Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos … · Web viewJei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), minėtame pranešime nurodomos

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

PATVIRTINTA Visagino technologijos ir verslo

profesinio mokymo centro direktoriaus įsakymu

2012-02-23 Nr.V1-142

PROJEKTO „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO

PROFESINIO MOKYMO CENTRE“ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO

SĄLYGOS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOSII. PIRKIMO OBJEKTASIII. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIIV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSEV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMASVI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMASVII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMASVIII.

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYSX. PASIŪLYMŲ VERTINIMASXI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMOXII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKAXIII.

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:1. Pasiūlymo forma (konkurso sąlygų 1 priedas)2. Tiekėjo deklaracijos forma (konkurso sąlygų 2 priedas)3. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos (konkurso sąlygų 3 priedas)4. Techninė specifikacija (konkurso sąlygų 4 priedas).

1

5. Veiklos sąrašo forma (konkurso sąlygų 5 priedas)6. Pažymos apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus forma (konkurso sąlygų 6 priedas)7. Atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų vertę formos (konkurso sąlygų 7 priedas)8. Sutarties projektas (konkurso sąlygų 8 priedas)9. Orientaciniai darbų kiekių žiniaraščiai (konkurso sąlygų 9 priedas)10. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma (konkurso sąlygų 10 priedas)11. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma (konkurso sąlygų 11 priedas)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, įmonės kodas 190977915 (toliau vadinama – Perkančioji organizacija), numato įsigyti projekto „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ paprastojo remonto darbus, darbo projekto parengimo ir projekto viešinimo paslaugas (toliau – Darbai).

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986; 2010, Nr.25-1174; 2011, Nr. 2-36) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V1-48 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. Esant prieštaravimui tarp Taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo, vadovaujamasi imperatyviais Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais.

3. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose naudojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse apibrėžtas sąvokas.

4. Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CPV IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Pirkimo dokumentai (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu CVP IS. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime gaunant pirkimo dokumentus, patikslinimus, paaiškinimus, privalo jame registruotis priimdami kvietimą per CVP IS. Pasiūlymą tiekėjas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis per CVP IS.

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

6. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre” (Festivalio g. 7, Visaginas).

7. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.8. Dėl pasiūlymo pateikimo CVP IS priemonėmis iškilusių klausimų kreiptis į Margaritą

Čirikienę, tel. 8-683-76819, el.p. [email protected], kabinetas Nr. 112, Festivalio g.7, Visaginas, LT-31143 . Bendravimas vyks tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

9. Pirkimo objektas – Projekto „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ paprastojo remonto darbai, darbo projekto parengimo ir projekto viešinimo paslaugos . Pirkimas nėra skirstomas į dalis.

2

mailto:[email protected]

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

10. Darbai bus atliekami pagal „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektą“, kuris buvo parengtas 2012 metais. Paprastojo remonto metu numatyta suremontuoti apie 1570 m2 esamo pastato gamybinio korpuso patalpas bei įkurti apie 1045 m2 energetinio sektorinio praktinio mokymo centrą. Remonto darbai apima mokymo patalpas, koridorius, laiptines, sanitarinius mazgus, ir kt. patalpas. Remonto metu bus išardomos esamos ir montuojamos naujos pertvaros, keičiami langai, durys, grindų, sienų ir lubų apdaila, šiltinamos stogo bei sienų atitvaros, keičiama elektros instaliacija, ventiliacijos sistema, numatytas remontuojamos pastato fasado bei stogo apšiltinimas. Patalpos bus pritaikomos žmonėms su negalia. Perkamų Darbų savybės nurodytos techninio projekto bendruosiuose aiškinamuosiuose raštuose, bendrosiose techninėse specifikacijose bei brėžiniuose (konkurso sąlygų 4 priedas). Perkamų Darbų bendroji apimtis nustatyta įkainotuose veiklos sąrašuose (konkurso sąlygų 5 priedas). Pridedamų paprastojo remonto projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų, gamintojų pavadinimai ar nurodyti standartai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija ar lygiaverčiais standartais.

11. Darbų vykdymo metu turi būti įgyvendintos šios viešinimo paslaugos: vykdymo pradžioje ne vėliau, negu per mėnesį nuo darbų pradžios įrengtas informacinis stendas. Ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo statybos darbų pabaigos informacinis stendas turi būti pakečiamas į nuolatinį pakabinamą aiškinamąjį stendą, kuris turi būti matomas ir pakankamo dydžio.

12. Darbų vykdymo pradžia laikoma statybvietės perdavimo rangovui data. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo darbų vykdymo pradžios. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui.

13. Darbų vykdymo metu atsiradus papildomų darbų poreikiui, kurių perkančioji organizacija negalėjo žinoti iš anksto, Perkančioji organizacija, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei Taisyklių nuostatomis, numato galimybę vykdyti papildomų darbų pirkimą papildomiems nenumatytiems darbams atlikti.

14. Darbų atlikimo vieta – Festivalio g.7, Visaginas.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

15. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 1 lentelė

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

15.1.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau

3

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 1 lentelė

Eil. Nr.


sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

15.2.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1. Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais (pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija).

2. Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba

4


Eil. Nr.


jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija).

15.3.

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 15.1. punkte išvardytas veikas.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, (jei toks yra) arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, (pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

15.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota)

5


Eil. Nr.


kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

15.5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

15.6.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjas turi turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.Statinių grupės: negyvenamieji

pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio

vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros (ne mažiau kaip iki 1000 V įtampos) inžinerinių sistemų įrengimas, apsauginės signalizacijos sistemų įrengimas, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (gaisrinė signalizacija), procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

1) Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ar kitų dokumentų, patvirtinančių Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento tinkamai patvirtinta kopija ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija.

