Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
VSEBINA
OBRAZCI
Obrazec 1:Dodatek k ponudbi
Obrazec 2:Skupina ponudnikov / joint venture
Obrazec 3:Spisek imenovanih podizvajalcev
Obrazec 4:Vzorec garancije za resnost ponudbe
Obrazec 5: Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Obrazec 6:Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku
Obrazec 7: Referenčni projekti
Obrazec 8: Reference gospodarskega subjekta
Obrazec 9:Ključno osebje
Obrazec 10:Reference kadra
IZJAVE
Izjava št: 1:Soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca
Izjava št. 2:Izjava o razpolaganju z ustreznimi kapacitetami za izvedbo del
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
Obrazec 1
DODATEK K PONUDBI
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v tej prilogi ponudbe)
Podtočke splošnih ali posebnih FIDIC pogojev
Ime in naslov naročnika
1.1.2.2 & 1.3
Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor (naročnik)
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana
Ime in naslov izvajalca
1.1.2.3 & 1.3
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Ime in naslov inženirja
1.1.2.4 & 1.3
Določeno pred podpisom pogodbe
Sistem za elektronski prenos
1.3
na e-mail naročnika: [email protected]
Veljavno pravo
1.4
Republike Slovenije
Sporazumevalni jezik
1.4
slovenski jezik
Začetek Del
1.1.3.2.
8.1
največ 28 dni po sklenitvi Pogodbe
Rok za dokončanje Del
1.1.3.3.
8.3.
90 dni po dokončanju mejnika M10, vendar ne več kot 1095 dni po sklenitvi pogodbe
Rok za reklamacijo napak
1.1.3.7. & 11.1
90 dni za Odsek 1
120 dni za Odsek 2
90 dni za Odsek 3
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v zahtevah naročnika
1.9
45 dni
Rok za dostop na gradbišče
2.1
Na dan Začetka Del
Znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
4.2
10 % celotne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV)
Rok za obvestilo o pomotah, napakah ali drugih pomanjkljivostih
5.1
14 dni po sklenitvi Pogodbe
Normalni delovni čas
6.5
vsi svetli deli dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih,
Rok za dostavo podrobnega terminskega programa
8.3
28 dni po sklenitvi Pogodbe
Odškodnine za zamude pri Delih
8.7
14.15 (b)
5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni koledarski dan
Maksimalen znesek odškodnine za zamudo
8.7
10 % pogodbene vrednosti, z davkom na dodano vrednost (DDV)
Odstotek uskladitve provizij
13.5
max. 5 %
Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu
14.6
80.000 EUR brez davka na dodano vrednost
Valuta
14.15
EUR (evro)
Rok za predložitev zavarovanja in zavarovanja projektantske odgovornosti
18.1, 18.5
20 dni po sklenitvi Pogodbe
Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe
18.3
1.500.000 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV)
Zavarovanje projektantske odgovornosti
18.5
100.000 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV) za neomejeno število dogodkov
Kraj arbitraže
20.6
Ljubljana
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 2
SKUPINA PONUDNIKOV / JOINT VENTURE
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Vodilni partner v skupini ponudnikov
Naziv in naslov:
vnesite besedilo
ID za DDV:
vnesite besedilo
Matična številka:
vnesite besedilo
Telefon:
vnesite besedilo
Faks:
vnesite besedilo
TRR:
vnesite besedilo
Elektronska pošta:
vnesite besedilo
Področje dela, ki ga prevzema:
vnesite besedilo
Udeležba v skupini ponudnikov (v %):
vnesite besedilo
Podpisnik ponudbe (ime in priimek):
vnesite besedilo
Status podpisnika (izberite):
Izberite status podpisnika
Podpis:
Parafa:
Partner 1
Naziv in naslov:
vnesite besedilo
ID za DDV:
vnesite besedilo
Matična številka:
vnesite besedilo
Telefon:
vnesite besedilo
Faks:
vnesite besedilo
TRR:
vnesite besedilo
Elektronska pošta:
vnesite besedilo
Področje dela, ki ga prevzema:
vnesite besedilo
Udeležba v skupini ponudnikov (v %):
vnesite besedilo
Partner 2
Naziv in naslov:
vnesite besedilo
ID za DDV:
vnesite besedilo
Matična številka:
vnesite besedilo
Telefon:
vnesite besedilo
Faks:
vnesite besedilo
TRR:
vnesite besedilo
Elektronska pošta:
vnesite besedilo
Področje dela, ki ga prevzema:
vnesite besedilo
Udeležba v skupini ponudnikov (v %):
vnesite besedilo
Partner 3
Naziv in naslov:
vnesite besedilo
ID za DDV:
vnesite besedilo
Matična številka:
vnesite besedilo
Telefon:
vnesite besedilo
Faks:
vnesite besedilo
TRR:
vnesite besedilo
Elektronska pošta:
vnesite besedilo
Področje dela, ki ga prevzema:
vnesite besedilo
Udeležba v skupini ponudnikov (v %):
vnesite besedilo
1. V primeru skupne ponudbe / Joint Venture je obvezna priloga Obrazca 2 pooblastilo vodilnemu partnerju za podpis ponudbe, podpisano s strani zakonitega zastopnika vsakega partnerja v skupnem nastopanju, v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
2. V primeru skupne ponudbe / Joint Venture je obvezna priloga Obrazca 2 izjava o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika, podpisana s strani zakonitega zastopnika vsakega partnerja v skupnem nastopanju, v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 3
SPISEK IMENOVANIH PODIZVAJALCEV
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Podizvajalec št. 1
Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in TRR):
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Podizvajalec št. 2
Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in TRR):
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Podizvajalec št. 3
Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in TRR):
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:
Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 4
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ
Za:Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
UPRAVIČENEC: RS, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore – II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).
ZNESEK V EUR: 350.000,00 EUR (stotisoč, 00/100 EUR)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
ROK VELJAVNOSTI: xx. xx. 2017 (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)
STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:
1. naročnik zavarovanja spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi,
1. naročnik zavarovanja v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi,
1. naročnik zavarovanja ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
1. naročnik zavarovanja v ponudbi predloži neresnične podatke,
1. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
1. izbrani naročnik zavarovanje v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ni predložil zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti v skladu s pogoji naročila ali
1. izbrani naročnik zavarovanja v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali
1. izbrani naročnik zavarovanja v roku 20 dni od sklenitve pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila ni pridobil priznanj poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za vse ključne kadre določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih predložil v kopiji upravičencu ali
1. izbrani naročnik zavarovanja v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ni predložil dokazil o znanju slovenskega jezika za vse ključne kadre določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso državljani Republike Slovenije ali
1. izbrani naročnik zavarovanja v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ni predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture) ali
1. izbrani naročnik zavarovanja v roku 20 dni od sklenitve pogodbe ni predložil sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant(žig in podpis)
STRINJAMO SE Z VSEBINO OBRAZCA GARANCIJE.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 5
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA).
ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime:_______________________________________________
Podpis:_______________________________________________
Kraj in datum:_______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:
STRINJAMO SE Z VSEBINO OBRAZCA GARANCIJE.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 6
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA: bančna garancija
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpišeta se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime:_______________________________________________
Podpis:_______________________________________________
Kraj in datum:_______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:
STRINJAMO SE Z VSEBINO OBRAZCA GARANCIJE.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 7
REFERENČNI PROJEKTI
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Gospodarski subjekt:Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Status gospodarskega subjekta: Izberite ustrezno
POGOJ ŠT. 14.4
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Nasip za cestno / železniško / protipoplavno infrastrukturo
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Višina nasipa (če je zahtevana)
Prostornina nasipa (če je zahtevana)
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
POGOJ ŠT. 14.5
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Hidromehanska oprema
DA / NE
Vrednost hihdromehanske opreme v EUR brez DDV
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
POGOJ ŠT. 14.6
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Ime vodotoka na katerem je bil poseg izveden
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Protipoplavni zid
Protipoplavni nasip
Regulacija ali ureditvena dela
Drugo: _______
Dolžina ureditev
Višina ureditev (če je zahtevana)
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
POGOJ ŠT. 14.7
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Premostitveni objekt
Drugo: ____________
Vrsta ceste (označi ustrezno)
Avtocesta
Hitra cesta
Glavna cesta
Regionalna cesta
Občinska cesta
Cestni odsek
Svetla razpetina med krajnima opornikoma
Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. dovoljenja za neomejeno uporabo cest
POGOJ ŠT. 14.8
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Avtocesta
Hitra cesta
Glavna cesta
Regionalna cesta
Občinska cesta
Cestni odsek
Dolžina ureditev
Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. dovoljenja za neomejeno uporabo cest
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 8
REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Naziv in naslov naročnika ali investitorja:
Kliknite tukaj
Kontakta oseba pri naročniku ali investitorju
(ime in priimek, telefon, e-naslov):
Kliknite tukaj
Gospodarski subjekt (imetnik reference):
Kliknite tukaj
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični.
