RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Jeko dobava materiala.pdfRazpisna dokumentacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Cesta maršala Tita 51 4270

Razpisna dokumentacija

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Cesta maršala Tita 51 4270 JESENICE Predmet javnega naročila: Sukcesivna

infrastrukturnih objektov v letu 201 Številka javnega naročila: V/05 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek oddaje naročila male vrednosti Javni razpis je bil objavljen : Portal javnih naročil Datum objave: 29.11.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceCesta maršala Tita 51 4270 JESENICE

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018

5-MP-080/2017

Postopek oddaje naročila male vrednosti

Portal javnih naročil – www.enaročanje.si

.11.2017, št. naročila JN009881/2017-W01

Stran 1

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

dobava materiala za vzdrževanje

1


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ................................

2. SPLOŠNE DOLOČBE ................................

2.1 PODATKI O NAROČNIKU ................................2.2 PREDMET PONUDBE ................................2.3 PRAVNA PODLAGA ................................2.4 PODATKI O PONUDNIKIH ................................2.5 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.6 DODATNA POJASNILA, SPREMEMBE IN DOPOLNI

2.7 VARIANTNE PONUDBE ................................2.8 MERILO ZA IZBOR ................................2.9 PREDLOŽITEV PONUDBE ................................2.10 ODPIRANJE PONUDB ................................2.11 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE IN ODPRAVA RAČUN

2.12 DOPUSTNOST PONUDBE ................................2.13 IZLOČITEV PONUDBE ................................2.14 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA ................................2.15 SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ................................2.16 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA ................................2.17 POUK O PRAVNEM SREDSTVU ................................2.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ................................2.19 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUD

3. PONUDBENI POGOJI ................................

3.1 CELOVITOST PONUDBE ................................3.2 SKUPNA PONUDBA ................................3.3 PONUDBA S PODIZVAJALCI ................................3.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

3.5 PONUDBENA CENA IN PONUDBENI PREDRAČUN

3.6 NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA ................................3.7 VELJAVNOST PONUDBE ................................3.8 NAČIN DOBAVE TER PLAČILNI POGOJI ................................3.9 ROK IN KRAJ DOSTAVE TER PREVZEM ................................3.10 REKLAMACIJE ................................................................3.11 KAKOVOSTNE ZAHTEVE ................................3.12 ZAHTEVANA GARANCIJA ZA MATERIAL ................................3.13 JAMSTVO ZA NAPAKE ................................

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOS

4.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV ................................4.2 SPOSOBNOST OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOST

4.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ ................................4.4 TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

5. FINANČNA ZAVAROVANJA ................................

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1 JEZIK IN OBLIKA PONUDBE ................................6.2 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOK

6.2.3 Osnovna sposobnost: ................................6.2.4 Poklicna sposobnost: ................................6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:6.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

6.3 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU SKUPNEGA NAST

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................OKUMENTACIJE ................................................................................................

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................DBE IN ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE .............................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................DRUGIH SUBJEKTOV ................................................................................................UDBENI PREDRAČUN ................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV ................................................................

................................................................................................................................A POKLICNE DEJAVNOSTI ..........................................................................................

................................................................................................SPOSOBNOSTI ................................................................................................

..........................................................................................................................

PONUDBE ................................................................................................

...............................................................................................................................BE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost: ................................................................................................

Tehnična in kadrovska sposobnost ................................................................................................RIMERU SKUPNEGA NASTOPA ................................................................

Stran 2

................................................... 4

....................................... 5

........................................ 5 ............................................ 5

............................................... 6 ....................................... 6

................................................ 6 .......................................................... 6

.......................................... 6 ................................................ 7

...................................... 7 .......................................... 7

........................................ 8 .................................... 8

.......................................... 8 ......................................................... 9

................................................... 9

................................................. 10 ........................... 10

......................... 11 ............................. 11

.................................... 12

....................................... 12 ............................................. 12

................................. 12 ....................................... 13 ...................................... 13

............................. 14 ...................................... 14

................................................... 14

................................................... 15 .................................................. 15

.................................... 15 ................................................. 18

........................................ 18

................................... 19

................................ 19 .......................... 20

................................................... 20 .......................................... 20

.......................... 21

.......................................... 22

............................... 22

............................... 23 .......................... 23

........................... 24 ................................... 25

.................................... 25 ....................................................... 25

Razpisna dokumentacija Stran 3

6.4 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU UDELEŽBE PODIZVAJALCEV .............................................................................. 25 PODATKI O PONUDNIKU .................................................................................................................................... 27 PONUDBA ............................................................................................................................................................ 28 OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ........................................................................................................................................................ 30 IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA

ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE .......................................... 31 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ......................................................... 32 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI ................................................................................... 33 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI .................................................................................. 34 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV ......................................... 35 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV ............................................................................................................................ 36 PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA ........................................................ 37 PONUDBENI PREDRAČUN ................................................................................................................................. 38 OBRAZEC PRIJAVE ............................................................................................................................................ 40 OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ............................................................................................................... 42 VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ............................................................................................... 50 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ..................................................... 52 POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB ......................................................... 54


1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju

ZJN-3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270

Jesenice (v nadaljevanju naročnik) na Portalu javnih

29.11.2017 in na svoji spletni strani objavil javni razpis za

MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV V LETU 201

postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil na

pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse

pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Krist

pošta: [email protected].

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije lahko ponudnik zahteva izključno preko

Portala javnih naročil.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

dokumentacije.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270

Jesenice (v nadaljevanju naročnik) na Portalu javnih naročil št. JN009881/2017

in na svoji spletni strani objavil javni razpis za SUKCESIVN

MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV V LETU 201

postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo in bo izpolnjeval vse


pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Kristina Mejač, telefon 04/5810416, faks 04/581020, e


vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Stran 4


3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270

JN009881/2017-W01, dne

SUKCESIVNO DOBAVO

MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV V LETU 2018 po

jugodnejšo ponudbo in bo izpolnjeval vse


ina Mejač, telefon 04/5810416, faks 04/581020, e-


vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.


2. SPLOŠNE DOLOČBE 2.1 Podatki o naročniku Naziv naročnika: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice Zakoniti zastopnik naročnika: Uroš Bučar Identifikacijska številka za DDV: SI67496717 Matična številka: 5926823000 Telefon: 04 581 04 00 Telefax: 04 581 04 20 Kontaktna oseba: Kristina Mejač, 04 581 04 16, [email protected] Podpisnik okvirnega sporazuma: Uroš Bučar 2.2 Predmet ponudbe

Predmet javnega naročila je dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov za obdobje enega leta. Natančne tehnične karakteristike predmeta naročila so navedene v točki 3.11 razpisne dokumentacije in v ponudbenem predračunu pri posameznem sklopu.

Predmet naročila je razdeljen na trinajst (13) smiselnih sklopov, ki zajemajo posamezne vrste materialov:

- 1. sklop: VODOMERI - 2. sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE - 3. sklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI - 4. sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI - 5. sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI - 6. sklop: ARMATURE ZA VODOVOD - 7. sklop: NAVOJNI VENTILI - 8. sklop: UNIVERZALNE SPOJKE - 9. sklop: REPARATURNE OBJEMKE - 10. sklop: ARMATURE ZA PLIN - 11. sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI - 12. sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE - 13. sklop: GRADBENI MATERIAL

Predmet naročila je material, katerega dobavo naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste nabav po predračunu so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb. Okvirne količine so določene na podlagi istovrstnih dobav v preteklem obdobju.

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis, več sklopov ali za posamezen sklop pri čemer mora ponudnik ponuditi vse artikle posameznega sklopa za katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo podal ponudbe za vse artikle znotraj sklopa, bo naročnik štel takšno ponudbo za nedopustno.

Artikli, ki jih ponuja ponudnik, morajo biti istovetni z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.


2.3 Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur.l.RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3); Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN); Obligacijski zakonik (Ur.l.RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1, 64/16 – odl.

US ); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št. 69/2011-UPB2, v nadaljevanju

ZIntPK); Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 27/2016) Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/2013) ter ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se

nanaša na predmet javnega naročila. 2.4 Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo po ZJN-3, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje ostale pogoje iz te dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik, ki nastopa z več kot eno ponudbo, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa v tem sklopu. Take ponudbe bodo izločene. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

2.5 Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in na spletni strani naročnika http://www.jeko.si/#pod_javnanarocila_razpisi.

2.6 Dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo preko portala javnih naroči posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma predmetom naročila najpozneje do dne 21. decembra 2017, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 20. decembra 2017 do 12.00 ure.

Pojasnila o dokumentaciji glede javnega naročila se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informaciji izhaja, da se z njim spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

2.7 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane.


2.8 Merilo za izbor

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja skupna končna vrednost posameznega sklopa ob upoštevanju enakovrednosti izdelkov. Za »enakovreden izdelek« se štejejo materiali, ki po lastnostih odgovarjajo razpisanim in so glede na kvaliteto in učinkovitost primerljivi. Izračun skupne končne vrednosti je naveden v točki 3.5 razpisne dokumentacije.

Ponudnik nora navesti skupno končno vrednost posameznega sklopa v evrih. Skupna končna vrednost posameznega sklopa mora upoštevati vse stroške vključno z dostavo materialov fco naročnik in z upoštevanjem vseh rabatov.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o izbiri prodajalca za posamezen izdelek, od ponudnikov pisno zahteval vzorec ponujenega materiala (v roku štirih dni), katerega bo zadržal do sprejetja odločitve o izbiri ponudnika / ponudnikov. V kolikor posredovani vzorec ne bi zadostil zahtevam naročnika, si le ta pridržuje pravico, da izbere naslednjega najugodnejšega kandidata, ki bo posredoval ustrezen vzorec materiala.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko posamezno naročilo blaga odda preostalim skleniteljem okvirnega sporazuma določenega sklopa, in sicer v primeru, da izbrani ponudnik ne bo mogel zagotoviti posamezne dobave ali dela dobave. V tem primeru bo naročnik posamezno naročilo blaga oddal z naročnico drugo-uvrščenemu od preostalih skleniteljev okvirnega sporazuma, ki bo tako blago nudil po najugodnejši ceni, kot izhaja iz predložene ponudbe (kaskadni okvirni sporazum).

2.9 Predložitev ponudbe

Ponudniki oddajo ponudbe, spremembe ali umike ponudb:

- s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali

- osebno v tajništvu naročnika na naslovu JEKO, d.o.o.,Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku ali bo prispela po pošti do 5. januarja 2018, najkasneje do 10.00 ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

2.10 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 5. januarja 2018 ob 11.00 uri v prostorih podjetja JEKO, d.o.o. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika (OBR-9). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena posameznega sklopa). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja. Na koncu odpiranja ponudb zapisnik podpiše strokovna komisija in zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.


Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

2.11 Dopustne dopolnitve ponudbe in odprava računskih napak

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ali transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval popravek, dopolnitev, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali predložitev manjkajočega dokumenta, popravek ali pojasnilo se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne dokumentacije ali informacije, bo naročnik ponudbo izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napaka tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.12 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 2.13 Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil: - nepravočasne ponudbe; - nedopustne ponudbe; - ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4. Razpisne dokumentacije Naročnik lahko kadar koli v


postopku izključi ponudnika tudi, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

2.14 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo v roku petih (5) dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da premeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

2.15 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum na podlagi 48. člena ZJN-3, brez ponovnega odpiranja konkurence, z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izpolnjeval vse pogoje za priznanje sposobnosti.

Izbrani ponudnik/ponudniki bo/bodo pozvan k podpisu sporazuma. Če izbrani ponudnik/ponudniki sporazuma ne bo podpisal/bodo podpisali v roku osmih (8) delovnih dni od poziva, se šteje, da je/so odstopil/odstopili od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Okvirni sporazum/sporazumi se sklepa/sklepajo za obdobje dvanajstih (12) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oz. do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum/okvirne sporazume v višini, ki ga je ocenil ob pošiljanju naročila v objavo.

Naročnik bo v času trajanja sporazuma blago kupoval po ceni na enoto mere kot bo opredeljena v predračunskem obrazcu ponudbe izbranega dobavitelja. Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

V primeru, da bo naročnik zaradi kršitev na strani izbranega dobavitelja za posamezni sklop predčasno odpovedal sporazum, bo do izteka obdobja sporazum lahko sklenil s ponudnikom, ki je naslednji po vrstnem redu oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko posamezno naročilo blaga odda preostalim skleniteljem okvirnega sporazuma določenega sklopa, in sicer v primeru, da izbrani ponudnik ne bo mogel zagotoviti posamezne dobave ali dela dobave. V tem primeru bo naročnik posamezno naročilo blaga oddal z naročnico drugo-uvrščenemu od preostalih skleniteljev okvirnega sporazuma, ki bo tako blago nudil po najugodnejši ceni, kot izhaja iz predložene ponudbe (kaskadni okvirni sporazum).

Sporazum je sklenjen, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljaven s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del sporazuma je tudi ponudba.


Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditosih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

2.16 Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ko so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu zapisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v vrstici ob desnem robu pa izpisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki so glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov osebni podatki in varovanje drugih podatkov oziroma druge podatke, ki jih gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

2.17 Pouk o pravnem sredstvu

V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13 in 60/17 v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) se aktivna legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je deset (10) delovnih dni od: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet (5) delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: - ime in priimek vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti - pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem,


- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, poslan po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, v primeru kot ga določa 24. člen ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 €, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in če se naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. V kolikor se zahtevek nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh (2) odstotkov (%) od vrednosti najugodnejše popolne ponudbe z DDV, vendar ne manj kot 500,00 € in ne več kot 25.000,00 €.

Takso je potrebo vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-988117 ter predloži potrdilo o njenem plačilu.

2.18 Protikorupcijsko določilo

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbiri ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začelaa veljati ali ne bi bil izpolnjen. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 2.19 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.


3. PONUDBENI POGOJI 3.1 Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis, več sklopov ali za posamezen sklop pri čemer mora ponudnik ponuditi vse artikle posameznega sklopa za katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo podal ponudbe za vse artikle znotraj sklopa, bo naročnik štel takšno ponudbo za nedopustno.

Ponudba mora biti pripravljena v skladu s tehnično specifikacijo, ki je del razpisne dokumentacije in ostalimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

3.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega

sporazuma, - obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke 4. razpisne dokumentacije, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) in predložiti ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja okvirnega sporazuma ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

3.3 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev: - izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), kjer mora navesti vse podizvajalce

(kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca ;

- izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (OBR-4b).


Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) – ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e.

Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju ni določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točko 94. člena ZJN-3 ni obvezno, bo pa naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

3.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

3.5 Ponudbena cena in ponudbeni predračun

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške (prevozne, špediterske), popuste in rabate, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudba mora vsebovati končne cene prodajnih artiklov vključno z dostavo fco kupec, kar mora biti razvidno iz predračuna tako po vrednostih kot tudi po vsebini.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo


izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je navedena v ponudbenem predračunu.

Ponudnik ne sme spreminjati ponudbenega predračuna brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbene cene so fiksne skozi vse obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ali večimi ponudniki, ki jih bo izbral v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Priprava tabele posameznega sklopa: Ponudnik končno vrednost ponudbe oblikuje tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Naročnik bo javno prebral in upošteval skupno končno vrednost posameznega sklopa brez DDV, ki bo vpisana v naročnikov obrazec Ponudbeni predračun (OBR-5). 3.6 Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50% nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 19.2.2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko elektronske pošte. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

3.8 Način dobave ter plačilni pogoji

� Obseg in rok posamezne dobave se dogovori vsakokrat posebej glede na dejanske potrebe.

� Naročnik bo naročilo potrdil s pisno naročilnico, ki mora vsebovati navedeno vrsto in količino blaga ter druge pogoje, ki so pomembni za pravočasno izpolnitev dobave.

� Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za dostavljeno blago, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.


Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

3.9 Rok in kraj dostave ter prevzem

� Naročnik bo material naročal tekoče preko celotnega leta 2018 glede na dejanske potrebe. Naročanje se bo izvajalo telefonsko in pisno.

� Dinamika dobave: odvisna od dejanskih potreb.

� Kraj dobave materiala je skladišče v Komunalni bazi podjetja JEKO, d.o.o., Cesta Franceta Prešerna 13 na Jesenicah. Delovni čas skladišča je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

� Zahtevani dobavni rok je minimalno 2 uri do maksimalno 24 ur od prejema naročila.