2) Tiekėjas privalo pateikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų1 nustatyta

1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 įsakymas Nr. D1-549 “Dėl statybos techninio reglamento

STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių

asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo

Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-321 “Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2005 „Teisės

6


Eil. Nr.


tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statybos darbus, kai statinio kategorija: ypatingas statinys; statinio grupės: negyvenamieji pastatai.

Dalyviai iš užsienio pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteikta teisę atlikti statybos darbus kai statinio kategorija: ypatingas statinys; statinio grupės: negyvenamieji pastatai.2

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninė (skenuota) dokumento kopija.

15.7.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. ,,Profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo yra paskirta administracinė nuobauda o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas).

Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir atitinkamo dokumento skaitmeninė (skenuota) kopija.

eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos respublikoje taisyklės“

patvirtinimo” ir jų pakeitimai .

2 Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.

7


Eil. Nr.


15.8

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis

Tiekėjo deklaracija (šių konkurso sąlygų 2 priedas).


Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 2 lentelė.

Eil.Nr.


15.9. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 1,5 mln. litų

Tiekėjo per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.


15.10 Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficiento (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

Tinkamai patvirtinta tiekėjo paskutinių finansinių metų balanso kopija.


15.11. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) statinio statybos/ remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 teikiamo pasiūlymo vertės.

Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad pirkimo sutartyse numatyti darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta

8

darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo tinkamai įvykdyti.


15.12 Tiekėjas turi turėti tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus:

a) ypatingo statini bendrųjų statybos darbų vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vadovaujant bendriesiems statybos darbams. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai, darbo sritis: bendrieji statybos darbai;

b) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį vadovaujant statybos darbams: inžineriniai tinklai - vėdinimo, elektros; darbo sritis: vėdinimas, elektromechanikos darbai (ne mažiau kaip iki 1000 V), apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas ar atitinkamų užsienio šalių institucijų išduoti dokumentai, suteikiantys teisę atlikti ypatingų statinių statybos darbus.

Darbų vadovo darbo patirties aprašymas (patvirtintas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu), nurodant vardą, pavardę, bendrą darbo stažą, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą; atestato tinkamai patvirtinta kopija


Pastabos:1) jeigu Tiekėjas negali pateikti 15.1 – 15.6 punktuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 15.1 – 15.3 punktuose keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos);2) Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;3) užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

16. Vietoj 1 lentelės 15.1 – 15.3 punktuose nurodytų dokumentų ir 15.6 punkte nurodyto dokumento „Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija“ Tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją (pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos). Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

17. Subrangovų kvalifikacijai taikomas tas pats reikalavimai, kaip ir Tiekėjui (ūkio subjektų grupės nariui), o. 1 lentelės 15.6 punkte ir 2 lentelės 15.12 punkte prašomi pateikti atestatai turi būti išduoti tiems darbams, kuriuos subrangos būdu Tiekėjas perduoda vykdyti subrangovui. Pasiūlyme turi būti pateikiamas subrangovams perduodamų darbų sąrašas (patvirtintas Tiekėjo ir subrangovo ar jų įgalioto asmens parašu ir antspaudu (pateikiama skaitmeninė (skenuota) dokumento kopija)), nurodant numatomus perduoti darbus, subrangovams perduodamų darbų vertę procentine išraiška nuo bendros pasiūlymo kainos.

18. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 1 lentelės 15.1 – 15.5, 15.7, 15.8 ir 2 lentelės 15.10 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir

9

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=

pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Šių konkurso sąlygų 1 lentelės 15.6 ir 2 lentelės 15.12 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Šių konkurso sąlygų 2 lentelės 15.9, 15.11 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 1 lentelės 15.6. punkte ir 2 lentelės 15.12. punkte nurodyti atestatai turi būti išduoti tiems darbams, kuriuos pagal jungtinės veiklos sutartį įsipareigoja atlikti jungtinės veiklos partneris.

19. Tiekėjo, neatitinkančio 15 punkto 1-os ir 2-os lentelių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

20. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

21. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

22. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

23. Kai pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų subjektų (subrangovų), su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, Tiekėjas tokiu atveju privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais, kuriais gali būti:

23.1. Įgaliojimai dalyvauti kitų ūkio subjektų (subrangovų) vardu šiame konkurse. Pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos.

23.2. Šalių pasirašytos preliminarios sutartys, ketinimo protokolai, kiti lygiaverčiai dokumentai (šalims priimtina ir LR teisės normos neprieštaraujanti forma), kuriuose turi būti nurodyta, kuo kiekviena iš šalių prisideda prie bendro tikslo siekimo, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos.

23.3. Kiti dokumentai bei informacija, kurią Tiekėjas savo nuožiūra mano esant būtina pateikti ir kuri, Tiekėjo manymu, patvirtina jo galimybes sutarties vykdymo stadijos metu naudotis kitų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais. Pateikiamos skaitmeninės (skenuotos) dokumentų kopijos.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

24. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje (išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą) arba ne Perkančiosios organizacijos

10


nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas (pilna sudėtimi) privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių sąrašas, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai, Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.).

26. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas turi būti pateiktas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2012 m. kovo 12 d. 10 val. 00 min. užklijuotame voke šiuo adresu: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Festivalio g. 7, Visaginas, 112 kabinetas, Lietuva. Ant voko turi būti užrašytas „Neatplėšti iki 2012 m. kovo 12 d. 10 val. 00 min.“. Pavėluotai pateiktas vokas su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalu, bus grąžinamas neatplėštas Tiekėjui (kurjeriui) ar grąžintas registruotu laišku, ir to Tiekėjo pasiūlymas nebus priimamas ir vertinamas.

27. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 28. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti:28.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Kvalifikaciniai klausimai“ užpildydamas Tiekėjo

atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimyną bei prie kiekvieno atsakymo pridėdamas atitikimą reikalavimui patvirtinančius dokumentus;

28.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą;

28.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą (šių konkurso sąlygų 1 priedas), veiklos sąrašo formas (šių konkurso sąlygų 5 priedas), orientacinius darbų kiekių žiniaraščius (šių konkurso sąlygų 9 priedas), kurie bus naudojami atliekamų Darbų rezultato pažangai fiksuoti, ir kitus reikalaujamus dokumentus.

29. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, skaitmeninių (skenuotų) dokumentų kopijų ar dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš:

29.1. pirkimo objekto kaina, nurodyta CVP IS „Pasiūlymo kaina“ eilutėje; 29.2. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems

kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, pridedant tai pagrindžiančių dokumentų, įskaitant Tiekėjo sąžiningumo deklaracijas parengtas pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai;

29.3. įgaliojimai dalyvauti kitų ūkio subjektų vardu, preliminarios sutartys, ketinimo protokolai, kiti lygiaverčiai dokumentai, jei pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis privalo remtis kitų ūkio subjektų su kuriais siūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais;

29.4. pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus, kurioje Tiekėjas privalo nurodyti kiek procentų (proc.) sutarties vertės numato atlikti kitų ūkio subjektų ištekliais, jei pasiūlyme numatyta remtis kitų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais (šių konkurso sąlygų 6 priedas);

29.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas pateikiamas (originalas) popierine forma voke iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos adresu: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Festivalio g. 7, Visaginas, 112 kabinetas.;

29.6. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti reikalaujami dokumentai ir pasiūlymo forma;

11


29.7. jungtinės veiklos sutarties kopija.30. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali

(tokia informaciją visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir kiti konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informaciją, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodo kaip konfidencialią. Tiekėjui nenurodžius, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad pasiūlyme pateikta informacija yra vieša.

31. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

32. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį33. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.34. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2012-03-12 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos

laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

35. Pasiūlymuose nurodyta Darbų kaina pateikiama litais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į pirkimo objekto aprašymą. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ir visos Tiekėjo išlaidos.

36. Pasiūlymas galioja jame Tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2012-06-08 imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

37. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. Tiekėjo, nesutikusio pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas bus atmestas.

38. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems Tiekėjams. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.

39. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą Tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, Tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, Tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

40. Paslaugos teikėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Užtikrinimo vertė – 40 000 lt (keturiasdešimt tūkstančių litų). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

41. Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą paslaugos teikėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti paslaugos teikėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo

12

dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

42. Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

42.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;42.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas;42.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.43. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad, Perkančiajai organizacijai

pareikalavus, pasiūlymą užtikrinanti institucija iškart ir besąlygiškai pasiūlymo galiojimo užtikrinime nurodytą sumą išmoko Perkančiajai organizacijai tokiais nurodytais atvejais, jeigu Tiekėjas:

43.1. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui atsisako savo pasiūlymo (pasiūlyme nurodytų darbų, jų kiekio (apimties), siūlomų kainų, teikimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

43.2. laimėjęs viešą pirkimą atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose sąlygose pateiktą sutarties projektą (konkurso sąlygų 8 priedas). Jei Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti sutartį;

44. laimėjęs viešąjį pirkimą, per nustatytą terminą nepateikia sutarties atlikimo užtikrinimo 45. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas negrąžinamas, jei jis buvo įsiūtas, o ne

pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 26 punkte, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymo įforminimo trūkumas buvo pašalintas vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu.

VII.KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

46. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

47. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

48. Atsakoma į kiekvieną Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 46 punkte nurodytam terminui. Atsakymai į Tiekėjų klausimus ar konkurso sąlygų paaiškinimai, patikslinimai Perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems Tiekėjams ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

49. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

50. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant

13

skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems Tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi Perkančiajai organizacijai.

51. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Tiekėjai).

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

52. Su CVP IS priemonėmis pateiktais Tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Festivalio g. 7, Visaginas, konferencijų salė (215 kabinetas). Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2012 m. kovo 12 d. 10 val. 00. min.

53. Susipažinimo su Elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Elektroninių vokų atplėšimo procedūra vyksta ir tuo atveju, jei neatvyksta pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

54. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams, pageidaujantiems dalyvauti Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje, komisijos posėdžio pirmininkui pateikia Tiekėjo kompetentingo asmens (įmonės vadovo) pasirašytą įgaliojimą atstovauti Tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toks įgaliojimas turi būti pateiktas prieš prasidedant elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai – priešingu atveju Tiekėjo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje nėra leidžiama. Jei Tiekėjo interesus elektroninių vokų atplėšimo procedūros metu atstovauja Tiekėjo (įmonės) vadovas, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, patvirtinantis, kad konkretus asmuo yra jo atstovaujamo Tiekėjo (įmonės) vadovas.

55. Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiama ši informacija: pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme pateikta kaina, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis, ar pateikti pasiūlymai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus reikalavimus. Ši informacija pateikiama ir posėdyje dalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems Tiekėjams. Kiekvienas elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

56. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

57. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

58. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

14

59. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

60. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

61. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų Tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei Tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis Perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.

62. Tiekėjo kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

63. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:63.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 63.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją

ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;63.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;63.4. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų

ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;63.5. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per

didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;63.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;63.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis

priemonėmis.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

64. Vertinami ir tarpusavyje palyginami tik tie pasiūlymai, kurie yra neatmesti dėl pirkimo dokumentų 15 punkto 1-os ir 2-os lentelių reikalavimų neatitinkančių priežasčių.

65. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.66. Neatmestus pasiūlymus Komisija vertina ir tarpusavyje palygina pagal mažiausios

kainos kriterijų.