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Pogodbena vrednost del v EUR brez DDV (investicijska vrednost)
Ime vodotoka na katerem je bil poseg izveden (če je zahtevano)
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Regulacija ali ureditvena dela
Premostitveni objekt
Avtocesta in/ali hitra cesta in/ali glavna cesta in/ali regionalna cesta in/ali občinska cesta
Protipoplavni zid
Protipoplavni nasip
Nasip za cestno / železniško infrastrukturo
Vrsta ceste (označi ustrezno)
Avtocesta
Hitra cesta
Glavna cesta
Regionalna cesta
Občinska cesta
Dolžina ureditev (če je zahtevana)
Višina ureditev (če je zahtevana)
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Prostornina nasipa (če je zahtevana)
Vrednost hidromehanske opreme v EUR brez DDV (če je zahtevana)
Svetla razpetina med krajnima opornikoma (če je zahtevana)
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
Datum izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo cest (če je zahtevan)
Potrjujemo, da so bile storitve izvajalca pri zgoraj navedenih pogodbah opravljene kvalitetno, pravilno in pravočasno. Na poziv bomo naročniku predložili to referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika oz. investitorja referenčnega projekta.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)
Kraj in datum podpisa:______________________
Žig:
Obrazec 9
KLJUČNO OSEBJE
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Gospodarski subjekt:Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Status gospodarskega subjekta: Izberite ustrezno
1. VODJA GRADNJE (pogoj 14.9)
Ime, priimek
Državljanstvo
Delodajalec
IZS (številka)[footnoteRef:1] [1: V kolikor še ni vpisan v IZS z ustreznim aktivnim poklicnim nazivom, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano izjavo na koncu tega obrazca, v katero navede ime in priimek kadra.]
REFERENČNI PROJEKT
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Nasip za cestno / železniško / protipoplavno infrastrukturo
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Višina nasipa (če je zahtevana)
Prostornina nasipa (če je zahtevana)
Višina nasipa (če je zahtevana)
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
Funkcija, ki jo je v ponudnikov kader opravljal pri izvedbi projekta (označi ustrezno)
· vodja del (ZGO)
· vodja gradnje (GZ)
· Drugo: ___________________
2. VODJA PROJEKTA (pogoj 14.10)
Ime, priimek
Državljanstvo
Delodajalec
IZS (številka)[footnoteRef:2] [2: V kolikor še ni vpisan v IZS z ustreznim aktivnim poklicnim nazivom, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano izjavo na koncu tega obrazca, v katero navede ime in priimek kadra.]
REFERENČNI PROJEKT 1
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Drugo: ______________
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Vrednost hidromehanske opreme v EUR brez DDV
Vrsta izdelane dokumentacije (označi ustrezno)
PGD / PZI
Datum izdaje gradbenega dovoljenja oz. dokončanja PZI
Funkcija, ki jo je v ponudnikov kader opravljal pri izvedbi projekta (označi ustrezno)
· odgovorni vodja projekta (ZGO)
· vodja projekta (GZ)
· drugo: ___________________
REFERENČNI PROJEKT 2
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Drugo: ______________
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Vrednost hidromehanske opreme v EUR brez DDV
Vrsta izdelane dokumentacije (označi ustrezno)
PGD / PZI
Datum izdaje gradbenega dovoljenja oz. dokončanja PZI
Funkcija, ki jo je v ponudnikov kader opravljal pri izvedbi projekta (označi ustrezno)
· odgovorni vodja projekta (ZGO)
· vodja projekta (GZ)
· drugo: ___________________
Izjavljamo, da:
_______________________________________________ (ime in priimek kadra)
_______________________________________________ (ime in priimek kadra)
ni/niso vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev z ustreznim aktivnim poklicnim nazivom pri IZS oz. imenik OZS oz. imenik GZS in se zavezujemo, da bomo v roku dvajset (20) dni od sklenitve pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila naročniku predložili dokazilo o vpisu v imenik z ustreznim aktivnim poklicnim nazivom.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:______________________
Ponudnikov žig:
Obrazec 10
REFERENCE KADRA
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Naziv in naslov naročnika ali investitorja:
Kontakta oseba pri naročniku ali investitorju
(ime in priimek, telefon, e-naslov):
Ime in priimek vodje gradnje ali vodje projekta (imetnika reference):
Funkcija imetnika reference pri referenčnem poslu (označi ustrezno)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični.
