VERIFICARÁ SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA VIGENTE, PARA LO CUAL SE COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LOS MISMOS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, SE PROCEDERÁ A:

1. RETENER EN TOTAL EL 1% (UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE INICIE EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, HASTA LA FECHA DE LA REVISIÓN.

PARA LAS REVISIONES SUBSECUENTES SE HARÁ LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN ANTERIOR Y LA APLICACIÓN DE LA NUEVA RETENCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN APLICADA SEA LA ÚNICA PROCEDENTE. EL PERIODO DE REVISIÓN NUNCA SERÁ MAYOR DE UN MES Y EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN NO EXCEDERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IVA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE “LA CONVOCANTE”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


Página | 26

2. PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA; ÉSTA MISMA SE CONTINUARÁ APLICANDO DIARIAMENTE A “EL CONTRATISTA” Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE “LA AUDITORÍA”., LA QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A.

“LA AUDITORÍA” CALCULARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES, LAS CUALES DEBERÁN SER DEDUCIDAS A “EL CONTRATISTA” DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, O EN SU CASO DEL FINIQUITO, EL ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIÓN O DEL FINIQUITO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS PENAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, NO GENERARÁ LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO.

CESARÁ EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES HASTA EL MOMENTO EN QUE “EL CONTRATISTA” COMUNIQUE A “LA AUDITORÍA” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL ENTENDIDO QUE SU APLICACIÓN NO EXCEDERÁ EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA OTORGADA.

PARA LA APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES Y SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, “LA CONVOCANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. EN CASO DE QUE “LA CONVOCANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ÉSTA IMPONDRÁ A “EL CONTRATISTA”. UNA SANCIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL CONTRATO, APLICANDO PARA ELLO LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

3.15 CONTRIBUCIONES

TODAS LAS CONTRIBUCIONES QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁN A CARGO DE LA PARTE QUE RESULTE CAUSANTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

3.16 RESPONSABILIDADES

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, DEBIENDO SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN LA MATERIA Y A LAS INSTRUCCIONES COMUNICADAS POR EL ADMINISTRADOR QUE “LA CONVOCANTE” DESIGNARÁ PARA EL CONTRATO, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE OCASIONE A “LA CONVOCANTE” Y/O A TERCEROS POR SU INOBSERVANCIA SERÁN CON CARGO AL “EL CONTRATISTA”

---------------------------------------------------------------- F I N D E L T E X T O -------------------------------------------------


Página | 27

ANEXO 1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Fecha: ___________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, QUE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTO ES VERÍDICA, ASÍ COMO EL INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01/2015, REFERENTE A LOS A TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F. Empresa: _______________________________________________________________________________ RFC: ___________________________________________________________________________________ Dirección: _______________________________________________________________________________ Teléfono: _______________________________________________________________________________ Email: __________________________________________________________________________________ Nombre del representante legal: _____________________________________________________________

Atentamente

Nombre y firma del representante legal

Nota: Presentar en hoja membretada de la empresa


Página | 28


Página | 29

ANEXO 2

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01/2015, PARA LOS A TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE LAS CONTENGA, Y SERÁ LA SIGUIENTE:

CONCEPTO SI NO

I. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

II.

COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA, VIGENTE (NO MAYOR A 3 MESES), PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.

III.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO.

IV.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DEBERÁ TRANSCRIBIR, LLENAR, FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL ANEXO 3, COMO

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. ACORDE AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XII DE “EL ACUERDO”.

V.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA CONVOCANTE” INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ACORDE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE “EL ACUERDO”.

VI.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD COMPETENTE, PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 55, DE “EL ACUERDO”.

VII. PRESENTAR LA ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA, DEBIDAMENTE

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, ANEXO 4.


Página | 30

PROPUESTA TÉCNICA

LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE ÚNICO DE PROPOSICIONES Y CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL ES OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO.

CONCEPTO SI NO

I.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN EL QUE SE INDIQUE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS CANTIDADES Y UNIDADES INDICADOS EN EL ANEXO A (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

II.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE “LA CONVOCANTE” LES HUBIERE PROPORCIONADO Y QUE ASIMISMO CONOCE EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES (ANEXO B).

III.

DOCUMENTO EN EL QUE DESCRIBA LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, CON MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL LICITANTE.

IV.

CURRÍCULO DETALLADO DE LA EMPRESA EN EL QUE SE INCLUYAN OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, POR UN TOTAL DE 1,000 M2 CONSTRUIDOS O MÁS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

V.

DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES SEGÚN SEA EL CASO.

VI.

CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES EN EL QUE DEMUESTREN MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O DE ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, MENCIONANDO NOMBRES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.

VII.

PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA LOS LICITANTES PRESENTARÁN:

c) COPIA SIMPLE DE LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES ANUALES

FISCALES. d) COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL

LICITANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 O POSTERIOR.


Página | 31

CONCEPTO SI NO

VIII.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO.

IX.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

X.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL POR PARTIDAS, SIN IMPORTES, DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XI.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE OBRA, SIN IMPORTES, DESGLOSANDO ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE CUADRILLAS PARTICIPANTES SIMULTANEAS POR PISO, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XII.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SIN IMPORTES, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XIII.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SIN IMPORTES, CONSIDERANDO COMO PLAZO MÁXIMO EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2

XIV.

ORGANIGRAMA EN CAMPO, CON COPIA LEGIBLE DE CÉDULAS PROFESIONALES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESPONSABLE DE INSTALACIONES.

XV.

COPIA DE ACTAS FINIQUITO COMPLETAS DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIONES CON INSTALACIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS PARA ESTA PARTIDA, QUE HAYA EJECUTADO, REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, CUYA SUPERFICIE SEA IGUAL O MAYOR A 1,000 m2, PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS O CON PARTICULARES.

XVI.

RELACIÓN DE POR LO MENOS TRES REFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O CON PARTICULARES, CON LOS QUE SE TENGAN O HUBIERAN CELEBRADO CONTRATOS, SEÑALANDO AMPLIAMENTE, LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y NOMBRE DEL PERSONAL CON EL QUE SE PUEDA CONTACTAR.

PROPUESTA ECONÓMICA


Página | 32

CONCEPTO SI NO

I.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).

II.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA Y CONCEPTO INDICANDO MONTO, SUMA DE IMPORTES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

III.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE OBRA CON IMPORTES.

IV.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL, DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON IMPORTES.

V.

PROGRAMA CALENDARIZADO QUINCENAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE CON IMPORTES.

VI.

RELACIÓN Y DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

VII.

RELACIÓN DE CATEGORÍAS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO, INCLUYENDO EL PERSONAL DE OBRA) OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y EL IMPORTE DE SUS SALARIOS.

VIII.

DATOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DETALLADO DE:

d) COSTO HORARIO DEL USO DE EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

e) CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. f) DESGLOSE DE INDIRECTOS; COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL CUAL

DEBERÁ ESTAR CORRELACIONADO CON UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO Y NO PODRÁ SER CAMBIADO NI SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; Y CARGO POR UTILIDAD, EN EL QUE NO SE DEBERÁN INCLUIR LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE INDIRECTOS EL NO APLICAR COMO CARGO ADICIONAL EL CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

IX.

ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EXPRESADOS CON LETRA Y NÚMERO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.


Página | 33

CONCEPTO SI NO

X.

DISCO COMPACTO (CD) EN HOJA DE CÁLCULO MICROSOFT EXCEL PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESIONAL, QUE CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA CON TODOS LOS DATOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULARLA. EN CASO DE HABER DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS CON LAS PROPUESTAS IMPRESAS, SE TOMARÁN EN CUENTA LAS IMPRESAS.


Página | 34

ANEXO 3 FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ SEÑALADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE) NÚMERO DE LICITACIÓN:

ASF-DGRMS-OP-01/2015

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ________________________________________________ DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO: _____________________________________________________________________ COLONIA: _________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ____________________________ CÓDIGO POSTAL: _________________________ ENTIDAD FEDERATIVA: ________________________________ TELÉFONOS: ______________________ FAX: ___________ CORREO ELECTRÓNICO: _______________ EN CASO DE SER PERSONA MORAL, TAMBIÉN INCLUIR: NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _______________ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____ FECHA Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: __________________ RELACIÓN DE ACCIONISTAS.- APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____________________________________________________ REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____________________________________________________

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____________________________________________________ DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____________________________________ FECHA: ______________________ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: ________________________

MÉXICO, D. F., A

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA


Página | 35

ANEXO 4 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

MÉXICO, D. F., A ___ DE __________ DE 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PRESENTE

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 NÚMERO ASF-DGRMS-OP-01/2015, PARA LOS A TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PISO SEIS DEL EDIFICIO SEIS UBICADO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PICACHO AJUSCO NO. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, EN MÉXICO, D.F., QUE ADJUDICARÁ LA AUDITORÍA SUPERIOR

DE LA FEDERACIÓN A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, QUE OFREZCA LAS

MEJORES CONDICIONES.

SOBRE EL PARTICULAR, EN EL CARÁCTER DE PARTICIPANTE INSCRITO Y EN NOMBRE DE LA

EMPRESA, _____________________________________ MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

QUE OPORTUNAMENTE SE CONSULTÓ LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN DEL CONCURSO DE

REFERENCIA; QUE SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS ALCANCES A QUE SE SUJETARÁ DICHA

LICITACIÓN, CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS; QUE EL CONTRATO

SERÁ CELEBRADO DIRECTAMENTE CON ESA ENTIDAD, ACEPTÁNDOSE TODAS LAS CONDICIONES

ESTABLECIDAS. ASIMISMO, NOS OBLIGAMOS A QUE EN CASO DE QUE NOS SEAN ADJUDICADOS LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EJECUTARLOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES

NORMATIVAS APLICABLES Y COMPLEMENTARIAS VIGENTES.

ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE CONOCEMOS EL ACUERDO QUE ESTABLECEN LAS NORMAS

ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS OBRAS PÚBLICAS Y A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EL

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUS NORMAS TÉCNICAS

COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES Y APLICABLES EN LA MATERIA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN LA MATERIA, ACEPTÁNDOSE LO

PRECEPTUADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. QUE CONOCEMOS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN

GENERALIZADA Y LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS.

QUE CONOCEMOS Y ACEPTAMOS EL MODELO DEL CONTRATO INDICADO EN LA CONVOCATORIA.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA QUE SE

ENCUENTRA REQUISITADA EN MONEDA NACIONAL.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA


Página | 36

ANEXO 5 MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA AUDITORÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ARTURO PEÑA

ZAZUETA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ____________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _____

_____________________ EN SU CARÁCTER DE ________________, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

D E C L A R A C I O N E S De “LA AUDITORÍA”:

I. Que es la entidad de fiscalización superior de la Federación en términos de los artículos 79, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I, y 3, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 1º, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

II. Que el Lic. Arturo Peña Zazueta es el Titular de la Unidad General de Administración, quien tiene facultades para suscribir a nombre de “LA AUDITORÍA”, los convenios, contratos, acuerdos y

cualquier otro instrumento jurídico necesario, relacionados con la administración de recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y de servicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 90, fracciones I y V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 14, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

III. Que (área requirente) requiere trabajos de __________________________________

IV. Que cuenta con los recursos presupuestarios suficientes asignados en la partida ____ “_____________________” del centro de costo ______ “_____________”, según consta en la autorización presupuestal de la Dirección General de Recursos Financieros de fecha ___ de _________ de 2015, que se asentó en ___________ con número de folio ____ del __ de __________ de 2015, los cuales están condicionados a la disponibilidad presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de “LA AUDITORÍA” autorizado para el ejercicio fiscal de 2016, por lo que los efectos del

presente contrato estarán supeditados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para “LA AUDITORÍA”.

V. Que el presente contrato se otorgó mediante el fallo de fecha __ de diciembre de 201_, derivado del procedimiento de ___________ número ASF-DGRMS-LPN-__/201_, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 27, fracción I, y 29, fracción I, del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2010.

VI. Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán número 1501, colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal, mismo que señala para los efectos de este contrato.

De “EL CONTRATISTA”, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente:

I. Que acredita su legal existencia con la Escritura Pública número ________ de fecha __ de ______ de

____, otorgada ante la fe del Lic. _______________________, Titular de la Notaría Pública Número


Página | 37

______, en la Ciudad de _____________, inscrita en ___________, el __ de ______ de ______, en el

folio mercantil número ____________.

II. Que el C. ____________________ en su carácter de ________________, conforme a la Escritura

Pública ________, tiene facultades para contratar y obligar a su representada en los términos del

presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

III. Que entre su objeto social se encuentra _____________________________________.

IV. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ________________________.

V. Que cuenta con la capacidad, elementos propios y suficientes, así como con la experiencia y el personal

necesario para cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato.

VI. Que dicha sociedad, sus accionistas y el personal que será asignado para el cumplimiento del presente

contrato no se encuentran en ninguno de los supuestos que establece el artículo 55, del Acuerdo que

establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las

mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

VII. Que conoce el contenido del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como sus

Normas Técnicas Complementarias, el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a

las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación

y demás ordenamientos relativos y aplicables vigentes en la materia, para la contratación y ejecución del

objeto del presente contrato, el contenido de los ANEXOS ______ los cuales, debidamente firmados por

las partes se consideran como parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que

regulan la ejecución de los trabajos.

VIII. Que conoce y ha inspeccionado el sitio donde realizará los trabajos objeto del presente contrato y ha

considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

IX. Que no existe conflicto de intereses en la realización de las obras objeto del presente contrato, de su

parte, ni tampoco de sus socios, de sus empleados y de las personas que utilizará para la ejecución del

contrato.

X. Que tiene su domicilio en _______, mismo que señala para los efectos de este contrato.

Enteradas las partes de las declaraciones que anteceden, manifiestan su conformidad para obligarse en los términos de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA OBJETO.- “EL CONTRATISTA” se obliga en los términos del presente contrato a ejecutar trabajos de

____________________________________, de acuerdo con las características técnicas que se detallan en el Anexo __ (_________, __ fojas), Anexo _ (__________, __ fojas) y Anexo __ (______, __ fojas), anexos que se agregan al presente contrato y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA TERCERA

I. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia será a partir de la firma del presente contrato y hasta la

celebración del finiquito y el acta que de por extinguidos los derechos y obligaciones del presente contrato.

II. PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato comprende

un periodo de __ días naturales contados a partir del__ de ________ de 201_ al __ de ______ de 201_.


Página | 38

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos

objeto del presente contrato en el inmueble ubicado en _______________________________________; de conformidad con las especificaciones y características señaladas en los Anexos referidos en la

Cláusula Primera de este instrumento legal. Asimismo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a la carga, acarreo y descarga de los materiales de desecho, fuera de las instalaciones de “LA AUDITORÍA”, por lo que al término del plazo de ejecución

del presente contrato, la obra deberá estar en óptimas condiciones de limpieza.

CUARTA QUINTA SEXTA

MONTO.-El monto del presente contrato es por la cantidad de $_____.__(____________ PESOS __/__

M.N.), más $_____.__ (____________ PESOS __/__ M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), resultando un total de $_____.__ (____________ PESOS __/__ M.N.) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-“LA AUDITORÍA” designa al ____________________________ como “EL ADMINISTRADOR” del presente contrato, quien tendrá facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar que los trabajos que ejecute “EL CONTRATISTA” se realicen conforme al presente contrato y sus Anexos, girar las instrucciones que considere oportunas

y designar al residente de obra y supervisor. El residente de obra tendrá las siguientes obligaciones:

1. Realizar la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos objeto del presente contrato, tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, con relación al cumplimiento

de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato. 2. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar instrucciones

pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA”.

3. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el presente contrato; gestionar, cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, para recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes.

4. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros de utilización, términos de referencia y alcance de servicios.

5. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en los anexos del presente contrato.

6. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden.

7. Coordinar con los servidores públicos responsables, la terminación anticipada o rescisión del contrato y, cuando se justifique, la suspensión de los trabajos.

8. Proporcionar la información necesaria para tramitar los convenios modificatorios necesarios. 9. Rendir los informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento de “EL

CONTRATISTA”, en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. 10. Elaborar conjuntamente con “EL CONTRATISTA” el finiquito del contrato.

11. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el área requirente que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-“EL CONTRATISTA” deberá presentar la garantía de cumplimiento del

contrato a más tardar el día __ de _______ de 2015, constituida en moneda nacional a favor de la Auditoría Superior de la Federación, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato antes del I.V.A. El texto de la misma deberá especificar:


Página | 39

a) Que el importe por el que se expide la garantía equivale al 10% del monto total del contrato antes del I.V.A.

b) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato.

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen finiquito.

d) Que para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Auditoría Superior de la Federación.

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

f) Que la fianza se hará efectiva, cuando exista incumplimiento de cualquier obligación contractual de

parte del Contratista.

g) Que en caso de formalización de convenios por ampliación al monto o al plazo del contrato, deberá presentarse a la Auditoría Superior de la Federación la modificación correspondiente de la fianza.

“LA AUDITORÍA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá entregar la autorización para que la

compañía afianzadora proceda a cancelar la fianza, una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas del presente contrato.

SÉPTIMA

OCTAVA

ANTICIPO.- “LA AUDITORÍA” otorgará a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por la cantidad de

$______.__(___________ PESOS__/___ M.N.) I.V.A. incluido, equivalente al __% (_______ por ciento) del monto total del contrato, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la firma del contrato, previa entrega de la factura debidamente requisitada y de la garantía del anticipo, dicho anticipo deberá utilizarse en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, para la compra y producción de materiales de construcción y adquisición de equipos que se instalen permanentemente. El otorgamiento de dicho anticipo se sujetará al procedimiento establecido al respecto en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, y demás normas complementarias y a las estipulaciones de este contrato. La amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. Para la amortización del anticipo en el caso de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “LA AUDITORÍA” en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior,

cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo segundo del artículo 59 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” deberá otorgar garantía a favor de la Auditoría Superior de la Federación por el monto concedido como anticipo, a más tardar el día __ de __________ de 2015, a efecto de garantizar a “LA AUDITORÍA” la correcta aplicación de los recursos. “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en la ejecución de los trabajos objeto del contrato, conforme a la

Cláusula Cuarta.


Página | 40

El otorgamiento del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto en el artículo 54 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. El texto de la garantía deberá contener las siguientes declaraciones:

1. Que la fianza se otorga para garantizar la totalidad del monto del anticipo concedido.

2. Que la fianza estará vigente hasta que el importe del anticipo concedido se haya amortizado en su totalidad, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

3. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la fianza a que se refiere la presente Cláusula en el plazo establecido, o bien por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la garantía no sea correcta y derivado

de ello se retrase la entrega del anticipo correspondiente, no procederá el diferimiento en el plazo de ejecución para el cumplimiento del contrato.

NOVENA FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto del presente contrato, se pagarán por conducto de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de “LA AUDITORÍA” en el domicilio referido en su declaración VI de este

contrato, dentro de los __ días naturales posteriores a la presentación de la factura de la estimación correspondiente. Las estimaciones abarcaran periodos quincenales de trabajos ejecutados, serán revisadas y autorizadas por el Residente de Obra y deberán contar con el visto bueno de “EL ADMINISTRADOR”.

En las estimaciones se especificará y se aplicará el importe que resulte de los precios unitarios consignados en el Anexo ___ a las cantidades de trabajo realizadas en el periodo correspondiente y se descontará la

parte proporcional del anticipo concedido. “EL CONTRATISTA”, deberá presentar las estimaciones quincenales dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, por su parte, “EL ADMINISTRADOR” y el Residente de Obra tendrán un

plazo de __ días naturales, para revisar, autorizar y dar el Visto bueno a las estimaciones. En el caso que el contratista presente las estimaciones en un plazo posterior al establecido en la presente cláusula, la auditoría contará con hasta veinte días naturales para realizar el pago correspondiente. Las estimaciones deberán ir acompañadas de su factura, la cual deberá describir el concepto a pagar, así como las deducciones e impuestos que causen los conceptos del contrato, las cantidades a pagar y el valor de la factura, con el soporte documental correspondiente, asimismo, previamente deberán revisarse y autorizarse por el Residente de Obra a que alude el artículo 57 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, asimismo, deberán contar con el visto bueno de “EL ADMINISTRADOR”.

La estimación de finiquito se pagará hasta que se haya entregado a satisfacción de “LA AUDITORÍA” los

trabajos objeto de este contrato, así como el expediente con la documentación generada de los trabajos realizados y, además se hayan elaborado y celebrado las actas de entrega recepción de los trabajos y el finiquito.


Página | 41

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que “LA AUDITORÍA” podrá reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de

lo indebido. En caso de incumplimiento por parte de “LA AUDITORÍA” en el plazo para el pago de estimaciones, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme al procedimiento que señala

el párrafo primero del artículo 59 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, los cuales se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo no amortizado, y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, “LA AUDITORÍA” deberá liberar

la fianza respectiva.

DÉCIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste

deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, que se calcularán conforme al procedimiento establecido en el artículo 59, párrafo primero, del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA AUDITORÍA”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”

sean compensadas con la estimación siguiente o con el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA PRIMERA

AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones concurran

circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Anexo __, dichos costos

cuando procedan deberán ser ajustados mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste, para tal efecto se considerará el Anexo ____sujetándose al procedimiento

establecido en el artículo 61, fracción I, del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien promueva,

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “LA AUDITORÍA” quien lo determinará en el mismo

plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. “LA AUDITORÍA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva

debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA AUDITORÍA” apercibirá por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10

días hábiles contados a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importancia de bienes contemplados en la realización de los trabajos.


Página | 42

DÉCIMA SEGUNDA

TRABAJOS NO PREVISTOS.-En caso de que, por causas especiales y a solicitud expresa de “LA AUDITORÍA”, se requieran servicios que no estén contenidos en el Anexo _____ de este Contrato, para

el estudio y aprobación de los precios unitarios, se procederá de la manera siguiente:

a) Cuando “LA AUDITORÍA” proponga conceptos fuera del Catálogo, el Residente de Obra deberá

registrarlos en la bitácora y determinar su procedencia.

b) Cuando “EL CONTRATISTA “sea quien los proponga, presentará el análisis del precio unitario extraordinario que corresponda debidamente soportado y conciliado con la “LA AUDITORÍA”,

ésta revisará el análisis y conciliación de los precios unitarios solicitados, y de proceder los aprobará.

c) Realizar convenio, de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo que establece las normas

administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

DÉCIMA TERCERA

TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA AUDITORÍA” podrá

autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán conforme a los precios unitarios pactados originalmente.

DÉCIMA CUARTA

MODIFICACIONES.- “LA AUDITORÍA” podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su

responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar modificaciones al presente contrato, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse mediante convenio por escrito y entregarse la modificación de la fianza correspondiente, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles a partir de la fecha de suscripción del convenio.

DÉCIMA QUINTA DÉCIMA SEXTA

VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” notificará a “LA AUDITORÍA” la terminación de los trabajos a efecto de que “LA AUDITORÍA”, en un plazo que no exceda de ___ días

naturales, conforme al artículo 68 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, proceda a la verificación de los mismos, debiendo anexar la documentación que los soporte e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicará a "LA AUDITORÍA" por escrito o

mediante registro que haga en la bitácora, la conclusión de los trabajos, para que ésta dentro del plazo pactado en la Cláusula Segunda, numeral II, del presente contrato, verifique la debida terminación de los mismos. Posteriormente “LA AUDITORÍA” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física en el lugar que indique “EL ADMINISTRADOR”, mediante levantamiento del acta

correspondiente. Si durante la verificación de los trabajos “LA AUDITORÍA” encuentra deficiencias en los mismos, deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” su corrección conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En

este caso, el plazo de verificación de los trabajos se prorrogará por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; lo anterior, sin perjuicio de que “LA AUDITORÍA” opte por la

rescisión del contrato. “LA AUDITORÍA” podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL ADMINISTRADOR”, por escrito o a través de la bitácora, los trabajos

que serán objeto de recepción parcial. En este supuesto, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, “EL ADMINISTRADOR” verificará que


Página | 43

DÉCIMA SÉPTIMA

los trabajos se encuentran debidamente concluidos, debiéndose levantar el Acta Circunstanciada correspondiente. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, las partes elaborarán

el finiquito en un plazo que no podrá exceder de sesenta días naturales; en él harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien cuando “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA AUDITORÍA” para su elaboración dentro del plazo antes señalado, “LA AUDITORÍA” procederá a elaborarlo y comunicará su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 días naturales contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA”

tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Determinado el saldo total, “LA AUDITORÍA” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago

correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes que resulten a favor de “LA AUDITORÍA”, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, por lo que no será factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA AUDITORÍA” deberá

liquidarlos conforme a la Cláusula ______. Si por el contrario, resulta que existen saldos a favor de “LA AUDITORÍA”, el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstas, deberá exigirse su reintegro para lo cual se estará a lo previsto en el artículo 59 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. “EL CONTRATISTA” deberá exhibir la garantía para responder por los defectos y los vicios ocultos,

derivados de los trabajos ejecutados, previo a la realización del finiquito.

DÉCIMA OCTAVA

GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA”, responderá de los defectos

o vicios ocultos que resulten de la realización de los trabajos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, “EL CONTRATISTA” deberá otorgar fianza vigente a favor de “LA AUDITORÍA” por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos realizados, previamente a la realización del finiquito de los trabajos, y a satisfacción de “LA AUDITORÍA”, la cual deberá contener

las siguientes declaraciones:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA AUDITORÍA”.

3. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o

juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución

previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Se procederá a hacer efectiva la garantía si dentro del término de __ días hábiles a partir de la notificación por escrito, “EL CONTRATISTA” no realiza las correcciones o reposiciones correspondientes, cuando

aparezcan defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía.


Página | 44

DÉCIMA NOVENA VIGÉMISA VIGÉSIMA PRIMERA

Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos de conformidad con lo que establece el artículo 69 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. La garantía se liberará una vez transcurrida su vigencia, siempre y cuando no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. SUSPENSIÓN.- “LA AUDITORÍA” podrá suspender la ejecución del proyecto por causas debidamente

justificadas, debiendo establecerse su temporalidad, misma que no podrá prorrogarse o ser indefinida, asimismo, levantará el acta circunstanciada correspondiente, debiendo notificar a “EL CONTRATISTA”

tal determinación, haciéndole saber las causas que la motivan, la fecha de inicio de la suspensión y del probable reinicio de los trabajos. En este supuesto la fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA AUDITORÍA”, ésta pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato. Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución. TERMINACIÓN ANTICIPADA.-“LA AUDITORÍA” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante dictamen que presente “EL ADMINISTRADOR”, cuando:

a) Existan causas justificadas para “LA AUDITORÍA”;

b) Se extinga la necesidad de los trabajos originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA AUDITORÍA”;

c) Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad, o bien por resolución de autoridad judicial competente;

d) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos, “LA AUDITORÍA” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como

los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, “EL CONTRATISTA” deberá solicitar la terminación anticipada por escrito a “LA AUDITORÍA” quien determinará lo conducente dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial federal la declaratoria correspondiente, pero si “LA AUDITORÍA” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada la terminación anticipada, “LA AUDITORÍA” procederá a tomar inmediata posesión

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,

acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra ante la presencia de un fedatario público. RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

I. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos dentro de los diez días

siguientes a la fecha de inicio convenida, sin que exista causa justificada.


Página | 45

VIGÉSIMA SEGUNDA

II. Si existe conflicto de intereses.

III. En general, por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones

derivadas del presente contrato. “LA AUDITORÍA” podrá optar entre exigir su cumplimiento o determinar la rescisión del mismo.

La determinación de rescindir el contrato y el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

La resolución en la que conste la rescisión, operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. PENA CONVENCIONAL.- Por el atraso en la ejecución de los trabajos procederán las siguientes

retenciones y sanciones:

a) AL INICIO DE LOS TRABAJOS.- En caso de que “EL CONTRATISTA” no inicie los trabajos

objeto de este contrato en la fecha pactada, “LA AUDITORÍA” aplicará una pena convencional del 3% del monto total del contrato por cada día de atraso, la que no excederá del 10% del monto total del contrato antes del I.V.A. b) DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Si como consecuencia de la verificación de

los trabajos se presta un avance menor al que debió realizarse conforme a lo establecido en el Anexo B (Programa de Obra), se procederá a retener en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de los trabajos efectuados y el importe de los que debieron realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos a partir de la fecha en que inicie el atraso de los trabajos, hasta la fecha de la revisión. Para las verificaciones subsecuentes se hará la devolución de la retención anterior y se aplicará la nueva retención que corresponda, a fin de que la retención que se aplique sea la única procedente. El periodo de revisión nunca será mayor de un mes y el importe de la retención no excederá del 10% del monto total del contrato antes del I.V.A. Si al efectuarse la verificación correspondiente al vencimiento del plazo de ejecución, conforme al Anexo B (Programa de Obra) procede hacer alguna retención, únicamente se devolverá el importe que resulte una vez que sea descontada la pena convencional que proceda aplicar por el retraso en la ejecución de los trabajos. c) AL TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el Anexo ____, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3% (tres por ciento)del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación total de la obra; ésta misma se continuará aplicando diariamente a “EL CONTRATISTA” y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de “LA AUDITORÍA”., la que en su conjunto no excederá del 10% del monto total del contrato antes del I.V.A. “LA AUDITORÍA” calculará las penas convencionales, las cuales deberán ser pagadas por “EL CONTRATISTA” en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de “LA AUDITORÍA” ubicada en AVENIDA Coyoacán NÚMERO 1501 COLONIA Del Valle, México D.F. para que posteriormente “LA AUDITORÍA” proceda al pago de las estimaciones correspondientes, o en su caso del finiquito, el atraso en el pago de estimación o del finiquito por incumplimiento de pago de las penas por parte de “EL CONTRATISTA”, no generará los gastos financieros a que se refiere la Cláusula Novena del presente Contrato. Cesará el cálculo y aplicación de las penas convencionales hasta el momento en que “EL CONTRATISTA” comunique a “LA AUDITORÍA” la terminación de los trabajos.


Página | 46

Para la aplicación de las retenciones y penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “LA AUDITORÍA” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” acepta que “LA AUDITORÍA” podrá deducir de las estimaciones respectivas, los

importes que resulten a título de pena convencional por atraso en la ejecución de los trabajos, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, “LA AUDITORÍA” podrá optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato o la rescisión del mismo.

VIGÉSIMA TERCERA VIGÉSIMA CUARTA

RESPONSABILIDADES.- “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución del proyecto objeto de este contrato conforme a las especificaciones contenidas en el presente contrato y sus Anexos _____.

“EL CONTRATISTA” acepta que los trabajos no se tendrán por aceptados hasta que “EL ADMINISTRADOR” haya efectuado la verificación y aprobación de los mismos. DAÑOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” será directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a "LA AUDITORÍA" y/o a terceros por negligencia, impericia o dolo, con motivo de la ejecución

de los trabajos objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA

CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre

la información y documentación que conozca o a la que tenga acceso con motivo de la suscripción del presente contrato, así como del cumplimiento de su objeto; asimismo, tiene prohibido hacerla del conocimiento de terceros o difundirla de cualquier forma, siendo responsable de tal violación en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA

CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en forma alguna a terceras personas

físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato.

VIGÉSIMA SÉPTMA

PLANTILLA DE PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este

contrato, con la participación de personal calificado, cuyos integrantes portarán identificación o gafete que los acredite como sus trabajadores.

VIGÉSIMA OCTAVA

CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” queda obligado ante “LA AUDITORÍA” a

responder por la calidad de los bienes o materiales que utilice en la realización de los trabajos objeto del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, quedando a salvo los derechos de “LA AUDITORÍA” para ejercitar las acciones legales que le correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA

RESPONSABILIDAD LABORAL.-“EL CONTRATISTA” es el patrón y único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social del personal que ocupe con motivo de los trabajos objeto del presente contrato y responderá de todas las reclamaciones presentes o futuras que sus trabajadores hagan valer en contra de “LA AUDITORÍA”, liberando a esta última de cualquier responsabilidad.

TRIGÉSIMA

COMUNICACIONES.- Las partes acuerdan que todos los avisos y comunicaciones, deberán hacerse por

escrito, por personas debidamente acreditadas y autorizadas por ellas en el lugar de ejecución del proyecto materia del presente, o en su defecto, en los domicilios señalados en sus declaraciones. Para estos efectos “LA AUDITORÍA” autoriza a “EL ADMINISTRADOR” y “EL CONTRATISTA” a _____________.

TRIGÉSIMA PRIMERA

CONTRIBUCIONES.- Todas las contribuciones que se originen con motivo de la celebración y

cumplimiento de este contrato, serán a cargo de la parte que resulte causante en los términos de la legislación aplicable.


Página | 47

TRIGÉSIMA SEGUNDA

ACCESO.- “LA AUDITORÍA” facilitará al personal de “EL CONTRATISTA” el acceso a las

instalaciones, para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato, mismos que deberán portar identificación o gafete que los acredite como sus trabajadores.

TRIGÉSIMA TERCERA

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir dentro de las instalaciones a que

tendrá acceso con motivo de los trabajos a realizar, con las medidas y requisitos de seguridad que le solicite “LA AUDITORÍA”, así como las que sean exigidas en materia de construcción.

TRIGÉSIMA CUARTA

DISCREPANCIAS.- “EL ADMINISTRADOR” estará plenamente facultado para resolver cualquier

discrepancia de carácter técnico o administrativo surgida con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento, a través del siguiente procedimiento:

a) “EL CONTRATISTA” informará en forma oral, escrita o vía correo electrónico a “EL ADMINISTRADOR”, inmediatamente que se presente duda o discrepancia.

b) Para el caso de que no se haya solucionado en forma inmediata la duda o discrepancia planteada por “EL CONTRATISTA”, “EL ADMINISTRADOR” convocará por única vez a una reunión de

trabajo en un término que no excederá de 24 horas contadas a partir de la solicitud de “ELCONTRATISTA”, en donde se deberá resolver las dudas o discrepancias en cuestión.

c) De todo lo anteriormente expuesto, así como de la solución que se dé a la duda o discrepancia, deberá quedar constancia por escrito.

TRIGÉSIMA QUINTA TRIGÉSIMA SEXTA

INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.-La autoridad competente podrá verificar en cualquier momento que los trabajos se realicen conforme a lo establecido en el presente contrato, sus Anexos y las disposiciones

legales aplicables. CONFLICTO DE INTERESES.- Se entenderá que existe conflicto de intereses cuando:

I. “EL CONTRATISTA” tenga interés personal, familiar o de negocios con algún servidor público,

incluyendo el hecho de que pueda resultar beneficiado el servidor público, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o bien, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio;

II. “EL CONTRATISTA” o algún de sus socios, empleados o personas que utilizará para la el

cumplimiento del contrato desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público; Cuando se trate de una persona física se debe eliminar el texto subrayado

III. “EL CONTRATISTA” previamente haya realizado o se encuentre realizando, trabajos de análisis y

control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o haya elaborado cualquier documento vinculado con el objeto del presente contrato;

IV. “EL CONTRATISTA” resuelva discrepancias derivadas de otros contratos y que tengan relación con

la ejecución del objeto del presente contrato; V. “EL CONTRATISTA” se encuentre directamente vinculado con alguna persona o entidad que

implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya concluido dicho vínculo;

VI. “EL CONTRATISTA” tenga intereses que puedan afectar o perjudicar la imparcialidad en el

cumplimiento del objeto del presente contrato. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por los actos u omisiones en que incurran

los servidores públicos de “LA AUDITORÍA”.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA

JURISDICCIÓN.-En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente

contrato, las partes se someten a las leyes aplicables en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en el Distrito Federal, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato y sus Anexos, y sabedoras las partes de su contenido y alcance legal, los

firman de conformidad, en todas sus fojas al margen y al calce ante la presencia de dos testigos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día __ del mes de ____________ de 201_.

POR “LA AUDITORÍA”

___________________________________

TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ CARGO


Página | 48

“EL ADMINISTRADOR”

__________________________________

ADMINISTRADOR DESIGNADO

REVISIÓN JURÍDICA

________________________________

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

T E S T I G O S


Página | 49

ANEXO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

PARTIDA I. PRE. PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y COMPLEMENTARIOS U. CANT. I. PRE. 001 DESMANTELAMIENTO DE LONARIA EXISTENTE EN TECHO Y MUROS. INCLUYE: ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLEJADO Y TRASLADO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 382.95

I. PRE. 002 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN NIVEL 6, INCLUYE: VACIADO DE SOLDADURAS CON

ARCO-AIRE, ESMERILADO, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TRASLADO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF., CARGA Y ACARREO DE MATERIALES TANTO A UTILIZAR COMO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA TIRADERO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

KG 3044.64

I. PRE. 003 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO: ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, Y REFERENCIAS; PARA CONSTRUCCIÓN

DE TODAS LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTE PROYECTO INCLUYE: VERIFICACIÓN EN CAMPO DE SECCIONES DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE VALIDANDO CON LA SUPERVISIÓN DE LA ASF PARA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 730.25

I. PRE. 004 DEMOLICIÓN DE RELLENO DE CONCRETO LIGERO EXISTENTE, HASTA DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y DEMOLICIONES HASTA TIRADERO OFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 130.18

I. PRE. 005 DEMOLICIÓN DE PRETIL EXISTENTE EN AZOTEA, CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO CUIDANDO LA INTEGRIDAD DE LA LOSACERO

EXISTEN EN UNA FRANJA DE 60 CENTÍMETROS INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y DEMOLICIONES HASTA TIRADERO OFICIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

ML 17.16


Página | 51

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

I. PRE. 006 TAPIAL TIPO CUBIERTA PARA EQUIPOS DE AA. INCLUYE: POSTES DE MADERA @ 60 CM A 1.20MTS, HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 3a DE 9MM DE ESPESOR, PINTADAS CON PINTURA ECONÓMICA VINÍLICA COLOR BLANCO A 1 MANO, CLAVOS Y MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MISCELÁNEOS, ANCLAJE, EXCAVACIÓN, RELLENO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN Y PLOMEO, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES TANTO A UTILIZAR COMO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO, AGREGADOS, LIMPIEZAS Y TODO LO QUE REQUIERA LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

M2 125.00

I. PRE. 007 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL VOLADO PERIMETRAL A LA OBRA DE PROTECCIÓN PARA RECIBIR CAÍDAS DE

MATERIALES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DE 4.88 MTS DE ANCHO CON TRIPLAY DE MADERA Y 3 METROS MÍNIMO DE RED, INCLUYE TIRANTES, AMARRES, ANCLAJES, MATERIAL, CLAVOS Y MISCELÁNEOS, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES TANTO A UTILIZAR COMO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DEL TAPIAL, REPOSICIÓN DE ACABADOS EN ZONAS DE ANCLAJE, CARGA Y ACARREO HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESMANTELADOS Y/O DEMOLIDOS, AGREGADOS, LIMPIEZAS Y TODO LO QUE REQUIERA LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

ML 139.00

I. PRE. 008 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPIAL DE MADERA PARA PARA DELIMITAR LA ZONA DE BAÑOS, ELEVADOR Y LOBBY,

DE 4.00 DE ALTURA. INCLUYE: POSTES DE MADERA @ 60 CM A 1.20MTS, HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 3a DE 9MM DE ESPESOR, PINTADAS CON PINTURA ECONÓMICA VINÍLICA COLOR BLANCO A 1 MANO, CLAVOS Y MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MISCELÁNEOS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN Y PLOMEO, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES TANTO A UTILIZAR COMO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, REPOSICIÓN DE ACABADOS EN ZONAS DE FIJACIÓN, CARGA Y ACARREO HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESMANTELADOS Y/O DEMOLIDOS, LIMPIEZAS, AGREGADOS, Y TODO LO QUE REQUIERA LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

M2 85.00

I. PRE. 009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA LOSETA EXISTENTE A BASE DE PELÍCULA DE

PLÁSTICO CAL 600 Y UNA CAPA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR DE Fc=100 KG/CM2, INCLUYE RETIRO DE ESTE SISTEMA, LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA LOSETA, REPOSICIÓN DE PIEZAS DAÑADAS EN SU CASO, MATERIALES, MISCELÁNEOS, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES TANTO A UTILIZAR COMO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DEL TAPIAL, REPOSICIÓN DE ACABADOS EN ZONAS DE ANCLAJE, CARGA Y ACARREO HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESMANTELADOS Y/O DEMOLIDOS, AGREGADOS, LIMPIEZAS Y TODO LO QUE REQUIERA LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

M2 480.00


Página | 52

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

I. PRE. 010 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD, DE PREVENCIÓN, DE SEÑALES RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS; DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y EN PARTICULAR EN TODAS LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS CONTROL Y MANEJO DE TODO EL PERSONAL TANTO DE LA CONSTRUCCIÓN COMO PERSONAL DE LA ASF DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD; INCLUYE: UN ÁREA DE 650 M2 DE CONSTRUCCIÓN MAS LAS ÁREAS EXTERIORES DONDE TENGAN INFLUENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 1 ING. RESPONSABLE EN SEGURIDAD E HIGIENE, 2 BANDERILLEROS MÍNIMO DURANTE TODO EL LAPSO DE LA OBRA, HABILITADO DE LOS BANDERILLEROS NECESARIOS POR CADA ETAPA CONSTRUCTIVA DE FORMA PROVISIONAL POR EVENTO, HASTA 30 LETREROS DE 40X40 CM, LA CANTIDAD NECESARIA DE ACUERDO A OBRAS SIMILARES DE LETREROS INDICATIVOS COMERCIALES, BANDAS DELIMITATIVAS DE SEGURIDAD, CONOS, MALLAS, TRAFITAMBOS, POSTES, CADENAS, LÁMPARAS, ETC. Y TODOS LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CON MATERIALES, EQUIPO, MANOS DE OBRA, MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS ETC. COMPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERA Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, LA LOGÍSTICA DE LA EMPRESA Y SU EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, LA CONSTRUCTORA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU P.U. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

SERVICIO 1.00

I. PRE. 011 LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE TODO EL LAPSO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL PARA RECEPCIÓN ULTIMA DE LA OBRA; DE

TODA CLASE DE MATERIALES SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA FINAL DE MUROS, LAMBRINES, PISOS, PLAFONES, CANCELERÍAS, CARPINTERÍA, VIDRIOS, TODO TIPO DE MUEBLES, HERRERIAS Y CUALQUIER PARTE O ZONA INTEGRANTE DE ESTE PROYECTO, INCUYE: UN ÁREA DE 650 M2 DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, INSUMOS, MISCELÁNEOS, DETERGENTE, DESENGRASANTES, DILUYENTES, HERRAMIENTA MENOR, CARGAS Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS Y DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, DE Y HASTA ZONAS DE EJECUCIÓN Y/O BANCOS DE MATERIALES, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, LA LOGÍSTICA DE LA EMPRESA Y SU EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES LA CONSTRUCTORA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PU TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

SERVICIO 1.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

PARTIDA II.ALB ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA II.ALB.001 FABRICACIÓN DE CASTILLO K-V DE CONCRETO ARMADO DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL Y/O ARQUITECTÓNICO, ,

ANCLADO EN ESTRUCTURA NUEVA O EXISTENTE, SECCIÓN DE 15X60 CMS., CON 4VARILLAS # 3 ( 3/8" ø ) Y E # 2 (2/8" ) @ 20 CM. DE SEPARACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMÚN, CONCRETO FĆ= 200 KG/CM2., CURADO, VIBRADO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSUMOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

ML 73.06


Página | 53

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

II.ALB.002 FABRICACIÓN DE CASTILLO K-1 DE CONCRETO ARMADO DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL Y/O ARQUITECTÓNICO, , ANCLADO EN CADENA DE DESPLANTE Y/O EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA, SECCIÓN DE 15X20 CMS., CON 4VARILLAS # 3 ( 3/8" ø ) Y E # 2 (2/8" ) @ 20 CM. DE SEPARACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMÚN, CONCRETO FĆ= 200 KG/CM2., CURADO, VIBRADO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSUMOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

ML 56.81

II.ALB.003 MURO DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. DE 15 CM DE ESPESOR , ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,

CON REFUERZOS HORIZONTALES, CASTILLOS AHOGADOS DE 1, 2, 3 , 4 Y 5 HUECOS DEL MURO DE BLOCK DE ACUERDO A PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y/O ESTRUCTURAL, COLANDO LOS HUECOS DE BLOCK EN LAS PARTES DONDE SE RECIBA MOBILIARIO Y EQUIPO, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, JUNTAS DE 1 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTROS, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDOS, LIMPIEZAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 205.32

II.ALB.004 FABRICACIÓN DE CADENA INTERMEDIA Y/O DE REMATE: EN MUROS DE BLOCK, DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL Y/O

ARQUITECTÓNICO, DE CONCRETO ARMADO , DE 27x15CM, A BASE DE 4 VARILLAS # 3 ( 4/8" ø ) Y E # 2 ( 2/8" ) @ 20 CM. DE SEPARACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMÚN, CONCRETO FĆ= 200 KG/CM2., CURADO, VIBRADO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA EXISTENTE, CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSUMOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

ML 182.35

II.ALB.006 EMPLASTECIDO EN MUROS PARA RECIBIR AZULEJO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 HASTA 2.5 CM. DE ESPESOR,

INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTROS, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 15.73


Página | 54

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

II.ALB.007 APLANADO DE MEZCLA EN MUROS EN CARA EXTERIOR TERMINADO FINO PARA RECIBIR PASTA, CON MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 HASTA 2.5 CM. DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO, ANDAMIOS,TENDIDOS,HAMACAS, CANASTILLAS ETC., REFUERZO CON METAL DESPLEGADO EN TIRAS DE 30CMS A 50 CMS DE ANCHO EN TODAS LAS JUNTAS FRÍAS Y/O DONDE EXISTAN UNIONES CON CAMBIO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS HORIZONTALES Y VERTICALES, MURETES Y MOCHETAS, PLAFONES, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO , MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 602.31

II.ALB.008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA EN MUROS DE BLOCK CON ESTRUCTURA , A BASE DE CELOTEX DE 19

MM Y SELLADO CON SILICÓN ESTRUCTURAL DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 78.75

II.ALB.009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN EN FACHADAS CON UN ALTO DE 0.80 M A 1.00 M, DE ACUERDO A PROYECTO, FIJADO

A ESTRUCTURA DE ACERO; FABRICADO A BASE DE PANEL CONVITEC O SIMILAR, EN 6TO. INCLUYE: SISTEMA DE SUJECIÓN A ESTRUCTURA EXISTENTE Y BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 2"X2"(4.54 KG/M) A RAZÓN DE 20KG X ML, CON MARCO Y POSTES CON SEPARACIÓN A CADA 0,60 MTS, MALLA ZIG ZAG, MALLA ESQUINERO EN LA PARTE QUE LE CORRESPONDA, DOS ÁNGULOS HORIZONTALES EN LA PARTE INFERIOR SEGÚN DETALLE EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ACERO DE REFUERZO DEL #3 @ 60 CM EN AMBAS CARAS CON UN DESARROLLO DE 40 CM PARA ANCLAJE Y TRASLAPES, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.5 CM DE ESPESOR EN SUS DOS CARAS, SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS TENDIDOS, HAMACAS, CANASTILLAS, PERFILADO DE BOQUILLAS, MURETES Y/O MOCHETAS, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA LIMPIEZAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

ML 68.90

II.ALB.010 COLOCACIÓN DE YESO EN MUROS INTERIORES EN 6TO. NIVEL, A PLOMO Y REVENTÓN CON ACABADO PULIDO A BASE DE

PULIDO CON PASTA CALIDAD PASTA CALIDAD REDIMIX, LIJADO PARA RECIBIR PASTA, INCLUYE BOQUILLAS Y PERFILADO DE ARISTAS VIVAS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS DE Y HASTA EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO, ANDAMIOS, TENDIDOS, HAMACAS, CANASTILLAS ETC., REFUERZO CON METAL DESPLEGADO EN TIRAS DE 30CMS A 50 CMS DE ANCHO EN TODAS LAS JUNTAS FRÍAS Y/O DONDE EXISTAN UNIONES CON CAMBIO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS HORIZONTALES Y VERTICALES, MURETES, MOCHETAS, FALDONES PARTE DE PLAFÓN, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD HASTA TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 338.51


Página | 55

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

II.ALB.011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO LIGERO PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEAS, CALIDAD CEMEX O SIMILAR, CON UN P.V. DE ENTRE 800 Y 1100 KG/M3 Y UN ESPESOR PROMEDIO MÁXIMO DE 12 CMS, INCLUYE EL CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO, TENDIDO, FLUIDIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELÁNEOS, FORJADO DE CHAFLANES, PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE SUPERVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL A UTILIZAR, CHAFLANES Y PASOS PARA INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

M2 358.00

II.ALB.012 CONSTRUCCIÓN DE DETALLE DE ANCLAJE PARA COLUMNA NUEVA DESPLANTADA EN LOSA DE NIVEL 6 SEGÚN PROYECTO.

INCLUYE: TODOS LOS DESMANTELAMIENTOS Y REPOSICIÓN DE ACABADOS EXISTENTES PROTECCIÓN DEL ÁREA EN EL NIVEL 5 CON TAPIAL DE MADERA PARA CAÍDOS Y AISLAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO CON TABLAROCA O LONAS SALVAGUARDANDO TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN PLAFÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN LOSA CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE LAS LAMINAS LOSACERO HASTA DESCUBRIR REFUERZO DE COLUMNA EXISTENTE, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA BASE Y CARTABONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GROUT, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PZA. 3.00

II.ALB.013 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL , ACERO ASTM A-36 Y A-50 CON ESFUERZO DE LIMITE

DE FLUENCIA fy = 2530 kg/cm2 Y fy=3,515kg/cm2, A CUALQUIER NIVEL, EN PERFILES LAMINADOS PARA COLUMNAS, TRABES, VIGAS Y PLACAS, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CARTABONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL MATERIAL CON CHORRO DE ARENA METAL BLANCO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS PINTURA RETARDANTE AL FUEGO (2 HORAS), MANO DE OBRA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, PERFILADOS, CORTES, BISELES, PERFORACIONES, SOLDADURAS, ANDAMIOS, TENDIDOS, REBABEO, RETIRO DE ESCORIA DE CORDONES DE SOLDADURA PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES Y ULTRASONIDO CON RESULTADOS IMPRESOS Y AVALADOS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

KG 15,623.00

II.ALB.014 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE LOSACERO, A BASE DE PERFIL ACANALADO IMSA-SECCIÓN 4 CALIBRE 22, CON

PERALTE DE 6.35 CM. Y ANCHO DE 95 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, RESISTENCIA FĆ=200KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL REV. 10, SOBRE LA CRESTA DE PERFIL ACANALADO DE 6 CM. DE ESPESOR (CAPA DE COMPRESIÓN) REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6/6 EN UN LECHO, PERNOS DE FIJACIÓN SOLDADOS A ESTRUCTURA TIPO NELSON DE 3"X3/4" @ 40 CM EN VALLES DE LAMINA SOBRE VIGAS SECUNDARIAS Y @ 30 ALTERNADOS SOBRE VIGAS PRINCIPALES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FRONTERA DE LOSA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS TENDIDOS, PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO DEL CONCRETO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, CARGA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO OFICIAL AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO P.U.O.T.

M2 411.70


Página | 56

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

SUBTOTAL ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA

PARTIDA III.ACAB ACABADOS III.ACAB.001

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS INTERIORES DE PANEL DE TABLA CEMENTO DE ACUERDO A PROYECTO, CALIDAD DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR A DOS CARAS Y 4" DE ANCHO, CON AISLANTE TERMO ACÚSTICO Y EMPLASTECIDO LISO CON PASTA CALIDAD BASE COAT LISTO PARA RECIBIR PASTA Y/O PINTURA Y/O ACABADO FINAL, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL PANEL, POSTES ESTRUCTURALES COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 60 CMS., SISTEMA DE FIJACION Y/O RIGIDIZACION CORRIENDO LOS POSTES POR PLAFON Y FIJANDOLOS A LOSA Y/O ESTRUCTURA EXISTENTE, ELEMENTOS PARA FIJACIÓN, TAQUETES, TORNILLOS, PIJAS, JUNTAS DE DILATACIÓN, CINTA DE UNIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN TODAS LA JUNTAS TIPO TYVEK, COLOCACIÓN DE BASE COAT ACABADO LISO, LIJADO, BOQUILLAS Y ARISTAS VIVAS HASTA 0.30m DE ANCHO, MURETES, ANTEPECHOS, DETALLES, ESQUINEROS METALICOS, CANES DE MADERA Y/O PERFIL LAMINADO DONDE SE REQUIERA, CARGAS Y ACARREOS CON MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE AJUSCO, PROTECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO Y/O ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

M2 67.41

III.ACAB.002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO CALIDAD TABLAROCA DE 10 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE: HOJAS CALIDAD TABLAROCA, PASTA CALIDAD PASTA CALIDAD REDIMIEX, PERFACINTA, POSTES A CADA 60CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN (PIJAS Y TORNILLOS), SISTEMA DE FIJACION Y/O RIGIDIZACION CORRIENDO LOS POSTES POR PLAFON Y FIJANDOLOS A LOSA Y/O ESTRUCTURA EXISTENTE, CANALES, LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO FINAL, BOQUILLAS HASTA .30 DE ANCHO, MURETES, ANTEPECHOS, DETALLES, FALDONES Y MOCHETAS, CON ESQUINEROS METALICOS, CANES DE MADERA Y/O PERFIL LAMINADO DONDE SE REQUIERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRAZOS, PLOMEO, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, CORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON EMPLASTECIDO CON PASTA CALIDAD PASTA CALIDAD REDIMIEX LIJADO, ANDAMIOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN Y/O LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA Y A TIRO OFICIAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

M2 325.23


Página | 57

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

III.ACAB.003

APLICACIÓN DE PASTA ACRILÁSTICA EN MUROS EXTERIORES, , CALIDAD COREV O SIMILAR ACABADO RAYADO A 45 Y/O 90 GRADOS EN COLOR BLANCO: INCLUYE: EL SUMINISTRO DE PASTA; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, BOQUILLAS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN Y/O LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA Y A TIRO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 602.31

III.ACAB.004

APLICACIÓN DE PASTA ACRILÁSTICA EN MUROS INTERIORES DE CALIDAD COREV O SIMILAR ACABADO RAYADO A 45 Y/O 90 GRADOS EN COLOR BLANCO: INCLUYE: EL SUMINISTRO DE PASTA; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, BOQUILLAS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN Y/O LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA Y A TIRO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION .

M2 575.02

III.ACAB.005

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES EN MUROS, PLAFONES, PLATABANDAS CAJILLOS, NICHOS, MARCOS, BOQUILLAS ECT., , COLOR BLANCO CALIDAD COMEX O SIMILAR, CON SELLADOR 1:5 A DOS MANOS ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA MISCELANEOS, HERRAMIENTA MENOR HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, CON TEXTURA LISA O RUGOSA EN INTERIORES, RESANES, ENMASCARILLADO DE CANCELERÍA DE MADERA O ALUMINIO, PROTECCIONES CON PLÁSTICOS Y MASQUINTAPE EN PISOS, MUROS Y PLAFONES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 263.51

III.ACAB.006

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES EN COLOR BLANCO CALIDAD COMEX O SIMILAR CON SELLADOR 1:5 CALIDAD A DOS MANOS ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA MISCELANEOS, HERRAMIENTA MENOR, , ANDAMIOS, TENDIDOS, HAMACAS, CANASTILLAS, ETC., CON TEXTURA LISA O RUGOSA , RESANES, ENMASCARILLADO DE CANCELERÍA DE MADERA O ALUMINIO, PROTECCIONES CON PLÁSTICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 602.31

III.ACAB.007

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 CM CALIDAD INTERCERAMIC MODELO UNIVERSE MERCURY O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASF ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGA AZULEJO, LECHAREADO Y/O JUNTEADO CON JUNTEX EN COLOR Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA, EL TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN CON MORTERO Y/O PASTA, CORTES CON DISCO PARA AJUSTES, DESBASTES, PROTECCIONES CON PLÁSTICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES

M2 147.55


Página | 58

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION .

III.ACAB.008

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10 CM CALIDAD INTERCERAMIC MODELO UNIVERSE MERCURY O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASF ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGA AZULEJO, LECHAREADO Y/O JUNTEADO CON JUNTEX EN COLOR Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA, EL TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN CON MORTERO Y/O PASTA, CORTES CON DISCO PARA AJUSTES, DESBASTES, PROTECCIONES CON PLÁSTICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

ML 278.79

III.ACAB.009

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE SECCIÓN 0.20 X 0.30 MTS, CALIDAD INTERCRAMIC LINEA TOSCANA COLOR BEIGE O SIMILAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASF; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGA AZULEJO, LECHAREADO Y/O JUNTEADO CON JUNTEX EN COLOR Y MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA, EL TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN CON MORTERO Y/O PASTA, CORTES CON DISCO PARA AJUSTES, DESBASTES, PROTECCIONES CON PLÁSTICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 19.16

III.ACAB.010

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR DE 0,61 X 0,61m x 22mm DE ESPESOR CON PESO MÁXIMO DE 8kg, CALIDAD USG MODELO SANDRIFT O SIMILAR EN TEXTURA Y CALIDAD, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE A, REFLECTANCIA LUMINICA 0.90, RESISTENCIA A LA HUMEDAD (HUMIGUARD), ANTI-MICROBIOS (BIOBLOCK) ; INCLUYE: SISTEMA DE DE SUSPENSION QUICK-LOCK DE 15/16” CON 1.5”(38mm) DE PERALTE, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA POR INMERSIÓN, SISTEMAS DE FIJACION, TRAZOS, CORTES, ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES Y/O ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, TRAMA CRUZADA UNIFORME DE MONO FIBRA, PINTADO DE FÁBRICA, ANGULO PERIMETRAL PARA REMATES; TAQUETES Y TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO # 14 PARA COLGANTEO, TRAZOS, AJUSTES Y REFUERZOS DE PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIOS, MISCELANEOS, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA

M2 425.13


Página | 59

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION . P.U.O.T.

III.ACAB.011

SUMINISTRO COLOCACION Y/O FABRICACION DE PLATABANDA PERIMETRAL CON CAJILLO EN PLAFON , DE ACUERDO A PROYECTO HASTA UN ANCHO DE 1.00 MTS., A BASE DE PANEL DE YESO TIPO TABLAROCA 13 MM DE ESPESOR CON SOPORTERÍA DE CANALETA DE 1 1/2" Y CANAL LISTÓN HASTA 1.40 MTS DE DESARROLLO: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SISTEMAS DE FIJACION, CORTES, HABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES Y/O ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ANGULO PERIMETRAL PARA REMATES,PREPARACIÓN FINAL DE LA SUPERFICIE CON EMPLASTECIDO CON PASTA CALIDAD REDIMIEX LIJADO; TAQUETES Y TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO # 14 PARA COLGANTEO, TRAZOS, AJUSTES Y REFUERZOS DE PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIOS, MISCELANEOS, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

ML 151.13

III.ACAB.012

SUMINISTRO COLOCACIÓN Y/O FABRICACION DE PLAFÓN LISO DE PANEL DE YESO CALIDAD TABLARROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON SOPORTERÍA DE CANALETA DE 1 1/2" Y CANAL LISTÓN HASTA 1.40 MTS DE DESARROLLO: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SISTEMAS DE FIJACION, CORTES, HABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, LAMPARAS Y/O ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ANGULO PERIMETRAL PARA REMATES,PREPARACIÓN FINAL DE LA SUPERFICIE CON EMPLASTECIDO CON PASTA CALIDAD REDIMIX LIJADO; TAQUETES Y TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO # 14 PARA COLGANTEO, TRAZOS, AJUSTES Y REFUERZOS DE PLAFÓN PARA RECIBIR LUMINARIOS, MISCELANEOS, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 118.43


Página | 60

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

III.ACAB.013

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CALIDAD MORTERPLAS O SIMILAR DE 4.5 MM DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE APLICACION PRIMARIO COMO SELLADOR DE PORO SUMINISTRO, DESPERDICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA, MISCELANEOS, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

M2 632.50

III.ACAB.014

CONSTRUCCION DE NICHOS EN AZOTEA EN DUCTOS PARA PASO DE TUBERIAS, DE 1.20 M DE ALTO SECCION RECTANGULAR DE HASTA 1.00 POR 1.50M , SUMINISTRO, DE PANEL DE TABLACEMENTO CALIDAD DUROCK, INCLUYE BASTIDOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON EMULSION ASFALTICA CALIDAD TOP TOTAL DE COMEX (10 AÑOS), CHAFLANES DE MORTERO EPOXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EMPLASTECIDO CON BASE-COAT, MISCELANEOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 4.00

III.ACAB.015

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD DE 20X20 EN MUROS DE SEXTO NIVEL, INCLUYE RECEPCION DE LOS MISMOS EN LOS MUROS, ASENTADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL PARA ESE MATERIAL, MATERIAL MANO DE OBRA, MISCELANEOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES TANTO PARA EJECUCION COMO SOBRANTES PRODUCTO DE INSTALACIÓN DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRO OFICIAL DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 189.00

SUBTOTAL

ACABADOS PARTIDA IV.MOB. MOBILIARIOS IV.MOB.001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TAZA DE CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, MONTADO EN PARED,

CALIDAD AMERICAN STANDARD, MOD. 01232 SKY FLUX FLOWISE, ACCION DE DESCARGA CON 4.8LPD, ANCHO DE TRAMPA DE 2-1/8" O SIMILAR, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIONES Y CONEXIONES A LINEAS HIDROSANITARIAS Y/O MUEBLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAJES, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, JUNTA SELLADORA PROEL, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE , CARGA, DESCARGA Y

PZA 1.00


Página | 61

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

IV.MOB.002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE INODORO, CALIDAD AMERICAN STANDARD, MOD. M-230, DE FRENTE ABIERTO SIN

TAPA O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, , PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.003 SUMINISTRO Y COLOCACION FLUXOMETRO ACTIVADO POR SENSOR AUTOMATICO, CALIDAD AMERICAN STANDARD, MOD.

6065121MX, O SIMILAR PARA INODORO, MODELO EXPUESTO DE 4.8 LTS ACABADO EN NIQUEL CROMADO, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIONES Y CONEXIONES A LINEAS HIDROSANITARIAS Y/O A MUEBLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAJES, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE , CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EN SU CASO REPOSICION DE BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.004 SUMINISTRO Y COLOCACION GANCHO SENCILLO, CALIDAD HELVEX LINEA SPACIO, MOD. SP-06, CROMO O SIMILAR SEGUN

PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAJES, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE , CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.005 SUMINISTRO Y COLOCACION BOTE DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE, CALIDAD BOBRICK, MOD. B-279, CON ACABADO

SATINADO O SIMILAR, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA Y TODO LO

PZA 1.00


Página | 62

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

IV.MOB.006 SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE ELECTRÓNICA DE PROXIMIDAD SIN SENSORES CALIDAD HELVEX, MOD. NIMBUS TV-190-1.8,

DE BATERÍAS PARA LAVABO, O SIMILAR SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIONES Y CONEXIONES A LINEAS HIDROSANITARIAS Y/O MUEBLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAJES, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE , CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EN SU CASO REPOSICION DE BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.007 SUMINISTRO Y COLOCACION CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO, CALIDAD HELVEX, MOD. TH-058 CREBOSADERO, TERMINADO

EN CROMO O SIMILAR SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.OT.

PZA 1.00

IV.MOB.008 SUMINISTRO Y COLOCACION CESPOL PARA LAVABO, CALIDAD HELVEX, MOD. TV-016, CON REGISTRO, SIN CONTRA, TERMINADO

EN CROMO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00


Página | 63

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

IV.MOB.009 SUMINISTRO Y COLOCACION DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, CALIDAD SLOAN JANSAN, MOD. SJS-1050, OPERADO POR SENSOR, ENERGIZADO CON BATERIAS, MONTADO EN PARED, O SIMILAR SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EN SU CASO REPOSICION DE BATERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.010 SUMINISTRO Y COLOCACION E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS ULTRA RAPIDO, CALIDAD VELTIA, MOD. VELTIA 120V,

SECADO TOTAL EN 15-20 SEGUNDOS, NO UTILIZA AIRE CALIENTE, O SIMILAR SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, CONEXION ELECTRICA A SALIDA, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.OT.

PZA 1.00

IV.MOB.011 SUMINISTRO Y COLOCACION COLADERA PARA PISO, CALIDAD HELVEX, MOD. 24-HL-AI, UNA BOCA, CON TAPA REDONDA LISA Y

CONTRA DE ACERO INOXIDABLE CON DESAGÜE PERIMETRAL Y SELLO HIDRAULICO, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADAPTACIONES Y CONEXIONES A LINEAS HIDROSANITARIAS Y/O MUEBLE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERAJES, PASOS, HUECOS, ANCLAJES, JUNTA SELLADORA DE CERA, SELLO DE JUNTA DE PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE , CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.012 SUMINISTRO Y COLOCACION ESPEJO CLARO COBRIZADO Y BISELADO DE 1" COLOCADO SOBRE BASTIDOR OCULTO DE MADERA,

MEDIDAS 60 X 80 CM EN BAÑOS DE DIRECCIONES., SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA 1.00


Página | 64

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

IV.MOB.013 SUMINISTRO Y COLOCACION SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, CALIDAD BOBRICK, MOD. B-52891, SERIE MATRIX ABS EN COLOR GRIS, SEGUN PROYECTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA 1.00

IV.MOB.031 FABRICACION Y COLOCACION DE BARRA PARA LAVABOS DE DIRECCION DE ACUERDO DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES A

DETALLE EN PLANOS ARQUITECTONICOS DE 0.80 DE LARGO X 0.41 DE ANCHO Y 0.30 DE ALTO, INCLUYE BASTIDOR METALICO, CUBIERTA, HERRAJES, MONTAJE A ESTRUCTURA EXISTENTE, CORTES, PERFILADO, PULIDO, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, MISCELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANCLAJES, SELLO DE JUNTA CON PASTA DE CEMENTO Y/O SILICON ESTRUCTURAL BLANCO, ADAPTACIONES, EN SU CASO REPOSICION DE ACABADO SIMILAR A EXISTENTE, CARGA, DESCARGA Y ACARREOS TANTO HORIZONTALES Y VERTICALES A Y DESDE CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA FINA Y GRUEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

SUBTOTAL MOBILIARIO

PARTIDA V.HERR. HERRERIA V.HER.001 FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO MARINA EN SEXTO NIVEL CONECTANDO DE ESCALERA DE EMERGENCIA A

AZOTEA NUEVA, A BASE DE MARCO DE PERFIL REDONDO DE 2" Y PASAMANOS DE DE 11/2" Y PROTECION ENVOLVENTE SEMICIRCULAR CON SOLERA DE 1", DE 60CM DE ANCHO X3.00 DE ALTO FIJADA A ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE PINTURA ALKIDALICA, 1 MANO DE PRIMER, HABRIR CAJAS DE EMPOTRE, RECEPCION DE LAS MISMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MISCELANEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA ACRREOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCION DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00

V.HER.002 DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA TRANSLUCIDA EXISTENTE EN ESCALERA DE EMERGENCIA Y RECOLOCACION DE LA MISMA

EN NUEVA POSICION, AMENTANDO POSTES PARA DAR NUEVO NIVEL Y ADAPTANDO MARCO DE APOYO, PARA LIBERAR ZONA DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO A LOGISTA DE LOS TRBAJOS DE AMPLIACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCIO Y EJECUCION DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00


Página | 65

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

SUBTOTAL HERRERIA VI.CAN. CANCELERIA VI.CAN.001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN INTERIORES EN 6TO. SIMILAR AEXISTENTES, EN VARIAS MEDIDAS, CON PERFILES

CALIDAD CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD , LINEA BOLSA DE 3" DE ALUMINIO NATURAL COLOR BLANCO 9117 PARA PIEZAS LATERALES Y SUPERIOR Y ESCALONADO 9118 Y JUNQUILLO 6606 PARA PIEZA INFERIOR, CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 8MM Y ATIEZADORES EN CADA UNIÓN DE CRISTALES INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL ALUMINIO, VIDRIO, TAQUETES TORNILOS, ETC., MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

M2 23.40

VI.CAN.002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN PASILLO DE CRISTAL CLARO DE 8 MM QUE CONSTA DE 2 PZAS. DE 2.20 X 0.60M

DE PUERTAS, 2 FIJOS LATERALES DE 2.20 X 0.56 M Y 1 FIJO SUPERIOR DE 2.32 X 0.40 METROS CON PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" O SIMILAR, BISAGRA HIDRAÚLICA CALIDAD JACKSON EN CADA HOJA Y JALADERA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LARGO EN ACABADO NATURAL Y CON CHAPETONES CROMADOS. INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUERTA, BISAGRA Y JALADERA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (CINTAS DE SEGURIDAD PARA CONFINAR EL ÁREA DE TRABAJO) PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PZA. 2.00

VI.CAN.003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN PASILLO DE CRISTAL CLARO DE 6 MM CON ABATIMIENTO DE IZQUIERDA Y/O

DERECHA QUE CONSTA DE 1 PZA. DE 2.20 X 1.00M DE PUERTA, Y 1 FIJO SUPERIOR DE 1.00 X 0.40 M.: CON PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" O SIMILAR EN CALIDAD , BISAGRA HIDRAÚLICA CALIDAD JACKSON EN CADA HOJA Y JALADERA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LARGO EN ACABADO NATURAL Y CON CHAPETONES CROMADOS. INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUERTA, BISAGRA Y JALADERA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (CINTAS DE SEGURIDAD PARA CONFINAR EL ÁREA DE TRABAJO) PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PZA. 6.00


Página | 66

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

VI.CAN.004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS EN FACHADA DE DIFERENTES MEDIDAS, SIMILAR A EXISTENTES CON VENTILACION, A BASEPERFIL INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO BLANCO, CALIDAD HERCULITE 8327 DE 1/2" O SIMILAR EN CALIDAD, BISAGRA HIDRAÚLICA CALIDAD JACKSON EN CADA HOJA Y JALADERA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LARGO EN ACABADO NATURAL Y CON CHAPETONES CROMADOS. INCLUYE: CRISTAL DE 8MM, COLOCACIÓN DE CORREDIZA, BISAGRA Y JALADERA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (CINTAS DE SEGURIDAD PARA CONFINAR EL ÁREA DE TRABAJO) PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA FABRICACION DE LOS TRABAJOS LIMPIEZAS Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN P.U.O.T.

M2 113.01

VI.CAN.005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA EN PASILLO DE CRISTAL CLARO DE 6 MM QUE CONSTA DE 1 PZAS.

DE 2.20 X 1.20M DE PUERTA, Y 1 FIJO SUPERIOR DE 1.20 X 0.40 M.: CON PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3" O SIMILAR EN CALIDAD , BISAGRA HIDRAÚLICA CALIDAD JACKSON EN CADA HOJA Y JALADERA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LARGO EN ACABADO NATURAL Y CON CHAPETONES CROMADOS. INCLUYE: PELICULA DE SEGURIDAD COLOCACIÓN DE PUERTA, BISAGRA Y JALADERA, MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN (CINTAS DE SEGURIDAD PARA CONFINAR EL ÁREA DE TRABAJO) PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PZA. 1.00

SUBTOTAL

CANCELERIA VII.CAR. CARPINTERIA VII.CAR.001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA: DE PINO DE PRIMERA DE 3/4"

FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM, CON MEDIDAS DE 2.13 X 0.95 C-02 DE ACUERDO A PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLANO DETALLES DE CARPINTERIA, INCLUYE; ENTINTADO Y BARNIZADO, FABRICACIÓN DE BASTIDOR Y FORRADO, CHAPA DE PERILLA, DESPIECE CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO, CONTRAMARCO Y CHAMBRANA CORTES, CIERRAPUETAS HIDRAULICO, BIIZAGRAS Y HERRAJE CALIDAD PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD A LAS EXISTENTES AJUSTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL QUE GENERE ESTE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTATODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA FABRICACION, MINTAJE Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 2.00


Página | 67

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

VII.CAR.002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA: DE PINO DE PRIMERA DE 3/4" FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM, CON MEDIDAS DE 2.13 X 0.75 C-02 DE ACUERDO A PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLANO DETALLES DE CARPINTERIA, INCLUYE; ENTINTADO Y BARNIZADO, FABRICACIÓN DE BASTIDOR Y FORRADO, CHAPA DE PERILLA, DESPIECE CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO, CONTRAMARCO Y CHAMBRANA CORTES, CIERRAPUETAS HIDRAULICO, BIIZAGRAS Y HERRAJE CALIDAD PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD A LAS EXISTENTES AJUSTES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL QUE GENERE ESTE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTATODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA FABRICACION, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA 1.00

SUBTOTAL

CARPINTERIA VIII.IH. INSTALACIONES HIDRÁULICAS VIII.IH.001 CONEXION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A BAÑO DE DIRECCION A COLUMNA HIDRÁULICA DE RED HIDRÁULICA DE

AGUA FRÍA EXISTENTE, A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM, INCLUYE: DESPRESURIZACION DEL SISTEMA, PRESURIZACION DEL MISMO, SISTEMA DE SOPORTERIA Y FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y CONEXIONES, ACCESORIOS ADAPTACIONES, RETIRO Y REPOSICION DE MUROS Y/O PLAFONES SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD DE MOBILIARIO, EQUIPO, INSTALACIONES EXISTENTES, CORTE CON DISCO PARA LA APERTURA EN MURO Y/O LOSAS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA Y RECORRIDO DE LAS SALIDAS, RESANE DE HUECOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

ML 5.00

VIII.IH.002 SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA PARA INODOROS Y MIGITORIOS A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 19 A 38 MM,

SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS EN PLANOS IHS ,NCLUYE SISTEMA DE SOPORTERIA Y FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y CONEXIONES, ACCESORIOS ADAPTACIONES, CORTE CON DISCO PARA LA APERTURA EN MURO Y/O LOSAS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA Y RECORRIDO DE LAS SALIDAS, RESANE DE HUECOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, P.U.O.T.

SAL 1.00


Página | 68

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

VIII.IH.003 SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA PARA LAVABOS Y TARJAS A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 25 A 19 MM, SEGÚN

DETALLES Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS EN PLANOS IHS, INCLUYE SISTEMA DE SOPORTERIA Y FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA Y CONEXIONES, ACCESORIOS ADAPTACIONES, CORTE CON DISCO PARA LA APERTURA EN MURO Y/O LOSAS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA Y RECORRIDO DE LAS SALIDAS, RESANE DE HUECOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, P.U.O.T.

SAL 1.00

VIII.IH.004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CALIDAD URREA DE 38 MM PARA PASO A MÓDULOS SANITARIOS,

SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: CONECTORES, ADAPTADORES, TUERCA UNIÓN, FIJACIÓN, RANURAS Y RESANES EN MURO O LOSA, PRUEBAS HIDRÁULICAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00

SUBTOTAL INST HCA. IX.ISP INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES IX.ISP.001 CONTINUACION DE COLUMNA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 150 MM DE DIAM., HASTA UNA ALTURA DE 27.00 M., Y HASTA

PUNTO DE CONEXION DE DESCARGA DE BAÑOS Y/O PUNTOS DE SERVICIO SANITARIO-PLUVIAL, MISMA POSICION DE BAJADA EXISTENTES, INCLUYE, CONEXION EN EL PUNTO DE LA BAP EXISTE (LOSA DEL 5TO. NIVEL), PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECEPCION Y CALAFETEO DE AREA DE UNION, SISTEMA DE SUJECION VERTICAL Y HORIZONTAL, RECEPCION DE PASOS, CONEXIONES DE PVC, MATERIALES, INSUMOS, MISCELANEOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, PRUBAS DE CONEXION Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

BAJ 6.00

IX.ISP.002 CONEXION DE DESCARGA DE BAÑO DE DIRECCION A BAJADA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES, POR PLAFON DEL 5TO NIVEL,

DIAMETRO DE BAJADA DE AGUAS NEGRAS DE 100 MM DE DIAM., HASTA UNA ALTURA DE 27.00 M., RETIRO Y REPOSICION DE MUROS Y/O PLAFONES SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD DE MOBILIARIO, EQUIPO, INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE, SISTEMA DE SUJECION VERTICAL Y HORIZONTAL, RECEPCION DE PASOS, CONEXIONES DE PVC, MATERIALES, INSUMOS, MISCELANEOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, PRUBAS DE CONEXION Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO

NODO 1.00


Página | 69

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

IX.ISP.003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PARA AZOTEA, HELVEX, MODELO 446-X. PARA BAJADA DE 150 MM DE DIAMETRO,

DE ACUERDO A PROYECTO HIDROSANITARIO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION, CALAFATEADO PERIMETRAL, CHAROLA DE PLOMO EN ÁREA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 1.00 X 1.00 M DE 1.6 MM DE ESPESOR, PROVISTA DE EMBUDO CENTRAL. CON TELA DE GALLINERO DE 3 X 3 CM DE ABERTURA DE 1.20 X 1.20 M, SOLDADA A LA CHAROLA EN 12 PUNTOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

COL 6.00

IX.ISP.014 SALIDA SANITARIA EN BAÑO DE DIRECCION, SOBRE PLAFON DEL 5TO. NIVEL, PARA WC, LAVABOS, COLADERAS DE PISO, RETIRO

Y REPOSICION DE MUROS Y/O PLAFONES SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD DE MOBILIARIO, EQUIPO, INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE, TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE PASOS, RANURAS Y/O DEMOLICIONES, RECEPCION DE LOS MISMOS, SISTEMA DE FIJACION Y/O SUJECION, FLETES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA CON CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y NIVELACION DEL ÁREA DE TRABAJO, CONEXION A REGISTRO Y RECEPCION DEL MISMO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PREVIA AUTORIZACION DE LA ASF P.U.O.T.

SAL 3.00

IX.ISP.015 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE SALIDA DE LINEA DESCARGA DE CONDENSADOS DE SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO, , DE ACUERDO A PROYECTO HIDROSANITARIO Y DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE, TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE PASOS, RANURAS Y/O DEMOLICIONES, RECEPCION DE LOS MISMOS, SISTEMA DE FIJACION Y/O SUJECION, FLETES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA CON CONEXIONES Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC, CORTES, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y NIVELACION DEL ÁREA DE TRABAJO, CONEXION A REGISTRO Y RECEPCION DEL MISMO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.

SAL 13.00

SUBTOTAL I.

SANITARIA PARTIDA X. AA. INSTALACION AIRE ACONDICIONADO


Página | 70

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

X.IAA.001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE CON EQUIPO MINI-SPLIT EN AZOTEA DE SEXTO NIVEL, (CONDENSADORA Y MANEJADORA), CALIDAD CARRIER, 4 PZAS. TIPO CASSETTE PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO POWER PLUS LPINE 50B Y 1 PZA. DE CONDENSADORA EN MURO, Y/O OTRA CALIDAD, CON CAPACIDAD DE 5 KW, CON UN CONSUMO DE 1525 WATTS 208-230V-3FASES-60HZ, 1.5 TR Y 18,000BTUs, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA DESDE INTERRUPTOR HASTA EQUIPO,CARGA DE GAS, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SISTEMA DE COLGANTEO, SOPORTERÍA Y FIJACIÓN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y/O ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ESTOPA, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS P.U.O.T.

PZA 5.00

X.IAA.002 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE CON EQUIPO MINI-SPLIT, (CONDENSADORA Y MANEJADORA), CALIDAD

CARRIER, TIPO CASSETTE PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO POWER PLUS LPINE 70B, Y/O OTRA CALIDAD SIMILIR DE CAPACIDAD DE 7 KW, CON UN CONSUMO DE 2024 WATTS 208-230V-3FASES-60HZ, 2TR Y 24,000BTUs, INCLUYE INCLUYE INSTALACION ELECTRICA DESDE INTERRUPTOR HASTA EQUIPO, CARGA DE GAS, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SISTEMA DE COLGANTEO, SOPORTERÍA Y FIJACIÓN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y/O ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ESTOPA, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPO P.U.O.T.

PZA 3.00

X.IAA.003 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE CON EQUIPO MINI-SPLIT, (CONDENSADORA Y MANEJADORA), CALIDAD

CARRIER , TIPO CASSETTE PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO POWER PLUS LPINE 100B, Y/O SIMILAR EN CALIDAD, DE CAPACIDAD DE 10 KW, CON UN CONSUMO DE 3284 WATTS 208-230V-3FASES-60HZ, 3TR Y 36,000BTUs, INCLUYE INCLUYE INSTALACION ELECTRICA DESDE INTERRUPTOR HASTA EQUIPO, CARGA DE GAS, PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SISTEMA DE COLGANTEO, SOPORTERÍA Y FIJACIÓN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y/O ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ESTOPA, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS P.U.O.T.

PZA. 6.00

X.IAA.004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA ANTIVIBRATORIO A BASE DE JUNTA DE NEOPRENO PARA UNIDAD CONDENSADORA,

INCLUYE: FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO Y FIJACION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y/O ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ESTOPA, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MISCELANEOS, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE

JGO 14.00


Página | 71

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.

X.IAA.005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO:

DE LA UNIDAD MANEJADORA Y LA UNIDAD CONDENSADORA DE ACUERDO A PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TUBERÍA DE COBRE TIPO "L", CON TODOS SUS ACCESORIOS Y CONEXIONES, TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO, CONEXION Y PRUEBA, CODOS, TEES, VÁLVULAS, ELEMENTOS DE CONTROL, MIRILLA, AISLAMIENTO, SOPORTERÍA Y SISTEMA DE FIJACION, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

CTO. 14.00

X.IAA.006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA A BASE DE FIERRO PTR DE 4"X4" Y

2"X2" ,: CON ACABADO EN PRIMER DE COLOR ROJO, INCLUYE: ANCLAJE Y/O SISTEMA DE FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE, SOLDADURA, PINTURA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

PZA 14.00

X.IAA.007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA LIQUIDO, SOLDABLE, CALIDAD EMERSON: O SIMILAR DE 3/8" DE

DIÁMETRO CON CAPACIDAD DE 2.0 TR PARA MANEJAR REFRIGERANTE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

PZA 14.00

X.IAA.008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD, INDICADO POR SISTEMA CARRIER Y/O EN SU CASO EL

INDICADO POR UN EQUIPO SIMILAR EN CALIDAD , SOLDABLE DE 3/8" DE DIÁMETRO, PARA REFRIGERANTE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

PZA 14.00

X.IAA.009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA DE PASO SOLDABLE, CALIDAD VALICONTROL O SIMILAR, DE 3/8" DE DIÁMETRO

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. PZA 14.00

X.IAA.010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO INSUL TUB 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE ADHESIVO Y PROTECCIÓN

PARA LA INTEMPERIE A BASE DE LAMINA CORRUGADA DE ALUMINIO CAL 26, PARA EL DIAMETROS DE 5/8", 1/2" Y 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

ML 515.88

X.IAA.011 LIMPIEZA, BARRIDO DEL SISTEMA CON NITRÓGENO Y LA GENERACIÓN DE VACIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. LINEA 14.00


Página | 72

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

X.IAA.012 CONSTRUCCION DE BASE DE SOPORTE PARA TABLEROS DE CONTROL Y/O INTERRUPTORES DE EQUIPOS DE AIRE: A BASE DE FIERRO ÁNGULO, VARILLA ROSCADA, TAQUETES, TORNILLERÍA, ETC. CON ACABADO EN PRIMER DE COLOR GRIS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.