XI. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

67. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

68. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį

15

sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas kiekvienam pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kartu pranešant apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, laimėjusį pasiūlymą ir nurodant tikslų atidėjimo terminą (atidėjimo terminas – 15 (penkiolika) dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pasiūlymą pateikusiems Tiekėjams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis). Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

69. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 (penkioliką) dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

69.1. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis;69.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir

santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus.

70. Perkančioji organizacija šių konkurso sąlygų 68 punkte nurodytu atveju negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

71. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 (penkiolikos) dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

72. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Konkursą laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

73. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba jei Tiekėjo pateikta šių konkurso sąlygose nurodyta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XII.GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

74. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

75. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

76. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.

77. . Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas

16

laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

78. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

79. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

80. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

81. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 15 dienų atidėjimo terminas.

82. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Sutarties atlikimo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą su sutarties (draudimo poliso) originalu ir dokumentais, įrodančiais įmokos sumokėjimą) 5 % (penki procentai) nuo bendros Sutarties kainos be PVM

83. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas konkurso sąlygų 8 priede.

17

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų1 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra

pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖLPROJEKTO „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO

ĮKŪRIMAS VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRE“ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______(Data)

_____________(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardėTelefono numerisFakso numerisEl. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /tiekėjas pateikia nuorodą į

skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS/;2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

18

Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas Kaina be PVM

Kaina su PVM

1 2 3 41. Projekto „Energetikos sektorinio praktinio mokymo

centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ paprastojo remonto darbai

2. Darbo projekto parengimas3. Projekto viešinimas

IŠ VISO:

Bendra pasiūlymo kaina yra [nurodoma suma skaičiais] Lt [nurodoma suma žodžiais].

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro [nurodoma suma skaičiais] Lt [suma nurodoma žodžiais].

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ___________________________________________________________________________________________________________________

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*) (Vardas ir pavardė*)

19

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.


(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA_____________ Nr.______

(Data)_____________(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

20

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*) (Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.


PATVIRTINTALietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rusėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

Aš,

,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)

(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo

21

(atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

22

http://www.vpt.lt/


PATVIRTINTALietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

Aš,

,

(tiekėjo vardas, pavardė)

dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad:1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos

nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka.

(Parašas) (Vardas, pavardė)

23

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

24


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas ir darbų atlikimo vieta – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, adresas Festivalio g. 7, Visaginas

2. Orientaciniai darbų kiekiai numatyti UAB „Projektų rengimo biuras“ parengtame paprastojo remonto projekte, kuris pridedamas atskiriame dokumente (elektroninėje versijoje). Jeigu projekte nurodytas konkretus gamintojas, galima naudoti kitų gamintojų lygiavertes medžiagas su analogiškomis charakteristikomis.

3. Darbai atliekami vadovaujantis pateiktu „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektu“, kuris buvo parengtas 2012 metais

4. Darbų atlikimo terminas - 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui.

5. Darbų vykdymo metu turi būti įgyvendintos šios viešinimo paslaugos: vykdymo pradžioje ne vėliau, negu per mėnesį nuo darbų pradžios įrengtas informacinis stendas. Ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo statybos darbų pabaigos informacinis stendas turi būti pakečiamas į nuolatinį pakabinamą aiškinamąjį stendą, kuris turi būti matomas ir pakankamo dydžio.

6. Vykdant darbus turi būti vadovaujamasi Statybos įstatymu, galiojančias statybos techniniais reglamentais bei kitas teisės aktais.

PRIEDAI

1. UAB „Projektų rengimo biuras“ parengtas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektas (elektroninė versija, pridedama atskirai)

25


ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

PROJEKTO „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO

CENTRE“ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

Etapo Nr.

Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas

Bendra darbo

apimtis (fiziniais

mato vienetais,

jei reikalinga)

Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be

PVM [Pildo rangovas] Darbo

(etapo) kaina,

[valiuta] be PVM

[Pildo rangovas]

I mėnuo

II mėnuo

III mėnuo

IV mėnuo

V mėnuo

VI mėnuo

.

.

.

.

.1. ARCHITEKTŪRINĖS

DALIES DARBAI2. ŽN KELTUVAS3. KONSTRUKCINĖS DALIES

DARBAI4. SKLYPO PLANO DALIES

DARBAI5. DEMONTAVIMO DARBAI6. TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS

ĮRENGIMO DARBAI7. TECHNOLOGINĖ ĮRANGA8. LIFTO ĮRENGIMAS9. VĖDINIMAS10. VĖDINIMO ĮRANGA11. VĖDINIMO IR ORO

TEIKIMO AUTOMATIKA12. SANITARINIAI PRIETAISAI13. ELEKTROS MONTAVIMO

DARBAI14. APSAUGINĖ

SIGNALIZACIJA15. GAISRO SIGNALIZAQCIJA16. ELEKTRONINIAI RYŠIAI17. DARBO PROJEKTAS18. PROJEKTO VIEŠINIMAS

Suma be PVM:PVM [tarifas] suma:

26

BENDRA SUMA su PVM:

27


PAŽYMA APIE SAVO JĖGOMIS ATLIEKAMUS DARBUS IR SUBRANGOVUS

Patvirtinu, kad savo jėgomis atliksiu šiuos darbus:Eil. Nr.

Darbai, numatyti vykdyti savo jėgomis Procentinė savo jėgomis

atliekamų darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, %

1234

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

Eil. Nr.

Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo

kainos, %1234567

28


ATLIKTŲ DARBŲ (etapo) AKTO FORMA Nr. ______

201 ____________ “___ „

Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

Etapo Nr. pagal Įkainotą veiklos sąrašą

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

Sutartinė darbo (etapo) kaina, be PVM

Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį

Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio

Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį

% Suma % Suma % Suma

Suma be PVM: PVM{tarifas} suma Suma su PVM:

Suma mokėjimui:

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.Informacija apie anksčiau gautus mokėjimus:/įrašyti duomenis/Rangovas __________________ ______________ __________________ (vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)Užsakovas __________________ ______________ __________________ (vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)FIDIC inžinierius __________________ ______________ __________________ (vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

29


Užsakovas: Rangovas:

Projekto Nr.: Projekto pavadinimas: Rangos sutarties Nr.: Rangos sutarties pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR. ________ Pažymos data:

Eil.Nr. Objekto pavadinimas

Valiuta Sutartinė kaina (su PVM)

Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)

Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)

Atliktų darbų vertė (be PVM)

PVM Atliktų darbų

vertė (su PVM)

Atliktų darbų vertė (be PVM)

PVM Atliktų darbų

vertė (su PVM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.

1.1.1.3.

IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮNuo darbų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Avansas (_0__%) Sulaikyti pinigai (___%)Suma apmokėjimui:

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

Užsakovas: (vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

FIDIC inžinierius: (vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

30


STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ________

PIRKIMO Nr.__________

SPECIALIOSIOS STATYBOS RANGOS SUTARTIES SĄLYGOS

Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 190977915, kurios registruota buveinė yra Festivalio g. 7, 31143 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

(Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas),(jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią Statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Ši sutartis sudaroma įgyvendinant projektą „Nr. Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-013 „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas).

1.2. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir supaprastinto atviro konkurso bei pasiūlymo sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja pilnai atlikti projekto „Energetikos

31

sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), darbo projekto parengimo bei projekto viešinimo paslaugas.

1.3. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal patvirtintą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektą“, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis (Sutarties specialiųjų sąlygų 8.10.1. punktas) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Festivalio g. 7, 31143 Visaginas.1.5. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties,

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

1.6. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas įsipareigoja savo lėšomis pasirengti darbo projektą, detalizuojant jį pagal Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projekto sudedamąsias dalis.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties atlikimo užtikrinimą ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Rangovas rangos darbus atlieka šiais terminais: 2.2.1.Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo rangovui data.2.2.2. Numatytus Darbus atlieka pagal patvirtintą Įkainotą veiklos sąrašą per 18

(aštuoniolika) mėnesių nuo darbų vykdymo pradžios. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant Sutartyje numatytus atvejus, Įkainotos veiklos sąraše numatytas grafikas gali būti koreguojamas vieną kartą per ketvirtį.

2.2.3. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti visiškai užbaigti, pasirašant visų šioje Sutartyje numatytų atliktų darbų aktus ir vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin. 2010, Nr. 116 – 5947, Žin. 2011, Nr. 61 - 2916) patvirtinami atitinkami dokumentai dėl statybos užbaigimo.

2.3. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių 2.2.2. punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui.

2.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutarties kaina yra (suma skaičiais) Lt su PVM, (suma žodžiais). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos bei PVM, kuris sudaro (suma skaičiais) Lt, (suma žodžiais). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1.visų privalomų parengti darbams vykdyti dokumentų (darbo projektų, statybos darbų technologijos ir kt.) išlaidas, taip pat visų reikiamų tyrimų, matavimų, būtinų tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentus, išlaidas;

3.2.2.visų privalomųjų dokumentų statybos užbaigimo procedūroms atlikti parengimo pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ išlaidas.

32

3.3.Šalys susitaria, kad Sutartis yra bendros sumos, grindžiama įkainotu veiklos sąrašu (Sutarties specialiųjų sąlygų 8.10.4. punktas). Sutarties priede pateikti orientaciniai kiekių žiniaraščiai naudojami atliekamų Darbų rezultato pažangai fiksuoti. Šiuo atveju riziką dėl Darbų kiekių pasikeitimo prisiima Rangovas.

3.4.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektą“ ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.5.Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Atliktų Darbų perdavimas vykdomas pagal atliktų darbų aktus, kuriuos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengia Rangovas, o pasirašo Rangovas, Užsakovas ir FIDIC inžinierius.

3.7. Pagal atliktų darbų aktą Rangovas priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitą – faktūrą ir pateikia Užsakovui ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po akto pasirašymo dienos.

3.8.Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau, kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto ir sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

3.9.Užsakovas galutinai su Rangovu atsiskaito po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui atliktų visų Sutartyje numatytų darbų priėmimo – perdavimo aktą, Šalys parašais patvirtina tinkamai atliktų visų Sutartyje numatytų Darbų, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinami atitinkami dokumentai dėl statybos užbaigimo.

3.10. Mokėjimai vykdomi per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

3.11. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus sutartyje nustatytus atvejus.

4. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

/Jei Sutartyje numatytų paslaugų vykdymui Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nusimatė pasitelkti subrangovų, 4.1 – 4.3 punkte nurodoma:/

4.1.Dalies Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - Subrangovai):

4.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

4.1.2. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus) darbų atlikimui;

4.1.3. (...)4.2.Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jos

sutikimą, gali keisti Subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti projekto „Energetikos sektorinio praktinio

33

mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose keltus kvalifikacijos reikalavimus.

4.3.Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte nurodyto Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

/Jei Sutartyje numatytų paslaugų vykdymui Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenusimatė pasitelkti subrangovų, 4.1 punkte nurodoma:/

4.1. Dalies Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui Rangovas subrangovų (toliau - Subrangovai) nepasitelks.