Ime projekta
Naročnik
Kontaktna oseba naročnika
(ime, priimek, tel.št., email)
Naziv pogodbe, številka in datum
Ime vodotoka na katerem je bil poseg izveden (če je zahtevano)
Vrsta objekta (označi ustrezno)
Zadrževalnik visokih voda
Hidroenergetski objekt
Čistilna naprava
Nasip
Višina ureditev (če je zahtevana)
Prostornina nasipa (če je zahtevana)
Prostornina zadrževalnika (če je zahtevana)
Kapaciteta čistilne naprave (če je zahtevana)
Vrsta izdelane dokumentacije (označi ustrezno)
PGD / PZI
Vrednost hidromehanske opreme v EUR brez DDV (če je zahtevana)
Datum izdaje gradbenega dovoljenja oz. dokončanja PZI (če je zahtevan)
Datum izdaje uporabnega dovoljenja (če je zahtevan)
Potrjujemo, da so bile storitve izvajalca in navedenega kadra pri zgoraj navedenih pogodbah opravljene kvalitetno, pravilno in pravočasno. Na poziv bomo naročniku predložili to referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika oz. investitorja referenčnega projekta.
Podpis:_____________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)
Kraj in datum podpisa:______________________
Žig:
Izjava 1
SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Glavni izvajalec: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Ime in sedež
Podizvajalec: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
Ime in sedež
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig:
Izjava 2
IZJAVA O RAZPOLAGANJU Z USTREZNIMI KAPACITETAMI ZA IZVEDBO DEL
Predmet ponudbe:IZVEDBA STORITEV PROJEKTIRANJA, DOBAVE OPREME IN GRADNJA ZA IZVEDBO PROJEKTA »PROTIPOPLAVNA UREDITEV SELŠKE SORE – II. FAZA« PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC (RUMENA KNJIGA)
Naročnik:DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, HAJDRIHOVA ULICA 28C, 1000 LJUBLJANA
Ponudnik: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo
1/ Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznimi kapacitetami za izvedbo del, z MEHANIZACIJO z minimalno kapaciteto kot sledi:
MEHANIZACIJA / ZAHTEVANA MINIMALNA KAPACITETA
ZAGOTOVLJENA MEHANIZACIJA
TIP in KAPACITETA
V LASTI
(PONUDNIKA ali PODIZVAJALCA ali NAJEM)*
1
Kompresor na zrak
2
Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10t
3
Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20t
4
Črpalka za beton na tovornem vozilu
5
Potopna črpalka, 7,5 kW
6
Avtodvigalo, 20t
7
Avtodvigalo, 40t
8
Mešalec betona na vozilu ("hruška")
9
Bager 10t (0,45m3) - kolesni
10
Bager 20t (1m3) - gosenični
11
Valjar - 3t-8t
12
Pnevmatsko kladivo na bager-ju (10t)
13
Buldožer - 15t
14
Rovokopač - nakladač
15
Greder
16
Vrtalna garnitura s specialno opremo in visokotlačno črpalko za izvedbo Jet-grouting-a
*navesti pravni subjekt, ki ima mehanizacijo v lasti
2/ Izjavljamo, da imamo zagotovljene človeške vire za uspešno izvedbo pogodbenih obveznost.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:_______________________
Ponudnikov žig: