A.- 1

BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO : CONSTRUCCIN LNEAS 3 y 6 METRO DE SANTIAGO OBRA LICITACIN PBLICA VIGILANCIA DE INSTALACIONES DE FAENA DE PROYECTO DE CONTRUCCIN, LNEA 3 Y 6 METRO DE SANTIAGO.

NDICE Art. N Pg. N

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN _____________________ 3 1. Identificacin del Mandante y de los Servicios ___________________________________ 3 2. Generalidades ______________________________________________________________ 4 3. Cronograma de Licitacin ____________________________________________________ 5 4. Requisitos para Optar a la Propuesta ___________________________________________ 5 5. Capacidad Econmica Disponible ______________________________________________ 6 6. Costo de los Antecedentes de Licitacin _________________________________________ 6 7. Tipo de Contrato ____________________________________________________________ 6 8. Informacin que entregar Metro S.A. __________________________________________ 6 9. Antecedentes que Rigen la Licitacin y el Contrato _______________________________ 7 10. Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta _____________________________________ 7 11. Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitacin. ___________________ 8 12. Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitacin ______________________ 8 13. Moneda en que se expresarn las Propuestas _____________________________________ 8 14. Forma de Presentacin de la Propuesta _________________________________________ 8 15. Recepcin de las Propuestas __________________________________________________ 11 16. Evaluacin y Comparacin de las Propuestas ___________________________________ 12 17. Apertura de las Propuestas Econmicas ________________________________________ 14 18. Periodo de Validez de la Oferta _______________________________________________ 14 19. Derecho de METRO S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta _______________ 15

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO _____________________ 15 20. Notificacin de Adjudicacin _________________________________________________ 15 21. Firma del Contrato _________________________________________________________ 15

INDICE

A.- 2

22. Tipo de Contrato y Relacin Laboral __________________________________________ 16 23. Anticipo __________________________________________________________________ 17 24. Forma de Pago _____________________________________________________________ 18 25. Multas ____________________________________________________________________ 18 26. Reajustes _________________________________________________________________ 20 27. Plazo de los Servicios _______________________________________________________ 20 28. Medidas de Seguridad _______________________________________________________ 21 29. Responsabilidad del Contratista ______________________________________________ 22 30. Direccin de los Servicios y Requerimientos del Personal _________________________ 22 31. Jornada de Trabajo _________________________________________________________ 24 32. Identificacin del Personal y de su Presentacin _________________________________ 24 33. Inspeccin Tcnica de los Servicios. ___________________________________________ 24 34. Seguros ___________________________________________________________________ 25 35. Garantas _________________________________________________________________ 26 36. Trmino Anticipado del Contrato _____________________________________________ 27 37. Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales _____________________________ 30 38. Control del Cumplimiento del Servicio. ________________________________________ 31 39. Recepcin Provisoria del Servicio y Liquidacin del Contrato _____________________ 31 40. Arbitrajes ___________________________________________ Error! Marcador no definido. 41. Domicilio _________________________________________________________________ 31 42. Anexos ___________________________________________________________________ 31

ANEXO N 1 _____________________________________ Error! Marcador no definido. ANEXO N 2 _____________________________________ Error! Marcador no definido. ANEXO N 3 _____________________________________ Error! Marcador no definido. ANEXO N 4 _____________________________________ Error! Marcador no definido. ANEXO N 5 _____________________________________ Error! Marcador no definido.

A.- 3

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO : CONSTRUCCIN LNEAS 3 y 6 DE METRO DE SANTIAGO OBRA VIGILANCIA INSTALACIONES DE FAENA DE PROYECTO DE CONTRUCCIN DE PIQUES Y GALERAS LNEA 3 Y 6 METRO DE SANTIAGO. A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN 1. Identificacin del Mandante y de los Servicios

1.1. Identificacin del Mandante El Mandante del Contrato de los Vigilancia de Instalaciones de Faena de Proyectos de Construccin Lneas 3 y 6 Metro de Santiago que se licitan, es la empresa METRO S.A., a travs de la Gerencia de Desarrollo de Proyectos con domicilio en Calle Miraflores N222, 9 Piso, Santiago.

El Jefe de Proyecto y coordinador de la licitacin es la Sra. Isabel Medina Contreras.

Telfono : (02) 937 31 09 E-mail : imedina@metro.cl

1.2. Identificacin de los Servicios

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacin pblica y posterior contratacin de Vigilancia de Instalaciones de Faena de Proyecto de Construccin, Lneas 3 y 6 de Metro de Santiago, comprende los trabajos de servicio de control de personal y registro de actividades en accesos a recintos y reas de circulacin, con el propsito de salvaguardar el rea donde se desarrollarn obras de Piques, Ventilaciones y Talleres, adems de controlar el ingreso de personas de los distintos contratistas que desarrollarn trabajos concernientes a Instalaciones de Faenas una vez concluida la fase de entrega de terrenos y predios.

A.- 4 2. Generalidades

METRO S.A. seala que los servicios correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando, las normas de seguridad, el respeto a los usuarios y otros Contratistas de METRO S.A., para lo cual el Contratista deber tomar las medidas necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artculos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. Entre las medidas que debern considerarse obligatorias para el Contratista en la ptica de lograr los fines indicados precedentemente y sin que stas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: - El Contratista deber observar estrictamente lo dispuesto en la Cartilla de Actividades

de la Empresa de Vigilancia y para Guardias de Proyectos en Construccin (ANEXO N3), y en el Documento Corporativo Implementacin Sistema de Gestin Salud y Seguridad en el Trabajo Para Contratistas (ANEXO N4), especialmente en lo que dice relacin con las responsabilidades de las empresas contratistas.

2.1 Coordinacin con Contratos Paralelos. METRO S.A. podr contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el rea de las obras.

El Contratista deber tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos otros contratistas o de METRO S.A., y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El Contratista deber cooperar y trabajar en armona con los otros contratistas que ejecuten trabajos para METRO S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por METRO S.A.

El Contratista ser responsable de la adecuada coordinacin de sus trabajos con los de otros contratistas. METRO S.A. no aceptar ningn tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se hayan producido por falta de coordinacin.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacin con sus trabajos o con su coordinacin sern sometidos a la consideracin del Coordinador del Contrato, que los resolver. En caso de discrepancia con dicha resolucin, los contratistas podrn apelar a las autoridades superiores de METRO S.A.

A.- 5 3. Cronograma de Licitacin

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacin, son las siguientes: - Entrega de Antecedentes Desde el : 25.11.2013 a las 8:30 Horas

Hasta el : 29.11.2013 a las 17:00 Horas

- Reunin Tcnica y Visita a Terreno (Obligatoria) : 02.12.2013 a las 9:00 Horas

- Recepcin de Consultas : 04.12.2013 Hasta las 13:00 Horas

- Respuesta a Consultas : 06.12.2013 Desde las 15:30 Horas

- Entrega Formulario D - Oferta Econmica : 11:12.2013 Desde las 09:00 Horas

Y recepcin de Boleta de Garanta Seriedad Oferta

- Recepcin Ofertas y Apertura Tcnica : 12.12.2013 a las 11:00 Horas

- Apertura Econmica. : 16.12.2013 a las 11:00 Horas

- Adjudicacin Estimada del Contrato : 18.12.2013

- Inicio Estimado de los Trabajos : Diciembre 2013

Todos los antecedentes relativos al proceso de licitacin, sern entregados en la Secretara de la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, calle Miraflores N 222 Piso 9, Santiago. La Reunin Informativa, se realizar en terreno, especficamente en Instalacin de Faena definida e informada en su oportunidad por la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas.

4. Requisitos para Optar a la Propuesta

El Contrato se licitar mediante el sistema de Licitacin Pblica y podrn participar las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

Contar con experiencia acreditable en servicios similares o haber participado anteriormente en Servicios de Seguridad para Metro S.A.

Haber adquirido los documentos validos para el estudio de la propuesta. Se exigir una capacidad econmica disponible mnima de acuerdo a lo establecido en el

artculo N 5 de las presentes bases.

A.- 6

5. Capacidad Econmica Disponible

A los Proponentes que participen en la presente licitacin se les exigir una Capacidad Econmica Disponible de $ 25.000.000 (Veinticinco millones de pesos).

6. Costo de los Antecedentes de Licitacin

Los antecedentes de la licitacin estarn a disposicin sin costo para los Proponentes en las Oficinas de la Gerencia Lneas 3 y 6, en la fecha sealada en el Cronograma de Licitacin que se entrega en el Art. N 3 de las presentes Bases Administrativas.

7. Tipo de Contrato

El Contrato ser a Serie de Precios Unitarios y deber incluir en los Anlisis de Precios Unitarios los Gastos Generales y Utilidades, los que sern un porcentaje del costo directo, todo en Unidades de Fomento. En su valor se entiende estn consultados la totalidad de los gastos, incluido impuestos, que demanden los trabajos.

8. Informacin que entregar Metro S.A. La Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas, entregar la siguiente informacin: 8.1. Las presentes Bases Administrativas y

i) Sus Anexos. ii) Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas y requisitos del Programa de

Prevencin de Riesgos.

8.2. Eventuales Aclaraciones de los Antecedentes de Licitacin y Respuesta a Consultas, a que se refieren los Art. N 11 y N 12 de las Bases Administrativas.

8.3. Itemizado para la confeccin del Presupuesto.

8.4. Formulario D Oferta Econmica Firmado por Metro S.A.

8.5. Especificaciones Tcnicas del Contrato en Obras y Recintos en Construccin. (Anexo

2) y Cartilla de Actividades Especficas (Anexo 3).

A.- 7 9. Antecedentes que Rigen la Licitacin y el Contrato

La Licitacin y el Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas se regirn por los siguientes antecedentes: 8.1.- El Contrato y documentos que lo integran. 8.2.- Las eventuales Aclaraciones a la Licitacin, a que se refiere el Art. N 11 de las

presentes Bases. 8.3.- La Serie de Consultas y Respuestas, a que se refiere el Art. N 12 de las presentes

Bases. 8.4.- Las Bases Administrativas.

8.5.- Propuesta Econmica presentada por el Proponente, a que se refiere el Art. N 14 de

Las presentes Bases administrativas.

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la Preparacin y presentacin de sus propuestas, sern de su exclusiva cuenta y cargo.

10. Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta

El Proponente deber entregar en el sobre de su Oferta, una Boleta de Garanta Bancaria de Seriedad de la oferta, incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola presentacin, extendida a nombre de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. La Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, ser devuelta a los proponentes una vez constituida la garanta de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato correspondiente al Proponente adjudicado. El monto de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, ser de 50 U.F. (cincuenta Unidades de Fomento), y tendr un plazo de vigencia de 90 (noventa) das corridos, a partir de la fecha de Recepcin de la Oferta, establecida en el Cronograma de Licitacin.

La glosa de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, deber indicar claramente la oferta que garantiza. Esta debe sealar: Licitacin Vigilancia de Instalaciones de Faenas de Proyecto de Construccin, Lneas 3 y 6 de Metro de Santiago. La Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, ser devuelta a los proponentes que no resulten adjudicados, una vez firmado el Contrato correspondiente con el Proponente favorecido. A ste ltimo le ser devuelta una vez firmado el Contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garanta de Fiel Cumplimiento que se seala en el Art. N 35 de las presentes Bases Administrativas.

A.- 8 11. Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitacin.

METRO S.A. podr por cualquier causa y en cualquier momento, antes del vencimiento del plazo para la presentacin de las propuestas, emitir las Aclaraciones y/o Modificaciones a los Documentos de la Licitacin que estime convenientes. Todos los participantes en la Licitacin sern notificados oportunamente por escrito de las Aclaraciones y/o Modificaciones, las que sern obligatorias para ellas.

12. Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitacin

Los proponentes podrn formular consultas por escrito, sobre los Documentos de Licitacin, dirigidas a Isabel Medina Contreras, Administradora de Contratos la Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistema, Gerencia de Desarrollo de Proyectos de Metro de Santiago. Estas se recibirn en la Secretara de la Gerencia de Lneas 3 y 6, calle Miraflores N 222 Piso 9, Santiago, hasta la fecha y hora sealada en el Cronograma de Licitacin que se entrega en las presentes Bases Administrativas. Adicionalmente debern hacerlas llegar va correo electrnico a la direccin sealada en el Art. N 1 de las presentes Bases Administrativas.

Las Consultas efectuadas por los Contratistas se respondern por escrito a todos los proponentes, en un documento denominado Serie de Preguntas y Respuestas, incluyendo aquellas otras referencias que el Mandante estime convenientes. Dicho documento estar a disposicin de los Contratistas en las oficinas de la Gerencia Proyectos de Extensin, a partir de la fecha y hora sealada en el Cronograma de Licitacin que se entrega en el Art. N 3 de las presentes Bases Administrativas.

13. Moneda en que se expresarn las Propuestas

Las Propuestas se presentarn expresadas en Unidades de Fomento (U.F.), con dos decimales, aproximando las cinco milsimas a la centsima superior.

14. Forma de Presentacin de la Propuesta

Las Propuestas sern presentadas en el Acto de Recepcin de las Ofertas y Apertura de los sobres Documentos Anexos, en dos sobres cerrados, firmados y caratulados Documentos Anexos y Propuesta Econmica respectivamente, indicando en su exterior el nombre de la Propuesta y el nombre y domicilio del Proponente. Las ofertas debern tener una vigencia de 90 das.

A.- 9

Sobre Documentos Anexos

En el sobre Documentos Anexos el Proponente deber presentar en original y 2 (dos) copias, ms respaldo electrnico en CD, los siguientes antecedentes

a) Boleta de Garanta por la Seriedad de la Oferta. (No se debe incluir en CD).

b) Identificacin de la empresa y su representante ante Metro S.A. (Anexo N1, Formulario A). En este formulario se dar la identificacin clara y precisa del Proponente incluyendo razn social y direccin comercial. La empresa que resulte adjudicada deber acompaar Informe Legal, escrituras y personera vigentes.

c) Currculo Vitae del Administrador General. (Anexo N1, Formulario C)

d) Declaraciones: d1) Declaracin de conocimiento y aceptacin de bases y antecedentes anexos.

- Declaro haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan para el estudio de la Propuesta, aceptando todos sus trminos y alcances sin observaciones que realizar.

- Declaro que todos los antecedentes que METRO S.A. ha puesto a disposicin para el estudio de la presente licitacin, son suficientes y han permitido en forma adecuada la preparacin de la Oferta Econmica presentada en este acto. Declaracin ante Notario del Proponente en la cual establezca si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algn tipo de relacin con cualquier directivo de la empresa METRO S.A.

d2) Se entiende que son partes relacionadas, aquellas personas que tengan la condicin de Directores o Ejecutivos que posean inters en toda negociacin, acto, contrato u operacin en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cnyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, hacindose extensivo si la intervencin se realiza a travs de empresas en las cuales sean directores o dueos directos o a travs de otras personas naturales o jurdicas, de un 10% o ms del capital.

d3) Listado de los principales servicios de seguridad prestados por el proponente durante los ltimos 5 (cinco) aos, que tengan alguna similitud con el objeto d e e s t a l i c i t a c i n , y a s e a p o r s u e n v e r g a d u r a , s u v o l u m e n o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento (U.F.), plazo y fecha de trmino de los trabajos ejecutados o en ejecucin. (Anexo N1, Formulario B).

A.- 10

e) Antecedentes Financieros.

Documento que indique la Capacidad Econmica Disponible, la que deber ajustarse a las exigencias establecidas en el Artculo N 5 de las presentes Bases Administrativas.

Los Proponentes debern entregar 03 ltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta.

f) Programa de Prevencin de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, e inventario de Riesgos Preliminar indicando las medidas de prevencin aplicables y que estn destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan, conforme a lo establecido en el Reglamento Especial Implementacin de Sistema de Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas.

g) Planificacin General del Servicio de Resguardo y Seguridad.

g.1) Cronograma de Trabajo del Servicio de Resguardo y Vigilancia, mostrando la duracin programada de las diferentes actividades donde se indique la metodologa y secuencia del servicio desde la toma de posesin de terrenos. el cronograma se deber controlar en forma peridica y en cualquier oportunidad en que Metro y/o la Inspeccin lo solicite.

g.2) Listado de Implementos y Equipos que sern utilizados en Servicio de

Resguardo y Vigilancia como (Linternas, casetas, baos qumicos) se deber indicar la incorporacin y retiro de faena, cantidad, marca, modelo, y en general, sealar sus caractersticas principales.

h) Estadsticas de Accidentabilidad, con certificacin actualizada al mes anterior al de

presentacin de la Propuesta, que incluya los Indicadores de Gestin en Prevencin de Riesgos de los ltimos tres perodos incluido el mes inmediatamente anterior al mes de la presentacin, emitidos por el Organismo administrador de la ley N 16.744 (Decreto Supremo N 67) que indique Nmero de Accidentes, Das Perdidos, Dotacin Promedio, , Horas Hombres trabajadas, Accidentes Fatales, Pensionados, Indemnizados, Tasa de , Tasa de Accidentalidad, ndice de frecuencia e ndice de Gravedad, obtenidos en sus faenas.

i) Descripcin de la estructura de la organizacin (Organigrama) que ser implementada para ejecutar los Servicios de Resguardo y Vigilancia, indicando la relacin con la organizacin central del Proponente. Esta estructura deber hacerse hasta el nivel de Supervisores, con indicacin de las relaciones entre las reas de los elementos responsables.

A.- 11

j) Currculo Vitae de todos los profesionales y tcnicos, hasta el nivel de Supervisores, el que se presentar en el modelo que se entrega (Anexo N1, Formulario C), detallando los antecedentes profesionales y de experiencia de cada uno de ellos. Para todos los profesionales se deber incluir los correspondientes certificados de ttulo.

En el caso de Experto Profesional de Riesgos se exigir Resolucin del Servicio de Salud.

k) Aclaraciones y Respuestas a consultas firmadas por el Representante Legal y con timbre

de la empresa, en seal de conocimiento y aceptacin.

Sobre Propuesta Econmica

En el sobre Propuesta Econmica el Proponente deber presentar en original y 2 (dos) copias ms respaldo electrnico en CD, los siguientes antecedentes:

l) Formulario de la Oferta Econmica, el que ser entregado en la fecha y hora sealado

en el Cronograma de Licitacin que se incluye el las presentes Bases Administrativas, y cuyo modelo se adjunta a estas Bases (ANEXO 1, Formulario D)

m) No se aceptarn ofertas en Formularios distintos al entregado por Metro S.A. a cada

Proponente.

n) Presupuesto del Contrato, expresado en Unidades de Fomento (UF) el que se confeccionar en el Formulario E Presupuesto de la Obra, que se entrega en las presentes Bases Administrativas (Anexo N1). El Proponente indicar en detalle el costo unitario de los tems a Serie de Precios Unitarios, incluido Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos y el valor que haya obtenido para cada tem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras.

o) Anlisis de Precios Unitarios de todos los tems que forman el presupuesto del Contrato,

valorizado obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarn con dos decimales, aproximando las cinco milsimas a la centsima superior,(Anexo N1, Formulario F).

Dichos Anlisis de Precios Unitarios debern definir para cada uno de los tems del presupuesto, su valor a Costo Directo, sus correspondientes recargos de Gastos generales, Utilidades e Imprevistos y el valor total que se consigna en el Presupuesto. El incumplimiento de esta condicin, facultar a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. En caso de existir errores aritmticos o incoherencias entre los valores presentados a travs de los distintos formularios de precios, prevalecern los valores indicados en el Formulario D "Oferta Econmica".

15. Recepcin de las Propuestas

La Recepcin de las Propuestas y Apertura de las Ofertas, se realizar en la fecha y hora sealada en el Cronograma de la Licitacin que se entrega en las presentes Bases

A.- 12

Administrativas, en la sala de Reuniones de la Gerencia Lneas 3 y 6. No se aceptar entrega de propuestas despus de la hora indicada para la apertura. Se proceder a abrir los sobres de todos los proponentes, verificando en dicho acto, si ste contiene todos los documentos de la lista que se indica en el Art. N 14 de las presentes Bases Administrativas. El documento exigido en la letra a) del Art. N 14 (Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta), ser revisado en este acto. La omisin de este documento o errores de forma en su presentacin, podr ser causal, a juicio exclusivo de METRO S.A., de descalificacin inmediata del Proponente, quedando por este solo hecho eliminado de la licitacin.

Para el resto de los documentos solicitados en dicho artculo, ser verificada slo su presentacin, y su anlisis detallado ser realizado durante el proceso de evaluacin de las propuestas. La no presentacin de cualquiera de estos antecedentes, tambin facultar a METRO S.A. para desestimar dicha oferta. Este acto de apertura ser presidido por la Comisin de Recepcin y Apertura de las Ofertas y se realizar en presencia de los representantes de los Proponentes ante METRO S.A., y los interesados que deseen concurrir. Se levantar un Acta de Apertura de las Propuestas, consignando en ella los resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentes al Acto.

16. Evaluacin y Comparacin de las Propuestas Una vez que METRO S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los documentos de la Licitacin, proceder a su evaluacin y comparacin.

Durante el perodo de evaluacin y comparacin de las propuestas, y con el objetivo de facilitar este proceso, Metro S.A. podr requerir de cualquiera de los proponentes una mayor informacin o complementacin de los antecedentes presentados en su propuesta. La solicitud de aclaracin correspondiente se har por escrito, y en ella no se pedir, ofrecer ni permitir cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptar que durante este perodo los proponentes presenten correcciones a los documentos presentados originalmente.

La Comisin proceder a la evaluacin de las Ofertas Tcnicas presentadas por los Proponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete), la que podr fraccionarse a la dcima, a cada uno de los grupos estipulados en el Punto 16.1. Cabe sealar que las notas sern relativas y no constituirn precedente para futuras licitaciones a que llame Metro S.A., en que los proponentes decidan participar.

Se verificar el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artculo 4 de estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultar a Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dar lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

16.1. Sistema de Calificacin.

A.- 13

Las propuestas se evaluarn considerando los aspectos sealados en los siguientes cuatro grupos A, B y C.

Grupo A.- Planificacin General del Servicio de Resguardo y Vigilancia (Art. N 14 letra

g). Para definir la nota de este grupo se considerarn, entre otros, los siguientes

factores: A.1.- Cronograma. A.2.- Metodologa y Secuencia del Servicio. A.3.- Listado y Caractersticas de los Implementos y Equipos destinados al

Servicio de Resguardo y Vigilancia.

Grupo B.- Estructura de la Organizacin (Art. N 14 letra i).

Grupo C.- Estadsticas de Accidentalidad (Art. N 14 letra h, f, y j).

Para definir la nota de este grupo se considerarn, entre otros, los siguientes factores: C.1.- Currculo Vitae del Profesional Experto en Prevencin de Riesgos.

(Ponderacin 40%) C.2.- Tasa de accidentalidad y Tasa de siniestralidad. (Ponderacin 30%) C.3.- Programa de Prevencin de Riesgos. (Ponderacin 30%)

16.2. Calificacin Tcnica Final.

La Calificacin Tcnica Final de cada oferta corresponder a la nota final promedio de cada uno de los factores sealados precedentemente, la que se expresar con un decimal, aproximando los cinco centsimos al decimal superior.

Calificacin Tcnica Final:0

C.T.F. = (A + B + C)/3

Donde:

A, B y C son las notas calculadas para cada grupo.

16.3.- Descalificaciones

Quedaran descalificadas las Ofertas:

- Que tengan nota inferior a 5,5 (cinco coma cinco) en cualquiera de los 3 Grupos A, B, C.

- Cuya Calificacin Tcnica final sea inferior a 6,0 (seis coma cero).

A.- 14 17. Apertura de las Propuestas Econmicas

17.1. Apertura de las Propuestas Econmicas

La Apertura de las Propuestas Econmicas se verificar en la fecha y hora sealada en el Cronograma de la Licitacin que se entrega en las Bases Administrativas, en la sala de Reuniones de la Gerencia Lneas 3 y 6.

Metro S.A. dar a conocer el Presupuesto Oficial dentro del Acta de Apertura de las Ofertas Econmicas.

En primer trmino se informara cuales son la empresas participantes en la Licitacin que hayan calificado tcnicamente conforme al proceso de Evaluacin Tcnica establecido en el articulo N16 de las presentes Bases y aquellos proponentes que quedaron descalificados, segn lo establecido en el articulo N16.3 de las presentes Bases Administrativas

Se abrirn las Propuestas Econmicas de todas las Empresas y/o Consorcios que hayan presentado Ofertas, y que hayan calificado tcnicamente. Se devolver sin abrir, las Propuestas Econmicas de los Proponentes que quedaron descalificados.

Finalmente, se proceder a abrir los sobres Oferta Econmica de los Proponentes que calificaron tcnicamente.

Se levantar un Acta de Apertura de las Propuestas Econmicas, consignando en ella los resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentes al Acto.

17.2. Anlisis de las Propuestas Econmicas

La Comisin de Evaluacin realizar en privado un anlisis detallado de las propuestas econmicas recibidas, verificando que los Costos Directos, Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos estn dentro de los rangos normales para servicios de esta envergadura.

METRO S.A. tendr la facultad de rechazar aquellas propuestas econmicas que presenten inconsistencias en sus Propuestas Econmicas.

Si al aplicar los criterios de evaluacin de las propuestas econmicas quedan 2 (dos) o menos empresas participantes, METRO S.A. Adjudicar solo un contrato, a la empresa clasificada, o bien, podr declarar desierta la propuesta.

Durante el perodo de evaluacin y comparacin de las propuestas, y con el objetivo de facilitar este proceso, METRO S.A. podr requerir de cualquiera de los proponentes una mayor informacin o complementacin de los antecedentes presentados en su propuesta. Sin que esto signifique o permita una modificacin de la oferta original.

18. Periodo de Validez de la Oferta

La Oferta tendr una validez de 90 (noventa) das corridos, a partir de la fecha de Recepcin y Apertura de las Propuestas, establecida en el Cronograma de Licitacin.

A.- 15

19. Derecho de METRO S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

La Propuesta ser adjudicada al Proponente que presente la Oferta Econmica ms baja, salvo que la Comisin, justificando por escrito, proponga a la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, su adjudicacin a otro Proponente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo anterior, METRO S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, as como el de declarar desierta la licitacin o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectadoso por esta decisin y sin tener la obligacin de comunicar los motivos de ella. METRO S.A. no pagar ningn tipo de indemnizacin por este motivo.

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

20. Notificacin de Adjudicacin Una vez realizada la evaluacin y tomada la decisin de la oferta ms conveniente a los intereses de METRO S.A., la Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas, comunicar por escrito al Proponente seleccionado de la Adjudicacin de la Propuesta. En este documento se fijar la fecha de inicio de los servicios. El Proponente que resulte adjudicado deber presentar dentro de los 5 (cinco) das corridos siguientes a la fecha de Adjudicacin de la Propuesta, un Informe Legal respecto de la constitucin, modificaciones y vigencia de la empresa, as como respecto de sus representantes legales o gerentes, el que debe ser suscrito por algn abogado. El Informe Legal deber ser acompaado de los antecedentes legales de la empresa y representantes.

Asimismo, el Proponente que resulte adjudicado debern presentar dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a la fecha de Adjudicacin de la Propuesta, las Plizas de Seguros y la Boleta de Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, segn lo establecen los Artculos N 35 y N 34 de las presentes Bases Administrativas.

21. Firma del Contrato El Contrato se firmar dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a la fecha de Adjudicacin de la Propuesta, en las Oficinas de la Gerencia de Desarrollo de Proyectos. Este se firmar en tres ejemplares, debiendo ser uno de ellos protocolizados por el contratista adjudicado en una Notara de la ciudad de Santiago. Dos ejemplares quedarn en poder de METRO S.A., y uno en poder del contratista adjudicado. Sern de cargo exclusivo del Contratista adjudicado todos los gastos relacionados con la celebracin del Contrato, su protocolizacin, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacin final, debiendo incluir estos valores en los gastos

A.- 16

generales de su presupuesto. 22. Tipo de Contrato y Relacin Laboral

El contrato ser de Prestacin de Servicios y no un contrato de trabajo dado que no existe relacin de dependencia o de subordinacin alguna entre METRO S.A. y el personal que el Contratista destine a la ejecucin de las labores a que se refieren las presentes Bases Administrativas. El contrato ser a serie de precios unitarios, y su valor final responder a los servicios efectivamente prestados. Los precios unitarios indicados por el Contratista en su oferta expresado en UF llevarn incluidos todos los aspectos y obligaciones establecidos en las presentes Bases Administrativas. Adems, al costo directo total, se aplicar el correspondiente recargo por concepto de Gastos Generales y Utilidades e Imprevistos, conforme el detalle de stos entregado por el Contratista.

Metro S.A. no se encuentra obligado a ejecutar el 100% del valor del contrato.

Las Partidas a cotizar son las siguientes: Partidas a Serie de Precios Unitarios

A.1 Servicio de Vigilancia de 24 horas en Terreno. Corresponde al puesto de control y vigilancia de los predios, sitios y terrenos de propiedad de Metro S.A., desde la fecha que se toma posesin de stos hasta la fecha que son entregados a contratista encargado de construir piques y Galeras. Este puesto de vigilancia deber estar atendido las 24 horas del da, todos los das de la semana, incluido festivos, para lo cual el Contratista deber disear la dotacin de guardias de seguridad necesaria para cubrir este servicio. Deber considerar el relevo necesario para cubrir el tiempo de colacin y das libres.

A.2 Servicio de Supervisin en Terreno/Camioneta

Se deber considerar para el control del personal en funciones, un supervisor al cual adems pueda recurrir en cualquier momento el Administrador del Contrato o el Coordinador, a fin de resolver cualquier inconveniente que surja durante las 24 hrs. da. Para atender en forma oportuna cualquier requerimiento o desplazamiento de los Supervisores, el Contratista deber disponer de camionetas doble cabina ao 2010 o superior, la cual deber estar disponible 100% para el apoyo logstico del contrato.

A.3 Casetas y Baos Qumicos.

Se dispondr en cada Instalacin de Faena de una (01) caseta de proteccin de Guardias y de 01 bao qumico.

A.- 17

Los Precios Unitarios deben considerar el servicio de vigilancia y supervisin por mes, y se pagar de acuerdo a la cantidad efectivamente utilizada, en forma proporcional al mes, considerando 15 das como el perodo mnimo. Asimismo, los Precios Unitarios deben considerar lo siguiente: - Cada guardia deber contar con la capacitacin y certificacin correspondiente, y estar

convenientemente uniformado y con los elementos de seguridad necesarios para estar en un recinto en construccin, casco y zapatos de seguridad. Tambin debern disponer de un pito para generar las alarmas de advertencia.

- En cada sitio de faena se deber contar con una linterna en ptimas condiciones de uso. - Sistema de comunicacin permanente con la Supervisin.

23. Anticipo

El Contratista tendr derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 20 % (veinte por ciento) del valor de su oferta, el que deber ser caucionado mediante Boletas de Garanta Bancaria y de fiel cumplimiento del contrato, conforme a lo establecido en el Art. N 35 de las presentes Bases Administrativas.

Este anticipo se pagar con el valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha del Contrato. Una vez firmado el Contrato, el pago del anticipo se efectuar como mximo 30 (treinta) das corridos despus de la presentacin del Estado de Pago y la Factura que lo respalda.

La devolucin del anticipo se har a partir del primer estado de pago de obras, en forma proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo emplearse para ello la siguiente formula:

MAD = AO * (SE / CSO)

Donde: MAD = Monto del Anticipo Devuelto. AO = Anticipo otorgado. SE = Valor del Servicio Ejecutado a la fecha de presentacin del Estado

de Pago, incluidas las contratadas a travs de Aditivos y Ordenes de Cambio.

CSO = Valor del Contrato de Servicio Original.

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final de Obras, excepto para el caso de terminacin anticipada del contrato, en que su devolucin ser exigible en ese mismo acto.

A.- 18

24. Forma de Pago Metro S.A. realizar el pago de los servicios efectivamente realizados por Orden de Trabajo, proporcionalmente mediante valorizacin al tiempo de Servicio de Vigilancia prestado en Instalaciones de Faena. Todo en satisfaccin y previamente autorizado por el administrador del contrato o coordinador designado por Metro S.A. El Contratista deber adjuntar los siguientes documentos al solicitar el pago de la factura: - Certificado emitido por la Inspeccin del Trabajo que acredite que no existen reclamos en

su contra ni deudas previsionales, respecto del personal que se encuentre prestando servicios en este Contrato.

- Copia de la planilla de pago de imposiciones de los trabajadores que estn prestando el servicio, donde conste estar al da en su pago.

Cada Estado de Pago estar compuesto por la suma de las valorizaciones de los temes a Serie de Precios Unitarios que conformarn el Costo Directo Total del Presupuesto, al cual se le aplicar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades. El resultado obtenido corresponde al Valor Neto del Estado de Pago, al cual debe aplicarse el I.V.A. La Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas dispondr de un plazo mximo de 5 (Cinco) das corridos para autorizar el Estado de Pago aprobado por el Administrador de Contrato o Coordinador. El contratista podr presentar las correspondientes facturas, solo una vez que Metro S.A. haya autorizado el respectivo Estado de Pago mediante el Formulario de Emisin de Factura (AEF). La gestin interna de la emisin de la AEF conlleva un plazo asociado de 14 das corridos. En caso que la factura sea rechazada por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes sealados empezarn a regir a partir de la fecha de recepcin del documento de remplazo. Las facturas se presentarn en los horarios y lugares que METRO S.A. informar oportunamente al Contratista. Las recepciones o recibos que se estampen en las facturas y sus copias slo podrn ser realizadas por las personas que METRO S.A. autorice con ese fin, lo que tambin comunicar oportunamente al Contratista.

25. Multas

El siguiente listado de multas se aplicar de acuerdo a las faltas o infracciones establecidas en el Art. N9 Anexo N 2 Especificaciones Tcnicas del Contrato.

A.- 19

Tipificacin de Infracciones Infracciones Leves

- Atrasos no superiores a 15 minutos - Presentacin personal descuidada - Falta de elementos del uniforme - No respetar normas de prevencin de riesgos y que pudiesen provocar daos a las personas

o las instalaciones y activos de la estacin, lo cual no obsta que se pueda aplicar la Pliza de Responsabilidad Civil.

Infracciones Menos Graves

- Incumplimiento de los procedimientos sin consecuencias al servicio - Llegar al servicio con un atraso igual o superior a 15 minutos e inferior o igual a 30

minutos. - Reclamos del personal de METRO S.A. por recibir un trato irrespetuoso, prepotente y

alejado de la cultura de METRO S.A. - No respetar normas de prevencin de riesgos ocasionando dao a las personas o

instalaciones y activos de estas. - Mantencin de televisores, y/o radios encendidas en el puesto de trabajo. - Incorporar personal que no rena los requisitos del perfil establecido.

Infracciones Graves - Incumplimiento de los procedimientos con consecuencias al servicio y la seguridad de la

instalacin en custodia. - Permitir el ingreso de personal no autorizado al interior de las instalaciones - Efectuar retencin de personas sin ajustarse a la legalidad vigente, con grave dao a la

imagen de METRO S.A. - La ausencia parcial (superior a 30 minutos) o total de vigilancia en cualquiera de los

puntos establecidos. - Llegar al servicio en estado de intemperancia o con hlito alcohlico. - Ingresar armas de fuego o armas blancas al interior de las instalaciones. - Manipular equipo no autorizado sin mediar causa justificada (tableros elctricos, equipos

contra incendio, equipos de mantencin, vehculos, etc.) - No acatar instrucciones dadas por el Administrador del contrato o por el coordinador

designado para estos efectos. - Ingerir bebidas alcohlicas durante el servicio. - Llegar al servicio bajo los efectos de drogas,y/o suministrarse drogas durante el servicio. - Repeticin de cualquier infraccin menos grave en el lapso de un mes. - No informar en la forma ms rpida y expedita posible al administrador del contrato o al

coordinador respectivo sobre las novedades producidas en el servicio o sobre las necesidades de apoyo policial o de vigilantes.

- Tener participacin como autor, en cualquiera de las formas que estipula el Cdigo Penal,

en todo hecho que revista los caracteres de delito, incluso fuera de sus horas de trabajo. - El efectuar trfico de alcohol y/o sustancias prohibidas o drogas, dentro de las

instalaciones de METRO S.A. ser considerado INFRACCION GRAVISIMA CON DAO GRAVE A LA IMAGEN DE METRO S.A.

A.- 20

Los valores de las multas por infracciones, sern expresados en Unidades de Fomento (U.F.) y por cada una que se presenten, sus montos sern los siguientes:

Infracciones leves : 1,5 U.F. Infracciones menos graves : 3,0 U.F. Infracciones graves : 5,0 U.F.

Repeticin de infraccin grave en plazo de 30 das : 10,0 U.F. Infraccin gravsima con dao grave a los bienes o : Caducidad del contrato imagen de METRO S.A.

La valorizacin en pesos de las multas se har con la Unidad de Fomento vigente a la fecha de la factura del Estado de Pago del cual se descuenten, y dichos valores no estarn afectos a I.V.A. La aplicacin de estas multas sern deducidas de los estados de pago y/o de las garantas de obren el poder de METRO S.A.

Para los efectos de mantener un control sobre la reiteracin de las infracciones, el Contratista deber llevar una hoja de vida de su personal en donde registrar las amonestaciones efectuadas por el Coordinador del Contrato designado por METRO S.A., el cual tendr libre acceso a las hojas de vida del personal.

La aplicacin de la Caducidad del Contrato, se determinar como resultado de la evaluacin que una comisin de METRO S.A. realice. El resultado de la evaluacin ser informado al Contratista, quien podr apelar de las imputaciones realizadas dentro de los 5 (cinco) das hbiles siguientes a la fecha de recepcin de la notificacin.

26. Reajustes No se contempla reajuste, considerando que los precios y el presupuesto estn expresados en Unidades de Fomento.

27. Plazo de los Servicios Los servicios tendrn una duracin estimativa de 05 meses (cinco) y el inicio de ellos corresponde al da siguiente de la fecha de Firma del Contrato. No obstante, estos plazos y fechas, sern susceptibles de modificacin y aplazamiento dependiendo del desarrollo y evolucin de entrega de Instalaciones de Faena por parte de Metro S.A. Si por esta causa, el

A.- 21

contrato tiene una menor duracin, el Contratista no tendr derecho a demandar indemnizacin respecto de los servicios no realizados. Los Plazos antes mencionados estarn compuestos y sujetos a varas Ordenes de Trabajo.

Se define la Orden de Trabajo como el instrumento administrativo que notificar la instruccin de partida, la fecha de inicio y trmino del Servicio en un determinado pique o instalacin de faena.

Los plazos de ejecucin del Servicio de cada Orden de Trabajo, dependern del tiempo de ocupacin y permanencia en las instalaciones de Faena, el cual se estima en promedio ser de 30 das corridos por cada instalacin desde el Acta de entrega de terreno.

El contrato considera lo siguiente:

a) La entrega de terreno al contratista que resulte adjudicado en la licitacin, se realizar en la medida que Metro S.A. disponga de stos. No obstante lo anterior, METRO S.A. deber solicitar el servicio con una anticipacin de al menos 15 das corridos.

b) El tiempo de duracin por cada Orden de Trabajo, depender del tiempo de permanencia en cada Instalacin de Faena. De la misma forma Metro S.A. deber dar aviso de su trmino con anticipo de 15 das.

Por otra parte, METRO S.A. se reservar el derecho de poner trmino anticipado a los servicios, si estos no cumplen con el estndar definido en las presentes Bases Administrativas, o si el Contratista incurriere en faltas a las normas de seguridad establecidas. Lo anterior no le otorgar derecho al Contratista para demandar indemnizacin alguna respecto de los servicios no prestados.

28. Medidas de Seguridad

Sin perjuicio de lo sealado en el Art. N 25 de las presentes Bases Administrativas, el Contratista deber cumplir, en aquellos aspectos que por la naturaleza de los trabajos le competan, con las normas internas de METRO S.A., establecidas en el Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas, que forma parte de las presentes Bases Administrativas y se incluye en el Art. N 42 Anexos.

Adicionalmente, ser de exclusiva responsabilidad y obligacin del Contratista la observancia, aplicacin y cumplimiento en todo momento y circunstancia, durante el desarrollo de los Servicios de Resguardo y Vigilancia, de las disposiciones legales y normativa vigente, referente a medidas de seguridad y prevencin de riesgos operacionales, a que se hace referencia en los artculos de las Bases Administrativas y Reglamento de

A.- 22

Seguridad, mencionados en el prrafo precedente. Lo anterior regir tanto para su propio personal como para aquellas personas que ingresen al rea de las instalaciones en construccin. El Contratista deber cumplir con las normas de Prevencin de Riesgos que establece la ley N 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, como as tambin, aquellas sealadas en el Cdigo del Trabajo para evitar accidentes y/o prdidas materiales.

29. Responsabilidad del Contratista El Contratista ser responsable, adems, del estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, laborales y previsionales respecto al personal que utilice para la ejecucin de los servicios convenidos en este contrato. No obstante, si METRO S.A. se viere en la necesidad de pagar determinadas prestaciones econmicas, en virtud de sentencia ejecutoriada, en razn de demandas de trabajadores o ex dependientes del Contratista que hubieren desempeado labores en el presente Contrato, el Contratista deber desembolsar todas aquellas cantidades y costos en que METRO S.A. haya incurrido, debidamente actualizados, ms el inters mximo convencional permitido estipular. Asimismo, si METRO S.A. fuere notificada de demanda judicial por los conceptos sealados, desde la misma fecha en que ello ocurra y al slo requerimiento de aquella, el Contratista deber asumir los costos de tramitacin, sin perjuicio de hacerse cargo de los resultados del juicio.

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de mxima seguridad y diligencia, a fin de no ocasionar daos o perjuicios a su personal, a terceros ni a los trabajadores de METRO S.A. como tampoco a los bienes de ste, obligndose a indemnizar los daos que causare.

Si METRO S.A. se viese obligado a pagar indemnizaciones a terceros, por sentencia ejecutoriada, el Contratista se obliga a reembolsarle las cantidades efectivamente pagadas, actualizadas segn variacin de I.P.C., ms el inters mximo que la ley permite estipular y todas las costas que ello originare. Para estos efectos, el Contratista deber tomar un seguro de Responsabilidad Civil de acuerdo a lo establecido en el Art. N 34 de las presentes Bases.

30. Direccin de los Servicios y Requerimientos del Personal

El Contratista deber designar un Administrador General de los Servicios de Vigilancia con probada experiencia en contratos similares, quien ser la nica persona autorizada para actuar ante METRO S.A., para coordinar los requerimientos de los servicios y la supervisin general del contrato, no se le exige dedicacin exclusiva ni cumplir horario, y su costo deber estar considerado en los Gastos Generales de su oferta. METRO S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar esta nominacin, sin expresin de causa y sin derecho a indemnizacin.

A.- 23

Ser requisito indispensable para el contratista, contar con la dotacin necesaria de guardias y supervisores y elementos solicitados para este contrato (casetas, bao qumicos, bidones agua) en la medida que se entreguen las Instalaciones de Faena. El tiempo de respuesta ser vital para dar cumplimiento a lo exigido en el contrato. Para atender el adecuado cumplimiento de los servicios, el Contratista debe considerar Supervisor, que cubra todo el horario de los servicios contratados, para verificar la realizacin de los mismos y resolver problemas e imprevistos, y mantener permanente coordinacin con el personal de METRO S.A. encargado del servicio. Los Supervisores debern cumplir con los requisitos definidos en el Anexo N2 Especificaciones Tcnicas del Contrato en Obras y Recintos en Construccin de Piques y Galeras Lneas 3 y 6, adjunto a las presentes Bases. El Contratista debe considerar el cumplimiento de los siguientes requerimientos mnimos respecto de las labores que debe desempear el personal a su cargo: - Proporcionar personal debidamente seleccionado y entrenado para el desempeo de sus

funciones. - Ejercer vigilancia de carcter general sobre las Instalaciones de Faena de METRO S.A. - Proteger a las personas que laboren o circulen por las diferentes instalaciones del proyecto

bajo su vigilancia. - Ejercer todas las funciones establecidas en la Orden de Puesto, la cual debe considerarse

parte integrante de este Contrato. - Poner inmediatamente en conocimiento de METRO S.A., cualquier incidente relacionado

con las misiones encomendadas. - Colaborar con las Fuerzas de Orden y cooperar a la posible aprehensin de delincuentes

sorprendidos en delito flagrante, para el slo efecto de ponerlos a disposicin de personal de Carabineros de Chile o Investigaciones de Chile.

- Responder de los daos ocasionados cuando se deban a su culpa o dolo, no ser responsable de daos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor.

METRO S.A. podr, por causas fundadas, requerir del Contratista el remplazo de cualquiera de las personas que estn prestando servicios.

El Contratista estar obligado a mantener las jornadas de vigilancia que METRO S.A. le solicite, debiendo tomar todas las precauciones para suplir los probables ausentismos de su personal. Si durante el desarrollo de los Servicios la Gerencia de Desarrollo de Proyectos considera que alguno de sus componente no se ajusta a los requerimientos solicitados, podr a su sola decisin, solicitar su remplazo, sin que ello signifique costos para METRO S.A.

A.- 24

31. Jornada de Trabajo El servicio a cotizar deber cubrir las 24 horas de lunes a domingo. El Contratista deber considerar en su oferta un diseo tal de los turnos, que permita cumplir con la exigencia de la ley laboral respecto de la jornada de 45 horas semanales que debe cumplir cada trabajador en forma semanal y sus respectivos descansos. METRO S.A. no cancelar horas extraordinarias por el concepto de este servicio, de modo que si para cumplir con lo dispuesto precedentemente, el Contratista disea una alternativa donde se dispone este tipo de pagos, para los efectos de su oferta, ellos deben estar considerados en los precios de cada una de las partidas cotizadas.

32. Identificacin del Personal y de su Presentacin

Si el personal del Contratista no se presenta con el vestuario sealado en el Anexo N2 Especificaciones Tcnicas del Contrato en Obras y Recintos en Construccin de Piques y Galeras Lneas 3 y 6, Art. N 4 de las presentes Bases Administrativas, METRO S.A. podr requerir su retiro, debiendo ser remplazado dentro de la hora siguiente. El Contratista tendr la obligacin de informar por escrito al Coordinador de METRO S.A., con la debida anticipacin cada vez que ingrese una persona nueva a cumplir funciones de Guardia, con el propsito de poder verificar su estado de instruccin en las materias relacionadas con su nuevo desempeo. De la misma forma que en el prrafo anterior, el Contratista tendr la obligacin de informar por escrito al Coordinador de METRO S.A., en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, cada uno de los trminos de contrato que realice con su personal, enviando copia de los finiquitos.

33. Inspeccin Tcnica de los Servicios. La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, podr designar un profesional o grupo de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados especficamente para supervisar el Servicio de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar la calidad de su ejecucin, y establecer los estndares de calidad.

El Contratista ejecutar y mantendr el Servicio de acuerdo con los trminos del contrato a satisfaccin de Supervisores del Staff de Metro S.A. y deber atenerse a las rdenes e instrucciones de sta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato est relacionada con el Servicio.

A.- 25

34. Seguros El Contratista ser responsable y estar obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda accin correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daos, perjuicios, lesiones, muertes y prdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de METRO S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucin del Contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de terceros que acten en su representacin o del personal de cualquiera de ellos. Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacin a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deber entregar dentro del plazo de 15 (quince) das corridos contado a partir de la fecha de la Carta de Adjudicacin, y mantener vigente durante todo su desarrollo, hasta la liquidacin del Contrato, los seguros que se sealan a continuacin:

- De Responsabilidad Civil. Este seguro ser tomados por el Contratista estableciendo como beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., sin perjuicio de que adems se pueda establecer como beneficiarios al propio Contratista, y podrn contratarse con deducibles. En todo caso, las condiciones de las distintas plizas de seguro debern contar con la aprobacin de METRO S.A., sin que esta aprobacin exima al Contratista de su responsabilidad. Los montos correspondientes a los deducibles debern ser cubiertos por el Contratista mediante una boleta de garanta bancaria, incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola presentacin, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., con un plazo de vigencia de equivalente al plazo del contrato incrementado en 90 (noventa) das corridos. En el caso de que ocurrido un siniestro, METRO S.A. haga uso de esta boleta, el Contratista deber remplazarla por otra de iguales caractersticas, de tal forma que los montos asegurados en cualquier momento correspondan a los solicitados en las presentes Bases Administrativas. El Contratista deber presentar al coordinador de METRO S.A., cada vez que ste lo requiera, las plizas de seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al da. Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a ste, METRO S.A. podr, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si METRO S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrir en responsabilidad alguna por estos hechos.

- Seguro de Responsabilidad Civil.

A.- 26

El Contratista deber contratar y mantener vigente de acuerdo con los trminos ya

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil Cruzada y daos a vehculos, por un monto de 1.000 U.F. (un mil Unidades de Fomento), que ampare cualquier dao que se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a personas ajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones derivadas de la ejecucin del contrato, sean ellos originados por el Contratista o por cualquier dependiente de l, y ya sea que se trate de daos causados por personas, o elementos que de l dependan y por causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.

El Contratista no iniciar trabajos mientras el Seguro de Responsabilidad Civil no haya

sido contratado. En general, el personal que labore en instalaciones de faenas del Contrato deber estar protegido contra riesgos de accidentes laborales en conformidad a las leyes chilenas. El Contratista ser cotizante de alguna Mutual de Seguridad chilena.

No obstante los seguros contratados, el Contratista ser responsable por todos los riesgos no asegurados, as como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compaa de Seguros y el valor total del dao producido por el siniestro, no pudiendo el Contratista alegar en caso alguno fuerza mayor o caso fortuito.

35. Garantas

a) Obligacin de constituir garantas.

El Contratista que se adjudique la Propuesta deber constituir las siguientes Boletas de

Garanta Bancarias incondicionales e irrevocables, pagaderas a la vista, sin intereses, a sola presentacin, extendidas a nombre de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

- Fiel Cumplimiento del Contrato.

Al momento de la Firma del Contrato, el Contratista adjudicatario deber entregar a

METRO S.A. una Boleta de Garanta por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, con una vigencia equivalente al plazo del Contrato incrementado en 90 (noventa) das corridos, y por un monto de 500 U.F. (quinientas Unidades de Fomento).

Si el contrato se extiende ms all del plazo de vigencia de la garanta, el Contratista deber renovarla por el perodo que a su requerimiento determine METRO S.A. Si no la renovare 30 (treinta) das corridos antes de su vencimiento, METRO S.A. queda facultado para hacerla efectiva.

- Por Anticipo.

A.- 27

El anticipo contemplado en estas bases (Hasta un 20%), ser caucionado por una boleta

o ms boletas de garantas bancarias, a su sola presentacin por el mismo valor del anticipo otorgado.

METRO S.A. podr hacer efectiva esta Boletas de Garanta y las otras contempladas en

las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento imputable al Contratista, sea durante su vigencia o con motivo de su trmino anticipado.

La Garanta a que se refiere este Artculo es sin perjuicio de las otras garantas contempladas en las presentes Bases Administrativas, tales como las garantas de deducibles de plizas de seguros. La Garanta de Fiel Cumplimiento deber prorrogarse por el plazo que indique METRO S.A., si la Liquidacin del Contrato no se hubiese suscrito con 15 (quince) das corridos de anticipacin a la fecha de su vencimiento. METRO S.A. podr hacer efectiva las garantas que tenga en su poder en caso de que no se efecte la prorroga requerida.

b) Devolucin de las Garantas.

La Boleta de Garanta de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se devolver al Contratista 30 (treinta) das corridos despus de firmado por ambas partes la Liquidacin del Contrato.

36. Trmino Anticipado del Contrato

METRO S.A. podr dar trmino anticipado al Contrato administrativamente y sin forma de juicio, sin lugar a indemnizacin de ninguna especie a favor del Contratista, en caso que la calidad del servicios no se ajuste a lo especificado en las presentes Bases Administrativas, situacin respaldada por cartas de METRO S.A. dirigida al Contratista, enviadas al menos dos veces en el periodo de tres meses, en las que haya manifestado su disconformidad con la prestacin del servicio.

36.1. Por decisin de Metro S.A.

Metro S.A. podr, sin expresin de causa, poner trmino anticipado a la totalidad o parte de los servicios, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con una anticipacin mnima de 30 (treinta) das corridos. En caso de que Metro S.A. decida poner trmino anticipadamente a los Servicios, por razones ajenas al comportamiento del Contratista, ste tendr derecho a percibir una indemnizacin que se calcular de la siguiente manera:

P = (15 - 12 x (Valor por ejecutar / Valor del Contrato)) (%);

Siendo:

A.- 28

P : Porcentaje que se aplicar al valor del saldo de los servicios de Seguridad por ejecutar, para determinar la indemnizacin a pagar.

Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias).

Valor por ejecutar : Saldo de los servicios por ejecutar del contrato vigente.

Adems, se liquidar a la fecha de paralizacin todos los servicios ejecutados parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados.

Los pagos que deban realizarse de acuerdo a lo precedentemente indicado, se cancelarn sin reajuste, de acuerdo a lo establecido en el Art. N 26 de las presentes Bases Administrativas.

En virtud de esta indemnizacin, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnizacin o cobro contra Metro S.A. por daos, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminacin anticipada.

36.2. Por acuerdo entre las partes.

Metro S.A. y el Contratista podrn poner trmino al contrato, de comn acuerdo, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su cumplimiento.

En este caso, el contrato se declarar terminado y el Contratista tendr derecho a cobrar los Servicios ejecutados y parcialmente ejecutados, no incluidos en los estados de pago cancelados.

Los pagos que deban realizarse de acuerdo a lo precedentemente indicado, se cancelarn sin reajuste, de acuerdo a lo establecido en el Art. N 26 de las presentes Bases Administrativas.

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnizacin o cobro contra Metro S.A. por daos, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminacin anticipada.

36.3. Por incumplimiento del Contratista

Metro S.A. podr poner trmino anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

i) Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones de convenios extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial preventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma.

A.- 29

ii) Si hay orden de ejecucin y embargo de todo o parte de sus bienes.

iii) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores.

iv) Si se ha acordado llevar el contrato a un comit de inspeccin de sus acreedores.

v) Si el Contratista es una compaa y va a su liquidacin, salvo que se trate de una liquidacin voluntaria con fines de fusin con otras, o de reorganizacin, debiendo en estos casos, contar con la autorizacin expresa y por escrito de Metro S.A.

vi) Si al Contratista le fueren protestados uno o ms documentos comerciales, y los mantuviere impagos por ms de 60 (sesenta) das corridos o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

vii) Si el Contratista fuere formalizado por algn delito que merezca pena aflictiva o, en caso que el Contratista sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Contratista sea una sociedad annima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad annima.

viii) Si a juicio de Metro S.A., el Contratista ha hecho abandono de los servicios contratados.

ix) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del monto vigente del contrato.

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicar por escrito al Contratista tal situacin, fijndole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfaccin de Metro S.A

a) Liquidacin anticipada del contrato.

METRO S.A. podr dar trmino anticipado al Contrato administrativamente sin forma de juicio y sin lugar a indemnizacin de ninguna especie a favor del Contratista, dando aviso por escrito con 15 das de anticipo.

Metro S.A. podr continuar los Servicios de Seguridad por s mismo o mediante

A.- 30

terceros y terminarlas bajo su responsabilidad del modo que estime ms conveniente para sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrn convenir lo siguiente:

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se proceder a pagar el estado de pago final debidamente reajustado. Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordar un procedimiento de pago entre las partes o en su defecto se le descontar de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relacin con el Contrato. En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, stos sern exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro.

Junto con el estado de pago final, el Contratista deber entregar una declaracin jurada notarial en que consten sus compromisos impagos y que son consecuencia directa o indirecta de los servicios; sin que por este motivo Metro S.A. asuma la responsabilidad de dichos compromisos.

37. Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales Obligaciones Tributarias

El Contratista deber dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias referidas al pago mensual de I.V.A. y de Impuesto anual a la Renta, cuando corresponda.

En caso que el Contratista no d cumplimiento a lo dispuesto en el prrafo anterior, METRO S.A. quedar facultado para suspender la cancelacin de los estados de pago y hacer efectiva la Garanta de Fiel Cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. Obligaciones Laborales y Previsionales El Contratista ser responsable del estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales respecto a sus trabajadores, que se desempeen en el contrato, como asimismo, velar por el cumplimiento de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores, si los hubiere. En caso que METRO S.A. se viera en la necesidad de pagar determinadas prestaciones econmicas en razn de demandas de trabajadores o ex-trabajadores del Contratista, que se hubieren desempeado en labores del presente contrato, aquel o stos, a la sola eleccin de METRO S.A., debern rembolsar a METRO S.A., todas aquellas cantidades y costos en que incurra, debidamente actualizados, ms el inters mximo convencional que la ley permite estipular. METRO S.A. tendr derecho, asimismo, a deducir estos pagos de la facturacin ms prxima del mismo contrato, o de otros que hubiere suscrito con el Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva las correspondientes garantas del contrato.

A.- 31

El Contratista estar obligado a presentar a METRO S.A., para dar curso a los estados de pago que se deriven a causa o con ocasin del presente contrato, todos los documentos que acrediten el estricto cumplimiento de las obligaciones y pago efectivo de carcter laboral, previsional, salud y seguridad social de los trabajadores que sean asignados por el Contratista para la ejecucin de los trabajos considerados en el contrato y que mantengan una permanencia mayor a un mes en el Contrato. En caso que el Contratista no diera cumplimiento a lo dispuesto en los prrafos anteriores, METRO S.A. quedar facultado para hacer efectiva las Garantas del Contrato, sin perjuicio de exigir el reintegro o rembolso correspondiente.

38. Control del Cumplimiento del Servicio.

Una vez que el Contratista haya dado cumplimiento a cada Orden de Trabajo segn lo establecido en el Art. N 27 de las presentes Bases Administrativas, deber solicitar su recepcin Provisoria por escrito al administrador del contrato.

39. Recepcin Provisoria del Servicio y Liquidacin del Contrato

La Recepcin Provisoria del Servicio se har una vez terminado el perodo requerido en cada instalacin de faena a solicitud del contratista y asociada a una Orden de Trabajo. sin observacin alguna por parte de la Administrador de Contrato de Metro S.A.

40. Domicilio

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, sometindose a la jurisdiccin de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

41. Anexos

- Anexo N 1 : Modelo Formulario para Presentar Oferta METRO S.A. Formulario A Identificacin de la Empresa y su Representante ante Metro S.A.. Formulario B Nmina de Servicios Realizados. Formulario C Currculo Vitae. Formulario D Oferta Econmica. Formulario E Presupuesto del Servicio. Formulario F Anlisis de Precios Unitarios.

- Anexo N 2 : Especificaciones Tcnicas del contrato de Servicio de Resguardo y

Vigilancia de Instalaciones de Proyecto de Construccin de Piques y Galeras Lneas 3 y 6 Metro S.A .

- Anexo N 3 : Cartilla de Actividades Especficas de Guardias de Proyectos de Construccin Lneas 3 y 6.

- Anexo N 4 : Reglamento de Implementacin de Gestin Salud y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas y Requisitos del Programa de

A.- 32

Prevencin de Riesgos. - Anexo N 5 : Manual de Procedimiento Ambientales para Contratistas.

A.- UASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN1. Identificacin del Mandante y de los Servicios2. Generalidades3. Cronograma de Licitacin4. Requisitos para Optar a la Propuesta5. Capacidad Econmica Disponible6. Costo de los Antecedentes de Licitacin7. Tipo de Contrato8. Informacin que entregar Metro S.A.9. Antecedentes que Rigen la Licitacin y el Contrato10. Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta11. Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitacin.12. Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitacin13. Moneda en que se expresarn las Propuestas14. Forma de Presentacin de la Propuesta15. Recepcin de las Propuestas16. Evaluacin y Comparacin de las Propuestas17. Apertura de las Propuestas Econmicas18. Periodo de Validez de la Oferta19. Derecho de METRO S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

B.- UASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO20. Notificacin de Adjudicacin21. Firma del Contrato22. Tipo de Contrato y Relacin Laboral23. Anticipo24. Forma de Pago25. MultasTipificacin de Infracciones

26. Reajustes27. Plazo de los Servicios28. Medidas de Seguridad29. Responsabilidad del Contratista30. Direccin de los Servicios y Requerimientos del Personal31. Jornada de Trabajo32. Identificacin del Personal y de su Presentacin33. Inspeccin Tcnica de los Servicios.34. Seguros35. Garantas36. Trmino Anticipado del Contrato37. Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales38. Control del Cumplimiento del Servicio.39. Recepcin Provisoria del Servicio y Liquidacin del ContratoLa Recepcin Provisoria del Servicio se har una vez terminado el perodo requerido en cada instalacin de faena a solicitud del contratista y asociada a una Orden de Trabajo. sin observacin alguna por parte de la Administrador de Contrato de Metro ...

40. Domicilio41. Anexos

J3btZ5#3F:cfR}~