PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA … · agares selectivos, TCBS, plasma para el Laboratorio de ... hay riesgos de fragmentación ... Por su parte La Subdirección de

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Ministerio de la Protección Social República de Colombia

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA No. 83 DE 2011

OBJETO.- Grupo 1: Suministro de Antisueros Salmonela y Listeria para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA.

Grupo 2: Suministros bd, antisueros salmonella, Poly, Inaba, Ogawa, yema de huevo, agares selectivos, TCBS, plasma para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.

Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700

Página Web http:// www.invima.gov.co Bogotá – Colombia 1

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA N° 83 DE 2011

Bogotá D. C., Julio de 2011

http://www.invima.gov.co/�





Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


TABLA DE CONTENIDO FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

1. OBJETO 1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL OBJETO A

CONTRATAR POR LA ENTIDAD 2. PRESUPUESTO OFICIAL 3. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA 3.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS MÍNIMOS HABILITANTES 3.1.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL

PROPONENTE. 3.1.2. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO 3.1.3. REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO 3.1.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 3.1.3.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 3.1.3.3. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 3.1.3.4. K RESIDUAL DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 3.1.3.5 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS. 3.1.3.6 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE SI SE TRATA DE

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 3.1.3.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 3.1.3.8 CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES. 3.1.3.9 CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3.1.3.10 CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 3.1.3.11. CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRECIOS. 3.1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 3.1.5DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD FINANCIERA 3.1.5.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO 3.1.5.2. CAPACIDAD FINANCIERA 4. OFERTA ECONÓMICA 5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 6. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA Y DEL

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA PRESENCIAL 6.1. CRONOGRAMA 6.2 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 6.2.1. PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


6.2.2. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 6.2.3. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA 6.2.4. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 6.2.5. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN 6.2.6. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO 6.2.7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 6.2.8. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 6.2.9. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 6.2.10. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. 6.2.11. ADJUDICACIÓN 7. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 7.2. PLAZO 7.3. LUGAR DE EJECUCION 7.4 FORMA DE PAGO 7.5. GARANTÍA ÚNICA 7.6 SUPERVISIÓN 7.7 CESIÓN 7.8 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 9. VEEDURÍAS CIUDADANAS. ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN ANEXO 2 PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 3 FORMULARIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

De conformidad con el oficio del 7 de diciembre de 2010, suscrito por la Viceministra de Salud y dirigido a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, se evidencia como consecuencia de la temporada invernal que azota al país denominado fenómeno de “La Niña”, la existencia y diseminación de enfermedades transmisibles, especialmente las enfermedades diarreicas agudas vehiculizadas por el agua y la contaminación del ambiente; así mismo, la ocurrencia de incrementos de infecciones respiratorios, enfermedades de la piel, enfermedades transmitidas por vectores y accidentes ofídicos. El documento menciona que las inundaciones sufridas en distintos territorios del país, han repercutido desfavorablemente sobre la salud pública, causando aumento en los casos de diferentes patologías que guardan relación directa con el invierno, como la enfermedad diarreica aguda, enfermedades transmitidas por alimentos o por agua, accidentes ofídicos, malaria, dengue y otros potenciales eventos. El oficio emitido por el Ministerio de la Protección Social es enfático en advertir que los eventos mencionados anteriormente presentan una clara asociación entre su ocurrencia y la temporada invernal, y correspondan a los que requieren una vigilancia intensificada, fortaleciendo su notificación y manteniendo las estrategias de prevención y control. Mediante Decreto 4580 de 2010, declaró el Estado de Emergencia económica y social con base en la situación de calamidad pública ocurrida por la ola invernal generada por el fenómeno de la Niña y las directrices del Gobierno Central están dirigidas, entre otros aspectos, a fortalecer las entidades que soportan el sector salud con el fin de garantizar la salud pública en todas las zonas afectadas, tal y como lo señalan las consideraciones del Decreto 4580 de 2010 en el literal j) del numeral 2, que se cita: |” El desabastecimiento de agua potable, inseguridad alimentaria y nutricional, el incremento de riesgos de enfermedades transmisibles, zoonóticas y por vectores, entre otros. Además de lo anterior, hay riesgos de fragmentación familiar, estrés post traumático generado por el desastre, con impacto en la salud mental de niños y adultos, lo mismo que la perturbación en la prestación de servicios en hospitales, en los programas de vacunación y en la logística de entrega de insumos y medicamentos…”






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


El Decreto 1290 de junio de 1994, “ Por el cual se precisan las funciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – y se establece su organización básica” en su artículo 4, señala las funciones que le competen al Instituto, para el cumplimiento de sus objetivos, entre las cuales se encuentra la de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo. La Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, cumple funciones de gran importancia como: 1. Planear, coordinar, desarrollar, ejecutar y controlar las actividades referidas a la normalización, acreditación, certificación, delegación y control de los productos, instituciones y laboratorios en la materia de competencia. 2. Diseñar los procedimientos referidos a la toma de muestras para los análisis de los productos de su competencia. 3. Practicar los análisis de mayor complejidad a los productos de su competencia, cuando se requiera. 4. Ejercer como Laboratorio Nacional de Referencia en todas las actividades que conlleven al pleno funcionamiento de la red nacional de Laboratorio de control de calidad de los productos de su competencia. Por su parte La Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos debe desarrollar programas y proyectos de Vigilancia y Control de los productos farmacéuticos, dentro de los cuales el Laboratorio de Microbiología de Medicamentos debe apoyar y conceptuar sobre la calidad microbiológica de las muestras que se reciben y se analizan, de la misma manera debe recopilar y recibir información técnica de las muestras para análisis de Control de Calidad y ejecutar las acciones a que haya lugar, en ejercicio de sus funciones como Laboratorio Nacional de Referencia. Así mismo el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, como apoyo a IVC en el monitoreo de los alimentos asociados con el evento, realizará los análisis para la detección de microorganismos patógenos y su serotipificación, por lo cual es necesario adquirir los suministros necesarios de la marca DENKA/SEIKEN para realizar su serotipificación e informar los serotipos circulantes en el país; Igualmente realizará los análisis para la detección de Vibrio cholerae, y microorganismos patógenos, por lo cual es necesario adquirir los suministros, antisueros salmonella, poly, Inaba, Ogawa , yema de huevo, agares selectivos, TCBS, plasma, de la marca BECTON DICKINSON (DIFCO- BBL) para realizar






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


la identificación, las pruebas bioquímicas y serotipificación requeridas para el análisis microbiológico de estos patógenos. El Laboratorio de Microbiología de Alimentos del INVIMA, como laboratorio nacional de referencia es el único laboratorio que realiza técnicas de alta complejidad como son la identificación y serotipificación de microorganismos patógenos, las cuales han sido estandarizadas y validadas por el Laboratorio con los reactivos e insumos de la marca DENKA/SEIKEN y BECTON DICKINSON (DIFCO- BBL).

Estas técnicas fueron estandarizadas y validadas por el laboratorio para dar cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025 bajo la cual se obtuvo la acreditación de la competencia del laboratorio en Diciembre de 2009. Por otra parte el Laboratorio de Microbiología de Medicamentos de la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos, requiere realizar las pruebas que tiene por objeto detectar la presencia y cuantificar las endotoxinas bacterianas, responsables de generar reacciones febriles e incluso la muerte al estar presentes en medicamentos y productos biológicos inyectables, (por ejemplo: sueros antiofídicos, vacunas, medicamentos genéricos de uso parenteral). Y para realizar esta prueba se requiere contar con los reactivos e insumos que le permitan al Laboratorio de Microbiología de Medicamentos aplicarla. Estas pruebas requieren ser validada por el Laboratorio para cumplir con los requisitos internacionales del Sistema de Gestión de Calidad, y teniendo en cuenta que el Laboratorio se encuentra en proceso de acreditación, es indispensable contar con los reactivos e insumos apropiados y suficientes para garantizar la correcta realización de las pruebas analíticas, y de esta manera poder cumplir la Norma Internacional ISO/IEC 17025 y con las Buenas Prácticas para Laboratorios Nacionales de Control Farmacéutico establecidas en el Informe 36 de la Organización Panamericana de la Salud Anexo 3. Para la realización de esta prueba se requiere de manera indispensable de reactivos e insumos específicos, pues son los únicos que permiten cumplir con las exigencias legales tanto del registro de especialidades farmacéuticas como de las Buenas Prácticas de Laboratorio, con el fin de asegurar la calidad y eficacia del producto al cual se le practique la prueba y además son los exigidos por la FDA.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Así las cosas los reactivos en mención, son considerados bienes de características técnicas uniformes, por cuanto los mismos son utilizados por los Laboratorios que realizan análisis y ensayos bajo parámetros estandarizados, lo cual identifica una característica uniforme, independientemente de las empresas y/o personas que fabriquen, suministre o comercialicen este bien. De igual manera, son bienes de común utilización, toda vez que son elementos requeridos por entidades y empresas que tienen dentro de sus funciones realizar prácticas analíticas con esta clase de reactivos requeridos por la Entidad. En este entendido, el procedimiento a seguir por parte del INVIMA para la Adquisición y suministro de los reactivos en mención, es el de la Selección Abreviada, establecida en el artículo 16 del Decreto 2474 de 2008, relacionada con Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización y se adjudicará a la propuesta que cumpla con las condiciones mínimas y ofrezca el menor precio en Subasta Pública. Lo anterior de conformidad, con el convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1005-04-465-2010, del 30 de diciembre de 2010, suscrito entre el INVIMA con el Fondo Nacional de Calamidades representado legalmente por Fiduprevisora S.A., con el objeto de “… aunar esfuerzos para adquirir equipos, insumos, elementos y materiales para los laboratorios del INVIMA y para la toma y trasportes de muestras, para ejercer acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de atender los impactos a nivel sanitario que sea generados por la ola invernal que está presentando en territorio colombiano. …”.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


1. OBJETO GRUPO 1: El objeto del presente contrato es el suministro de Antisueros Salmonela y Listeria, para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, en cumplimiento con las necesidades generadas por la emergencia invernal. GRUPO 2: El objeto del presente contrato es la adquisición de los suministros bd, antisueros salmonella, Poly, Inaba, Ogawa, yema de huevo, agares selectivos, TCBS, plasma, para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, en cumplimiento con las necesidades generadas por la emergencia invernal. 1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL OBJETO A CONTRATAR POR LA ENTIDAD El proponente deberá cumplir con las siguientes características técnicas en su ofrecimiento: OBJETO GRUPO 1:

ITEM CANTIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS SUMINISTROS A ADQUIRIR

CODIGO C.U.B.S

1 3 Suero Listeria 0I/ II. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

2 2 Suero Listeria 0I. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

3 2 Suero Listeria 0IV. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ITEM CANTIDAD


CODIGO C.U.B.S

4 3 Suero Listeria 0V/VI. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

5 2 Suero Listeria 0VI. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

6 2 Suero Listeria 0VII. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

7 3 Suero Listeria 0VIII. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

8 2 Suero Listeria 0IX. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

9 3 Suero Listeria H-A. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

10 3 Suero Listeria H-AB. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ITEM CANTIDAD


CODIGO C.U.B.S

11 3 Suero Listeria H-C. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

12 3 Suero Listeria H-D. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

13 2

Salmonella As H-v. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

14 1

Salmonella As H-g,p. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

15 1

Salmonella As H-p. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

16 1

Salmonella As H-q. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

17 1

Salmonella As H-u. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ITEM CANTIDAD


CODIGO C.U.B.S

18 1 Salmonella As H-z24. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN

1.42.13.24

OBJETO GRUPO 2:

ITEM CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS SUMINISTROS A ADQUIRIR

CODIGO C.U.B.S

1 2 Salmonella O Antis Grupo C1. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

2 2 Salmonella H antiserum 1 complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

3 1 Vial Salmonella H Antiserum a. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

4 3 Vial Salmonella H Antiserum b. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

5 1 Vial Salmonella H Antiserum c. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

6 2 Vial Salmonella H Antiserum e,h. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

7 2 Vial Salmonella H Antiserum EN Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

8 2 Vial Salmonella H Antiserum G 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL

9 2 Vial Salmonella H Antiserum i. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

10 2 Vial Salmonella H Antiserum L Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

11 1 Vial Salmonella H Antiserum m. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

12 2 Salmonella H Antiserum Poly A, Factors a, b, c, d, i, z10, z29 1.42.13.24 . Frasco x 3ml. Difco - BBL

13 2 Salmonella H Antiserum Poly B, Factors eh, en, enx, enz15 1.42.13.24 and G Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL

14 2 Salmonella H Antiserum Poly C, Factors k, l, r, y, z, z4. 1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco - BBL

15 1 Salmonella H Antiserum Poly D, Factors z35, z36, z37, z38, z39, z41, z42.

1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco - BBL

16 2 Salmonella H Antiserum Poly E, 1 Complex, z6. 1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco – BBL






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

17 2 Vial Salmonella H Antiserum Single Factor 2. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24




21 1 Vial Salmonella O Antiserum Single Factor 15 grupo E2, E3. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

22 1 Vial Salmonella H Antiserum t. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

23 1 Vial Salmonella H Antiserum Z15. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24



26 1 Vial Salmonella H Antiserum Z4 Complex. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

27 4 Vial Salmonella O Antiserum GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

28 2 Vial Salmonella O Antiserum GRP E. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

29 1 Vial Salmonella O Antiserum GRP F. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

30 1 Vial Salmonella O Antiserum Factor 35 GRP O. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

31 1 Vial Salmonella O Antiserum Factor 4 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

32 2 Vial Salmonella O Antiserum Factor 5 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

33 1 Vial Salmonella O Antiserum Factor 7 GRP C1&C4. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

34 2 Vial Salmonella O Antiserum Factor 8 GRP C2&C3. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

35 1 Vial Salmonella O Antiserum Factor 9 GRP D. Frasco x 3ml. Difco –

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

BBL

36 1 Vial Salmonella O Antiserum Factor 4 &5 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

37 2 Vial Salmonella O Antiserum GRP C2 Factor 6&8. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

38 3 Vial Salmonella O Antiserum GRP D1 Factor 1,912. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

39 1 Vial Salmonella O Antiserum GRP D2 Factor 9,46. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

40 1 Vial Salmonella O Antiserum GRP E4 Factor 19. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

41 1 Vial Salmonella O Antiserum GRP E1 Factor 3,10. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

42 3 Salmonella O Antiserum Poly B, Groups C1, C2, F, G and H. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

43 2 Salmonella O Antiserum Poly C, Groups I, J, K, M, N and O. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

44 2 Salmonella O Antiserum Poly D, Groups P, Q, R, S, T and U. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

45 1 Salmonella O Antiserum Poly E, Groups V, W, X, Y and Z. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

46 1 Salmonella O Antiserum Poly F, Groups 51-55. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

47 1 Salmonella O Antiserum Poly G, Groups 56-61. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

48 1 Salmonella O Antiserum GRP 1 Factor 16. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

49 2 MRS - Agar. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

50 1 Frasco (500g) de Caldo de soya Ref 211825. Difco - BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

51 5 Kit Crystal para identificación de Gram positivos. Caja x 20 pruebas. Difco - BBL

1.42.13.24

52 60 Yema de huevo con telurito. Frascos x 100ml. Difco – BBL 1.42.13.24

53 24 Yema de huevo. Caja x 6 frascos x 100ml. Difco – BBL 1.42.13.24

54 1 Sensidisco Acido Nalidixico 30 Mcg. Cartucho x 50. Difco - BBL 1.42.13.24

55 1 Sensidisco cefalotina 30ug. Cartucho x 50. Difco - BBL 1.42.13.24

56 1 Agar XLD. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

57 2 Agar Saboreaud Dextrosa. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

58 1 Agar para selectivo para cereus según Mossel (base) (Agar MYP). Difco - BBL

1.42.13.24

59 1 Agar Baird Parker. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

60 5 Antisuero Vibrio cholerae Ogawa. . Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



CODIGO C.U.B.S

61 5 Antisuero Vibrio cholerae Inaba. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

62 16 Coagulasa Plasma de Conejo. Caja x 10 Frascos. Difco - BBL 1.42.13.24

63 7 Medio Colera TCBS. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

64 10 Antisuero poly Vibrio cholerae. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($131’558.698,00), INCLUIDO IVA. - El presupuesto Oficial para el Grupo 1 es por la suma VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($20.461.098). INCLUIDO IVA y se reconocerá con base en la Afectación Presupuestal No. 11-0424 del 14 de abril de 2011, expedido por el Director de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior y de Justicia, que afecta los recursos del Fondo Nacional de Calamidades: Gastos de: 03 otros Origen de los recursos: 02 convenios Aplicación del gasto: 30 Presupuesto Nacional Numeral: 0420 de Junta No. 0019-011 De conformidad con lo pactado en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1005-04-465-2010 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades – Fiduprevisora S.A. y el INVIMA.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Este monto será el único disponible para cubrir la totalidad de los costos del servicio, que incluye, entre otros, impuestos y demás costos operativos relacionados con el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. - El presupuesto Oficial para el Grupo 2 es por la suma CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($111.097.600). INCLUIDO IVA y se reconocerá con base en la Afectación Presupuestal No. 11-0421 del 14 de abril de 2011, expedido por el Director de Gestión del Riesgo del Ministerio de Interior y de Justicia, que afecta los recursos del Fondo Nacional de Calamidades: Gastos de: 03 otros Origen de los recursos: 02 convenios Aplicación del gasto: 30 Presupuesto Nacional Numeral: 0420 de Junta No. 0019-011 De conformidad con lo pactado en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1005-04-465-2010 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades – Fiduprevisora S.A. y el INVIMA. Este monto será el único disponible para cubrir la totalidad de los costos del servicio, que incluye, entre otros, impuestos y demás costos operativos relacionados con el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 3. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA En los procesos de Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, el único factor de escogencia es el menor precio ofrecido. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgan puntaje. 3.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS MÍNIMOS HABILITANTES Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación de CUMPLE o NO CUMPLE:






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


REQUISITOS HABILITANTES CUMPLE NO CUMPLE 3.1.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS

PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE

3.1.2. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO

3.1.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO

3.1.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

3.1.5. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD FINANCIERA

RESULTADO FINAL INHABIL/HABIL 3.1.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL

PROPONENTE. Los oferentes deberán allegar el organigrama de su empresa. 3.1.2. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO El proponente deberá presentar oferta técnica de los elementos que requiere la entidad, de acuerdo con las especificaciones mínimas contenidas en el numeral 1.1 del Pliego de Condiciones. 3.1.3. REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO 3.1.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. El proponente deberá presentar en su propuesta la Carta de Presentación, siguiendo el modelo que se encuentra en el Anexo. 1, suscrita por el representante legal o por la persona que se encuentre autorizada para comprometer a la sociedad o por el representante legal del Consorcio o de la Unión Temporal según el caso. En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la Carta de






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Presentación deberá ser firmada por el representante legal del Consorcio o de la Unión Temporal. 3.1.3.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. En la presente Convocatoria podrán participar las personas naturales o jurídicas de manera independiente o conformando consorcios y uniones temporales. Tratándose de personas jurídicas, deberán demostrar que su duración será mínima la del término de ejecución del contrato y un (1) año más. El objeto social o actividad económica principal deberá incluir actividades relacionadas con el objeto de la presente convocatoria. Para la verificación de los anteriores requisitos, el proponente deberá presentar en su propuesta certificado expedido por la Cámara de Comercio CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS A LA FECHA DE CIERRE DE ESTA CONVOCATORIA. Nota: En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno debe aportar el certificado descrito en el presente numeral. 3.1.3.3. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) El proponente deberá presentar en su propuesta certificado de Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TREINTA (30) DÍAS A LA FECHA DE CIERRE DE ESTA CONVOCATORIA, en el cual conste la inscripción, clasificación y calificación de las actividades relacionadas con el objeto de la presente convocatoria de acuerdo con el grupo que ofrece, así:






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

3: Proveedores 06: Productos de las industrias

químicas o de las industrias conexas.

11: Productos diversos de las industrias químicas.

Nota: En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cualquiera de sus miembros podrá acreditar lo descrito en el presente numeral. 3.1.3.4. K RESIDUAL DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Con el fin de acreditar disponibilidad económica, financiera, operativa, administrativa y técnica, para ejecutar el objeto contractual, el oferente deberá certificar en SMMLV, bajo la gravedad de juramento, su capacidad residual de contratación como PROVEEDOR. El valor en SMMLV a descontar, para totalizar la capacidad residual de contratación, tanto de los contratos en los que el proponente haya participado directamente, como en los contratos en los que haya participado bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, suscritos con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, es del 100% del valor de cada contrato. La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser superior al presupuesto oficial estimado para el presente proceso. En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes. NOTA 1: Si la capacidad residual es inferior al presupuesto oficial estimado, la oferta se rechazará de plano.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


NOTA 2: La fecha de su expedición debe ser anterior al cierre del plazo para la presentación de ofertas. NOTA: En caso de no tener contratos en ejecución, el proponente deberá manifestar en escrito separado esta circunstancia, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3.1.3.5 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS. El proponente deberá presentar en su propuesta certificado o documento mediante el cual se autorice al representante legal o la persona designada para presentar propuesta, cuando los mismos se encuentren limitados en razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en el presente proceso de selección. En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros debe aportar el certificado descrito en el presente numeral. 3.1.3.6 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE SI SE TRATA DE

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. En caso de consorcios o uniones temporales, deberá anexarse a la propuesta el documento de constitución suscrito por sus miembros, quienes responderán en los términos señalados en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, en el cual deberán señalar lo siguiente: a) Si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de EL INVIMA. b) La persona que los representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. c) En caso de unión temporal, se indicará a EL INVIMA la participación que tendrá cada uno de sus integrantes.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


d) Su compromiso de permanecer en Consorcio o en Unión Temporal durante el término de la vigencia del contrato y un año más. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal. 3.1.3.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente deberá presentar póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o por Entidad Bancaria, en original, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del término de presentación de las propuestas. Si la propuesta se presenta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando sus integrantes y deberá estar firmada por el representante legal del mismo. NOTA. En caso que la fecha de cierre de la invitación se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 3.1.3.8 CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES. El proponente deberá presentar certificado en el cual conste que se encuentra a paz y salvo con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, si la sociedad cuenta con éste o por el representante legal. Igual obligación deberá cumplir y acreditar, durante la ejecución del contrato, el proponente favorecido, conforme lo establece la ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 3.1.3.9 CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. De conformidad con lo establecido en la Ley 610 de 2000, el proponente deberá anexar el certificado de no encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, el cual puede ser descargado de la página www.contraloriagen.gov.co.


http://www.contraloriagen.gov.co/�





Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


3.1.3.10 CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. El proponente deberá anexar Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación en el cual conste que el proponente no registra sanciones e inhabilidades. 3.1.3.11. CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRECIOS. El proponente deberá anexar a su propuesta, el certificado de registro de precio SICE en el siguiente código hasta el nivel señalado y con la descripción señalada: GRUPO 1

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO C.U.B.S

1 Suero Listeria 0I/ II. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

2 Suero Listeria 0I. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

3 Suero Listeria 0IV. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

4 Suero Listeria 0V/VI. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

5 Suero Listeria 0VI. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

6 Suero Listeria 0VII. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



7 Suero Listeria 0VIII. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

8 Suero Listeria 0IX. 2 Frascos x 2ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

9 Suero Listeria H-A. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

10 Suero Listeria H-AB. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

11 Suero Listeria H-C. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

12 Suero Listeria H-D. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

13 Salmonella As H-v. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

14 Salmonella As H-g,p. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

15 Salmonella As H-p. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

16 Salmonella As H-q. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

17 Salmonella As H-u. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



18 Salmonella As H-z24. Frasco x 5ml. DENKA SEIKEN 1.42.13.24

GRUPO 2

ITEM DESCRIPCIÒN CODIGO C.U.B.S 1 Salmonella O Antis Grupo C1. Frasco x

3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

2 Salmonella H antiserum 1 complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

3 Vial Salmonella H Antiserum a. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

4 Vial Salmonella H Antiserum b. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

5 Vial Salmonella H Antiserum c. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

6 Vial Salmonella H Antiserum e,h. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

7 Vial Salmonella H Antiserum EN Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

8 Vial Salmonella H Antiserum G Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

9 Vial Salmonella H Antiserum i. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ITEM DESCRIPCIÒN CODIGO C.U.B.S

10 Vial Salmonella H Antiserum L Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

11 Vial Salmonella H Antiserum m. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

12 Salmonella H Antiserum Poly A, Factors a, b, c, d, i, z10, z29 1.42.13.24 . Frasco x 3ml. Difco - BBL

13 Salmonella H Antiserum Poly B, Factors eh, en, enx, enz15 1.42.13.24 and G Complex. Frasco x 3ml. Difco - BBL

14 Salmonella H Antiserum Poly C, Factors k, l, r, y, z, z4.

1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco - BBL

15 Salmonella H Antiserum Poly D, Factors z35, z36, z37, z38, z39, z41, z42. 1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco - BBL

16 Salmonella H Antiserum Poly E, 1 Complex, z6.

1.42.13.24 Frasco x 3ml. Difco – BBL

17 Vial Salmonella H Antiserum Single Factor 2. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24








Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700




21 Vial Salmonella O Antiserum Single Factor 15 grupo E2, E3. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

22 Vial Salmonella H Antiserum t. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

23 Vial Salmonella H Antiserum Z15. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24



26 Vial Salmonella H Antiserum Z4 Complex. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

27 Vial Salmonella O Antiserum GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

28 Vial Salmonella O Antiserum GRP E. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

29 Vial Salmonella O Antiserum GRP F. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

30 Vial Salmonella O Antiserum Factor 35 GRP O. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



31 Vial Salmonella O Antiserum Factor 4 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

32 Vial Salmonella O Antiserum Factor 5 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

33 Vial Salmonella O Antiserum Factor 7 GRP C1&C4. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

34 Vial Salmonella O Antiserum Factor 8 GRP C2&C3. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

35 Vial Salmonella O Antiserum Factor 9 GRP D. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

36 Vial Salmonella O Antiserum Factor 4 &5 GRP B. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

37 Vial Salmonella O Antiserum GRP C2 Factor 6&8. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

38 Vial Salmonella O Antiserum GRP D1 Factor 1,912. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

39 Vial Salmonella O Antiserum GRP D2 Factor 9,46. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

40 Vial Salmonella O Antiserum GRP E4 Factor 19. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24

41 Vial Salmonella O Antiserum GRP E1 Factor 3,10. Frasco x 3ml. Difco – BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



42 Salmonella O Antiserum Poly B, Groups C1, C2, F, G and H. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

43 Salmonella O Antiserum Poly C, Groups I, J, K, M, N and O. Frasco x 3ml. Difco – BBL

1.42.13.24

44 Salmonella O Antiserum Poly D, Groups P, Q, R, S, T and U. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

45 Salmonella O Antiserum Poly E, Groups V, W, X, Y and Z. Frasco x 3ml. Difco - BBL

1.42.13.24

46 Salmonella O Antiserum Poly F, Groups 51-55. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

47 Salmonella O Antiserum Poly G, Groups 56-61. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

48 Salmonella O Antiserum GRP 1 Factor 16. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

49 MRS - Agar. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

50 Frasco (500g) de Caldo de soya Ref 211825. Difco - BBL 1.42.13.24

51 Kit Crystal para identificación de Gram positivos. Caja x 20 pruebas. Difco -

1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ITEM DESCRIPCIÒN CODIGO C.U.B.S BBL

52 Yema de huevo con telurito. Frascos x 100ml. Difco – BBL 1.42.13.24

53 Yema de huevo. Caja x 6 frascos x 100ml. Difco – BBL 1.42.13.24

54 Sensidisco Acido Nalidixico 30 Mcg. Cartucho x 50. Difco - BBL 1.42.13.24

55 Sensidisco cefalotina 30ug. Cartucho x 50. Difco - BBL 1.42.13.24

56 Agar XLD. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

57 Agar Saboreaud Dextrosa. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

58 Agar para selectivo para cereus según Mossel (base) (Agar MYP). Difco - BBL 1.42.13.24

59 Agar Baird Parker. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

60 Antisuero Vibrio cholerae Ogawa. . Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

61 Antisuero Vibrio cholerae Inaba. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

62 Coagulasa Plasma de Conejo. Caja x 10 Frascos. Difco - BBL 1.42.13.24






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700



63 Medio Colera TCBS. Frasco x 500g. Difco - BBL 1.42.13.24

64 Antisuero poly Vibrio cholerae. Frasco x 3ml. Difco - BBL 1.42.13.24

NOTA. En ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar los documentos aquí solicitados. 3.1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El proponente deberá presentar dos (2) certificaciones expedidas por entidades públicas o firmas privadas, de contratos suscritos y ejecutados entre el 1° de enero de 2009 y la fecha de cierre de la Convocatoria, cuyo objeto haya sido similar al objeto de la presente convocatoria. NOTA: El valor de cada uno de los contratos certificados será, como mínimo, igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del valor del presupuesto oficial. Las certificaciones deberán ser expedidas por las entidades, empresas o personas contratantes y contener, como mínimo información relacionada con: Objeto, valor, fecha de suscripción y fecha de terminación. Se podrán acreditar varios contratos en una misma certificación; sin embargo, el valor de los contratos se tomará de forma individual para estos efectos. Tratándose de consorcio o unión temporal, las certificaciones de cualquiera de sus miembros serán tenidas en cuenta. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la unión temporal, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución de ese consorcio o unión temporal. Las certificaciones que acreditan la experiencia y que no hayan sido subsanadas dentro del término establecido por la entidad, no serán tenidas en cuenta.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


3.1.5.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO El proponente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible: El INVIMA de conformidad con lo establecido en el Decreto 1464 de 2010, exige los siguientes requisitos financieros para participar en el proceso de selección abreviada por subasta inversa, los cuales serán verificados en la información certificada que sobre capacidad financiera obra en el Registro Único de Proponentes. Indicador Puntaje Requerido Proveedor Liquidez 30 Endeudamiento 20 siempre y cuando su endeudamiento no supere el 70%. Patrimonio 30 Igualmente Cumple: si el proponente iguala o supera el puntaje de los indicadores financieros precitados, regla de la cual se exceptúa el indicador de endeudamiento. NOTA: en caso que la calificación financiera no se encuentre registrada en el RUP se deberán adjuntar los siguientes documentos financieros: 3.1.5.1. Balance General Comparativo con corte a 31 de diciembre de 2010. 3.1.5.2. Estado de Resultados Comparativo a 31 de diciembre de 2010. 3.1.5.3. Notas a los Estados Financieros presentados. 3.1.5.4. Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de éste de un Contador Público

independiente. 3.1.5.5. Certificación a los Estados Financieros presentados. 3.1.5.6. Fotocopia de las declaraciones de renta de los años 2009 y 2010 (En su

defecto, la Declaración de Ingresos y Patrimonio para esos mismos años). 3.1.5.7. Fotocopia Registro Único Tributario (R.U.T.)






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


3.1.5.8. Fotocopias de las tarjetas profesionales del Contador y Revisor Fiscal, o del

Contador Público Independiente. 3.1.5.9. Certificación de inscripción y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta

Central de Contadores de la matrícula profesional de Contador, Revisor Fiscal o Contador Público Independiente que hayan suscrito los Estados Financieros aportados, CON NO MÁS DE TRES (3) MESES DE EXPEDICIÓN.

NOTA 1. Los documentos solicitados en los numerales 3.1.5.1 y 3.1.5.2 deberán presentarse siguiendo el modelo establecido en el Régimen Contable Colombiano, debidamente firmados por el proponente y contador público que los preparó y revisor fiscal o, en su defecto, por contador público independiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995. NOTA 2. La certificación a los Estados Financieros debe manifestar la verificación de las afirmaciones exigidas en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, así como también que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros. Debe estar firmada por el representante legal y el contador público. NOTA 3. El INVIMA podrá realizar los cruces de información con las entidades encargadas del control jurídico y/o financiero de los proponentes; igualmente podrá solicitar al proponente cualquier aclaración, información o documentos. NOTA 4. En ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar los documentos aquí solicitados. 4. OFERTA ECONÓMICA El proponente deberá presentar propuesta económica en un (1) sobre cerrado independiente de la oferta técnica. El sobre de la propuesta económica deberá ir aparte de la propuesta principal como anexo de la misma. Al momento de presentar la propuesta económica, se debe tener en cuenta que dentro del valor de la misma se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos que se causen por la suscripción y ejecución del contrato.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Sin perjuicio de otras causales señaladas en este Pliego de Condiciones o en la ley, las propuestas se rechazarán en cualquiera de los siguientes eventos: 5.1. Cuando el proponente no demuestre, dentro del término establecido por la ley, el cumplimiento de los requisitos exigidos o no logre subsanar los documentos requeridos. (Artículo 22 D.2474 de 2008). 5.2 Cuando la capacidad residual de contratación, sea inferior al presupuesto oficial estimado. 5.3 Cuando no se acompañe a la propuesta la garantía de seriedad de la misma o no logre subsanarse su correcta presentación, dentro del término establecido en la ley. (Artículo 7 D.4828 de 2008). 6. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA Y DEL PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA PRESENCIAL: 6.1. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

Publicación Aviso Convocatoria y Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones

26 de julio de 2011

Consultar en www.invima.gov.co y en el portal único de contratación

www.contratos.gov.co

Observaciones al Proyecto de Pliego

02 de Agosto de 2011 hasta las 10:00 a.m.

Radicarlas en el Grupo de Gestión Contractual del

INVIMA o enviarlas al correo electrónico

[email protected] Expedición Resolución de Apertura y Publicación Pliego de Condiciones Definitivo

05 de Agosto de 2011

Consultar en www.contratos.gov.co y/o

www.invima.gov.co

Audiencia de Aclaración 05 de agosto de 2011 a las 10:30

AM

En el INVIMA, ubicada en la Carrera 68D N° 17-11 en Bogotá D.C., primer piso.



mailto:[email protected]�






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Observaciones Pliegos Definitivos

Hasta las 10:00 AM del 10 de

agosto de 2011.

Radicarlas en el Grupo de Gestión Contractual del

INVIMA o enviarlas al correo electrónico

[email protected]

Cierre de la Convocatoria

Hasta las 11:00 AM del 17 de

agosto de 2011

En el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA, en

la Carrera 68D N° 17-11

Verificación Requisitos Habilitantes

Del 17 al 22 de agosto de 2011

Publicación Informe Verificación Requisitos Habilitantes

23 de agosto de 2011

Consultar en las páginas web www.contratos.gov.co

y www.invima.gov.co

Observaciones Informe de Verificación – Subsanar o aportar documentos habilitantes

Del 23 al 29 de agosto de

2011

En el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA o

enviarlas al correo electrónico [email protected]

Audiencia de Adjudicación

A las 10:00 a. 30 de agosto

de 2011

En el INVIMA, ubicada en la Carrera 68D N° 17-11, primer

piso.

Suscripción del Contrato

Dentro de los dos (2) días

siguientes a la adjudicación.

En el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA

6.2 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:









Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


6.2.1. PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA El día indicado en el numeral 6.1. Cronograma, será publicado el Aviso informativo del proceso en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y la página web www.invima.gov.co. 6.2.2. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES La publicación del Proyecto de Pliegos se realizará en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y la página Web www.invima.gov.co en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma, las personas interesadas podrán formular observaciones o comentarios al mismo, a fin de que la entidad se retroalimente en la preparación de este documento. Tales observaciones deben ser radicadas en el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA ubicada en la Carrera 68 D No 17-11/21 de Bogotá, D.C., o enviadas al siguiente correo electrónico: [email protected]. Las respuestas a las observaciones y/o aclaraciones de los interesados y proponentes serán resueltas mediante un documento que será publicado en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co con el fin de otorgar la publicidad y transparencia debida. En todo caso, se aclara que las consultas y respuestas relacionadas con el Pliego de condiciones, no producen efecto suspensivo alguno de los términos establecidos en el cronograma del presente proceso. Ninguna aclaración verbal por parte del INVIMA podrá afectar el alcance y condiciones del pliego de condiciones y sus adendas si los hay. Para estos efectos sólo se tendrán como válidas las comunicaciones que se hagan por escrito. 6.2.3. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA El ordenador del gasto o a quien se haya delegado dicha ordenación, expedirá el acto administrativo ordenando la apertura del proceso en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma. 6.2.4. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO








Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


La publicación del Pliego de Condiciones Definitivo se realizará en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y la página Web www.invima.gov.co en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma, las personas interesadas podrán formular las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos, presentándolas dentro del término programado en el cronograma. Estas deben ser radicadas en el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA ubicada en la Carrera 68 D No 17-11/21 de Bogotá, D.C. o al siguiente correo electrónico: [email protected]. Las mismas serán absueltas por la entidad a través del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y la página Web www.invima.gov.co. La modificación del Pliego de Condiciones Definitivo se realizará a través de Adendas, en los términos del Artículo 7° del Decreto 2474 de 2008 y pasarán a formar parte del Pliego de Condiciones. 6.2.5. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN Se celebrará audiencia de aclaración del Pliego de Condiciones en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma, con el fin de absolver las dudas que tengan los interesados en la presente Convocatoria. 6.2.6. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO La apertura y cierre de la presente convocatoria pública se realizará en la fecha y hora programada en el numeral 6.1. Cronograma. Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la página web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal colombiana. El Grupo de Gestión Contractual llevará un control de las propuestas recibidas, el cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Número de orden de presentación de la propuesta 2. Fecha y hora de presentación 3. Nombre o razón social del proponente 4. Dirección y teléfono del proponente 5. Nombre de la persona que personalmente radica la propuesta 6. Firma de la persona que radica






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres que contienen los documentos habilitantes del proponente y la oferta técnica. El sobre que contiene la oferta económica inicial no se abrirá en esta diligencia, el cual solo será abierto hasta el día que se lleve a cabo la audiencia de subasta inversa. En esta diligencia se verificará la siguiente información: 1. Nombre del proponente 2. Fecha y hora de recepción de la propuesta 3. Carta de presentación debidamente firmada 4. Número de folios 5. Póliza: Nombre de la Aseguradora, Número de la póliza, Valor asegurado, Vigencia de la póliza. 6.2.8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se presentarán y se recibirán a partir de la fecha y hora de apertura y hasta la fecha y hora de cierre, en el Grupo de Gestión Contractual del INVIMA, ubicado en el Tercer Piso Edificio INVIMA, Cra. 68D No. 17-11/21. El OFERENTE presentará su oferta, de carácter obligatorio, la cual debe ajustarse en todos los aspectos al presente Proyecto de Pliego de Condiciones. No se aceptarán propuestas parciales, alternativas y/o condicionadas. NOTA. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora señaladas para el cierre de la Convocatoria o en lugar diferente a la oficina del Grupo de Gestión Contractual del Instituto, no serán recibidas. • FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas deben presentarse POR ESCRITO, EN ORIGINAL Y TRES (3) COPIAS, FOLIADAS EN ORDEN CONSECUTIVO ASCENDENTE, en idioma castellano y sin enmendaduras. La carta de presentación debe estar firmada por su representante legal. Las copias deben poseer la misma información contenida en el original. En caso de divergencias prevalecerán los datos e información que se encuentren en el original. Así mismo, cuando existan diferencias en números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. Las propuestas se presentarán en sobre cerrado identificando el original y las tres copias, con la indicación de que se trata de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 83 DE 2011.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


En caso de que la propuesta esté contenida en más de un sobre, cada uno de ellos debe estar numerado en el rótulo en orden ascendente. Se deberá presentar una propuesta económica inicial en un (1) solo sobre cerrado aparte como anexo a la propuesta, el cual solo será abierto el día de la Audiencia de Subasta Inversa.

RÓTULO DEL SOBRE

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 83 DE 2011.

OBJETO: Grupo 1: Suministro de Antisueros Salmonela y Listeria para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA. Grupo 2: Suministros bd, antisueros salmonella, Poly, Inaba, Ogawa, yema de huevo, agares selectivos, TCBS, plasma para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. En cumplimiento con las necesidades generadas por la emergencia invernal. ORIGINAL _____ PRIMERA COPIA ______ SEGUNDA COPIA____ TERCERA COPIA _____ PROPUESTA ECONÓMICA _______ DOMICILIO: • VALIDEZ DE LA OFERTA El proponente indicará el término de validez de la oferta, el cual deberá ser mínimo de tres (3) meses, contados a partir del día de cierre de la Convocatoria. 6.2.9. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Se debe realizar la verificación de los requisitos habilitantes de Carácter Organizacional, Técnico, Jurídico, Financiero y que acrediten Experiencia, teniendo en cuenta los documentos relacionados en el Pliego de Condiciones, una vez se realice el cierre del proceso.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Dentro del mismo período el INVIMA podrá solicitar por correo a la dirección electrónica indicada en la carta de presentación de la oferta aclaraciones, sobre los documentos contenidos en la propuesta, las cuales deberán ser atendidas por el oferente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento, es decir si se solicita a las 8:00 a.m., del día 1, debe responder a más tardar a las 8:00 a.m. del día 2., y formarán parte de la presente convocatoria. • VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES Las Condiciones Técnicas Mínimas, los documentos que demuestran Capacidad Organizacional, Jurídica, los que demuestran la Capacidad Financiera y las Certificaciones Mínimas de Experiencia del oferente, no dan derecho a la asignación de puntaje, sólo conducen a determinar si la propuesta es hábil para continuar con el proceso. 6.2.10. PUBLICACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN El informe de verificación de requisitos habilitantes de los oferentes, se publicarán en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y en la página de la Entidad www.invima.gov.co y permanecerán en el Grupo de Gestión Contractual, ubicada en el Tercer Piso de la Carrera 68D No. 17-11/21, edificio INVIMA, en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma. Los oferentes podrán presentar observaciones al Informe de Verificación en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma. Los oferentes podrán subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes hasta la Adjudicación, en los términos del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008. Las observaciones o aclaraciones deberán presentarse en la oficina del Grupo de Gestión Contractual del INVIMA ubicada en la carrera 68 D No 17-11/21 piso tercero (3º) o en el correo electrónico [email protected]. No se atenderán aquellas observaciones que se presenten en cualquier otra dependencia de la Entidad. NOTA. En el ejercicio de esta facultad, los documentos que se saneen y/o las aclaraciones que se efectúen, no pueden significar mejoramiento de la oferta. Las respuestas a las observaciones o aclaraciones que se hagan de los informes de verificación, se darán en la Audiencia de Adjudicación.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


6.2.11. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. La celebración de la Audiencia de Subasta Presencial tendrá lugar en la fecha establecida en el numeral 6.1. Cronograma, en la Cafetería del INVIMA, ubicada en la carrera 68D No. 17-11, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto 2474 de 2008. En el evento en que sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad ampliará el plazo para la presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial de precio, en los términos establecidos en la normatividad vigente. Durante la prórroga a que hace referencia el párrafo anterior, solo podrán presentar oferta, aquellos proponentes que fueron considerados no hábiles para participar en la subasta, si vencido ese plazo no se alcanza la pluralidad de proponentes, la entidad adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones. El día de la Subasta, a los oferentes se les hará entrega de sobres y formularios para la presentación de sus lances, en los cuales se deberá consignar únicamente el precio ofertado o la expresión clara e inequívoca de que no hará lance de mejora de precios. La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública bajo las siguientes reglas: La entidad abrirá los sobres con las ofertas iníciales de precio y comunicará a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la menor de ellas. Se les dará la oportunidad a los proponentes hábiles para escoger el valor mínimo de mejora de ofertas. En el evento en que los proponentes no se pongan de acuerdo, el valor mínimo de mejora de oferta será del 1% del menor valor ofrecido expresado en pesos. Los proponentes contarán con un término máximo de tres (3) minutos para hacer cada lance que mejore la oferta inicial de precio. Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios suministrados y un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante la subasta. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. En caso de existir empate se adjudicará el contrato al que presentó la menor propuesta inicial. De persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo. NOTA: CUANDO A LA AUDIENCIA DE SUBASTA NO SE PRESENTE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA PROPONENTE, DEBERÁ OTORGAR PODER A LA PERSONA QUE EN SU REPRESENTACIÓN REALIZARÁ LOS LANCES Y COMPROMETERÁ A LA SOCIEDAD EN CASO DE SER ADJUDICADO EL CONTRATO. DICHO PODER DEBERÁ SER CONSTITUIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTO ES, ANTE NOTARIO PÚBLICO O JUEZ. 6.2.12. ADJUDICACIÓN La adjudicación se realizará en la audiencia Pública de Subasta, mediante Acto Administrativo suscrito por el ordenador del gasto o quien cuente con delegación para tal efecto. En dicho acto se entenderá notificado en estrados al proponente favorecido con la adjudicación. Dentro del término establecido para la adjudicación, el Secretario General del INVIMA podrá declarar desierta la convocatoria cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, no se presente propuesta alguna o ninguna se ajuste a los Pliegos de Condiciones. La adjudicación se efectuará al participante que haga la oferta con menor valor, una vez culminada la puja sobre los precios inicialmente ofertados. En caso de empate, se adjudicará el contrato al que presentó la menor propuesta inicial, de persistir el empate, se resolverá por medio de sorteo (Artículo 25 Decreto 2474 de 2008).






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


NOTA: SE ACLARA QUE LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ AL PROPONENTE QUE SIENDO HÁBIL, OFREZCA EL MENOR PRECIO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR. 7. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO El proponente que resulte favorecido en la adjudicación deberá suscribir el contrato dentro de los dos (2) días siguientes a la audiencia de adjudicación. Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el contrato o no cumple con los requisitos de ejecución dentro del término señalado, quedará a favor del INVIMA, en los términos establecidos en la ley, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de responsabilidades no cubiertas por el valor de la misma. Si dentro del término señalado el proponente seleccionado no suscribe el respectivo contrato, el INVIMA, mediante acto administrativo motivado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de dicho término, podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con las especificaciones requeridas por el INVIMA, atendiendo los parámetros del inciso 2º, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. A solicitud de los proponentes no favorecidos, el INVIMA devolverá la garantía de seriedad de la oferta, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato adjudicado. 7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Las siguientes son las obligaciones que serán exigibles al proponente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente Convocatoria: OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con todas y cada una de las cláusulas emanadas en el contrato, conforme a las especificaciones de la cotización suministrada y teniendo en cuenta las normas vigentes, pertinentes y concordantes.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


2. Ejecutar oportunamente y eficientemente el objeto del contrato, garantizando

personalmente la mejor calidad en bienes suministrados, que sean nuevos y de primera calidad y responderá por cualquier retardo e incumplimiento en el mismo.

3. Brindar la información solicitada por la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio

del Interior y de Justicia.

4. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudiera presentar en la entrega de los elementos.

5. Constituir garantía de buena calidad de los productos y cumplimiento de la entrega.

6. Entregar los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo y en la forma

establecida.

7. Suscribir la correspondiente Acta de liquidación.

8. Todas las demás que se originen acordes con la naturaleza del presente contrato.

9. Manifestar que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT es veraz y verificable, por lo anterior autoriza la verificación de su información mediante el cruce de listas restrictivas.

OBJETO.- GRUPO 1:

1. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta y del Pliego de Condiciones, que hacen parte integral del contrato.

2. Entregar oportunamente los suministros requeridos.

3. Entregar los certificados de calidad, en los casos que aplique, de cada uno de los elementos adquiridos en el momento de la entrega de los mismos.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


4. Garantizar que los elementos ofertados tengan fecha de vencimiento mínimo de un (1) año, en caso que aplique.

5. Garantizar que los elementos entregados cumplan con las especificaciones dadas por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos.

6. Atender en forma oportuna los requerimientos que efectúe el Instituto a través del Supervisor del Contrato.

7. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes.

8. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en las normas legales y vigentes.

9. Las demás que se desprendan del desarrollo mismo del contrato.

10. Aportar certificación bancaria de la cuenta en la cual se realizarán los pagos

derivados de la ejecución del contrato. Dicha certificación deberá contener el número de la cuenta, tipo de cuenta e identificación del titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribirá el contrato.

11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

OBJETO.-GRUPO 2

1. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta y del Pliego de Condiciones, que hacen parte integral del contrato.

2. Entregar oportunamente los suministros requeridos.

3. Entregar los certificados de calidad, en los casos que aplique, de cada uno de los

elementos adquiridos en el momento de la entrega de los mismos.

4. Garantizar que los elementos ofertados tengan fecha de vencimiento mínimo de ocho (8) meses a un (1) año. en caso que aplique.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


5. Atender en forma oportuna los requerimientos que efectúe el Instituto a través del Supervisor del Contrato.

6. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes.

7. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales de

conformidad con lo establecido en las normas legales y vigentes.

8. Las demás que se desprendan del desarrollo mismo del contrato.

9. Aportar certificación bancaria de la cuenta en la cual se realizarán los pagos derivados de la ejecución del contrato. Dicha certificación deberá contener el número de la cuenta, tipo de cuenta e identificación del titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribirá el contrato.

10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

7.2. PLAZO GRUPO 1 El objeto del presente contrato se ejecutará hasta el 30 de Noviembre de 2011 y/o hasta agotar el valor del contrato, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo. Se ejecutará mediante entregas parciales de acuerdo a solicitud previa, para lo cual se acordará la fecha de entrega por parte de cada Laboratorio, quien dará aviso oportuno al contratista. GRUPO 2 El objeto del presente contrato se ejecutara hasta el 30 de noviembre del 2011, según los requerimientos y necesidades del Laboratorio, respetando la fecha de vencimiento de los suministros y se realizará mediante entregas parciales de acuerdo a solicitud previa.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Se ejecutará mediante entregas parciales de acuerdo a solicitud previa, para lo cual se acordará la fecha de entrega por parte de cada Laboratorio, quien dará aviso oportuno al contratista. 7.3. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA GRUPO 1 La entrega de los bienes objeto del contrato debe realizarse en las instalaciones del Laboratorio de Microbiología de Alimentos: AV. Calle 26 No 51 – 60 de Bogotá D.C GRUPO 2 La entrega de los bienes objeto del contrato debe realizarse en las instalaciones del Laboratorio de Microbiología de Alimentos: AV. Calle 26 No 51 – 60 de Bogotá D.C 7.4 FORMA DE PAGO GRUPO 1 Y GRUPO 2 El valor del contrato se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente, con el lleno de los requisitos legales, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, comprobante de ingreso al Almacén General y acreditación del pago de aportes parafiscales de ley. 7.5. GARANTÍA ÚNICA GRUPO 1 Y GRUPO 2 El contratista deberá constituir GARANTÍA ÚNICA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, que ampare los siguientes riesgos:

a) Cumplimiento: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato, el pago de multas, la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones previstas para el CONTRATISTA en las normas legales, por cuantía equivalente al veinte por ciento






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


(20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza.

b) Calidad de los bienes: Mediante el cual el CONTRATISTA garantiza la calidad de los elementos proveídos, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contado a partir de la expedición de la póliza.

7.6 SUPERVISIÓN GRUPO 1 La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora General del Laboratorio y de la Coordinadora del Laboratorio Microbiológico de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. GRUPO 2 La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora General de los Laboratorios de Alimentos y de la Coordinadora del Laboratorio Microbiológico de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. 7.7 CESIÓN El Contrato suscrito no podrá cederse sin la aprobación previa y escrita del INVIMA. 7.8 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS Todos los gastos, derechos, impuestos y contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución de este contrato estarán a cargo del Contratista. 8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los Pliegos de Condiciones de la presente Convocatoria, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las Leyes consagran, de conformidad con la Ley 1774 de 2011.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 3-42-05-92; la línea transparente del programa, al número telefónico: 01 8000 913 040; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá D.C. También puede reportar el hecho al siguiente e-mail: [email protected] o al [email protected]. Lo anterior sin perjuicio del deber de dar a conocer a las autoridades competentes, hechos irregulares que resulten conocidos dentro del proceso. 9. VEEDURÍAS CIUDADANAS. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2170 de 2002 y en la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre la presente invitación pública.







Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ANEXO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá D.C., _______ de ______ de 2011 Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Ciudad. Ref: CONVOCATORIA PUBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA N° 83 de 2011. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA El(los) suscrito(s) ------------------------------------------------ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Convocatoria, hacemos la siguiente oferta y nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, en caso que EL INVIMA nos lo adjudique. Declaramos así mismo que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al (los) aquí firmantes. Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmantes tiene interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive. Que conocemos la información general y especial y demás documentos de los términos de referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Que hemos recibido y conocemos las siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido. Adenda No----------------------- de fecha............................. Adenda No----------------------- de fecha.............................






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en los términos de referencia. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y la constitución y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. Que no nos hallamos relacionados en el boletín de responsables fiscales (Artículo 60 de la Ley 610 de 2000). Nombre o Razón social del OFERENTE Nombre del Representante Legal NIT o Cédula de Ciudadanía No. Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico (Aquí se enviará cualquier requerimiento de la Entidad): Ciudad: _________________________________ Firma del Representante Legal. Nombre






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ANEXO. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D.C., _______ de ______ de 2011 Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Ciudad. Ref: CONVOCATORIA PÚBLICA POR SELECCIÓN ABREVIADA N° 83 de 2011. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA

ITEM VALOR VALOR CON IVA VALOR TOTAL INCL. IVA.

NOTA: SE ACLARA QUE LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ AL PROPONENTE QUE SIENDO HÁBIL, AL TÉRMINO DE LA SUBASTA OFREZCA EL MENOR PRECIO.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ANEXO 3.

FORMULARIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATISTA CONTRATANTE OBJETO CONTRATO

VALOR EN S.M.M.L.V

FECHA INICIO

MONTO DE LA PORCIÓN DE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR

K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN-----------------------------------------S.M.M.L.V Nota: En de consorcio o Unión Temporal, deberá señalarse el porcentaje de participación del proponente en cada contrato que se encuentre en ejecución. --------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


ANEXO 4. MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No ___ de 2011, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Y ________ RUT ___________ Entre los suscritos a saber JESÚS ALBERTO NAMEN CHAVARRO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 77´170.035 de Valledupar (Cesar), quien obra en calidad de Secretario General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- según consta en la Resolución de Nombramiento No. 2011016012 del 16 de mayo de 2011 y Acta de Posesión No. 029 del 18 de mayo de 2011, de conformidad con las facultades para celebrar contratos conferidas por la Ley 80 de 1993, Decreto 1290 de 1994 y la Resolución de Delegación No. 2007025089 del 29 de octubre de 2007, quién para todos los efectos legales se denominará EL INVIMA, de una parte, y por la otra ___________________, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ____________, quien actúa en calidad de Representante Legal de __________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se regirá por las cláusulas que a continuación se establecen, previas las siguientes consideraciones: 1) La Subdirectora de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, presentó solicitud para el suministro de Antisueros Salmonela y Listeria para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA y para el suministro bd, antisueros salmonella, Poly, Inaba, Ogawa, yema de huevo, agares selectivos TCBS, plasma para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA 2) El INVIMA con el fin de satisfacer esta necesidad, procedió a llevar a cabo el Proceso de Convocatoria Pública por Selección Abreviada N° 83 de 2011, siguiendo el procedimiento ordenado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008. 3) Al cierre de la Convocatoria, se recibieron propuestas de las empresas _______________. 4) Mediante Acta N° _____ del _______ de 2011, el Comité Asesor de Contratación recomendó al Ordenador del Gasto adjudicar la Convocatoria Pública por Selección Abreviada No. -- de 2011, al proponente que presente en la Subasta Inversa Presencial, la oferta con menor






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


precio según lo dispone el artículo 19 del Decreto 2474 de 2008. 5) Una vez agotado el proceso de la Convocatoria Pública por Selección Abreviada No. 83 de 2011, se adjudicó tal y como consta en la Resolución N° ___________ del ____________ de 2011, a _____________. PRIMERA. OBJETO: Grupo 1: Suministro de Antisueros Salmonela y Listeria, para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA. Grupo 2: Suministros bd, antisueros salmonella, Poly, Inaba, Ogawa, yema de huevo, agares selectivos, TCBS, plasma para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo de las actividades contractuales, el CONTRATISTA deberá: -GRUPO 1 Y GRUPO 2- 1. Cumplir con todas y cada una de las cláusulas emanadas en el contrato, conforme a las especificaciones de la cotización suministrada y teniendo en cuenta las normas vigentes, pertinentes y concordantes. 2. Ejecutar oportunamente y eficientemente el objeto del contrato, garantizando personalmente la mejor calidad en bienes suministrados, que sean nuevos y de primera calidad y responderá por cualquier retardo e incumplimiento en el mismo. 3. Brindar la información solicitada por la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. 4. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudiera presentar en la entrega de los elementos. 5. Constituir garantía de buena calidad de los productos y cumplimiento de la entrega. 6. Entregar los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo y en la forma establecida. 7. Suscribir la correspondiente Acta de liquidación. 8. Todas las demás que se originen acordes con la naturaleza del presente contrato. 9. Manifestar que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT es veraz y verificable, por lo anterior autoriza la verificación de su información mediante el cruce de listas restrictivas. -GRUPO 1: 10.Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta y del Pliego de Condiciones, que hacen parte integral del contrato. 11. Entregar oportunamente los suministros requeridos. 12. Entregar los certificados de calidad, en los casos que aplique, de cada uno de los elementos adquiridos en el momento de la entrega de los mismos. 13. Garantizar que los elementos ofertados tengan fecha de vencimiento mínimo de un (1) año, en caso que aplique. 14. Garantizar que los elementos entregados cumplan con las especificaciones dadas por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 15. Atender en forma oportuna los requerimientos que efectúe el Instituto a través del Supervisor del Contrato. 16.






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes. 17. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en las normas legales y vigentes. 18. Las demás que se desprendan del desarrollo mismo del contrato. 19. Aportar certificación bancaria de la cuenta en la cual se realizarán los pagos derivados de la ejecución del contrato. Dicha certificación deberá contener el número de la cuenta, tipo de cuenta e identificación del titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribirá el contrato. 20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.-GRUPO 2- 21. Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta y del Pliego de Condiciones, que hacen parte integral del contrato. 22. Entregar oportunamente los suministros requeridos. 23. Entregar los certificados de calidad, en los casos que aplique, de cada uno de los elementos adquiridos en el momento de la entrega de los mismos. 24. Garantizar que los elementos ofertados tengan fecha de vencimiento mínimo de ocho (8) meses a un (1) año, en caso que aplique. 25. Atender en forma oportuna los requerimientos que efectúe el Instituto a través del Supervisor del Contrato. 26. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial vigentes. 27. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en las normas legales y vigentes. 28. Las demás que se desprendan del desarrollo mismo del contrato. 29. -GRUPO 1 Y GRUPO 2. - Aportar certificación bancaria de la cuenta en la cual se realizarán los pagos derivados de la ejecución del contrato. Dicha certificación deberá contener el número de la cuenta, tipo de cuenta e identificación del titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribirá el contrato. 30. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. TERCERA. VALOR: Para todos los efectos legales el valor total del presente contrato es la suma de ______________________________________ PESOS M/CTE. ($________,00) incluido IVA. CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura con el lleno de los requisitos legales, comprobante de Ingreso al Almacén General, acreditación del pago de aportes parafiscales de ley y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. El objeto para el GRUPO 1 Y 2 del presente contrato se ejecutará hasta el 30 de Noviembre de 2011 y/o hasta agotar el valor del contrato, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA: El






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


suministro los bienes objeto del contrato debe realizarse en las instalaciones del Laboratorio de Microbiología de Alimentos: AV. Calle 26 No 51 – 60 de Bogotá D.C. SÉPTIMA. SUSPENSIÓN: El término de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando con ello no se causen perjuicios al INVIMA o genere sobrecostos en contra de la Administración. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de esta no se computará para efectos de los plazos del contrato. OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato podrá darse por terminado de manera anticipada en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible continuar con su ejecución. c) Las demás contenidas en la ley. Parágrafo: La terminación anticipada se hará constar en acta suscrita por las partes y en consecuencia inmediatamente deberá liquidarse el contrato. NOVENA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: El INVIMA podrá declarar la caducidad del contrato si se dan las situaciones previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo el INVIMA podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el contrato si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la misma ley. DÉCIMA. GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del INVIMA, garantía única expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de acuerdo con los lineamientos señalados en el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, artículo 7º de la ley 1150 de 2007 y artículo 3º del Decreto 4828 de 2008 que ampare los siguientes riesgos: a) Cumplimiento: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato, el pago de multas, la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones previstas para el CONTRATISTA en las normas legales, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza. b) Calidad de los bienes: Mediante el cual el CONTRATISTA garantiza la calidad de los elementos proveídos, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contado a partir de la expedición de la póliza. PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que fuera necesario, EL CONTRATISTA se obliga a ajustar las garantías señaladas en esta cláusula, de acuerdo con las normas






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


legales vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO. Esta garantía deberá ser aprobada por el INVIMA de acuerdo con lo señalado en el inciso 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y en el artículo 18 del Decreto 679 de 1.994. DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, este deberá pagar a favor del INVIMA, el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en calidad de cláusula penal pecuniaria, la cual será impuesta por el INVIMA mediante resolución motivada. Este valor será descontado del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o se hará efectivo a través de la garantía única. DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS: En caso de mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, el INVIMA mediante acto administrativo motivado, impondrá multas sucesivas del 0.1% del valor mensualizado del contrato por cada día de retardo, las cuales podrán ser descontadas de los saldos a favor del CONTRATISTA. DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que, en ejecución del presente contrato, causen perjuicios a la administración o a terceros, en los términos que establezca la ley para el efecto. DÉCIMA CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La erogación que se cause con el presente compromiso contractual se hará con cargo al presupuesto de la Entidad de la actual vigencia fiscal, de conformidad con las afectaciones presupuestales del Fondo Nacional de Calamidades, No. 11-0424 del 14 Abril de 2011 y No. 11-0421 del 14 de Abril de 2011 DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato estará a cargo de: GRUPO 1 La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora General del Laboratorio y de la Coordinadora del Laboratorio Microbiológico de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. GRUPO 2: La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora General de los Laboratorios de Alimentos y de la Coordinadora del Laboratorio Microbiológico de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. Será la persona del INVIMA que se encargue de vigilar la correcta ejecución del objeto contractual, y certifique el correcto cumplimiento de lo contratado. DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al INVIMA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el mismo o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de este documento, no encontrarse incurso en ninguna






Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700


de las causales de incompatibilidad e inhabilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley. DÉCIMA NOVENA. PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA deberá publicar el contrato en el Diario Único del Contratación Pública, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago por parte de EL CONTRATISTA. VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única. VIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Este contrato se regirá por las cláusulas en él establecidas y por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, decretos reglamentarios y demás normas legales vigentes concordantes. VIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1) Solicitud y Estudios Previos. 2) Las afectaciones presupuestales del Fondo Nacional de Calamidades, No. 11-0424 del 14 Abril de 2011 y No. 11-0421 del 14 de Abril de 201111. 3) Pliego de Condiciones. 4) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. 5) Acta N° _______ del ________ de 2011. 6) Resolución de Adjudicación N° _______ del __________ de 2011. 7) Garantía Única y Aprobación de la misma. 8) Los demás documentos que se generen durante la ejecución del contrato y se alleguen al mismo. VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., donde para constancia se firma a los EL INVIMA Secretario General

EL CONTRATISTA ____________________ Representante Legal


Documents

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA … · agares selectivos, TCBS, plasma para el Laboratorio de ... hay riesgos de fragmentación ... Por su parte La Subdirección de