PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARESY ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS

Nombre del organismo contratante: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:Tipo: TRAMITE SIMPLIFICADO Nº: 222/2013 Ejercicio: 2013Clase: ETAPA UNICA

Expediente: 0952-2013-0005597-3

Rubro: REFACCIONES

Objeto de la contratación: READECUACIÓN AGENCIA BERAZATEGUI. Dependiente de esta UGL XXXVII-QUILMES

Costo del pliego: - SIN COSTO

RETIRO DE PLIEGOSLugar / direcciónPAGINA WEB DEL INSTITUTO: www.pami.org.ar

CONSULTAS AL PLIEGOLugar / dirección Plazo y HorarioPAGINA WEB DEL INSTITUTO: www.pami.org.arU.G.L. XXXVII-QUILMESAv. Andès Baranda Nº 1265- QUILMES

Hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha fijada para la Apertura.

PRESENTACION DE OFERTAS:Lugar / dirección Plazo y HorarioU.G.L. XXXVII-QUILMESAv. Andrés Baranda Nº 1265- QUILMESwww.pami.org.ar

Hasta la “HORA FIJADA” para la Apertura de Ofertas

ACTO DE APERTURA:Lugar / DirecciónU.G.L XXXVII -QUILMESAv. Andrès Baranda Nº 1265- QUILMES

Día: 27/08/13Hora: 12.00 hs

1

EXPEDIENTE Nº: 0952-2013-0005597-3

T/S Nº: 222/13FECHA DE APERTURA: 27/08/2013HORA DE APERTURA: 12:00 hs.-

TRABAJOS A REALIZAR:

ITEM 1.- CONSTRUCCIÓN EN SECO

1.1 PRIMER PISO

1.1.1 Construcción de tabiquería en placa de yeso tipo Durlock, montantes y

soleras cada 0.50 cm, ambas caras revestidas, guarda cantos metálicos,

tomado de juntas con cinta plástica entramada, altura de los tabiques 2,40 m

aproximadamente. Según plano adjunto n°1.

1.1.2 Provisión y colocación de una (1) puerta (derecha) y una (1) puerta (izquierda)

de placa enchapada en cedro de 0.70 x 2.05 m. con marco de chapa n° 18,

Según plano adjunto n° 1.

1.1.3 Provisión y colocación de dos (2) cerraduras de seguridad marca Prive o

superior con acabado hierro zincado, 2 (dos) llaves doble paleta de bronce, 2

(dos) bocallaves con acabado de bronce pulido, y juego de picaportes

balancín tipo sanatorio reforzado con acabado bronce pulido.

1.1.4 Construcción de tabiquería en placa de yeso tipo Durlock, montantes y

soleras cada 0.50 cm, ambas caras y tapa superior del tabique revestidas,

guarda cantos metálicos, tomado de juntas con cinta plástica entramada,

altura de los tabiques 1,35 m aproximadamente. Según plano adjunto n° 1.

1.2 PLANTA BAJA

1.1 Provisión y colocación de cinco (5) ventanas en oficinas existentes. Se

colocará un paño fijo de 1200 mm x 1000 mm a una altura de 1,05 m desde el

piso existente, en cada una de las oficinas, el marco será de aluminio color

Blanco línea Herrero con vidrio de 4 mm. Según plano adjunto n° 2.

2

ITEM 2.1- PINTURA 1° PISO2.1.1 Pintura interior al látex sobre muros indicados en plano adjunto n° 3. Se

deberán preparar las superficies mediante la aplicación de enduido plástico al

total de estas y su posterior lijado completo, seguido se pasará una (1) mano

de sellador al agua y tres (3) manos de pintura color amarillo tipo Alba Dulux

languaje Cod. 9715.

2.1.2 Pintura interior al látex en columnas y muros, indicados en plano adjunto n° 3

Se deberán preparar las superficies mediante la aplicación de enduido

plástico al total de estas y su posterior lijado completo, seguido se pasará

una (1) mano de sellador al agua y tres (3) manos de pintura color bordo tipo

Alba Dulux lenguaje Cod. 9667.

2.1.3 Lijado y pintado de puertas con la aplicación de fondo blanco para madera, y

tres (3) manos de esmalte sintético brillante color gris Alba Dulux Languaje

Cod. 0026.

2.1.4 Lijado y pintado con fondo de anti oxido más dos (2) manos de esmalte

sintético brillante sobre marcos de puertas, en color gris Alba Dulux Languaje

Cod. 0026.

2.1.5 Lijado y pintado con fondo de anti oxido más dos (2) manos de esmalte

sintético brillante sobre baranda de balconeo en doble altura interna, en color

gris Alba Dulux languaje Cod. 0026.

2.1.6 Lijado y pintado con fondo de anti oxido más dos (2) manos de esmalte

sintético brillante sobre baranda de escalera, en color gris Alba Dulux

languaje Cod. 0026.

ITEM 2.2- PINTURA PLANTA BAJA

2.2.1 Pintura interior al látex sobre muros de las oficinas , donde se colocaron las

nuevas ventanas, la preparación y la pintura de deberá realizar en ambas

caras de los muros (interna y externa). Se deberán preparar las superficies

mediante la aplicación de enduido plástico y su posterior lijado completo,

seguido se pasará una (1) mano de sellador al agua y tres (3) manos de

pintura en color blanco tipo Alba Dulux,

3

ITEM 3.- INSTALACIÓN ELECTRICA Y DATOS 3.1 Provisión e instalación de Piso canal (75 x 17 x 2000 mm) para los nuevos

puestos de trabajo, se colocará línea de piso canal, para instalación eléctrica

y datos. Según plano adjunto n° 4.

3.2 Provisión e instalación de bandeja pasa cable suspendida. Según plano

adjunto n° 4.

3.3 Provisión e instalación de cinco (5) Periscopios (P1) tipo Asano de tres (3)

tomas, una (1) boca de datos. Según plano adjunto n° 4 y detalle plano 5.

3.4 Provisión e instalación de cinco (5) toma corriente común tipo Asano de 2

tomas, Según plano adjunto n° 4.

3.5 Provisión e instalación de dos (2) toma especial para la colocación de equipos

de aire acondicionado. Según plano adjunto n° 4.

3.6 Provisión, cableado e instalación de circuitos de datos desde los periscopios

(P1 ) hasta el swith existente, el cableado se deberá realizar con cable AMP

Categoría 6y fichas ARJ45.

3.7 Provisión e instalación de tablero secundario, con sus respectivas llaves

termo magnéticas y disyuntores tipo Schneider Electric, Siemens o similar,

para los nuevos circuitos.

3.8 Provisión y colocación de diecisiete (17) artefactos de iluminación en

reemplazo los que se encuentran instalados actualmente. Las

especificaciones técnicas de los artefactos son las siguientes:

• Artefacto modular fluorescente para tubo 2 tubos de 36 w.

• Cuerpo construido en chapa de acero estampada

• Lamina reflectora interior aluminizada

• Louver difusor inyectado con protección u.v.

• Color blanco

ITEM 4.- ALBAÑILERIA

4.1 Recuadre de la totalidad de escalones de la escalera.

4.2 Colocación de bandas antideslizantes en la nariz de cada escalón.

4

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARESY ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS

Forman parte del presente pliego los siguientes Anexos:

ANEXO I Especificaciones TécnicasANEXO II Declaración Jurada relativa a ProhibicionesANEXO III Constancia de Visita a ObraANEXO IV Planilla de CotizaciónANEXO V Declaración Jurada PatrimonialANEXO VI Especificaciones de obra

ARTICULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACION : La presente Contratación tiene por objeto la ejecución de Trabajos de Readecuación destinados a la Agencia Berazategui sita en Calle 146 Nº 1253, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Unidad de Gestión Local XXXVII – Quilmes; de acuerdo al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y UN (1) ANEXO con Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares, y Documentación gráfica adjunta.

ARTICULO 2º.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.La presente contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en el Art. 19º inciso d), Art. 25º inciso b) y 27º del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en lo que se refiere a Trámite Simplificado.Se otorgará todo el Trámite a un solo oferente, el que resulte más beneficioso a los intereses del InstitutoForma de Contratación:

1. Las Obras serán contratadas por un monto total y único, sin reconocimiento de mayores costos por concepto alguno.

2. La ejecución de las obras incluirá todas las etapas del proceso que aseguren la entrega de las obras contratadas en tiempo y forma y su funcionamiento en las condiciones exigidas.

ARTÍCULO 3º.- NORMATIVA APLICABLE.

Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el orden de prelación establecido por el Artículo 6º inciso b) del régimen de contratación vigente.

ARTÍCULO 4º.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES.Para participar de la presente licitación los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por si mismo o como integrante de un grupo o asociación.

b. Los oferentes deberán contar con la estructura necesaria para realizar los

5

trabajos objeto de la presente y acreditar su capacidad operativa, económica y financiera para asumir las obligaciones emergentes del presente pliego y del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

c. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denunciar número de teléfono, fax y su dirección de Correo Electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones asociadas al procedimiento de la presente contratación. Toda modificación de domicilio, deberá ser notificada en forma fehaciente al INSTITUTO.

d. Cumplir los requisitos exigidos en el presente pliego.

ARTICULO 5º.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR.No podrán presentar ofertas:

a. Las personas físicas o jurídicas cuyos contratos hayan sido rescindidos por el INSTITUTO, por causa atribuible al incumplimiento de sus obligaciones.

b. Las personas físicas o jurídicas que por distintas razones fueran excluidas del Registro de Proveedores del Instituto.

c. Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren participación societaria, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, Nº 25.188.

d. Los empleados y personal directivo del INSSJP, sus parientes hasta el cuarto (4º) grado de consanguinidad y segundo (2º) de afinidad, y las empresas en las cuales aquellos tuvieren participación, de acuerdo con la normativa vigente en materia de Ética Pública.

e. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.f. Las personas que se encontraren con procesamiento firme por delitos contra la

propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

g. Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la seguridad social.

h. Los oferentes en estado de quiebra o liquidación.

ARTÍCULO 6º.- REQUISITOS DE LA CONTRATACIONLa atención deberá ser permanente hasta la terminación del contrato, no admitiéndose interrupción alguna por vacaciones, huelgas, ni por ningún otro evento.

ARTÍCULO 7º.- COMUNICACIONESConforme lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Artículo 3º, las comunicaciones entre las partes podrán llevarse a cabo: personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno y en un todo de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego.

ARTÍCULO 8º: CONTENIDO DE LA OFERTALas ofertas deberán ser presentadas en sobre, caja o paquete perfectamente cerrado, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del oferente. La presentación estará debidamente foliada y firmada en todas sus hojas por el representante legal o apoderado del oferente y deberá contener: 1.Índice describiendo el contenido total de la oferta, la que deberá estar correctamente

6

foliada en todas sus hojas.2.Carta de presentación del oferente, con todos los datos que correspondan a su individualización y a su personería jurídica, incluyendo copia del contrato o estatuto de la sociedad, con todas sus modificaciones y constitución de domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.3.Poder suficiente que acredite la personería del apoderado. Documentación que acredite la personería del representante legal, si la misma no surgiere del respectivo contrato constitutivo.4.Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.5.Planilla de Cotización 6.Constancia de Visita a Obra, suscrita por personal del Instituto

ARTÍCULO 9º- COTIZACIÓN DEL SERVICIO.A fin de evaluar la oferta económica, la misma deberá ser volcada en la Planilla de Cotización, cuyo modelo se halla en el Anexo IV.

• El oferente cotizará el monto total, en pesos con no más de dos (2) decimales, expresados en números y en letras. En caso de discrepancias se tendrá por válido lo expresado en letras.

• No podrá conceptuar como adicional todo trabajo o tarea que no estando indicado en los planos o especificaciones técnicas sean indispensables para el fin y uso a que se destine la obra.

• En ningún caso se admitirán cotizaciones en monedas extranjeras, ni cláusulas de ajuste.

• A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, este INSTITUTO se encuentra exento, por lo que la alícuota correspondiente deberá estar incluida en el precio. Si el oferente omitiera hacer mención a la inclusión de dicha alícuota se considerará incluida en el precio cotizado. En el caso que el oferente cotizara el monto con la leyenda “más IVA”, se realizará el cálculo de la alícuota correspondiente.

ARTICULO 10º.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALESEl Adjudicatario no podrá bajo pretexto de error u omisión de su parte reclamar aumento de los precios fijados en el contrato.

ARTICULO 11º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAEl plazo de mantenimiento de la oferta será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del Acto de Apertura, prorrogables automáticamente si el oferente no manifestare en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con cinco (5) días de antelación al vencimiento del plazo (Artículo 51º del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto).

ARTÍCULO 12º.- GARANTIAS1. Garantía de Mantenimiento de oferta:La garantía deberá ser del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total ofertado a presentarse conjuntamente con la oferta.

7

2. Garantía de Cumplimiento del Contrato:

Será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del total adjudicado y su presentación deberá efectuarse en forma previa a la recepción de la Orden de Compra.

3. Formas de constitución de las Garantíasa.En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del INSTITUTO, o cualquiera de las modalidades de depósito autorizadas por el Banco Central.b.Con cheque certificado, contra una entidad bancaria radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires.c.Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL que coticen en el mercado de valores al día de la oferta. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del INSSJP, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a los que se refiere este inciso, se formulará un cargo por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de las garantías.d.Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del INSTITUTO, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.e.Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del INSSJP.f. Mediante la afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en el INSSJP, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente. Quedan exceptuados los créditos que se encuentren comprendidos en el Decreto Nº 925/96, en la Ley Nº 25.725 y Resolución Nº 267/03 del Ministerio de Economía.

ARTICULO 13º.- LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE PRESENTACION DE OFERTASLas propuestas presentadas serán admitidas hasta “LA HORA FIJADA” para el acto de apertura, en el Área de COMPRAS Y CONTRATACIONES – Av. Andrés Baranda 1265, QUILMES, donde tendrá lugar la misma.Las ofertas presentadas fuera del plazo, horario y lugar indicado, no serán admitidas.

ARTÍCULO 14º.- APERTURA DE LAS OFERTASEl acto de apertura de los sobres se realizará en el lugar, día y hora indicados en la carátula del presente. Cumplido el mismo se procederá a labrar un Acta donde se detallará la totalidad de las ofertas presentadas, haciéndose constar:

• Fecha y hora en que se labra el Acta.• Número de expediente e identificación del procedimiento.

8

• Número de orden asignado a cada oferta.• La denominación del oferente.• La Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder.• La oferta económica.• La cantidad de fojas que contiene la oferta original.• Las observaciones del acto de apertura si las hubiere.• La hora de cierre.

El acta será firmada por los representantes del INSSJP y por los oferentes que así lo desearen.

ARTÍCULO 15º.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.Se analizará la documentación presentada por los oferentes y evaluarán las propuestas, a efectos de verificar la admisibilidad y conveniencia de las mismas.

ARTÍCULO 16º.- IGUALDAD DE OFERTAS.En caso de igualdad de precios, calidad y plazos de ejecución de obra, se solicitará a los respectivos oferentes que por escrito y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar, se entenderá como ratificación de su oferta.De subsistir la igualdad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 17º.- ADJUDICACION DE OFERTAS.El INSTITUTO adjudicará por el total de lo cotizado a un único oferente. La adjudicación será notificada al adjudicatario en la dirección de correo electrónico constituida en la oferta, o por el medio fehaciente que en cada caso se considere oportuno. Deberá entonces integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación. Si vencido este plazo no se constituye la mencionada garantía, no se emitirá la Orden de Compra.

ARTÍCULO 18º.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONESEl Instituto podrá ordenar por escrito a la empresa que ejecute modificaciones, reducciones, supresiones o trabajos adicionales en el enmarque del Artículo 82º MODIFICACIÓN DE LA PRESTACION del régimen de contratación vigente, procediéndose entonces a efectuar las correspondientes economías o demasías en obra, debiendo estas quedar fehacientemente documentadas.En el supuesto de tratarse de trabajos no contemplados en la contratación original, el Instituto verificará previo a su ejecución la razonabilidad de los precios presentados.

ARTICULO 19º.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORESSi bien no resulta obligatoria la inscripción en el Registro de Proveedores, Cumplimiento y Vencimiento Contractual de este Instituto a los efectos de participar de la convocatoria, será indispensable el haber concluido dicho trámite previo a la emisión de la Orden de Compra. De no contar con la Inscripción a los 5 días hábiles posteriores a la Adjudicación, se podrá entregar al oferente que sigue en costo de acuerdo a la Evaluación Técnica correspondiente.

9

A los fines expuestos deberán iniciar la inscripción en www.pami.org.ar o dirigirse a Registro de Proveedores, Cumplimiento y Vencimiento Contractual, sito en Perú 169 – Piso 5º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Te: 4344-8702.

ARTICULO 20º. - PENALIDADESAdemás de las penalidades y sanciones establecidas en el Artículo 25º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Artículo 84º del régimen de contratación vigente, y en la legislación de fondo, y de la promoción de las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder, el Instituto queda facultado a aplicar las penalidades que se enuncian a continuación:

MULTAS: A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de las multas por las demoras en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados y todo incumplimiento de las cláusulas contractuales, independientemente de otras sanciones que pudieran corresponder.Los porcentajes que se estipulan seguidamente son aplicables sobre el monto total del contrato con más o menos los adicionales que correspondan:

por incumplimiento de orden de servicio: 0,1 %. Por cada día de interrupción del servicio que produzca alteraciones en las

condiciones de funcionamiento del inmueble: 1%. por cada SIETE (7) días o fracción mayor de TRES (3) días de atraso en la

finalización total de la obra: 3,0 %.El porcentaje que se estipula seguidamente es aplicable sobre el monto total del acopio:

por cada día de atraso en la firma del Acta de Inicio de Obra: 1%.

Se considera que existe mora por el sólo vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el importe acumulado por multas alcance el DIEZ por ciento (10%) del monto total contractual, el Instituto podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista. Previo a la aplicación de las multas se notificará el incumplimiento al proveedor otorgándole un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para presentar la respectiva nota de descargo. Vencido dicho plazo se aplicará la penalidad sin más trámite.El proveedor acepta que las multas le sean debitadas de la primera acreencia a percibir o de cualquier otro crédito que se encuentre pendiente de pago a su favor.Las penalidades que se definen en el presente artículo no eximen al proveedor de hacerse cargo de su responsabilidad civil y penal frente a las demandas que puedan originarse por daños al personal del Instituto y perjuicios a los afiliados.

ARTÍCULO 21º.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-CONTRATANTESSin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el co-contratante tendrá:

a) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión total y/o parcial, sin la previa autorización fundada, por escrito, de la autoridad competente del INSSJP, en cuyo caso el co-contratante cedente continuará obligado en forma solidaria, mancomunada e ilimitadamente, con el cesionario por los compromisos

10

emergentes del contrato. En caso de transferirse o cederse sin mediar dicha autorización, el INSSJP podrá dar por rescindido de pleno derecho el contrato por culpa del co-contratante. El INSSJP sólo podrá aprobar la cesión en la medida que verifique que el cesionario cumple con todos los requisitos para ser co-contratante del INSSJP. El INSTITUTO podrá aprobar la cesión en la medida en que el cesionario acredite condiciones de solvencia técnica y económica que garanticen, al exclusivo juicio del INSSJP, el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

b) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

c) LEGISLACION LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL – OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 1. El co-contratante deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL, de la SEGURIDAD SOCIAL y en materia TRIBUTARIA. Todo el personal que el co-contratante afecte al servicio también deberá estar cubierto por los seguros obligatorios, y estar sujeto a aportes jubilatorios y demás leyes sociales, debiendo el adjudicatario efectuar las retenciones e ingreso de los aportes y de las contribuciones pertinentes.2. Deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y responsabilidad civil. Tales seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.). 3. El co-contratante deberá acompañar, previo al inicio de la prestación del servicio, copia de la póliza respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.4. El co-contratante asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la higiene y seguridad en el trabajo, previstas en las normas respectivas, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a las tareas para evitar daños a terceros.5. El co-contratante se compromete a mantener al INSSJP indemne de toda demanda laboral o previsional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas contratadas. El INSSJP comunicará en forma fehaciente al adjudicatario toda demanda que provenga del personal del adjudicatario afectado a la tarea, y éste se compromete a asumir la responsabilidad por el pago de lo reclamado, a satisfacción del demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, el INSSJP podrá retener —de las sumas que deba pagar al adjudicatario— los montos reclamados por el personal con más lo que pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio.6. Los subcontratistas estarán obligados a cumplir, por su parte, las obligaciones indicadas en las cláusulas precedentes, haciéndose responsable el co-contratante si no lo hicieren. Asimismo el Instituto no será responsable por cualquier demanda de los subcontratistas respecto del principal. 7. Las cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como integrantes del contrato.8. El co-contratante y sus subcontratistas deberán estar al día con sus obligaciones tributarias y previsionales, tanto al momento de presentar su oferta como durante la vigencia del contrato. Si el INSTITUTO verifica la existencia de incumplimientos de las obligaciones tributarias y de seguridad social por parte del co-contratante o su sub

11

contratista, intimará al principal a regularizar dicha situación en un plazo de CINCO (5) días. De no regularizarse esta situación, será causa de rescisión del contrato.

d) RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL: 1. El co-contratante responderá por la conducta del personal que afecte al servicio, como así también por el personal que afecte el subcontratista con quien el adjudicatario contrate la realización de cualquier tarea, aun la esporádica.2. El co-contratante deberá manifestar la identidad del personal que afecte a los servicios con carácter de Declaración Jurada, y actualizar dicha lista con el que incorpore en el futuro, aun cuando revista calidad de contratado temporario o transitorio o sea dependiente de subcontratistas.

e) OTRAS OBLIGACIONES DEL CO-CONTRATANTE: 1. El co-contratante sus subcontratistas y personal afectado deberán respetar la confidencialidad de la información y datos inherentes a la tarea que desarrolle, tanto durante la vigencia del contrato como después de su terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información empresarial y/o comercial relativa a la contratación, sin expresa autorización del INSSJP. Sin embargo, podrá, sin autorización previa, comunicar a terceros la existencia de su contrato, salvo que en las cláusulas particulares se estipule lo contrario.2. El co-contratante deberá tomar por su cuenta y riesgo un seguro por la Responsabilidad Civil comprensivo cruzado por Daños y Perjuicios a Terceros ó a Bienes de Propiedad de Terceros, incendio y siniestro, rayo y explosión, escapes de gas, descargas eléctricas y caídas de objetos, donde éste Instituto será considerado en la póliza como tercero y asegurado adicional a la vez. El monto de dicha póliza será de $300.000 pesos y su vigencia deberá ser por el período que dure el contrato. El comprobante de la misma deberá ser presentado al momento de firmar el Acta de Inicio de Obra.

ARTÍCULO 22º.- INDEMNIDADEl oferente que resulte adjudicatario deberá mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiere realizar un tercero, por causas derivadas de las obligaciones del contrato.

ARTÍCULO 23º.- COMPETENCIAPara todas las cuestiones legales y/o judiciales que pudieran suscitarse entre el INSTITUTO y los interesados, oferentes o adjudicatarios, estos se someterán a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ARTICULO 24º.- CONSULTAS Y ACLARACIONESToda consulta sobre el presente Pliego se efectuará en A. Baranda 1265 piso 2º Quilmes. Las consultas serán recibidas hasta 72 (SETENTA Y DOS) horas antes de la fecha fijada para la apertura.

ARTICULO 25º.- PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALESEl oferente declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que a tal fin podrá consultar en la Página de Internet del INSTITUTO – www.pami.org.ar

12

RAZON SOCIAL: ..........................................................

DOMICILIO: ...................................................................

LOCALIDAD: ..................................................................

........................................................... FIRMA DEL PROVEEDOR SELLO COMERCIAL

13

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I - TERMINOLOGIA: En el presente Pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:Instituto: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.Inspección: todo Personal Técnico autorizado por el Instituto para fiscalizar los trabajos en ejecución.Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.Oferta: la propuesta presentada por un oferente en una licitación.Adjudicatario: el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor.Días: salvo especial indicación en contrario, se entenderá por días hábiles administrativos

II – FORMA DE CONTRATACION:

1. La obra será contratada por Ajuste Alzado Relativo, con la implementación de la Metodología de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública, conforme a las disposiciones del Decreto N° 1295/02 y demás normas concordantes.

2. La ejecución de la obra incluirá la totalidad de los trabajos que aseguren la entrega de las obras contratadas en tiempo y forma y su funcionamiento en las condiciones exigidas.

III– CONSULTAS Y COMUNICACIONES DE ORDEN TECNICO

1. Será indispensable y obligatoria la VISITA A OBRA a los efectos de tomar debida nota de todos los inconvenientes que pudieran presentarse, informarse sobre las condiciones de provisión de energía eléctrica, estado del edificio, condiciones de ocupación de los espacios físicos en los que se realizará la obra a contratar, horarios, posibles inconvenientes que se opongan a la ejecución normal de la obra y todo cuanto pueda influir en el justiprecio de la misma, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional basado en condiciones preexistentes.En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia, en lo que a condiciones de realización de la obra se refiere y a los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos encomendados, aún cuando para ello, sea necesaria la realización de trabajos, provisión de elementos o realización de trámites, no especificados taxativamente en este pliego.La Visita a Obra se realizará junto con el profesional actuante en la/s fecha/s y hora/s que el Instituto determine a tal fin, debiéndose retirar la documentación completa que conforma el presente Pliego en forma previa a la misma, de esta forma cada una de las empresas oferentes se encontrará en conocimiento previo de las tareas a realizar a través de la lectura del Pliego y de la interpretación de los planos entregados a tal fin.Las consultas se efectuarán por escrito a la Unidad de Gestión Local XXXVII – Quilmes, T.E.: (011) 4350-7610, y el Instituto circularizará las respuestas a la totalidad de los oferentes.La Visita a Obra deberá ser efectuada hasta 2 días hábiles previos a la presentación de la oferta, debiendo ser coordinada con la Unidad de Gestión Local anteriormente mencionada al teléfono (011) 4350-7610 en el horario de 9.00 a 16.00 horas.

IV - DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA:

1. La información técnica suministrada a las empresas oferentes se complementa con los PLANOS DE OBRA que conforman, con el resto de la documentación entregada, el PBC de contratación. Los mismos serán de presentación obligatoria en la oferta junto con el resto de la documentación requerida. Serán entregados sin costo alguno en la Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes, la

que llevará el correspondiente registro de entrega. Para el retiro de los mismos deberán concurrir con un Pen Drive, para que dichos planos sean grabados allí. Para la correcta lectura de los planos, deberán contar con AUTOCAD.

2. Se deberán adjuntar a la propuesta, folletos explicativos que contengan la descripción técnica del/los insumos a utilizar en las obras objeto de la presente contratación. Se indicará marca y todo otro tipo de dato técnico que permita identificar inequívocamente los materiales a emplear.

3. A fin de evaluar la oferta económica, la misma se deberá volcar en las correspondientes Planillas de Análisis de Precios y de Cotización, las que forman parte del presente Pliego.

V – CALIDAD DE LOS MATERIALES – ANTECEDENTES TECNICOS DE LAS EMPRESAS

1. Todos los equipos, materiales y accesorios a emplear en la obra serán de primera calidad y con garantía de perfecto funcionamiento, la que constará en la oferta. Si la Inspección de Obra considerara que algún equipo, material o accesorio no cumple con la calidad o funcionamiento exigido podrá rechazarlo, debiendo ser reemplazado por otro que cumpla con las condiciones técnicas deseadas dentro de las 24 horas siguientes.El adjudicatario proveerá la totalidad del material necesario para ejecutar los trabajos encomendados, debiendo contar con los elementos para llevar a cabo los mismos, al igual que la totalidad de la mano de obra. No podrá conceptuar como adicional todo trabajo o tareas que no estando indicado en los planos o especificaciones técnicas sean indispensables para el fin y uso a que se destine la obra.

2. A efectos de acreditar la capacidad de ejecución de las obras a contratar, el oferente deberá presentar antecedentes de obras ejecutadas de similares características a las del Objeto del Llamado en los últimos CINCO (5) años, cantidad de personal bajo relación de dependencia agrupando por especialidad (Oficiales especializados – oficiales – medio - oficiales - ayudantes), maquinarias y equipos propios, etc.; los que serán evaluados por el Instituto.

VI – CAPITULOS DE OBRA

CAPITULO I - EJECUCION DE LA OBRA

1. PLAN DE TRABAJOS: Antes de iniciar la obra la empresa presentará el Plan de Trabajos a ejecutar y un cronograma de obra a los efectos de realizar las certificaciones, en un todo de acuerdo al cómputo métrico con unidades de medida y precios unitarios tal como fueron presentados en la oferta. La Inspección de Obra podrá solicitar modificaciones si lo considera necesario. Si en opinión del Instituto la empresa adjudicataria estuviera atrasada en las obras en relación al programa presentado, se deberán tomar las medidas que exija la Inspección de Obra en cuanto a aumento de número de turnos, de plantel de operarios, de días laborables, etc. sin costo alguno para el Instituto

2. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de obra será contado a partir del día siguiente a la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra, siendo el mismo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos. En igualdad de condiciones se dará preferencia a la propuesta que fije el menor plazo de entrega, el que no deberá exceder el anteriormente determinado. La obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Plan de Trabajos elaborado por la empresa adjudicataria y consensuado con el Instituto. El Contratista quedará constituido en mora por el sólo hecho de incumplimiento del o de los plazos estipulados, haciéndose pasible de las multas correspondientes según lo especificado.Será causal de prórroga en el Plazo de Obra:

1. Lapsos empleados por el Instituto o por Entes con jurisdicción sobre la obra para responder consultas u otorgar aprobaciones. Los lapsos de evacuación de consultas menores a 24 horas hábiles no se computarán en la prórroga de plazos a otorgar.

2. Lapsos necesarios para el estudio de modificaciones. Vale lo indicado en el punto anterior para lapsos menores a 24 horas hábiles.

3. Modificaciones y Ampliaciones de las obras originalmente contratadas. En estos casos se determinará junto con la Inspección de Obra el período de tiempo en días que impliquen las modificaciones.

4. Caso fortuito o fuerza mayor.

3. CONDICIONES DE OCUPACIÓN – FRANJA HORARIA DE TRABAJO: El inmueble se halla OCUPADO, situación que determina que se deberá consensuar con el Instituto las franjas horarias de trabajo a implementar por la empresa contratista debido a que sólo se podrán efectuar las tareas encomendadas fuera del horario de trabajo, incluidos Sábados, Domingos y feriados. Las franjas horarias a implementar deberán ser volcadas en el Plan de Trabajos.Cualquier tipo de modificación será evaluada por la Inspección de Obra.

4. CONTINUIDAD DE LA PRESTACION: Se deberá asegurar en el inmueble la continuidad en el servicio. Así solo una vez en que se cuente con las condiciones técnico-reglamentarias de la nueva instalación, se efectuará la puesta en marcha de la misma en el tiempo y forma que se requiera como para no afectar la prestación.

5. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: El Instituto podrá ordenar por escrito a la empresa que ejecuten modificaciones, reducciones, supresiones o trabajos adicionales en el enmarque del Art. 82° MODIFICACIÓN DE LA PRESTACION del régimen de contratación vigente, procediéndose entonces a efectuar las correspondientes economías o demasías en obra, debiendo éstas quedar fehacientemente documentadas.En el supuesto de tratarse de trabajos no contemplados en la contratación original, el Instituto verificará previo a su ejecución la razonabilidad de los precios presentados.

CAPITULO II - INSPECCION DE LA OBRA

6. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: La Inspección de Obra será ejercida por el personal técnico designado a tal fin por la Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes; el que tendrá a su cargo todo lo relacionado con tales funciones. El Contratista deberá facilitar a la Inspección por todos los medios a su alcance, la vigilancia y control de las obras que se ejecuten sin riesgos ni peligros.La Inspección de Obra podrá solicitar apertura de ítems así como ampliación en la información del procedimiento técnico de las tareas a ejecutar, en aquellos casos que estime conveniente.

7. LIBROS DE COMUNICACIÓN: Corresponde al Contratista entregar a la Inspección de Obra DOS (2) libros de comunicaciones por triplicado y de CINCUENTA (50) hojas, al momento de firmarse el Acta de Inicio de Obra. Dichos libros serán rubricados por ambas partes, quedando uno en poder del Contratista (Notas de Pedido) y otro en poder de la Inspección de Obra (Ordenes de Servicio). El original del texto quedará adherido al cuerpo del libro, el duplicado será entregado a la parte a notificar y el triplicado podrá ser archivado por el emisor.Los Libros de Comunicación serán los instrumentos por los cuales el adjudicatario comunique al Instituto sus consultas técnicas (Libro de Notas de Pedido) a primera hora de la jornada laboral. La Inspección de Obra las contestará en el respectivo libro (Libro de Órdenes de Servicio) no correspondiendo prórroga del plazo de obra cuando la contestación del Instituto sea dentro de las 24 horas hábiles de formulada la consulta.

8. ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección de Obra imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en libro triplicado, foliado, sellado y rubricado.

El Contratista deberá recibirla y podrá hasta el término de TRES (3) días hábiles administrativos, presentar observaciones en el caso que así lo estime corresponder. No obstante estará obligado a su cumplimiento en caso de reiteración haciéndose pasible, de no observarla, a una multa de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego.

9. NOTAS DE PEDIDO: Toda comunicación que realice el Contratista a la Inspección deberá hacerse por escrito mediante Nota de Pedido emitida en las mismas condiciones que la anterior. Deberá consignarse en el Libro de Notas de Pedido la fecha de ejecución de la Medición a efectos de asegurar la presencia de la Inspección de Obra conjunta.

10. ACTA DE MEDICION: Servirá de base para la ejecución del Certificado de Avance de Obra. Deberá realizarse en forma conjunta entre la empresa y la Inspección de Obra con presencia de los profesionales designados a tal fin por el Instituto; volcándose en planilla afín, clara e inequívocamente, el cómputo de las tareas ejecutadas por la empresa.La empresa deberá notificar en forma fehaciente y con CINCO (5) días de anticipación, al Instituto la fecha en que se realizará el Acta de Medición a efectos de asegurar la presencia en obra de la Inspección.

11. CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA: Sobre la base del Acta de Medición correspondiente se efectuará el Certificado de Avance de Obra mensualmente. En el mismo se indicará en primer término los porcentajes de incidencia de cada uno de los rubros componentes en el costo total de la obra que corresponda. En las columnas siguientes de la Planilla se volcará el avance porcentual de cada uno de los rubros en el período analizado. Así se tendrá el porcentaje de Avance de Obra correspondiente; desagregando de los valores que resulten los importes relacionados con Fondo de Reparo (5% del importe de la certificación correspondiente) y Desacopio (descuento del acopio original en cada pago por certificación de Avance de Obra en forma proporcional al mismo, hasta alcanzar su saldo definitivo en la última certificación). El importe resultante de la aplicación de los conceptos precedentemente indicados conformará el valor del Certificado de Avance de Obra a presentar y coincidirá con el de la Factura a presentar por la empresa para su cobro.El Certificado de Avance de Obra deberá ser avalado por el Personal Técnico designado por el Instituto como Inspectores de Obra. La presentación del mismo se regirá por lo indicado en el Artículo “Facturación” del presente Pliego.El Certificado de Avance de Obra se realizará por planilla electrónica (no será recibido Certificado de Avance de Obra en forma manuscripta). El Instituto en caso de requerirse entregará a la empresa adjudicataria el Modelo Tipo de Planilla de Avance de Obra

CAPITULO III - PERSONAL DE LA EMPRESA

12. REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA: El Contratista deberá estar representado en obra por un sobrestante el que permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo. El mismo deberá presentar antecedentes que avalen su aptitud técnica para las tareas y responsabilidades a cargo. Previo a la iniciación de los trabajos la empresa adjudicataria deberá designar las personas que ejercerán su representación, la que deberá ser técnica y permanente en obra.

13. COMPETENCIA DEL PERSONAL: El Contratista sólo empleará operarios competentes y en

número suficiente para que la ejecución de los trabajos sea regular y progresiva con la actividad exigida para el exacto cumplimiento del contrato y dentro de los plazos previstos para tal fin. La Inspección de Obra podrá indicar el retiro de aquel personal que consideren no idóneo para la ejecución de la obra, debiendo el Contratista retirarlo de obra en un plazo de 24 horas y proceder a su reemplazo en igual plazo.En todos los casos que el Instituto considere conveniente, el personal del Contratista podrá ser registrado por el personal de Seguridad propio del Instituto o contratado a tal fin, durante su

permanencia, entrada y/o salida del edificio. Antes de comenzar las tareas de ejecución la empresa adjudicataria deberá presentar nómina de las personas a sus órdenes afectadas a las mismas indicando nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad o Cédula de Identidad y tipo de tareas y/o cargo que desempeñará cada uno de ellos, debiendo comunicar cualquier modificación que se produjera en la dotación.La inobservancia de esta información podrá dar lugar al Instituto a no permitir la entrada y/o permanencia de toda persona no inserta en la nómina citada. La nómina requerida deberá incluir la cantidad de operarios adjudicada para cada destino.El personal deberá vestir durante la permanencia en el edificio, uniforme adecuado al trabajo; conforme a lo estipulado por la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, debiendo llevar cada uno en el bolsillo superior izquierdo la identificación de la Empresa y los datos personales.

CAPITULO IV - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

14. FONDO DE REPARO: De cada pago efectivizado se descontará un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo.Dicho Fondo podrá ser utilizado por el Instituto a su exclusivo criterio, para efectuar arreglos o finalizar trabajos que por su índole correspondan al Contratista de Obra, y que éste no realice con la calidad y/o plazos convenidos en el presente pliego y/u órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra, pudiendo mandar a ejecutar los trabajos por terceros o con personal propio no teniendo el Contratista derecho a reclamo alguno.

ACOPIO DE MATERIALES: Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de conformada la Orden de Compra por la empresa adjudicataria, se efectivizara un Adelanto en concepto de Acopio de Materiales del treinta por ciento (30%) del valor adjudicado, el que será descontado de cada pago por certificación de avance de obra en forma proporcional al mismo, hasta alcanzar su saldo definitivo en la última certificación.El Acta de Inicio de Obra se firmara transcurridos como máximo tres (3) días hábiles administrativos de acreditado a favor de la empresa adjudicataria el Acopio de Materiales. La misma comunicara a la Unidad de Gestión Local XXXVII - Quilmes la acreditación del Acopio a efectos combinar la fecha de labrado del Acta de Inicio de Obra. Transcurrido dicho plazo la empresa será pasible de las multas indicadas en el correspondiente Artículo.Para el labrado del Acta de Inicio de Obra se deberá contar con el Plan de Trabajos consensuado con el Instituto.El Acopio de Materiales podrá ser verificado por la Inspección de Obra, constatándose además su correlato con el valor efectivizado del 30%.

15. MULTAS: A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Adjudicatario de la Dirección de Obra se hará pasible de multas por las demoras respecto a los plazos estipulados y todo incumplimiento de las cláusulas contractuales, independientemente de otras sanciones que pudieran corresponder.

- Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra, o incurriera en mora por incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,05 % diario del monto total del contrato incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o más de lo aprobado según el plan de trabajo.

- En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, materiales exigidos, resistencia a espesores, se aplicará un descuento que se fijará a criterio del Instituto y no será proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad o resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Dicha sanción será inapelable y, de no ser aceptada, corresponderá la reconstrucción de las obras

- Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finalización total de la obra por causas atribuibles a las empresas adjudicatarias, se procederá a la aplicación de una multa equivalente al 0,05 % del monto total del contrato incluidas las

ampliaciones.- Por incumplimiento en la presentación al Instituto de los Planos aprobados por los

distintos organismos, por causa atribuible al Adjudicatario: 0,05% diario del monto total del contrato.

- Por cada día de atraso en la firma del Acta de Inicio de Obra: 0,05% del monto total adjudicado.

Se considera que existe mora por el sólo vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el importe acumulado de las Multas alcance el DIEZ por ciento (10%) del monto total contractual, el Instituto podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del Contratista.

16. FACTURACION: El Adjudicatario deberá presentar la facturación en Compras, cumplimentando los siguientes requisitos, independientemente de los requeridos en el artículo “Facturación” del presente PBC:a) La presentación de las facturas será acompañada con la copia de la correspondiente Acta de Medición conformada por Recursos Físicos y el Certificado de Obra, elaborado en base a la misma.b) En el supuesto de existir Adicionales de Obra contemplados en el Artículo 30 “Aumento o disminución de la prestación” del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, se efectuará la ampliación de la Orden de Compra original en el marco de lo reglamentado por el mismo. Una vez emitida la Orden de Compra la empresa deberá entregar junto con la respectiva factura, la copia de la Orden de Servicio emanada por la Inspección de Obra y el aval técnico de la misma en el que se indique claramente la conformidad técnica de la Inspección de Obra por los trabajos ejecutados, así como la razonabilidad de plaza de los costos presentados en el caso en el que los adicionales se refieran a trabajos no contemplados originalmente en la Planilla de Cotización.

CAPITULO V - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

17. RECEPCIÓN PROVISORIA: La Recepción Provisoria de la obra se efectuará después de terminados y completados satisfactoriamente los trabajos contratados efectivizándose mediante Acta suscripta a tal efecto.De existir observaciones técnicas en la Recepción Provisoria, las mismas deberán resolverse en el plazo que establezca la Inspección de Obra, el que no superará el Plazo de Garantía.

18. PLAZO DE GARANTIA: Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva regirá un plazo de garantía de UN (1) año como mínimo, durante el cual la empresa será responsable de los defectos por desperfectos provenientes de la mala calidad y/o ejecución deficiente de los trabajos y cualquier otra causa imputable a la misma.

19. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía de un (1) año como mínimo, aludido en el artículo anterior, tendrá lugar la Recepción Definitiva de la obra, la que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y ejecución de lo indicado en la Recepción Provisoria.

20. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS: Una vez formalizada la Recepción Definitiva de la obra le será devuelto al contratista la garantía de cumplimiento de contrato, el Fondo de Reparo con los saldos que hubiere de esos importes y todo otro aval que por pliego hubiere presentado. Este Artículo se complementa con lo indicado en el Artículo 5° “Garantías” del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES VARIAS

21. TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El adjudicatario proveerá todo el material necesario para ejecutar los trabajos, debiendo contar con todos los elementos para llevar a cabo los mismos, al igual que la totalidad de la mano de obra.Además no podrá conceptuar como adicional todo trabajo o tareas que no estando indicado en los planos o especificaciones técnicas sean indispensables para el fin y uso a que se destine la obra.

22. SUBCONTRATOS: El Contratista para subcontratar parte de la obra adjudicada deberá tener en cada caso la previa conformidad del Instituto. Los posibles subcontratistas deberán cumplir con antecedentes y referencias equivalentes a las que posee el adjudicatario. La subcontratación no exime al contratista de su responsabilidad, siendo ambos solidariamente responsables ante el Instituto.

23. SEGUROS: El Contratista no podrá iniciar las obras si previamente no ha asegurado contra Riesgo de Accidentes de Trabajo a todo el personal afectado a la misma. Asimismo el Contratista deberá tomar un Seguro a satisfacción del Instituto por las Responsabilidades Civiles por Daños y Perjuicios a Terceros o a Bienes de propiedad de Terceros, Incendio y Siniestro, derivados directamente de la deficiente ejecución de las tareas contratadas, objeto del presente llamado.

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá acreditar ante el Instituto el cumplimiento de tal obligación mediante la presentación de los comprobantes respectivos.

24. DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridad:Pliego de Cláusulas Particulares.

Planos de Detalle Planos GeneralesSi el orden enumerado precedentemente no permitiera aclarar la discrepancia, el Instituto resolverá la interpretación correspondiente.

25. REQUISITOS DE LA PRESTACION: La atención deberá ser permanente hasta la terminación del contrato, no admitiéndose interrupción alguna por vacaciones, huelgas, ni por ningún otro evento.

26. TRABAJOS EN ALTURA: Será responsabilidad del Contratista y estará a su exclusivo cargo la Contratación y el pago de los Seguros de los obreros incluyendo trabajos en altura, así como también la contratación y pago de los andamios y/o elementos que utilice para la ejecución de los mismos.

27. REGLAMENTACIONES VIGENTES: Las obras se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes tanto en el ámbito nacional como en el regional. Así regirán para las presentes obras el “Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas” de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Nación, en todo lo que no se opongan a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del presente Pliego. Regirán asimismo las normas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos para las instalaciones eléctricas; las de los correspondientes entes que reemplacen al ex Obras Sanitarias para las instalaciones sanitarias y afines y los relacionados con el ex Gas del Estado para la instalación de gas, así como las correspondientes reglamentaciones relacionadas con la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

28. HABILITACIONES – PLANOS APROBADOS: En el caso en el que fueran necesarios, la empresa adjudicataria tendrá a su cargo la confección, tramitación y aprobación de los correspondientes Planos, gestiones y pagos necesarios en concepto de tasas, impuestos, derechos y la totalidad de los gastos demandados por habilitaciones, autorizaciones u aprobaciones exigidas por Entes Nacionales, Provinciales y Municipales de las obras a ejecutar, para el correcto y completo funcionamiento de las mismas.

29. DIAGRAMAS DE MARCHA DE LAS OBRAS – FOTOGRAFIAS: La empresa adjudicataria

entregará al Instituto los diagramas en los que consten los avances que muestra la obra, documentados con fotografías desarrolladas en distintos períodos de obra. En las mismas se cuidará que sólo aparecerán las personas dedicadas a sus respectivas tareas de ejecución.Esta documentación gráfica (diagramas y fotos) acompañarán las presentaciones del respectivo Certificado de Avance de Obra.

30. ESPACIOS PROVISIONALES DE OBRA: El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos y guardado de materiales. Los espacios destinados a tal fin se dispondrán de manera consensuada con la Inspección de Obra a efectos de que no molesten la marcha de la obra. Estos espacios se mantendrán en perfecta higiene.

31. MEDIDAS: Las medidas especificadas en Planos adjuntos son de carácter indicativo para su cotización debiéndose verificar las mismas en obra.

32. RENUNCIA DEL CONTRATISTA AL DERECHO DE RETENCION DE LA OBRA: La empresa adjudicataria deberá hacer expresa renuncia al derecho de retención de la Obra, prevista en los Artículos 3939, 3940 y siguientes del Código Civil.

33. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA: Se ejecutará la limpieza periódica de las obras asegurando el orden y aseo de los espacios en los que se trabaje. Una vez terminada la obra y antes de la Recepción Provisoria, el contratista estará obligado, además de la limpieza periódica a realizar otra de carácter general. La obra deberá entregarse completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

RAZON SOCIAL: ................................................................................................................DOMICILIO : ......................................................................................................................LOCALIDAD : .....................................................................................................................

................................................................ ..........................................................SELLO COMERCIAL FIRMA DE LA EMPRESA

ANEXO II

DECLARACION JURADA

Declaración Jurada relativa a Prohibiciones

El que suscribe……………………………..…………........................................................... DNI/LE/LC/CI Nº

……….......………….. en mi carácter de…………………….................……. de la

firma…………………................................., suficientemente facultado para el presente acto, con domicilio

real en …………………………..........................................………………… declaro bajo juramento que ni mi

persona ni la sociedad que represento ni ningún miembro de su administración se encuentra comprendido

dentro de las prohibiciones del Art. 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones

Técnicas y Anexos, que rige el Trámite Simplificado Nº……. del Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados.

FIRMA: ………………..………………

ANEXO IIICONSTANCIA DE VISITA A OBRA

Por la presente se deja constancia que el Sr ........................................................................ .................................................... en representación de la firma ............................................................................. .................................................................ha visitado la obra a efectos de interiorizarse de la misma con referencia a los trabajos de ...................................................................................................... .............................................................................correspondientes a la obra de ....................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................tomando conocimiento de todas las características que deberán tener en cuenta al efectuar su oferta.

LUGAR Y FECHA,

FIRMA EMPRESA FIRMA INSTITUTO

ANEXO IVPLANILLA DE COTIZACION

Trámite Simplificado

Expediente Nro.:

Fecha de Apertura:

Nombre del oferente.......................................................................................................…………

Domicilio.........................................................................................Localidad..................................Dirección Electrónica:………………............….……………….Nº tel/fax………..…………………….

Detalle Monto Total en Pesos

Tiempo estimado de Obra (días corridos)

Cantidad de trabajadores

REFACCIÓN AGENCIA BERAZATEGUI$

SON PESOS:………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………………..

………………….…………………..

Firma y Aclaración

ANEXO VDECLARACION JURADA PATRIMONAL

RAZON SOCIAL ............................................................................

DOMICILIO ....................................................................................

LOCALIDAD ..................................................................................

AÑO 20..... AÑO 20.....

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

VENTAS TOTALES

% VENTAS DEL RUBRO (1)

(1): Porcentaje de incidencia en las Ventas Totales de las Ventas del Rubro correspondiente a los materiales objeto de la contratación.

ANEXO VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE OBRAS:

Conocimiento del Sitio:El Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta del estado en que se encuentra el edificio.Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, de las construcciones existentes y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas.

2. Plan de Trabajo

La Empresa propondrá, a la Inspección de Obra para su aprobación, un plan de trabajo.Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este plan de trabajos con las modificaciones y /o correcciones que cree oportuno.Al iniciar cada trabajo, la Empresa deberá solicitar la presencia de la Inspección, la que verificará el estado del material, y de los elementos que serán empleados en la tarea de que se trata.La Empresa se compromete a avisar a la Inspección antes de demoler o comenzar con las tareas de construcción, para que se efectúe cualquier tipo de Inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos.Una vez que estos hayan finalizado, la empresa deberá solicitar la inspección de los trabajos y su aprobación.

3. Materiales y EquiposTodos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las todas las normas especificas que certifican la calidad de los materiales. La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones. El Contratista deberá contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes. La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán ser reconocibles y el Contratista se hará responsable por su calidad, marca o variables. El Contratista facilitará a la inspección la verificación de la calidad de los mismos, estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.

4. DemolicionesEl CONTRATISTA deberá demoler, extraer y retirar del recinto de la Obra todos aquellos elementos que interfieran con la ejecución de las Obras contratadas.Para su ejecución el CONTRATISTA deberá atenerse en un todo a las reglamentaciones sobre demoliciones que se prescriben en la jurisdicción donde se ejecutan las Obras, tanto en lo referente a las prevenciones de seguridad a cumplir, como a los requerimientos administrativos que se exijan los que estarán a su exclusivo cargo.

A tal fin el Contratista procederá a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles o convenientes a juicio de Inspección de la Obra, y serán de exclusiva responsabilidad del Contratista los daños que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

5. Retiro de materialesSalvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasarán a propiedad del Instituto.La Inspección de Obra indicará al Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del mencionado Contratista.Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo.

6. Seguridad e Higiene:

La Empresa cumplirá en todo lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad y la ley de Riesgos de trabajo.

CONSTANCIA DE RETIRO DE PLANOS

Por la presente se deja constancia que el Sr ........................................................................ .................................................... en representación de la firma ...........................................................................ha retirado los planos correspondientes a la obra de ..................................................................................................................... ..............................................................................................................................................

LUGAR Y FECHA,

FIRMA EMPRESA FIRMA INSTITUTO