BASE 14.00

X.IAA.013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA EL DRENAJE DEL EQUIPO, DE 3/4" DE DIÁMETRO,

INCLUYENDO CODOS, REDUCCIONES, SOPORTERIA, CONEXIÓN A BAP, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

LINEA 14.00

X.IAA.014 ARRANQUE, PRUEBAS Y AJUSTE DEL SISTEMA HASTA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO SUMINISTRADO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN P.U.O.T.

PRUEBAS 14.00

X.IAA.015 DESCONEXION Y RETIRO DE CONDENSADORAS, TABLEROS ELECTRICOS, TUBERIAS, CABLEADOS Y BASES EXISTENTES Y

REINSTALACION DE LAS MISMAS EN AZOTEA DEL SEXTO NIVEL, EN LA MISMA POSICION SEGUN PROYECTO DE AIRE ACONDICINADO, INCLUYE: CORTE Y PROLONGACION DE CIRCUITO DE REFRIGERNATE Y LINEA ELECTRICA DE CONTROL ENTRE EVAPORADORA Y NUEVA POSICION DE CONDENSADORA, CARGA DE GAS, RECOLOCACION DE BASES, AISLAMIENTO TERMICO INSUL,PRUEBAS Y ARRANQUE DE LOS EQUIPOS, FLETES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE CONSUMO Y SOPORTERIA, EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SISTEMA DE COLGANTEO, SOPORTERÍA Y FIJACIÓN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO Y/O ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, ESTOPA, CARGA Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MISCELANEOS DE TODOS LOS MATERIALES DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS (ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION DE LA ASF). P.U.O.T.

PZA 21.00

SUBTOTAL AIRE

ACOND. PARTIDA XI. VD. INSTALACIONES VOZ Y DATOS (RAMALEO) XI.VD-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (CEDULA 10) DE 19 MM DE DIÁMETRO,

INSTALADA POR PLAFON HASTA 3 MTS DE ALTURA, CALIDAD JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVA, CAJA DE CONEXIONES CALIDAD RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, APERTURA DE HUECOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.

ML 30.21


Página | 73

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XI.VD-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA (CEDULA 10) DE 25 MM DE DIÁMETRO,

INSTALADA POR PLAFON HASTA 3 MTS DE ALTURA, CALIDAD JÚPITER, INCLUYENDO: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DEL COPLE, CURVAS, CAJA DE CONEXIONES CALIDAD RACO, CONECTORES, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, APERTURA DE HUECOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.

ML 37.36



ML 35.00



ML 18.08

XI.VD-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE ZAPA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO

CALIBRE NO. 14, PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES RECTO Y/O CURVO, APERTURA DE HUECOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN P.U.O.T.

ML 30.00

XI.VD-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAJA DE CONEXION DE 3/4" INCLUYE: SOBRETAPA SENCILLA, SEGUN PROYECTO, ACCESORIOS

SEGÚN SE REQUIERAN, RANURAS Y RESANES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, APERTURA DE HUECOS, MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PZA 25.00

XI.VD-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 O 4 SALIDAS PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, CORTES,

PERFORACIONES RESANES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PZA 25.00


Página | 74

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XI.VD-10 INSTALACIÓN DE CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS UTP CATEGORÍA 6, EN TRAMOS COMPLETOS DE PUNTA A PUNTA SEGÚN

SALIDAS EN PLANO CORRESPONDIENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, ETIQUETACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

ML 3,796.11

XI.VD-11 INSTALACIÓN DE CABLE PARA TRANSMISIÓN TELEFÓNICA EKC CATEGORIA 3, EN TRAMOS COMPLETOS DE PUNTA A PUNTA

SEGÚN SALIDAS INDICADAS POR LA SUPERFISION DE LA ASF, INCLUYE: MANO DE OBRA, IDENTIFICACIÓN, ETIQUETACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

ML 379.61

XI.VD-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE 6" DE LA CALIDAD CROUSE HINDS DOMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL

MISCELÁNEO, SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

ML 81.42

XI.VD-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EXTERIOR DE 6" X 90º PARA CHAROLA DE 6" DE LA CALIDAD CROUSE HINDS DOMEX,

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

PZA 3.00

XI.VD-14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL EXTERIOR DE 6" X 90º PARA CHAROLA DE 6" DE LA CALIDAD CROUSE HINDS

DOMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

PZA 1.00

XI.VD-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA HORIZONTAL DE 6" X 90º PARA CHAROLA DE 6" DE LA CALIDAD CROUSE HINDS DOMEX,

INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

PZA 4.00

XI.VD-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA CHAROLA DE 6" DE LA CALIDAD CROUSE HINDS DOMEX, INCLUYE: MANO DE

OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

PZA 3.00


Página | 75

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XI.VD-17 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONEXIÓN DE TERMINALES EN VOZ Y DATOS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN P.U.O.T.

PZA. 84.00

XI.VD-17 SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TERMINALES DE PARA VOZ Y DATOS TIPO RJ-45 EN CAJA DE CONEXION CON 2 O 3 PUERTOS, DE

ACUERDO A DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CONECTORES, TAPA, CAJA MANO DE OBRA, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA INSTALACIÓN.

PZA. 84.00

SUBTOTAL VOZ Y

DATOS PARTIDA XIII. IVD. PROTECCION CIVIL XII.PC.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE RUTA DE EVACUACION DE 20 X 40 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA,

EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 5.00

XII.PC.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE 25 X 35 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA,

EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 5.00

XII.PC.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE ESCALERAS DE 25 X 35 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA, EN SEXTO

NIVEL DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 3.00

XII.PC.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE BOCINA DE EMERGENCIA DE 25 X 45 MM (ALARMA), CON

FOTOLUMINISCENCIA, EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 2.00

XII.PC.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE EXTINTOR DE 25 X 35 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA, EN SEXTO

NIVEL DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.

PZA 2.00


Página | 76

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XII.PC.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE HIDRANTE DE 25 X 35 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA, EN SEXTO NIVEL, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 1.00

XII.PC.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE PROHIBIDO FUMAR DE 25 X 35 MM, CON FOTOLUMINISCENCIA, EN

SEXTO NIVEL DE ACUERDO INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.

PZA 5.00

XII.PC.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON LEYENDA DE NO UTILIZAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO DE 25X 35 MM, CON

FOTOLUMINISCENCIA, EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.

PZA 3.00

XII.PC.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON PLANO DE RUTA DE EVACUACION, EN SEXTO NIVEL DE ACUERDO INDICACIONES

DE LA SUPERVISION DE LA ASF, INCLUYE SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.

PZA 5.00

SUBTOTAL

PROTECCION CIVIL PARTIDA XIII.SCI. SISTEMA CONTRA INCENDIO Y ALARMA XIII.SCI.001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMAL DE HIDRANTE EN SEXTO NIVEL CONECTANDOLO A LA LINEA DE SISTEMA DE HIDRANTES

EXISTENTE, TENIENDO EL PUNTO DE CONEXION EN EL SEXTO NIVEL A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MAX DE 6M, CON TUBERIA, CODOS,TEES, BRIDAS REDUCCIONES Y CONEXIONES EN DIAMETROS DE 2, 3 Y 4 PULGADAS, DE ACERO AL CARBON, CED. 40. SIN COSTURA. EXTREMOS PLANOS. GR. B. ASTM-A-53, VALVULA TIPO COMPUERTA, 125 LBS. BRIDADA, VALVULA CHECK, 125 LBS., EMPAQUE DE NEOPRENO, 150 LBS, INCLUYE: CONEXION CON ADAPTACION DE LA PUNTA DEL NODO DE LA LINEA EXISTENTE SUBIENDO LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y LECTURA EXISTENTES DESPUES DE LA UNION DEL RAMALEO, SISTEMA DE SOPORTERIA Y FIJACION, CONEXIONES, ACCESORIOS ADAPTACIONES, CORTE CON DISCO PARA LA APERTURA EN MURO Y/O LOSAS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA Y RECORRIDO DE LAS SALIDAS, RESANE DE HUECOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

RAMALEO 1.00

XIII.SCI.002 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAICO EN TUBERIA Y CONECCIONES DE ACERO AL CARBON A DOS

MANOS, INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA Y CONEXIONES CON SOLVENTES, CARDAS, CEPILLOS, APLICACION DE 1 CAPA RAMALEO 1.00


Página | 77

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

PRIMARIO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLVENTES, ACARREOS, ELEVACIONES MATERIALES Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

XIII.SCI.003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES CON GABINETE POETTER ROEMER 1100, CON MANGUERA DE 1 1/2" Y VALVULA

ANGULAR DE 1 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA COLOCACION, CODOS, REDUCCION, VALVULA HERRAJES Y TORNILLERIA. Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISIONDE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00

XIII.SCI.004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR A,B,C, DE POLVO QUIMICO, INCLUYE: SOPORTE ACCESORIOS ADAPTACIONES Y

TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO P.U.O.T. PZA 5.00

XIII.SCI.005 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE MANOMETRO, CARATULA DE 4", RANGO DE 0 A 14 KG/CM2 INCLUYE: ACCESORIOS

ADAPTACIONES, Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO P.U.O.T.

PZA 1.00

XIII.SCI.005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA. EN TRAMOS DE 3 MTS INCLUYE TAQUETES Y

TORNILLOS, MONTAJE, FIJACION, SELLADO, LIMPIEZA, SISTEMA DE SOPORTERIA Y FIJACION, CONEXIONES, ACCESORIOS, ADAPTACIONES, CORTE CON DISCO PARA LA APERTURA EN MURO Y/O LOSAS PARA EL PASO DE LA TUBERÍA Y RECORRIDO DE LAS SALIDAS, RESANE DE HUECOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE Y HASTA CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LOS MATERIALES, RETIRO DE SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO P.U.O.T.

DE 19.0 MM. ( 3/4" ) DE Ø. TRM 20.00 DE 25.0 MM. (1") DE Ø. TRM 30.00 XIII.SCI.006 SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE MONOPOLAR TIPO THW, CAL 14, CALIDAD CONDUMEX INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN P.U.O.T.

ML 150.00

XIII.SCI.007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19 TIPO AMERICANO CON TORNILLO

OPRESOR INCLUYE TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 10.00


Página | 78

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XIII.SCI.008 SUMINISTRO CONEXIÓN Y COLOCACION DE DETECTORES AUTOMATICOS DE HUMO CONVENSIONAL, FP.500 MCA. BOSH O

SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE: ACCESORIOS ADAPTACIONES, Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 6.00

XIII.SCI.009 SUMINISTRO CONEXIÓN Y COLOCACION DE BOTON MANUAL PULSADOR DE ALARMA FMM-100SAT2CKEX MCA. BOSH O SIMILAR

EN CALIDAD , INCLUYE: ACCESORIOS ADAPTACIONES, Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 3.00

XIII.SCI.010 SUMINISTRO CONEXIÓN Y COLOCACION SIRENA DE ALARMA BOSH CONVENCIONAL INCLUYE: ACCESORIOS ADAPTACIONES, Y

TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 3.00

XIII.SCI.011 CONEXIÓN A PANEL DE CONTROL PARA LOCALIZACION DE DETECCION INCENDIO EXISTENTE, INCLUYE INCLUYE: ACCESORIOS

ADAPTACIONES, Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00

SUBTOTAL CI Y

ALARMA PARTIDA XIV. IE. INSTALACIONES ELÉCTRICAS XIV.IE-001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION DE TABLERO PPAL. DE EMERGENCIAL I LINE EXISTENTE

EN PLANTA BAJA A TABLERO DERIVADO DE EMERGENCIA "TGCE" UBICADO EN EL SEXTO NIVEL, A BASE DE 4 CABLES CALIBRE #4 THW-LS 1 CABLE DEL #10 DESNUDO Y UN TUBO CONDUIT DE 35 MM. DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION Y/O COLGANTEO, CURVAS, CONECTORES, MATERIALES,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLES Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

ML 38.70


Página | 79

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XIV.IE-002 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION DE NO BREAK EXISTENTE EN PLANTA BAJA A TABLERO CONT. REGULADO NQOD304AB22F "TGCR" UBICADO EN 6 NIVEL A BASE DE 4 CABLES CALIBRE #4 THW-LS, 1 CABLE DEL #10 DESNUDO Y UN TUBO CONDUIT DE 35 MM. DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION Y/O COLGANTEO, CURVAS, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

ML 41.10

XIV.IE-003 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION DE TABLERO PPAL. NORMAL I LINE UBICADO EN PLANTA

BAJA A TABLERO DERIVADO NORMAL "TGCN" UBICADO A BASE DE 4 CABLES CALIBRE #4 THW-LS, 1 CABLE DEL #8 DESNUDO Y UN TUBO CONDUIT DE 35 MM. DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION Y/O COLGANTEO, CURVAS CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

ML 39.90

XIV.IE-004 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION DE TABLERO PPAL. EMERGENCIAL I LINE UBICADO EN

PLANTA BAJA A TABLERO DERIVADO DE EMERGENCIA "TGA" UBICADO , A BASE DE 4 CABLES CALIBRE #8 THW-LS 1 CABLE DEL #10 DESNUDO Y UN TUBO CONDUIT DE 25 MM. DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION Y/O COLGANTEO, CURVAS, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

ML 38.70


Página | 80

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XIV.IE-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION DE TABLERO PPAL. NORMAL I LINE UBICADO EN PLANTA BAJA A TABLERO DERIVADO NORMAL PARA AIRE ACONDICIONADO "TGF" UBICADO , A BASE DE 3 CABLES CALIBRE 0, 1 CABLE CALIBRE #6 THW-LS , 1 CABLE DEL #6 DESNUDO Y UN TUBO CONDUIT DE 41 MM. DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: SISTEMA DE FIJACION Y/O COLGANTEO, CURVAS, CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN , LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

ML 45.60

XIV.IE-006 REVISON, MEDICION Y LEVANTAMIENTO DEL TABLERO PRINCIPAL "TG" UBICADO EN PLANTA BAJA, CON UN INTERRUPTOR

PRINCIPAL DE 1200A Y TRES INTERRUPTORES PARA TABLEROS GENERALES, UNO PARA EL TAB "TGF" CON INT DE 800AMP, OTRO PARA EL TAB "TGN" CON INT DE 350 AMP Y OTRO PARA EL TAB "TGE" CON INT DE 600 AMP, INCLUYE: MEDICION DE DE AMPERAJE POR CIRCUITO EN HORAS PICO DURANTE 5 DIAS, ENTREGA DE REPORTE IMPRESO CON DESCRIPCION A DETALLE DEL TABLERO Y SU COMPORTAMIENTO, INSTRUMENTOS, EQUIPO, MO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

ESTUDIO 1.00

XIV.IE-007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 INTERRUPTORES NUEVOS EN EL TABLERO "TG-CN" CORRIENTE NORMAL EXISTENTE

UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); UNO DE 3PX70AMP PARA TABLERO DERIVADO "GCN" Y OTRO DE 3PX100AMP PARA TABLERO DERIVADO "E5DCN", INCLUYE: CAMBIO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL A 3PX400AMP, REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DE LA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

JGO 1.00

XIV.IE-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 INTERRUPTORES NUEVOS EN EL TABLERO "TG-F" CORRIENTE DE FUERZA EXISTENTE

UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); UNO DE 3PX150AMP PARA TABLERO DERIVADO "GF" Y OTRO DE 3PX100AMP PARA TABLERO DERIVADO "E5DF", INCLUYE: REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DLA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE

JGO 1.00


Página | 81

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF.

XIV.IE-009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 INTERRUPTORES NUEVOS EN EL TABLERO "TG-AE" CORRIENTE DE FUERZA EXISTENTE

UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); 3PX30AMP UNO PARA TABLERO DERIVADO "GA" Y OTRO DE PARA TABLERO DERIVADO "E5DA", INCLUYE: REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DLA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

JGO 1.00

XIV.IE-010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 INTERRUPTOR NUEVO EN EL TABLERO "TG-UPS" CORRIENTE DE CONTACTOS REGULADOS

EXISTENTE UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); DE 3PX60AMP UNO PARA TABLERO DERIVADO "GCR", INCLUYE: REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DLA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

JGO 1.00

XIV.IE-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 INTERRUPTORES NUEVOS EN EL TABLERO "TG-CE", CORRIENTE DE CONTACTOS EN

EMERGENCIA, EXISTENTE UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); DE 3PX70AMP, UNO PARA TABLERO DERIVADO "GCE" Y OTRO PARA EL TABLERO "E5DCE", INCLUYE: REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DLA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF.

JGO 1.00


Página | 82

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XIV.IE-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 INTERRUPTORE NUEVO EN EL TABLERO "TG-E", TABLERO GENERAL DE SERVICIO DE

EMERGENCIA, EXISTENTE UBICADO EN PLANTA BAJA, (I LINE 3 FASES 4 HILOS 220 V-60 CPS); DE 3PX100AMP, PARA TABLERO DERIVADO "E5DCR" (CONEXION A UPS NUEVO DE 25KVA PARA EDIF 5), INCLUYE: REVISION DE LA CONEXION, INSTALACION Y FUNC IONAMIENTO DEL TABLERO ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES, REPORTE POR ESCRITO DLA REVISION. INSTRUMENTOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005, LAS DEMAS NORMAS APLICABLE Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF.

JGO 1.00

XIV.IE-013 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "GCN" EN SEXTO NIVEL MULTICIRCUITOS NQ304AB10014 (S) A 220/127 VAC, 3F- 4H-

60CPS MCA. SQUARE´D O SIMILAR EN CALIDAD , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX60AMP Y 15 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 1PX20AMP MAS 1 DE 1PX30AMP, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES PARA SU CONEXIÓN DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005 Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00

XIV.IE-014 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "GCR" EN SEXTO NIVEL MULTICIRCUITOS NQ304AB10014 (S) A 220/127 VAC, 3F- 4H-

60CPS MCA. SQUARE´D O SIMILAR EN CALIDAD , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX60AMP Y 14 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 1PX20AMP, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES PARA SU CONEXIÓN DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005 Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF P.U.O.T.

PZA 1.00

XIV.IE-015 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "GCE" EN SEXTO NIVEL MULTICIRCUITOS NQ184AB10014 (S) A 220/V 3F- 4H-60CPS

MCA. SQUARE´D O SIMILAR EN CALIDAD , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX70AMP Y 13 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 1PX20AMP, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES PARA SU CONEXIÓN DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA

PZA 1.00


Página | 83

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

EJECUCIÓN, CON EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005 Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF

XIV.IE-016 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "GA" EN SEXTO NIVEL MULTICIRCUITOS NQ184AB10014 (S) A 220/V 3F- 4H-60CPS MCA.

SQUARE´D O SIMILAR EN CALIDAD , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX30AMP Y 10 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 1X15AMP, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES PARA SU CONEXIÓN DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005 Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF

PZA 1.00

XIV.IE-017 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO "GF" EN SEXTO NIVEL MULTICIRCUITOS NQ304AB10014 (S) A 220/127 VAC, 3F- 4H-

60CPS MCA. SQUARE´D O SIMILAR EN CALIDAD , CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3PX150AMP Y 6 INTERRUPTORES DERIVADOS DE 2PX40AMP, 2 DE 2PX30AMP Y 6 DE 2P X 20AMP, DE ACUERDO A PROYECTO: INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MATERIALES PARA SU CONEXIÓN DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE INSTALACIÓN HASTA EL BANCO DE TIRO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO QUE REQUIERA ESTE CONCEPTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON EL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LAS NORMAS NOM-001-SEDE-2005 Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA ASF

PZA. 1.00

SALIDAS ELECTRICAS XIV.IE-018 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO , EN CIRCUITO DE EMERGENCIA, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA PUNTO DE CONEXION

PARA LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PALFON RETICULAR, 605X605mm, MOD. L-5050-12D, LAMPARA LEDS DE 37 WATTS, CALIDAD MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

SAL 93.00


Página | 84

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

XIV.IE-019 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO A CUALQUIER NIVEL, EN CIRCUITO DE EMERGENCIA, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA PUNTO DE CONEXION PARA LUMINARIA DE LEDS EMPOTRAR EN PLAFON, OPTICA DOMO, MOD. L-5040-12D, LAMPARA DE LEDS 32 WATTS, MCA. MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

SAL 23.00

XIV.IE-020 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO A CUALQUIER NIVEL, EN CIRCUITO DE EMERGENCIA, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA

PUNTO DE CONEXION PARA LUMINARIO DE LEDS EMPOTRAR EN PLAFON, OPTICA DOMO, MOD. L-5020-12D, LAMPARA DE LEDS 15 WATTS, MCA. MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELCTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

SAL 27.00

XIV.IE-021 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO A CUALQUIER NIVEL, EN CIRCUITO DE EMERGENCIA, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA

PUNTO DE CONEXION PARA LUMINARIA DE SOBRE PONER EN MURO DE LEDS MOD. L-5005-12D, IP65, DE 23 WATTS, MCA, MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

SAL 4.00

XIV.IE-022 SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS A CUALQUIER NIVEL, EN CIRCUITO NORMAL, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA PUNTO DE

CONEXION PARA RECEPTACULO MCA LEVITON MOD. 6592-W COLOR BLANCO 20A, DUPLEX, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, CHALUPAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RANURAS, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y

SAL 70.00


Página | 85

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO. P.U.O.T.

XIV.IE-023 SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS A CUALQUIER NIVEL, EN REGULADOS, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA PUNTO DE

CONEXION PARA RECEPTACULO MCA LEVITON MOD. 16362-IG COLOR NARANJA 20A, DUPLEX REGULADO Y CONECTADO A CIRCUITO EMERGENCIA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, CHALUPAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RANURAS, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO.

SAL 66.00

XIV.IE-024 SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS A CUALQUIER NIVEL, EN CIRCUITO DE EMERGENCIA, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA

PUNTO DE CONEXION PARA RECEPTACULO MCA LEVITON MOD. 6592-W COLOR BLANCO 20A, DUPLEX, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, CHALUPAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RANURAS, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

SAL 12.00

XIV.IE-025 SALIDA ELECTRICA DE FUERZA EN SEXTO NIVEL, PARA AIRE ACONDICIONADO, DESDE TABLERO DERIVADO HASTA PUNTO DE

CONEXION EN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 2 POLOS DE 30 O 60 AMPERS, TIPO 3R CAT D221NRB A PRUEBA DE LLUVIA , DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR, KIT DE INSTALACION DE FUSIBLES, FUSIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADOS, CONEXIONES, CONECTORES, CAJAS, CHALUPAS, SISTEMA DE FIJACION O SUSPENSION CON SOPORTES TIPO PERA Y/O CANAL UNISTRUD CON VARILLA ROSCADA, ANCLADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RANURAS, PASOS, APERTURAS, CURVAS, DESVIOS, PRUEBAS,PUNTAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO.

SAL 14.00


Página | 86

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

SUMINISTRO COLOCACION DE LUMINARIOS Y CONTACTOS PZA. XIV.IE-026 SUMINISTRO Y COLOCACION, EN CIRCUITO EMERGENCIA, DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, 605X605mm,

MOD. L-5050-12D, LAMPARA LEDS DE 37 WATTS, CALIDAD MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE CONECTOR DE MEDIA VUELTA CON CABLE DE USO RUDO DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA LUMINARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, CABLEADOS, CONEXIONES, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, COLGANTEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, EN SU CASO SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ESTRUCTURAL COLOR BLANCO, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO. P.U.O.T.

PZA. 93.00

XIV.IE-027 SUMINISTRO Y COLOCACION, CONECTADA A CIRCUITO EMERGENCIA DE LUMINARIA DE LEDS EMPOTRAR EN PLAFON, OPTICA

DOMO, MOD. L-5040-12D, LAMPARA DE LEDS 32 WATTS, MCA. MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE CONECTOR DE MEDIA VUELTA CON CABLE DE USO RUDO DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA LUMINARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, CABLEADOS, CONEXIONES, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, COLGANTEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, EN SU CASO SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ESTRUCTURAL COLOR BLANCO, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

PZA. 23.00

XIV.IE-028 SUMINISTRO Y COLOCACION, CONECTADA A CIRCUITO EMERGENCIA DE LUMINARIO DE LEDS EMPOTRAR EN PLAFON, OPTICA

DOMO, MOD. L-5020-12D, LAMPARA DE LEDS 15 WATTS, MCA. MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE CONECTOR DE MEDIA VUELTA CON CABLE DE USO RUDO DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA LUMINARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, CABLEADOS, CONEXIONES, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, COLGANTEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, EN SU CASO SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ESTRUCTURAL COLOR BLANCO, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

PZA. 27.00

XIV.IE-029 SUMINISTRO Y COLOCACION, CONECTADA A CIRCUITO EMERGENCIA DE LUMINARIA DE SOBRE PONER EN MURO DE LEDS MOD.

L-5005-12D, IP65, DE 23 WATTS, MACA, MAGG, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE CONECTOR DE MEDIA VUELTA CON CABLE DE USO RUDO DESDE SALIDA ELECTRICA HASTA LUMINARIO, MATERIALES, MANO

PZA. 4.00


Página | 87

CLAVE CONCEPTO

U. CANT.

DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, CABLEADOS, CONEXIONES, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, COLGANTEO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, EN SU CASO SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ESTRUCTURAL COLOR BLANCO, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

XIV.IE-030 SUMINISTRO Y COLOCACION, CONECTADO A CIRCUITO NORMAL, DE RECEPTACULO DUPLEX MCA LEVITON MOD. 6592-W COLOR

BLANCO 20A, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELCTRICO, INCLUYE MATERIALES, TAPA DE DOS VENTANAS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, CABLEADO DE CONEXION, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

PZA 70.00

XIV.IE-031 SUMINISTRO Y COLOCACION, REGULADO Y CONECTADO A CIRCUITO REGULADOS, DE RECEPTACULO DUPLEX MCA LEVITON

MOD. 16362-IG COLOR NARANJA 20A, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE TAPA COLOR NARANJA DE DOS VIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADO DE CONEXION, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO. P.U.O.T.

PZA 66.00

XIV.IE-032 SUMINISTRO Y COLOCACION, REGULADO Y CONECTADO A CIRCUITO EMERGENCIA, DE RECEPTACULO DUPLEX MCA LEVITON

MOD. 16362-IG COLOR NARANJA 20A, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO ELECTRICO, INCLUYE TAPA COLOR NARANJA DE DOS VIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TUBERIAS, CABLEADO DE CONEXION, CAJAS, SISTEMA DE FIJACION, ANCLAJES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PASOS, APERTURAS, EN SU CASO DESVIOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MISCELANEOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y DESPERDICIOS DE Y HASTA LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, TENDIDOS, ESCALERAS ETC.; Y TODO LO NECESARIO EN APEGO A LAS NORMAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES APLICABLES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE CONCEPTO P.U.O.T.

PZA. 12.00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Documents

LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN · referente al contrato de obra pÚblica para la ampliaciÓn del piso seis del edificio seis del inmueble ubicado en av. picacho ajusco no