5. SUTARTIES ATLIKIMO UŽTIKRINIMAS

5.1.Sutarties atlikimo užtikrinimas:

Sutarties atlikimo

užtikrinimo būdai

Sutarties atlikimo užtikrinimo pateikimo terminas

Sutarties atlikimo užtikrinimo

vertė

Sutarties atlikimo užtikrinimo galiojimo

terminas

Sutarties atlikimo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas su sutarties (draudimo poliso) originalu ir dokumentais, įrodančiais įmokos sumokėjimą)

Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

5 % (penki procentai) nuo bendros Sutarties kainos be PVM

Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo rašto) galiojimo terminas.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

6.2.Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:6.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 6.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 6.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius; 6.2.4.pasinaudoti Sutarties atlikimo užtikrinimu;

34

6.2.5.nutraukti Sutartį.6.3.Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas

privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

6.4.Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu arba nepradeda taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos.

6.5.Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

6.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;6.5.2.pasinaudoti Sutarties atlikimo užtikrinimu;6.5.3.nutraukti Sutartį.6.6.Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų

trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms darbų dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio darbų rezultato perdavimo-priėmimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.

6.7.Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

6.8.Rangovas užtikrina, kad už sutartyje nustatytą kainą ir per sutartyje numatytą terminą bus tinkamai atlikti techniniame projekte nurodyti darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie darbai nebus atlikti tinkamai ir laiku dėl to Užsakovas negaus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Užsakovas RangovasVardas, pavardė, pareigosAdresasTelefonasFaksasEl. paštas

7.2.Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių

35

reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. KITOS NUOSTATOS

8.1.Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu.

8.2.Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale.

8.3.Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

8.4.Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

8.5.Esant aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių paaiškėja, kad reikalinga atlikti papildomus darbus, nenumatytus šioje Sutartyje, tačiau be kurių negalima įvykdyti Sutartį, gali būti sudaroma papildoma pirkimo sutartis su Rangovu, su kuriuo buvo sudaryta ši pradinė pirkimo sutartis. Papildoma sutartis sudaroma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986; 2010, Nr.25-1174), Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis direktorius 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V1-48 (toliau – Taisyklės), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

8.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

8.7.Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.8.Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.9.Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.10. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks priedų pirmumas:

8.10.1. „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro paprastojo remonto projektas“

8.10.2. perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai (jei jų bus);

8.10.3. Pasiūlymas dėl projekto „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ paprastojo remonto darbų pirkimo su privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus), bei siūlomų darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties įvykdymą, sąrašas ir jų kvalifikaciją įrodantys dokumentai;

36

8.10.4. įkainoti veiklos sąrašai;8.10.5. Sutarties atlikimo užtikrinimas;8.10.6. Draudimo polisai;8.10.7. Atliktų darbų akto forma;8.10.8. pažymos apie atliktų darbų vertę forma;8.10.9. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma;8.10.10. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas RangovasUžsakovo pavadinimas Rangovo pavadinimasAdresas AdresasĮmonės kodas Įmonės kodasPVM mokėtojo kodą PVM mokėtojo kodąBanko pavadinimą Banko pavadinimąBanko kodas Banko kodasSąskaitos numeris Sąskaitos numerisTel. Numeris Tel. NumerisFakso numeris Fakso numeris

Pareigos PareigosVardas, pavardė Vardas, pavardė_______________(parašas) A.V.

_______________(parašas) A.V.

37

BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, teikianti Paslaugas pagal šią Sutartį.

1.4. Subrangovas – fizinis ar juridinis asmuo statybos rangos sutartyje numatytai darbų daliai atlikti.

1.5. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

1.6. Statybos rangos sutartis – Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai, įforminti raštu ir pasirašyti nustatyta tvarka, pagal kurį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal Užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.7. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.1.8. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo data.1.9. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos

užbaigimo akto pasirašymo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus [jeigu taikoma], kurių rezultatai yra teigiami.

1.10. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Specialiųjų sutarties sąlygų 3.6. punktu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) Statybos užbaigimo aktą.

1.11. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.12. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.1.13. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).1.14. Projektas:1.14.1. Statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;1.14.2. Statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas.1.15. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.16. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas

38

pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.18. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.19. Statybos užbaigimo aktas – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.20. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.

1.21. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.22. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.

1.23. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

3.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

3.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

3.4. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

3.5. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

39

3.6. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

3.7. Užsakovas savo nuožiūra ir lėšomis turi teisę rengti patikrinimus atliktų darbų apimčiai bei kokybei nustatyti. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad atliekami darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, visas su patikrinimu susijusias Užsakovo turėtas išlaidas apmoka Rangovas. Užsakovas savo lėšomis vykdo Rangovo atliktų darbų apžiūrą bei priėmimą pagal Lietuvos teisės aktuose numatytas procedūras ir valstybės valdžios institucijų reikalavimus. Išlaidas, susijusias su bet kokiu papildomu patikrinimu, kurį valstybės valdžios institucijos turi atlikti dėl to, kad Rangovas nesilaikė Sutarties dokumentuose pateiktų nurodymų ar Lietuvos teisės aktuose numatytų reikalavimų, apmoka Rangovas.

3.8. Dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei Užsakovas turi teisę atsisakyti darbo, ar mažinti darbų apimtis, ar atskirą darbą keisti kitu darbu. Šie pakeitimai atliekami rašytiniu šalių susitarimu. Rangovui atsisakius atlikti tokius pakeitimus, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo sumokėti už tą dalį Darbų, kurie buvo atlikti iki to momento, kai Rangovas gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą.

3.9. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras.

3.10. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už atliktus darbus sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3.11. Užbaigus sutartyje numatytus darbus, pasirašomi visų šioje Sutartyje numatytų atliktų darbų aktai ir gaunami Statybos užbaigimo dokumentai.

4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ar darbuotojai jų laikytųsi.

4.2. Visus Darbus Rangovas vykdo laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, įskaitant visų galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, statybos techninių reglamentų, nustatančių statinio statybos, įrengimo, statybos užbaigimo tvarkas, šios Sutarties ir jos priedų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susiję su Darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

4.3. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

4.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

4.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

4.6. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

4.7. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti

40

kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 4.8. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir

kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

4.9. Rangovas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas, vykdant darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

4.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

4.11. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu ar darbų vykdymu.

4.12. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą, įrengimus, specialių darbų technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir rizika.

4.13. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

4.14. Jei Sutartyje, techniniame projekte nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

4.15. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikytųsi įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

4.16. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

4.17. Vykdydamas darbus Rangovas privalo valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

4.18. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato arba juos blogai įsivertina, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

4.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

4.20. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

4.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu

41

Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

4.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

4.23. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto išdavimo.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose.5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai.

Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1.visų privalomų parengti darbams vykdyti dokumentų (darbo projekto, statybos darbų technologijos ir kt.) išlaidas, taip pat visų reikiamų tyrimų, matavimų, būtinų tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo aktą išlaidas;

5.2.2.visų privalomųjų dokumentų statybos užbaigimo procedūroms atlikti parengimo pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir pateikimo statybos užbaigimo komisijai išlaidas;

5.2.3. viešinimo stendų pagaminimo ir įrengimo išlaidos.5.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus,

kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

5.4. Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dydį.

5.5. Pasikeitus PVM dydžiui, bendra Sutarties kaina ir PVM suma perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ ir jo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė:

SN=A+( SS−A )

(1+T S

100)×(1+

T N

100)

SN - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T S - senas PVM tarifas (procentais)

T N - naujas PVM tarifas (procentais)

42

Bendros sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

5.6. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, kito kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą (http://www.stat.gov.lt) statybos sąnaudų metinį pokytį, t.y. kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 15 (penkiolika) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę Darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti Darbai. Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti sutartyje numatytais terminais, kainą.

5.7. Visi Sutarties kainos pakeitimai turi būti įforminami raštišku Šaliu susitarimu.

6. Sutarties atlikimo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties atlikimo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties atlikimo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties atlikimo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties atlikimo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties atlikimo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties atlikimo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties atlikimo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties atlikimo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties atlikimo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties atlikimo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties atlikimo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

7. Šalių atsakomybė

43

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

8.1.Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8.2.Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

8.3.Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

8.4.Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.5.Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

8.6.Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

44

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta

ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;

10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

10.2. Nustatomas 5 (penkių) metų garantinis terminas visiems Rangovo atliktiems darbams. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų aktų pasirašymo dienos. Paslėptiems Statinio elementams nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas, o jeigu šiuose elementuose nustatyta tyčia paslėptų defektų, - 20 metų garantinis terminas. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Statinio užbaigimo akto ir visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

10.3. sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

10.4. Rangovas garantuoja, kad jo darbai ir darbų kokybė atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, projektines dokumentacijos bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bei jie bus atlikti be klaidų, kurios sumažintų Statinio vertę bei pablogintų jų eksploatavimo sąlygas.

10.5. Garantinio termino metu paaiškėjus atliktų Darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita. Paaiškėjusius darbo trūkumus Rangovas pašalina remonto būdu ir/arba trūkumų turinčią darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutartyje nustatytų garantijų, pakeičia tinkama.

10.6. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu Rangovas šalių sutartu terminu, o jeigu susitarimas nebuvo pasiektas - per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo trūkumų nustatymo dienos, nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeidžiant (neapribojant) kitų Užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.

10.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas

45

pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sąlygų pakeitimams nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas esant šiems atvejams:

13.1.1. jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, arba būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama Sutarties kaina;

13.1.2. jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtiną keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainomis bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia);

13.1.3. jeigu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti pasiūlyme nurodytų medžiagų ar įrangos, ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, Rangovas pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų medžiagų ar įrangos, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jeigu reikia).

13.2. Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.1 – 13.2.3 punktuose numatytus pakeitimus, pagrindžiamos oficialiu Rangovo raštu.

13.3. Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti numatytus Darbus tol, kol techninės priežiūros inžinierius nurodys daryti pakeitimą arba jį patvirtins.

13.4. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

13.5. Visi Sutarties sąlygų pakeitimai turi būti įforminami raštišku Šalių susitarimu.

14. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

14.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

14.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba14.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba14.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba14.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba14.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

46

15. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

15.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir Rangovas pateikia Sutarties atlikimo užtikrinimą ir galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

15.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

15.3. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

15.4. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu.

15.5. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

15.6. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 15 (penkioliką) kalendorinių dienų ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

15.6.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutarties įvykdymo;

15.6.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.6.3. kai Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;15.6.4. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui,

sudarydamas su juo subrangos sutartį arba perleidžia jam Rangos sutartį;15.6.5. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.15.7. Nutraukus Sutartį 15.6. punkte nurodytais pagrindais:15.7.1. Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų

užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius;

15.7.2. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

15.7.3. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

15.8. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

15.9. Nutraukus Sutartį 15.8. punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

47

15.10. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

15.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

15.10.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;15.10.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.15.11. Šalys susitaria, kad dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei atsisakyti

atskiro darbo, ar mažinti darbų apimtis, ar atskirą darbą keisti kitu darbu, toks pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

15.12. Šalys numato galimybę keisti Pasiūlyme nurodytas medžiagas ar įrangą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali jų naudoti. Toks pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

16. Ginčų sprendimas

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

17. Etika

17.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

17.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

17.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

48

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

Užsakovas: Rangovas:(parašas) (parašas)

49


ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozic.,eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Matovnt. Kiekis

Kaina be PVM

Įrengiamos pertvaros

1. Dujų silikato (akyto betono) blokelių mūras 150mm

m3 30,0

Patalpų sienų apdaila2. Sienų tinkavimas m2 350,03. Sienų glaistymas gruntavimas, dažymas m2 3590,04. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis m2 205,0

Grindų dangos įrengimas5. PVC danga m2 855,06. Keraminės plytelės, hidroizoliacijos

įrengimasm2 40,0

7. Akmens masės plytelės m2 615,08. Akmens masės plytelių grindjuostė 7cm

pločiom 355,0

9. Plastikinės grindjuostės m 520,0 Lubų apdailos įrengimas

10. Pakabinamos akustinės modulinės 600x600mm lubos

m2 1390,0

11. Pakabinamų lubų įrengimas G/K sistema, (profilius skaičiuoti pagal lubų plotą), glaistymas, dažymas drėgmei atspariais dažais

m2 40,0

12. Lubų glaistymas ir dažymas m2 140,0Fasadų apdailos įrengimas

13. Fasado apšiltinimas 130mm mineralinės vatos plokštėmis (0,038W/mK)

m3 227,5

14. Fasado angokraščių apšiltinimas 30mm mineralinės vatos plokštėmis (0,038W/mK)

m3 2,1

15. Fasado armavimas, tinkavimas dekoratyviniu tinku, dažymas

m2 1820,0

16. Cokolio apšiltinimas skirtomis naudoti grunte šilumos izoliacijos plokštėmis (100mm storio)

m3 31,0

50

17. Cokolio armavimas, tinkavimas, dažymas m2 107,0Stogo įrengimas

18. Apatinio apšiltinimo sluoksnio įrengimas, 150mm mineralinė vata, σ>=30kPa

m3 159,0

19. Viršutinio apšiltinimo sluoksnio įrengimas, 20mm mineralinė vata, σ>=60kPa

m3 21,2

20. Hidroizoliacinio sluoksnio (2 sluoksniai ritininė prilydoma danga) įrengimas

m2 1060,0

21. Stogo vėdinimo kaminėlių (deflektorių) įrengimas

vnt 10

22. Skardinių parapetų įrengimas (~80cm pločio)

m2 210,0

Langų irengimas23. Plastikinių profilių langai su 1 kameros (2

stiklų) stiklo paketaism2 260,0

. Nevarstoma dalis m2 194,0Varstomos dalys m2 66,0

24. Lauko langų-durų blokai m2 5,20Nevarstoma dalis m2 3,0Varstomos dalys (durys) langų-durų blokuose

m2 2,20

25. Plastikinių profilių langai nuožulnioje stogo plokštumoje

m2 165,0

26. Skardinės palangės ~20cm pločio m2 40,027. PVC vidaus palangės – 30 mm pločio m2 60,0

Vidaus durų įrengimas28. Skydinės vienvėrės laminuotos vidaus durys m2 6,129. Skydinės dvivėrės laminuotos vidaus durys

su įstiklinimum2 8,0

30. Ugnies atsparūs EW30-CD vidaus durys su pritraukėju

m2 9,45

31. Ugnies atsparūsEW30-C5 vidaus dvivėrės durys su pritraukėju

m2 40,95

32. Ugniai atsparios EW60-C5 vidaus durys su pritraukėju

m2 4,4

33. Ugniai atsparios EW60-C5 vidaus dvivėrės durys su įstiklinimu su pritraukėju

m2 8,0

Lauko durų įrengimas34. Metalinės vienvėrės lauko durys su spyna ir

evakuacinio atidarymo rankena iš vidausm2 2,2

35. Metalinės vienvėrės lauko durys su spyna m2 2,2Pastato pritaikymas ŽN

51

36. ŽN parkavimo vietos horizontalus ir vertikalus ženklinimas

vnt 2

37. Panduso įrengimas – betonavimo darbai m3 1,038. Panduso įrengimas – metaliniai turėklai,

porankiait 0,2

39. Laiptų koridoriuje įrengimas (kitoje vietoje, vietoj esamų) – betonavimo darbai

m3 1,0

40. Sukomplektuotų san. mazgų įrengimas vnt 241. Atviro platforminio keltuvo laiptais su tiesiu

bėgiu įrengimasvnt 1

42. Dviejų sustojimų keltuvo esamoje šachtoje įrengimas

vnt 1

Kiti darbai43 Medinės pakylos įrengimas patalpų aukščių

išlyginimui. Medienam3 2,0

44. Medinės pakylos įrengimas patalpų aukščių išlyginimui. Juodgrindės

m2 4,7

45. Betoninių trinkelių nuogrindos remontuojamos pastato dalies perimetru įrengimas

m2 90,0

46. Vejos bortų įrengimas m 18047. Smėlio pasluoksnio remontuojamos pastato

dalies perimetru įrengimasm3 45,0

48. Grunto atstatymas m3 45,0Ardymo darbai

49. Augalinio 20 cm žemės sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas

m3 36,0

50.. Grunto nukasimas ir sandėliavimas cokolio apšiltinimo įrengimui

m3 90,0

51. Mūro pertvarų ardymas m3 78,052. Metalai (palangės, parapetai, kt) t 1,053. Langai, lauko durys m2 450,054. Vidaus durys m2 60,055. Statybinių šiukšlių išvežimas t 196,0

52


Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties sąlygų 3.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – {pavadinimas}Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

1. 2.

Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys;2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar

kita.

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________ Data

53


DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,sudarytą 201.... m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], 201...... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Lt (.................................................................................................... litų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas[Pavadinimas] [Pavadinimas][Buveinės adresas] [Buveinės adresas][Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas][Įmonės kodas] [Įmonės kodas][PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________Parašas[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________Parašas[Pareigos, vardas ir pavardė]

54

Documents

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos … · Web viewJei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), minėtame pranešime nurodomos