MARCHE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

CCAP 05/11/2015 1/17

MARCHE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

DE 6 ASCENSEURS

Quartier de Griffeuille 13200 Arles

MARCHE 14.07

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP

CCAP 05 11 2015 2/17 Marché Entretien et Maintenance de 45 ascenseurs – C.C.A.P

SOMMAIRE

1. OBJET DU MARCHE .................................................................................................................. 4

2. PARTIES CONTRACTANTES .................................................................................................... 4

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................................................... 4

4. VARIANTES ................................................................................................................................ 5 4.1 Options ........................................................................................................................................ 5 4.2 Variantes .................................................................................................................................... 5

5. MONTANT DU MARCHE ............................................................................................................ 5

6. DUREE DU MARCHE, DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET DELAIS D’EXECUTION DES

TRAVAUX ....................................................................................................................................... 5 6.1 Prestations d’entretien ................................................................................................................... 5 6.2 Travaux relevant du bordereau des prix unitaires .............................................................................. 5

7. PRIX ET MODALITES DE VARIATIONS .................................................................................... 6 7.1 Prix relevant des prestations d’entretien : ......................................................................................... 6 7.2 Prix relevant des prestations du bordereau des prix unitaires : ........................................................... 6 7.3 Modalités de variation des prix ....................................................................................................... 6

8. PENALITES ................................................................................................................................ 7 8.1 – Généralités ................................................................................................................................................ 7

8.2 – Pénalités pour défaut d'entretien .................................................................................................. 7 8.3 - Pénalités pour immobilisation ....................................................................................................... 8 8.4 - Pénalités pour mauvais fonctionnement......................................................................................... 8 8.5 - Pénalités pour faute grave (pouvant mettre en cause la sécurité des personnes)................................ 9 8.6 - Pénalités pour absence de transmission d’information ..................................................................... 9

9. RESILIATION ............................................................................................................................ 10 9.1. Pour défaut de levées de réserves ............................................................................................... 10 9.2. Pour retard d’intervention ............................................................................................................ 10 9.3. Pour mauvais fonctionnement ..................................................................................................... 10 9.4. Pour faute grave ........................................................................................................................ 10 9.5. Procédure de résiliation .............................................................................................................. 11 9.6. Enregistrements et timbres ......................................................................................................... 11

10. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE .................................................................... 11 10.1 - Retenue de garantie ................................................................................................................ 11 10.2 - Avance forfaitaire .................................................................................................................... 11 10.3 - Approvisionnements ................................................................................................................ 11

11. NANTISSEMENT ET SOUS-TRAITANCE .............................................................................. 11


12. MODALITES DE PAIEMENT .................................................................................................. 12 12.1 – Détails .................................................................................................................................. 13 12.2 – Date de départ du délai ........................................................................................................... 13 12.3 – Délai global de paiement du sous-traitant, en cas de sous-traitance ............................................ 13 12.4 – Intérêts moratoires ................................................................................................................. 13 12.5 – Formalisation des factures ....................................................................................................... 13

13. ORG, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS, GESTION DES DECHETS ET DE L’AMIANTE ................................................................................................................................... 13

14. RECEPTION DE TRAVAUX .................................................................................................... 15

15. ETAT DES LIEUX ................................................................................................................... 15

16. ASSURANCES ....................................................................................................................... 16 16.1 – Responsabilité ....................................................................................................................................... 16

16.2 – Assurance .............................................................................................................................................. 16

17. GARANTIE (TRAVAUX) ......................................................................................................... 17

18. DEROGATIONS AU C.C.A.G. ................................................................................................ 17

19. TRIBUNAL COMPETENT ....................................................................................................... 17


1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne les prestations d’entretien et de maintenance des ascenseurs du patrimoine de la SEMPA, représentant un ensemble de 6 ascenseurs.

Le marché est constitué d’un lot unique pour 6 appareils.

Le présent C.C.A.P. définit les clauses et conditions applicables à ces prestations.

2. PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont celles indiquées au C.C.A.P et identifiées ci-après par :

Le Maître d’Ouvrage :

LA SEMPA 2, rue Robert Schuman

13200 ARLES

Tél 04.86.57.93.92 / Mail : [email protected]

Désigné dans les documents par l’expression « LE CLIENT» ;

Le titulaire du marché

Désigné dans les documents par l’expression « LE TITULAIRE ».

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du Marché sont les suivantes :

A) – Pièces Particulières :

L’Acte d’Engagement et ses annexes ; La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire de la prestation Entretien ; Le Bordereau de Prix Unitaires de prestations non prévues ; Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.A.P) ; Le Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P).


B) – Pièces Générales :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) régissant les Marchés de fournitures et Services, approuvé par l’Arrêté du 19 janvier 2009 ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux travaux de bâtiment ;

Les Normes Françaises et Européennes en vigueur ; Les Documents Techniques Unifiés ; Les règles de l’art.

Les documents énumérés en « B)-Pièces Générales », bien que non joints au Marché

sont réputés parfaitement connus des parties.

En cas de contestation entre les différentes dispositions des documents ci-dessus cités, les parties conviennent que ceux-ci prévalent dans l'ordre de leur énumération.

4. VARIANTES

4.1 Options

Sans objet.

4.2 Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

5. MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché tous types de prestations confondus est indiqué dans l’Acte d’Engagement.

6. DUREE DU MARCHE, DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET

DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Prestations d’entretien

Le marché est conclu pour une durée de 3 années décomposées de la façon suivante : 1 an ferme + 2 ans reconductibles 1 fois (1 + 1 + 1). Les reconductions seront "expresses" sur ordre de service délivré par le Maître d’Ouvrage au moins 2 mois avant le terme du marché. Il prendra effet à partir du 01/01/2016. L'échéance maximale sera donc fixée au 31/12/2018. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas reconduire le marché, il en informera le titulaire par l’envoi d’un courrier recommandé AR, 2 mois minimum avant l’expiration de la période ferme ou de la période reconduit

6.2 Travaux relevant du bordereau des prix unitaires


La période pendant laquelle des bons de commande pourront être adressés au titulaire du marché est identique à la durée du contrat d’entretien indiquée au 6 ci-avant. En fonction des besoins, les commandes seront passées à l’Entreprise titulaire du marché par LA SEMPA, par courrier, par fax ou remises en mains propres ; le délai d’exécution des prestations indiqué sur le bon de commande s’appliquera à l’intervention demandée. Le délai d’exécution des travaux débute dès réception du bon de commande. Le délai maximum imposé sur un bon de commande ne saura être dépassé, sauf sur présentation de justificatifs apportés par l’entreprise titulaire du présent marché.

7. PRIX ET MODALITES DE VARIATIONS

7.1 Prix relevant des prestations d’entretien :

Ce montant est global, forfaitaire et annuel pour ce qui concerne la prestation principale du marché, soit la prestation d’entretien total des ascenseurs de la SEMPA.

7.2 Prix relevant des prestations du bordereau des prix unitaires :

Le titulaire du marché s’engage à appliquer les prix du bordereau de prix unitaires annexé à l’Acte d’Engagement concernant les prestations qui lui seront commandées pour des interventions ponctuelles non prévues. Les prix unitaires du bordereau de prix comportent la totalité des frais de main d’œuvre, de fournitures diverses, taxes et autres, toutes sujétions comprises, pour une prestation complète et soignée.

7.3 Modalités de variation des prix

ENTRETIEN

Le prix variera en fonction de la formule paramétrique suivante : P= Po BT 48 M BT 48 Mo Dans laquelle : P est le nouveau prix révisé des prestations ; Po est le prix forfaitaire fixé au contrat ; Les valeurs des indices BT 48 o correspond à la dernière valeur connue de cet indice à la date du mois d’établissement du contrat. Mo étant l’indice de départ mois de janvier 2016 valeur 994.1 M étant le dernier indice connu. La première année, le prix est forfaitaire, en conséquence il ne peut être l’objet de révision ou actualisation. Les révisions de prix auront lieu au 1er janvier de chaque année (1ère révision au 1er janvier 2016).

Pour chaque révision, le prestataire fournira un détail complet de la formule.

La valeur initiale des indices sont celles de janvier 2016.


8. PENALITES

8.1 – Généralités

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par LA SEMPA du retard par rapport :

- aux délais d’exécution fixés contractuellement pour les prestations d'entretien ;

- aux dates d’exécution des travaux programmés, notifiés par Ordre de Service.

- aux dates fixées dans les bons de commande pour la réalisation des travaux non prévus. Par prestations non-conformes en termes d’entretien, il convient d’entendre :

- le non-respect ou le retard dans le délai d’intervention urgente ou non, de dépannage ;

- le défaut d’entretien constaté d’une installation ou d’un matériel ;

- le non-respect dans la transmission des documents à remettre ou de la consignation des interventions dans le livret d’entretien ;

- Le non rendu de documents demandés ;

- Le non-respect des mises à jour des plans de prévention par site ;

NB : Les pénalités seront appliquées sur le montant H.T. du marché et révisées aux conditions du marché.

8.2 Pénalités pour défaut d'entretien

Défauts constatés lors de vérification par l’organisme ou son conseil Il pourra être appliqué une pénalité égale à 100 € par anomalie par ascenseur constatée sur une même installation. Les défauts seront constatés contradictoirement. L'entreprise devra être représentée au titre de son contrat par un Responsable Technique. Ces pénalités seront notamment appliquées en cas de :

Dispositif de patinage ne remplissant plus son office ;

Fin de course (normal et inspection) ne remplissant plus son office ;

Glissement des câbles sur la poulie trop important (> à 5 cm) ;

Fixations des câbles de suspension défectueuses (absence de goupille, serre-câbles en nombre insuffisant ou montés à l'envers, etc.) ;

Fusibles shuntés par un élément non conforme à l'usage ou pour lequel il n'est pas

donné de caractéristiques par un fournisseur ;

Manque d'huile dans treuil ou moteur (absence d'huile sur la roue ou bague des paliers

moteur) ;

Plus d'un toron coupé sur l'ensemble des câbles ;

Capotage d'un organe non remis (organe dynamique ou de sécurité notamment) ;

Câbles de suspension trop longs : contrepoids touchant les amortisseurs ou

amortisseurs retirés sous le contrepoids ;


Absence de garde câbles sur les poulies montées en porte à faux ;

Nettoyage de la machinerie et des éléments s’y trouvant non réalisé ;

Nettoyage de la cuvette et des éléments s’y trouvant non réalisé ;

Nettoyage de la gaine et des éléments s’y trouvant non réalisé ;

Nettoyage du toit de cabine et des éléments s’y trouvant non réalisé ;

Ressort de contrepoids cassé ;

Tout défaut mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes.

8.3 - Pénalités pour immobilisation

Sauf accord préalable et confirmé par télécopie ou courriel au CLIENT et, en cas d'immobilisation supérieure à quatre heures liée principalement à une cause technique et sans justification des origines et actions concrètement menées, une pénalité égale à 250 € pour l'installation concernée pourra être appliquée.

8.4 - Pénalités pour mauvais fonctionnement

La quantité d’incidents techniques tolérée est mise en relation avec le texte de la Convention d’Utilité Sociale imposé à LA SEMPA. Elles pourront être appliquées selon le détail ci-dessous :

a) Le nombre toléré de pannes relevées pour un appareil donné sera au maximum de quatre pour une année.

A partir de la 5e panne, les pénalités seront de 250 € par appareil concerné.

b) Par ailleurs, s’il est constaté qu’une installation a fait l’objet de deux interventions, au

cours d’un mois, pour panne technique, il pourra être appliqué une pénalité égale à 200 €.


