ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ ... · Web viewAz ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a papír

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK


tárgyában indított,

Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz.

1



1. Ajánlatkérő:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2800 Tatabánya, Fő tér 6.telefon: +36 34515700fax: +36 34515700Email: [email protected] Képviseli: Schmidt Csaba polgármester

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. telefon: +36 18199000 fax: +36 18199540 Email: [email protected]épviseli: Szilvai József Attila és Hesz Gábor

Kapcsolattartási pont: dr. Szücs Tamás felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóHidas és Szücs Ügyvédi Iroda 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.+36 209715868

Kapcsolattartási email: [email protected]

A továbbiakban: „Ajánlatkérő”

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”Az Üveggyári út 2. szakasza a vele párhuzamosan futó, jelenleg túlterhelt, gyalogos és kerékpáros létesítménnyel és közösségi közlekedéssel is ellátott Búzavirág út forgalmának egy részét hivatott új útvonalon elvezetni Tatabánya és Környe felé, ezzel tehermentesítve a Búzavirág utat.

8135 sz. országos közút: A korszerűsítendő út a beavatkozási szakasz kezdetén 7,63 m burkolatszélességű, egyoldali 2,5%-os oldalesésű. Az út a gyorsítósáv és a kanyarodósáv vonalában 11,00 burkolatszélességű, egyoldali 2,5%-os oldalesésű – az utat egy forgalmi sávnyival meg kell szélesíteni. A forgalmi sávok szélessége 3,50 m. A sávelhúzásokat R=340,00 m sugarú ívekkel kell kialakítani. Az utat mindkét oldalon 1,00 m széles nemesített padka követi. Az út baloldalán a padka a meglévő árokhoz a meglévővel azonos 1:1,25-1:1,5 esésű rézsűvel csatlakozik. Az út baloldalán a 3+420 – 3+535 szelvények között a padkát 1:1,5 esésű rézsű követi, ami a 0,40 m talpszélességű földárokhoz csatlakozik, a többi szakaszon az 1:1,5 esésű rézsű a meglévő terephez csatlakozik. Az Üveggyári út 2. szakaszának csatlakozásában a földárkok összekötésére 25 fm hosszban Ø50 beton átereszt kell kialakítani. A korszerűsítendő út a beavatkozási szakasz végén 8,01 m burkolatszélességű egyoldali 2,5%-os oldalesésű.

2

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



Üveggyári út 2. szakasz: Az út az országos közútnál a kanyarodósávok vonalában 10,25 m, a további szakaszon 7,00 m szélességű. A burkolat az országos közúti csatlakozástól – a burkolatszél kifuttatástól – az 1+117,80 szelvényig kétoldali 2,5 %-os oldalesésű, az esésváltás után az 1+130 szelvénytől egyoldali 2,5 %-os oldalesésű. A burkolat a végszelvényben, a Kerék utcánál csatlakozik a meglévő útburkolathoz. Az út a kezdőszelvénynél R=15,00 m sugarú ívekkel csatlakozik a 8135 sz. országos közúthoz, a végszelvénynél R=12,00 m sugarú ívvel csatlakozik a Kerék utca burkolatához.Az utat minkét oldalon 1,00 m széles padkával kell kialakítani, a padkát mindkét oldalon 1:1,5 esésű rézsű követi az árkokig. Az út jobboldalán 0+015 – 0+040 szelvények között a rézsű 1:1 esésű, ezért geocella rézsűvédelemmel kell ellátni. Az út baloldalán a 0+015 – 0+100 szelvények között beton árkot, a 0+100 szelvénytől a végszelvényig szikkasztóárkot kell kialakítani. Az út jobboldalán az országos közút árkától a 0+090 szelvényig beton árkot, a 0+100 szelvénytől az 1+130 szelvényig szikkasztóárkot kell kialakítani. Az út jobboldalán az 1+000 – 1+130 szelvények között a terep az IPH Kft. Által készíttetett durvaterep rendezési tervhez szintben csatlakozik, így ezen a szakaszon rézsű kialakítása nem szükséges. Az út alatt a 0+090 szelvényben 19 fm hosszban Ø50 beton átereszt kell kiépíteni a beton árkok összekötésére.

Pályaszerkezetek:- 8135 sz. út és Üveggyári út: 4 cm AC 11 kopó (mF), 7 cm AC 22 kötő (mF), 8 cm AC 22

alap (mF), 20cm C10 soványbeton útalap, 20 cm homokos kavics talajjavító réteg- meglévő burkolatra: 4 cm AC 11 kopó (mF)

Az előírt közlekedési jelzések (útburkolati jelek, táblák) kihelyezése

További adatok a „műszaki leírás” részben.

A jelen dokumentációban meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdése értelmében az azokkal egyenértékű teljesítést – az egyenértékűség igazolása mellett – elfogadja.

CPV Kód 45233120-6NUTS Kód: HU 212

2. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül:

Kivitelezési szerződés

3. A megvalósítás tervezett ütemezése (teljesítési határidő):

A munkaterület átadásától számított 4 hónap, amely időtartamba a december 01. és február 28. közötti időszak nem számít bele!

3



4. A teljesítés helye:

8135 sz. út 3+323,00 - 3+618,27 km szelvények között Üveggyári út 0+000,00 – 1+358,58 km szelvények között

5. Az ajánlatok értékelési szempontja [a Kbt. 76. § (2) bekezdés], valamint – adott esetben – az értékeléssel kapcsolatos adatok és információk [Kbt. 76. § - 78. §]:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat elve alapján értékeli, az alábbiak szerint:

6.1 Bírálati szempontok

Szempont Súlyszám1. Egyösszegű Ajánlati ár 602. Közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki

irányításában szerzett szakmai gyakorlat (hónap)15

3. Az aszfalt szállítása során keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték)

10

6.2 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0-10

6.3 A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok (6.2.) közötti pontszámot:

1. és 3. bírálati szempont (Egyösszegű ajánlati ár, Az aszfalt szállítása során keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték)Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja), azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár, illetve legalacsonyabb környezetterhelési érték) megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap, az alábbi képlet szerint:

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin,

aholP: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határa, azaz 10Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeAvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4



Ajánlattevők az ajánlati árra vonatkozó megajánlásaikat nettó Ft-ban kötelesek meghatározni.A környezetterhelési értéket (összesített CO érték g-ban) a környezetterhelés minimalizálása érdekében tette elbírálási szemponttá ajánlatkérő.

2. bírálati szempont (A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (év))Ajánlatkérő a jelen szempont esetén egyenes arányosítás módszerét alkalmaz (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb. pontja), az alábbiak szerint:- a 0 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 1 pontot kap;- az 60 vagy annál magasabb hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot kap;- a 0 és a 60 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin,

aholP: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaPmax: a pontskála felső határa, azaz 10Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeAvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így részszempontonként kiszámított pontszámok az egyes részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal részszempontonként megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a legkedvezőbb, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legelőnyösebb

Ajánlatkérő a számítás során három tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

6. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:

Ajánlatkérő az eljárásban tárgyalást nem tart.

7. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1)-(6) és (8)-(10) bekezdései, a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)-(2), (7)-(8) és (10) bekezdései szerint biztosítja.

8. Egyéb információk:

5



1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:

Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) – (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

2. Szerződéskötés:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

3. Formai előírások:

Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen dokumentációban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot Ajánlattevő viseli.

A csomagoláson:

„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése” és az „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.

Kérjük a kitöltött árazott költségvetést az ajánlat elektronikus példányában szerkeszthető excel formátumban is elhelyezni, a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat kitöltésével.

Az ajánlat papír alapú és az elektronikus példányának eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

6



4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

5. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,

b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,

c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevőnek erről kell nyilatkoznia

6. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015 (X. 30.) Kor. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.

9. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

10. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot.

11. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti iratot, amely eredetiben csatolandó.

12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

7

http://uj.jogtar.hu/







13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (közös ajánlattételi szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

15. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

16. A Kbt. 35. § (9) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

18. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

19. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy az elektronikus adathordozón csatolt ajánlati példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.

20. A környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek az ajánlattevőknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást:

- környezetvédelemi követelmények: Földművelésügyi Minisztérium- szociális követelmények: Emberi Erőforrások Minisztériuma- munkajogi követelmények: Emberi Erőforrások Minisztériuma, és

Igazságügyi Minisztérium

8



SZAKMAI AJÁNLAT

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti! A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok szakmai ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásának és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő valamennyi vonatkozó megrendelői követelményének. Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket a felhívás vagy dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír!A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!

Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a jelen beruházásra vonatkozóan Szakmai ajánlatot kell összeállítania, és az ajánlathoz csatolnia.

A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részekből kell állnia, és ezeket a részeket az ajánlatban egymás után kell elhelyezni.

I. Összesített CO érték táblázat kitöltve, az azt alátámasztó dokumentumokkal (útvonalterv, forgalmi engedély) együtt

II. Árazott költségvetésIII.A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (hónap)

Az ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a papír alapú és .pdf formátum mellett szerkeszthető (word, excel) formátumban is be kell nyújtani!Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg. A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll. Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában és a Kbt. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

I. Összesített CO érték táblázat

Az ajánlattevőnek a felolvasólapon fel kell tüntetnie a beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos környezetterhelési értéket (környezetterhelés minimalizálása érdekben)

9



(összesített CO érték), amelyet az ajánlati dokumentáció részét képező .xls segédtáblázat szerint kell kiszámítani és az ajánlathoz csatolni. A táblázatban - többek között – meg kell jelölni az aszfalt mennyiség előállítását végző gép telepítésének tervezett / tényleges pontos címét (természetbeni cím, GPS koordináta). Az „aszfaltkeverő gép távolsága (km)” tekintetében - a fentiek szerint megadott - a feladatellátáshoz szükséges aszfalt előállítását végző gép közúton mért aszfalt szállításra alkalmas tehergépjárművek forgalmát lehetővé tevő legrövidebb távolságát kell rögzíteni az adott beavatkozási szakasz középpontjához.

Ezt az egész számra kerekített CO értéket kell beírni a felolvasólapra, és ez kerül értékelésre is.

A megvalósítás során az ajánlatban megajánlott CO értéket tartani kell, természetesen a megajánlottnál alacsonyabb CO érték teljesítése jogkövetkezmények nélkül lehetséges! A megajánlott értéket a műszaki ellenőr előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéssel valamint a dokumentumok alapján ellenőrzi!

Az ajánlat részeként csatolt, kitöltött CO segédtáblázat a megkötendő szerződés mellékleteként a szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni.

A nyertes ajánlattevő abban az esetben, ha kitöltött CO segédtáblázatban tett vállalását a szerződés teljesítése során nem tudja betartani súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér maximumát köteles megfizetni.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány, a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll. Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

A megajánlott CO értékeket soronként vizsgálja az Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a (7) bekezdése szerint: „Az (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.”

II. Árazott költségvetés

Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!

10



Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére is, mint például:

- fel,- és levonulás- építés ideje alatti esőzések elleni védelem- beruházási táblák- bankköltségek- biztosítási költség- minőségvizsgálatok- kiszoruló föld, bontási törmelék, építési hulladék elszállítása és elhelyezése legális

lerakóhelyre- kalkulált árváltozások- szállító útvonalak karbantartása- szükséges szakfelügyeletek költségei- munkaterület őrzése- terület folyamatos tisztántartása, takarítása- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja- engedélyes tervezés, engedélyezési eljárás költségei- kiviteli tervezés- tervezői művezetés- az építés során keletkezett szennyvíz, kommunális hulladék, elvezetésének illetve

elszállításának díja

Az árazott költségbecslés adataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja.

Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó Ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján - köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat alapján az ajánlat érvényességéről.

Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

Amennyiben Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint.

A nettó árak kerülnek összehasonlításra.

III. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (hónap) - Önéletrajz

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekint a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a

11



kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.

Közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki irányításában szerzett szakmai gyakorlat (hónap) = hónapokban megadott gyakorlati idő

A hónapban megadott gyakorlati időmeghatározása az önéletrajz alapján:- az adott projekt vonatkozásában a hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek

összeadásra, úgy, hogy o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az

adott szakember szakmai tapasztalatábao a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember

szakmai tapasztalatábao a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális

időszak hosszát, hanem a szerződéskötéstől a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot

A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége felelős műszaki vezetőként alkalmazni. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember felelős műszaki vezetőként kerül alkalmazásra, és a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.

Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt 2. sz. jegyzék szerint készített szakmai önéletrajzát, amely igazolja a 2. számú értékelési szempontban megjelölt szakmai gyakorlatát.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen részszempont a szakmai ajánlat releváns részét képezi, Amennyiben felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak.

Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint jár el.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére.A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.

12



MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS(formai és terjedelmi okokból külön csatolva)

13



1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”

Ajánlattevő neve: ..............................................................................................

Ajánlattevő székhelye: ..............................................................................................

Képviselő személy neve: ..............................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma: ..............................................................................................

Ajánlattevő faxszáma: ..............................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe: ..............................................................................................

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja:

Egyösszegű Ajánlati ár nettó ________________ Ft

Közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki irányításában szerzett szakmai gyakorlat (hónap)

________________ hónap

Az aszfalt szállítása során keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték)

________________ CO

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap

…………………………………..[cégszerű aláírás]

14



2. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK MINTÁI A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOSAN


Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o k a t t e s s z ü k :

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő lényeges szerződési feltételeket a szerződéskötés alapjául.

3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, az ajánlati kötöttség beálltához tett ajánlatunkban vállalt ellenszolgáltatásért.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

5. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/egyiknek sem1 minősül.

6. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni2:

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

1 A nem kívánt szöveg törlendő, vagy megfelelő aláhúzandó! Az „egyiknek sem” megjelölés aláhúzásával az ajánlattevő akként nyilatkozik, hogy nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.2 Ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni! Ha az ajánlattevő nem tölti ki a táblázatot, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem kíván alvállalkozót igénybe venni az ajánlattevő.

15



7. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni3:

8. Nyilatkozunk, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvényben 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

9. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjára való tekintettel az alábbiakban jelölöm meg azon jogi személy(eke)t vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)et amelyek társaságunk esetében közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkeznek:

Megnevezés: ……………………………4

Cím/Székhely: ……………………………

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában rögzített kizáró okok nem állnak fenn a fenti személy(ek), illetve szervezet(ek) tekintetében.

10. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontj ának előírásaira való tekintettel kijelentjük, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén

a) jegyeznek.b) nem jegyeznek.5 Erre tekintettel kijelentjük, hogy

a) ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosát megnevezni nem tudjuk, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a törvényben meghatározott tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.

b) ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be67

Név: ……………………………

3 Ha az ajánlattevő nem kíván kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybe venni, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni! Ha az ajánlattevő nem tölti ki a táblázatot, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem kíván kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybe venni az ajánlattevő.4 Az érintettek számának megfelelően többszörözhető. Ha nincsen olyan szervezetet amely az ajánlattevő esetében közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni!5 A megfelelőt kérjük jelölni.6 A megfelelőt kérjük jelölni.7 Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet pontos megnevezése:

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

16








Állandó lakhely: ……………………………

Név: ……………………………Állandó lakhely: ……………………………

11. Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62 § bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és az általunk az alkalmasság igazolására esetlegesen igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

12. Kijelentjük, hogy a felhívásban közölt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételeknek, a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelünk.

13. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás folyamatban van/nincs8.

14. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az elektronikus adathordozón csatolt ajánlati példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap


8 A megfelelőt kérjük jelölni, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a felhívás 23.5.c pontja szerint kell eljárni

17



3. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT CO ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDTÁBLÁZAT„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”

(külön – excel táblázatként – csatolva)

18



KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK MINTÁI

19



4. sz. melléklet

NYILATKOZATA 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 19. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA TEKINTETÉBEN


Alulírott {NÉV} (képviseleti jogkör/titulus megnevezése), a(z) {SZERVEZET} képviseletében, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint:

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

# ÉvKözbeszerzés tárgyából

származó nettó árbevételÖsszeg (Ft)

1.2.3.

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap


20



5. sz. mellékletNYILATKOZAT

A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 21. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJA TEKINTETÉBEN„Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”

Alulírott {NÉV} (képviseleti jogkör/titulus megnevezése), a(z) {SZERVEZET NEVE} képviseletében,

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint – az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem és a tárgyi nyilatkozat alapján igazolom, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen (szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb építési beruházásokból származó alábbi referenciákkal rendelkezem:

#

Szerződő fél neve, címe

{kapcsolattartó neve,

elérhetősége}

A szerződés tárgya (az alkalmassági

minimumkövetelménynek megfelelően

részletezett tartalommal)

A teljesítés mennyiségre

utaló adat

Teljesítés ideje

{kezdő- és befejező időpont, év, hó, nap}

A teljesítés az előírásoknak és a

szerződésnek megfelelően

történt {igen/nem}

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap


21



6.a. sz. melléklet

AZ ELBÍRÁLÁSI SZEMPONT VONATKOZÁSÁBAN A TELJESÍTÉSBE BEVONÁSRA KERÜLŐ SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA


A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: felelős műszaki vezető A szakember kamarai száma:………………………….A szakember MV-KÉ kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultságának érvényességi dátuma:……………………………..

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG/SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (ÉV,

HÓNAP)

Szakmai tapasztalat számított (átfedéssel

csökkentett) időintervalluma (hónap)*

Ellátott funkciók, feladatok és

beosztások ismertetése

Közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki irányításában szerzett szakmai

**

22



gyakorlat (összesen hónap)* _______________ hónap

*: A gyakorlati idő meghatározása:- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok

kerülnek összeadásra, úgy, hogy o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az




**: Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra

Egyéb képességek: --

*

Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a „Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében felelős műszaki vezető beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap

…………………………………..[sajátkezű aláírás]

23



6.b. sz. melléklet

AZ ALKALMASSÁGI KRITÉRIUM VONATKOZÁSÁBAN A TELJESÍTÉSBE BEVONÁSRA KERÜLŐ SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA


A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: felelős műszaki vezető A szakember kamarai száma (amennyiben van):………………………….A szakember MV-KÉ kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultságának érvényességi dátuma (amennyiben van):……………………………..

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG/SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (ÉV,

HÓNAP)

Szakmai tapasztalat számított (átfedéssel

csökkentett) időintervalluma (hónap)*

Ellátott funkciók, feladatok és

beosztások ismertetése

24



Szakmai gyakorlat (összesen hónap)*

**

_______________ hónap

*: A gyakorlati idő meghatározása:- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok

kerülnek összeadásra, úgy, hogy o az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az




**: Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra

Egyéb képességek: --

*

Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a „Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében felelős műszaki vezető beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap

25



7. sz. melléklet

NYILATKOZATA 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 21. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN


Alulírott ___________ {NÉV}, mint a(z) _______________________ {SZERVEZET} önálló képviseletére jogosult {JOGOSULTSÁG MEGNEVEZÉSE},

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint – az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem és a tárgyi nyilatkozat alapján igazolom, hogy az alábbi szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni.

Szakember neve/feladata Képzettsége Szakmai tapasztalatuk ismertetése

Megjegyzés: - csatolni kell képzettségüket, és a végzettséget igazoló dokumentumaikat /egyszerű másolatban/- saját kezűleg aláírt önéletrajzukat- rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatot

Keltezés: ………………………….

………………………………cégszerű aláírás

26



FÜGGELÉK –KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE(NEM KÖTELEZŐ CSATOLNI)

27



9. sz. melléklet

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

Amely létrejött egyrészről

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.Képviseli: Schmidt Csaba polgármesterAdószám: ………………………………..Számlaszám: ………………………………………

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

……………………………………………………

Címe: Képviseli: Számlaszám: Cégjegyzékszám:

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő „Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése” tárgyban a 2017. …. napján feladott ajánlattételi felhívással a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett, melynek eredményeképpen a Felek az alábbi szerződést kötik.

1. Szerződés tárgya

1.1 A jelen szerződés tárgya a 2017 ………. napján feladott ajánlattételi felhívás, és a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok alapján


1.2 Az építési munkaterület adatai:

8135 sz. út 3+323,00 - 3+618,27 km szelvények között Üveggyári út 0+000,00 – 1+358,58 km szelvények között

2. A szerződés műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei

2.1 A Vállalkozó a műszaki dokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

2.2. A műszaki leírás szöveges részének együttes tartalma képezi a szerződés műszaki

28



tartalmát.

3. Elszámolás

3.1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján: általános forgalmi adó nélkül …………………..,- Ft, azaz: ………………….. forintért elvégzi.

3.2 A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.

3.3 A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a tervezést, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (ideértve különösen az építkezési tevékenység során jelentkező közüzemi díjakat is), illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges szakhatósági nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az aktiválási eljárás költségeit, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.

3.4 A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére.

3.5 Az ellenszolgáltatás összege a TOP-6.1.5-16 …. számú Projektből kerül kifizetésre. A kifizetés számla ellenében történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (9) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben („utófinanszírozás” szabályai szerint) írt eljárásrend alapján. A számlákat teljes egészében közvetlenül és kizárólag Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egyenlíti ki. A fizetési határidő a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 nap. Megrendelő a számlát átutalással egyenlíti ki. Megrendelő részszámlázásra a jelen szerződés szerint biztosít lehetőséget.

3.6 A Vállalkozó 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

3.7 A vállalkozó – ajánlata részeként benyújtott – árazott költségvetése szerint megvalósított tételekkel arányos 1. részszámla a 30%-os teljesítést követően nyújtható be. A részszámla a teljes vállalkozói díj 30%-a.. A 2. részszámla 50%-os teljesítés követően nyújtható be. A részszámla a teljes vállalkozói díj 20%-a. A 3. részszámla 70%-os teljesítés követően nyújtható be. A részszámla a teljes vállalkozói díj ár 20%-a.

3.8 A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki és a teljes vállalkozói díj 30%-a.

29



3.9 Az ellenérték megfizetésére Ajánlatkérő által kiállított (műszaki ellenőri igazolással alátámasztott) rész- és teljesítésigazolás alapján Ajánlattevő részéről benyújtott számla alapján kerül sor, a rész- és végszámla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással.

3.10 A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A részteljesítés igazolásokat a munka 30%-os, 50%-os és 70%-os készültségi fokának igazolt teljesítését követően, a teljesítésigazolást Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítja ki.

3.11 Jelen szerződés szerinti Vállalkozó(k) – e pont alkalmazásában a továbbiakban: ajánlattevőként szerződő fél/felek – legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek – e pont alkalmazásában a továbbiakban: ajánlatkérőnek – hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. Megrendelő ezzel egyidejűleg felhívja szerződő feleket és a Kbt. 138. § szerinti alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat, valamint egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. Megrendelő az ajánlattevőként szerződő fél és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőként szerződő félnek és alvállalkozónak.Ha valamely ajánlattevőként szerződő félnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő ezen teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

3.12 A szerződéses ár tartalmazza a Vállalkozó által felhasznált villamosenergia-, víz- és szennyvíz díj, valamint azok mérésére szolgáló fogyasztásmérők és felszerelésének költségét.

3.13 Megrendelő legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű, azaz ………….. Ft előleget biztosít, a Vállalkozó által kibocsátott előlegszámla ellenében. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerint az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.

Az előlegszámla a 3 részszámlában, egyenlő részletekben kerül elszámolásra, illetve levonásra.

3.14 Vállalkozó az előleg igénybevétele esetén a szerződés elszámolható összegének 5%-a és az igényelt előleg különbözete mértékének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

3.15 Az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).

30



4. A szerződés teljesítésének határideje

4.1 A szerződéses munkák kivitelezésének teljesítési határideje: a munkaterület átadását követő 4 hónap.

4.2 Előteljesítés kizárólag a Megrendelő képviselőjének előzetes hozzájárulásával lehetséges.

5. Felelősségbiztosítás

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. A Vállalkozónak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-nak megfelelően a szerződés szerinti munkákra kiterjedő legalább 50.000.000,- Ft/káresemény és legalább 150.000.000,- Ft/év mértékű, teljes körű szakmai építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

6. A Megrendelő kötelezettségei és jogai

6.1 A Megrendelő jogosult és köteles:

6.1.1 az elvégzett munkát ellenőrizni,

6.1.2 kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül;

6.1.3 más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre;

6.1.4 a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni;

6.1.5 a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

6.2 Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a jelen szerződés szerinti munkák végzésére teljes mértékben alkalmas munkaterületet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

7. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogosult és köteles:

7.1 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a tervező és

31



Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie; a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

7.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a Kbt. 138. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat betartják.

7.3 A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.

7.4 Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani, beleértve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésben szereplően az építési tájékoztató tábla folyamatos kifüggesztését a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt.

7.5 Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, megrendelői belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

7.6 Vállalkozó köteles a Ptk. 6:142. § és a 6:143. §-ban foglaltak alapján kártalanítani a Megrendelőt minden – a Vállalkozó szerződésszegéséből eredő – büntetés vagy felelősség alól, bármely szerződéses rendelkezés megszegéséért.

7.7 A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól a megrendelt feladat átadás-átvételének napjáig.

7.8 A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

7.9 A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, illetve távolítania a munkaterületről.

7.10 A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó köteles.

7.11 A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

32



7.12 A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik.

7.13 A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről, védelméről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

7.14 A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést,

amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága érdekében szükségesek;

megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye;

Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást, ellenőrzést a kivitelezés folyamán.

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót vezetni, a 10. pontban foglaltaknak megfelelően.

A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul.

8. Minőségbiztosítás

8.1 A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

8.2 A szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a próbaterhelések költségei is, amennyiben azok elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó árajánlatában szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

8.3 Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik.

33



8.4 A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

8.5 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

9. Felek együttműködése

9.1 A Megrendelő képviselője és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

9.2 Felek szükség szerint, de minimum ……………. alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, melyen köteles részt venni a kivitelezést irányító műszaki vezető és szakági vezetők, a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr). A kooperációs értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magát a Megrendelő által folyamatosan megbízott személy, illetve igény szerint tervezők, szakértők, vagy más meghívottak.

9.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban az építési naplón keresztül írásban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó Megrendelő igénye esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni.

9.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:Megrendelő képviseletében:

Név: Tel: jogosult eljárni.

Vállalkozó részéről: Név: Tel:

jogosult eljárni.

9.5 A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott vagy digitálisan rögzített anyagot közzétenni.

9.6 A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan, a vállalkozó tevékenységével okozati összefüggésben felmerülő igénnyel és peres eljárással

34



szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne.

9.7 A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni.

9.8 Vállalkozó a projekt sikeres megvalósítása érdekében együttműködik Megbízóval a jelenszerződés tárgyát képező feladatok elvégzésévek kapcsolatosan, a Megbízó által benyújtáshoz előkészített időközi kifizetési kérelemhez, záró kifizetési kérelemhez, projekt fenntartási jelentésekhez, valamint a projekt ellenőrzéseihez Vállalkozó a szerződés tárgyát érintő tevékenységei kapcsán adatot szolgáltat, alátámasztó dokumentumokat nyújt be Megbízó számára, igény esetén – például helyszíni szemlék esetében – biztosítja a jelen szerződés adott tevékenységében jártas szakembere személyes jelenlétét.

10. Építési napló

10.1 A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően vezetni. Az alvállalkozói teljesítéseket Vállalkozó köteles az építési naplóba folyamatosan, naprakészen bejegyezni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdésének megfelelően.

10.2 Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni.

10.3 Az építési naplót a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ellenőrizni köteles.

11. Alvállalkozók

11.1 Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de munkájukért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó a Kbt. 138. §-ában alvállalkozókra vonatkozó rendelkezéseket köteles figyelembe venni.

12. Átadás-átvételi eljárás

12.1 A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a:1. megtekintést,2. szemlét,3. bejárást.

12.2 Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek

és a hatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült;

35



rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembehelyezési engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására;

a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésére áll.

12.3 A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelősségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

12.4 A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 3 példány átadási dokumentációt.Az átadási dokumentáció tartalmazza az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven.A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

12.5 A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha: a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkát a jelen

szerződésben foglaltaknak, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációnak, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően első osztályú minőségben kivitelezte a rendeltetésszerű használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával,

Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvételéi eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat átadta,

a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban készre jelentette és a Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjában hiány- és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette. Nem tagadható meg a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

A jelen szerződés határidőben történő teljesítésére a jelen szerződés 4.1. pontjában foglaltak irányadóak.

13. Jótállás, szavatosság, biztosítékok

13.1 A Vállalkozó garantálja:a) valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter

és műszaki adat elérését,b) az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a

létesítmény szerkezet és kivitel szempontjából érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

c) az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak betartását.

d) a Megrendelő jogát, hogy a szavatossági igényét a kivitelezési szerződés keretében elvégzett munkák teljesítéstől számított a Ptk. 6:163. § (3) bekezdése alapján 5 éven belül, érvényesíthesse.

36



13.2 Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és beépített anyagokra a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított minimum 60 hónap utolsó napjáig teljes körű jótállást vállal, kivéve azon esetekben ahol a jogszabály ennél hosszabb időtartamon ír elő.

13.3 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.

13.4 A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni.

13.5 Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni.

13.6 A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságait, hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős. A Vállalkozó jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terhelheti.

13.7 A Vállalkozót az általa nyújtott teljesítések vonatkozásában felelősség akkor terheli, ha valamely szerződésszegő magatartás vagy szerződésen kívüli károkozás neki felróható. Mentesül Vállalkozó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

13.8 Vállalkozó köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 50 millió Ft/kár és 150 millió Ft/év összegű teljes körű szakmai építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt a szerződés hatálya alatt (jótállási idő végéig) hatályban tartani.

13.9 A Vállalkozó a hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ellenszolgáltatás 5%-a mértékű jótállási biztosítékot köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

14. Szerződésszegés

14.1 A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha- amennyiben a teljesítésre vonatkozó kötelezettségeit megszegi és az erre

történő írásbeli felszólítástól számított 6 nap elteltével sem szünteti meg a szerződésszegő magatartást,

amennyiben a késedelmi kötbér mértéke összességében eléri az általános forgalmi adó nélküli vállalkozói díj 30%-át,

37



amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri az általános forgalmi adó nélküli vállalkozói díj 30%-át,

amennyiben Vállalkozó magatartásával a Megrendelőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,

amennyiben Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét megsérti, amennyiben bíróság által elrendelt felszámolási, törlési, vagy egyéb,

megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban Vállalkozó ellen, amennyiben Vállalkozó a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát a

Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átruházza.

14.2 Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:a) ha olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a kötbérköteles határidőt,

késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke késedelmi naponként 2%, de maximum 30%.

b) ha olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett naponként 2%, de maximum 30%. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban (cégszerűen) póthatáridőt vállalni (maximum 6 nap). Ha póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, a kötbérfizetési kötelezettsége a már rögzített módon és mértékben újra kezdődik. Ha Vállalkozó póthatáridőben sem teljesít, vagy a hibát a póthatáridőre sem javítja ki, Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat.

c) Vállalkozó szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért felelős, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 30%.

Kötbéralap valamennyi kötbérfajta esetén az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30%-át nem haladhatja meg.

14.3 A kötbérek felmerülésükkor lejárt pénzköveteléseknek minősülnek és az esedékes számlából minden további felszólítás vagy egyéb jogcselekmény nélkül azonnal levonásra kerülnek.

14.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidő 6 nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 6 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a műszakilag indokolt és ésszerű határidőn belül.

14.5 Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha Vállalkozó bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

38



14.6 Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

14.7 A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult, egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – haa) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.8 A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15. Egyéb rendelkezések

15.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során a Kbt. és a Ptk. előírásaival összhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.

15.2 Megrendelő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

15.3 A Szerződő Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.

15.4 Alulírottak nyilatkozunk, hogy – belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok vagyunk,– egyikünknek sincs olyan, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján az adó fizetése ne lenne követelhető,

– amennyiben a jogállásunkban bármilyen változás következik be, kötelezettséget vállalunk a másik fél azonnali értesítésére.

39



15.5 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

15.6 Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak.

15.7 Amennyiben az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.

15.8 A szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ban meghatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (e-mail, ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon vagy e-mailben küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be.

15.9 A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.

15.10 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minősül, s ezért Megrendelő honlapján közzéteszi.

15.11 A Szerződő Felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.

15.12 A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni.

15.13 Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a Kbt., továbbá az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat rendelkezései, feltételei az irányadóak.

15.14 A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a lent felsorolt mellékletek.Jelen szerződés hat (6), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Megrendelőt, két (2) példány a Vállalkozót illet.

40



15.15 Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja Vállalkozót, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az Megrendelő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.Fentiek alapján Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésre figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződés hatálybalépését ahhoz a feltételhez köti, hogy Megrendelő részére a támogatást legalább az igényelt mértékben megítélik, és arról őt írásban értesítik.

15.16 Vállalkozó ajánlatában megjelölt, az aszfalt szállítása során keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték): ……………

15.17 Vállalkozó ajánlatában megjelölt szakember közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki irányításában szerzett szakmai gyakorlata (hónap): ….

Jelen szerződést a Vállalkozó és a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és azt jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (külön csatolás nélkül is),2. A Vállalkozó kérdéseire adott válaszok, és minden egyéb – az ajánlat benyújtásáig

keletkezett – írásos információ (külön csatolás nélkül is),3. A nyertes ajánlat (külön csatolás nélkül is),4. Árazott költségvetés,5. Felelősségbiztosítási kötvény másolata.

Tatabánya, 201... év ……………. hónap ….. nap

…………………………..Vállalkozó

…………………………..Megrendelő

41

Documents

ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ ... · Web viewAz ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a papír