1

MUNICIPALIDAD DE HUITAN QUETZALTENANGO

BASES PARA COTIZACION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PROYECTO

MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO

MUNICIPAL, HUITAN QUETZALTENANGO

OCTUBRE 2,019.

2

INDICE

BASES GENERALES Terminología…………………………………………………………………………… 3,4 y 5 Objetivos ……………………………………………………..…………………… 6 Localización ……………………………………………………………. 6 Descripción de la obra ……………………………………………………………. 6 Documentos de Cotización ………………………………………………. 6 Condiciones que deben reunir los oferentes ……………………………………… 7 Forma de presentación de las ofertas ……………………………………… 7 Documentos que debe contener la plica. ………………………………....…….. 7,8 y 9 Derechos e impuestos ………………………………………………………....... 10 Fianza de sostenimiento de oferta ………………………………………………. 10 Fianza de cumplimiento de contrato .………………………………………………. 10 Fianza de anticipo ……………………………………………………………. 10 Fianza de conservación de obra …………………………………………………. 10 Fianza de saldos deudores ………………………………………………. 11 Seguros ………………………………………………………………………………… 11 Formalidades que deben reunir las fianzas y seguros.…………………………… 11 Tiempo de responsabilidad del contratista ………………………………….. … 11 Contrato …………………………………………………………………….. ………… 11 Plazo …………………………………………………………………….. 12 Subcontratos ………………………………………………………………….. 12 Ampliaciones de contrato…………………………………………………………… 12 Forma de pago ……………………………………………………………………. 12 Fluctuación de precios …………………………………………………………. 12 Sanciones …………………………………………………………………… 12 Rescisión del contrato …………………………………………………………… 13 Controversias ……………………………………………………………………… 13 De la ejecución ……………………………………………………………………. 13 Calendarización para el inicio de la obra ………………………………….. 14 Estimaciones de trabajo …………………………………………………………. 14 Correcciones de Trabajo en Obra …………………………………………………. 14 Cambios en la planificación ………………………………………………………. 14 Maquinaria, equipo, herramienta y materiales para la Ejecución de la obra…. 14

Relación laboral y prestaciones…………………………………………………….. 14 Ordenes adicionales ………………………………………………………. 14 Información adicional o aclaraciones y modificaciones de las Bases de Cotización……………………………………………………………. ….. 14 Leyes y disposiciones aplicables………………………………………………….. 15 Modificaciones ………………………………………………………………….. 15 Costo estimado …………………………………………………………………. 15 Recepción y apertura de plicas ……………………………………………… 15 Calificación de plicas y adjudicación …………………………………………… 15 Procedimiento para calificación de ofertas …………………………………… 15 Modelo de Oferta ………………………………………………………………. 16 y 17 Cuadro modelo de Integración de Costos Unitarios …………………………. 18 Formulario de Cotización………………………………………………………….. 19 Renglones de trabajo ……………………………………………………………… 19

Especificaciones técnicas generales ……………………………………… 20-34

3

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN ESTOS DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN EN ORDEN ALFABÉTICO

ADENDA

Documento que modifica y/o amplía el contenido de los DOCUMENTOS aprobados por la

AUTORIDAD SUPERIOR y surge de dudas planteadas por los posibles OFERENTES o por revisión

de quienes elaboraron los DOCUMENTOS.

AUTORIDAD SUPERIOR

Alcalde Municipal o autoridad no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior en la

Municipalidad.

ADJUDICATARIO

OFERENTE que resulta favorecido con la adjudicación del PROCESO, con base en los

criterios de evaluación de estos DOCUMENTOS.

COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA

Comisión integrada por tres (3) miembros, nombrada por la AUTORIDAD SUPERIOR a la que

le compete recibir físicamente el OBJETO y liquidación del PROCESO.

CONTRATANTE

Dependencia de la Municipalidad, definida en la Sección II de estos DOCUMENTOS, que

suscribe el CONTRATO, y que está encargada del trámite y la administración de la ejecución

del OBJETO del CONTRATO y en su caso, su supervisión.

CONTRATISTA

ADJUDICATARIO que suscribe el CONTRATO que surge de este PROCESO.

CONTRATO

Instrumento legal escrito, firmado por la persona designada por la AUTORIDAD SUPERIOR y

por el ADJUDICATARIO, donde se estipulan los derechos y obligaciones que rigen la

ejecución de la negociación y las relaciones entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA,

4

cuyas condiciones surgen de todos los documentos técnicos y legales que integran el

PROCESO.

DISPOSICIONES ESPECIALES

Apartado de estos DOCUMENTOS en donde se desglosan instrucciones particulares para

este PROCESO que deben ser respetadas por los OFERENTES.

DOCUMENTOS

Documentos de Cotización que proveen la información necesaria para que el OFERENTE

pueda presentar su OFERTA. Incluyen lo siguiente: BASES DE COTIZACIÓN,

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS, DISPOSICIONES ESPECIALES y ANEXOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS

Apartado de estos DOCUMENTOS en donde se desglosan las características inherentes al

OBJETO de este PROCESO.

FICHA DEL PROCESO

Tabla ubicada en la Sección II de estos DOCUMENTOS, en la que se indican datos generales

de identificación del proceso.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Anexo de estos DOCUMENTOS, que el OFERENTE utiliza para colocar la información

económica en su OFERTA.

GUATECOMPRAS

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones, en donde se anuncian e

informan todas las compras, ventas y contrataciones del Sector Público. Su dirección en

Internet es (www.guatecompras.gt) y el Número de Operación de GUATECOMPRAS (NOG)

con el que este PROCESO se identifica en el sistema es el indicado en la Sección II de estos

DOCUMENTOS, en la FICHA DEL PROCESO.

JUNTA

Junta de Cotización para este PROCESO, integrada por tres (3) miembros, nombrada por la

AUTORIDAD SUPERIOR y a la que le compete recibir y calificar las OFERTAS y adjudicar la

ejecución del OBJETO.

LEY

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de

Guatemala y sus reformas.

MUNICIPALIDAD

Municipalidad de Huitan, Quetzaltenango

OBJETO

Requerimiento a contratar establecido en la Sección II de estos DOCUMENTOS

OFERENTE

Persona individual o jurídica, que presenta una OFERTA.

OFERTA

5

Propuesta presentada por cada OFERENTE para ejecutar el OBJETO. Esta propuesta deberá

incluir los aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con lo solicitado en estos

DOCUMENTOS.

PLAZO CONTRACTUAL

Período que obliga al CONTRATISTA a ejecutar el OBJETO en un tiempo determinado.

PROCESO

Conjunto de actividades relacionadas con el OBJETO, identificadas con el código que se

indica en la FICHA DEL PROCESO.

REGLAMENTO

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 del

22 de diciembre de 1,992 y sus reformas.

SUPERVISOR

Persona nombrada por la AUTORIDAD SUPERIOR, responsable de vigilar que lo establecido

en el CONTRATO se cumpla a cabalidad.

VIGENCIA CONTRACTUAL

Período comprendido entre la fecha de aprobación del contrato y la fecha de aprobación

de la liquidación del mismo.

BASES GENERALES 1- OBJETIVOS: La Municipalidad de Huitan, consciente de mejorar las condiciones de vida de la población del casco urbano

Huitan, QUETZALTENANGO, considera de urgente necesidad de mejorar la calle que va al cementerio,

tomando en cuenta que no existe vías de comunicación, la cual afecta el traslado de las personas ya que es la

única vía para llegar al cementerio, por ello es importante priorizar el proyecto denominado MEJORAMIENTO

CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL, HUITAN QUETZALTENANGO El proyecto consiste en Mejorar la rodadura del tramo Adoquinado ya que la carretera en el tiempo de invierno

se vuelve intransitable. con la construcción de Adoquinado en un área de 671.00 metros cuadrado Con la

implementación de los bordillos, compactación del sub rasante, empedrado, llaves de confinamiento. La construcción de este proyecto tiene el único objetivo de contribuir con la mejora de las vías de acceso que garantiza la salud de la población y beneficiando directamente del casco urbano. Con ello lograr que los beneficiarios puedan trasladarse tranquilamente al cementerio para visitar sus fieles difuntos. La Municipalidad de Huitan, a través de la Junta de Cotización designada para el efecto seleccionará y adjudicará la construcción de la obra a la firma o empresa constructora que ofrezca las mejores condiciones de precio, calidad, experiencia y tiempo 2. LOCALIZACION:

El lugar donde se realizarán los trabajos se localiza caserío loma linda, centro huitan, a una distancia de 100 METROS aproximados.

3. DESCRIPCION DE LA OBRA: El proyecto consta de las siguientes Cantidades:

No. RENGLON DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD

1 Trabajos preliminares 671.00 M2

2 Corte, nivelación, y compactación de sub rasante

671.00 M2

3 Tendido y compactación de base granular espesor e=0.15m

671.00 M2

4 Construcción de bordillo de (0.10x0.40 m) concreto tipo 2500 PSI pintado

241.00 Ml

5 Colocación de Adoquin clase A (280 KG/CM2) 109.00 M2

6

6 Colocación de Adoquín Decorativo de (180 KG/CM2)

499.00 M2

7 Remates laterales de concreto con resistencia 3000 PSI de (0.10x0.10m)

240.00 Ml

8 Llaves de confinamiento de concreto con resistencia 3000 PSI DE (0.10X0.20m)

60.00 Ml

9 Remate final de concreto con resistencia 3000 PSI de (0.20x0.33m)

20.80 Ml

10 Cuneta transversal de mampostería de block+rejilla de hierro plano (3.30 mx 0.88

m)

1.00 Unidad

11 Limpieza final 1.00 Unidad

Costo total del proyecto

Es importante considerar que todos los materiales deben ser de primera calidad para un proyecto que tenga una correcta vida útil

4. DOCUMENTOS DE COTIZACION:

Son parte integrante de la presente Cotización, los siguientes documentos: Publicación de Cotización (Sistema Guate compras).

4.1. Las presentes Bases de Cotización, que incluyen las especificaciones Generales y Técnicas. 4.2. Cualquier apéndice o adendum que se emita relacionado con esta Cotización. 4.3. Las ofertas presentadas. 4.4. Documentos de Junta de Cotización. 4.5. Toda la documentación que se origine o sea necesaria en el trámite de la presente Cotización,

hasta su adjudicación definitiva. 4.6. PERFIL DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DE COTIZACION

1 Señor: Pedro Velásquez Vásquez, Oficial de la secretaria de esta municipalidad de Huitan,

Maestro de educación primaria egresado en ENMAC CABRICAN, PEM Informática en Universidad de Galileo Quetzaltenango. 2. Señora: Amanda Velásquez López, Extensionista Forestal, curso tercer grado primaria,

capacitación sobre plantación árboles, impartido INAB, Capacitación sobre agua capacitado por INAB. 3. Señor: Rubén Méndez Méndez, fontanero de Agua Potable con escolaridad primaria,

diplomado en electricista impartido por INTECAP. MIEMBROS SUPLENTES 4. Sergio Méndez Vail, Fontanero Municipal. 5. Laura Méndez Ramírez,

5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES:

Podrán participar en la presente Cotización todas aquellas personas Individuales o jurídicas que no incurran en ninguna de las circunstancias señaladas como prohibiciones por el Artículo 80 del Decreto 57-92 del Congreso de la República; y que además cumplan con los requisitos siguientes:

5.1. Estar inscritos en el Registro actualizado de Precalificados adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la siguiente Especialidad: Número: (22), (2412), (24.70) ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ADOQUINADO, MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PREPARACION AREA DE CONSTRUCCION, como mínimo pertenecer al grupo de Capacidad Económica “F”, O (Que la disponibilidad del proveedor que cubra el doble del monto ofertado) de acuerdo con el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El cumplimiento de este requisito es indispensable para la adquisición de las presentes “Bases de Cotización”.

6. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

7

Las ofertas deben presentarse escritas a máquina o a computadora y una copia digital, en el formato especial de la municipalidad debidamente firmada y sellada por el oferente o su representante legal. Y deben ser presentadas con un empastado seguro.

6.1 La oferta debe ser escrita en idioma español. Los documentos que el oferente desee agregar a su oferta, escritos en idioma diferente al español, deberán acompañarse de la respectiva traducción jurada, según el artículo 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial

6.2 No se aceptaran ofertas ni documentos complementarios que presenten contradicciones, errores en cálculos matemáticos, testados, borrones, tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones, aunque estén salvados.

6.3. Solo se aceptará una oferta por cada persona individual o jurídica que participe en la

Cotización.

6.4. No se aceptarán empresas que oferten sólo parte de lo cotizado. En la oferta deberá indicarse el precio total de la obra, el precio unitario y totales de cada renglón, tanto en letras como en números en moneda de curso legal de la República de Guatemala. Por ningún motivo se aceptaran formatos diferentes al que se proporcionara para ofertar (ver modelo de oferta).

6.5. Únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que se ajusten a las disposiciones establecidas

por la Ley de Contrataciones del Estado y lo estipulado en las presentes bases.

6.6. La oferta debe presentarse en sobre cerrado y sellado (Plica) y entregarse directamente a la junta de Cotización en el lugar, día y hora señalados para el efecto, ver en el numeral 39 de estas bases.

6.7. Todos los documentos que contiene la plica (Numeral 7.), deberán ser identificados por medio

de pestañas, además estar debidamente foliados y ordenados según las presentes bases.

6.8. La plica deberá presentarse un (1) en original y una (1) copias debidamente autenticada, en

sobre totalmente cerrado

7. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA:

La plica deberá contener los documentos que se detallan en todos los incisos de este numeral, los cuales se considerarán como REQUISITOS FUNDAMENTALES todos los incisos que se describen:

Por lo que la junta de cotización rechazara al momento de apertura de plicas sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no cumplan estos requisitos fundamentales (art. 30 L.C.E.)

7.1 La Oferta deberá ser presentada en el formulario que para el efecto se publique y estás deberán estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal.

7.2. Declaración Jurada en la que, el oferente declare no estar comprendido en ninguno de los

casos señalados como prohibiciones a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.3. Declaración jurada en la que el oferente indique que no es deudor moroso del estado ni de

ninguna de las Entidades a que se refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado inciso 10 del artículo 19 de la ley de contrataciones del estado.

7.4. Declaración jurada que haga constar que toda la información y documentos anexos

proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso.

7.5. Declaración jurada en la que el Oferente garantice que no ha incumplido contratos celebrados

con dependencias o instituciones del Estado. 7.6. Declaración jurada en la que conste la capacidad económica, giro comercial objeto de la

organización e historial del oferente.

8

7.7. Declaración jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

7.8. Declaración jurada que haga constar relacionado al Decreto 9-2015 en su Artículo 3 sobre

condiciones de contratación para el presente evento.

Nota: Cada declaración jurada solicitada en los incisos del 7.2 al 7.8 deberán presentarse en

forma individual y original, de lo contrario se considerara que la plica no cumple con los requisitos fundamentales y podrá ser rechazada por la Junta de cotización.

7.9. Fotocopia legalizada de la patente de comercio. 7.10. Fotocopia legalizada del documento personal de identificación del propietario o representante

legal de la empresa. 7.11. Si el oferente fuera una persona Jurídica, deberá presentar fotocopia legalizada de la Escritura

Constitutiva de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y del acta notarial de nombramiento debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

7.12. Certificación que enumere e identifique a los accionistas, directivos o socios que conforman la

entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas, si así fuese el caso.

7.13. Quien participe en representación de una persona, Individual o Jurídica, deberá presentar

fotocopia legalizada de la documentación que acredita su representación.

7.14 Constancia de visita al lugar (Constancia entregada en dirección municipal de planificación) donde se ejecutara el proyecto, adjuntando fotografías de las condiciones actuales del lugar. La

visita de campo se realizara de manera conjunta con representante del (los) oferente(s) y representantes del COCODE quienes avalaran la visita el día MARTES 8 DE OCTUBRE A LAS 8:30 AM, transcurridos 5 minutos de la hora indicada no se atenderá a oferentes, sin

responsabilidad alguna.