8.5 - Pénalités pour faute grave (pouvant mettre en cause la sécurité des personnes)

En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation possible aux torts exclusifs de l’entreprise, il sera appliqué une pénalité équivalente au double du prix annuel H.T. de la prestation d’entretien - réparation de l'installation concernée (révisé annuellement), si l’entreprise commet une faute grave, volontaire ou non, de nature ou de manière à fausser ou paralyser le fonctionnement d'organes de sécurité essentiels tels que :

Cellules (toute hauteur, photoélectriques, bord sensible),

Boutons d'arrêt,

Serrures de portes,

Parachute,

Boutons d'arrêt d’urgence,

Système d'anti-patinage hors service dans le cas d'absence de fin de course de sécurité

Dispositifs de verrouillage des portes palières,

Garde-pieds,

Etc.…

La pénalité prévue dans ce paragraphe est imputable sur le présent marché.

8.6 - Pénalités pour absence de transmission d’information

Toute absence de transmission d’information attendues par l’AMO : 250 € H.T par transmission manquante ou en retard.

Il est rappelé au TITULAIRE qu’il devra transmettre mensuellement les informations relatives aux différentes typologies de pannes et de temps d’arrêt des appareils qu’il a en charge.

Format Excel obligatoire compatible avec la version du client (ou son représentant).

- Synthèse des pénalités

Nature des pénalités

Montant H.T

Défauts constatés lors de vérification (art 8.2)

100 € par anomalie par ascenseur

Immobilisation (art 8.3)

250 € heure

Mauvais fonctionnement > 4 pannes techniques (art 8.4) a et b

a) 250 € b) 200 €

Fautes graves (art 8.5)

2 fois le prix du contrat annuel

Absence de transmission d’information (art 8.6)

250 €


9. RESILIATION

La procédure de résiliation pourra être engagée par LA SEMPA pour différentes causes étant de nature à perturber l’usage, la sécurité ou remettre en cause l’engagement du TITULAIRE. La procédure sera initiée par l’envoi de Courrier recommandé AR préalable, précisant les attentes de la SEMPA. La résiliation pourra être présentée soit pour le groupe immobilier concerné (quel que soit le nombre d’appareils), soit pour l’ensemble du contrat (selon le degré de difficulté rencontré).

9.1. Pour défaut de levées de réserves

A la suite de vérifications techniques, le prestataire du contrat devra confirmer par écrit la levée des réserves dans le délai 3 semaines - sauf cas d’urgence et sauf délai d’approvisionnement dûment justifié.

Dans le cas où le délai serait dépassé LA SEMPA, se réserve le droit de résilier le contrat relatif à l’ensemble immobilier concerné ou de l’ensemble du contrat s’il s’agit d’une généralisation.

9.2. Pour retard d’intervention

En cas de retard, supérieur 2 fois le temps alloué, LA SEMPA, se réserve le droit de résilier le contrat relatif à l’ensemble immobilier concerné ou de l’ensemble du contrat s’il s’agit d’une généralisation.

9.3. Pour mauvais fonctionnement

A la neuvième panne technique sur une période de 12 mois consécutifs, LA SEMPA, pourra procéder à la résiliation du contrat relatif à l’ensemble immobilier concerné aux torts exclusifs du prestataire dans les conditions prévues.

9.4. Pour faute grave

Dans le cas de faute grave, LA SEMPA, pourra résilier le contrat relatif à l’ensemble immobilier concerné ou de l’ensemble du contrat s’il s’agit d’une généralisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis, aux torts exclusifs du prestataire.


9.5. Procédure de résiliation

La résiliation sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis d’un mois, aux torts du prestataire.

9.6. Enregistrements et timbres

S’il y a lieu, les frais de timbres et d’enregistrement seront à la charge de la partie contractante qui aura rendu cette formalité nécessaire.

10. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

10.1 - Retenue de garantie

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

10.2 - Avance forfaitaire

Sans objet.

10.3 - Approvisionnements

Il n’est pas prévu le paiement des approvisionnements.

11. NANTISSEMENT ET SOUS-TRAITANCE

Le présent Marché pourra être mis en nantissement dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au nantissement et au régime des cessions de créances. L'entreprise titulaire du Marché pourra sous-traiter les travaux à sa charge dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en la matière. En vertu de l’Article 5 de la loi de 1975 sur la sous-traitance, le contractant devra obligatoirement préciser dans l’Acte d’Engagement à la rubrique « SOUS-TRAITANCE », le montant et la nature de la sous-traitance envisagée. Désignation de sous-traitants : Aucune sous-traitance des prestations de maintenance des travaux ne sera admise sans l'accord écrit préalable de la SEMPA ; En cas d'accord, la responsabilité du prestataire reste entière pour les travaux éventuellement sous-traités. L’autorisation sera donnée pour les travaux que le TITULAIRE aura déclarés sous-traités (détail à produire lors de la déclaration). Cette sous-traitance, si elle est admise, ne peut excéder 50 % du montant des travaux. La demande devra comporter :


La nature et le montant des prestations dont la sous-traitance est prévue, Le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant

proposé, Les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et le montant

envisagé de chaque sous-traité ; sont précisés notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variations de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le sous-traitant devra remplir obligatoirement une "fiche de renseignements".

Ainsi, tout dossier de demande de sous-traitance présenté LA SEMPA, devra comporter :

Un Acte Spécial de sous-traitance. Une demande d'autorisation de sous-traiter. Une demande d'agrément remplie par le sous-traitant. Une déclaration du candidat remplie par le sous-traitant. Une fiche de renseignements remplie par le sous-traitant. Une attestation d'assurance en responsabilité civile du sous-traitant. Le Kbis. Un relevé d'identité bancaire ou postal du sous-traitant. Un contrat de sous-traitance liant les deux parties.

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il a justifié avoir contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que le nantissement ou les cessions de créances dont le Marché a pu faire l'objet ne font pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

12. MODALITES DE PAIEMENT

La facture qui regroupera l’ensemble des ascenseurs d’un même ensemble, doit être établie au dernier jour du trimestre considéré.

Elle mentionnera la répartition en dépense récupérable (PMR) et non récupérable (PCNR) pour chaque ascenseur. Elle doit rappeler les références du contrat, indiquer la période d'exécution des prestations et être adressée en un exemplaire. Les travaux sur bordereau de prix ou sur devis seront réglés sur bon de commande après exécution et validation écrites des travaux par le personnel du Client. Le règlement des factures interviendra au plus tard à 30 jours fin de mois de la date d’établissement des dites factures. Le paiement du dernier trimestre facturé sera suspendu si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de pénalité.

Le règlement des comptes du Marché sera fait suivant les modalités suivantes :


12.1 – Détails

Pour les travaux : Acomptes mensuels à l’avancement des travaux, cumulatifs et détaillés établis le 30 de chaque mois, solde après réception des travaux. Pour l’entretien : facturation trimestrielle détaillée équipement par lot et par équipement.

12.2 – Date de départ du délai

Il s’agit de la date d’entrée de la facture au service courrier de la SEMPA, c’est à dire celle du tampon apposé par le service chrono facture pour le courrier envoyé par voie normale ou celle de l’accusé de réception s’il s’agit d’un envoi en R.A.R.

Les factures sont adressées à :

LA SEMPA

2 RUE ROBERT SCHUMAN

13200 ARLES

12.3 – Délai global de paiement du sous-traitant, en cas de sous-traitance

Le délai global de paiement du sous-traitant est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

12.4 – Intérêts moratoires

Le taux d’intérêt légal dû au titre des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les premiers intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (article 5 du Décret du 21 février 2002 modifié).

12.5 – Formalisation des factures

Chaque facture adressée en un seul exemplaire devra porter IMPERATIVEMENT les mentions suivantes avec la répartition récupérable non récupérable (art 12 page précédente):

La référence de la société ; L’adresse complète du site ; Marché : numéro et objet ; Les références des appareils concernés ; L’OS rattaché si celle-ci est relative à des travaux hors contrat d’entretien (Devis+OS) ; Le N° de fournisseur attribué par le client ; Le mandatement des comptes se fait après « certification du service fait » par la

SEMPA par chèque bancaire

13. ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES

CHANTIERS, GESTION DES DECHETS ET DE L’AMIANTE


Sécurité Il est rappelé que ces travaux se dérouleront sur site sensible occupé. En conséquence : Le titulaire prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité des usagers, notamment au moment de la livraison du matériel et pendant toute la durée du chantier. Dans le cas de deux ascenseurs dans le même immeuble, toutes les dispositions seront prises pour n’immobiliser qu’un seul ascenseur à la fois, toutefois, si deux ascenseurs sont dans la même gaine, lors des travaux dans cette gaine et, si le titulaire le juge nécessaire, les deux ascenseurs pourront être immobilisés un temps minimum, pour assurer la sécurité des techniciens. En dehors de la présence des techniciens dans la machinerie, les portes seront fermées à clé. Les baies seront protégées sur toute la hauteur et ne resteront pas ouvertes sur le vide, même si une partie de la cabine est stationnée au niveau.

Les aires de travail seront balisées, les pièces suspendues solidement arrimées et l'accès dans l'aire dangereuse interdit à toute circulation.

D’une manière générale, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers.

Les travaux par point chaud sont interdits. Les éventuelles dérogations seront sollicitées auprès du responsable de la SEMPA.

LE TITULAIRE reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En conséquence, le titulaire sera pleinement responsable de la sécurité de ses travailleurs, et des tiers, quels que soient les accidents provoqués par un défaut de conception, de réalisation ou d’emploi des ouvrages provisoires ou un défaut d’emploi. A cet effet, il doit avoir souscrit une assurance conformément au C.C.A.P. Le titulaire est réputé avoir parfaitement pris connaissance de l’état et des caractéristiques des lieux avant l’établissement de son offre. En conséquence, il ne sera accepté aucune réclamation ultérieure concernant les difficultés liées au site ou à l’état des appareils (accessibilité, vol, etc...).

L’information aux usagers sera réalisée par LA SEMPA. Dès la remise des plannings, LA SEMPA, réalisera une pré-information auprès des usagers. Par ailleurs, en liaison avec le titulaire, LA SEMPA, réalisera un nouvel affichage au moins 48 heures avant le démarrage effectif des travaux.


Le titulaire organisera ses interventions de telle manière qu’elles perturbent au minimum la vie de l’immeuble, notamment, aucun travail bruyant pouvant gêner le voisinage ne sera toléré avant 8 heures 30 le matin et après 19 heures en semaine (samedi compris). De même, le travail sera interdit les dimanches et jours fériés. La réalisation des travaux sur site occupé conduira le titulaire à mettre en œuvre toutes les mesures de protection et sécurité nécessaires et à veiller à leur parfait maintien en état. Le titulaire est tenu de remettre les lieux en parfait état après son intervention, notamment tous les matériaux démontés et déchets seront évacués quotidiennement, le fond de cuvette nettoyé, toute trace de peinture ou de graisse sur le mur ou le sol enlevée.

Hygiène Le titulaire devra se conformer aux législations en vigueur. Gestion des déchets et de l’amiante

Responsabilité du titulaire en matière de gestion des déchets Le titulaire est tenu de respecter l’organisation de la gestion des déchets sur le site et de veiller à ce que le tri des déchets soit effectif en vertu des articles L.541-1 et suivants du Code de l’environnement. A cet égard, le titulaire prend en charge l’élimination des déchets. Il en assure le tri, le transport et leur dépose dans les filières de traitement, de stockage et de valorisation appropriés. Il transmettra obligatoirement dès la fin des travaux le quitus des bordereaux de suivi des déchets (document CERFA n° 07 0320) attestant de leur élimination, de la quantité déposée, ce document étant signé par le gestionnaire de l’unité réceptrice.

Responsabilité du titulaire en cas de découverte d’amiante ou de produits amiantés

Outre le respect du point précédent relatif à la gestion des déchets, l’attention du titulaire est appelée sur la possibilité de découverte de matériaux pouvant contenir de l’amiante sur les installations où il est invité à intervenir. Il appartient alors à celui-ci d’en avertir LA SEMPA pour convenir ensemble de la conduite à tenir dans le respect des textes en vigueur. Le titulaire devra prendre en compte au titre du marché, toutes les remarques et obligations qui résulteraient du retrait et de l’élimination de l’amiante. Toutefois, les frais de traitement des déchets seront pris en charge par LA SEMPA.

14. RECEPTION DE TRAVAUX

Selon modalités d'article 41 du CCAG Travaux.

15. ETAT DES LIEUX

Lors de la prise en charge du présent marché, le TITULAIRE dressera un inventaire de l’ensemble des équipements qui lui sont confiés. Il produira un document sous format Excel adapté aux versions LA SEMPA Le titulaire procèdera lors de la prise en charge des installations à un inventaire détaillé des matériels «ascenseurs, monte charges» Il fournira une fiche pour chaque installation (ex : si sur un site il y a 6 matériels, le titulaire fournira 6 fiches). Cet inventaire devra faire ressortir entre autre (liste non exhaustive) :


- Adresse du site et l’emplacement du matériel, - Le type d’ascenseur, - Le nombre de niveaux, - La charge de la cabine, - Le type de parachute, - La marque des différents équipements, - L’année d’installation, - Type de motorisation et d’armoire de commande, - Type de porte cabine et palières, - Le type de fonctionnement, - Le numéro CE (si il existe), - l’état du matériel (dans le cas où le matériel est défectueux ou peut entrainer des

risques pour la sécurité des biens et des personnes le titulaire proposera un devis pour la remise en état).

16. ASSURANCES

16.1 – Responsabilité

LE TITULAIRE du contrat assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence, et est seul responsable des dommages que l’exécution des prestations peut causer directement ou indirectement :

A son personnel ou à un tiers,

A ses biens,

Aux biens appartenant au client ou à un tiers,

Le TITULAIRE n’aura, en aucun cas, recours contre LA SEMPA.

16.2 – Assurance

LE TITULAIRE doit avoir souscrit un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels et/ou immatérielles causés à l’occasion de leurs interventions et notamment pour l'entretien, dépannages, réparations et tous travaux qui leurs sont confiés (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux, etc...). Cette liste est non limitative. Pendant toute la durée de l’exécution du contrat, le titulaire est responsable des dommages de toute nature qui pourraient être causés aux personnes, aux biens, ou aux installations dont il assure la conduite. Ce contrat d’assurance devra être en vigueur à la date du début d’exécution du contrat. Il couvrira l’ensemble des dommages et ce pour un montant suffisant de manière à ce que le client ne soit jamais inquiété par la réclamation des tiers et qu’il puisse être indemnisé de des propres préjudices. Il devra être reconduit d’année en année pendant toute la durée du marché. LE TITULAIRE doit être en mesure de produire, à tout moment et la demande de la personne signataire du contrat, une attestation de son assureur indiquant, la nature, le montant et la durée de la garantie. Si ce justificatif ne pouvait être produit suivant la mise en demeure effectuée par LA SEMPA, le contrat d’entretien sera alors automatiquement résilié sans préavis et sans que le titulaire ne puisse exiger aucune indemnité.


En cas de sinistre, le titulaire a la responsabilité pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites dans le contrat :

De déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde,

De mettre en œuvre tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement,

De prévenir le représentant de l’organisme.

17. GARANTIE (TRAVAUX)

Les délais de garantie sont fixés par l’article 44 du C.C.A.G. Travaux.

18. DEROGATIONS AU C.C.A.G.

L’article 8.2 ‘’Régime des pénalités de retard’’ déroge à l’article 20.1 du CCAG Travaux. L’article 9 « résiliation » déroge à l’article 46 du CCAG travaux.

19. TRIBUNAL COMPETENT

Le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance de TARASCON 13150.