H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEMPOAL,VER. 2014-2017tempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/4eecb882861aef947fa... · expediente de nombramientos, firmado por el c.p. patricio

•~JUNTOSLO lL~(.'J.:MOS_\11:.1911.r~p,-n·¡CI~M_Avt.:I'lT¡\Mn~IlW"'-"'i.. ..'u:.Al.~.r.

.ltfolol·.tlI17

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2015301610045

CONTRATO DEOBRA PUBLICA A BASEDEPRECIOSUNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA

AREA RESPONSABLE:DIRECCIONDEOBRAS PUBLICAS- RAMO 033

CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

ARQ. LETlCIAWlNG CASTILLO

N° CONTRATO FECHADE CONTRATO

DOP-TEM-2015301610045 19 DEJUNIO DEL2015

REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESWICL650101610

PANUCO, VERACRUZ. PERSONAS:

I C.P. 92025 ADJUDICACiÓN DIRECTA: ( X )

DOMICILIO:VEGA DEOTATESSINCOL. LOC.VEGA DEOTATES

MODALIDAD DEADJUDICACION

LICITACiÓN PUBLICA:

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES

UMERO DEOBRA: 2015301610045NOMBRE, DESCRIPCIONy UBICACiÓN DE LA OBRA:

REHABILITACiÓN DELCAMINO RURAL TRAMO CRUZDE PALMA - SECTOR3 EN LA LOCALIDAD DECRUZDEPALMA, MUNICIPIO DETEMPOAL, VER.

FUENTEDE RECURSOS:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALESDEL

DISTRITO FEDERAL

DATOS FINANCIEROSDELCONTRATO

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO

$0$ 283,489.50

ANTICIPO

$ 28,348.950

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

22 DEJUNIO DEL2015

FECHADE INICIO FECHADETERMINACION

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CE R TEPágina 1 de

10 DEAGOSTO DEL2015

./

- --------- - - - - - - - -

•,VilJUNTOSLO lL.\{'LMOS _~C191t'~p>·tr·fIa.---':":',H_.vt;""fI),,UHnj)¡t"'PI.Mi......'~Iai¿

.l!l1"¡',~II;

1.- DECLARACIONES


2014-2017

CONTRATO N° OOP-TEM-2015301610045

l. EL H. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. LAS PARTES

2.- CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OBJETO DEL CONTRATOMONTO DEL CONTRATOAJUSTE DE COSTOSPLAZO DE EJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DE OBRARELACIONES LABORALES

OCTAVA.- ANTICIPOSNOVENA.- FORMA DE PAGODECIMA.- SUPERVISiÓN DE OBRADECIMA PRIMERA.- GARANTfAS

4.- CLAUSULAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCiÓN

5.- CLAUSULAS LEGALES:

DECIMA CUARTA.DECIMA QUINTA.DECIMA SEXTA.DECIMA SEPTIMA.DECIMA OCTAVA.DECIMO NOVENA.IGESIMA.

VIGESIMA PRIMERA.-

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTARECEPCiÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONESSUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATOTERMINACiÓN ANTICIPADAMATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTERESCISiÓN ADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTO DE RESCISiÓNSANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOSVIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACiÓN APLICABLE, INTERP CIÓN Y JURISDICCiÓN

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEM OAPáfdna 2 de 16

•~Y¿¡JUNTOSl.~~!'itf~~~~R

H_ÁVI.:,rr"'.'-'IHfTOh..I'Uo'.¡_. v~Il.L.¡;

.:~14ml~


2014-2017


CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, lIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NERIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LAEMPRESA ARQ. LETICIA WING CASTILLO, REPRESENTADALEGALMENTE EN ESTEACTO POR EL C. ARQ •• LETICIA WINGCASTILLO, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES YSUBSECUENTESCLÁUSULAS:

DECLARACIONESl.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOS y QUEPOR LOTANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARA CELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" El PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓN EXTRAORDINARIA DECABILDO DEFECHA 01 DE ENERODEL 2014, SEGÚN CONSTA EN ELACTA NÚMERO 01, ENDONDE SELE DELEGANFACULTADESPARA QUE SUSCRIBATODO TIPO DE CONTRATOSY/O CONVENIOS.

C.- QUE El C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES El PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CONFACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN El ARTíCULO 36FRACCIONESIV, VI, IX Y XXIV DE LA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE El lIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, SrNDICO ÚNICO, COMPARECE CON LASATRIBUCIONES QUE lECONFIEREEl ARTíCULO 37 FRACCIONES1,11Y V DE LA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA L.A.E. RUTH NERIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SUCARÁCTER DE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE lE CONFIERE ElARTrCUlO 70 FRACCiÓN V DE lA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

e, F.- QUE El ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBE ElPRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR El C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNICIPAL, El DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE lAS lEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETEMPOAl, ESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGÚN io DISPUESTOPOR LOSARTfcUlOS 73 BIS, 73 TER,14 Y 115 DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE•

.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, QUE EL CONSEJO DEDESARROLLOMUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSiÓN CORRESPONDIENTE,MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DEINVERSiÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 2015301610045, REHABILITACiÓN DEL CAMINORURAL TRAMO CRUZ DE PALMA - SECTOR3 EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PALMA, EN EL PROGRAMA CAMINOSRURALES.

5 DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIAZONA CENTRO TEPáeina 3 de 1

------------------------------------------------------------------------------- - - -----

•~Y¿¡JUNTOSW JlA{'U>10S _\'IqOR~~t'J'A:~

..... vn·fT..."""""('1hlolrowu_v__ ru;.¡;

.ttJ1.1- .tI.~I:'


2014-2017


DEL 2015, EN TÉRMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CATÁLOGOS DE CONCEPTOS YPRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS y PRESUPUESTO

1.-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ, MISMO QUE SEfilALA PARA LOS FINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

Al QUE ESUNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: ARQ. LETICIAWING CASTILLOLA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO DE ELECTOR:0000049073905

EL C. ARQ. LETICIA WING CASTILLO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAEMPRESA ARQ.. LETICIA WING CASTILLO CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOLIO DE ELECTOR:0000049073905

Bl "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERÁNDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREy A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALEN VEGA DE OTATES SIN, LOC. VEGA DE OTATES, EN PANUCO,VERACRUZ. C.P. O, MISMO QUE SEfilALA PARATODOS LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA y FINANCIERA PARA CONTRATAR y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANIZACiÓN y MANO DEOBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE E, y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS y LOS PRESUPUESTOSCORRESPONDIENTES,ASfCOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTES REGISTROSYCOMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

Cl

DI

El

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:REGISTRO PATRONAL ANTE EL l.M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN:

WICL650101610F731347110244235

111.-LAS PARTESDECLARAN QUE:

Al SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POESTECONT A RESPO N LO QUE CORRESPONDAPOR SU CUMPLIMIENTO.

LA DESCRIPCS PRESUPUEST

t

-------- - -- - - -


2014-2017


CORRESPONDIENES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, y TODOS AQUELLOS QUE SEPACTEN EN ELFUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓNDE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LlAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS,ACUERDOS y DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓN y CUMPLIMIENTO DEL DEL PRESENTECONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN SUJETARSEALCONTENIDO DE LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALESPRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOSTRABAJOS CONSISTENTESEN LA "REHABILlTACIÓN DELCAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE PALMA - SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PALMA Y ESTE SE OBLIGA AREALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES EN ELLUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Asf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOSTÉCNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DELCONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ES DE $ 244,387.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOSOCHENTA Y SIETE PESOS SO/lOO M.N.), MAS $ 39,102.00 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.),CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 283,489.50 (DOSCIENTOSOCHENTA y TRESMIL CUATROCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS50/100 M.N.).

E INCLUYE LA REMUNERACiÓN Y EL PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOS GASTOS DIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGEN LOSTRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, ELCOSTO DE LASOBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS ENEL PRESENTECONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SERREBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PARTES,SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA MAYOR DE LO

DICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOSCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

CERA.- AJUSTE DE COSTOS.LOSSUPUESTOSA QUE SEREFIEREA ELARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

ClONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTESACUERDAN LA REVISiÓN YAJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOS COSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

CON BASEEN LA SOLICITUD QUE PRESENTE"EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVARÁA CABO LOS ESTUDINECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLlCITUSUJETARAA LO SIGUIENTE.

EL INCREMENTOA IR DE LA FECHA EN QUE SEHAYA PROD

CTO DE LA OBRA FALTA

•~JUNTOSl~~~'Cf~~~1l.

tfJovr:,,""MIHJT('¡~..I"\MI... liu:ALIo'LL

.l¡tl~ .D'I~


2014-2017


CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO EN ELCONTRATO O, EN CASO DE EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE A"EL CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJESDEINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁSUJETOA LASVARIACIONES DE LA TASA DE INTERESPROPUESTA.

LAS PARTESCONVIENEN QUE LOSAJUSTESDE LOSCOSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SELESDEDUCIRA ELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:"EL CONTRATISTA" SEOBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO EL DrA 22 DE JUNIO DEL 2015 Y ACONCLUIR EL DíA 10 DE AGOSTO DEL 2015, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, ELCUAL DEBERASERAPROBADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA,Asf COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁSAUTORIZACIONES QUE SEREQUIERAN PARA SU REALIZACiÓN.

SEXTA.-INICIO DE LOSTRABAJOS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAEL DERECHODE SU ACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCERENTODO TIEMPO.

"EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, "EL H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE . ~ESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ LAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPARAEJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LASANOTACIONES QUE CONSIDEREPERTINENTES.

/

"EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS NESANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES NICOSEGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SU R DE LA

OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTARA DISPOSICiÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES."EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE L . DISPOSICILEGALESY DEMÁS ORDENAM RIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE

TOD~t~l ACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTE EN SU CONT ¡.!\

O" ~(Jt¡l N DICHOSTRABAJOS. ~

•,,~JUNTOSl~tr~~~!{

M""':IITAl.IIHJT(.'>h_"I"IJ<',j_"t.IV.l.lai,t

.i¡ll~ .D.tl'


2014-2017

CONTRATON° DOP-TEM-2015301610045

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOSTRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO)DEL MONTO DELPRESENTECONTRATO, QUE IMPQRTA LA CANTIDAD DE: $O (CERO) OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" AUTILIZARLOSEN LOSSIGUIENTESCONCEPTOS:CONSTRUCCiÓN EN ELSITIO DE LOSTRABAJOS DEOFICINAS Y ALMACENES,BODEGAS E INSTALACIONESY, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNE INICIO DE LOS TRABAJOS; ASí COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LAADQUISICiÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LAREALIZACiÓN DE LOSTRABAJOSOBJETODE ÉSTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTAR LAGARANTíA DEANTICIPO, CON ELOBJETO DEQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; ELATRASO EN LA ENTREGA DELANTICIPO SERÁMOTIVO PARA DIFERIRSIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓNDE LOSTRABAJOS; SI"EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTíA DELANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE PORAMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACiÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" ELSALDO POR AMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁNLOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE,CONSIDERANDO LOS PRECIOS,LOS AJUSTESDELOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSEEN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN ELSITIO DELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

ZONA CENTRO TEMPOAL,Página 7 de 16

UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURA y LA PÓLIZAEFIANZA CORRESPONDIENTEPARA SU APROBACiÓN.

A GARANTíA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL "H.YUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "EL -

CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOSGASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNAA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASO DE PRORROGA P. A EL

PAGO DE CRÉDITO FISCAl. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMO JCOMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QCANTIDAD A DISPOSICiÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTO" CURRJA.ra-~~lOLnolTSEFORMULEN, EN LA Q EENTODOS SUSCONCE OS,

•~JUNTOSt~~~tf~~~,1(

HÁvt;I4TIIMtH.rrOh"' ............'t~l:1>l.

¿d1-l . .D.II;


2014-2017


PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADASPOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN QUE"EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECERPARA TAL EFECTO,DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILES SIGUIENTESALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO lAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL T~RMINO ANTES SE~ALADO, SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SUTRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO", y ESTERETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTEDE CADA UNA DE lAS ESTIMACIONES DETRABAJO QUE FORMULA "EL CONTRATISTA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓN DE LA OBRA, PUES"EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVAEXPRESAMENTEEL DERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAO POR PAGOS INDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PlAZO DE 60 (SESENTA) DíAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ÉL, LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DEQUE SETRATE Y SIN DERECHOA ANTERIOR RECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DE LAS OBRAS."EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHODE CONSTATAR A TRAV~S DE EMPRESASEXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE lAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, Y DECOMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUPERVISiÓN PARCIAL OTOTAL DE lAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LARESCISiÓNDELCONTRATO CONFORME SEESTABLECEEN LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA DE ESTECONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, T~RMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, lAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁA "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES A LAECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DEL

MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER, EQUIVALENTE AL 1000A. (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA POR

L UMPLlMIENTO, POR EL100A.(DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DELCONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR. AGREGADO (lVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL

RESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" ENT~RMINOS DE LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 39 FRACCiÓN11 LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS PARA ELESTADO LIBREY SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTE SESE~ALEGITIMARÁ ELCONTRATO Y POR LOTANTO NO SURTIRÁ EFECTOALGUNO.

•~JUNTOSlO 114.(.'l.:MOS~CJOR~:-:---f¡I)·tr-.. ..---:-:-~M. AVr!4TM.41JN'TOh_ .. ru;u_"-u:..u.Itti,t.

.l~I~ .AII;


2014-2017


PÚBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE y DEMÁSPODRÁ OPTAR PORNO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.

CONCLUIDAS LASOBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCiÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOSQUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORESy VICIOS OCULTOS y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSE!\lALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESESA PARTIRDEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10"10 (DIEZ PORCIENTO) DELCOSTOREALEJECUTADODE LAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERfsTICASDE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERADEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOY A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, y CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJALOS DEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN A!\lO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA "EL CONTRATISTA", SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONESEXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEA EXPEDIDAA FAVOR DE ELMUNICIPIO DETEMPOAL.

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOS AQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO , SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ECONTRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN T~RMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA OESPERAACORDADOS.

QUE LA FIANZA ASEGURELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO

QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), ECUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL P SENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS ORMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "EL H. AYUNTAMIENTO".QUE TANTO NO SELI LA FlAN, CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGAR TODAS LAPARA LA PRÓRRO EN VIGE C't'1:. DOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACiÓN E RITALA AFIANZADOR • eJ'~ QUE Asf LO INDIQUE.

ZONA CENTROTEMPOAL EPáedna 9 de 16

---- - - -----

•~JUNTOSLO llA('OIOS ,'o1t;IOR~~-tJ· ... ~N,Avt',.:n-"Mn~h...f'UoIt.l.._"'u:.v.¡a;¿

.t\11'¡-LlII;


2014-2017


H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACiÓN DE LAFIANZA DE GARANTíA DE VICIOS OCULTOS Y ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTASORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SETENGA QUE PACTAR MODIFICACIONESAL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOEN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL l()O¡6(DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHA DEFIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTANDO EN LABITÁCORA DEOBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNOBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTAEN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSY SEASIENTE EN BITÁCORALA ORDEN DE EJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "a CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SEDEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIADE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS EN EL PLAZO QUE SECONSIDERENECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES AL DíAEN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE D[NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCiÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE DíAS QUE A SU JUICIO DEBE DCOMPRENDER LA PRÓRROGA.

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DíAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA PROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEfilALADO PARA EJECUCiÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHAPRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ElLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUECONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSiÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCICORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERRESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A ATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SEUTILICEN EN LTRABAJOS OBJETO DEL PR TE CONTRATODE CONCEPTOS Y LASTODAS Y CADA UNA D

•~JUNTOSL~W~~

M¡,ytl'ilTlII",nl'lT('t

""""'-""-"'u:N.t:L"JM.l·.D.l17


2014-2017


COMO RESPONDERPOR SU CUENTA y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOSYERRORES,ADEMAS DE RESPONOERDE LOSDAI\IOS y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "El H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTíAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAI\IOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "El CONTRATISTA" SEOBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓN ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA IIEl CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONA FíSICA O MORAL, LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS, CONEXCEPCiÓN DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTE DE IIEl H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DELARTíCULO 56 DE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA lLAVE.

ASIMISMO IIEl CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LASSIGUIENTESDEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIODE VIGILANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTEPROPORCIONAL CORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALES PORATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA y LIQUIDACIONES."El H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDE LA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, lA PARTE EJECUTADA SEAJUSTEA LO CONVENIDO, YPUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE "El H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASO SE LIQUIDARA AL "El CONTRATISTA"ELVALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO IIEl H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDERLA OBRA, Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO, E~ESTECASO PAGARA A "El CONTRATISTA" EL PRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHA DE LA SUSPENCIÓN. \ ,.~

CUANDO DE COMÚN ACUERDO "El H. AYUNTAMIENTO", Y "El CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR \~"TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA ,FORMA QUE LAS PARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOS EJECUTADOS. _

CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA ELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, VEN ESTECASO LA RECEPCiÓN PARCIALQUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOSQUE DECIDA RECIBIR.

EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL HH. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUEROENCOMENDADOS Y ESTEVERIFICARA QUE ESTEDEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS IANTERIORES, SE PROCEDERÁA RECIBIRLA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECEELARTfDE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAlLAVE., O DE LA FECHA EN QU RESEN, ANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCIfN.,nM-FORMULAR LA LIQUIDACiÓN E RRES O ASI AL RECIBIR LAS OBRASCOMPROBADAS PARA CON El


2014-2017


DEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SEHARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE, SEDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DERECEPCiÓN.

LA RECEPCiÓN DE LAS OBRAS y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONESQUE DEBEN HACERSEPORCONCEPTO DE RETENCIONESO SANCIONES, EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOSTRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERESGENERAL, AVISANDO POR ESCRITOA"EL CONTRATISTA" DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYANDESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTECONTRATO, ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA ELCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", ESTEDEBERÁ PRESENTARANTE "ELH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASOAPRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUARLOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETO DE ESTECONTRATO.

EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁOBTENER DE'LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTE.OS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO", SUMINISTR A

"EL CONTRATISTA" O QUE ÉSTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLÁ ' LAPRIMERA DE ESTECONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVA S ENPERFECTOESTADO y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACRAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DESUPERVISiÓN.DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO."EL H. AYUNTAMIENTO" PO , EN CU LCONTRATO POR CAUSAS ,,:~~ GELINEAMIENTOS, BASES, P OC ~ T -_....

•~JUNTOSLO !1A{.'LMOS .\o1quN."~SII·tI'·c'iII"--::~H."\1:..rrA."IlNTI)h"'PI.M.L"UlALw;",

,.:\1101·"1117


2014-2017

CONTRATON° OOP-TEM-2015301610045

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASf COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTEDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20 (VEINTE) DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCiÓN 10 (DIEZ) DfAS HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOEL ESCRITODECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LASQUE A CONTINUACiÓN SESEIiIALAN:

Al SI POR CAUSAS IMPUTABLES A HEL CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITOSEtilALE"EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI HELCONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOS O SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE PORESCRITOLE DÉ "EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJO Y A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN ELPLAZO ESTIPULADO.

E) SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSALARIOSY DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.

F) SI "EL CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSiÓN DE PAGOSO DEQUIEBRA.

SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODELCONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO" .

SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD\~DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOS , .. '.MATERIALESYTRABAJOS. ~

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA CESiÓN DE DERECHODE COBRO DERIVADO DELCONTRATO SIN LA AUTORIZACiÓN DE !"EL H. AYUNTAMIENTO".

J) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "El H. AYUNTAMIENT LAS PÓLIZAS DE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O C O AUN PRESENTÁNDOLAS,ÉSTNO SATISFAGAN LASCONDICIONES ESTIPULADAS.

K)

ONA CENTRO TEMPOALPágina 13 de 16

-------------_ - - -- - - -

•~JUNTOSl~~~~lt~~~

H. ..Vr"",~Mn""j)h...I'I.JI\i...~·tI:•.o.LI'L".

.tltl~, 4117


2014-2017


L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "El CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADASDELPRESENTECONTRATO y SUSANEXOSy DE LASLEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "El CONTRATISTA" DE CUAQUIERA DE LAS ESTIPULACIONESDELCONTRATO "El H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ OPTAR ENTREEXIGIRELCUMPLIMIENTO DELMISMO Y EL PAGO DE LASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE~ALA EN LA CLÁUSULAVIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN.EN CASO DE RECISIÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACER EFECTIVASLASGARANTrAS ABSTENIÉNDOSEDECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DíAS NATURALESSIGUIENTESA LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁPREVERSEELSOBRECOSTODELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTRENATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASr COMOLO RELATIVOA LA RECUPERACiÓNDE LOS MATERIALES Y EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ElCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPA~AR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUECONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMA.A FIN DE CONSTATAR QUE "El CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ESPARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO "El H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELAVANCE DE LASMISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADASETENDRÁ PORNO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIADE LA COMPARACiÓN A QUE SEREFIEREEL PÁRRAFOANTERIOR ELAVANCE DE LASOBRAS ESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, "El H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE, SINOTORGAR AUTORIZACiÓN DEAJUSTEDE COSTOSE IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL PORUNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS,POR CADA DrA DE RETRASTRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓNO DEVOLUCiÓN QUE CORRESPONDA.

SI DE ACUERDOA LO ESTIPULADOANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DELPROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RffiNCIÓN, SU IMPORTE SEAPLICARÁ EN BENEFICIODELERARIO DE "ElH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESA CARGO DE "El CONTRATISTA".

ARA DETERMINAR LASRETENCIONESY EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE LASSANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA UMPUTABLE A "El CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROMODIFICACIONES RELATIVAS,A SOLICITUD EXPRESAREALIZADA "El CONTRATISTA"."El H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOSTRABAJOS NOAPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALU ()N PARADETERMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGIMPROCEDENTESDE LOSCON UYO VALOR SEHARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN, EFINIQUITO O MEDIANTE P CIÓN D LAS AN DE GARANTíA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PEEN SU CASODEREALIZA LA RE I IÓN D I CONTRATO EN CASODE PERSISTIRLAS IRREGU IDA

•~JUNTOSl~~~~~R

H,.....,:~¡\MIl~Oh..l'I.liIU...l<u:..u_C!;,I.

.l"I~·all~


2014-2017


VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOSNO INCLUIDOS EN ESTECONTRATO SERÁNSOLICITADOSA "EL CONTRATISTA" POR "ELH. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "ELCONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DíAS HÁBILESPARA PRESENTARELCOSTO DE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDOLO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERA y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA.

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLO EN LA "BITÁCORA DEOBRA".

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"."EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCiÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASíCOMO LAS LICENCIASDE ALINEACiÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCiÓNDE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓN DECABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN Y JURISDICCiÓN.LAS PARTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA OBJETODE ESTECONTRATO, ATODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASí COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVE y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, Así COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUEROQUE PORRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROSDOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORESTÉRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURADELMISMO, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DíA 19 DE JUNIO DEL 2015, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS.

S DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPPálZina 15 de 16

--------_. --

•

•~JUNTOS1.0 ¡"('LMOS .\1&::'01{,.~·tt .. ~

H';,"VrJ'lT"¡\.¡'''''''fT('oh .. I'\.1oU.. .. &~I:Ju.

.llI1.¡ .411~


2014-2017


FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR ELH AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL

LIC.GERARD HERNANDEZ CRUZTITULAR DELÓRGAN DE CONTROL INTERNO DELH.

AYUNTAMIENTOTESORERO MUNICIPAL

POR LA EMPRESA

ARQ •• L ILLOREPRESENTANTE LEGAL

S DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03Página 16 de 16

Documents

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEMPOAL,VER. 2014-2017tempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/4eecb882861aef947fa... · expediente de nombramientos, firmado por el c.p. patricio