My Title - