a. tekstualni del

Ministrstvo za izobraževanjeznanost in šport

Razpisna dokumentacija

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORTMasarykova 16,Ljubljana

Objekt: DIJAŠKI DOM CELJE

DIJAŠKI DOM CELJE; PRENOVA DIJAŠKEGA DOMA CELJE – 1. FAZA

Predmet javnega naročila

»DIJAŠKI DOM CELJE – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B - izvedba GOI del«

Zap. številka javnega naročila:

4300-143/2014

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila

odprti postopek

Št. naročila: Stran 11



VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

III MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA

IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

Priloga 1: Popis del za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela Priloga 2: Projektna dokumentacija




A. TEKSTUALNI DEL

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORTMasarykova 16,Ljubljana

2. OBJEKT:

DIJAŠKI DOM CELJEREKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izbira izvajalca GOI del

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:Predmet javnega naročila so izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za SREDNJO ŠOLO ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE; DIJAŠKI DOM CELJE – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izbira izvajalca GOI del.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, 43/2012 - Odl. US, 90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014; v nadaljevanju: ZJN-2), upoštevaje Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) in skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US, 57/12, 110/2013, 101/2013 - ZDavNepr, 22/2014 - Odl. US; v nadaljevanju: ZGO-1) ter vsemi veljavnimi podzakonskimi predpisi in standardi.

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izbrani ponudnik pa bo moral na podlagi sledeče projektne dokumentacije PZI :Seznam projektov: DIJAŠKI DOM CELJE; PRENOVA DIJAŠKEGA DOMA CELJE – 1. FAZASeznam načrtov za št.pr. 0104/14, maj 2014

NAČRT ARHITEKTURE št. 0104/14 – G in št. 0104/14-PKOVINTRADE – MEDNARODNA TRGOVINA D.D., Mariborska cesta 7, 3000 Celje,Tina Fleišer, univ.dipl.inž.grad., G-2227

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME št. E-14-BG5-059ProFi, Projektiranje in inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 LjubljanaBojan Germovšek, univ.dipl.inž.el., E-0037

NAČRT KOGENERACIJSKE ELEKTRARNE št. E-14-BG5-059-SPTEProFi, Projektiranje in inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana




Bojan Germovšek, univ.dipl.inž.el., E-0037

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. 052013/1-SKOVINTRADE – MEDNARODNA TRGOVINA D.D., Mariborska cesta 7, 3000 Celje,Miha Dimnik, univ.dipl.inž.str., S-1724

ELABORAT IN ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI.št. PV 33-05/14VIGIT, d.o.o., Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob SaviValerija Skok, univ.dipl.inž.gr., TP-0678

Gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Predvidena dela in roki izvedbe

Predmet razpisa je obnova in rekonstrukcija kotlovnice Dijaškega doma Celje in sicer: investicijsko vzdrževalna dela, kar pomeni estetsko prenovo stolpiča B Dijaškega doma Celje (slikopleskarska, tlakarska in instalacijska dela), zamenjavo zunanjega toplovoda iz kotlovnice Dijaškega doma do Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje in notranjega razvoda Dijaškega doma Celje, ter rekonstrukcijo kotlovnice z vgradnjo naprave za soproizvodnjo električne in toplotne energije SPTE (kogeneracijska naprava) in izvedba novega plinskega priključka za kotlovnico.

Vsa investicijsko vzdrževalna dela stolpiča B morajo biti zaključena do 20.10.2014. Zagon kotlovnice oziroma zagotovitev sanitarne ogrevne vode zgradbe in izvedba novega plinskega priključka do 31.08.2014 oziroma ogrevanje do 15.09.2014. Zagon SPTE (kogeneracijska naprava) vključno s podpisom pogodbe za odkup viška električne energije do 22.09.2014.

Predmet nameravanih posegov je: izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela pri rekonstrukciji

kotlovnice v plinsko kotlovnico, obnovi zunanjega (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko) in notranjega (Stolpič B) toplovodnega omrežja ter nujnih vzdrževalnih del stolpiča B v objektu Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje; Dijaški dom Celje skladno s popis iz projektne dokumentacije,

izdelati projekte izvedenih del (PID) ter ostalo dokumentacijo, potrebno za interni pregled in uspešno pridobitev ustrezne dokumentacije (do podpisa pogodbe za odkup električne energije) ter dovoljenja za zagon kogeneracije – SPTE,

izdelati Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, zagotoviti komunalne priključke (priklop na javni plinovod) ter plačilo stroškov

priključitve, upoštevati namembnost objekta in dejavnost v njem ter prilagoditi temu gradnjo.

Podrobnosti predvidenih del:1) Investicijsko vzdrževalna dela stolpiča B:

Predvidena je prenova 100 dijaških sob, prostorov vzgojiteljev, skupnih prostorov dijakov, sanitarije in kopalnice in ostalih spremljajočih prostorov v šestih etažah zgradbe stolpiča B Dijaškega doma Celje v Celju in sicer:

rušitvena dela – odstrani se stenska obloga iz tkaninaste obloge; obrtniška dela – mizarska (popravilo notranjega stavbnega pohištva in zamenjava

nekaterih poškodovanih vrat), slikopleskarska (slikanje vseh sten in stropv, po potrebi struganje stare barve in kitanje sten in stropov, pleskanje in pleskarsko popravilo stavbnega pohištva), keramičarska (zamenjava poškodovanih keramičnih ploščic ter fugiranje stikov in lukenj keramičnih ploščic) in tlakarska dela (na nekaterih zamenjati poškodovano PVC oblogo dimenzije 50x50 cm ter lepljenje stenskih zaključnih PVC trakov;

instalacijska dela – elektro (zamenjava svetil, sijalk in stikal ter razna električarska popravila) in strojne instalacije (razna zamenjava sanitarne opreme in popravila instalacij).




2) Gradbeno obrtniška dela kotlovnice ter zamenjava notranjega razvoda ogrevne vode in zunanjega toplovoda

Predvideva se zamenjava in prestavitev toplovodnega razvoda iz kotlovnice osrednjem delu zgradbe Dijaškega doma Celje do stolpiča B, ki poteka delno pod stropom, delno v talni kineti (ta se z zamenjavo opusti) z jeklenimi brezšivnimi cevmi v dolžini cca 50 m in zamenjava zunanjega toplovodnega omrežja, ki je v podzemni betonski kineti in služi ogrevanju sosednje zgradbe Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje v dolžini cca 170 m z novimi predizoliranimi cevmi za transport vroče vode in sicer:

Gradbena dela – rušitvena, zidarska dela in obrtniška dela Instalacijska dela – strojne instalacije

Zunanji toplovodZaradi dotrajanosti obstoječega toplovoda vodenega v kineti med obstoječo kotlovnico in srednjo šolo je potrebna obnova le-tega z odpiranjem kinete demontažo cevi in vgradnjo novih predizoliranih cevi na ustrezna drsna in bočna vodila. Kineto se po končanih strojnih delih izolira s hidroizolacijo in zakoplje.

Kompenzacija raztezkov je predvidena naravno na ustreznih mestih z izvedbo L in Z kompenzacije z vgradnjo predizoliranih pravokotnih cevnih lokov.

Na prehodu skozi zid obstoječe kinete se namesti labirintna zidna tesnila zaradi omogočanja aksialnih pomikov cevovodov. Zidna tesnila morajo biti ustrezno obbetonirana, preboji pa kvalitetno hidroizolirani zaradi zagotavljanja tesnosti.

Predvidena je uporaba nordijskega sistema nadzora vlažnosti.

Pred priključitvijo je potrebno preveriti smer dovoda in povratka!

Gradnjo vročevodnega omrežja in toplotnih postaj lahko izvaja samo strokovno usposobljen izvajalec. Pri delu mora upoštevati veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in urejanja prostora ter naselij.

Toplovodno omrežje je izvedeno kot dvocevni sistem z dovodnim in povratnim cevovodom. Medij, ki se pretaka v vročevodu je vroča voda in sicer na dovodu z najvišjo temperaturo 95°C, v povratku pa 75 stopinj C.

Predizolirane ceviRazvode iz predizoliranih cevi serije 2 dimenzije DN 80/200 se položi v kineto s sistemom drsnih in bočnih vodil. Predizolirane normalne cevi ustreznih dimenzij za transport vroče vode do 140°C, izdelane po standardu SIST EN 253 za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.

Predizolirane cevi in predizolirani fazonski kosi ter ostale komponente sistema morajo imeti veljaven certifikat Euroheat&Power EHP/001 Certification Guidelinnes for Quality Assessment of District Heating Pipes. Predvidena je dobava predizoliranih cevi, dolžine 6 in 12 metrov.

Cevi za prenos medija:Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

Izolacijski material:Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz Polyola in Isocyanata primerna za povečano delovno temperaturo do 140°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota 60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50°C 0,03W/m/K.

Zaščitna cev:Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za




vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota 940kg/m3, toplotna prevodnost 0,43W/mK.

Termostezne spojke:Spoje cevi in fazonskih kosov predizoliranega vročevoda je potrebno izvesti s termosteznimi spojkami, prirejenimi za zalivanje s poliuretansko izolacijsko peno. Spojka mora biti opremljena z najmanj dvema termosteznima manšetama na koncih. V primeru vodenja vročevoda po vlažnem terenu je obvezna namestitev tretje spojke preko čepa odprtine za vlivanje izolacijske mase.

Ostalo:Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba rentgenizirati 100% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar. Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih navodil, je dolžnost nadzornega organa, da takoj prekine izvajanje del. Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni. Po opravljeni montažnih delih, vendar pred izoliranjem razvoda, je treba izvesti hladni tlačni preizkus instalacije ter rentgeniziranje zvarov.

Polaganje in spajanje cevi:Cevi polagajte v kineto pazljivo, za premeščanje z dvigali uporabljajte le jermene in lanene ali nylon vrvi, uporaba jeklenih vrvi ali verig ni dovoljena. Pri spuščanju v kineto pazite, da se cev ne tare ob robove ali da ne udari ob trd predmet, ker se pri tem lahko poškoduje zaščitna cev.Pred varjenjem morate storiti sledeče:

navleči zidna tesnila navleči spojke preveriti, če zaščitna cev ni kje poškodovana če je potrebno cevi krajšati, jih krajšati z žago, nikakor pa ne z razbijanjem plaščne

cevi po krajšanju je treba odstraniti še del izolacije tako, da je vsaj 15 cm jeklene cevi na

koncu neizolirane.Pazljivo je treba očistiti cev vseh ostankov pene. Če gre za cevi s kontrolno žico, morate pri krajšanju še posebej paziti, da se žica ne pretrga. Pri krajšanju zadnje cevi pri odjemalcih mora biti ta vgrajena tako, da leži originalni konec cevi pri odjemalcu. Pri ceveh s kontrolno žico naj bodo vse cevi obrnjene tako, da je pri vseh kontrolna žica zgoraj. Zaščitne čelne strani izolacije z Al ali azbestno ploščo, da se ne ožge izolacija in PE zaščitna cev. Nato cevi zavarite po DIN 8560. Postopki po varjenju in pred zasutjem jarka:

očiščenje in miniziranje vseh zavarjenih mest tlačni preizkus rentgeniziranje zvarov zatesnitev spojev in izolacija le-teh, ki jo izvede proizvajalec predizoliranih cevi.

Pred tem se morate prepričati, če so mesta spojev očiščena in suha: namestitev elastičnih blazin po načrtu projektanta odstranitev lesenih podlog pri sistemu s kontrolno žico je potrebno na koncu in začetku vsake omrežne etape

zavaritina dovod in povratni vod vodilno priključno klemo.

Zamenjava obstoječih razvodov ogrevne vode in hidravlično uravnoteženje v ''stolpiču b''V pritličju ''stolpiča B'' so izvedeni razvodi ogrevne vode v tlaku. Vodeni so do posameznih radiatorjev v pritličju ter preko vidno izvedenih dvižnih vodov do radiatorjev v ostalih etažah. Zaradi dotrajanosti obstoječih cevnih razvodov se skladno z zahtevami investitorja izvede nove, katere se vodi pod stropom pritličja. Navezava na obstoječ dovod se izvede na mestu, kjer se le-ta spusti v tlak. Na nov zavod pod stropom se poleg obstoječih grelnih teles veže tudi obstoječe vertikale za ostale etaže.

Na posameznih dvižnih vodih za gornje etaže je predvideno hidravlično uravnoteženje sistema z regulatorji diferenčnega tlaka. Namen hidravličnega uravnovešenja centralnega sistema ogrevanja je vzpostavitev ugodnih klimatskih razmer v prostorih ob hkratni gospodarni izrabi energije. V sistem obstoječega ogrevanja se predvidi ventile z možnostjo prednastavitve




oziroma nastavljanja nazivnega pretoka. Prednastavitev ventila preprečuje prevelike pretoke skozi grelna telesa, ki so bliže viru toplote in prenizke pretoke v bolj oddaljenih. Pretok ne sme biti prednastavljen na prenizko vrednost, ker bi imeli sicer termostatski oziroma regulacijski ventili premajhno avtoriteto in bi dobro delovali. Prednastavitev se izvede glede na velikosti grelnih teles oziroma toplotne zahteve posamezne veje, če ima vsak dvižni vod zagotovljen enak diferenčni tlak. Enak diferenčni tlak na zagotovimo z vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka na vsakem dvižnem vodu, katere se nastavi na 40 kPa. S hidravličnim uravnoteženjem sistema se rešijo tudi težave, povezane s šumnostjo cevi in ventilov.

Diferenčni regulatorji imajo tlaka za vgradnjo na povratnih vodih posamezne veje imajo že prigrajeno izpustno pipico, zaporni nastavitveni ter merilni ventili za vgradnjo dovodnih vodih posamezne veje pa ne, zato se neposredno za njimi vgradi se izpustna (praznilna) pipica.

Obstoječe razvode ogrevne vode je potrebno ob vgradnji predelati ter prilagoditi novim armaturam. Točna mikrolokacija montaže posameznih regulacijskih sklopov se določi pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem ter nadzorom. Morebitna odstopanja od projektiranih lokacij vgradnje je potrebno uskladiti v dogovoru med projektantom, izvajalcem ter nadzorom.Razvode ogrevne vode pod stropom pritličja ter dvižne vode se izvede iz srednje težkih navojnih cevi in fitingov po standardih SIST EN 10255 / DIN 2440 za dimenzije do vključno DN 50 in jeklenih brezšivnih cevi po standardih SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 za dimenzije nad DN 50. Zahtevana tlačna stopnja armatur in cevovodov na sekundarni strani je PN 6. Do dimenzije DN50 so predvidene krogelne pipe, zaporne lopute pa za dimenzije nad DN 50. Potek razvodov ogrevne vode pod stropom je potrebno prilagoditi ostalim inštalacijam. Morebitna odstopanja je potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem ter nadzorom. Vse cevi je potrebno po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije dvakratno popleskati z antikorozijsko barvo, razvode kateri bodo ostali neizolirani pa naknadno še z belo barvo.

Po končani grobi montaži je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus sistema ogrevne vode za katerega je potrebno poleg upoštevanja vseh navodil o pravilni izvedbi upoštevati tudi trdnostni preizkus na hladno s pritiskom najmanj 10 barov v trajanju 15 min. Po uspešno opravljenem trdnostnem poizkusu je potrebno opraviti še tesnostni preizkus vsaj na 5 bar, ali če je delovni večji od 3 bar vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno je izprazniti zrak iz sistema, izvesti hidravlični poizkus in po eni uri umeritve izvesti tesnostni preizkus. Po uspešnem poizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijskega pisma. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje varnostnih ventilov ter zregulirati vse sisteme.

Glavne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010. Za vse cevne razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe je predvidena toplotna zaščita s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 proizvajalca KNAUF INSULATION tip PS 600 (ali enakovredno). Največja debelina izolacijskih cevakov znaša 80 mm. V primeru uporabe debeline izolacije večje kot 80 mm se uporabi izolacijske blazine iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794 proizvajalca KNAUF INSULATION tip WM 640 GG (ali enakovredno).

Vse razvode ogrevne vode izolirane s toplotno izolacijo iz kamene volne se ovije z Al pločevino ter spne s kniping vijaki zaradi boljše odpornosti izolacije proti mehanskim poškodbam. V sistemu razvoda ogrevne vode se izolira vse zaporne in regulacijske elemente, črpalke ter ostale naprave z enako izolacijo kot cevovodi.

Dvižni vodi do grelnih teles v pritličju ter dvižni vodi v ostale etaže ostanejo neizolirani.

Uporabljeni materiali izolacije morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja.

Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih




napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403.

3) Plinski priključekPredvideva se izvedba novega plinskega priključka na priključno mesto v z mrežo ograjenem prostoru Dijaškega doma Celje po za to izdelani projektni dokumentaciji, pridobljenimi soglasji in navodili dobavitelja zemeljskega plina

4) Rekonstrukcija kotlovnice v plinsko kotlovnico z enoto za soproizvodnjo električne in toplotne energije SPTE (kogeneracijska naprava):

A. Strojne instalacijeKot primarni vir toplotne energije bo v kotlovnici postavljena enota za soproizvodnjo električne in toplotne energije (kogeneracijska naprava) proizvajalca INDOP tip 50M MAN E0834 E302 s priključno močjo 144,0 kW (ali enakovredni). Naprava bo proizvedla 49,9 kW električne energije ter preko internega toplotnega izmenjevalca dimni plini / ogrevna voda oddala cca 80,0 kW toplotne energije. Naprava se skladno z EN 12828 varuje z membranskim varnostnim ventilom in ostalimi varnostno tehničnimi komponentami. Delovanje kogeneracijske naprave regulira mikroprocesorska avtomatika dobavljena v sklopu naprave, katera je vezana na kotlovsko avtomatiko. Avtomatika omogoča spremljanje delovanja in javljanje napak, prav tako pa tudi vnašanje novih delovnih parametrov preko LCD zaslona. Varovanje konstantne temperature ogrevne vode na povratku za posamezno enoto za SPTE se predvidi s tripotnim regulacijskim ventilom s pogonom, na katerem je prigrajen regulator konstantne temperature pretoka in energetsko učinkovito obtočno črpalko s frekvenčno regulacijo vrtljajev.

Kot sekundarni vir toplotne energije bosta v kotlovnici postavljena plinska kotla. Prvi bo obstoječ toplovodni kotel proizvajalca EMO tip SVN500 s priključno močjo 580 kW, na katerega se bo montiralo nov plinski gorilnik. Drugi bo nov kondenzacijski plinski kotel proizvajalca BUDERUS tip SB 745-1000 z nazivno močjo 928,0 kW (ali enakovredni). Na posamezen kotel se vgradi plinski gorilnik z moduliranim plamenom (low NOx izvedbe). Delovanje kotlov ter ogrevne vode regulira mikroprocesorska avtomatika v odvisnosti od zunanje temperature. Avtomatika omogoča spremljanje delovanja in javljanje napak, prav tako pa tudi vnašanje novih delovnih parametrov preko LCD zaslona. Kogeneracijsko napravo se zaradi optimizacije delovanja veže na kotlovsko avtomatiko. Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade ter zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Regulacija konstantne temperature ogrevne vode na dovodu za kondenzacijski kotel se predvidi z energetsko učinkovito obtočno črpalko s frekvenčno regulacijo vrtljajev, varovanje temperature povratka ogrevne vode za obstoječ toplovodni kotel pa s tripotnim regulacijskim ventilom z elektromotornim pogonom ter energetsko učinkovito obtočno črpalko s frekvenčno regulacijo vrtljajev Kotla se skladno z EN 12828 varujeta z membranskim varnostnim ventilom in ostalimi varnostno tehničnimi komponentami za kotle z nazivno močjo nad 300 kW z delovno temperaturo nižjo od 105°C ter izklopno temperaturo (STB) nižjo od 110°C.

Trislojni dimniški priključek za plinski kondenzacijski kotel BUDERUS tip SB 745-1000 (ali enakovredni) proizvajalca SCHIEDEL tip ICS 25 notranjega premera ø300 mm(ali enakovredni) bo dolžine cca. 2,0 metra z dvigom proti dimniku. Priključitev dimniškega priključka na vertikalni razvod se predvidi s T-kosom pod kotom 87° dimenzije ø300/400 mm. Vertikalni razvod se izvede s enoslojno dimovodno cevjo proizvajalca SCHIEDEL tip PRIMA PLUS notranjega premera ø400 mm (ali enakovredni) efektivne višine 22,5 ter skupne dolžine cca. 24,0 metrov vstavljeno v obstoječ dimnik premera cca. 430 mm. Trislojni dimniški priključek za plinski kondenzacijski kotel EMO tip SVN500 proizvajalca SCHIEDEL tip ICS 25 notranjega premera ø300 mm (ali enakovredni) bo dolžine cca. 1,5 metra z dvigom proti dimniku. Priključitev dimniškega priključka na vertikalni razvod se predvidi s T-kosom pod kotom 87° dimenzije ø300/300 mm. Vertikalni razvod se izvede s enoslojno dimovodno cevjo proizvajalca SCHIEDEL tip PRIMA PLUS notranjega premera ø300 mm efektivne višine 22,5,0 (ali enakovredni) ter skupne dolžine cca. 24,0 metrov vstavljeno v obstoječ dimnik premera cca. 430 mm. Na posameznem dimniškem priključku se na vseh lokih večjih od 30° predvidi čistilne odprtine. Pod posameznim priključnim T-kosom se v obstoječem dimniku namesti čistilna odprtina z vratci (t.i. dimniška vratca) ter kondenzna posoda s priključkom za




odvod kondenzata. Notranja dimna cev dimniškega priključka je izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404, zunanji plašč pa iz nerjavnega jekla 1.4301. Vmesni prostor je zapolnjen s toplotno izolacijo iz keramičnih vlaken debeline 25 mm. Cev vertikalnega razvoda je izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404. Ustje dimnika je zaščiteno s pokrovom proti padavinam. Dimnika sta izračunana po standardu EN 13384.

Enota za SPTE se na dimniški priključek priključuje preko kompenzatorja prirobnične izvedbe dimenzije, enake kot prirobnica na napravi. Neposredno za kompenzatorjem se montira dušilnik zvoka dimnih plinov vertikalne izvedbe. Dušilnik zvoka mora biti narejen skladno z upoštevanjem vseh standardov za predmetni dimnik. Trislojni dimniški priključek za potrebe enote za SPTE proizvajalca SCHIEDEL tip ICS 5000 bo dolžine cca. 8,0 metrov in notranjega premera ø130 mm (ali enakovredni). Notranja dimna cev je izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404, zunanji plašč pa iz nerjavnega jekla 1.4301. Vmesni prostor je zapolnjen s toplotno izolacijo iz keramičnih vlaken debeline 25 mm. Na dimniškem priključku se na vseh lokih večjih od 30° predvidi čistilne odprtine. Priključitev dimniškega priključka na vertikalni razvod se predvidi s T-kosom pod kotom 45° dimenzije ø130/130 mm. Vertikalni razvod se izvede s troslojno dimovodno cevjo notranjega premera ø130 mm proizvajalca SCHIEDEL tip ICS 5000 (ali enakovredni) efektivne višine 20,0 metrov ter skupne dolžine cca. 21,0 metrov. Notranja dimna cev je izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404, zunanji plašč pa iz nerjavnega jekla 1.4301. Vmesni prostor je zapolnjen s toplotno izolacijo iz keramičnih vlaken debeline 25 mm. Pod priključnim T-kosom se namesti čistilna odprtina z vratci (t.i. dimniška vratca) ter kondenzna posoda s priključkom za odvod kondenzata. Ustje dimnika je zaščiteno s pokrovom proti padavinam. Dimnik je izračunan po standardu EN 13384.

Predvidena lokacija izpustov dimnih plinov je v predpisanih odmikih in ne vpliva na sosednje objekte investitorja ali drugih strank. Predvidena izvedba ogrevanja nima vplivnega območja. Predvideni generatorji toplote z energentom zemeljskim plinom ustrezajo Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.l. RS št. 23/2011), zato bodo emisije dimnih plinov v predpisanih mejah.

