17
Produits de Marquage TARIF 2017

Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de MarquageTARIF 2017

Page 2: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

2017 deS PRoduitS touJouRSPluS PeRfoRmAntS

SAR fera toujours le choix de la protection des hommes et de leur environnementtout en privilégiant la performance technique de ses produits.

SAR développe sa gamme avec de nouveaux produitscertifiés P6 résistant à 2 millions de passages deroues pendant 2 ans sur le site de certification. PeintuReS à l’eAu

GIGA, nouvelle formulation à hautes performances pour une large gamme depeintures routières et urbaines certifiées P6.

VEGA, la plus polyvalente des peintures à l’eau avec ses multi-performances de certification (Rétroréflexion R4, AntiglissanceS3 ou VNTP RR2) pour une applicationroutière et urbaine.

NOVA, une formule à odeur neutre pour davantage de confort pour les applicateurs.

PeintuReS SolvAntéeS

DURANcE, 1ère peinture urbaine à solvantnon nocif, certifiée P6 qui montre tout le savoir-faire de nos chimistes SAR.

enduitS theRmoPlAStiqueS extRudéS

AIGLON, pour des marquages rétroréfléchissantssur voirie urbaine.

ALBION, produit non rétroréfléchissant à forteantiglissance S3 sans ajout de charges.

enduitS theRmoPlAStiqueS PRoJetéS

ZéNON, le thermospray P6 ultra économiqueavec une forte luminance et un très faiblegrammage.

enduitS à fRoid

RADIAN, certifié P6, le produit à 2 composantsavec une double certification pour les travauxspéciaux rétroréfléchissants sur route etpour un usage urbain avec une forte anti-glissance sans ajout de charges.

Suivez nos innovations sur notre site www.SAR.fr et sur

Quel que soit le type de réseau, de la voie communale à l’axe autoroutier à fort trafic, SAR vous proposele meilleur produit adapté à vos techniques d’application selon les caractéristiques et contraintesdu réseau concerné.

Produits de marquage - Edi t ion 2017 3

Toujours impliqué dans une démarche éco responsable, SAR est partenairede PURE : l’association professionnelle des producteurs de peinture et deproduits de revêtements écologiques d’origine naturelle.

Page 3: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

la Certification Pour être certifié NF, un produit de marquage doit avoir subi le testde durabilité sur le site routier RN2 pendant un cycle de 1 an ou 2ans. Le marquage appliqué sur ce site est un couple produit/billes.c'est ce couple dont on mesure les performances qui sera certifiépar l’AScQUER en lui délivrant un droit d’usage de la marque NFavec une validité limitée dans le temps. Le produit devra être appliqué conformément à son droit d’usage pendant les travaux.

Comment liRe un n° de CeRtifiCAtion Exemple : 1RHxyzS1 ou 1HxyzS3 ou 2RCxyzS3 ou 1RHPxyza ou 2RHPxyzb ou 3RHPxyzb

1 Produit appliqué en une seule passe à l'aide d'une machine automotrice. 2 Produit appliqué par engin poussé, pistolet à main, brosse, spatule... Suivant les recommandations techniques des

fabricants, les produits de marquage de catégorie 1 peuvent être appliqués comme des produits de catégorie 2. 3 Produit appliqué en plusieurs passes (manuelle ou automotrice). R Rétroréfléchissant. - Non rétroréfléchissant pour un usage urbain éclairé. H Application sur chaussée Hydrocarbonée. C Application sur chaussée Ciment. P Performance sous Pluie VNTP. - Aucune performance exigée sous pluie. xyz Numéro d’ordre donné par l’ASCQUER. S Défini la valeur de l’adhérence du produit non VNTP durant toute sa durée de vie fonctionnelle. a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm. b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm.

Exemple produit temporaire : TExyzH ou TxyzH

T Le produit est Temporaire et de ce fait obligatoirement rétroréflechissant. E Le produit est Enlevable. xyz C’est un numéro d’ordre donné par l’ASCQUER. H Le produit est certifié pour une application sur chaussée Hydrocarbonée.

CeRtifiCAtion deS PRoduitS de mARquAge • Dispositif d’alerte sonore (DAS) : produit certifié comme dispositif sonore implanté en rive droite de chaussée pour

lutter contre l'hypovigilance des usagers.• Produit de marquage PMA ou type I : produit de marquage routier rétroréfléchissant et produit de marquage urbain

rétroréfléchissant ou non.• Produit de marquage visible de nuit par temps de pluie, VNTP ou type II : produit étant selon les cas :

- de type a : produit de marquage visible de nuit par temps de pluie non structuré.- de type b : produit de marquage structuré visible de nuit par temps de pluie qui présente une

texture irrégulière et n’ayant pas une surface plane. Cela peut être dû à une formation de motifs, profils ou autres caractéristiques. La hauteur maximale est de 16 mm par rapport à la chaussée.

NB : P2B n’est pas une certification mais seulement une technique d’application.

SignifiCAtion deS SigleSProduit de base Produit de saupoudrage

P.q.R.S :niveAux de PeRfoRmAnCeS minimum d’un PRoduit de mARquAge CeRtifiéSelon une ClASSe de PASSAgeS de RoueS.

P classe de passages de roues : nombre annuel de passages de roues d’un produit de marquage pendant un cycle de 1 an ou 2 ans

Q visibilité de jour : cœfficient de luminance sous éclairage diffus dont le niveau minimal est fixé à 100 mcd/lux/m2 pour les produits rétroréfléchissants et à 130 mcd/lux/m2 pour les produits non rétroréfléchissants.

RL visibilité de nuit : le niveau de rétroréflexion dont la valeur minimale est fixée à 150 mcd/lux/m2.

RR visibilité de nuit par temps pluie (v.n.t.P) : le niveau minimum de rétroréflexion sous pluierequis en France pour être qualifié de produit VNTP est de 35 mcd/lux/m2.

RW visibilité de nuit par temps humide (v.n.t.h) : le niveau minimum de rétroréflexion par temps humiderequis en France pour être qualifié de produit VNTH est de 35 mcd/lux/m2.

S Anti glissance : la valeur minimale est fixée à 0,45 pour l'ensemble des routes à l'exception du milieu urbain où la valeur minimale est de 0,55 sur les passages piétons.

PqRS en fRAnCe• Un produit blanc rétro doit être au minimum : P1 Q2 R3 S1 et Rw2, Rr2 en VNTP

• Un produit blanc non rétro doit être au minimum : P1 Q3 S1 ou S3 pour les passages piétons

• Un produit jaune permanent doit être au minimum : P1 Q1 S1

• Un produit temporaire doit être au minimum : T1 Q1 R4 S1

Produits de marquage - Edi t ion 2017 54 Produits de marquage - Edi t ion 2017

classe de passages de roues Nombre de passages de roues

T0 < 50 000

T1 50 000 à 60 000

T2 100 000 ± 20 %

P0 < 50 000

P1 50 000 ± 20 %

P2 100 000 ± 20 %

P3 200 000 ± 20 %

P4 500 000 ± 20 %

P5 1 000 000 ± 20 %

P6 2 000 000 ± 20 %

P Peinture (à l'eau/solvantée) Pr Peinture réactive (liquide/liquide, liquide/solide, liquide/billes) EF Enduit à froid ECE Enduit à chaud extrudé ECP Enduit à chaud projeté ECR Enduit à chaud rideau BPc Bandes préfabriquées collées BPt Bandes préfabriquées thermocollées

MB Micro-billes CA Charges antidérapantes MBG Mélange MB et CA

}

}}

Mesures à 2 ans

Mesures à 1 an

Mesures à 6 mois

Page 4: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

des produits SARmulti-CeRtifiéS PouR fACiliteR lA geStion de voS ChAntieRSPour un même produit, nous vous proposons plusieurs certifications. cette multi-certificationvous permet d’appliquer un unique produit qui, selon ses grammages de certification ou la naturedes éléments de saupoudrage, valorisera à la fois vos marquages routiers et urbains. cette caractéristique des produits SAR est, pour la gestion de vos chantiers de signalisation horizontale,un gage de qualité et de facilité d’application quel que soit le marquage que vous avez à réaliser.Elle vous permet, une optimisation de la gestion de vos stocks.

la qualité SAR lA quAlité SAR fACilement ReConnAiSSAbleLe produit multi-certifié se différencie par sa qualité prédominante. Par exemple, notre peintureVEGA se décline en version VEGA Nocto pour les marquages rétroréfléchissants, VEGA Ocitto pour une application en chantier mobile, VEGA Rapido pour des temps de séchage accélérés,VEGA Agripp’ pour la réalisation des passages piétons, VEGA Pluvio pour la VNTP ou VEGA Atempodans sa version à forte durabilité. Et il en existe d’autres...

S o m m A i R ePEINTURES à L’EAU cERTIFIéES – BLANcRétro et non rétroréfléchissantes 8 PEINTURES SOLVANTéES SANS TOLUèNE cERTIFIéES – BLANcRétro et non rétroréfléchissantes 10ENDUITS à FROID / cERTIFIéS – BLANc

À l’eau rétro et non rétroréfléchissants 12Rétro et non rétroréfléchissants (avec durcisseur) 13ENDUITS à FROID PROjETéS / PEINTURES RéAcTIVES / cERTIFIéS – BLANcTechnique dite “liquide/liquide” 14Marquages structurés - VNTP 14Technique dite “liquide/solide” 15ENDUITS à chAUD (ThERMOPLASTIQUES) / cERTIFIéS – BLANcRétroréfléchissants Sabot (extrudé) 16Non rétroréfléchissants Sabot (extrudé) 16Rétroréfléchissants Rideau 16Rétroréfléchissants Projetés (spray) 17Marquages structurés VNTP 17PRODUITS TEMPORAIRES ET PERMANENTS / cERTIFIéS - jAUNE Peintures à l’eau 18Peintures solvantées sans toluène 18Peintures réactives “liquide/solide” 19Peintures réactives “liquide/liquide” 19Enduit à froid 19PRODUITS DE MARQUAGE cOULEURPeintures à l’eau 20Peintures solvantées sans toluène 20Peintures solvantées base époxy 21Enduits à froid projetés technique dite “liquide/solide” 21Enduits à froid manuels (avec durcisseur) 21MIcRO-BILLES DE VERRE ET chARGES ANTIGLISSANTESBilles de verre pour peinture à l’eau 22Billes de verre pour peintures solvantées sans toluène 22Billes de verre pour enduits à froid 22Billes de verre pour enduits à chaud 23Mélanges antiglissants 23PRODUITS D’AMéNAGEMENT - PéPITE®

Résine pour revêtement Pépite® 24Vernis de protection Pépite® 24Granulats pour revêtement Pépite® 24Revêtement “Pépite® Pavé” 24PRODUITS DIVERSPeinture de prémarquage 26Peinture pour terrain de sport 26Solvants / Diluants 26Colle pour équipement PMR 26Primaire d’accrochage 27Vernis de protection 27Réparation de chaussées 27Pigment thermo 27Durcisseurs – Catalyseurs 27Rouleaux adhésifs 27PRODUITS D’AMéNAGEMENT ET DE SécURITé 28MAchINES DE MARQUAGE ET MODULATEURS éLEcTRONIQUES 29cONDITIONS GéNéRALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS 30

Produits de marquage - Edi t ion 2017 76 Produits de marquage - Edi t ion 2017

Avecaccélérateur de sèche

Pour leschausséesbéton

Forte durabilité

Excellente visibilité de nuit

Forte antiglissance

Blancheur elevée

Roulabilitéimmédiate

Odeur neutre

Visibilitéde nuitpar tempsde pluie

Excellent rapportqualité/prix

Page 5: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

LY R A bidon de 25 kg 6,89 €/kgPeinture pour chantier à grand rendement

fût de 300 kg 6,65 €/kg

conteneur de 1 T 6,86 €/kg

LYRA Rapido - Rétro - R3 - Accélérateur 1RH1293S1 échostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2

LYRA Ocitto - Rétro - R4 - S2 1RH1230S2 P5 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)

LYRA Atempo - Non Rétro - S1 1H929S1 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) SIL12

Produits de marquage - Edi t ion 2017Produits de marquage - Edi t ion 2017 9

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

8

Certificat NF Environnement. Stockage : à l'abri du soleil et du gel. Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Nettoyage : à l'eau.

R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S

Produits de marquage - Edi t ion 2017

P e i n t u R e S à l ' e A u / C e R t i f i é e S - b l A n C

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) G I G A bidon de 25 kg 8,17 €/kgUne nouvelle génération de peinture

fût de 300 kg 7,94 €/kghaute performance

GIGA Atempo - Rétro - Simple saupoudrage 1RH1514S1 500-180 WBP

GIGA Ocitto - Rétro - Injection saupoudrage 1RH1513S1 500-180 WBP

GIGA Ocitto Rétro R3 - Simple saupoudrage en cours P6

Echostar 5 WBP

GIGA Agripp' - Non Rétro - S3 1H1520S3 Minigrain 2

GIGA Rapido - Rétro - Accélérateur 1RH1451S2 Visilok 407

GIGA Ocitto - Rétro - R3 - Q3 1RH1402S2 425 - 125 AC07

GIGA Nocto - Rétro - R5 1RH1359S1 P5

MB6A1 Solidplus T15

GIGA Cimento - Rétro Béton - R5 1RC1356S1 MB6A1 Solidplus T15 N O VA bidon de 25 kg 7,98 €/kgPeinture haute performance à odeur neutre

fût de 300 kg 7,75 €/kg

NOVA Atempo - Rétro- Simple saupoudrage 1RH1516S1 500-180 WBP

NOVA Ocito - Rétro - Injection saupoudrage 1RH1515S1 P6

500-180 WBP V E G A bidon de 25 kg 7,34 €/kgPeinture haute performance

fût de 300 kg 7,11 €/kg

conteneur de 1 T 7,31 €/kg

VEGA Atempo - Rétro - R3 - Simple saupoudrage 1RH1517S1 P6 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

VEGA Rapido - Rétro - R3 - Accélérateur 1RH1292S1 Echostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2

VEGA Ocitto - Rétro - R3 - S2 1RH1142S2 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

VEGA Nocto - Rétro - R4 1RH1143S1 P5

500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

VEGA Agripp' - Non rétro - S3 1H901S3 Varilux Color

VEGA Pluvio - VNTPRétro VNTP - R4 -S2 - RR2 RW3 1RHP43a P3 Echostar 25 WBP SRT E X T R A bidon de 25 kg 6,89 €/kgPeinture à odeur neutre

fût de 300 kg 6,65 €/kg

conteneur de 1 T 6,86 €/kg

EXTRA Nocto - Rétro - Simple saupoudrage 1RH1399S2 425-125 AC07

EXTRA Ocitto - Rétro - Injection saupoudrage 1RH1401S2 P5

425-125 AC07

EXTRA Rapido - Rétro - Accélérateur 1RH1450S2 Visilok 407

EXTRA Agripp' - Non Rétro - S3 1H1406S3 Minigrain 2

EXTRA Pluvio - Rétro - VNTP - R4 - RR2 - RW3 1RHP1552a VNTP Echostar 5 WBP & Vialux 25 WBP SRT

P3

V I VA bidon de 25 kg 6,89 €/kgPeinture urbaine sans titane

VIVA Agripp' - Non rétro - S4 1H1405S4 P5 Minigrain 2

A N TA L I A bidon de 5 kg 7,33 €/kgPeinture polyvalente ville/route

bidon de 25 kg 6,17 €/kg

ANTALIA Agripp' - Non Rétro - S3 - Q3 1H902S3 Varilux Color

ANTALIA Atempo - Rétro - R4 1RH963S2 P5

500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

Page 6: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 11

R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T E S

Sans toluène.Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Très large fenêtre d'application.Nettoyage : avec solvant Solvécol.

6

O P H É L I E bidon de 5 kg 8,79 €/kgPeinture pour la ville à odeur neutre

bidon de 25 kg 7,62 €/kg

OPHELIE Assenta - Non rétro - Q4 - S3 1H900S3 P5 Varilux Color

G A R A N C E W T Peinture urbaine ultra blanche et antiglissante bidon de 25 kg 5,22 €/kg Sèche ultra rapide

GARANCE WT Agripp' - Non rétro - S3 1H1363S3 P5 Minigrain 2

V I R G I N I E bidon de 5 kg 7,00 €/kgPeinture avec le meilleur coût économique

bidon de 25 kg 5,83 €/kg

VIRGINIE Whity - Non rétro - Q3 1H927S1 P5 Pas de produit de saupoudrage

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

10

P e i n t u R e S S o lvA n t é e S S A n S t o l u è n e / C e R t i f i é e S - b l A n C

Produits de marquage - Edi t ion 2017

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) D U R A N C E W T bidon de 25 kg 6,24 €/kgPeinture urbaine longue durée

DURANCE WT Agripp' - P6 - Q3 - S2 en cours P6 Minigrain 2

B R I L L A N C E W T bidon de 25 kg 6,64 €/kgUne nouvelle génération de peinture

haute performance

BRILLANCE WT Nocto - Rétro - R5 1RH1361S1 P5 MB6A1 Solidplus T14

VA I L L A N C E W T bidon de 25 kg 6,24 €/kgPeinture à haut rendement et sèche rapide

fût de 300 kg 6,04 €/kg

conteneur de 1 T 6,22 €/kg

VAILLANCE WT Nocto - Rétro - 1RH1581S1 425-125 AC13Simple saupoudrage - R3 - Q2 - S1

VAILLANCE WT Nocto - Rétro - 1RH1454S1 P5 425-125 AC02Simple saupoudrage - R3 - Q2 - S1

VAILLANCE WT Ocitto - Rétro - 1RH1580S2 425-125 AC13Injection Saupoudrage - R3 - Q2 - S2

VAILLANCE WT Nocto - Rétro - 1RH1446S2 500-180 SBP ECOSimple saupoudrage - R3- Q3 -S2

VAILLANCE WT Ocitto - Rétro - 1RH1445S3 P4

500-180 SBP ECOInjection Saupoudrage - R3- Q3 -S3

D O R A N C E W T bidon de 25 kg 6,24 €/kgPeinture à roulabilité immédiate

fût de 300 kg 6,04 €/kg

conteneur de 1 T 6,22 €/kg

DORANCE WT Ocitto - Rétro - R3 - S3 1RH965S3 P5 500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

C L É M A N C E W T bidon de 25 kg 6,15 €/kgPeinture optimisée pour la haute saisonet les chaussées béton

CLEMANCE WT Cimento - Rétro Béton 1RC1286S2 P2 500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

C O N S TA N C E W T bidon de 25 kg 5,74 €/kgPeinture haute performance en technique

fût de 300 kg 5,92 €/kgtraditionnelle Injection Saupoudrage conteneur de 1 T 5,89 €/kg

CONSTANCE WT Agripp' - Rétro - R3 - S3 1RH958S3 600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)

CONSTANCE WT Atempo - Rétro - R3 - Q4 1RH957S1 P5

500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)

B Y Z A N C E W T bidon de 25 kg 5,59 €/kgUne seule peinture pour la ville et la route

BYZANCE WT Nocto - Rétro - R3 - Q3 1RH1191S1 600-125 AC02 - MB3.B2.T AC02

BYZANCE WT Agripp' - Non rétro - Q3 - S4 1H1066S4 P5

GEM 500 1000-150 AC02

Page 7: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 13

Enduit monocomposant à l'eau. Très forte durabilité pour des marquages respectueux de l'environnement.Certificat NF Environnement.

Enduits à deux composants pour des marquages durables : durcissement par réaction chimique, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.Mise en œuvre : Livré avec un sachet de durcisseur "dose de 100 g 34 %". Durcisseur à mélanger avant application. Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.Nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.Nettoyage : à l'eau.

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) A L O H A

bidon de 6 kg 9,32 €/kgProduit urbain

ALOHA Atempo -Non Rétro - Q3 - S2 1H1285S2 P5 Alu 21 ou Minigrain 2

A L I C I A bidon de 6 kg 9,32 €/kgProduit ville / route

ALICIA Nocto - Rétro - R3 1RH1225S1 P5 500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) M I R R A

bidon de 6 kg 9,67 €/kgProduit urbain

MIRRA Atempo - Non rétro - Q3 - S2 2H299S2 P5 Pas de produit de saupoudrage

Produits de marquage - Edi t ion 201712

e n d u i t S à f R o i d / C e R t i f i é S - b l A n C

À L ' E A U R É T R O R É F L É C H I S S A N T S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S R É T R O R É F L É C H I S S A N T S E T N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S ( A V E C D U R C I S S E U R )

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) R A D I A N Produit haute performance ultra durable bidon de 6 kg 6,75 €/kg

RADIAN Nocto - Rétro - R3 - Q2 - S2 en cours 500-180 BCP

RADIAN Atempo - Non Rétro - Q4 - S1 en cours P6

Pas de produit de saupoudrage

M A G E L L A N bidon de 6 kg 7,95 €/kgProduit routier

MAGELLAN Nocto - Rétro - R3 - Q3 - S2 en cours P5 500-180 BCP SRT - MG1A2T(F)

E R K A N Produit haute performance ultra blanc bidon de 6 kg 7,56 €/kg

ERKAN Agripp' - Rétro - S3 1RH1392S3 MB6A1 K18

ERKAN Whity - Rétro - R3 - Q3 - S2 2RH1172S2 P5

ECHOSTAR 5 BCP SRT

O R L A N bidon de 6 kg 7,95 €/kgProduit routier

ORLAN Atempo - Rétro - R3 2RH123S1 P5 500-180 BCP SRT - MG1A2T(F)

T I TA N bidon de 6 kg 6,57 €/kgProduit polyvalent ville et route

TITAN Nocto - Rétro - R3 - S2 1RH1227S2 500-180 BCP SRT - MBG1.A2.T(F)

TITAN Whity - Non rétro - Q4 1H1228S1 P5

Pas de produit de saupoudrage

A L B A N bidon de 6 kg 6,90 €/kg

Produit urbain sans titane

ALBAN Agripp' - Non rétro - Q4 - S3 1H1395S3 P5 Pas de produit de saupoudrage

G E VA U D A N bidon de 6 kg 6,96 €/kg

Produit urbain antiglissant

GEVAUDAN Agripp' - Non rétro - Q3 - S4 2H301S4 Charges SILI 11

GEVAUDAN Arpago - Non rétro - Q3 - S2 2H300S2 P5

Pas de produit de saupoudrage

M E D I A N bidon de 6 kg 6,90 €/kg Produit très antiglissant ville et route

MEDIAN Atempo - Non Rétro - Q4 - S2 en cours P6 Pas de produit de saupoudrage

MEDIAN Nocto - Rétro - S3 1RH1403S3 MB6A1KT18

MEDIAN Agripp' - Non Rétro - S5 1H1404S5 P5

Minigrain 2

Page 8: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 15

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) C L A R I S - C o m p o s a n t A bidon de 25 kg 12,97 €/kg

C L A R I S - C o m p o s a n t B bidon de 25 kg 13,69 €/kg

CLARIS Nocto - Rétro - R4 - Q3 1RH1174S1 500-180 BCP - MB1.A2.T(F)

CLARIS Atempo - Non rétro - Q3 1H1175S1 P5

Varilux Color

CLARIS Pluvio VNTP - VNTPRétro - R4 RR2 RW3 - Q3 1RHP44a P2 Echostar 35 BCP SRT

T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”

M A R Q U A G E S S T R U C T U R É S - V I S I B L E D E N U I T P A R T E M P S D E P L U I E

10

Mise en œuvre : Composant A liquide (mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec le produit) et Composant B : liquide.Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique(2 circuits distincts pour les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.Nettoyage : avec solvant Solvécol.

Application : avec matériel équipé d'un kit spécifique.

bidon de 20 kg 10,41 €/kg

Enduits à froid mécanisés : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Excellente durabilité.

Mise en œuvre : Composant A : liquide et Composant B : solide (billes avec durcisseur).Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Nettoyage : avec solvant sans toluène Solvécol ou Solvéo.

Produits de marquage - Edi t ion 201714

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) MARQUAGE AGGLOMERE bidon de 25 kg 9,78 €/kg

GRENADE VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 1RHP78b P5 M A R Q U A G E S V I B R ATO I R E S M U LT I D OT bidon de 25 kg 9,22 €/kg

MYRIADE VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 3RHP1525b P5

CYCLADE VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 3RHP39b P3 M A R Q U A G E S S O N O R E S B A R R E T T E S bidon de 25 kg 9,22 €/kg

ECHOFLEX VNTP 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) 3RHP1365b P5

ECHOFLEX DAS 500-180 BCP - MB1.A2.T(F) en cours P5

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) AT L A N T I S - C o m p o s a n t A bidon de 20 kg 13,42 €/kgProduit à haute performance

fût de 300 kg 13,35 €/kg

conteneur de 1 T 13,69 €/kg

ATLANTIS Nocto - Composant B - 1RH1017S1 P5 bidon de 20 kg 9,45 €/kgR4 - Q3

ATLANTIS Pluvio VNTP 200 - Composant B - VNTPR3 RR2 RW3 - Q3 1RHP33a P3

B O R E A L I S - C o m p o s a n t A bidon de 20 kg 13,42 €/kg Produit ville / route antiglissant

BOREALIS Nocto - Composant B - 9,44 €/kgRétro - S3

1RH1393S3 P5 bidon de 20 kg

BOREALIS Agripp' - Composant B - 9,41 €/kgUrbain S4 1H1394S4 P5 bidon de 20 kg

T E T R I S - C o m p o s a n t A bidon de 20 kg 10,08 €/kg Produit polyvalent et multi-usages

TETRIS Nocto - Composant B - S2 1RH1396S2 P5 bidon de 20 kg 9,44 €/kg

TETRIS Agripp' - Composant B - Urbain S4 1H1397S4 P5 bidon de 20 kg 9,41 €/kg

e n d u i t S à f R o i d P R o J e t é S / P e i n t u R e S R é A C t i v e S / C e R t i f i é S – b l A n C

T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”

Page 9: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 17

R É T R O R É F L É C H I S S A N T S S A B O T ( E X T R U D É )

Certificat NF Environnement. Mise en œuvre : avec matériel équipé de fondoir, produits livrés en sacs thermofusibles (zéro déchet). Sèche par refroidissement.

12

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) A I G L O N sac de 15 kg 3,13 €/kgProduit multi usage

AIGLON Nocto - Rétro - R3 - S2 1RH1523S2 P6 500-180 TRM SRT

O R I O N sac de 15 kg 4,28 €/kgProduit haute performance

ORION Whity - Rétro - R4 - Q4 1RH913S1 P5 MB3.A7.T AC07

H Y P E R I O N sac de 15 kg 3,55 €/kgProduit 100% végétal

HYPERION Nocto - Rétro 100 % Végétal 1RH1231S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

V I S I O N sac de 15 kg 3,25 €/kgProduit polyvalent ville et route

VISION Nocto - Rétro - R4 - Q3 - S2 1RH1232S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

F U S I O N sac de 15 kg 3,21 €/kgProduit polyvalent ville et route

FUSION Nocto - Rétro - R3 - Q3 - S2 1RH1161S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

R É T R O R É F L É C H I S S A N T S P R O J E T É S ( S P R A Y )

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) Z E N O N sac de 15 kg 4,69 €/kgProduit ultra longue durée

ZENON Nocto - Rétro - R3 - Q4 - S2 1RH1521S2 P6 500-180 TRM

C L A R I O N sac de 15 kg 5,39 €/kgProduit haute performance

CLARION Arpago - Rétro - R3 - Q4 1RH993S1 P5 500-180 TRM - MB1.A2.T(C)

N O N R É T R O R É F L É C H I S S A N T S S A B O T ( E X T R U D É )

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) A L B I O N sac de 15 kg 2,96 €/kg Produit urbain antiglissant

ALBION Agripp' - Non rétro - Q4 - S3 1H1522S3 P6 Pas de produit de saupoudrage

L I T H I O N sac de 15 kg 2.97 €/kg Produit urbain sans titane et antiglissant

LITHION Agripp' - Non Rétro - S4 1H1400S4 P5 Pas de produit de saupoudrage

Produits de marquage - Edi t ion 201716

e n d u i t S à C h A u d ( t h e R m o P l A S t i q u e S ) / C e R t i f i é S - b l A n C

R É T R O R É F L É C H I S S A N T S R I D E A U

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) H O R I Z O N sac de 15 kg 3,31 €/kgProduit ultra fluide

HORIZON Nocto - Rétro - R3 - Q4 - S2 1RH1177S2 P5 500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)

M A R Q U A G E S S T R U C T U R E S V N T P

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) P R O T O N sac de 15 kg 4,55 €/kgThermo Spots VNTP

PROTON - Rétro - R4 - Q3 - RW2 - RR2 1RHP1524b VNTP Echostar 10 TRM P3

Page 10: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 1914

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

Z A R I S - C o m p o s a n t A bidon de 25 kg 13,77 €/kg

ZARIS Atempo - Composant B 1H1178S1 P4 bidon de 25 kg 14,97 €/kg

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

P E I N T U R E S R É A C T I V E S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”

Z I K A N J A U N E P E R M A N E N T bidon de 6 kg 8,68 €/kg

ZIKAN Atempo - Non Rétro - S2 1H1173S2 P5 Pas de produit de saupoudrage

E N D U I T À F R O I D

Mise en œuvre : Composant A (liquide jaune) et Composant B (billes avec durcisseur).Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.Nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

Q U I E T I S - C o m p o s a n t A bidon de 20 kg 14,97 €/kg

QUIETIS Atempo - Composant B - S2 - 1H952S2 P5 bidon plastique Permanent de 20 kg 9,42 €/kg

QUIETIS Nocto - Composant B - R4 - TE59H T2

bidon plastique Temporaire de 20 kg 10,38 €/kg

Enduit deux composants : durcissement par réaction chimique, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.Mise en œuvre : Livré avec un sachet de durcisseur "dose de 100 g 34%". Durcisseur à mélanger avant application. Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.Nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

Mise en œuvre : Composant A liquide (mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec le produit) et Composant B : liquide.Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.Nettoyage : avec solvant Solvécol.

Produits de marquage - Edi t ion 201718

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison) Z I N I A Peinture permanente

bidon de 25 kg 9,86 €/kg

ZINIA Atempo - Non Rétro - Permanent 1H1147S1 P5 Varilux Color

S E R E N A Peinture temporaire

bidon de 25 kg 9,54 €/kg

SERENA Nocto - Rétro - R5 - Temporaire TE58H T2 500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)

A L A N D A Peinture temporaire VNTP pour une sécurité maximale bidon de 25 kg 9,08 €/kg

ALANDA Pluvio - Rétro VNTP - R5 RR3 RW4 - TEP3Ha VNTPTemporaire T2 Echostar 35 WBP SRT - MBGV1.A3.T

Marquage jaune temporaire (certification "TE") pour les zones en chantiers et jaune permanent (certification "1H") pour les zones de livraison, arrêts de bus, interdiction de stationnement. Sans toluène et sans chromate de plomb.

P E I N T U R E S À L ' E A U

P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E / C E R T I F I É

Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Très large fenêtre d'application.Nettoyage : avec solvant Solvécol.

Certificat NF Environnement. Stockage : à l'abri du soleil et du gel. Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique. Nettoyage : à l’eau.

Z E L I E Peinture permanente

bidon de 25 kg 8,23 €/kg

ZELIE Atempo - Non Rétro - Permanent - Q2 - S2 en cours P6 Minigrain 2

Z A Z I E Peinture permanente à odeur neutre

bidon de 25 kg 9,07 €/kg

ZAZIE Assenta - Non Rétro - Permanent - S2 - Q3 1H953S2 P5 Varilux Color

G A L I E Peinture temporaire

bidon de 25 kg 8,34 €/kg

GALIE Nocto - Rétro - en cours T2 600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2) Temporaire et non temporaire - R5 - Q3

P R o d u i t S t e m P o R A i R e S e t P e R m A n e n t S / C e R t i f i é S - J A u n e

N O M D U P R O D U I T N° de classe conditionnement Prix Vente h.T. Nom de la certification certification (unité de livraison)

P E I N T U R E S R É A C T I V E S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”

Page 11: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 2116

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) A G R I P P ' CO L O R - Composan t B ( b i l l e s ) bidon plastique de 20 kg 9,45 €/kg

A G R I P P ' CO L O R - Composan t A

Agripp' Color BLEU, NOIR, OCRE, OXYDE ROUGE, VERT, bidon de 20 kg 13,18 €/kg JAUNE, SABLE

Agripp' Color ROUGE bidon de 20 kg 14,97 €/kg

E N D U I T S À F R O I D P R O J E T É S / T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”

P E I N T U R E S S O LV A N T E E S B A S E E P O X Y

Enduits deux composants mécanisés : durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Mise en œuvre : Composant A : liquide coloré et Composant B : solide (billes avec durcisseur + charges). Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.Etiquetage : sans chromate de plomb.Nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

Peinture deux composant sur base Epoxy - Pour supports difficilesMise en œuvre : Peinture livrée avec durcisseurApplication : rouleau ou machine Airless ou pneumatique.Nettoyage : avec solvant Solvécol.

P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E

Sans chromate de plomb.Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.Nettoyage : avec solvant Solvécol. Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.

Produits de marquage - Edi t ion 201720

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) H Y D R A LPeintures à l’eau couleurs

Hydral BLEU, NOIR, OCRE, bidon de 5 kg 9,36 €/kgOXYDE ROUGE, VERT 6024, JAUNE bidon de 25 kg 8,35 €/kg

Hydral ROUGE bidon de 5 kg 12,48 €/kg

bidon de 25 kg 10.00 €/kg

P E I N T U R E S À L ' E A U

L'ensemble de nos produits de couleur est formulé à partir de produits certifiés NF.L'utilisation de couleur sur chaussées doit respecter certaines règles :

- Signalisation horizontale : jaune - bleu - rouge (damiers de détresse) - Masquage : gris - noir- Renforcement du contraste : oxyde rouge - noir- Identification des espaces, terre-pleins : ocre - oxyde rouge- Pistes cyclables : vert RAL 6018 - vert RAL 6024

Sans chromate de plomb. Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi. Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.Nettoyage : à l’eau. Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.

P R o d u i t S d e m A R q u A g e C o u l e u R

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) C I T É F L E X Application à la spatule

Citéflex BLEU, NOIR, OCRE, VERT 6024, OXYDE ROUGE, VERT 6018 bidon de 6 kg 10,84 €/kg

Citéflex ROUGE bidon de 6 kg 11,72 €/kg

P L A S T I R E X Application au rouleau

Plastirex BLANC, BLEU, JAUNE, NOIR bidon de 10 kg 16,46 €/kgOCRE, OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024 Plastirex ROUGE bidon de 10 kg 17,92 €/kg

C H A R G E S S A B L E sac de 25 kg 1,02 €/kg

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) R E S I K O T E K i t A + B

Resikote BLANC Kit A+B bidon de 32 kg 13,52 €/kg

Resikote JAUNE Kit A+B bidon de 32 kg 16,90 €/kg

Resikote COULEURS Kit A+B bidon de 25 kg 20,80 €/kg

Enduits à froid deux composants : durcissement par réaction chimique, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV). Mise en œuvre : enduits livrés avec leur sachet de durcisseur "dose de 100 g 34 %" à mélanger avant application. Etiquetage : sans toluène, sans chromate de plomb.Nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.

E N D U I T S À F R O I D M A N U E L S ( AV E C D U R C I S S E U R )N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) E C O L A C K Peintures solvantées sans toluène

Ecolack BLEU, NOIR, OCRE, bidon de 5 kg 8,24 €/kgOXYDE ROUGE, VERT 6024, JAUNE bidon de 25 kg 7,07 €/kg

Ecolack ROUGE bidon de 5 kg 9,78 €/kg

bidon de 25 kg 8,52 €/kg

Page 12: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 2017 2318

N O M D U P R O D U I T Granulométrie conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison)

BILLES

BILLE 425 - 125 AC 07

VISILOK 407

BILLE 500-180 WBP

BILLE 500-180 WBP SRT

BILLE ECHOSTAR 2 WBP BE FAST

BILLE ECHOSTAR 5 WBP

BILLE ECHOSTAR 25 WBP SRT

BILLE ECHOSTAR 35 WBP SRT

BILLE MB6.A1.T15 SOLID PLUS

Plus Value pour ConditionnementBig Bag 500 kg ou 1T

Plus Value pour Conditionnement Octabin 1T

425/125 sac de 25 kg 2,43 €/kg

425/125 sac de 25 kg 6,29 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

600/125 sac de 25 kg 6,30 €/kg

710/125 sac de 25 kg 2,77 €/kg

1200/212 sac de 25 kg 4,05 €/kg

1700/212 sac de 25 kg 5,18 €/kg

100/400 sac de 25 kg 6,00 €/kg

le kg 0,35 €/kg

le kg 0,45 €/kg

B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S À L ' E A U

B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S S O LV A N T E E S S A N S T O L U È N E

Le respect du couple certifié bille/produit est indispensable. Le traitement de surface de la bille est spécifique et adapté à la nature du produit sur lequel elle est appliquée.L’étanchéité des sacs de 25 kg est garantie par une triple épaisseur, un premier emballage plastique et une double couture.

N O M D U P R O D U I T Granulométrie conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison)

BILLES

BILLE 425-125 AC02

BILLE 425-125 AC13

BILLE 500-180 SBP ECO

BILLE 600-125 (A1) SBP ECO

BILLE 600-125 AC02

BILLE MB6.A1.T14 SOLID PLUS

Plus Value pour ConditionnementBig Bag 500 kg ou 1T

Plus Value pour Conditionnement Octabin 1T

425/125 sac de 25 kg 2,43 €/kg

425/125 sac de 25 kg 2,43 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

600/125 (A1) sac de 25 kg 2,43 €/kg

600/125 sac de 25 kg 2,43 €/kg

100/400 sac de 25 kg 6,00 €/kg

le kg 0,35 €/kg

le kg 0,45 €/kg

N O M D U P R O D U I T Granulométrie conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison)

BILLES

BILLE MB6A1 T18

BILLE 500-180 BCP

BILLE 500-180 BCP SRT

BILLE ECHOSTAR 5 BCP SRT

100/400 sac de 25 kg 2,43 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

710/125 sac de 25 kg 2,77 €/kg

Produits de marquage - Edi t ion 201722

miCRo-billeS de veRRe et ChARgeS AntigliSSAnteS

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison)

Mélanges de billes de verre et/ou de charges antiglissantes destinés à augmenter les performances d’adhérence des marquages.

B I L L E S D E V E R R E P O U R E N D U I T S À F R O I D

M É L A N G E S A N T I G L I S S A N T S

VA R I L U X C O L O R bidon plastique Mélange de charges antiglissantes de 20 kg

2,89 €/kg

VA R I L U X S P E C I A L bidon plastique Mélange de billes et charges antiglissantes de 20 kg

2,89 €/kg

C H A R G E S M I N I G R A I N 2 sac de 25 kg 1,54 €/kg

C H A R G E S S A B L E S 3 2 sac de 25 kg 1,02 €/kg

C H A R G E S S I L I 1 1 sac de 20 kg 2,09 €/kg

G E M 5 0 0 sac de 25 kg 2,43 €/kg

B I L L E S D E V E R R E P O U R E N D U I T S À C H A U D

N O M D U P R O D U I T Granulométrie conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison)

BILLES

BILLE 500-180 TRM

BILLE 500-180 TRM SRT

BILLES ECHOSTAR 5 TRM SRT

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

500/180 sac de 25 kg 2,43 €/kg

710/125 sac de 25 kg 2,77 €/kg

Page 13: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

2520 Produits de marquage - Edi t ion 2017

conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) Résine Pépite® neutre (livrée avec ses sachets de durcisseur) Résine 2 composants destinée à la réalisation de revêtements

bidon de 20 kg 6,89 €/kg de surface au sol. Mise en œuvre : sachets de durcisseur “dose de 100 g - 34 %” à mélanger avant application

R É S I N E P O U R R E V Ê T E M E N T P É P I T E ®

conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) Pépite® Protect (vernis livré avec ses sachets de durcisseur) Vernis à deux composants translucide pour Pépite. Mise en œuvre : sachets bidon de 10 kg 23,31 €/kgde durcisseur “dose de 100 g - 34 %” à mélanger avant application

V E R N I S D E P R OT E C T I O N P É P I T E ®

conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) "Granulats Pépite® Quartz Jaune" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,49 €/kg

"Granulats Pépite® Quartz Blanc" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,49 €/kg

"Granulats Pépite® Jaune" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,26 €/kg

"Granulats Pépite® Corail" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,26 €/kg

"Granulats Pépite® Or" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,26 €/kg

"Granulats Pépite® Sepia" 2,5 mm / 5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible 1,26 €/kg

"Granulats Micro-Pépite" 1,25 mm / 2,5 mm palette de 48 sacs de 25 kg indivisible nous consulter

GRANULATS POUR REVÊTEMENT PÉPITE ®

Mise en œuvre : Technique devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés. Application : Résine appliquée à la spatule, recouverte de granulats naturels de 2 à 6 mm.Granulats naturels choisis pour leurs caractéristiques esthétiques, de dureté et de moindre encrassement.

conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) P AV É S P R É F A B R I Q U É S Pavés destinés à la réalisation de revêtement de surface au sol.Mise en œuvre : avec la résine Pépite® neutre comme "colle". Technique de mise en œuvre devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés. Existe en plusieurs tailles et teintes :- Jaune clair, - Gris foncé, - Rose foncé,- Jaune foncé, - Calcaire clair,- Gris clair, - Calcaire foncé.

pavés de 10 cm x 10 cm

Nous consulter

pavés de 12 cm x 12 cm

Nous consulter

pavés de 14 cm x 14 cm

Nous consulter

pavés de 12 cm x 20 cm

Nous consulter

R E V Ê T E M E N T " P É P I T E ® PAV É "

Produits de marquage - Edi t ion 201724

P R o d u i t S d ' A m é n A g e m e n t - P é P i t e ®

Page 14: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

2722 Produits de marquage - Edi t ion 2017

conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) S O LVA N T A S S E N T OSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes peintures sans toluène. Se caractérise par une odeur neutre et non agressive.

S O LVA N T S O LV E C O LSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures sans toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid.

S O LVA N T S O LV E OSolvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures sans toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid. Attention : ne convient pas lors de la procédure de rinçage du matériel pour le passage de la peinture à l'eau vers la peinture solvantée ni de la peinture solvantée vers la peinture à l'eau. Dans ce cas, utiliser le SOLVECOL.

L I A N T N E T T O YA G E T H E R M OProduit destiné au nettoyage des fondoirs d'enduit à chaud.

bidon métal de 20 l

14,31 €/l

bidon métal de 5 l 7,35 €/L

bidon métal de 20 l 6,43 €/l

fût de 200 l 6,03 €/l

bidon métal de 20 l

6,60 €/l

bido n métal de 20 l 5,93 €/l

S O LVA N T S / D I LU A N T S

P R o d u i t S d i v e R S

Le diluant est livré en bidon métallique, gage de sécurité face au risque d'arc électrique lié au phénomène d'électricité statique.

C O L L E P O U R É Q U I P E M E N T P M R

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) P R I M A F L E XPrimaire d’accrochage pour peintures ou enduits à froid bidon métal de 20 l 9,46 €/l sur supports difficiles.

P R I M A J E T Z Primaire d’accrochage pour enduits à chaud bidon métal de 20 l 7,80 €/lsur supports difficiles.

C P R 1 4 Primaire d'accrochage pour enduits à froid bidon métal de 20 l 25,27 €/l sur supports en béton.

P R I M A I R E D ' A C C R O C H A G E

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) D O S E P E R O X Y D E - 3 4 % dose de 100 g 6,13 €/la doseDurcisseur pour enduits à froid.

D U R C I S S E U R S - C ATA LY S E U R S

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) H Y D R A L D E P R E M A R Q U A G E B L A N C H E bidon de 25 kg 3,22 €/kg

H Y D R A L D E P R E M A R Q U A G E J A U N E bidon de 25 kg 4,31 €/kg

P E I N T U R E D E P R É M A R Q U A G E

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) T R A F F I S P O R T P R O bidon de 15 kg 7,03 €/kg

T R A F F I S P O R T bidon de 15 kg 5,49 €/kg

T R A F F I S P O R T R O U L E A U bidon de 15 kg 4,88 €/kg

T R A F F I S P O R T C O U L E U R bidon de 15 kg 13,16 €/kg

P E I N T U R E P O U R T E R R A I N D E S P O R T

Produits de marquage - Edi t ion 201726

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) P O D O C O L L E bidon de 6 kg ou de 18 kg 6,38 €/kg

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) R O U L E A U A D H É S I F 5 C M X 5 0 M carton de 18 unités 5,19 €/rl

R O U L E A U A D H É S I F 1 0 C M X 5 0 M carton de 18 unités 9,80 €/rl

R O U L E A U X A D H É S I F S

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) D O S E P I G M E N T J A U N E dose de 200 g 33,73 €/la dose

P I G M E N T T H E R M O

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) V A R N I G U A R D bidon métal de 20 l 9,46 €/lVernis de protection pour marquages routiers.

V E R N I S D E P R OT E C T I O N

N O M D U P R O D U I T conditionnement Prix Vente h.T. (unité de livraison) E U R O P H A LT + Palette de 55 bidonsAsphalte coulé avec sable bitumineux pour réparation des chaussées. de 12 kg indivisible

3,18 €/kg

R É PA R AT I O N D E C H A U S S É E S

Page 15: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

2924 Produits de marquage - Edi t ion 2017Produits de marquage - Edi t ion 201728

P R o d u i t S d ’ A m é n A g e m e n t & d e S é C u R i t é

n o u S Co n S u lt e R P o u R P l u S d ’ i n fo R m At i o n S Co n S u lt e R e u R o l i n e R S P o u R P l u S d ’ i n fo R m At i o n Scontact@eurol iners . fr

t/ 0 3 8 7 7 9 4 8 3 8

[email protected]

S

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

m A C h i n e S d e m A R q u A g e e t m o d u l At e u R S é l e C t R o n i q u e S

MACHINES AIRLESS POUR MARQUAGES URBAINS ET TRAVAUX SPÉCIAUX :

MATÉRIEL AIRLESS POUR MARQUAGES ROUTIERS ET AUTOROUTIERS

JEUX THERMOCOLLÉS

CLOUS

PRODUITS PLASTIQUES PLOTS

BANDES PRÉFABRIQUÉES AUTOADHÉSIVES ET THERMOCOLLÉES

Produits3M, LKF etEurotherm.

TRASSAR 251 Airless V3TRASSAR 201 AirlessTRASSAR 131 Airless

TRASSAR 8 électrique

TRASSAR 6et 7 Super

Picto

TRASSAR 8 Super et Super 2K

Camion applicateurTRASSAR 16T

Camion applicateurTRASSAR 13TTRASSAR 351 Airless

Page 16: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

Produits de marquage - Edi t ion 201730

ConditionS généRAleS de vente et de PReStAtionSLe présent document définit, les conditions/caractéristiques généralesqui régissent la vente par l'entreprise ("Entreprise"), au client personnepublique ou privée ("Client"), de produits et/ou l’exécution de prestationsde services (location, installation, maintenance, travaux …) s'y rapportant.Lorsque le Client passe commande, il accepte les présentes conditionsqui sont le socle unique de négociation entre les parties. Les conditionsgénérales du Client sont exclues.

FORMATION DU CONTRATLe contrat ("Contrat"), pouvant être conclu par voie électronique, désignele marché/contrat entre l’Entreprise et le Client et comprend, sans quecette énumération soit limitative, les documents ci-après : l'acceptationde la commande à laquelle sont annexées ou incluses les conditions par-ticulières convenues entre les parties telles que le devis, les présentesconditions générales, les spécifications techniques, les prescriptions tech-niques et règlementaires définissant les procédures à respecter par cha-cune des parties pour la bonne exécution du Contrat. En cas dedivergence ou de contradiction entre les stipulations d'un ou plusieursdocuments contractuels, l'ordre de priorité est celui établi ci-dessus.Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) de l’En-treprise ne sont donnés qu'à titre indicatif. L’Entreprise se réserve le droitd’apporter à tout moment toutes modifications dans les caractéristiquesdes articles qui y figurent, sans être obligée d’effectuer les modificationssur les produits déjà livrés ou en cours de commande.Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, le délai devalidité des offres de l’Entreprise est limité à 45 jours civils à compter deleur date d'envoi.L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des Clients neprésentant pas de garanties de solvabilité suffisantes, ou en cas de dé-passement de la capacité de production des produits / d’exécution desprestations, ou en cas d’arrêt de production pour entretien. Toute com-mande de pièces détachées ne sera livrée que dans les quantités minimaprévues dans les conditionnements standards des produits.L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client qu'à partirde la signature du Contrat par les deux parties, ou lorsque l’Entreprise aexpédié son acceptation écrite de la commande du Client ou lui a adresséune facture. Toute demande de modification de Contrat n’est applicablequ’après signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou d’uneacceptation écrite de l’Entreprise de la modification de commande fixantnotamment les modifications de prix et/ou de délais consécutives.

DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION – MODALITES D’EXECUTIONSauf convention contraire, les délais de livraison et/ou d’exécution ne sontdonnés qu’à titre indicatif. Ils seront automatiquement prorogés (i) en casd’intempéries, grèves, émeutes, tout incident ou accident, ou tout cas deforce majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie de la livraisondes produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) tant que toutes lesconditions de livraison ou d’exécution ne dépendant pas de l’Entreprisene seront pas réunies. Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour ori-gine une cause extérieure à l’Entreprise pourra entraîner la résiliation duContrat.L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas de surve-nance de cas fortuits ou de force majeure empêchant la fabrication ou lalivraison des produits et/ou l’exécution des prestations. Les quantités deproduits prêtes à être livrées, de même que la partie des prestations déjàexécutées, devront être acceptées et réglées par le Client.Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, documents ou toutesautres informations nécessaires pour l'exécution du Contrat. En aucun cas,l’Entreprise ne peut être tenue responsable de toute erreur, notamment deconception ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un défaut existantdans les plans, documents ou informations fournis par le Client.Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, le Clients'engage à faciliter à l’Entreprise l'accès au site, à lui fournir toutes auto-risations d'accès, règlements de chantier, et à l'informer de toutes lesobligations qui découlent pour l’Entreprise de l'application de la régle-mentation concernant l'intervention des entreprises sur le site. Le Clientfournit, sans frais pour l’Entreprise, toutes les installations et services (bu-reaux, électricité, ...) et tous les matériels et outillages (autres que ceuxfournis par l’Entreprise selon le Contrat) nécessaires à l'exécution desprestations effectuées sur site. Après usage, toutes ces installations etoutillages seront restitués au Client. L’Entreprise ne sera pas tenue res-ponsable de leur usure normale et/ou de tout dommage résultant de leurutilisation raisonnable.

LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, RECEPTION DESPRESTATIONS, RESERVE DE PROPRIETESauf convention contraire et quelles que soient la destination des produits,la livraison des produits est toujours réputée effectuée dans l’usine oul’agence concernée de l’Entreprise et/ou de ses sous-traitants. Les opé-rations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée àpied d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas d’expéditionpar l’Entreprise, l’expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits,sauf demande expresse du Client, et, sous la seule responsabilité duClient. Les risques de perte et/ou dommages aux produits sont supportéspar le Client à compter de la date de mise à disposition des produits enusine, même s’ils sont expédiés franco et avec réserve de propriété. Aprèslivraison/réception, les vérifications afférentes aux produits, qui doiventêtre effectuées en application de la réglementation, doivent être accom-plies sous la responsabilité et aux frais exclusifs du Client.En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, le Clientest tenu d’effectuer les paiements prévus au Contrat et rembourser à

l’Entreprise les coûts ou débours liés au défaut d’enlèvement (notam-ment, en cas de produits individualisés, l’Entreprise pourvoira au stockageaux frais, risques et périls du Client).Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes réserves et re-marques nécessaires afin de pouvoir exercer tous ses recours contre le trans-porteur en cas de manquants, pertes ou avaries et, le cas échéant, d'obtenirde ce dernier des indemnités pour le préjudice subi. Aucune réclamation nepourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été informée par écritdans les 24 heures de la livraison de tout manquant, perte ou avaries et si leClient n’a pas respecté les obligations décrites au présent article.Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord écrit etpréalable de l’Entreprise. En cas d'accord, le retour sera effectué aux frais,risques et périls du Client.La réception des prestations est prononcée, de manière contradictoirepar le Client en présence de l’Entrepreneur, dès la fin des prestations etdonne lieu à l’établissement un procès-verbal de réception signé par leClient et l’Entreprise. Elle interviendra de plein droit 15 jours après la dateconstatée d’achèvement des prestations, ou, en l’absence d’une telleconstatation, le jour de la prise de possession de l’ouvrage par le Client,même sans complet paiement du prix. Si l’exécution des prestations don-nait lieu à des réserves de la part du Client, celles-ci devraient être for-mulées par lettre recommandée avec demande d’avis de réceptionadressée à l’Entreprise dans les quinze jours calendaires suivant la dated’achèvement des prestations. Passé ce délai, aucune réclamation sur laqualité des prestations ne peut être acceptée.L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou fournis dans lecadre d’une prestation, jusqu'à complet paiement par le Client de la to-talité des sommes dues au titre du Contrat.

GARANTIE - RESPONSABILITESLes produits et prestations sont réputés agréés par le Client au lieu et aumoment de la livraison / réception tel que définie dans les présentesconditions, dès lors que le Client n’a pas présenté d’observation au mo-ment de la livraison / réception. Aucune réclamation ne sera admise aprèsla livraison / réception.La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication ou deconception, et rendant les produits impropres à l’usage auxquels ils sontcontractuellement destinés. La garantie est exclue : (i) en cas d’usure nor-male ; (ii) de défaut provenant de matières fournies ou dont l’utilisation aété imposée par le Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii)de modifications du produit par le Client sans l’autorisation de l’Entreprise; (iv) de la détérioration des produits due à une négligence, un défaut desurveillance, un défaut d’entretien, une fausse manœuvre, ou un stockagenon conforme, ou une utilisation non conforme imputables à d’autresque l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits ; (vi)d’installation des produits par le Client lui-même ou un tiers sans accordde l’Entreprise ; (vii) de mise en place de pièces de rechange approvision-nées chez des tiers. La garantie est limitée, au seul choix de l’Entreprise,au remplacement du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dom-mages et intérêts, frais de transport, de manutention, de montage/appli-cation et démontage/effaçage ou de mise en œuvre) ou à la réparationdu produit défectueux, au lieu de livraison initial.L’Entreprise garantit que les prestations sont exécutées avec tout le soin enusage dans sa profession et conformément aux règles de l'art. En matièrede travaux effectués à façon, l’Entreprise garantit exclusivement une exé-cution conforme aux cotes, tolérance et spécifications qui lui ont été com-muniquées par écrit par le Client. Lorsque la matière ou les pièces sontfournies par le Client, l’Entreprise, en cas d’exécution non conforme ne ré-sultant pas du vice propre de celles-ci, pourra, à son choix, soit faire un avoircorrespondant aux prix de façon des pièces rebutées, soit re-exécuter letravail à l’aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa dispositionpar le Client. Sauf convention contraire, l’Entreprise ne répond de la perteou de la détérioration de la pièce ou des matières, ou encore des matériels,outillages ou tous autres biens à elle confiés que s’il est constaté un man-quement grave aux règles de prudence et de diligence normalement re-quises pour un travail de ce type. Les stipulations ci-dessus définissentl’intégralité des obligations de l’Entreprise au titre de la garantie.L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, sont exo-nérés de toute responsabilité pour tous dommages indirects et/ou im-matériels tels qu’indisponibilité des installations, interruption de laproduction ou des services, perte de profits ou de revenus du Client oude l’utilisateur final. En outre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’ex-cédera pas, au titre du Contrat et cela qu’elle qu’en soit la cause ou la na-ture, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des pénalités de retardou performances, celles-ci sont exclusives de toute autre réparation à la-quelle le Client pourrait prétendre du fait du retard ou de la non-atteintedes performances.Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés à l’Entrepriseet notamment de l’utilisation qui en est faite. Elle ne peut être tenue enaucun cas responsable des dommages corporels et/ou matériels dequelque nature qu'ils soient, quand ces dommages sont la conséquencenotamment d'une utilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans lesnotices d’utilisation et/ ou de montage/application ou anormale, défec-tueuse, inappropriée des produits mis en circulation, d’un stockage nonconforme, d'un défaut qui n'existait pas au moment où l’Entreprise a misle produit en circulation, d’un défaut d’entretien ou de surveillance ou denégligence ou d’installation/d'application défectueuse à la charge du Client.

PRIXLes prix des produits et prestations de service s'entendent, hors droits ettaxes. Sauf convention contraire, ils sont fixés pour des produits livrés dé-

part usine (Ex Works) selon barème en vigueur au jour de la commandepour les produits dits « diffus » dont les prix peuvent être prédéterminés.Pour les prix des produits et services ne pouvant pas être prédéterminés,l’Entreprise communiquera au Client un devis sur demande. Toute com-mande inférieure à un montant de 578 € H.T. supportera un coût forfaitairede 58 € H.T. correspondant aux frais administratifs nécessaires au traite-ment de cette dernière. En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier2006 prévoyant la révision de plein droit du prix du transport en fonctionde la variation du prix du carburant, les charges de carburant imputées àl’Entreprise pour l’opération de transport seront refacturées au Client. Leprix des prestations est établi d’après les conditions économiques en vi-gueur à la date de la conclusion du Contrat et donc pour des prestationseffectuées au plus tard dans un délai de trois mois après l’expiration dudélai contractuel prévu pour leur réalisation. L’Entreprise se réserve doncle droit de modifier le prix des prestations si ce délai venait à être dépassépar application de la formule P = FO x TP/TPO (P étant le prix révisé, FOle prix initial hors taxes, TP la valeur de l’index du mois d’exécution destravaux, et TPO la valeur de l’index général à une date antérieure d’unmois). Les prestations non prévues dans le Contrat et qui seraient exé-cutées sur demande écrite du Client feront l’objet de nouveaux prix fac-turés en régie. En cas de changement sur la nature des prestations,comme en cas de variation de plus ou moins 20% dans le volume desventes de produits ou de prestations par rapport aux quantités prévuesdans le Contrat initial, l’Entreprise se réserve le droit de revoir les prix uni-taires de son offre.

CONDITIONS DE PAIEMENTSauf convention contraire et sous réserve des conditions réglementairesapplicables aux personnes publiques, les factures de l’Entreprise sont paya-bles au siège social en EUROS et sont exigibles aux conditions ci-après :Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition dans les usinesde l’Entreprise et/ou des sous-traitants. Les prestations sont facturées àleur achèvement lorsque leur durée est inférieure à un mois, ou à la finde chaque mois au fur et à mesure de leur exécution lorsque leur duréeest supérieure à un mois (le cas échéant des situations cumulatives serontprésentées mensuellement).Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client sont paya-bles à réception par virement bancaire ou par chèque. Les factures adres-sées par l’Entreprise au Client sont payées, sans que le Client puisseeffectuer de déduction d’aucune sorte, à la date d’échéance mentionnéesur la facture soit, au plus tard, à 45 jours fin de mois ou 60 jours en cas defacture non périodique, ou 45 jours en cas de facture périodique, à compterde la date d’émission de la facture par virement bancaire ou chèque.Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à application d'untaux d'escompte.De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure,toute somme non payée par le Client à l’Entreprise à son échéance : (i)portera de plein droit intérêt au profit de l’Entreprise depuis la dated’échéance et jusqu'au jour du parfait paiement, le taux de l'intérêt étantégal au taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) à sonopération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, (ii) don-nera lieu à l'application d'une indemnité forfaitaire de compensation defrais de recouvrement de 40 euros, (iii) et ce, sans préjudice des dom-mages et intérêts auxquels l’Entreprise peut éventuellement prétendre.Par ailleurs de convention expresse, le non paiement d'une facture à sonéchéance entraîne la déchéance du terme et donc rend immédiatementexigible la totalité des sommes dues par le Client à l’Entreprise. Par ailleurs,l’Entreprise peut engager de plein droit les actions suivantes : (i) effectuerune compensation entre les sommes éventuellement dues au Client etles sommes dues par ce dernier à concurrence des montants non réglés; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais du Client ; (iii) exigerdu Client les garanties que l’Entreprise juge nécessaire à l’exécution desengagements pris par le Client en cas d’inquiétude grave sur la solvabilitéde ce dernier et même après expédition partielle de la commande, lerefus du Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout oupartie du Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat et, le cas échéant,de tout accord ou convention connexe la liant au Client ; (v) suspendretoute nouvelle livraison ou exécution de prestation.

PROPRIETE INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITELes études, documents, données, brevets, modèles, plans, notices, deviset, plus généralement, toute information, quels qu’en soit la nature ou lesupport, communiqués par l’Entreprise au Client ou venant à la connais-sance de ce dernier lors de l’exécution du Contrat sont confidentiels etsont la propriété exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en col-laboration avec le Client. Ils ne peuvent par conséquent être communi-qués, exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon que cesoit sans autorisation préalable et écrite de notre part. Ils devront être res-titués sur simple demande de l’Entreprise.Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon des plans,dessins et spécifications fournis par le Client, celui-ci nous garantit contretoutes réclamations et tous dommages résultant de la contrefaçon in-voquée par un tiers de droits de propriété industrielle ou intellectuelle ré-sultant de la mise en œuvre par l’Entreprise des documents techniquesfournis par le Client.

ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLEL’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le Client sontrégies par les règles matérielles du droit français. A DEFAUT DE REGLE-MENT AMIABLE, LE REGLEMENT DES LITIGES SERA DE LA COMPE-TENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.

notRe équiPe dédiéeSAR, spécialiste du marquage routier possède uneéquipe technique, experte, dédiée à la réalisation puis à l’analyse des mesures de performances desmarquages.

notRe mAtéRielTous les appareils de mesures sont conformes à lanorme EN1436 et ses annexes. Ils sont certifiés etétalonnés par les organismes accrédités. Tous lescertificats d’étalonnage du matériel de mesure sontsystématiquement fournis.

meSuReR et AnAlySeR lA PeRfoRmAnCe de Son mARquAge Au Sol en milieu uRbAin ou RoutieR C’eSt :

• Assurer sécurité et confort à l’usager sur l’ensemble de son parcours• Optimiser économiquement sa gestion de patrimoine, cibler

les zones nécessitant une remise en conformité. • Assumer sa responsabilité de gestionnaire de réseau en répondant

aux exigences de performances prédéfinies, ou réglementaires

exPeRtiSe SARmeSuRe deS PeRfoRmAnCeS deS mARquAgeS Au Sol

•SéCuRité•ReSPonSAbilité•oPtimiSAtion eConomique

Page 17: Produits de Marquage TARIF 20 17 - SAR - FR · a Si performance VNTP, produit structure < 3 mm . b Si performance VNTP, produit 3 mm < structure < 16 mm . ... Résine pour revêtement

CENTRE-EST

EST

IDF-NORD

s

SUD-OUEST

2B

2A

62

59

80

0260

76

27

08

51 55

54

57

67

68

7021

89

58

71 39

2518

45

4137

3686

1716 87

23

03

63

1924

33

40

4746

15

12

82

32

64

6531

0911

66

34 1383

81

48

43

4269

0174

7338

2607 05

0406

8430

79

4944

85

8852

10

7791

78

2835 53

2229

56

OUEST

72

14

61

50

SUD-EST

BRETAGNE

CENTRE-OUEST

Contactez-nous au :

[email protected]

S

103-105, rue des Trois Fontanot92022 Nanterre CEDEX - CS30096T/ +33 1 41 20 31 10 [email protected]

F www.sar.fr

Docu

men

t non

con

tract

uel -

11/

2016

- M

B - 3

000

ex.

- Pho

tos :

JF C

hapu

is, A

xel H

eise

, pho

toth

èque

s : S

AR, E

urol

iner

s, Eu

rovia

.