� Naročnik kot vzdrževalec infrastrukturnega omrežja v občini Jesenice in občini Žirovnica pri odpravi napak na omrežju potrebuje material v čim krajšem času. Če ponudnik ni sposoben dobaviti materiala v zahtevanem dobavnem roku, je to izločilni pogoj.

� Dobavljen material se prevzame na osnovi dobavnice, kjer morajo biti navedeni podatki dobavitelja, prevoznika, dobavljene količine. Dobavnico mora podpisati referent za nabavo ali skladiščnik.

� Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

3.10 Reklamacije

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.

3.11 Kakovostne zahteve

Ponujeni material mora NAJMANJ ustrezati navedenim zahtevam:

1 . sklop: VODOMERI

Volumetrični vodomeri do dimenzije vključno DN40 morajo imeti rotirajoči bat, ki lahko doseže neponovljivo točnost in merilni obseg. Vsi zobniki se morajo nahajati v suhem delu številčnice, tako, da je preprečen vtok smeti iz vode in preprečena ustavitev delovanja zobnikov. Številčnica vodomera mora imeti 8 številk, plastična številčnica mora biti opremljena z brisalcem. Smer pretoka skozi vodomer mora biti označena z dvema puščicama na straneh ohišja vodomera, na glavi vodomera morajo biti vgravirane serijske številke vodomera, leto izdelave in EEC overitveni žig. Na številčnici vodomera morajo biti označeni ime proizvajalca, tip vodomera, razred točnosti in št. certifikata o odobritvi tipa vodomera. Dosegati morajo razred točnosti C za horizontalno in vertikalno vgradnjo v osnovni izvedbi. Vodomeri morajo biti tipsko opremljeni z lovilcem nesnage in protipovratnim ventilom.

Industrijski vodomeri dimenzije DN50 in večji tako navadni kot kombinirani (dvokoličinski) vodomeri morajo biti opremljeni najmanj z impulznim izhodom in nadgrajeni z dajalnikom impulzov z omogočeno spojitvijo z in ožičeni preko M-bus vodila s krmilno enoto. Lahko so tudi kompaktne izvedbe z vgrajenim radio modulom v merilnem mehanizmu. Radio modul mora zagotavljati delovanje v trajanju najmanj dvakratne zakonsko predpisane menjave (10 let), kakor tudi delovanje v pogojih zalitja merilnega mesta z vodo. Radio moduli ne smejo povzročati motenj na drugih napravah in morajo izpolnjevati zakonske zahteve iz tega področja. Industrijski kombinirani vodomeri morajo izpolnjevati meroslovne zahteve za vodomere in dosegati minimalni razred točnosti B za horizontalno vgradnjo, ki je tudi edini


možni način vgradnje. Omogočena mora biti zamenjava merilnega vložka na mestu vgradnje tako, da ohišja vodomera ni potrebno demontirati.

2. sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE

EV zasuni so vgradnih dolžin F4 (ploščati) in F5 (ovalni) za celotno paleto od istega proizvajalca morajo biti mehko tesneči v skladu s standardom EN 1171 in EN 1174, imeti morajo polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vlaženje vretena. Imajo trojno

tesnjenje vretena in zaščitni obroč pred vstopom nesnage. Omogočena mora biti možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno napeljavo. Omogočena mora biti možnost naknadne nadgradnje z rl. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna. Imeti morajo označbo na zasunih za mikrobiološko neoporečnost po DVGW - W270. Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40 z notranjo in zunanjo zaščito z modrim epoxyjem min. debeline 250 mikronov. Vreteno zasuna in vsi vijaki morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla, klin zasuna mora biti zaščiten z EPDM elastomerno gumo in vodili iz

teflona, matica vretena pa medeninasta. Kolesa za zasune in zasuni morajo imeti enakega proizvajalca.

Ventil cestni mora biti izdelan iz nodularne litine GGG 40, klin pa iz sive litine in polno gumiran z EPDM elastomerno gumo. Vreteno ventila mora biti izdelan iz nerjavečega jekla. Navrtni zasuni za FE (duktil, jeklo) ali SAL (salonitne) cevi, PE cevi in cevi podobnih materialov morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG40, streme mora biti gumirano in narejeno iz nerjavečega jekla, z notranjo in zunanjo zaščito z modrim epoxijem min. debeline 250 mikronov in tesnilom iz EPDM elastomerne gume. Imeti morajo možnost dograditve vrtljivega priključnega kolena 90 st. Priključna kolena morajo biti v PP izvedbi s spojko za priključitev na PE cevi dimenzij: 3/4", 1", 5/4", 6/4". Omogočati morajo navrtavanje pod tlakom.

Vgradna garnitura mora imeti zunanjo zaščito izdelano iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtalni zasun, EV zasun in cestni ventil z razcepko na vreteno zasuna, nasad na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi in nesnago. Konstrukcijska izvedba vgradne garniture mora omogočati enostavno prilagoditev vgradne globine na vseh terenih (do 2 m). Vsi železni deli kakor tudi ključ in vezni člen morajo biti protikorozijsko zaščiteni.

3. sklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI

Cevi PEHD - voda morajo ustrezati standardom EN 12201, DIN 8074/8075, ISO 4227 za PN 16, tip materiala PE 100 in PE 100 RC. Barva cevi PE 100 je črna s koekstrudiranim vzdolžnimi modrimi črtami ter dobro vidnim števičenjem tekočih metrov. PE 100 RC so z zaščitnim plaščem modre barve, ki ima visoko odpornost proti nastajanju v večanju razpok. Notranji premer cevi mora biti enak po celotnem obsegu kroga, ne sme biti oval. Cevi dimenzij 20 - 50 mm so lahko dobavljive v navitih kolutih, cevi premerov od 63 mm pa v ravnih palicah dolžine do vključno 6000 mm.

Tlačne ALKATEN spojke, izdelane iz polietilena. Omogočati morajo izvedbo spoja brez predhodnega rezkanja - posnemavanja robu PEHD cevi (kot npr. proizvajalec Georg Fischer - iJOINT ).

Varilni fitingi morajo imeti elektrovarilno navitje, kvaliteta kot izdelki proizvajalca Georg&Fischer (ELGEF) ali boljša. Vsa navrtalna sedla PE SDR 11 morajo biti kot izdelki proizvajalca Georg&Fischer.

Navrtalna sedla morajo biti v izvedbi (ELGEF) ali boljša z vrtljivo glavo.


4. sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI

Pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440, DIN 2441 in DIN 2442.

Fitingi pocinkani (zamaški, tuljavke, kolena, T kosi, reducirke, spojke za prefabrikacijo) morajo biti izdelani iz bele temprane litine kvalitete EN-GJMW-400-5, po standardu EN 1562 oz. ISO 49 in EN 10242 - podobno kot proizvajalec npr. TITAN.

5. sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalne debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. minimalne debeline 250 mikronov po klasičnem postopku z EN 14901.

6. sklop: ARMATURE ZA VODOVOD

Lovilec nesnage mora biti iz izdelan iz medenine, s čistilno mrežico iz INOXa s perforacijo največ 0,87 mm. Izdelan mora biti po standardu EN 12165.

Ventil reducirni (1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2") mora biti iz medenine ali brona, vitalni deli pa iz nerjavečega jekla. Območje izhodnega tlaka je od 0,5 do 6 Bar pri vhodnem tlaku 25 Bar.

7. sklop: NAVOJNI VENTILI

Ventili krogelni in vrtne pipe morajo imeti kovano ohišje iz medenine, tesnilo krogle kakor tudi tesnilo vretena morata biti izdelana iz PTFE materiala (teflon). Opremljeni morajo biti z dolgo, siluminsko ročko. Zagotavljati morajo brezhibno delovanje ob delovni temperaturi za pitno vodo v območju od 0oC so 110oC pri maksimalnem tlaku 63 Bar. Imeti morajo certifikat za primernost vgradnje za stik s pitno vodo.

8. sklop: UNIVERZALNE SPOJKE

Ohišje univerzalne spojke mora biti izdelan iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010 z zunajo in notranjo epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov po klasičnem postopku z EN 14901. Tesnilo mora biti iz NBR gume, varovanje v spoju pa izvedeno z nazobčanimi kovinskimi INOX obročki. Zagotavljati mora sidranje pri tlaku 16 Bar pri lomu do 4o. Univerzalne spojke vseh dimenzij morajo biti od istega proizvajalca.

9. sklop: REPARATURNE OBJEMKE

Reparaturne objemke morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala ALSi 304, PN16. Vijaki in matice, prav tako iz nerjavečega materiala, morajo biti prevlečeni s snovjo, ki omogoča normalno vijačenje. Tesnilo mora biti iz EPDM elastomerne gume, ki mora biti primerna za stik s pitno vodo – certifikat. Reparaturne objemke vseh dimenzij morajo biti od istega proizvajalca.

11. sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI

Cevi in fitingi morajo biti izdelani po standardu EN1401-1, s temensko togostjo 8 KN/m2 (SN8). Cevi in fazonski kosi morajo imeti pripadajoče konusno tesnilo.


12. sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE

Pokrovi litoželezni z okvirjem z vgrajenimi protihrupnimi blažilci: pokrov in okvir morata biti izdelana iz nodularne litine GGG 40 brez napisa na pokrovu. Prosto ležeči pokrov v okvirju mora biti varovan proti odpiranju. V okvir mora biti vložen protihrupni vložek. Pokrov mora imeti vodila za zagotavljanje fiksnosti pokrova v okvirju in s tem tudi mehanizem preprečevanje obrabe protihrupnega vložka. Litoželezni pokrovi oz. njihovi okvirji morajo biti najmanj 6 cm globoki, oz. mora biti peta za vgradnjo višine najmanj 6 cm.

Vložek protihrupni za pokrove dvokomponenetni: Dvokomponentna masa (tekoča kovina), katera omogoča ob združitvi dveh komponent-mas sanacijo enega ropotajočega pokrova dimenzije 600x600.

Ves zahtevan material v sklopih od 1. do 8. mora biti primeren za vgradnjo v vodovodne sisteme in stik s pitno vodo, za kar je po potrebi predložiti vso potrebno dokumentacijo (ateste, Izjave). Naročnik si pridržuje pravico, da od dobavitelja materiala kadarkoli v času dobave zahteva ustrezno dokumentacijo, izdano, podpisano in žigosano od za to pristojnih pooblaščenih ustanov. Datumi izdaje omenjene dokumentacije ne smejo biti starejši od 2 let.

Ves zahtevan material iz celotnega razpisa mora biti skladen ustreznimi standardi, za kar lahko naročnik kadarkoli v času dobave zahteva potrebno dokumentacijo.

3.12 Zahtevana garancija za material

Zahtevani garancijski rok za material: pet (5) let od prevzema materiala, pod pogojem pravilne uporabe.

V času trajanja garancije mora prodajalec zagotavljati zamenjavo neustreznega materiala. Če je bil material bistveno popravljen ali zamenjan v garancijskem roku, začne ta na novo teči od dneva zamenjave oziroma popravila.

3.13 Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.


4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 4.1 Razlogi za izključitev Pogoj 1: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če

bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO OBR-3a ali ESPD obrazec Pogoj 2: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski

subjekt: - če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti

ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN- 3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO OBR-3b ali ESPD obrazec Pogoj 3: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika,

če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje


obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec Pogoj 4: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan,

ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec Pogoj 5: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v

zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec 4.2 Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti Pogoj 6: Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih

registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

DOKAZILO OBR-3d ali ESPD obrazec 4.3 Ekonomski in finančni položaj Pogoj 7: Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v

zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

DOKAZILO BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj 8: Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh

predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO OBR-3e, OBR-4a 4.4 Tehnične in kadrovske sposobnosti Pogoj 9: Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje tehnične pogoje predmetnega razpisa in

da pristaja na le-te. DOKAZILO OBR-3e potrdila, ki jih naročnik lahko zahteva naknadno


5. FINANČNA ZAVAROVANJA

- RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe v ponudbi priložiti lastno menico (podpisano) v višini 3% ocenjene vrednosti naročila, ki znaša 134.000,00 € (brez DDV), s pooblastilom za izpolnitev in uporabo in menično izjavo (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8a). Garancija za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (45 dni po odpiranju ponudb dne 19.2.2018), je rok veljavnosti garancije najmanj do dne 1.3.2018 (45 + 10 dni). V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8a o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni ponudbo v

času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev sporazuma o izvedbi javnega naročila.

- DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8b) bo izbrani ponudnik, predložil ob sklenitvi okvirnega sporazuma. Kot garancijo naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice (podpisane), s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa okvirnega sporazuma do 30 dni preteku veljavnosti le-tega, to je do dne 28.3.2019.

Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po sporazumu ne bodo pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8b o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.

Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko uporabi tudi menica, ki je služila kot garancija za resnost ponudbe, s tem, da izbrani prodajalec izroči novo pooblastilo.

Okvirni sporazum se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 6.1 Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, navedenem v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati ter datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v ponudbi ne ponudi vsega zahtevanega blaga po posameznem sklopu ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči iz nadaljnjega obravnavanja. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

Zaželeno je: - da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti

skupno število strani v ponudbi; - da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; - da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; - da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument

sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); - da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v poglavju 6.2.

Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec prijave (OBR-6).

Ponudba mora biti priložena v papirni obliki.


Obrazci predračuna (OBR-5A) morajo biti:

- shranjeni v excelovi obliki na elektronskem mediju (zaradi lažje analize ponudb) in - skenirani v PDF obliko in shranjeni na elektronski medij, vsaka stran mora biti

žigosana in podpisana. S tem se potrjuje istovetnost podatkov iz excelove tabele. 6.2 Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

6.2.1 izpolnjen obrazec PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1)

6.2.2 izpolnjen obrazce PONUDBA (OBR-2)

Sposobnost ponudnika Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

6.2.3 Osnovna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12 – UPB, 54/15 in 38/16 in 27/17), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence; (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).

Dokazilo: IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3a) ali ESPD obrazec

- Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Dokazilo: IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3b) ali ESPD obrazec

- Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

- Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.


- Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. - Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana njegova integriteta.

- Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

- Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.

- Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): • ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik

oziroma • ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI (OBR-3c) ali ESPD obrazec

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezna dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.4 Poklicna sposobnost:

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-3d), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

- Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

- Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI (OBR-3d) ali ESPD obrazec

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.


6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): - BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega

so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

- žigosana in parafirana izjava ponudnika, da izpolnjuje vse tehnične in ekonomsko finančne pogoje predmetnega razpisa (OBR-3e)

V primeru skupne ponudbe dokazila v skladu s točko 6.3 razpisne dokumentacije - v primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci tudi:

• UDELEŽBA PODIZVAJALCEV (OBR-4a); • PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA (OBR-

4b); • izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d za posameznega podizvajalca

ali ESPD obrazec in OBR-3e

- izpolnjena obrazca PREDRAČUN (OBR-5) in PREDRAČUN (OBR-5a) v excelovi obliki na elektronskem mediju (zaradi lažje analize ponudb) in skeniran v PDF obliko ter shranjen na elektronskem mediju (vsaka stran mora biti žigosana in podpisana;

- izpolnjen obrazec PRIJAVE (OBR-6), ki ga je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba;

- žigosan, parafiran in izpolnjen OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBR-7); - izpolnjena FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-8a, OBR-8b) z bianco menico za resnost

ponudbe; - v primeru udeležbe na javnem odpiranju ponudb tudi izpolnjeno POOBLASTILO ZA

SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB (OBR-9).

6.3 Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke 3.2 Skupna ponudba). V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e. Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. 6.4 Sestavine ponudbe v primeru udeležbe podizvajalcev

Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), v katerem jasno označijo, ali nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca: - izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e.


- podatke o podizvajalcu (OBR-4b) - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-4b), - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (OBR-4b).


PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA: KONTAKTNA OSEBA: ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

TELEFON: TELEFAX: IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN NAZIV BANKE: MSP (malo oziroma srednje podjetje) označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila: ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS

*v primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi

Kraj in datum

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN NAZIV BANKE:

MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS SPORAZUMA:

*v primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Stran 27

OBR-1



PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti

Sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 201

objavljenega na Portalu javnih naročil

št. JN009881/2017-W01 z dne 29.11.2017

Številka ponudbe:___________________

Datum ponudbe: ___________________

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

Oddajamo ponudbo za NASLEDNJE SKLOPE: (ustrezno označite):

1. sklop: VODOMERI 2. sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE 3. sklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI 4. sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI 5. sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI 6. sklop: ARMATURE ZA VODOVOD 7. sklop: NAVOJNI VENTILI 8. sklop: UNIVERZALNE SPOJKE 9. sklop: REPARATURNE OBJEMKE 10. sklop: ARMATURE ZA PLIN 11. sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI 12. sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE 13. sklop: GRADBENI MATERIAL

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno označite):

samostojno z naslednjimi partnerji:_________________________________________________ z naslednjimi podizvajalci: ______________________________________________ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov:

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce (OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR

Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti št. V/05-MP

materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 201

objavljenega na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in spletni strani podjetja

.11.2017 dajemo ponudbo kot sledi:

Številka ponudbe:___________________

Datum ponudbe: ___________________

Oddajamo ponudbo za NASLEDNJE SKLOPE:

sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITUREsklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI sklop: ARMATURE ZA VODOVOD sklop: NAVOJNI VENTILI sklop: UNIVERZALNE SPOJKE sklop: REPARATURNE OBJEMKE

10. sklop: ARMATURE ZA PLIN sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE

13. sklop: GRADBENI MATERIAL

(ustrezno označite):

_______________________________________________________________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov: ________________________________

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce (ESPD obrazec in OBR-3e.)

Stran 28

OBR-2

MP-080/2017 za

materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018,

in spletni strani podjetja www.jeko.si

sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE

_________________________________________________ ______________________________________________

________________________________

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce (OBR-3a,


Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do _____________________ (najmanj do 19.2.2018). 2. Dobavni rok minimalno 2 uri do maksimalno 24 ur od prejema naročila. 3. Strinjamo se z zahtevanimi roki dobave.

4. Zagotavljamo material za katerega smo podali ponudbo. 5. Naročniku zagotavljamo ____ letno garancijo (najmanj 5 let) za dobavljeni material.

6. Zagotavljamo, da bomo v času izbora najugodnejšega ponudnika za posamezen izdelek

na pisno zahtevo kupca najkasneje v roku štirih (4) delovnih dni dostavili iz seznama dobave zahtevane vzorce materialov.

7. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujen popust je fiksen in nespremenljiv za ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

8. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

9. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

10. V celoti in brezpogojno sprejemamo vse pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse

pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)


OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJNdokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalpodlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJNNaročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstevnavedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V kolikor naročnik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75. členom ZJNnaročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJN-3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne dokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalpodlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJNNaročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstevnavedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb

ik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75. členom ZJN-3. Če se pri naročniku v postopku javnega

avi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Stran 30

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo 3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne

dokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb

ik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča

3. Če se pri naročniku v postopku javnega avi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove

ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal


Ponudnik:

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE Pod kazensko in materialno odgovornostjoobsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku št. 50/12, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičepridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaruporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za potihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št.vložka):Matična številka podjetja:

Kraj in datum

POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. 3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ

kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno njih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku

popr., 54/15, 38/16 in 27/17): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri

i posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičepridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

in

POOBLASTILO

o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

št.vložka):


Stran 31

OBR-3a

POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1.

3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ

izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno njih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS,

: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri

i posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,

ejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega

narejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.



Ponudnik:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjoobsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS, št. 50/12, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabvrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: Datum rojstva: Kraj rojstva in občina: Država rojstva: Naslov stalnega /začasnega bivališča:Državljanstvo: Moj prejšnji priimek:

Kraj in datum

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE

kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku

popr., 54/15, 38/16 in 27/17): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin,

na pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,

ejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za

narejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

in

P O O B L A S T I L O

odpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Naslov stalnega /začasnega bivališča:


Stran 32

OBR-3b

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA

IZ KAZENSKE

izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.

: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije,

i posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin,

na pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,

ejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za

narejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito

odpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od



Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, pod materialno in kazensko odgovornostjo

da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJNin drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z nreferencami.

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilo

da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postooziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta.

da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJNbi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njdružinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): � ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zas

oziroma � ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen

pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z n

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali

topek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postooziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša

da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91.

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z

določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njdružinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):

ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zas

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.


Stran 33

OBR-3c

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih izjavljamo:

3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države

da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali

topek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek

da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša

3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek

da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91.

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z

določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki

ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen



Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, pod materialno in kazensko odgovornostjo Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka _______________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na po________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na po________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo

nje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član

zbornice, združenja itd.).

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in

za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj


Stran 34

OBR-3d

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih izjavljamo:

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona ________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo

nje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član

naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in

za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj



Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

Kot ponudnik za Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil JN009881/2017-W01, dne 29.11.2017

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za realizacijo naročila;

da imamo zadostne kapacitete in smo sposobni izvajati predmet naročila glede na potrebe naročnika;

da bomo v primeru nezmožnosti izvajanja dobav in dostav v dogovorjenem času zagotovili izvajanje preko drugega izvajalca pod enakimi pogoji;

da bomo izvajali dobave in dostave preko celega obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma glede na terminski plan in dejanske potrebe po dogovoru z naročnikom;

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega tra

da je ves material (sklopi od 1. do 8.) primeren za vgradnjo v vodovodne sisteme in stik s pitno vodo, za kar bomo po potrebi in zahtevi naročnika predložili vso potrebno dokumentacijo (ateste, izjave, standarde..). Datumi izdaje omenjstarejši od dveh (2) let;

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJN

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok;

da zagotavljamo, da naročniki zostoritev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

Istočasno pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,

- da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,

Kraj in datum


Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v , po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil

.11.2017, izjavljamo :

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za

pacitete in smo sposobni izvajati predmet naročila glede na potrebe

da bomo v primeru nezmožnosti izvajanja dobav in dostav v dogovorjenem času zagotovili izvajanje preko drugega izvajalca pod enakimi pogoji;

in dostave preko celega obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma glede na terminski plan in dejanske potrebe po dogovoru z naročnikom;

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;

da je ves material (sklopi od 1. do 8.) primeren za vgradnjo v vodovodne sisteme in stik s pitno vodo, za kar bomo po potrebi in zahtevi naročnika predložili vso potrebno dokumentacijo (ateste, izjave, standarde..). Datumi izdaje omenjene dokumentacije niso

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJN-3;

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok;

da zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

in materialno odgovornostjo izjavljamo:

da so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,

da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,


Stran 35

OBR-3e


Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v , po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za

pacitete in smo sposobni izvajati predmet naročila glede na potrebe

da bomo v primeru nezmožnosti izvajanja dobav in dostav v dogovorjenem času zagotovili

in dostave preko celega obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb

da je ves material (sklopi od 1. do 8.) primeren za vgradnjo v vodovodne sisteme in stik s pitno vodo, za kar bomo po potrebi in zahtevi naročnika predložili vso potrebno

ene dokumentacije niso

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih

per nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,



Ponudnik:

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018javnih naročil JN009881/2017-W01 izjavljamo: (OBKROŽITI IN PO POTREBI IZPOLNITI)

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Zap. št.

Naziv podizvajalca

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

� da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,

� da bomo imeli ob sklenitvi pogodbepogodbe s podizvajalci,

� da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje pod

Kraj in datum

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za Sukcesivnmateriala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, objavljenega na Portalu

1, dne 29.11.2017.

(OBKROŽITI IN PO POTREBI IZPOLNITI)

da ne nastopamo s podizvajalcem

da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Vrsta del, ki jih bo izvajal Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)


da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na

pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene

o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.


Stran 36

OBR-4a

Sukcesivno dobavo objavljenega na Portalu

Vrednosti del, ki jih bo € brez DDV)


da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na

jenega izvajanja sklenjene

o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma



Ponudnik:

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ŠTEVILKA TELEFONA IN FAKSA:

KONTAKTNA OSEBA PODIZVAJALCA

ŠTEVILKA MOBILNEGA TELEFONA:

ELEKTRONSKI NASLOV:

OPOMBA: Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN(ustrezno obkrožite!):

DA NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalterjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu

Kraj in datum

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ŠTEVILKA TELEFONA IN FAKSA:

KONTAKTNA OSEBA PODIZVAJALCA

ŠTEVILKA MOBILNEGA TELEFONA:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

DA NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalterjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma

(podizvajalec)


obrazec izpolni podizvajalec

Stran 37

OBR-4b

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem

3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve

okvirnega sporazuma.



PONUDBENI PREDRAČUN Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun (OBR

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. OBR-5A (excelova datoteka). Priloga OBRSestavljen je iz:

1. naslovnice (kjer ponudnik vpiše svoj naziv in številko ponudbeoddaja ponudbo);

2. predračunov po posameznih - zaporedna številka - naziv artikla - enota mere - predvidena letna količina (ki je zgolj orientacijska)

Ponudnik v predračun vnese ponudbenmere. Formula, ki je predhodno pripravljena v tabeli, pomnoži ponudbeno ceno posameznega artikla s predvideno letno količino. Tako dobljene vrednosti, program sešteje in izpiše ponudbeno vrednost posameznega sklopa brez DDV. prepiše v obrazec OBR-2.

Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fčas trajanja okvirnega sporazuma.

Kot merilo se upošteva najnižja skupna vrednost posameznega sklopa brez DDV.

Ponudnik mora ponuditi VSE ARTIKLEprimeru, da ponudnik ne ponudi vseh artiklov, se njeg

Ponudnik v obrazec vnese samo ponudbeno cenoposameznih popisov in količin).

Ponudnik mora izpolnjen obrazec OBR

- shraniti v excelovi obliki na elektronskem mediju - skenirati v PDF obliko in ga shrani na elektronski medij, vsaka stran mora biti

žigosana in podpisana. S tem se potrjuje istovetnost podatkov iz excelove tabele. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika ponujene cene za posamezni sklop

Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun (OBR

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. 5A (excelova datoteka). Priloga OBR-5A je na spletni strani objavljen kot s

(kjer ponudnik vpiše svoj naziv in številko ponudbe ter označi za katere sklope

posameznih sklopih, kjer so v tabeli v stolpcih vpisane:

predvidena letna količina (ki je zgolj orientacijska)

ponudbeno ceno posameznega artikla v evrih brez DDV za enoto . Formula, ki je predhodno pripravljena v tabeli, pomnoži ponudbeno ceno posameznega

o letno količino. Tako dobljene vrednosti, program sešteje in izpiše ponudbeno vrednost posameznega sklopa brez DDV. Tako dobljene vrednosti ponudnik

Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fčas trajanja okvirnega sporazuma.


VSE ARTIKLE posameznega sklopa za katerega se prijavlja.primeru, da ponudnik ne ponudi vseh artiklov, se njegova ponudba izloči.

Ponudnik v obrazec vnese samo ponudbeno ceno za posamezen artikel

izpolnjen obrazec OBR-5A:

shraniti v excelovi obliki na elektronskem mediju (zaradi lažje analize ponudb)skenirati v PDF obliko in ga shrani na elektronski medij, vsaka stran mora biti

S tem se potrjuje istovetnost podatkov iz excelove tabele.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop na podlagi najnižje za posamezni sklop brez DDV.

Stran 38

Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun (OBR-5).

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. 5A je na spletni strani objavljen kot svoja datoteka.

ter označi za katere sklope

v evrih brez DDV za enoto . Formula, ki je predhodno pripravljena v tabeli, pomnoži ponudbeno ceno posameznega

o letno količino. Tako dobljene vrednosti, program sešteje in izpiše Tako dobljene vrednosti ponudnik

Cene za posamezne artikle morajo biti podane na dve decimalni mesti natančno in fiksne ves


posameznega sklopa za katerega se prijavlja. V

(brez korektur

(zaradi lažje analize ponudb) in skenirati v PDF obliko in ga shrani na elektronski medij, vsaka stran mora biti

S tem se potrjuje istovetnost podatkov iz excelove tabele.

na podlagi najnižje


Naročnik: JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

P R E D R A Č U N št. __________


Oddajamo ponudbo za NASLEDNJE SKLOPE: (ustrezno označite):

1. sklop: VODOMERI

2. sklop: ZASUNI EV, CESTNI VENTILI, NAVRTNI ZASUNI, VGRADNE GARNITURE

3. sklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI

4. sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI

5. sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI

6. sklop: ARMATURE ZA VODOVOD

7. sklop: NAVOJNI VENTILI

8. sklop: UNIVERZALNE SPOJKE

9. sklop: REPARATURNE OBJEMKE

10. sklop: ARMATURE ZA PLIN

11. sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI

12. sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE

13. sklop: GRADBENI MATERIAL Veljavnost cen: Cene iz ponudbe veljajo nespremenjene za celotno obdobje oddaje naročila.

Kraj in datum

Cesta maršala Tita 51, Jesenice

P R E D R A Č U N št. __________


Oddajamo ponudbo za NASLEDNJE SKLOPE:


sklop: POLIETILENSKE CEVI IN FITINGI

sklop: POCINKANE CEVI IN FITINGI

sklop: LTŽ FAZONSKI KOSI

sklop: ARMATURE ZA VODOVOD

sklop: NAVOJNI VENTILI

sklop: UNIVERZALNE SPOJKE

sklop: REPARATURNE OBJEMKE

10. sklop: ARMATURE ZA PLIN

sklop: KANALIZACIJSKE CEVI IN FITINGI

sklop: LITOŽELEZNI POKROVI IN REŠETKE

13. sklop: GRADBENI MATERIAL

Cene iz ponudbe veljajo nespremenjene za celotno obdobje oddaje naročila.


Stran 39

OBR-5



Cene iz ponudbe veljajo nespremenjene za celotno obdobje oddaje naročila.



Naročnik: JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v

kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi,

da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez

vidne poškodbe listov oz. pečata.



Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako


Stran 40

OBR-6


zvezani z vrvico in zapečateni tako,



Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika): Naziv:

Datum prejema:_____________________

Ura prejema:_______________________

Zaporedna št. ponudbe:_______________

Podpis: ____________________________

Naslov:

Ponudba Sprememba Umik

Javno naročilo (predmet): Prejemnik :

SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV V LETU 2018

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51

4270 Jesenice

SLOVENIJA

NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!

Številka JN: JN009881/2017-W01

Rok za oddajo: 5.1.2018


OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAVODILO:

1. Vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in

podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem (če vsaka stran

parafirana, to ni izločitveni kriterij).

2. Izbrani ponudnik bo v podpis prejel okvirni sporazum, katere vsebina bo enaka vzorcu iz

razpisne dokumentacije. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik ponudniku ne

bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v

podpisanega okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od sporazuma. Naročnik bo

v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na

razloge za odstop od ponudbe.

SPORAZUMA

Vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in

podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem (če vsaka stran

parafirana, to ni izločitveni kriterij).

Izbrani ponudnik bo v podpis prejel okvirni sporazum, katere vsebina bo enaka vzorcu iz


bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh

anega okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od sporazuma. Naročnik bo


razloge za odstop od ponudbe.

Stran 42

Vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in

podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem (če vsaka stran sporazuma ni

Izbrani ponudnik bo v podpis prejel okvirni sporazum, katere vsebina bo enaka vzorcu iz


8 dneh ne bo vrnil

anega okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od sporazuma. Naročnik bo



OBR-7 JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice,

Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

(v nadaljnjem besedilu kupec) matična številka: 5926823

identifikacijska številka za DDV: SI67496717 transakcijski račun št.: 07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d., Kranj

in

_____________________________________________________ _____________________________________________________

ki ga zastopa direktor: ______________________ (v nadaljnjem besedilu prodajalec) matična številka: _____________

identifikacijska številka za DDV: ____________________ transakcijski račun št. ____________________________

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM št. ___________________ za sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata: − da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,

št.16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US:U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti,

− da je prodajalec med drugim registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, obenem ima glede opravljanja te dejavnosti izkušnje, specialno strokovno znanje, reference in ustrezno delovno opremo.

− kupec je v skladu z razpisno dokumentacijo izbral ________ ponudnika/e, pri čemer se za izbranega ponudnika za posamezni sklop izbere tistega, ki je ponudil najnižjo ceno za posamezni sklop.

− da je prodajalec seznanjen z dejstvom, da je kupec najemnik infrastrukturnih objektov in naprav v občini Jesenice in Žirovnica.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KOLIČINA

2. člen

S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o pogojih izvajanja posameznega naročila nakupa in dobave materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v po naslednjih sklopih: (navede se sklope za katere je bil ponudnik / prodajalec izbran in če je izbranih več, kateri je po vrsti glede na merila)

-

-


Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec na osnovi tega sporazuma zagotavljal kupcu sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, v skladu s ponudbo št. _______________, z dne __________, ki je priloga k sporazumu.

Predmet sporazuma, vrsta, lastnosti, kakovost in dodatne zahteve naročnika izhajajo iz splošnih in posebnih pogojev ter iz opisa, ki so opredeljeni z razpisno dokumentacijo številka V/05-MP-080/2017 z dne 29.11.2017 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudbo prodajalca št. ________ z dne _______ (v nadaljevanju: ponudba).

Stranki sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti potreb po dobavi materiala, ki je predmet tega sporazuma. Kupec se s tem sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino in vrsto materiala. Kupec bo po tem sporazumu naročal le tiste vrste in količine materiala ki jih bo dejansko potreboval (glede na dejanske potrebe). Kupec ne odgovarja prodajalcu za nedoseganje količin iz javnega razpisa v primeru zmanjšanja potreb pri naročniku.

OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENA

3. člen

Okvirna, neobvezujoča vrednost okvirnega sporazuma znaša neto: 134.000,00 € (z besedo stoštiriintridesettisoč evrov 00/100) brez DDV in lahko odstopa, glede na dejanske potrebe. Ocenjena vrednost se nanaša na celotno vrednost javnega naročila št. V/05-MP-080/2017 in se razdeli med vse izbrane ponudnike.

Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega cenika.

Cena je določena po principu »fiksna cena« in vključuje pakiranje, stroške embalaže ter prevoz blaga - franco skladišče kupca Komunalna baza podjetja JEKO, d.o.o., Prešernova 13, Jesenice. Prodajalec nima pravice dodatno zahtevati stroškov dostave.

Prodajalec bo kupcu dobavljal blago po cenah iz ponudbe št. ______________ z dne _____________, ki je priloga pogodbe. Blago, ki ni bilo zajeto v ponudbi se obračunava po cenah iz trenutno veljavnega cenika.

Prodajalec se obveže kupca sproti obveščati o akcijskih prodajah, izrednih popustih oziroma drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi.

Kupec bo naročal blago pri prodajalcu sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami. Razpisne količine so okvirne tako, da kupec ne jamči prodajalcu doseganje količin iz javnega razpisa v primeru, da se količin ne dosega zaradi zmanjšanja potreb pri kupcu.

ROK IN NAČIN PLAČILA

4. člen

Prodajalec bo račun za dobavljeni material poslal kupcu v roku petih (5) dni po opravljeni dobavi.

Kupec se obveže plačati račun za dostavljeno blago v roku 30 dni po prejemu računa, na transakcijski račun prodajalca.

Kupec bo v primeru predčasnega plačila obračunal 0,05 % popusta na dan, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni.

V kolikor kupec ne poravna računa v dogovorjenem roku, mu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Račun mora biti opremljen s kupčevo številko tega okvirnega sporazuma in priloženimi dobavnicami, ki jih je podpisal kupec.

Kupec je dolžan takoj posredovati prodajalcu tudi pisne reklamacije, povezane s ceno in davkom na dodano vrednost.

Če kupec pisno reklamira dobavljeno blago, se plačilo zadrži do rešitve reklamacije.


KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA 5. člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati obstoječim standardom in kakovosti, deklarirani na embalaži oz. spremljajočih dokumentih.

Kupec je pred podpisom pogodbe zahteval, da mu prodajalec predloži nekatere vzorce blaga, ki jih bo vrnil po sprejetju odločitve o izbiri ponudnika / ponudnikov.

Če kupec ugotovi, da blago po kakovosti ne ustreza, ga takoj zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi kakovostno blago (enako vzorcu poslanemu pred podpisom pogodbe). Če prodajalec blaga ne zamenja, lahko kupec blago zavrne in naroči pri naslednjem najugodnejšem ponudniku.

Če kupec ugotovi skrite napake na blagu, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacijo.

Prodajalec je dolžan nekvalitetno oz. pokvarjeno blago nadomestiti z novim čim hitreje, najkasneje do skrajnega roka, ki ga prodajalcu določi kupec.

NAČINI NAROČANJA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Kupec bo naročal blaga pri prodajalcu sukcesivno, v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

Količino in vrsto materiala bosta pogodbeni stranki določili za vsako dobavo posebej.

Kupec bo naročilo potrdil s pisno naročilnico, ki mora vsebovati navedeno vrsto in količino blaga ter druge pogoje, ki so pomembni za pravočasno izpolnitev dobave.

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil naročeno blago v dogovorjenem roku, pri čemer je dobavni rok minimalno dve (2) uri in maksimalno štiriindvajset (24) ur od prejema naročila.

V kolikor prodajalec kupcu ne dobavi materiala v dogovorjenem roku, ima kupec pravico naročiti material pri drugem izbranem prodajalcu, razvidnega iz obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.

NAČIN DOBAVE BLAGA

7. člen

Kraj dobave materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov je skladišče v Komunalni bazi podjetja JEKO, d.o.o., Cesta Franceta Prešerna 13 na Jesenicah, telefon 04/5810 460. Delovni čas je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Za prevzem materiala sta pooblaščena referent za nabavo in skladiščnik.

PREVZEM BLAGA 8. člen

Kupec opravi količinski in kvalitetni prevzem blaga ob dobavi, s podpisom izpolnjene dobavnice. Če je ob dobavi ugotovljen manjko oziroma poškodba blaga, mora reklamacijski zapisnik podpisati tudi voznik dostavnega vozila.

Prodajalec se obvezuje, da bo dostavljal kupcu blago, ki je predmet te pogodbe, najkasneje do dneva in ure, ki mu ga določi kupec. V primeru, da blago ni dostavljeno do določenega roka, ob upoštevanju ponudbenega dobavnega roka, prodajalec pa ga dostavi kasneje, si kupec pridržuje pravico odkloniti prepozno dostavljeno blago.

Prodajalec se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga kupcu predložil dobavnico, v kateri je navedena cena posameznega artikla brez davka na dodano vrednost, količina blaga in številko naročilnice. Kupec mora takoj ob prevzemu blaga opraviti količinski in kakovostni prevzem.

Dejanske količine se morajo ujemati s količinami navedenimi na dobavnici. Ob prevzemu blaga pooblaščeni osebi strank pogodbe podpišeta dobavnico in vanjo vpišeta morebitne reklamacije, kadar gre za očitne napake blaga.


9. člen

Če kupec ugotovi, da blago odstopa od dogovorjene kakovosti, ki jo je zahteval v razpisni dokumentaciji, lahko prevzem blaga odkloni.

Če kupec ugotovi skrite napake na blagu, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacijo.

Kupec je dolžan takoj posredovati prodajalcu tudi pisne reklamacije, povezane s ceno in davkom na dodano vrednost.

10. člen

Prodajalec je dolžan nekvalitetno oz. pokvarjeno blago nadomestiti z novim čim hitreje, najkasneje do skrajnega roka, ki ga prodajalcu za konkretno dobavo določi kupec.

POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru, da prodajalec po svoji krivdi ne dobavi blaga v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati kupcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5% (pet odstotkov) od vrednosti naročenega blaga za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 30% pogodbene vrednosti.

Kupec si pridržuje pravico, da v zgoraj omenjenem primeru pogodbeno kazen odšteje od izstavljenega računa.

Kupec od prodajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri dobavi blaga.

PODIZVAJALCI

12. člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

PODIZVAJALEC: NASLOV MATIČNA ŠT. DAVČNA ŠT. TRR VRSTA DEL: (predmet in količina)

KRAJ IZVEDBE: ROK IZVEDBE:

Opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci prodajalca: _____________________________________

Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi prodajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Prodajalec mora računu, ki ga izda kupcu, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če kupec poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Kupec bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.


Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa kupcu predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila

(12. člen se uporabi samo v primeru udeležbe podizvajalcev)

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

13. člen

Kot garancijo kupec zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop izročitev lastne menice v višini 10 % vrednosti sporazuma, s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti trideset (30) dni dlje, kot je določen čas veljavnosti pogodbe (1.3.2018).

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, tako da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravilno izvajane.

GARANCIJSKI ROK 14. člen

Garancijski rok za material traja pet (5) let od prevzema materiala, pod pogojem pravilne uporabe.

V času trajanja garancije prodajalec zagotavlja zamenjavo neustreznega blaga.

Če je bil material bistveno popravljen ali zamenjan v garancijskem roku, začne ta na novo teči od dneva zamenjave oziroma popravila.

ODGOVORNOST ZA STVARNE IN SKRITE NAPAKE

15. člen

Prodajalec odgovarja za stvarne napake predmeta okvirne pogodbe. Kupec bo v zvezi z jamčenjem za stvarne napake upošteval določila Obligacijskega zakonika, predvsem pa notifikacijski rok, kar pomeni, da jo bo prodajalcu sporočil takoj, ko jo bo opazil ali bo nanjo opozorjen.

TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVEDNI ROK

16. člen

Okvirna kupna pogodba se sklepa za dobo enega leta oziroma do zaključka novega postopka, ki bo izveden najkasneje do 28.2.2019.

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta sporazum z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti, brez izrečnega navajanja odpovednih razlogov. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje poštne pošiljke.

Pogodbene stranke si bodo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočale v pisni obliki.


RAZLOGI ZA ODSTOP OD SPORAZUMA

17. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko kupec odstopi od sporazuma v naslednjih primerih: - če prodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine in rokov dobav, - če prodajalec poveča ceno materiala, ne glede na 3. člen tega sporazuma, - če prodajalec v roku 5 (petih) dni od podpisa sporazuma kupcu ne dostavi zavarovanja za

dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu pogodbi, - če se prodajalec ne drži dobavnih rokov.

Kupec si pridržuje pravico, da pogodbo razdre, če izbrani prodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz tega sporazuma.

Prodajalec lahko odstopi od sporazuma, če kupec krši določila tega sporazuma.

SKRBNIKA OKVIRNEGA SPORAZUMA

18. člen

Skrbnik te pogodbe na strani kupca je Matjaž Pezdir, tel.: 04/5810460, elektronska pošta: [email protected], na strani prodajalca pa g./ga. ____________________, tel. _______________, elektronska pošta: ___________________________.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

SOCIALNA KLAVZULA

20. člen

Na podlagi 4. odstavka 67. člena ZJN-3, ta sporazum preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Priloga k sporazumu so: 1. ponudbeni predračun prodajalca št. ______________ z dne ______________; 2. seznam sklopov in izdelkov, za katere je ponudnik izbran kot dobavitelj, 3. bianco menica s pooblastilom za unovčenje, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti.


22. člen

V primeru morebitnih sprememb okvirnega sporazuma, se vsaka sprememba sporazuma opredeli s pisnim aneksom k okvirnemu sporazumu.

23. člen Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pred krajevno pristojnim sodiščem.

24. člen Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en ( 1 ) izvod okvirnega sporazuma.

Številka: Številka: Datum: Datum: Kupec Prodajalec JEKO, d.o.o. ______________________ Direktor: Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

_______________________


VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(ime in sedež izdajatelja menice)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilomenice

Menična izjava

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. dne 29.11.2017 za sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, za potrebe naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

________________________ (ime in priimek) (dela in naloge)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., Jesenice za izpolnitev in uporabo meniceznaša 4.020,00 €.

JEKO, d.o.o., lahko menico izpolni in unovči v naslednjih primerih:1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali 2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev

ponudniku ali - ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo

posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

To ponujeno finančno zavarovanje kot gabo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene sporazum z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva odpiranja 1.3.2018.

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da proti tako izpolnjeni menici ne nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Pooblaščenec je po preteku roka dolžan vrniti menico pooblastitelju.

Nalog za plačilo menice

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obvdrugih terjatev iz zgoraj navedenih primerov in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tud

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilomenice - garancija za resnost ponudbe

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN009881/2017sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v

naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala

kot ___________________ __________________(dela in naloge) (podpis)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., Jesenice za izpolnitev in uporabo menice, in sicer v višini 3% od ocenjene vrednosti, kar

d.o.o., lahko menico izpolni in unovči v naslednjih primerih: če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

i ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil

ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

To ponujeno finančno zavarovanje kot garancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne

z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost ponudbe. Pooblastilo

je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva odpiranja ponudb, to je do

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da proti tako izpolnjeni menici ne nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Pooblaščenec je po preteku roka dolžan vrniti menico pooblastitelju.

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obvdrugih terjatev iz zgoraj navedenih primerov in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej pa pri:

Stran 50

OBR-8a

(kraj in datum)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo

JN009881/2017-W01, sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v

naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala

__________________ (podpis)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., in sicer v višini 3% od ocenjene vrednosti, kar

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

v skladu z določbami navodil

ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo

rancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne

z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost ponudbe. Pooblastilo

ponudb, to je do

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. drugih terjatev iz zgoraj navedenih primerov in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi

i v času unovčenja menic, še posebej pa pri:


račun št. (banka oziroma hranilnica) (številka računa)


Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o.,Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba __________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC: _________________________________________

_________________________________________ (žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca)

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisana menica


VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ime in sedež izdajatelja menice)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menična izjava

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjenega Okvirnega sporazuma št. _________________ za sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2018, z dne ______________ družba __________________, kot izdajatelj menic izročamo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1) bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba izdajatelja:

_______________________ kot ____________________(ime in priimek) (dela in naloge)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti, skupaj s pogodbenimi obrestmi (382. člen OZ) iz zgoraj navedenega sporazumabianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianco menice obvezne po Zakonu o menicah,dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Družba ______________________, kot izdajatelj menic se sprotestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš račun.

Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v pogodbenih del, to je do 1.3.2019.

Nalog za plačilo menice

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obvdrugih terjatev iz zgoraj navedenenašem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tpa pri:

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice

garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjenega Okvirnega sporazuma št. sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih

, z dne ______________ družba __________________, kot izdajatelj amo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1)

bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba izdajatelja:

kot ____________________ __________________(dela in naloge) (podpis)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti, skupaj s pogodbenimi obrestmi (382.

ga sporazuma oziroma vseh drugih terjatev, izpolni izročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianco menice obvezne po Zakonu o menicah, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Družba ______________________, kot izdajatelj menic se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš račun.

velja 30 dni več kot je v okvirnem sporazumu določen rok za dokončanje .

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obvdrugih terjatev iz zgoraj navedenega sporazuma in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej

Stran 52

OBR-8b

(kraj in datum)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjenega Okvirnega sporazuma št. sukcesivno dobavo materiala za vzdrževanje infrastrukturnih

, z dne ______________ družba __________________, kot izdajatelj amo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1)

bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba izdajatelja:

__________________ (podpis)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti, skupaj s pogodbenimi obrestmi (382.

oziroma vseh drugih terjatev, izpolni izročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianco

ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri

trinja, da imetniku ni potrebno

Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki, ki v času

določen rok za dokončanje

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz.

in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi,

udi v času unovčenja menic, še posebej


račun št.

(banka oziroma hranilnica) (številka računa)


Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba __________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC: _________________________________________

_________________________________________ (žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca )

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisane menice

(se izroči ob podpisu okvirnega sporazuma)


Naročnik:

JEKO, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

( ime oziroma naziv in sedež ponudnika) ki ga zastopa: _________________________________________________________________________ POOBLAŠČA:

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb;- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

zapisnika o odpiranju ponudb; - da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št.

W01.

Kraj in datum


POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

( ime oziroma naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________________________________

priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb; da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN009881/2017


Stran 54

OBR-9

_________________________________________________________________________

da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

JN009881/2017-


Documents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Jeko dobava materiala.pdfRazpisna dokumentacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Cesta maršala Tita 51 4270