Skladno s predpisom ATV A-251:1998 se za nevtralizacijo kondenzata nastalega pri kondenzaciji dimnih plinov vgradi nevtralizacijska naprava. Nazivne moči generatorjev toplote in energentov ter pogoji za katere je potrebna vgradnja nevtralizacijske naprave so navedene v tabeli projektne dokumentacije.

Zagotavljanje kontinuiranega delovanja kogeneracijske naprave je predvideno z akumulatorjem toplote volumna cca. 2.500 litrov, ki bo služil tudi kot hidravlična kretnica za ločitev primarne in sekundarne strani. Na kretnico bosta križno na primarni strani priključena tudi plinska kotla.

Na sekundarni strani je predvidena izvedba razdelilnika/zbiralnika ogrevne vode z naslednjimi vejami:

ogrevna voda - osnovna šola - s temperaturnim režimom 85/65°C ogrevna voda - klimati - s temperaturnim režimom 85/65°C ogrevna voda - objekt B levo - s temperaturnim režimom 80/60°C ogrevna voda - objekt B desno - s temperaturnim režimom 80/60°C ogrevna voda - objekt A levo - s temperaturnim režimom 80/60°C ogrevna voda - objekt A desno - s temperaturnim režimom 80/60°C ogrevna voda - kuhinja, jedilnica, pralnica - s temperaturnim režimom 80/60°C

Regulacija temperature ogrevne vode vseh nereguliranih ogrevalnih vej je vodena na konstantno temperaturo 85°C z energetsko učinkovito distribucijsko črpalko s frekvenčno regulacijo vrtljajev. Regulacija temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature za vse ostale regulirane ogrevalne veje je vodena s tripotnimi mešalnimi ventili s tritočkovnimi regulacijskimi signali in energetsko učinkovitimi distribucijskimi črpalkami s frekvenčno regulacijo vrtljajev. Za vse veje ogrevne vode na sekundarni strani je predviden variabilni pretok.




Priprava sanitarne tople vode se izvede z akumulatorskim sistemom z ločenim prenosnikom toplote. Predvidi se obstoječa akumulatorja STV volumna 2.500 litrov ter skupnega volumna 5.000 litrov. Prenosnik toplote moči 130,0 kW zagotavlja kontinuirano pripravo STV cca. 2.000 l/h pri temperaturnem režimu 85/65°C na primarni strani (ogrevna voda) in 10/65°C na sekundarni strani (sanitarna voda). Regulacija konstantne temperature sanitarne tople vode na izstopu iz izmenjevalca se predvidi s tripotnim mešalnim ventilom s tritočkovnim regulacijskim signalom in energetsko učinkovito obtočno črpalko s frekvenčno regulacijo vrtljajev na primarni strani in obtočno črpalko ter temperaturnim tipalom na sekundarni strani. Optimalno pripravo STV vodi kotlovska avtomatika preko dveh nivojsko nameščenih temperaturnih tipal v akumulatorjih.

Celoten sistem ogrevne vode se skladno z EN 12828 varuje z napravo za konstantno vzdrževanje tlaka kompresorske izvedbe ter membransko razteznostno posodo volumna 1.500 litrov. Predvidena natančnost vzdrževanja tlaka v sistemu ogrevne vode je +/- 0,1 bar. Priključek se izvede na povratni vod ogrevne vode na hidravlični kretnici.Na generatorjih toplote ter vseh glavnih vejah ogrevne vode se montira merilnike toplotne energije, ki omogočajo spremljanje trenutnega volumskega pretoka ter porabo toplotne energije.

Polnjenje posameznega sistema ogrevne vode je predvideno v kotlovnici z mehko vodo, mehčano z avtomatsko volumetrično mehčalno napravo. Na povratnem razvodu ogrevne vode na sekundarni strani se namesti posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine. Praznjenje sistema se vrši v najnižji točki posameznega dvižnega voda ogrevne vode na razdelilniku/zbiralniku ter na generatorjih toplote. Odzračevanje omrežja se izvede z odzračevalnimi pipicami in ročnimi odzračevalnimi lončki.

Razvode ogrevne vode v energetskem prostoru se izvede iz srednje težkih navojnih cevi in fitingov po standardih SIST EN 10255 / DIN 2440 za dimenzije do vključno DN 50 in jeklenih brezšivnih cevi po standardih SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 za dimenzije nad DN 50. Zahtevana tlačna stopnja armatur in cevovodov na sekundarni strani je PN 6. Do dimenzije DN50 so predvidene krogelne pipe, zaporne lopute pa za dimenzije nad DN 50. Potek razvodov ogrevne vode pod stropom kotlovnice je potrebno prilagoditi ostalim inštalacijam. Morebitna odstopanja je potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem ter nadzorom.

Razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010. Za vse cevne razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe je predvidena toplotna zaščita s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 proizvajalca KNAUF INSULATION tip PS 600 (ali enakovredni). Največja debelina izolacijskih cevakov znaša 80 mm. V primeru uporabe debeline izolacije večje kot 80 mm se uporabi izolacijske blazine iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794 proizvajalca KNAUF INSULATION tip WM 640 GG (ali enakovredni).

Vse razvode ogrevne vode izolirane s toplotno izolacijo iz kamene volne se ovije z Al pločevino ter spne s kniping vijaki zaradi boljše odpornosti izolacije proti mehanskim poškodbam. V sistemu razvoda ogrevne vode se izolira vse zaporne in regulacijske elemente, črpalke ter ostale naprave z enako izolacijo kot cevovodi.

Uporabljeni materiali izolacije morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja.

Razvodi cevnih instalacij skozi gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev morajo biti izvedeni z atestiranim sistemom požarne zaščite prehodov, ki zagotavlja enako požarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev. Uporabljeni materiali so takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja. Preboji skozi meje požarnih celic in sektorjev morajo biti izdelani po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.




Po končani grobi montaži je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus sistema ogrevne vode za katerega je potrebno poleg upoštevanja vseh navodil o pravilni izvedbi upoštevati tudi trdnostni preizkus na hladno s pritiskom najmanj 10 barov v trajanju 15 min. Po uspešno opravljenem trdnostnem poizkusu je potrebno opraviti še tesnostni preizkus vsaj na 5 bar, ali če je delovni večji od 3 bar vsaj 1,5 x večji kot delovni tlak v času trajanja min. 6 ur z indikatorji na vseh spojih. Potrebno je izprazniti zrak iz sistema, izvesti hidravlični poizkus in po eni uri umeritve izvesti tesnostni preizkus. Po uspešnem poizkusu se označijo zanke, izpolni tlačni zapisnik in meritveni protokol, kar je eden od pogojev za izpolnitev garancijskega pisma. Ob toplem zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje varnostnih ventilov ter zregulirati vse sisteme.

Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR. Za označevanje cevnih napeljav se uporabi označevalne okvirje dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm.

Pred prevzemom objekta je za razteznostne posode potrebno skladno z zahtevami PED direktive posredovati dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/2002, 47/2002, 54/2003, 114/2003, 138/2006, 17/2011 - ZTZPUS-1, 101/2011).

Skladno s pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Ur. List RS 45/2004) je potrebno izvesti uvodni pregled opreme pod tlakom s strani pooblaščene osebe ter pridobiti pozitivno poročilo.

Za izklop kotlovnice v sili mora biti pred vhodom v kotlovnico montirana tipka za izklop v sili, katera se veže na glavno elektro omaro za potrebe kotlovnice.

Skladno s predpisi mora biti za potrebe plinske kotlovnice vgrajen sistem za detekcijo plina.V kolikor obstoječa vrata za vstop v kotlovnico ne ustrezajo požarnim zahtevam jih je potrebno zamenjati z novimi požarnimi vrati, opremljenimi s samozapiralom. Odpirati se morajo ven iz kotlovnice zaradi omogočanja evakuacije.

B. Plinska instalacijaPredmet obdelave je notranja plinska inštalacija za potrebe plinske kotlovnice. Objekt je že priključen na javno plinovodno omrežje v upravljanju javnega podjetja Energetika Celje preko plinskega priključka dimenzije PE100 d110x6,6mm. Pred objektom je v zamreženem prostoru nameščena glavna plinska zaporna pipa dimenzije DN100. Za pipo je izveden razcep z dvema razvodoma dimenzij DN80 in DN100. Razvoda sta blindirana. Po podatkih upravljalca javnega plinovodnega omrežja je znaša tlak v omrežju 100 mbar.

Za potrebe kuhinje je na razvodu DN80 izveden odcep, na katerem je montirana zaporna armatura. Razvod vstopa v objekt in poteka pod stropom pritličja do hodnika kjer je nameščen mehovni plinomer za potrebe izvajanja meritev porabe plina v kuhinji. Plinomer je tipa G16, DN40, neposredno pred njim je nameščen števčni regulator tlaka plina ZR DN40 za regulacijo tlaka s 100 mbar na 23 mbar.

Skladno z zahtevami Študije požarne varnosti, ki jo je izdelalo podjetje VIGIT d.o.o., Zagorje, maj 2014, številka načrta PV 33-05/14, odgovorni projektant Valerija Skok, u.d.i.g. IZS TP-0678, se predvidi sistem za detekcijo plina, katerega se veže na požarno centralo ter vgradnja elektromotornega ventila vezanega na centralo za detekcijo plina. Vgradnja EM ventila se izvede neposredno za plinsko zaporno pipo na razvodu za potrebe kotlovnice na lokaciji prostorta z glavno plinsko zaporno pipo. V primeru zaznavanja uhajajočega plina centrala odvzame napetost in elektromagnetni ventil se avtomatično zapre.




Nov razvod za potrebe plinske kotlovnice poteka pod stropom hodnika pritličja do prostora merilnih mest, kjer je predvidena vgradnja dveh ločenih plinskih merilnih prog. Prva merilna proga za potrebe izvajanja meritev porabe plina enote za SPTE je dimenzije DN50 z obračunskim rotacijskim plinomerom G25, DN50 medprirobnične izvedbe ter elektronskim volumskim korektorjem tlaka in temperature. V sklopu merilne proge se vgradi na začetku in koncu zaporno armaturo DN50 ter plinski filter enake dimenzije. Od regulacijsko merilnega sklopa poteka razvod pod stropom do enote za SPTE proizvajalca INDOP tip 50M MAN E0834 E302 s priključno močjo 144,0 kW. Pred napravo se namesti zaporni element s termičnim varovalom, neposredno za njim pa regulator tlaka plina z redukcijo s 100 mbar na 50 mbar. Regulator tlaka se namesti zaradi zahtev proizvajalca kogeneracijske naprave. Napravo se z razvodom plinske inštalacije poveže preko jeklenega aksialnega kompenzatorja. Plinsko trošilo je tipa B2.3 skladno z DVGW-G 600:2008 z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora ter dovodom dimnih plinov preko trislojne dimovodne tuljave nad streho objekta.

Druga merilna proga za potrebe izvajanja meritev porabe plina dveh plinskih kotlov je dimenzije DN80 z obračunskim rotacijskim plinomerom G100, DN80 medprirobnične izvedbe ter elektronskim volumskim korektorjem tlaka in temperature. V sklopu merilne proge se vgradi na začetku in koncu zaporno armaturo DN80 ter plinski filter enake dimenzije. Od regulacijsko merilnega sklopa poteka razvod pod stropom do plinskega kondenzacijskega kotla proizvajalca BUDERUS tip SB 745-1000 z nazivno močjo 928,0 kW (ali enakovredno) ter obstoječega toplovodnega kotla proizvajalca EMO tip SVN500 s priključno močjo 580,0 kW Na posameznem kotlu je vgrajen plinski gorilnik z moduliranim plamenom (low NOx izvedbe), v sklopu katerega je dobavljena tudi gorilniška proga. Pred napravo se namesti zaporni element s termičnim varovalom. Plinski trošili sta tipa B2.3 skladno z DVGW-G 600:2008 z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora ter dovodom dimnih plinov preko dimovodne tuljave nad streho objekta.

Dimenzije prezračevalnih odprtin ter rešetk za prezračevanje prostora plinske kotlovnice so določene skladno z zahtevami smernice Požarna varnost pri načrtovanju vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav SZPV 407:2012 s popravki 03.06.2013. Dimenzije prezračevalnih odprtin za prezračevanje prostora plinske kotlovnice so določene v tehničnih izračunih.

Za izklop kotlovnice v sili mora biti pred vhodom v kotlovnico montirana tipka za izklop v sili, katera se veže na glavno elektro omaro za potrebe kotlovnice.

Vrata za vstop v kotlovnico morajo biti skladno s požarnimi zahtevami požarno ustrezno odporna, z odpiranjem v smeri poti evakuacije ter opremljena s samozapiralom.

Po napeljavi se transportira zemeljski plin tlaka 100 mbar in 50 mbar.

Plinska inštalacija je izdelana skladno z zahtevami DVGW TRGI G 600 2008.

Izdelavo, predelave in vzdrževalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina. Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Notranja napeljava je izdelana iz jeklenih navojnih cevi po SIST EN 10255 oziroma iz jeklenih brezšivnih srednje težkih cevi po SIST EN 10220. Cevi bodo medsebojno spojene s čelnim varom. Elemente,ki so medsebojno spojeni z varjenjem lahko varijo le za to usposobljeni varilci z veljavnim atestom.

C. Elektro instalacije – posegi:Projekt za izvedbo povezave kogeneracijskega sistema (SPTE) na električno omrežje, ki je zasnovan na osnovi plinskega Ottovega motorja. Kogeneracijski sistem sočasno proizvaja toploto in elektriko. Toplota se bo v celoti uporabila za potrebe ogrevanja CIRIUS-a. Proizvedena električna energija se bo porabila za potrebe CIRIUS-a morebitni viški električne energije pa se bodo oddali v distribucijsko omrežje (tipska shema P2.3).




Kogeneracijski sistem bo sestavljal en plinski motor in bo inštaliran v kotlovnici CIRIUS-a v objektu Internat. Kogeneracijski sistem INDOP tip 50M MAN E0834 E302 (ali enakovredni), ki ima nazivno električno moč 50 kW in nazivno toplotno moč 79 kW. Deluje v razponu 80% do 100% nazivne moči.

Kogeneracijska enota je sestavljena iz motorja s pripadajočo opremo, sinhronskega generatorja s trajnimi magneti, izmenjevalnika toplote, regulacijske proge plina in protihrupnega ohišja.

Kogeneracijski motor INDOP tip 50M MAN E0834 E302 (ali enakovredni) je opremljen s krmilo omaro, ki vsebuje naslednje elemente:

Omara IP41 Močnostno stikalo Mikroprocesorski krmilnik Elektronska regulacija št. vrtljajev in moči Tipka za izklop v sili

Povezava na elektro distribucijsko omrežje – Splošni električni opis kogeneracijskega sistema Nazivna moč: P = 49,9 kVA Nazivna navidezna moč: S =61 kVA Nazivna napetost: U = 400/230 V Nazivna frekvenca: f = 50 kVA Nazivni tok: I = 72,02 A Faktor delavnosti: cos(φ) = 0,8 – 1 induktivno

a) Opis povezave na NN omrežjeKogeneracijska enota se bo iz svoje elektrokrmilne omare povezala na priključno merilno– ločilno omaro PMLO – SPTE s kablom NA2XY – J 4x70, ki bo v PMLO – SPTE varovan z varovalkami 3x80 A. V PMLO – SPTE bo nameščena oprema za ločitev elektrarne iz uporabnikovega internega omrežja ter števec z merilno garnituro proizvedene električne energije.

PMLO – SPTE se bo povezala na razdelilnik objekta KG z žicami 4 x H07V-K 70 mm2, ki bodo v KG varovane z varovalkami 3x125 A.

Elektrarna se bo vključila v električno omrežje po shemi Px.3.

b) Ločilno – merilno mestoLočilno mesto (ločilno – merilno mesto bo v PMLO – SPTE) je naprava, ki s svojim delovanjem ščiti omrežje pred škodljivimi vplivi elektrarne in ščiti elektrarno pred škodljivimi vplivi iz omrežja.

Vpliv je definiran, kot vpliv na naprave v smislu: skrajševanja življenjske dobe, uničenja, motenj v obratovanju, poslabšanje kakovosti napetosti in podobno.

Ločilno mesto je naprava katere namen je, da zanesljivo loči elektrarno od distribucijskega omrežja predvsem v naslednjih primerih:

izpad izvoda v RTP 110 kV/SN, KS in ZS na izvodu v distribucijskem omrežju, KS in ZS med generatorjem in ločilnim mestom, nezmožnost omrežja, da sprejme energijo, prenizke in previsoke napetosti v omrežju ter vzdrževanje in popravila na distribucijskem omrežju v kombinaciji z dodatnimi ukrepi

za varno delo.

Izklop se mora izvršiti z namenom, da se zaščiti ostale uporabnike distribucijskega omrežja




pred vplivi elektrarne in zaščiti elektrarno pred škodljivimi vplivi iz omrežja. Med ločilnim mestom in generatorji je za varnost, zaščito in parametre napetosti odgovoren lastnik elektrarne!

Ločilno – merilno mesto bo vsebovalo naslednje elemente: močnostni kontaktor 110 A (K1), za ločitev/spojitev elektrarne in inštalacije doma, varovalčno stikalo NV 00 s 3x80 A NV vložki, za nadtokovno zaščito elektrarne, varovalčno stikalo NV 00 s 3x100 A NV vložki, za nadtokovno zaščito prenapetostnih

odvodnikov, prenapetostna zaščita Razreda I, In (8/20 μs) = 25 kA, Iimp (10/350 μs) = 12,5 kA, Uc

= 320 V, Up ≤ 2 kV, tip: PROTEC B2S(R) 12,5/320 (ali enakovredni) glavno stikalo za ločitev/spojitev elektrarne in distribucijskega omrežja (S1), ki ga

upravlja izključno SODO. Stikalo mora imeti dva položaja (izklop – avtomatsko), ter mora biti zaščiteno s ključem za preprečitev nepooblaščenih preklopov. V položaju izklop je elektrarne ločena od distribucijskega omrežja, v položaju avtomatsko ločilno mesto samo nadzoruje in upravlja K1,

napetostni in frekvenčni rele z zakasnitvijo vklopa z možnostjo nastavitve:o prenapetosti med 248...276 Vo podnapetost med 166...207 Vo povprečne 10 minutne prenapetosti med 239...267 Vo nadfrekvence med 50,2...52 Hzo podfrekvence med 47...49,8 Hzo nastavitev zakasnitve vklopa med 5...90 so Rele se nastavi po zahtevah SODO!,

inštalacijski rele, za izklop LM v primeru detekcije plina v kotlovnici, inštalacijski odklopnik 6A, B, 1p, za nadtokovno zaščito krmilnega tokokroga, inštalacijski odklopnik 6A, B, 3p, za nadtokovno zaščito pod/pre – napetostnega releja

in pod/nad – frekvenčnega releja. trifazni direktni števec delovne in jalove energije 400V/125A, po zahtevah SODO naprava za komunikacijo po zahtevah SODO

c) Avtomatika zaščite in nadzora

Avtomatiko elektrarne sestavljajo relejni elementi, ki se nahajajo v ločilno – merilnem mestu Avtomatika deluje na kontaktor K1. Nad avtomatiko je montirana zaščitna plošča, z možnostjo plombiranja ali zaklepanja s ključavnico SODO, da preprečimo nepooblaščeno spreminjanje parametrov nadzora.

Avtomatiko sestavljajo pod/nad – napetostni rele, pod/nad – frekvenčni rele, ki vprimeru motenj signalizirata odklop elektrarne iz omrežja in časovni rele, ki omogoča nastavitev zakasnitve ponovnega vklopa kontaktorja K1, ko se na omrežju spet vzpostavijo razmere znotraj tolerančnih meja.

V krmilni veji K1 je vključen tudi rele, ki je prožen iz kotlovnice, in v primeru detekcije plina v kotlovnici izklopi ločilno mesto.

SODO ima tudi možnost onemogočenja avtomatske manipulacije kontaktorja K1 s stikalom S1.

Za zaščito nadzornih elementov bodo uporabljeni inštalacijski odklopnik ETIMAT.

Vse nadzorne naprave v razdelilniku morajo biti zaščitene pred nepooblaščenim nastavljanjem parametrov. Nadzorne naprave so pod nadzorstvom SODO.

d) Ozemljitev elektrarneElektrično prevodni deli, kot so ohišje kogeneracijske enote in konstrukcija, na katero bo pritrjena se ozemljijo z vodnikom H07V – K 50 mm2.

Izenačevanje potenciala same konstrukcije je izvedeno z medsebojnimi galvanskimi povezavami med posameznimi deli konstrukcije, ki so izvedene z vodnikom H07V – K 16




mm2, privijačenega na konstrukcijo z vijakom z nazobčano glavo.

Ozemljitev celotne elektrarne je izvedena tako, da je celotna konstrukcija elektrarne povezana na ozemljitev objekta z vodnikom H07V – K 50 mm2.

e) Merilna mesta vstopne in izstopne energije:Merilno mesto proizvedene električne energijeMeritev proizvedene električne energije (P2) bo potekala v omari PMLO – SPTE.Naprave za merjenje energije obsegajo naslednje elemente:

Trifazni direktni števec delovne in jalove energije 400V/125A Naprava za komunikacijo

Merilno mesto porabe električne energije (P3) ostane obstoječe. V kolikor obstoječega števca P3 ni mogoče preparametrirati na dvosmerno merjenje električne energije, ga je potrebno nadomestiti z novim, ki to omogoča.

f) Sistem napajanja električne inštalacijeV zgradbi bo izveden TN-C-S sistem napajanja glede na ozemljitev električne inštalacije, kar pomeni:

nevtralna točka sistema električnega napajanja bo izvedena z lastnim ozemljilom. Z lastnim ozemljilom bodo ozemljeni tudi vsi izpostavljeni prevodni deli (ohišja električnih naprav, zaščitni kontakti vtičnic itd..)

vsi zaščitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu električne inštalacije v zgradbo (glavno izenačenje potencialov).

pred pričetkom obratovanja bo vsa inštalacija pod napetostjo preizkušena, če ustreza pogojem sistema za zaščito pred el. udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite pred električnim udarom izpolnjeni.

Vsi razdelilniki v plinski kotlovnici se demontirajo. Dovodni kabli do razdelilnikov se ukinejo.Vse jakotočne inštalacije v prostoru se demontirajo. Inštalacija javljanja požara se ustrezno zaščiti za čas prenove.

Razdelilnik R – IK sedaj napaja električni grelec moči 36 kW. Ker se grelec ukine bo razdelilnik služil za izklop kotlovnice v primeru detekcije plina.

Iz razdelilnika R – IK se odstranijo vsi elementi, namesti se nova montažna plošča, vgradijo se elementi po enopolni shemi. Dovod do razdelilnika ostane obstoječ.

Inštalacije v prostorih bodo izdelane pretežno s NYM-J in LiYCY kabli ustreznih presekov: 0,75 mm2, 1,5 mm2 in 2,5 mm2, uvlečenimi v predhodno položene plastične cevi oziroma na kabelske police. Predvideli smo police, ki jih bomo položili na steni ali stropu izven tehnološke višine.

Vsi prehodi kablov in kabelskih polic skozi meje požarnih sektorjev, bodo zatesnjeni s protipožarno tesnilno maso, katera bo zagotavljala enako požarno odpornost 60 minut, kot je zahtevana za gradbeni element, skozi katerega prehajajo – EI 60.

Pri izvedbi je upoštevati študijo požarne varnosti!

Napajanje posameznih naprav kotlovnice bo iz novega razdelilnika R – Kot (glej enopolno shemo). Napajanje razdelilnika bo iz razdelilnika R preko razdelilnika R – IK.

V razdelilnik R – IK se montira močnostni kontaktor 40 A, 3p, ki ga krmili centrala detekcije plina, požarni vmesnik in tipka za izklop kotlovnice v sili. V primeru požara, detekcije plina oziroma ob pritisku na tipko za izklop v sili, kontaktor izklopi in s tem je kotlovnica v breznapetostnem stanju. Zato morajo biti zasilne svetilke v Ex izvedbi.

Ob izklopu kotlovnice se izklopi tudi kogenerator.

Pri montaži kabelskih polic je potrebno upoštevati razvode strojnih inštalacij in se jim




prilagoditi. Police je potrebno montirati tako, da je na njih možno krivljenje vseh kablov.Za stavbe s posebnim namenom je dovoljena moč svetlobnih svetilk 11 W/m2, v našem primeru imamo predvideno moč svetlobnih teles v vseh prostorih manjšo od zahtevane, kar zadostuje zahtevam PURES – a.

Pri projektiranju so upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore ter temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju. Predvidena je splošna razsvetljava z fluorescenčnimi svetilkami T5 z elektronsko predstikalno napravo. Svetlobna telesa so izbrana na osnovi izračuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Prižiganje vse razsvetljave je predvideno s stikali lokalno pri vratih.

4. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri pristojnem registru ali drugem organu, oz. da ima dejavnost, potrebno za izvedbo posla, določeno v statutu ali družbeni pogodbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

5. VRSTA POSTOPKA (25. čl. ZJN-2):

Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku.

Na podlagi 25. člena ZJN-2 je odprti postopek oddaje javnega naročila postopek, pri kateremlahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

6. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:

Pričetek izvedbe del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, predvidoma meseca julija 2014.

Rok izvedbe del vključno z internim tehničnim pregledom:- Vsa dela, vključno z internim tehničnim pregledom, morajo biti dokončana do 20.10. 2014.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

po pooblastilu ministrašt. 1002-40/2013/3

Iztok ŽIGONv.d. generalni direktor




II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).

2. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami, oziroma mora biti ponudba napisana na način, da pisalo ali drug vir pisave oziroma tiskanja pušča trajno sled.Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

3. Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in upoštevaje Uredbo o zelenem javnem naročanju.

4. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.

Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, ki je podan v tej točki navodil.

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1).V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi izvajalci v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce.

V primeru sklenitve pogodbe, mora izbrani ponudnik izvajati pogodbena dela z v ponudbi imenovanimi podizvajalci oz. izvajalci v skupnem poslu. V primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, naročnik pa se mora s spremembo strinjati in to zapisati v pogodbo z izvajalcem, po sklenitvi pogodbe s pisnim aneksom k pogodbi.

V primeru iz prejšnjega odstavka je skladno z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila z izvajalcem:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.




Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

B) Krovna izjava ponudnika oz. poslovodečega in vseh izvajalcev v skupnem poslu (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejansko vgrajenih količin«, kjer je skupna ponudbena cena (razpisni obrazec št. 3) enaka skupni ponudbeni ceni iz predračuna (Razpisni obrazec št. 15), cene pa fiksne do predaje objekta naročniku, pridobitve dovoljenja za obratovanje SPTE in podpisane pogodbe za odkup električne energije s podjetjem Borzen, v ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 140 dni od dneva predvidenega za odpiranje ponudb.

D) Pogoji za priznanje sposobnosti (42. do 47. člena ZJN-2) (Razpisni obrazec št. 4).1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev (Razpisni obrazec št. 4) priloži podpisano in

žigosano ponudnik oz. poslovodeči ter vsi izvajalci v skupnem poslu.Razpisni obrazec št. 4 mora podpisati ZAKONITI ZASTOPNIK!2. Ponudnik lahko predloži fotokopije dokumentov, s katerimi dokazuje izjave iz

Razpisnega obrazca št. 4.

d.1) Ponudniki izkažejo izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti iz 6. točke razpisnega obrazca št. 4 z :

- v zadnjih 3 letih pred dnem oddaje ponudbe mora ponudnik izkazovati prihodke od poslovanja večje od 500.000,00 EUR (letno). V primeru skupne ponudbe mora imeti poslovodeči izvajalec letne prihodke od poslovanja večje od 250.000,00 EUR (letno za zadnja tri leta), skupaj z izvajalci v skupnem nastopu pa morajo izpolnjevati pogoj iz te točke – skupaj morajo izkazovati prihodke od poslovanja večje od 500.000,00 EUR (letno v zadnjih treh letih).

- za zadnja tri leta pred datumom predvidenim za oddajo ponudb se štejejo zadnja tri leta za katera AJPES vodi evidenco.

- kot dokazilo je potrebno k obrazcu št. 4 priložiti S.BON-1/P, ki ga izda AJPES,

- da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov.(v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev);

- kot dokazilo je potrebno k obrazcu št. 4 predložiti ustrezni BON obrazec iz katerega je to razvidno. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo iz te točke ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev dodatnih listin, s katerimi bo ponudnik dokazoval izpolnitev pogojev iz prve alineje.

- ponudnik mora s svojo izjavo (Razpisni obrazec št. 16) dokazati, da lahko pridobi ali je že pridobil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet tega javnega naročila:

o Zavarovanje mora pokrivati škode, ki bi nastale pri izvedbi GOI del in notranje opreme od začetka del do končne primopredaje objekta;

o Kritje zavarovalne vsote mora biti v višini najmanj 50.000,00 EUR;

o Trajanje zavarovanja: za čas izgradnje objekta, do končne primopredaje objekta.

V primeru novosklenjene zavarovalne police mora le-ta biti sklenjena v korist




naročnika.

d.2) Ponudniki izkažejo izpolnjevanje tehničnih sposobnosti iz 7. točke razpisnega obrazca št. 4:

s seznamom primerljivih objektov rekonstruiranih ali zgrajenih v zadnjih 5 petih letih pred objavo tega naročila.

Primerljivi objekti so objekti po vrst primerljivih objektov s tem razpisom za SPTE 50 kW ali več v vrednosti najmanj 100.000 EUR z DDV in plinske kotlovnice več kot 1MW ali več v vrednosti 150.000 EUR z DDV.

Za priznanje sposobnosti (razpisni obrazec št. 5) mora ponudnik, oz. poslovodeči v skupnem poslu, navesti najmanj tri primerljive objekte, ki jih je izvedel v zadnjih 5 (petih) letih, upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to javno naročilo. Zanje mora predložiti potrdila naročnikov kot investitorjev. Lastne reference ponudnika ne bodo upoštevane. (Razpisni obrazec št. 5a)

V potrdilih, ki jih potrdi naročnik kot investitor (Razpisni obrazec št. 5a), mora biti naveden čas gradnje (mesec, leto) z navedbo, da so bila dela opravljena pravočasno in kvalitetno ter navedba podatkov naročnikov kot investitorjev ter navedbo vrednosti GOI del.

V primeru skupnega nastopa se reference posameznih izvajalcev v skupnem nastopu seštevajo vendar mora vsak izmed partnerjev v skupnem nastopu predložiti dokazilo za vsaj eno izpolnjeno referenco.

z navedbo odgovornega vodje del strojnih instalacij za zahtevne objekte (v skladu z zahtevami ZGO-1-UPB1 in spremembami), ki izpolnjuje naslednje zahteve:

da je v obdobju zadnjih 5 (pet) let, upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to javno naročilo, kot odgovorni vodja del izvedel vsaj tri primerljive gradnje objektov, za celotno gradnjo, od tega mora biti vsaj en objekt rekonstrukcija ali adaptacija.

Primerljivi objekti so objekti po vrst primerljivih objektov s tem razpisom za SPTE 50 kW ali več v vrednosti najmanj 100.000 EUR z DDV in plinske kotlovnice več kot 1MW ali več v vrednosti 150.000 EUR z DDV.

Kot dokazilo mora ponudnik predložiti podatke o odgovornem vodji del (razpisni obrazec št. 6) in predložiti referenčna potrdila naročnikov kot investitorjev (razpisni obrazec št. 6a).

E) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

e.1) Mora skupina izvajalcev podpisati in priložiti dogovor (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi poslovodečega za podpis

ponudbe in pogodbe z naročnikom,- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njegove odgovornosti,- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred

pričetkom naročila, ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,




- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

e.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti izjavo iz točke D (Razpisni obrazec št.4). Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika, izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega izvajalca v skupnem nastopu ločeno razen za točki 6. in 7. razpisnega obrazca št. 4, kjer se ugotavlja izpolnjevanje pogojev skladno s točko. 4 - D (d1,d2) kumulativno (skupaj) za vse udeležence v skupnem nastopu z izjemo izkaza bonitete.

e.3) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo izpolniti, podpisati in žigosati razpisni obrazec št. 2.

F) Pisna izjava ponudnika oz. poslovodečega, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 8).

G) Pisna izjava ponudnika oz. poslovodečega, da se strinja s plačilnimi pogoji in s faznostjo gradnje (Razpisni obrazec št. 9).

H) Obrazec udeležba podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 10 - izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci).

I) Obrazec soglasje podizvajalca (Razpisni obrazec št. 11 - izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci).).

J) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 12).

K) Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od skupne ponudbe vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 13) veljavna za čas veljavnosti ponudbe + 30 dni.

Kjer je v tekstu razpisne dokumentacije navedena zahteva po predložitvi finančnega zavarovanja bančne garancije, lahko ponudnik predloži tudi kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah z enako vsebino.

N) Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priložiti svojo izjavo, da bo naročniku izročil bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 15 dneh po podpisu pogodbe (Razpisni obrazec št. 14).

V primeru, da izvajalec ne predloži bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe.

O) Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priložiti svojo izjavo, da bo naročniku izročil bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi (Razpisni obrazec št.15).

Izvajalec bo izročil naročniku bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi posamezne faze pred potekom veljavnosti bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Izvajalec bo moral naročniku izročiti bančno garancijo, brezpogojno in nepreklicno, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) za posamezno




fazo, ki jo bo izvajalec predal naročniku do izstavitve končne situacije.Ta garancija mora biti veljavna še najmanj 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v pogodbi.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti naročnik garancije v garanciji za odpravo napak v garancijski dobi vodilni partner.

Dokler naročnik ne prejme bančnih garancij oziroma kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijski dobi, ne bo izplačal končnega računa.

P) Podroben terminski plan (MS Project) izvedbe vseh del do predaje objekta, pridobitve dovoljenja za obratovanje SPTE in podpisane pogodba za odkup električne energije s podjetjem Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o..

R) Finančni plan.

5. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj na Portalu javnih naročil. Dopolnitve, spremembe, pojasnila in odgovore bo naročnik posredoval na Portal javnih naročil.

Naročnik je dolžan posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, to je najkasneje vključno osem dni pred iztekom roka.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki in objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno in v celoti obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

6. Sprememba razpisne dokumentacije (drugi odstavek 81. člena ZJN-2):

Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena enako kot osnovna razpisna dokumentacija in bo glede na naravo spremembe naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, upoštevaje 53. člen ZJN-2:

»Če se zaradi kakršnega koli razloga razpisna dokumentacija ali dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, ne predložijo v rokih, določenih v tem zakonu, ali če se naknadno ugotovi, da se ponudbe lahko predložijo šele po ogledu lokacije ali po pregledu drugih dokumentov v zvezi s predmetnim javnim naročilom na kraju samem, mora naročnik rok za prejem ponudb podaljšati, tako da se lahko gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb. Podaljšanje roka mora naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske unije oziroma na portalu javnih naročil.«

Naročnik je skladno s 81. členom ZJN-2 dolžan na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7. Variante ponudb:




Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

8.

9.

Ogled objekta

V času javnega naročila je predviden ogled objekta, kjer se bodo dela izvajala in sicer v zavodu Dijaški dom Celje, Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje, dne 7.07.2014 ob 11.00 uri. Kontaktna oseba na strani zavoda je g. ravnatelj Iztok Leskovar, tel. št. gsm: 041-613-992. Ogled je obvezen, pri ogledu ponudnik dobi potrdilo o prisotnosti, ki ga mora priložiti k ponudbi.

Postopek za oddajo ponudb:

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila

»DIJAŠKI DOM CELJE – GOI dela «.

V kolikor je ovitkov več, morajo biti tudi oštevilčeni (1., 2., ... ovitek).Na vseh ovitkih mora biti navedena firma, točen naslov ponudnika.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov:Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na navedeni naslov do 15. 7. 2014do 10.00 ure.

V primeru, da ponudba ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

10. Oprema ponudb:

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana in zapečatena, in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi.

11. Spremembe in umik ponudbe (74.a. člen ZJN-2):

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi, vendar najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.




12. Odpiranje ponudb:

Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb:

dne 15. 7. 2014 ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 36, 1000 Ljubljana, VI. nad., sejna soba 614,

ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila in ki niso zakoniti zastopniki, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILOM O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, neodprte vrnila ponudnikom.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila javne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, skupno ponudbeno ceno v katero je vključen DDV in morebiten popust iz razpisnega obrazca št.3).

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika bodo prejeli navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti v treh delovnih dneh.

13. Pregled in preveritev ponudb (77. Člen ZJN-2):

Komisija bo po pregledu in preveritvi ponudb ugotovila ali so ponudbe pravilne, torej ali v celoti izpolnjujejo vse zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, bo kot nepravilna zavrnjena.

Preverjanje se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. do 47. člena ZJN-2 in kot so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik je pri pregledu ponudb dolžan ravnati skladno s 77. členom ZJN-2 ter oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveriti obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb iz ponudbe. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena tega zakona.

Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

14. Dopustne dopolnitve ponudb (78. člen ZJN-2):

Če naročnik ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Naročnik sme zahtevati od ponudnikov, da predložijo dodatne dokaze o izpolnjevanju pogojev, če ponudnik ni mogel pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po predpisih države, kjer ima sedež.

Ponudnik je vezan na ponudbo in nikakor ne sme spreminjati:- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru




meril,- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Vendar sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

15. Neobičajno nizka cena (49. čl.en ZJN-2):

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2 ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil. Skladno s stališčem Ministrstva za finance, št. 430-11/2013/2 z dne 5. 2. 2013, mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 49. Člena ZJN-2 preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka, če:

a) meni, da je ponudba glede na predhodno določene zahteve neobičajno nizkab) v zvezi s ponudbo obstajajo dvomi glede njene izpolnitve alic) so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba za več kot 50% odstopa od povprečne vrednosti ponudb- ponudba za več kot 20% odstopa od naslednje najugodnejše ponudbe- je naročnik prejel vsaj štiri pravočasne oziroma popolne ponudbe.

16. Dejanja naročnika pred in po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila:

V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. V odločitvi, s katero se ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 81.a člena ZJNVETPS, mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena postopka javnega naročanja ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona, vključno z razlogi za izločitev.

Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, katerega osnovno sposobnost je preverjal, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih v 42. členu taksativno naštetih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - UPB; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).

Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročilzaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči kandidata ali ponudnika, če:- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in




sodišče o tem predlogu še ni odločilo;- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Naročnik ne glede na določila prejšnjega odstavka iz postopka javnega naročanja ne sme izločiti kandidata ali ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja in mora odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, in vlado oziroma svoj nadzorni organ. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike opozoriti tudi na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona.

Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

V odprtem postopku naročnik odda javno naročilo potem, ko:a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila,b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila, ki jo obrazloži in navede ugotovitve pregleda ponudbe ter razloge zanjo ter poda pravni pouk o pravnem sredstvu.

Odločitev se bo vročila v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Če odločitev o oddaji naročila ne bi vsebovala:- razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, in- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran,

lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.

Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslatiponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve znamenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve delno ali v celoti, če bi bilo




lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovnoskrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili tega zakona o varstvu podatkov.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega člena. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil ozahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, ter svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado.

17. Dodatna dela (29. člen ZJN-2)

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi poznejša dodatno naročena dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe.

KALKULATIVNI ELEMENTI MORAJO BITI USKLAJENI S PONUDBENIMI CENAMI, KAR JE TUDI POGOJ ZA ODDAJO POPOLNE PONUDBE.

Morebitna poznejša dela, ki jih naročnik naroča, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov VSEH POSTAVK iz ponudbe izvajalca, povprečnih gradbenih norm, povprečnih prodajnih cen prevozov, strojev in materialov, ki jih objavlja GZS – Združenje gradbeništva in IGM. Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej potrditi in skleniti dodatno pogodbo oziroma aneks k tej pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-2. Pri dodatnih delih morata tako naročnik kot izvajalec upoštevati 29. člen ZJN-2, posebej sedmi odstavek:

»Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora naročnik obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado, razen če se pogodbaspreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 %vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 %vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«

III. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA




1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA .

IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

OSTALI TEHNIČNI POGOJI

Izvajalec mora izpolnjevati temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju in mora k ponudbi priložiti ustrezna dokazila kot jih določa Uredba ali podati izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve Uredbe (razpisni obrazec št. 18).

1. Naročnik opozarja ponudnika:- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro

določene ponudbe,- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki

bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi

oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

- da kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe,

- da v kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, lahko naročnik zavrne takšno ponudbo.

2. Po pravnomočnosti obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe - ne glede na razloge za odstop od ponudbe.Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.

A) V primeru, da izvajalec: v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za kvalitetno in

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4.

točke 9. člena pogodbe, v roku 5 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana, bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna

oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek,

ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

B) V primeru, da izvajalec: ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem

roku, ki mu ga določi naročnik; prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki

mu ga določi naročnik,




lahko naročnik ravno tako odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, oz. unovčiti garancijo banke za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

3. Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del za smiselno celoto skladno z razpoložljivimi sredstvi.Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev in dodatnih del iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali v vseh fazah postopka zavrne vse ponudbe (drugi in tretji odstavek 80. člena ZJN-2). V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

5. V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem, ki ga je navedel v ponudbi in le-tega zamenja, mora o tem pisno obvestiti naročnika, naročnik pa se mora z zamenjavo strinjati.

6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z originalno razpisno dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil. Sprememba razpisne dokumentacije s strani ponudnika pomeni, da ponudnik ne sprejema ponudbe naročnika.

7. Izbrani izvajalec del, kot prevzemnik javnega naročila, se s pogodbo obveže:- da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- da bo uporabljal za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

8. Vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev javnega naročila je omogočeno na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN)

Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.

Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo, ki mora vsebovati obvezne sestavine skladno s 15. členom ZPVPJN, priložiti tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena istega zakona.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.




O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Roke za vložitev zahtevka za revizijo glede na posamezna pravna stanja, ki se revidirajo, določa 25. člen ZPVJN.

Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen v prvem odstavku 71. člena taksativno naštetih primerov.

Naročnik lahko ob prejemu zahtevka za revizijo s sklepom odloči, da se izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije. V tem primeru mora o tem najpozneje v treh delovnih dneh od te odločitve obvestiti vse ponudnike, ki so v postopku javnega naročanja oddali ponudbo.

Predrevizijskega, revizijskega in sodnega postopka se ima pravico udeleževati tudi ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). V tem primeru ima izbrani ponudnik enake pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače.




V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCIRazpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKUPONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila):

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba in njen e-naslov

Telefon in telefax kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.:

E-pošta (uradni naslov):

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del

Vrednost del

V primeru, da ponudnik ne nastopa v skupni izvedbi naročila, ni dolžan izpolniti zadnjih dveh vrstic zgornje tabele




Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:1. podatki o izvajalcih v skupni izvedbi naročila

Naziv

Naslov in sedež





Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del

Vrednost del

Naziv

Naslov in sedež





Matična številka

ID številka za DDV

Vrsta del

Vrednost del




2. podizvajalci

Podizvajalec(firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bo izvajali Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR)

Datum: Žig: Podpis:




Razpisni obrazec št. 2(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izjav)

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA IN VSEH IZVAJALCEV V SKUPNEM POSLU

Naziv:__________________________________________________________________

Sedež:__________________________________________________________________

Matična številka:_________________________________________________________

S polno odgovornostjo izjavljamo:

1. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

2. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci kot tudi ne z izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

3. da nam zakon oziroma drugi predpisi ne prepovedujejo skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

4. da bomo, v primeru, da bomo izbrani, sposobni pravočasno in kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila.





Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)

Naziv:__________________________________________________________________

Sedež:__________________________________________________________________


1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:

Predračunska vrednost brez DDV:

Popust: ___ % in predračunska vrednost s popustom brez DDV:

EUR

EUR

+ DDV 22% : EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA: EUR

(z besedo: ___________________________________________________________EUR ___ /100)

2. Skupna ponudbena cena je določena po načelu »dejansko vgrajenih količin« cene so fiksne do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Višina danega popusta na ponudbeno ceno se obračuna na vse predračunske postavke popisa del.

3. Rok izvedbe razpisanih del je: Investicijsko vzdrževanje stolpiča B mora biti zaključeno do 22.10.2014 Zagotovitev sanitarne ogrevne vode zgradbe doma in izvedba novega plinskega

priključka do 31.08.2014 Vsa dela za zagon plinske kotlovnice (ogrevanje zgradb) morajo biti dokončana do

15.09.2014 ter Zagon SPTE – kogeneracije, vključno z uspešno izvedenim internim tehničnim

pregledom, predaje objekta naročniku in podpisom pogodbe za odkup viška električne energije do 22.09.2014.

V tem roku bo do 22.09.2014 opravljen interni tehnični pregled in primopredaja objekta rekonstrukcija plinske kotlovnice in enote SPTE, 22.10.2014 pa interni tehnični pregled nujnih vzdrževalnih del stolpiča B.

4. Veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 140 dni od odpiranja ponudb).








Razpisni obrazec št. 4(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izjav)

Ponudnik oz. poslovodeči in izvajalec v skupnem poslu :

Naziv: _____________________________________________________

Sedež: _____________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________

Osebni podatki zakonitega zastopnika ponudnika oz. poslovodečega in izvajalca v skupnem poslu:

ime in priimek: ________________________________________________________

datum rojstva: ________________________________________________________

stalno prebivališče: ________________________________________________________

občina in država: ________________________________________________________




Na podlagi zahteve iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za »MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, MASARYKOVA 16, 1000 LJUBLJANA; DIJAŠKI DOM CELJE – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izbira izvajalca GOI del«, podajamo v zvezi z našo ponudbo štev.: _____________ z dne ____________, za izvedbo del razpisanega javnega naročila pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo:

IZJAVOO IZPOLNJEVANJU POGOJEV

1. da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem registru ali drugem organu, oz. da ima dejavnost, potrebno za izvedbo posla, določeno v statutu ali družbeni pogodbi;

2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;

3.a. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/12; KZ-1-UPB2): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. Člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

3.b. da ponudnik, ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

3.c. da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov znegativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS.

3.d. da ponudniku glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z državno upravo. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev);4. da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim

poklicnim ravnanjem;5. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v

skupnem nastopu v predhodnih postopkih javnega naročanja; 6. da je ponudnik ekonomsko-finančno sposoben izvesti naročilo;7. da ponudnik za izvedbo naročila razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi

zmogljivostmi;8. da bo na svoje stroške zagotovil deponijo za odvoz gradbenega materiala skladno z

veljavno zakonodajo,9. da proti ponudniku ni podan predlog oz. ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali

likvidacije v skladu s predpisi ter da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;10. da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila

dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;




11. da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

12. da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, podal zavajajoče podatke ali teh informacij ni zagotovil;

13. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Podatke iz javnih evidenc naročnik pridobi sam.

Datum: Žig Zakoniti zastopnik:





PONUDNIK oz. POSLOVODEČI oz. IZVAJALEC V SKUPNEM POSLU

Naziv:__________________________________________________________________

Sedež:__________________________________________________________________


SPISEK NAJVAŽNEJŠIH GRADENJ (rekonstrukcij ali novogradenj plinskih kotlovnic z SPTE – vsaj 3 PLINSKE KOTLOVNICE in SPTE V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

Naročnik Naziv objekta in lokacija Klasifikacija po CC-SI Vrednost del

(v EUR)Leto izvedbe

Rekonstrukcija alinovogradnja

Kot pogoj za priznanje sposobnosti mora poslovodeči oz. katerikoli ponudnik v skupnem poslu predložiti navesti najmanj tri primerljive objekte v zadnjih petih letih, upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to javno naročilo.





Razpisni obrazec št. 5.a(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA(priloga razpisnemu obrazcu št. 5 – REFERENCE PONUDNIKA)

Naročnik: ..............................................................................................................................................................,

Novogradnje – rekonstrukcije plinskih kotlovnic z STPE (obkroži ustrezno) objekta:

...........................................................................................................................................,

ki je potekala v letu/ih _____________________________(mesec,leto – od – do)

klasifikacija po CC-SI ........................................... vrednost GOI del_____________,

potrjuje, da je izvajalec del

...............................................................................................................................

dela izvedel pravočasno in kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: .

.................................................................,

tel. ........................................................., fax ...................................................................

Datum: Žig: Podpis :

_________________ ___________________ __________________





PODATKI O ODGOVORNEM VODJI DEL

Odgovorni vodja del:Ime:Priimek:

Referenčni primerljivi objekti odgovornega vodje del v zadnjih 5 letih upoštevajoč datum predviden za oddajo ponudb za to javno naročilo.

Naročnik Naziv objekta in lokacija Klasifikacija po CC-SI Vrednost del

(v EUR)Leto izvedbe

Rekonstrukcija alinovogradnja

Kot pogoj za priznanje sposobnosti mora poslovodeči oz. katerikoli ponudnik v skupnem poslu predložiti oz. navesti najmanj tri primerljive objekte.

Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice:

Identifikacijska št.:

Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice oz. pristojne poklicne zbornice:

Datum: Žig:

(podpis)




Razpisni obrazec št. 6a(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA(priloga razpisnemu obrazcu št. 6 – REFERENCE odgovornega vodje del)

Naročnik kot investitor:

...............................................................................................................................................

...............,

potrjuje, da je bil ______________________________________ odgovorni vodja del na

objektu

____________________________________________________________ pri

novogradnji – rekonstrukciji Plinske kotlovnice z enoto SPTE v letu

___________________(mesec, leto, -od – do), vrednost GOI del_____________

dela so bila izvedena pravočasno in kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

.................................................................,

tel. ........................................................., fax ...................................................................


_________________ ___________________ ____________________





IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)

O SOGLAŠANJU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)

Naziv:__________________________________________________________________

Sedež:__________________________________________________________________


Ob oddaji naše ponudbe št. ______________________, z dne _____________________,

i z j a v l j a m o,

da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo.






IZJAVA O FAZNOSTI IN O PLAČILNIH POGOJIH

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:1. Investicijsko vzdrževanje stolpiča B

do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij pri naročniku,

preostalih 10 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del investicijsko vzdrževanje stolpiča B, predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

2. Plinska kotlovnica in zunanje toplovodno omrežje: do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani

pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij pri naročniku,

preostalih 10 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del plinske kotlovnice in kogeneracije, predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

3. SPTE: do 80% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani

pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij pri naročniku oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS,

preostalih 20 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del, pridobitvi dovoljenja za obratovanje SPTE in podpisane pogodbe za odkup električne energije s podjetjem Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,

in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

Izvajalec bo terminski plan izvedbe del prilagodil finančnemu planu izvedbe del, ki ga glede na razpoložljiva sredstva naročnika pripravi izvajalec in uskladi z naročnikom.Pogodba je vezana na proračunske možnosti ministrstva.





Razpisni obrazec št. 10(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število obrazcev)

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, MASARYKOVA 16, 1000 LJUBLJANA; DIJAŠKI DOM CELJE – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izbira izvajalca GOI del«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

Podizvajalec ________________________________________________________________(naziv)

Naslov ____________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik podizvajalca ________________________________________________

Telefon ____________________________ Faks ________________________________

Elektronski naslov __________________________________________________________

Matična številka podjetja _____________________________________________________

Identifikacijska številka za DDV _______________________________________________

Transakcijski račun _______________________, odprt pri banki _____________________

bo izvedel __________________________________________________________________(vrsta del)

v količini __________________________________________________________________

v vrednosti EUR brez DDV ____________________________________________________

kraj izvedbe ________________________________________________________________

rok izvedbe del podizvajalca ___________________________________________________




Razpisni obrazec št. 11(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število obrazcev)

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec______________________________________________________________ (naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Žig in podpis:





VZOREC POGODBENAROČNIK: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT

Masarykova 16, Ljubljana, ki ga zastopa dr. Jernej PIKALO, minister,po pooblastilu ministra št. 1002-40/2013/3, Iztok ŽIGON, v.d. generalni direktorMatična številka: 2399300Davčna številka: SI14246821

SOINVESTITOR: ŠOLSKI CENTER CELJE, Cesta na Lavo 22, 3000 Celje, ki ga zastopaIgor DOSEDLA, direktorMatična številka: 5082692000Davčna številka: SI76965007

UPORABNIK SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE, Ljubljanska cesta 21, Celje, ki jo zastopa Iztok LESKOVAR, ravnateljMatična številka:Davčna številka:

in

IZVAJALEC:____________________________________________________________

ki ga zastopa _____________________________

Matična številka: _____________________

Davčna številka: _____________________

Št. transakcijskega računa: ___________________ pri ______________

sklenejo naslednjo

P O G O D B O

MIZŠ št. ______________

za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na DIJAŠKEM DOMU CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B - izvedba GOI del«




I. PREDMET POGODBE1. člen

Na podlagi ponudbe št. ____________ z dne ____________ v postopku oddaje javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave ___________, z dne __________) z Obvestilom o oddaji naročila št. …………….. z dne ____________ , je bil izbran za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B; kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo del na podlagi naslednjih projektov:

Seznam projektov : Obnova znotraj obstoječega objekta:Seznam načrtov za št.pr. 0104/14, maj 2014



NAČRT KOGENERACIJSKE ELEKTRARNE št. E-14-BG5-059-SPTEProFi, Projektiranje in inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 LjubljanaBojan Germovšek, univ.dipl.inž.el., E-0037



- Gradbeno dovoljenje ni potrebno.

2. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

s projektno dokumentacijo Projekt za izvedbo (PZI), z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, s ponudbo izvajalca štev. __________, z dne _____________ (zajet ponudbeni predračun) s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.

II. ROKI

3. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe ter uvedbi v delo in jih končati do:

Investicijsko vzdrževanje stolpiča B mora biti zaključeno do 22.10.2014;




Zagotovitev sanitarne ogrevne vode zgradbe doma in izvedba novega plinskega priključka do 31.08.2014;

Vsa dela za zagon plinske kotlovnice (ogrevanje zgradb) morajo biti dokončana do 15.09.2014 ter

Zagon SPTE – kogeneracije, vključno z uspešno izvedenim internim tehničnim pregledom, predaje objekta naročniku in podpisom pogodbe za odkup viška električne energije do 22.09.2014.

V tem roku bo do 22.09.2014 opravljen interni tehnični pregled in primopredaja objekta rekonstrukcija plinske kotlovnice in enote SPTE, 22.10.2014 pa interni tehnični pregled nujnih vzdrževalnih del stolpiča B.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan (MS Project), ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe.

Izvajalec bo terminski plan izvedbe del prilagodil finančnemu planu izvedbe del, ki ga glede na razpoložljiva sredstva naročnika pripravi izvajalec in uskladi z naročnikom.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

III. CENA

4. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »dejansko vgrajenih količin« in znaša:

Pogodbena vrednost brez DDV :

Popust: ___ % in pogodbena vrednost s popustom brez DDV:

EUR

EUR

+ DDV 22% : EUR

SKUPNA POGODBENA VREDNOST- CENA: EUR

(z besedo: ___________________________________________________________EUR ___ /100)

Višina danega popusta na pogodbeno ceno se obračuna na vse predračunske postavke popisa del.

Skupna pogodbena vrednost in posamezne cene so nespremenljive do primopredaje objekta naročniku oz. uporabniku.

5. člen

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 2. člena pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta.

Pogodbeno načelo »dejansko vgrajenih količin« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča




odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

6. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki je potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora za:

Investicijsko vzdrževanje stolpiča B do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani


preostalih 10 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del investicijsko vzdrževanje stolpiča B, predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

Plinska kotlovnica in zunanje toplovodno omrežje: do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani


preostalih 10 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del plinske kotlovnice in kogeneracije, predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

SPTE: do 80% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani

pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij pri naročniku oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS,

preostalih 20 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika strokovnega nadzora, po končni primopredaji del, pridobitvi dovoljenja za obratovanje SPTE in podpisane pogodbe za odkup električne energije s podjetjem Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije oz. skladno z rokom, določenim za neposredne proračunske uporabnike, v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS.

Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v šestih (6) izvodih in enem (1) izvodu v elektronski obliki pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku osem (8) dni od prejema, potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo ali jo zavrne.

Naročnik oz. uporabnik bosta pogodbena dela plačevala 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.




Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela v vložišče naročnika.

Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku, priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil z izjavo podizvajalca o strinjanju višine izstavljenega računa podizvajalca.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list št. 111/2013; ZOPSPU-A), po 01.01.2015 morajo tudi pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali izvajajo gradnjo, proračunskim uporabnikom pošiljati e-račune le prek spletnega programa UJP ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov.

Naročnik ima v letu 2014 za ta projekt, zagotovljena finančna sredstva v proračunu RS, na proračunski postavki 239110 - investicije v dijaške domove, kontu 4202 – nakup opreme. Skrbnik postavke je Mira Koren Mlačnik.

Predvidena dinamika financiranja:- do 30.11.2014 - po 15.01.2015

Potrjene začasne situacije bodo plačane na sledeč način: - ŠC Celje v deležu 25,30% od mesečne situacije- MIZŠ v deležu 74,70% od mesečne situacije.

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi poznejša dodatno naročena dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe.

Morebitna poznejša dela, ki jih naročnik naroča, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov iz ponudbe izvajalca. V kolikor kalkulacijskih elementov v ponudbi izvajalca ni pa se obračuna na osnovi povprečnih gradbenih norm, povprečnih prodajnih cen prevozov, strojev in materialov, ki jih objavlja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.

Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej potrditi in skleniti dodatno pogodbo oziroma pisni aneks k tej pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-2.

(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Izvedena dela bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunavali z začasnimi situacijami in končno obračunsko situacijo kot je določeno v tem členu pogodbe.

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo podizvajalci za opravljena pogodbena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo.

Nadzornik in pooblaščeni predstavnik naročnikov pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v petih dneh od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok za plačilo situacije za naročnika je 30. dan, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik, po prejemu situacije.

Pogoj za izstavitev in plačilo končne obračunske situacije je, da je bila opravljena uspešna primopredaja pogodbenih del, pridobljeno dovoljenje za obratovanje SPTE in podpisana pogodba za odkup električne energije s podjetjem Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o..




Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka …………….. pri ………………………

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,


- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………. .





8. člen

Končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti za investicijsko vzdrževanje stolpiča B in izgradnjo plinske kotlovnice ter zunanje toplovodno omrežje ter v višini 20 % za izgradnjo SPTE bo izvajalec predložil:

potem, ko bo pridobljeno dovoljenje za obratovanje SPTE in podpisana pogodba za odkup električne energije s podjetjem Borzen, organizatorjem trga z električno energijo, d.o.o..

skupaj z bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in skupaj z zapisnikom o opravljenem internem tehničnem pregledu, po odpravljenih napakah

po zapisniku in po predaji objekta naročniku.

Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 8 dneh in jo poslal naročniku v izplačilo ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9. členIzvajalec se zaveže:

1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, nepreklicno in brezpogojno, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvideni končni primopredaji del.

3. da bo pred izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti za dobo najmanj __________(3 (treh) let), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Vrednost bančne garancije se zmanjšuje glede na vrednost del, za katera je potekla garancijska doba.

4. v roku 15 dni po podpisu te pogodbe naročniku predložil zavarovalno polico, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za leto 2013 (fotokopijo – original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim




osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Zavarovalna polica se mora podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del;

5. da bo dela , ki so predmet te pogodbe izvajal v času, ko ne moti pouka in po predhodnem dogovoru z vodstvom zavoda;

6. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

7. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

8. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke;

9. da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

10. da bo za izvedbo internega tehničnega pregleda, pridobivanje dovoljenja za obratovanje SPTE in podpisa pogodbe za odkup električne energije s podjetjem Borzen skladno s pogoji te pogodbe, naročniku pravočasno predal vso potrebno dokumentacijo (PID, NOV, dokazilo o zanesljivosti objekta) ;

11. da bo ob dokončanju del še pred internim tehničnim pregledom, predal vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi,.. ), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

12. da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);

13. ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

14. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

15. izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do končne primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku, najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe;

16. zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške;17. upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr.

popis - grafična rešitev) in sicer v okviru pogodbene cene;18. da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

19. da bo, za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov, uporabljal enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

20. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi;

21. da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev oziroma uporaba;

22. da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil;23. da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, skladno z

veljavno zakonodajo, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili;24. da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega

pisnega obvestila naročniku in brez da bi se naročnik s tem strinjal25. da ne bo motil dejavnosti v zavodu in okolici in da bo dela izvajal v skladu s predpisi, ki

urejajo izvajanje del v bivanjskem okolju.26. Izvajalec je dolžan zagotavljati bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo del

vse do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.




10. člen

Naročnik se zaveže:

1. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

3. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

4. da bo sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 5 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno dokumentacijo;

5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;6. prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo.

VI. PODIZVAJALCI

11. člen

(Opomba: Določba tega člena velja samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in ostali členi pogodbe ustrezno preštevilčijo.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

- (naziv podizvajalca, naslov, matična št., davčna št., TRR) __________________________________________________________________ za (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del) _____________________________________________________________

- (naziv podizvajalca, naslov, matična št., davčna št., TRR) ________________________________________________________________

za (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del) ______________________________________________________________

- (naziv podizvajalca, naslov, matična št., davčna št., TRR)________________________________________________________________


- (naziv podizvajalca, naslov, matična št., davčna št., TRR) ________________________________________________________________


Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, izvajalec v skladu z določilom 3. člena Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10 - v




nadaljevanju:uredba) naročnika pooblašča za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z določili uredbe.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki morajo naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki so jo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe s svojim naročnikom.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

V kolikor v času izvajanja na objektu nastopi podizvajalec, ki ni bil prijavljen v razpisu, ima to lahko za posledico prekinitev pogodbe in unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del, razen v primeru, da pogodbeni izvajalec pred izvedbo podizvajalčevih del pridobi soglasje naročnika ter predloži zanj vso, v razpisu zahtevano dokumentacijo in z naročnikom sklene aneks k tej pogodbi.

Izvajalec mora v primeru iz prejšnjega odstavka naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta

zamenjan,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

12. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) za plinsko kotlovnico ___________ leta (minimalno 2 ( dve) leti), upoštevajoč vse servisne dejavnosti na napravi,

b) za SPTE ______ let (minimalno 3 (tri) leta) upoštevajoč vse servisne dejavnosti na napravi,

c) ostala dela, opremo in naprave ______ let (minimalno 2 (dve) leti),

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - Odl. US, 40/2007).

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. Garancija za garancijsko dobo za kakovost del se glasi na uporabnika objekta SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje.

13. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti najkasneje v roku 10 dni od obvestila o napaki.

Če izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.




Garancija za odpravo napak v garancijski dobi se mora glasiti na ime uporabnika SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

14. člen

Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, odpravil vse pomanjkljivosti z internega tehničnega in kvalitetnega pregleda, predal naročniku vso potrebno dokumentacijo, predložil naročniku vso potrebno dokumentacijo za pridobitev ustreznih dovoljenj in izdelano

projektno dokumentacijo Projekt izvednih del (PID) in Navodila o obratovanju in vzdrževanju (NOV),

opravil usposabljanje uporabnika za upravljanje s plinsko kotlovnico in SPTE, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca končno primopredajo. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije.

15. člen

Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

VIII. POGODBENA KAZEN

16. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji in niso vezani na bančno garancijo.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Skrbnik pogodbe pri naročniku in pooblaščena oseba naročnika po tej pogodbi: Jani Topolovec

Skrbnik proračunske postavke pri naročniku: Mira Koren Mlačnik

Skrbnik pogodbe pri uporabniku: Iztok Leskovar

Pooblaščeni izvajalec za strokovni nadzor: ___________________________

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi: _______________________________.




Odgovorni vodja del na gradbišču: _______________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

X. OSTALA DOLOČILA

18. člen

1. V primeru, da izvajalec:

v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4. in 15. točke 9. člena te pogodbe,

v roku 5 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana, bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba

sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek,

ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

2. V primeru, da izvajalec:

ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga

določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo, ki ni vezana na bančno garancijo. V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, oz. unovčiti garancijo banke za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

19. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik z dodatkom, po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-2 in predhodni pridobitvi soglasja Vlade, kadar je to potrebno, skladno s sedmim odstavkom 29. člena ZJN-2.

/V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se dodatna in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna z upoštevanjem popusta. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda pooblaščenega strokovnega nadzora./

Pred izvedbo del iz prejšnjega odstavka se sklene pisni dodatek k tej pogodbi, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka po tej pogodbi.

20. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe. Določilo tega člena se ne upošteva za nominirane podizvajalce.




21. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

22. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba vezana na proračunske možnosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva spremenita obseg del, ki se izvajajo in temu sorazmerno pogodbeno vrednost po predmetni pogodbi.

22. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo o sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

23. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Sestavljena je v 8 (osmih) izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode, uporabnik 2 (dva) izvoda, izvajalec 2 (dva) izvoda.

V _________________, dne ____________ V Ljubljani, dne ____________

Izvajalec: Naročnika: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

po pooblastilu ministra št. 1002-40/2013/3

Iztok ŽIGON v.d. generalni direktor

Direktor:_________________

V Celju, dne ____________

Uporabnik:

SREDNJA GOSTINSKA ŠOLA CELJE Iztok LESKOVAR Ravnatelj





VZORECGARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:_____________________________

Kraj in datum: _____________________________

Upravičenec: _____________________________

Garancija št.: _______________________

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev. ________, z dne ______________, za DIJAŠKI DOMU CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B– izvedba GOI delza potrebe naročnika MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova 16, Ljubljana,je ponudnik _______________________________________________ (naziv in sedež) ________________________________________________dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 5 % ponudbenih del.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih: če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi, če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami

navodil ponudnikom, če ponudnik v roku, ki je določen v pogodbi, ne dostavi terminskega plana, če ponudnik v roku, ki je določen v pogodbi, ne predloži zavarovalnih polic.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali več zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem naročilu in ko je ponudba sprejeta, do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del, zavarovalne police in terminskega plana, vendar najmanj 30 dni od dneva predvidenega za odpiranje ponudb.

Če od naročnika ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do _______________ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Naročnik:MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, po pooblastilu ministra št. 1002-40/2013/3, Iztok ŽIGON, v.d. generalni direktor

Banka (žig in podpis)





IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo naročniku:

kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, najkasneje v roku 10-ih dni od podpisa pogodbe, v skladu s priloženim vzorcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, »DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:




Razpisni obrazec št. 14a

VZORECGARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: _____________________________

Kraj in datum: _____________________________

Upravičenec: _____________________________

Garancija št.: _______________________

V skladu s pogodbo ______________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,…) , sklenjene med upravičencema MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova 16, Ljubljana

in _____________________________(naziv in sedež izvajalca) za DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izvedba GOI del je izvajalec dolžan opraviti vsa dela po pogodbi v skupni pogodbeni vrednosti _______________EUR, z besedo __________________________, v roku _____________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % skupne pogodbene vrednosti oz. _________________________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, v kolikor opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do __________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka(žig in podpis)





IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku izročili bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, brezpogojno in nepreklicno, unovčljivo na prvi poziv v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, za najdaljšo garancijsko dobo, pred potekom veljavnosti bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s priloženim vzorcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, »DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izvedba GOI del«, objavljen na Portalu javnih naročil.





Razpisni obrazec št. 15a

VZORECGARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Naziv banke : _____________________________

Kraj in datum: _____________________________

Upravičenec: _____________________________

Garancija št.: _______________________

V skladu s pogodbo _______________________________________________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikoma MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova 16, Ljubljana

in izvajalcem (naziv in sedež izvajalca) __________________________, je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in v skladu s pogoji iz prej omenjene pogodbe v skupni pogodbeni vrednosti _________________ EUR, (z besedo: _________________________________________________).

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca izplačali 10 % skupne pogodbene vrednosti oz. ____________________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. _____ / _____

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _______________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Banka(žig in podpis)





IZJAVA PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV ZAVAROVALNE POLICE


V skladu z javnim naročilom »DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izvedba GOI del«, objavljenim na Portalu javnih naročil, izročili zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, če bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila.

Kritje zavarovalne vsote mora biti v višini najmanj 50.000,00 EUR. Zavarovanje bo trajalo za čas gradnje objekta, do končne primopredaje objekta. V primeru nove sklenitve zavarovalne police mora le-ta biti sklenjena v korist naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.






IZJAVA (pooblastilo) ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

V tej izjavi navedene osebe s podpisom soglašamo in dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa »DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B – izvedba GOI del« objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave _____________ pridobi naše osebne podatke iz zbirk osebnih podatkov državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila:

Ime in priimek: ___________________ Podpis: __________________Naslov:EMŠO:DŠT:



V zgornjih navedbah so navedeni vsi zakoniti zastopniki ponudnika.

Ta izjava (pooblastilo) velja tudi za družbo __________________ kot ponudnika, katerega zakoniti zastopniki smo.

Datum: Žig in podpis zakonitega zastopnika:

_________ _____________________________





IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA STAVBE

Ponudnik: _____________________________________________________

IZJAVAponudnika o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev za stavbe

V skladu z razpisnimi pogoji izjavljamo, da bomo v primeru izbora na javnem razpisu za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za »DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B«pri gradnji in vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov dosledno upoštevali temeljne okoljske zahteve za stavbe v skladu z določili podtočk 1 do 5 točke 7.2.2 priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) in sicer:

1. Izjavljamo, da bomo pri gradnji zagotovili izpolnjevanje zahtev iz projektne dokumentacije.

2. Izjavljamo, da pri gradnji oz. vgradnji in montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:a. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),b. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v

vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z

98 % motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami barve, premazi za kovine

c. materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

3. Izjavljamo, da pri gradnji oz. vgradnji in montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali materialov oz. gradbenih proizvodov, pri katerih emisije hlapnih organskih spojin presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

4. Izjavljamo, da bo les, ki bo uporabljen pri nujnih vzdrževalnih delih stolpiča B, izviral iz zakonitih virov.

5. Izjavljamo, da bomo vsa vgrajena vodovodna napeljava opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo in sicer:- stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne

več kot 3 l za delno splakovanje, - v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo

popolnoma brez tekočine.

6. Izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku pred vgradnjo materiala oz. opreme za točke od 2 do 5 dostavili ustrezna dokazila predpisana v točki 7.2.2 Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju, iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene.




7. Seznanjeni smo, da v primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila in naročniku pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme iz prejšnjih točk izjave ne bo dostavil ustreznih dokazil (Priloga 7), bo naročnik pričel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo javnega naročila in unovčitve garancije za dobro izvedbo del.

Ponudnike opozarjamo, da bo, v primeru izbora, naročniku oz. strokovnemu nadzoru moral preložiti ustrezna dokazila za VSE navedbe oz. materiale in proizvode, ki jih bo uporabil pri izgradnji, iz zgoraj navedenih izjav in sicer pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za DIJAŠKI DOM CELJE - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE V PLINSKO KOTLOVNICO Z ENOTO ZA SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (kogeneracijska naprava), IZVEDBA PLINSKEGA PRIKLJUČKA, ZAMENJAVA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA TOPLOVODNEGA OMREŽJA TER NUJNA VZDRŽEVALNA DELA STOLPIČA B (Portal javnih naročil št.:______________).





B. OSTALA DOKUMENTACIJARazpisni obrazec št. 19

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA

Skupna vrednost pogodbenih del znaša:




PRILOGA 1:

POPIS DEL ZA GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

PROJEKTANTSKI POPIS DEL(v prilogi)




Priloga 2: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija PZI, ki je na vpogled, pa obsega:

Seznam projektov : Obnova znotraj obstoječega objekta:

Seznam načrtov za št.pr. 0104/14, maj 2014



NAČRT KOGENERACIJSKE ELKTRARNE št. E-14-BG5-059-SPTEProFi, Projektiranje in inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 LjubljanaBojan Germovšek, univ.dipl.inž.el., E-0037




Documents

a. tekstualni del