7.15 Programa o Cronograma de actividades de inversión y ejecución de los trabajos de acuerdo con

el cuadro de cantidades estimadas de trabajo, contenidas en las bases técnicas.

7.16 Programa o Cronograma de ejecución e inversión del 20% o plan de inversión de anticipo

7.17 Póliza de Fianza de Sostenimiento de Oferta por un valor equivalente al 5% del monto de oferta (firmada y sellada por la afianzadora).

7.18 Solvencia fiscal extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Fotocopia

de la constancia de inscripción en el Registro Tributario SAT (Estatus reciente), última declaración y al día del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta mensual y/o trimestral, anual del último periodo impositivo Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DEBERES TRIBUTARIOS FORMALES vigente, debidamente Autenticadas

7.19 Fotocopia legalizada del carné de identificación tributaria

7.20 Constancia de inscripción patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social I.G.S.S. y

último recibo de pago al día, Autenticado

7.21 Copias de los análisis detallados (Integración de Costos) de todos y cada uno de los precios

unitarios que se aplicarán en los diferentes conceptos de obras (renglones de trabajo que conformen la propuesta)

7.22 Constancia Registro General de Adquisiciones Del Estado de Ministerio de Finanzas públicas

(RGAE)

9

7.23 Constancia Registro General de Adquisiciones Del Estado de Ministerio de Finanzas públicas

(PRECALIFICADO) donde consta que cubre el monto de la oferta presentada.

7.24 Estados Financieros certificados por contador público y auditor registrado en la SAT 7.25 Certificado extendido por un banco del sistema que acredite la titularidad de las cuentas y

operaciones bancarias que posea el oferente, con la siguiente información:

Identificación del cuentahabiente

Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;

Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee

Tiempo de manejo de cuenta

Clase de cuentahabientes

Determinación si posee créditos

Saldo del deudor; y

Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa correspondiente.

7.26 Listado de personas que laboran en la empresa.

7.27 Listado de proyectos ejecutados (Nombre del contratante, Dirección, teléfono, clase de

trabajo, fecha de ejecución y monto).

7.28 Copia de 3 contratos ejecutados de obras similares

7.29 Currículum de la empresa; adjuntando fotos, documentos y pruebas de trabajos realizados en

donde se evidencia la oferta técnica. 7.30 Currículum del representante técnico profesional ingeniero, colegiado activo de la empresa en

donde demuestre experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura relacionada al presente proyecto.

7.31 Constancia de acreditación y actualización al sistema GUATECOMPRAS

De acuerdo al artículo 2 de las normas de transparencia acuerdo ministerial

24-2010 del Ministerio de Finanzas Publicas. En cualquier fase del procedimiento de

contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el efecto la autoridad concederá al oferente o adjudicatario audiencia por los dos días hábiles y resolverá en un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:

a) Rechazar la oferta; ó b) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema GUATECOMPRAS por ser proveedor del estado, cuando proceda bajo la responsabilidad de la autoridad superior de la entidad que promueve el proceso de contratación

8 DERECHOS E IMPUESTOS:

8.1. No se considerará ninguna exoneración de derechos e impuestos.

10

9. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA;

9.1. Los oferentes deberán presentar póliza de Fianza de Sostenimiento de Oferta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la misma, la cual garantizará el sostenimiento e inalterabilidad de dicha oferta y deberá mantenerse vigente hasta que la Municipalidad notifique la adjudicación definitiva de la Cotización. En todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días.

9.2. El adjudicatario deberá mantener vigente la fianza de sostenimiento de oferta, hasta que la

sustituya por la Fianza de Cumplimiento de Contrato.

9.3. Son causas para hacer efectiva la Fianza de Sostenimiento de oferta las siguientes:

9.3.1. Si el adjudicatario no sostiene su oferta; 9.3.2. Si no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que señala el

Artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado, o, si habiéndolo hecho, no presenta la Fianza de Cumplimento conforme lo establece el Artículo 65 de la ley.

10. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

10.1. El adjudicatario está obligado a presentar Fianza de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual garantizará con el diez por ciento (10%), el pago de salarios y prestaciones laborales de los trabajadores, incluyendo las cuotas patronales establecidas por la ley. Con el noventa por ciento (90%) restante, el cumplimiento del contrato, de acuerdo con las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como de la ejecución de la obra dentro del plazo estipulado.

10.2. La constitución de la Fianza de Cumplimiento de Contrato, es requisito previo al inicio de la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato respectivo y deberá mantener su vigencia hasta que la entidad contratante compruebe que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones que le impone el contrato y le extienda constancia de haber recibido a su satisfacción la póliza de la Fianza de Conservación de Obra.

10.3. La Fianza de Cumplimiento de Contrato; se hará efectiva al ocurrir cualquiera de las siguientes

causas:

10.3.1. No cumplir con el pago de salarios, prestaciones laborales, cuotas al IGSS y cualquier otro pago a sus trabajadores al que legalmente estuviera obligado.

10.3.2. Incumplimiento de parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas

en el Contrato de obra. 11. FIANZA DE ANTICIPO

11.1. El contratista está obligado a presentar, previo a retirar el primer porcentaje de anticipo, fianza

que cubra el monto total del (20%) y deberá permanecer vigente hasta la amortización total del anticipo otorgado. Así también presentar un plan de inversión del desembolso

11.2. Esta fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el contratista ha dado a los

fondos anticipados, un destino distinto a la ejecución de la obra objeto del contrato. 12. FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO:

12.1. Antes de la recepción de la Obra el Contratista deberá presentar póliza de fianza de

conservación de obra equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, de conformidad al Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.2. Esta fianza cubrirá el valor a que asciendan las reparaciones necesarias para corregir las fallas

o desperfectos que se presenten, cuando estas sean imputables al contratista, incluyendo la reposición de los materiales utilizados y se hará efectiva por cualquier defecto que apareciere en la obra durante la vigencia de la dicha fianza.

12.3. La fianza de conservación de obra deberá mantenerse vigente durante un período de dieciocho

(18) meses. Contados a partir de la fecha de recepción de la obra.

11

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra. (Artículo 67 Ley de contrataciones del estado)

13. FIANZA DE SALDOS DEUDORES:

Fianza por Saldos Deudores del 5% del valor original del contrato para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad de Huitan, o de terceros en la liquidación del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra.

Nota: Es importante que las fianzas no presenten perforaciones pues pierden su validez. 14. SEGUROS:

El contratista suscribirá los seguros correspondientes.

15. FORMALIDADES QUE DEBEN REUNIR LAS FIANZAS Y SEGUROS:

Todas las fianzas y seguros que sea necesario contratar con ocasión del presente evento, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones legalmente autorizadas para operar en el país.

16. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que le aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra; que estipula el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. CONTRATO

Es el documento legal en el que consta las obligaciones y derechos de la

Municipalidad de Huitan y del Contratista para la realización de la obra.

17.1 Los derechos y obligaciones que origina la presente contratación, no son transferibles a terceros, salvo lo previsto en el Artículo 53 del Decreto 57-92.

17.2 Sí por cualquier causa el adjudicatario de esta Cotización, no concurriere a formalizar el Contrato correspondiente dentro de un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo hecho no presentase la Fianza de Cumplimiento en el término fijado, la Autoridad superior de la Municipalidad de Huitan podrá llevar a cabo la negociación con solo con el subsiguiente clasificado en su orden. Si esto no fuere posible, se convocará a nueva Cotización. En cualquiera de los casos, la Municipalidad de Huitan hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de la oferta, cuyo valor deberá ingresar definitivamente a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal.

17.3. El contrato deberá obligatoriamente incluir literalmente la cláusula siguiente: “CLÀUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XVIII del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS,” (artículo 3 Acuerdo Ministerial 24-2010)

17.4. Forma parte del contrato:

17.4.1. Los documentos de la Cotización.

17.4.2. Los documentos que se generen durante la vigencia del contrato que obliguen a las partes.

18. PLAZO:

12

El contratista deberá terminar totalmente y a satisfacción de la Municipalidad de Huitan la obra de la presente Cotización dentro del plazo consignado en la oferta adjudicada máximo de ( X ) Meses, que se contarán a partir del acta de apertura de obra.

18.1. El plazo solo podrá ser prorrogado por resolución del Concejo Municipal de la Municipalidad de

Huitan, cuando se registren suspensiones en los trabajos por caso fortuito ò causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputables al Contratista en cuyo caso se deberá proceder conforme lo establece el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. SUBCONTRATOS:

19.1. El contratista podrá subcontratar partes determinadas de la obra siempre y cuando esté estipulado en el contrato y con la autorización del Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan.

19.2. Los subcontratistas no relevan al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, y los

trabajos que se realicen bajo ese régimen, serán de su exclusiva responsabilidad.

19.3. Los Sub contratistas deberán cumplir el requisito establecido en el Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 de dicha ley, cuando fueren aplicables.

20. AMPLIACIONES DEL CONTRATO:

Si hubiere necesidad de ampliar el contrato, éste se sujetará al porcentaje que para el efecto estipula el Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

21. FORMA DE PAGO:

La Municipalidad de Huitan pagará al Contratista el valor del contrato, en moneda nacional, de la manera siguiente: 21.1. Anticipo: Se concederá al Contratista un anticipo del veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato, con destino específico a la ejecución de la obra contratada, conforme programas de inversión y ejecución debidamente aprobadas por la Municipalidad de Huitan. 21.2 Pagos Parciales: El pago se hará de la siguiente manera: Cinco pagos del veinte por ciento cada uno de la siguiente forma: veinte por ciento (20%) de anticipo, veinte por ciento (20%) cuando la obra tenga un cuarenta por ciento de avance físico; veinte por ciento (20%) cuando la obra tenga un sesenta por ciento de Avance Físico; Veinte por ciento (20%) cuando la obra tenga un ochenta por ciento de Avance Físico y veinte por ciento (20%) al momento de liquidar la obra. La empresa Presentara facturas electrónicas según resolución de superintendencia número SAT-DSI-243-2019

22. FLUCTUACION DE PRECIOS:

De conformidad al Artículo siete (7) de la Ley de Contrataciones del Estado, la Municipalidad de Huitán o el Contratista cuando corresponda reconocerán y aceptarán para su pago, las fluctuaciones de precios que sufran los costos sobre la base de los precios que figuran en la oferta e incorporados al contrato.

23. SANCIONES:

23.1 El contratista será sancionado con el cien por ciento (100%) del valor de la parte de la obra que resulta afectada, en perjuicio de la entidad contratante, por haber contravenido total y parcialmente las especificaciones técnicas en las cantidades y calidad de los materiales o de los procedimientos de colocación y mezcla.

13

23.2 El retraso del Contratista en la entrega satisfactoria de la obra en el plazo convenido según contrato, será sancionado con el pago de una multa por cada día de atraso equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 0/000), del valor total del Contrato.

Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

24. RESCISION DEL CONTRATO:

La Municipalidad de Huitan podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte, y hacer

efectiva la Fianza correspondiente, si el Contratista:

24.1 No inicia la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado.

24.2. No cumple con proveer suficiente mano de obra, equipo o materiales para asegurar que terminará los trabajos en el plazo convenido.

24.3 No realiza los trabajos conforme lo convenido en el contrato y no ejecuta de nuevo

satisfactoriamente los trabajos rechazados.

24.4 Interrumpe injustificadamente los trabajos.

24.5 Sufriere embargo de bienes, o se entablare algún proceso de ejecución en su contra o cualquier y otro que afecte el normal desarrollo de la construcción de la obra y que a juicio de Dirección Municipal de Planificación pudiere afectar el desarrollo de los trabajos contratados.

24.6. No empleare en la obra la cantidad y calidad de los materiales estipulados. 24.7. Sea declarado en quiebra.

25. CONTROVERSIAS:

25.1 Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato celebrado con motivo de esta Cotización, será resuelta a la brevedad posible, en forma conciliatoria en las partes contratantes.

25.2 Para cuestiones de carácter técnico en que haya diferencias que no puedan ser resueltas en

forma conciliatoria de mutuo acuerdo, se someterán a la decisión de una terna de amigables componentes, nombrados uno por cada una de las partes y el tercero por el Colegio de Ingenieros, serán cubiertos por mitad entre las partes.

25.3. En caso de no llegarse a ningún acuerdo, se someterá a la Jurisdicción del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo conforme a la Ley de la Materia. 26. DE LA EJECUCION:

26.1 La Dirección Técnica de la obra por el Contratista deberá estar a cargo de un Ingeniero Civil o Arquitecto, ambos colegiados activos. No se aceptara solamente con cierre de pensum.

26.2. Supervisión: La supervisión y control de los trabajos estarán a cargo del supervisor que sea

designado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan, quien deberá tener la calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado activo.

26.3. Bitácora: El Contratista está obligado a proveer un libro, el cual será foliado y autorizado por la

Contraloría General de Cuentas, para llevarse el historial de los trabajos a realizarse; las anotaciones efectuadas en la bitácora, tendrán carácter actuario para los efectos legales del contrato. Misma debe permanecer en todo momento en obra bajo la responsabilidad del contratista. Toda anotación deberá ser respaldada con firma y sello de los involucrados profesionales cuando se realicen anotaciones técnicas.

26.4. Documentos de Consulta: El Contratista deberá conservar en la obra, un juego de planos,

especificaciones técnicas y documentos del contrato.

27. CALENDARIZACION PARA EL INICIO DE LA OBRA:

27.1. Dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la aprobación del contrato, el Contratista deberá

presentar al Concejo Municipal con copia a Dirección Municipal de Planificación de la

14

Municipalidad de Huitan el programa o programas detallados cronológicos de inversión y ejecución de la obra, así como una lista de la maquinaria y equipo a utilizarse en la misma, estos serán aprobados por El Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Los trabajos en la obra, deberán efectuarse de conformidad con el programa aprobado, el cual únicamente podrá ser modificado por el contratista, con autorización previa y por escrito del Supervisor.

27.2. El contratista deberá iniciar los trabajos al día inmediato siguiente de la fecha de aprobación

de contrato por parte Concejo Municipal, sin embargo el inicio oficial será conforme lo indique el contrato, para lo cual deberá contar con el programa de trabajo aprobado a que se refiere el numeral anterior, debiendo suscribirse el acta correspondiente.

28. ESTIMACIONES DE TRABAJO:

El contratista presentará al supervisor las estimaciones de los trabajos efectuados en los períodos correspondientes para su verificación y aceptación, las que se someterán a la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Huitan para su autorización. Estas estimaciones deberán cubrir períodos mínimos de treinta (30) días calendario.

29. CORRECCIONES DE TRABAJO EN OBRA:

El Supervisor de la Municipalidad de Huitan tendrá autoridad para solicitar las correcciones parcial o totalmente del trabajo las veces que considere necesarios, por malas prácticas constructivas sin responsabilidad de costos o gastos para la municipalidad de Huitan

30. CAMBIOS EN LA PLANIFICACION:

Cuando el Contratista y/o el Supervisor de la Municipalidad de Huitan consideren necesario introducir modificaciones en los planos aprobados por el Concejo Municipal de la Municipalidad, las someterá a consideración del concejo municipal por medio del supervisor, por lo menos con quince (15) días de anticipación para su consideración y aprobación si procediere.

31. MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El contratista deberá suministrar toda la maquinaria, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, tanto en cantidad, calidad y en el tiempo previsto.

32. RELACION LABORAL Y PRESTACIONES:

El Contratista será el único patrono de los trabajadores que emplee en la construcción de la obra.

