Bases Administrativas Generales

REPBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE CABRERO DIRECCIN DE SECPLAN

- 1 -

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ART. 1.- Las presentes Bases Administrativas Generales se aplicarn para la contratacin de obras que acuerde la Municipalidad por el sistema a suma alzada, sin perjuicio de otras Bases que obligatoriamente debe utilizar la Municipalidad. Estas Bases Administrativas Generales se complementarn con las Bases Administrativas Especiales.

TITULO II.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACION ART. 2.- Las Licitaciones Pblicas y Privadas se regirn por los siguientes principios, los cuales debern ser respetados tanto por la Municipalidad como por los oferentes: - La observancia estricta de la Bases que regirn el contrato. - La igualdad de las Licitaciones. Los plazos que se establezcan en las presentes Bases y en las Especiales se entendern en das corridos, sin deduccin de das lluvias, feriados y festivos. ART. 3.- En caso de discrepancia entre los antecedentes de la Licitacin, prevalecern de acuerdo a la prioridad sealada a continuacin. - PRELACION ADMINISTRATIVA Aclaraciones. Bases Administrativas Especiales. Bases Administrativas Generales. Contrato.

- PRELACION TECNICA Aclaraciones. Planos del proyecto. Especificaciones Tcnicas. ART. 4.- El Contratista ser responsable de la calidad de los materiales, de los errores del diseo cuando corresponda, de los vicios de la construccin y de los perjuicios que con ellos se ocasionen a terceros, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los Art. 18 y 19 del D.F.L. N 458 de 1976, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. N 2.003 de Cdigo Civil. ART. 5.- Los Contratistas estn obligados, y se comprometen a ejecutar los trabajos con el menor malestar a los vecinos y personas que transiten por las vas cercanas y dems terrenos de uso pblico. Ellos no podrn emplearse como lugares de acopio de materiales, sino en la medida que se vayan usando de inmediato dentro de un plazo prudente. La Municipalidad se reserva el derecho de ponderar este comportamiento y aplicarle las sanciones y/o multas de acuerdo a la Ordenanza Local, por uso indebido de las calles y dems terrenos de uso pblico, que corresponda.


- 2 -

TITULO III.- DEFINICIONES ART. 6.- Para la correcta interpretacin de las presentes bases, se entiende por: 1.- Autoridad: La persona que designe la Municipalidad para resolver sobre cada materia. 2.- Autoridad Superior: El Alcalde. 3.- Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y trminos que regularn, y a los que deber ajustarse, el desarrollo del contrato y de las relaciones entre la Municipalidad y el Contratista, incluyendo las etapas previas a la celebracin y las posteriores a su liquidacin. Las presentes Bases Administrativas sern complementadas por las Bases Administrativas Especiales, los anexos y aclaraciones, cuando corresponda. 4.- Capacidad Econmica: El capital mnimo comprobado que debe acreditar el contratista para optar a su inscripcin que corresponda. 5.- Concurso Oferta: Cotizacin en la cual el contratista debe proponer, en base a condiciones preestablecidas por la Municipalidad, las mejores soluciones en cuanto al diseo, calidad, materiales y racionalizacin de la construccin. 6.- Contratista: La persona natural o jurdica que en virtud del contrato respectivo, contare la obligacin de ejecutar una obra material, por algunos de los procedimientos contemplados en las presentes bases. 7.- Especificaciones Tcnicas: El pliego de caractersticas que deber cumplir las obras motivo de contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracin, exigencias que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricacin. 8.- Gastos Generales: Son aquellos gastos directos de obra no imputable a partidas especficas de la construccin.

9.- Inspeccin Tcnica de la Obra (I.T.O.): La o las personas que, nombradas en forma competente, asumen el derecho y la obligacin de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de obras.

10.- Licitacin: El Concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccin de una obra material de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Tcnicas, y Planos Generales y/o de Detalles aprobados por la Municipalidad con dicho objeto, de acuerdo a las normas establecidas en este reglamento. 11.- Aumento o disminucin de obras: La modificacin de las cantidades de obras previstas en el proyecto aprobado por la Municipalidad. 12.- Obras extraordinarias: Las obras que se incorporen o agregaran al proyecto, pero cuyas caractersticas sean diferentes a las especficas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato. 13.- Planos de Detalle. Los diseos a escala adecuada para realizar la construccin de piezas o partes del proyecto contenidos en los planos generales.


- 3 -

14.- Planos Generales: Los diseos que indicando la ubicacin, formas y medidas, permitan un juicio completo de las obras por realizar, y a una escala conveniente para su interpretacin correcta. 15.- Presupuesto Estimativo: El costo probable previsto por la Municipalidad para construccin de una obra. 16.- Presupuesto Oficial: El estudio detallado efectuado por la Municipalidad de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto para una obra, y que representa su opinin oficial y justa sobre su verdadero valor. 17.- Propuesta: La Cotizacin ofrecida por el proponente, la que deber ajustarse a los antecedentes suministrados para la Licitacin. 18.- Propuesta a suma Alzada: La oferta a precio fijo, en las que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las Bases Administrativas Especiales autoricen, expresamente, revisar las cubicacin de ciertas obras, conforme a normas establecidas en ellas y de acuerdo a estas Bases. 19.- Propuesta Privada: Es la oferta hecha por el proponente, a la peticin de precios solicitada, por invitacin, a tres o ms contratistas que se dedique a la especialidad de la obra que se trata de ejecutar y que trabaje de preferencia en la zona donde se va a realizar. 20.- Propuesta Pblica: Licitacin que debe licitarse pblicamente a travs del Portal Chile Compra, de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Compras Pblicas y Reglamento de Ley N19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de Servicios.

TITULO IV.- MODALIDADES DE LICITACION ART. 7.- Las Bases Administrativas Especiales podrn consultar alguna de estas tres modalidades:

a) Precio Fijado por el oferente y proyecto proporcionado por la Municipalidad.

b) Precio fijado por la Municipalidad y proyecto proporcionado por el oferente.

c) Precio y proyecto proporcionado por la Municipalidad. En esta ltima modalidad, las Bases Administrativas Especiales podrn contener un listado de partidas adicionales del proyecto, cuyo valor se entender incluido en el precio nico fijado por la Municipalidad y el oferente podr considerar voluntariamente en su oferta la ejecucin de dichas partidas adicionales, su inclusin en la oferta deber necesariamente hacerse en el orden preestablecido por la Municipalidad. Slo en el caso que el oferente haya incluido en su oferta la totalidad de las partidas adicionales, podr ofrecer un precio inferior al precio nico fijado por la Municipalidad.


- 4 -

TITULO V.- PROPUESTAS O LICITACIONES ART. 8.- LLAMADO A PROPUESTA PBLICA El llamado a licitacin deber hacerse mediante publicacin en Portal Chile Compra, de acuerdo a la Ley N19.886 Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de Servicios. ART. 9.- INVITACION A PROPUESTA PRIVADA En caso de propuesta privada las invitaciones se harn de acuerdo a la Ley N19.886 Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de Servicios, a los contratistas seleccionados por la Municipalidad. ART. 10.- PARTICIPANTES Podrn participar en la Licitacin los oferentes inscritos en los registros y categoras que sealen las Bases Administrativas Especiales. ART. 11.- CALENDARIO DE LICITACIN Los oferentes debern estudiar la propuesta de acuerdo al calendario de fechas establecido en el Portal Chile Compras, producto de su publicacin. ART. 12.- VIGENCIA DE LA OFERTA Las ofertas se mantendrn vigentes hasta 60 das despus de la fecha de apertura de la Licitacin. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere sido dictado el decreto de Adjudicacin, el oferente podr desistirse de ella. Si dentro del plazo hubiere sido dictado el decreto respectivo, pero hubieren transcurrido ms de 75 das desde la fecha de la apertura de la Licitacin sin que hubiere tramitado totalmente el Decreto de Adjudicacin, podr tambin el oferente desistirse de su oferta. ART. 13.- PRECIO DEL CONTRATO Las ofertas se formularn en pesos como moneda nacional. El precio de las obras corresponder al de un contrato de suma alzada, por una suma determinada, la cual incluir adems el valor de los proyectos, aprobaciones de planos, permisos, planos de aporte y derechos notariales, imposiciones previsionales, garantas y dems. En general y sin que esta enumeracin sea taxativa, el valor de oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de l. El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) no forma parte del precio y su aplicacin ser de acuerdo a la Ley Vigente. Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones sern de cargo exclusivo del oferente. ART. 14.- PRESENTACION DE LICITACION Las ofertas se presentarn en soporte papel; en la forma, lugar y plazos que se indican en las Bases Administrativas Especiales, como as tambin a travs del Portal, de acuerdo a lo


- 5 -

establecido en el calendario de licitacin, producto de la publicacin de la propuesta en Portal Chile Compras. Las propuestas en soporte papel se presentarn de acuerdo a lo sealado en las Bases Administrativas Especiales. Cualquier documento adicional a lo exigido no ser considerado en la evaluacin. Los contratistas podrn, para el mejor estudio y comprensin de los antecedentes de la licitacin, formular consultas por escrito a la Municipalidad, dentro de los plazos que se indican en la publicacin efectuada en el Portal Chile Compra. La Municipalidad dar respuesta a las consultas que se le formulen y que digan relacin con las propuestas, mediante aclaraciones que se entendern siempre conocidas por los oferentes y ser de responsabilidad de los contratistas que participen en la licitacin, consultarlas en el Portal Chile Compra. Por aclaracin; se podrn interpretar y complementar los antecedentes de las propuestas o determinar el correcto sentido de ellas cuando se presenten dudas o discrepancias. ART 15.- APERTURA DE LA LICITACION Las ofertas sern abiertas por l o los funcionarios de la Municipalidad que se designen al efecto, los cuales levantarn y suscribirn un "Acta de Apertura de Licitacin", en la que se individualizarn los oferentes con los datos pertinentes de sus ofertas y se dejar constancia de las observaciones, o reclamos de los interesados.

TITULO VI.- EVALUACION Y ADJUDICACION

ART. 16.- La Municipalidad tiene un plazo de 15 das a contar de la fecha de apertura de la licitacin para emitir el Informe Tcnico correspondiente. Este se someter a la consideracin del Sr. Alcalde o su delegado cuando proceda, quien adjudicar la obra por Decreto. Previa a la adjudicacin de la obra, los oferentes debern efectuar las aclaraciones que se le soliciten a su oferta, en un plazo de 5 das a contar de su recibo, con el objeto de dar la mxima precisin a las normas por las cuales se regirn los trabajos a contratar. ART. 17.- En caso de que en el Acto de Apertura no se presenten oferentes, la Municipalidad deber dictar el Decreto que declare desierta la propuesta.

TITULO VII.- CONTRATO ART. 18.- El Contratista tendr un plazo de 15 das para suscribir el contrato, a partir de la notificacin de la adjudicacin de la propuesta, publicada en el Portal Chile Compra. Si el contratista no suscribiese el contrato en el plazo sealado, la municipalidad podr dejar sin efecto el Decreto de adjudicacin, en cuyo caso se har efectivo administrativamente el documento de "Garanta de Seriedad de la Oferta".

TITULO VIII.- GARANTIAS

ART. 19.- El mandante acepta como garantas Boletas Bancarias de Garantas y/o Vale Vistas, de acuerdo a los montos y plazos estipulados en las Bases Administrativas Especiales. Estas deben ser tomadas a nombre del mandante y deben detallar claramente en su glosa el


- 6 -

nombre de la obra licitada y el objeto de la garanta. No se aceptar documentos de garanta tomados por terceros. ART. 20.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA La garanta para caucionar la seriedad de la oferta tendr una duracin mnima de 60 das a contar del da de apertura de la propuesta, su monto y forma de entrega se estipular en las Bases Administrativas Especiales. El Municipio podr mantener en custodia los documentos de garanta, hasta que el oferente adjudicado firme el contrato. ART. 21.- GARANTIA DE "FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" El oferente adjudicado deber entregar al momento de firmar contrato una garanta para caucionar el fiel cumplimiento de ste, por una cantidad equivalente al 10%, como mnimo, del valor total del contrato y con una fecha de vencimiento no inferior al plazo contractual aumentado en 90 das, la cual se devolver una vez que la Municipalidad sancione por Decreto, la recepcin provisoria de las obras y contra presentacin de la garanta de "Correcta Ejecucin Obras". ART. 22.- GARANTIA DE "CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS" Ser de a lo menos un 5% del monto total del contrato con una vigencia de acuerdo a Bases Administrativas Especiales, la cual se devolver una vez sancionada por decreto, la liquidacin del contrato. ART. 23.- GARANTIA POR "ANTICIPO" El oferente podr considerar para el estudio de su oferta un anticipo de acuerdo a Bases Administrativas Especiales. Este anticipo le ser cancelado al Contratista, previa firma del contrato, contra factura y documento (s) de garanta ascendente al 100% del monto del anticipo, con una vigencia igual al plazo contractual aumentado en 90 das. El anticipo ser descontado en forma proporcional en cada estado de pago. Las garantas se devolvern en la medida que se vaya reintegrando al anticipo. ART. 24.- Toda devolucin de documentos de garantas deber solicitarse por el interesado.

TITULO IX.- PLAZO

ART. 25.- El plazo de ejecucin de las obras ser el propuesto por el oferente, el que no podr ser superior al indicado en las Bases Administrativas Especiales. Se entender en das corridos y se computar a contar de la fecha del acta de entrega de terreno. ART. 26.- Si el Contratista o su representante no concurriesen en la oportunidad fijada para la entrega de terreno, la Municipalidad le sealar un nuevo plazo que no exceda de 07 das. Expirado ste, y si no concurriese nuevamente, se podr poner trmino anticipado administrativamente al contrato, y se har efectiva la garanta de fiel cumplimiento del mismo, en beneficio municipal. ART. 27.- El Contratista estar obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt correspondiente. Si se produjera un atraso injustificado, o una paralizacin de la


- 7 -

obra superior a 5 das, se podr poner trmino anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicacin de multas. ART. 28.- El atraso en el cumplimiento del plazo contractual, har incurrir al Contratista en una multa por cada da de atraso, que podr variar entre el 1 y 5 por mil del monto neto total del contrato, la que se estipular en las Bases Administrativas Especiales. La aplicacin de las multas se har administrativamente sin forma de juicio y se deducirn de los estados de pago pendientes y/o de las garantas en custodias.

TITULO X.- FORMAS DE PAGO

ART. 29.- El precio del contrato se pagar mediante estados de pagos mensuales aprobados por la I.T.O., por cantidades de obras efectivamente ejecutada de acuerdo a los valores del presupuesto adjudicado. ART. 30.- Los estados de pago se considerarn abonos parciales a cuenta del precio total, lo que no significa aceptacin de cantidades ni calidad de obra ejecutada. La aceptacin del estado de pago ser otorgada por el I.T.O. y cuando incluya en l, todos los antecedentes exigidos para el pago. ART. 31.- En cualquier estado de pago podrn hacerse descuentos por retenciones especiales, multas y otros. Los estados de pago no estarn sujetos a reajuste alguno. ART. 32.- Para dar curso a cada estado de pago el contratista deber adjuntar: Factura cancelada y firmada. Certificado de la Inspeccin del Trabajo vigente, que acredite no tener reclamos pendientes

por la obra. Certificados de calidad emitidos por oficina de control tcnico; que sean pertinentes para

respaldar la calidad de los tems que integran el estado de pago. ART. 33. - El ltimo estado de pago se cancelar una vez que se haya sancionado por Decreto, el Acta de recepcin Provisoria y no podr ser inferior al 5% del precio del contrato y previo canje de la garanta del fiel cumplimiento de contrato por la de "Correcta Ejecucin de la Obra". ART. 34.- Los estados de Pago una vez aprobados por la I.T.O sern cancelados dentro de un plazo de 15 das, a contar de la conformidad del mismo por parte del I.T.O.

TITULO XI.- MODIFICACIONES DE CONTRATO ART. 35.- AUMENTOS, DISMINUCIONES O PARALIZACION TEMPORAL DE OBRAS Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, la Municipalidad podr, con el fin de llevar a un mejor trmino la obra contratada, ordenar modificacin o paralizacin temporal de obras, las que debern ser aprobadas por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha de trmino del plazo contractual, adems los aumentos efectivos de obras debern ser debidamente garantizados en los porcentajes y vigencias estipuladas en el contrato original.


- 8 -

Los aumentos o disminuciones de obras; se cotizarn a los precios unitarios del presupuesto adjudicado. ART. 36.- OBRAS EXTRAORDINARIAS La oferta del Contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podr cobrar ningn tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la Municipalidad, podr sta, ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales no considerados a precios unitarios convenidos, a fin de llevar a un mejor trmino la obra, en cuyo caso se incluirn stas al valor total del contrato como "aumento de obras extraordinarias" y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, debidamente autorizada. ART. 37.- Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza, que generen un aumento de su monto total, no podrn exceder en su conjunto, al 50% del valor del contrato. ART. 38.- AMPLIACION DE PLAZO El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas se entender en das corridos, sin deduccin de lluvias, feriados ni festivos y deber ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la Municipalidad. Se entender como fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias.

1) Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del Contratista. 2) Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo. 3) Que el hecho sea insuperable. 4) Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacin contrada. ART. 39.- Si el Contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual, deber solicitarlo por escrito fundadamente a la Municipalidad, con una antelacin mnima de 5 das del vencimiento el plazo contractual. ART. 40.- La ejecucin de nuevas obras, ya sean Obras Extraordinarias o Aumento de Obras, dar derecho a un aumento del plazo contractual a convenir por las partes. El aumento de plazo deber ser concedido a travs de decreto dictado en forma, previo a la fecha del trmino del plazo contractual. Si el contrato sufriera aumento de plazo se deber prorrogar la vigencia de todos los documentos de garanta en custodia. Cualquier modificacin al contrato genera un "Contrato Modificatorio" el cual deber ser aprobado por decreto.

TITULO XII.- CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

ART. 41.- En el acta de Entrega de terreno, el Contratista deber hacer entrega de una programacin financiera y un Libro de Inspeccin foliado en triplicado. ART. 42.- LIBRO DE INSPECCION Para la buena marcha y fiscalizacin de la obra; se llevar en ella un libro que se denominar "Libro de Inspeccin", en el que se anotarn todas las observaciones que le merezca la marcha de


- 9 -

los trabajos y las rdenes que se le den al Contratista. Estas rdenes llevarn fecha y la firma del funcionario de la I.T.O. que las instruy y debern ser, asimismo, firmadas por el Contratista o su representante en fe de notificacin, pero su firma no ser indispensable para la validez del acto. Este libro quedar bajo la custodia del Contratista, quien ser responsable de su extravo, enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Ser, asimismo, obligacin del Contratista mantener dicho libro en sitio adecuado para los efectos de la anotacin oportuna de las rdenes o notificaciones que le impartan o efecten los representantes de la municipalidad. El Contratista utilizar el libro de inspeccin para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. Asimismo, en el libro quedar constancia de las apelaciones que eleve el contratista. ART. 43.- Ser obligacin del Contratista ejecutar las obras con sujecin estricta a los planos, especificaciones tcnicas y dems antecedentes, empleando materiales y obra de mano de acuerdo al contrato. ART. 44.- DIRECCION TECNICA EN OBRA El Contratista deber mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra, con la experiencia de la especialidad, correspondiente a las caractersticas y magnitud de la obra a ejecutar, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, quien deber asumir la plena responsabilidad y representacin del Contratista, para hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la Inspeccin Tcnica de la Obra y proporcionar los antecedentes e informes que sta requiera. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar a este profesional o Jefe de Obras si lo estima conveniente, como garanta para la correcta ejecucin de los trabajo. Esta medida podr hacerla extensiva a cualquier trabajador. ART. 45.- Si los trabajos no se inician dentro de los primeros cinco das a partir de la entrega de terreno, el Municipio podr unilateralmente poner trmino anticipado al contrato con cargo y/o aplicar otras sanciones establecidas en las Bases. ART. 46.- SUMINISTRO DE ENERGIA El Contratista deber considerar en su programa cualquier medida que signifique asegurar el normal desarrollo de los trabajos en el evento de fallas imprevistas en los suministros de energa o servicios al recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos. ART. 47.- PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES El Contratista deber proveer a su personal del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad industrial, cumplir las prevenciones de riesgo de los mismos y las instrucciones que imparte la Mutual o la entidad aseguradora con la cual se haya contratado el Seguro de Accidentes correspondiente. ART. 48.- RESPONSABILIDAD DE SEALIZACION El Contratista que ejecute trabajos en las vas pblicas, estar obligado a colocar y mantener por su cuenta, de da y de noche, la sealizacin de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de sus trabajos.


- 10 -

Para el evento de que la Municipalidad sea notificada de una demanda por esta causa, con el fin de obtener el pago de cualquier suma, sea por concepto de indemnizacin y/o compensacin de cualquier ndole que afecte a terceros, el contratista deber garantizar el pago de las sumas demandadas. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad queda en este acto, facultada para retener del estado de pago o de las sumas que pudiera adeudar al contratista el valor consignado en la demanda. Del mismo modo, cualquier suma que la Municipalidad sea condenada a pagar por hechos derivados del presente contrato, podr ser repetido en contra el contratista para su devolucin. ART. 49.- RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LA OBRA Ser responsabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras con posterioridad a su ejecucin y recepcin, hasta por el plazo que estipulen las Bases Administrativas Especiales, a contar del acto de recepcin provisoria o nica y en consecuencia, sern de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en este perodo.

TITULO XIII.- INSPECCION TECNICA ART. 50.- Se entiende por Inspeccin Tcnica: La o las personas que, nombradas en forma competente asumen el derecho y la obligacin

de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construccin. El Contratista deber someterse a las rdenes o resoluciones, sobre las obras u otros aspectos del contrato, que imparta por escrito la I.T.O. conforme a los trminos y condiciones del contrato; dichas rdenes debern ser cumplidas, o apeladas por el Contratista, en un plazo mximo de 7 das. El incumplimiento de una orden no apelada, dar lugar a aplicar las sanciones del TITULO XX de las presentes Bases. Las rdenes o resoluciones de la I.T.O. o aquellas que recaigan respecto a los reclamos, se entendern suficientemente notificadas al contratista mediante su anotacin en el libro de inspeccin. Esta forma de notificacin no excluye otras que la Municipalidades pueda adoptar. Si el Contratista no estuviera de acuerdo con la resolucin de la autoridad a la cual apelare, podr reclamar de ello y por escrito, dentro de los tres das siguientes de su notificacin, a la autoridad superior de la Municipalidad, cuyo dictamen ser definitivo. Si despus de resueltos los reclamos o dificultades, el Contratista se resistiere a acatar las rdenes impartidas, la autoridad que haya adjudicado el contrato podr, previa notificacin, poner trmino administrativamente con cargo y en forma anticipada al contrato. ART. 51.- La I.T.O., podr exigir la separacin de cualquier Subcontratista o trabajadores del Contratista, por insubordinacin, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio de la inspeccin, quedando siempre responsable el Contratista de los fraudes, vicios de construccin o abusos que haya podido cometer la persona separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la aplicacin de la orden que se le imparta. El Contratista tiene obligacin de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por la I.T.O. ART. 52.- Toda consulta, observacin o proposicin de los Contratistas que se relacionen con los trabajos, salvo las apelaciones a que se refiere el artculo 55, debern presentarse por


- 11 -

escrito a la I.T.O., la que resolver dentro de un plazo mximo de 10 das o bien, si fuere necesario la enviar dentro de un plazo mximo de 7 das y con el informe correspondiente, a la autoridad respectiva para su resolucin o para que se someta a la consideracin de la autoridad superior de la Municipalidad. ART. 53.- En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro, durante la ejecucin, la I.T.O., con la aprobacin de la autoridad que corresponda, podr tomar las medidas inmediatas que estime del caso e imputar su valor a las retenciones y garantas del Contratista, descontndose su costo del estado de pago ms prximo. Incluso, podr suspenden el trabajo en la seccin objetada, anotar esta circunstancia en el libro de inspeccin y dar cuenta inmediata a la autoridad correspondiente, ordenando al Contratista la demolicin y/o reconstruccin de la parte defectuosa. ART. 54.- El control que ejerza la Municipalidad por medio de la I.T.O., no libera al Contratista de la responsabilidad contractual y tcnica que le cabe. ART. 55.- El Contratista deber pedir a la I.T.O., el VB de las partidas que la Municipalidad establezca, de lo cual se dejar constancia en el Libro de Inspeccin. Tales V B podrn otorgarse por parcialidades y debern hacerse antes que el avance de las obras cubran dichas partidas. No podrn proseguirse los trabajos, sino despus que se hayan obtenido los respectivos informes, para cuyo objeto la I.T.O. debe recibir oportunamente las partidas que corresponda. ART. 56.- La I.T.O. tendr acceso a toda la documentacin de la obra, tanto por parte de la Municipalidad como del Contratista, y adems de la correspondencia, entre aquellos, podr, asimismo, requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes, que precise relacionados con los trabajos y/o el contrato. ART. 57.- La I.T.O., se preocupar especialmente que el avance de las obras se desarrolle en proporcin al plazo de ejecucin estipulado en el contractual, en relacin con el avance real y deber proponer y ordenar al Contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras. ART. 58.- La I.T.O., informar a la autoridad que corresponda, las modificaciones de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecucin hasta contar con la aceptacin de ellas, por parte de dicha autoridad. El informe respectivo deber hacerse con la debida antelacin. ART. 59.- Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O. est facultada para autorizar pequeas modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de buena construccin, pudiera producirse a pesar de todo lo previsto y cuya resolucin evite detener la marcha de la obra, dando cuenta de esto a la autoridad correspondiente. ART. 60.- Cuando a juicio de la I.T.O., sea necesario efectuar una verificacin tcnica especializada podr requerir de la autoridad respectiva la intervencin de un profesional experto.


- 12 -

TITULO XIV.- CONTROL DE CALIDAD ART. 61.- El control de calidad tiene como finalidad el comprobar el grado de cumplimiento del proyecto y las especificaciones tcnicas de la obra, a travs de inspecciones, modificaciones, muestreos y ensayes que indiquen si las variables o parmetros controlados alcanzan los niveles establecidos y estn dentro de las tolerancias admitidas y, asimismo, la deteccin de eventuales anomalas y su correccin oportuna. Los muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemtica durante el desarrollo de la obra, determinndose en forma aleatoria a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad lograda. La frecuencia y cantidad de las muestras se determinarn en base a lo que sealen los planes de muestreos indicados en las especificaciones tcnicas de la obra y/o los mismos establecidos en las Normas Chilenas oficiales aplicables. ART. 62.- La toma de muestras deber ser efectuada por una Institucin Oficial de Control Tcnico, en presencia de la Inspeccin y del representante del Contratista si lo desea, aunque la concurrencia de este ltimo no se considerar indispensable para la validez del muestreo. El Contratista debe tomar medidas oportunas para coordinar la visita del Laboratorio Oficial con la Inspeccin. Deber dejarse constancia en el Libro de Inspeccin de la fecha, cantidad y ubicacin de las muestras tomadas, lo que constituir obligacin de la Inspeccin. Toda muestra que no cumpla con las circunstancias sealadas en el punto precedente y en ste, no ser considerada en la evaluacin de la partida correspondiente. ART. 63.- El Contratista otorgar al Municipio un mandato expreso para requerir directamente al Laboratorio Oficial, cuyos servicios contrate, copia de los certificados de ensaye, informes y antecedentes que digan relacin con los controles de calidad realizados. Asimismo, deber requerir de dicho Laboratorio que remita directamente al Municipio, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de ensaye que entregue al Contratista. Esta ltima circunstancia no lo liberar de la presentacin oportuna de la certificacin que le exija la Inspeccin para efectos de aprobar un estado de pago. ART. 64.- El Control de Calidad considera dos instancias: a) Controles de ejecucin: Este tendr como finalidad el verificar que los materiales y dems elementos, as como sus procedimientos de colocacin, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones tcnicas de la obra, as como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y, al mismo tiempo, para detectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo. Sin perjuicio de las atribuciones de la Inspeccin, estos controles se entendern de responsabilidad del Contratista, quien deber gestionar con la Institucin Oficial de Control Tcnico, la realizacin de muestreos y ensayes a fin de verificar la calidad de las obras que ejecute y asegurar el cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones aplicadas. Todos los gastos que demanden estos controles y ensayes, sern de cuenta y cargo del Contratista. La Inspeccin podr, en todo momento, requerir del Contratista, la informacin y respaldo atinente a las partidas en ejecucin.


- 13 -

b) Controles de verificacin: La Municipalidad podr coordinar con la Institucin Oficial de Control Tcnico que estime conveniente, previo aviso al Contratista, la realizacin de muestreos y ensayes tendientes a verificar los resultados y asegurar que los muestreos sean aleatorios y sistemticos en el transcurso de los trabajos. Los ensayes que el Municipio estime necesario realizar, sern de cuenta y cargo del Contratista, en la medida que estn dentro de los que as hayan sido establecidos o indicados en las especificaciones del proyecto, en cuanto a tipo, cantidad y frecuencia, o bien, se establezcan como los muestreos mnimos en las Normas Chilenas Oficiales. Adicionalmente, el Municipio podr realizar los muestreos y ensayes que estime conveniente, ya sea directamente o encargndoselos al Contratista. En este ltimo caso, se le reembolsar su costo directo comprobado, adicionado de los porcentajes de gastos generales y utilidad de su propuesta. Todas las muestras necesarias para realizar estos ensayes, sern proporcionadas por el Contratista, de los materiales de la obra, sin costo alguno para la Municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, si los resultados de estos ensayes muestran vicios o deficiencias de responsabilidad del Contratista, su costo se cargar a ste. ART. 65.- El Contratista est obligado a cumplir ntegramente con lo estipulado en el contrato y sus Documentos Anexos, por lo cual, toda obra que presente deficiencia de materiales o vicios constructivos, deber ser demolida y reconstruida, o reemplazada o bien reparada, siempre y cuando la reparacin asegure el restituir a la obra las condiciones especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo. ART. 66.- Los materiales y dems elementos a utilizar en la obra, debern ser nuevos y de la calidad y caractersticas estipuladas en las especificaciones y planos del proyecto, salvo que en las especificaciones tcnicas especiales, se establezca la reutilizacin de elementos preexistentes. Cualquier material o elemento que presente defectos o sufra deterioro debido a deficiencias en los procedimientos constructivos del Contratista o las acciones de su personal, como asimismo los daados por la accin de terceros durante el perodo en que las obras estn a su cuidado, deber ser reemplazado de su cargo. ART. 67- Slo podr incluirse en los estados de pago las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el Contratista y autorizadas por la Inspeccin previa contratacin de su avance fsico y cumplimiento de las condiciones especificadas. Toda obra que, a juicio de la Inspeccin, merezca dudas en cuanto a su calidad, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones, sea defectuosa o no cuenta oportunamente con la certificacin de ensayes que sea pertinente, no podr ser incluida en ningn estado de pago mientras el Contratista no haya reparado el defecto sealado o presentado la certificacin exigible, a entera satisfaccin de la Inspeccin. La inspeccin podr, a su criterio, suspender el estado de pago hasta que se superen las deficiencias, o bien, desglosar del mismo las cantidades de la obra objetada. El Contratista deber considerar lo sealado precedentemente en su Programacin de Actividades y Financiera, as como en sus Anlisis de Costos y, adems, tomar oportunamente las medidas necesarias a fin de disponer de la Certificacin exigible, antes de la formulacin del cobro de la partida correspondiente. ART. 68.- En caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de procedencia industrial, que cuenten con un Procedimiento de Certificacin de Calidad, ya sea permanente, por lotes o de marca de conformidad a Normas Chilenas, el control consistir en la verificacin de la


- 14 -

existencia de las marcas o sellos distintivos del Sistema de Certificacin correspondiente o bien, la presentacin de un certificado emitido por una entidad oficial de certificacin, proporcionado por el fabricante o distribuidor, que respalda efectivamente la calidad del lote del cual procede el elemento a colocar.

TITULO XV.- RECEPCION DE LA OBRA ART. 69.- RECEPCION PROVISORIA Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitar por escrito la recepcin de las obras a la I.T.O., solicitud que deber ingresar en la Oficina de Partes, con copia a la I.T.O., salvo que las bases especiales establezcan un procedimiento distinto, la que deber verificar el fiel cumplimiento de los plazos y especificaciones del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 das, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando en l la fecha en que el Contratista puso trmino a la obra, ART. 70.- La recepcin de las obras se efectuar por una comisin compuesta por tres funcionarios designados por decreto, por la autoridad competente. La comisin deber constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 das, contados desde la fecha de terminacin de la Obra. El da y hora fijado para la recepcin debe ser comunicado al Contratista con dos das de anticipacin, por lo menos, para que concurra al acto si lo desea. ART. 71.- Una vez verificado por la comisin el cabal cumplimiento del contrato, ste dar curso a la recepcin y levantar un acta dentro del plazo de 3 das, contados del da de la recepcin en terreno, y que ser firmada por los miembros asistentes, por el I.T.O. y por el Contratista, si lo desea. Si ste no estuviera de acuerdo con el texto propuesto, deber formular sus observaciones en el trmino de 5 das. La comisin consignar como fecha de trmino de las obras, la fecha que haya indicado la I.T.O. en el oficio a que se refiere el artculo 74. ART. 72.- Si de la recepcin de las obras, la Comisin determina que los trabajo adolecen de defectos fcilmente reparables, recepcionar las obras con reservas levantando un "Acta de Recepcin Provisoria con observaciones", detallando stas y fijando un plazo para que el Contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podr excede del 25% del plazo contractual y no estar afecto a multas. El Inspector Tcnico deber certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la Comisin, dentro del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la Comisin proceder a su recepcin y a levantar el acta, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones tcnicas ordenada, y de la fecha de trmino real de las obras. Si el Contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la Comisin, esos das adicionales estarn afectos a multas de acuerdo al Art. 94 de las presentes Bases, de lo que se dejar constancia en el Acta de Recepcin. ART. 73.- Si de la recepcin de las obras resulta que los trabajos no estn terminados o no se ejecutaron de acuerdo a planos, especificaciones tcnicas, y reglas de la tcnica, o se han empleado materiales defectuosos, la Comisin no dar curso a la Recepcin Provisoria y elevar


- 15 -

un informe detallado al Jefe de la Unidad Tcnica el cual notificar al Contratista, quien ejecutar a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine. Si la comisin establece dentro del plazo (22 das) que la obra no ha sido terminada, dejar constancia de ello en un informe y al Contratista le sern aplicadas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingres la notificacin de trmino de la obra. Este informe se notificar a travs del Libro de Obra. El Contratista una vez que considere haber terminado la obra, deber requerir nuevamente la Recepcin Provisoria, en la forma sealada precedentemente. ART. 74.- RECEPCION DEFINITIVA El mandante usar o explotar la obra, despus de la Recepcin Provisoria de ella. Sin embargo, el Contratista ser siempre responsable durante el plazo de garanta por la correcta ejecucin de la obra, de todos los defectos que presenta la ejecucin de la misma, a menos que stos se deban al uso o explotacin inadecuada de la obra, y deber repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente seale la I.T.O. El plazo de garanta por la correcta ejecucin de la obra se entender sin perjuicio del plazo de garanta legal de 5 aos, a que se refiere el artculo 2.003, inciso 3, del Cdigo Civil, el que se contar desde la recepcin definitiva de la obra. La comisin Receptora verificar bsicamente durante la recepcin definitiva de la obra, lo siguiente. a) La buena ejecucin de los trabajos (que no se hayan producido daos atribuibles a la

ejecucin defectuosa). b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

TITULO XVI.- LIQUIDACION DEL CONTRATO ART. 75.- Efectuada por parte de la Municipalidad la Recepcin Definitiva, se proceder inmediatamente efectuar la liquidacin del contrato. Ambas sancionadas mediante un decreto. La liquidacin deber establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del Contratista. Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se devolver al Contratista la garanta de la correcta ejecucin de la Obra. La no concurrencia del Contratista a la firma de la liquidacin del contrato, implica que renuncia a todo reclamo posterior.

TITULO XVII.- TERMINACIN DEL CONTRATO

ART. 76.- Los contratos de construccin, suscritos conforme con las presentes bases generales, terminarn por las siguientes causas:


- 16 -

Por la resolucin del contrato a otro contratista, en los casos sealados en estas bases generales.

Por el traspaso del contrato a otro contratista, previamente aceptado por la Municipalidad. De comn acuerdo por los contratantes. Por liquidacin anticipada en caso de fallecimiento del Contratista. Cuando lo exija el inters pblico o la Seguridad Nacional ART. 77.- RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO Si el Contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato o se negare a dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O., la Municipalidad podr disponer la resolucin administrativa con cargo al contrato, e informar de tal desicin al registro de contratistas por medio del cual postul a la Licitacin. Para los efectos de las presentes Bases Generales, resolver administrativamente con cargo un contrato, implica la facultad que tiene la Municipalidad de poner trmino anticipado a un contrato de ejecucin de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracin de la aceptacin del Contratista por el solo hecho de suscribir el Contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho Contratista todo mayor gasto directo o indirectos que su incumplimiento le signifiquen a la Municipalidad. Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar la Municipalidad por la ejecucin y terminacin de las obras contratadas, incluyndose la totalidad de los gastos en que deba incurrir, tantos directos como indirectos o a causa de ello. La Municipalidad podr declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio, y hacer efectivas de inmediato todas las garantas que obren en su poder, en los siguientes casos: a) Si el Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo

mximo de 7 das corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno. b) Por paralizar las obras por ms de 15 das sin causa justificada ante la I.T.O. c) Por incumplimiento de las rdenes e instrucciones impartidas por la I.T.O. d) Por modificaciones o alteracin de las obras contratadas sin la debida autorizacin. e) Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieren ser reparados y

comprometieron la seguridad de ellas u obligaron a modificaciones substanciales del proyecto, sin perjuicio que la Municipalidad adopte las medidas procedentes.

f) Por quiebra, cesin de bienes o notoria insolvencia del Contratista cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones provisionales o tributaras.

g) Si el Contratista fuere declarado reo por algn delito que merezca pena aflictiva. Tratndose de sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

h) Si el Contratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrndose pendiente la ejecucin del contrato.

i) Por otras causales indicadas en las presentes bases generales que establezcan dicha sancin. Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato, la Municipalidad deber contratar la terminacin de las obras materia del mismo, de acuerdo a las normas de las presentes Bases Generales, procurando mantener, en lo posible, el mismo nmero, calidad y especificaciones de las obras contratadas primitivamente. Para terminar las obras liquidadas administrativamente podr recurrir a los estados de pagos pendientes y hacer efectivas las garantas en custodia de cualquier naturaleza.


- 17 -

La Municipalidad dispondr de un plazo de 90 das, contados desde la fecha de tramitacin de la resolucin que disponga la medida a que se refieren los artculos precedentes, para recontratar la terminacin de las obras. En caso que al contratarse la terminacin de las obras, fuere necesario modificar partidas o especificaciones del contrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de liquidar el cargo, se debern considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto detallado, segn sea el caso. Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas, se proceder a liquidar contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deber expresar en pesos el monto del contrato que se liquida, a la fecha de trmino establecida para el mismo. De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituir, dictando previamente al efecto un Decreto que sancione la liquidacin pertinente. Si de la liquidacin se obtiene un saldo en contra del Contratista, ste tendr un plazo de 30 das, contados desde la fecha de notificacin de la resolucin que aprueba la liquidacin contable, para ingresar en arcas de la Municipalidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, la Municipalidad iniciar las acciones judiciales que procedan. ART. 78.- TRASPASO DEL CONTRATO En casos justificados que calificar la Municipalidad, podr autorizarse al Contratista para efectuar el traspaso de su contrato a otra persona, sea natural o jurdica, inscrita en el Registro de Contratista del mismo registro y categora exigido al primitivo Contratista, siempre que sta obligue a cumplir en las mismas condiciones pactadas primitivamente al contrato que se traspasa y, especialmente en lo que se refiere al precio, monto de las garantas y plazos de ejecucin de las obras, asumiendo esta empresa para con la Municipalidad, todas y cada una de las obligaciones contradas por la anterior empresa con ocasin o en relacin con dicho contrato. Conforme lo anterior, convenido el traspaso de un contrato se terminar la relacin contractual con el Contratista a quien se hubiere autorizado para traspasarlo. Sin perjuicio de lo anterior, slo para los efectos contables se considerarn ambos como un solo contrato, de tal manera que al trmino de las obras se practicar una liquidacin contable total.

TITULO XVIII.- SUBCONTRATOS ART. 79.- El Contratista slo podr subcontratar parte de las obras, previa autorizacin de la Municipalidad, pero entendindose, en todo caso que el Contratista queda responsable de todas las obligaciones contradas con la Municipalidad en virtud del contrato y de las presentes Bases, como asimismo del pago de todas las obligaciones para con los trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista.

TITULO XIX.- DE LAS CALIFICACIONES

ART. 80.- La Municipalidad calificar la gestin del Contratista en relacin a la obra ejecutada, a travs de la misma comisin que efectu la recepcin provisional. Esta comisin deber evacuar su informe a ms tardar dentro del plazo de 15 das a contar de la fecha del acta de recepcin provisoria, pudiendo asesorarse por el inspector fiscal que estuvo a cargo de la obra. La comisin remitir la calificacin al Alcalde, la cual a su vez se le notificar al Contratista a su domicilio, por carta certificada, con copia al REGISTRO DE OBRAS MAYORES O DE OBRAS MENORES del Registro General de Contratistas para su notacin en la Hoja de Vida.


- 18 -

Esta calificacin no libera al Contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe en la ejecucin de la obra. ART. 81.- La comisin calificar el comportamiento del Contratista con una sola nota final que corresponder al promedio ponderado de las notas asignadas, en una escala de 1 al 7, en cada uno de los aspectos fundamentales siguientes:

1) Calidad de la construccin o cumplimiento de las especificaciones tcnicas y de los planos. (Ponderacin A): 0,70.

2) Cumplimiento de los plazos. (Ponderacin B): 0. 1 5. 3) Cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales (Ponderacin C)- 0.15. El promedio ponderado se obtendr aplicado los factores de ponderacin A, B y C, respectivamente, a los aspectos l), 2) y 3) sealados precedentemente. ART. 82.- Para proceder a la calificacin, la comisin calificadora se valdr de las anotaciones en el Libro de Obras, de los informes que elaborar para este efecto la inspeccin fiscal de los antecedentes proporcionados por la Municipalidad y del juicio que ellas mismas se formen. Los informes se referirn a los siguientes aspectos: a) Cumplimiento de las especificaciones tcnicas, con la indicacin de los resultados de los

materiales incorporados, calidad de terminacin de la construccin y cumplimiento de las tolerancias exigidas.

b) En los documentos del contrato quedarn establecidas las obras sobre las cuales se desea conocer en forma particular resultados de mediciones y ensayes.

c) Cumplimiento de las Bases Administrativas Generales y Especiales, y d) Cumplimiento de los plazos parciales y total, con indicacin de las fechas de comienzo y

trmino. Para cada uno de los aspectos mencionados, los informes contendrn un resumen objetivo de las principales observaciones estampadas en el Libro de Inspeccin., Estos informes podrn ser solicitados por el Contratista al jefe de la Unidad Tcnicas pudiendo, si lo estima conveniente, aportarle antecedentes aclaratorios, los cuales pasarn a ser parte integrante del mismo. ART. 83.- La comisin Calificadora analizadas las anotaciones en el Libro de Inspeccin, los informes emitidos en el Libro de Inspeccin y los antecedentes proporcionados por la Municipalidad, asignar las notas que a su juicio corresponda a cada uno de los aspectos fundamentales definitivos en el artculo 86, en la escala de 1 al 7, pudiendo fraccionarse los enteros en dcimos, posteriormente, determinar la nota final que se obtendr el Contratista, en base a lo indicado en ese mismo Art. El I.T.O. calificar individualmente estos mismos factores y se evaluar en un 50%. El otro 50% corresponder a la calificacin que efectuar la Comisin y que representar el promedio de las calificaciones individuales de cada uno de sus miembros.


- 19 -

TITULO XX.- SANCIONES ART. 84.- Las sanciones se aplicarn administrativamente, sin forma de juicio y se deducirn de los estados de pagos pendientes, de las garantas del contrato, o de cualquier otro valor que se le adeude al Contratista. ART. 85.- Se har efectiva la garanta de seriedad de la oferta y se suspender por un ao del Registro de Contratista al oferente que, Se desista de la oferta presentada. No suscriba el contrato dentro del plazo. Se negare a mantener los trminos y condiciones de su oferta. No presente la garanta de fiel cumplimiento del contrato y la Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la Resolucin que adjudic las obras. ART. 86.- Estarn afecto a sanciones especiales, los Contratistas que incurran en las siguientes situaciones, que se sealen con un solo afecto enunciativo. Atraso por incumplimiento de plazos contractuales. Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente. Por no cumplimiento de las rdenes impartidas por el I.T.O. en el Libro de Inspeccin. Por no entrega oportuna de Libro de Inspeccin, su custodia y accesibilidad. Por no instalacin oportuna del o los Letreros de la Obra. ART. 87.- En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de las Bases y en especial las observaciones formuladas en el Libro de Inspeccin, la Municipalidad retendr el o los Estados de Pagos ms Prximos hasta que stas sean subsanadas. ART. 88.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales, cualquier otro incumplimiento al contrato ser sancionado con una multa equivalente al uno por mil diario del monto total del contrato (con sus modificaciones). Las multas anunciadas precedentemente las ejecutar directamente la I.T.O. y proceder de acuerdo a lo siguiente. Si la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la I.T.O. por Libro de Inspeccin, podr, a contar del plazo que expir, anotar en el Libro de Inspeccin que lo contratado se encuentra en multa de acuerdo a las presentes Bases. Esta multa ser diaria y cesar slo cuando haya superado el incumplimiento y la I.T.O. lo haya constatado, lo que anotar en el Libro de Inspeccin con la fecha en que cesa la multa aplicada, la que se descontar del estado de pago ms prximo. ART. 89.- La multa por el atraso del plazo contractual se estipular en las Bases Administrativas Especiales. ART. 90.- En virtud de presentarse el oferente a una licitacin, pblica o privada, la persona adjudicada acepta expresamente los procedimientos establecidos por la Municipalidad para la contratacin, ejecucin, finalizacin, control, recepcin y aplicacin de sanciones contempladas en las presentes Bases Administrativas Generales y las Especiales de cada contrato. En el caso de la aplicacin de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, stas se harn administrativamente y sin forma de juicio, con el solo mrito de lo informado por los funcionarios municipales.


- 20 -

Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones administrativas o judiciales que estime interponer el Contratista. ART. 91.- ARTICULO FINAL Las presentes Bases Administrativas Generales, deben ser aprobadas por decreto.

*****************************************

CABRERO, noviembre de 2012

Documents

Bases Administrativas Generales