33. ORDENES ADICIONALES:

Cuando sea necesaria la ejecución de ampliaciones o reducciones de trabajo se emitirán las correspondientes órdenes adicionales, a propuesta del supervisor, y aprobadas por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan previo a iniciar su ejecución. Las órdenes adicionales consistirán en:

33.1. Ordenes de Trabajo Suplementario:

Es la orden escrita que emite la Corporación Municipal de la Municipalidad de Huitan para que el Contratista ejecute unidades adicionales en cualquiera de los renglones a los precios unitarios del respectivo renglón y que impliquen aumentos en cantidades y valores de los renglones estimados originalmente en el contrato, en la orden se indicará, el monto del incremento correspondiente. La emisión de esta orden es una facultad de la Corporación Municipal de la Municipalidad de Huitan por lo que debe ser cumplida por el Contratista, el cual no interviene en su elaboración.

33.2. Orden de Cambio: Es la orden escrita emitida por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan, para que se efectué cualquier cambio o modificación a los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones contemplados

15

originalmente en el contrato que pueda ocasionar un decremento en el pago sin que implique ajuste en los precios unitarios. La emisión de esta orden es una facultad de la Municipalidad de Huitan, por lo que debe ser cumplida por el Contratista, el cual no interviene en su elaboración.

33.3. Acuerdo de Trabajo Extra: Es el convenio o acuerdo suscrito entre el Contratista y la Municipalidad de Huitan para que éste ejecute un trabajo no contemplado en el contrato original con base el o precio unitario o suma global convenido de mutuo acuerdo para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada ni en el contrato el plazo máximo de la ejecución. Si no puede llegarse a un acuerdo, o la Municipalidad de Huitan lo estima conveniente emitirá una orden para que el trabajo se efectúe por Administración.

34. LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES:

La presente negociación se regirá por las presentes Bases de Cotización, las cuales contienen las Especificaciones Generales y Técnicas, Contrato, Ley de Contrataciones del Estado, Normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, Apéndices o Adendum emitidos o que en el futuro se emitan y cualquier otra ley vigente aplicable a la presente negociación.

35. MODIFICACIONES:

Las modificaciones que fuere necesario hacer a las presentes bases, se efectuarán a través de publicaciones por el Sistema Guatecompras, dentro de su N.O.G. respectivo, y solo podrán ser publicadas hasta ocho (8) días antes de la apertura de plicas, las cuales deberán incorporarse a las bases.

36. COSTO ESTIMADO.

El costo estimado será calculado por la Dirección Municipal de Planificación en base a integración de precios y aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Huitan. El mismo se dará a conocer después de la presentación de ofertas y antes de abrir la primera plica.

37. RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS: 38.1 El acto de Recepción y Apertura de Plicas por la junta de Cotización se llevará a cabo

el día VIERNES 18 DE OCTUBRE de 2019 a las 9:00 horas,

38.2 Las ofertas deberán entregarse directamente en la oficina de DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2do.nivel de la Sede de la Municipalidad de Huitan, a la Junta de Cotización tanto el original como la copia en sobre manila debidamente sellados e identificados. Transcurridos treinta (30) minutos después de la hora señalada, no se aceptará ninguna oferta más. De todo lo actuado la junta de cotización levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

38. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: Primera Fase:

Apertura pública de las oferencias con Revisión Documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté completa la documentación exigida en las bases. La falta de alguno de los documentos indicados en la sección 2, "PREPARACIÓN DE LA OFERTA", Será causa justificada para rechazar la oferta, sin ninguna responsabilidad para la Junta de Cotización. Este escrutinio tiene una ponderación máxima de cien (100) puntos.

Segunda Fase: Aplicación del Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, quienes sobrevivan a la aplicación

de las franjas se les hará cumplimiento de inciso “C”. Tercera Fase: A las ofertas aceptadas en la segunda fase les serán aplicados los criterios de calificación siguiente: Precio total de la Oferta 20 Pts. Tiempo de Entrega 35 Pts. Calidad de Materiales 20 Pts. Experiencia en obras similares 25 Pts. Sobre la Ponderación total se realizará un promedio simple, el que será la Nota Final de la calificación

16

39. MODELO DE OFERTA:

OFERTA

PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL, HUITAN QUETZALTENANGO Yo ________________________________________ estado civil _______________de __________años, nacionalidad _______________________________, profesión u oficio ______________________, cédula de vecindad número de orden _______ Registro ___________ extendida por el Alcalde municipal de ________________ con domicilio en (Ciudad, Departamento o Estado/País) __________________________________________________ señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) ________________ ________________________________________ De la ciudad de_________________; Comparezco en representación de la firma: (Nombre completo de la firma Oferente)

___________________________________________________ con oficinas centrales en: (Ciudad,

Departamento o Estado/País) _______________enterado de las Bases de Cotización de la Municipalidad

de Huitan, para la ejecución del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL,

HUITAN QUETZALTENANGO

En nombre de mi representada, presento oferta formal, de acuerdo con las Bases de Cotización. En

cumplimiento de las condiciones de ésta Cotización, hago constar que: 1. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala. 2. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones y Bases de la presente Cotización,

según declaración autenticada ante Notario, que se adjunta. 3. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las

disposiciones estipuladas en las Bases de Cotización y las Especificaciones Técnicas. No obstante los precios unitarios de oferta estarán sujetos a lo que establece el Decreto 57-92 del Congreso de la República en la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento, y otras leyes que pudieran ser emitidas al respecto a la fecha, que afectaren a esta Cotización y que sean de beneficio para uno u otro contratante.

4. La presente oferta consta de los siguientes documentos y de todos los contenidos en el numeral 7. de

las Bases de Cotización. 4.1. Oferta firmada, sellada y en hojas membretada por el oferente o representante legal. 4.2. Declaración Jurada según el Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.3. Fianza de sostenimiento de oferta.

4.4. Constancia de estar inscrito en el Registro de Precalificados para obras del ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (PRECALIFICACIÓN ESPECÍFICA). 4.5. Programas de Inversión y Ejecución de los trabajos.

4.6. Cuadro de cantidades de trabajo.

4.7. Constancia que acredita la personería de su Representante. 4.8. Copia de los análisis detallados (integración de costos) de todos y cada uno de los precios

unitarios que se aplicaron en los diferentes renglones de trabajo.

17

4.9. Listado de maquinaria y/o equipo que se utilizará en los trabajos, así como listado que acredita

la experiencia técnica, de conformidad con lo estipulado en numeral 40.3

4.10. En el caso de que se nos adjudique la Cotización:

4.10.1. Aportaremos todo el equipo y maquinaria en condiciones Óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la realización de los Trabajos y construiremos nuestros propios campamentos.

4.10.2. Principiaremos los trabajos a partir del día inmediato siguiente de la fecha en que se

apruebe el contrato por parte de la Municipalidad de Huitan.

4.10.3 Nos comprometemos a entregar los trabajos total y Satisfactoriamente terminados dentro de un plazo de _______ ( ) Meses.

4.10.4. Aceptamos presentar las fianzas y seguros que se solicitan En las Bases de Cotización.

4.10.5. Aceptamos las condiciones para la entrega del anticipo estipuladas en las Bases de Cotización.

4.10.6. Aceptamos que el pago de los trabajos efectuados y recibidos de conformidad con el

contrato, se lleve a cabo a través de estimaciones periódicas.

4.10.7. Nos comprometemos al pago del Timbre (Ingeniería y/o Arquitectura).

4.10.8. Aceptamos pagar las sanciones por demora en la entrega del proyecto, según lo estipulado en las Bases de Cotización.

4.10.9. Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada

con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del Contrato correspondiente a éste Proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, se agotará primero la fase conciliatoria, y que, de no llegarse a un acuerdo entre las partes, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

4.10.10. De acuerdo a los cuadros adjuntos de Cantidades Estimadas de trabajo, los Precios

Unitarios, Precios Totales y el Cuadro de Precios Unitarios calculados en quetzales, ofrecemos por la suma total de:

Q. _____________________________________________________________________________________________

(Precio en Quetzales, escrito en letras, con IVA incluido) Ejecutar todos los trabajos que son objeto de esta Cotización y que se detallan en los documentos de

la misma. ________________________________ Firma del Representante Legal y sello de la empresa

Huitan, _____ de _______________ de 2,019.

AUTÉNTICA: ____________________ 40. CUADRO MODELO DE INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO:

18

Contratista: Proyecto: Ubicación: Renglón No. Descripción del renglón: Cantidad:

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario

Total

Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo Flete Otros

Costo Unitario

19

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

EJECUTORA DEL PROGRAMA. ____________________________________ COTIZACION NO. 21-2019

PROGRAMA.______________________________________________________ FECHA. ____________________

NOMBRE DEL PROVEEDOR PATENTE DE

O RAZON SOCIAL. ________________________________________________ COMERCIO NO. ____________

DIRECCION. ______________________________________________________ TEL. NO.____________________

CONDICIONES. _____________________________________ OFERTA SOSTENIDA POR ____________ DIAS

PLAZO DE ENTREGA. ____________________________ PUNTO DE ENTREGA _________________________

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO NUMERO

Y MARCA

PRECIO

UNITARIO

VALOR

TOTAL

COTIZACION HECHA POR. _____________________________________________________________________

(NOMBRE DEL PROVEEDOR O REPRESENTANTE, RAZON SOCIAL)

NUMERO DE NIT DE LA EMPRESA OFERTANTE: ______________________ FECHA. _________________

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O DONDE SE EJECUTARA LA OBRA: ________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO DE LA EMPRESA:

(F). _____________________________________

SELLO

20

RENGLONES DE TRABAJO

No. RENGLON DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

TOTAL

1 Trabajos preliminares 671.00 M2 Q Q

2 Corte, nivelación, y compactación de sub rasante

671.00 M2 Q Q

3 Tendido y compactación de base granular espesor e=0.15m

671.00 M2 Q Q

4 Construcción de bordillo de (0.10x0.40 m) concreto tipo

2500 PSI pintado

241.00 Ml Q Q

5 Colocación de Adoquin clase A (280 KG/CM2)

109.00 M2 Q Q

6 Colocación de Adoquín Decorativo de (180 KG/CM2)

499.00 M2 Q Q

7 Remates laterales de concreto

con resistencia 3000 PSI de (0.10x0.10m)

240.00 Ml Q Q

8 Llaves de confinamiento de concreto con resistencia 3000

PSI DE (0.10X0.20m)

60.00 Ml Q Q

9 Remate final de concreto con resistencia 3000 PSI de

(0.20x0.33m)

20.80 Ml Q Q

10 Cuneta transversal de mampostería de block+rejilla de hierro plano (3.30 mx 0.88 m)

1.00 Unidad Q

11 Limpieza final 1.00 Unidad Q Q

Costo total del proyecto Q Q

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AGUA TIBIA, CASERIO LOMA LINDA,

HUITAN QUETZALTENANGO

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34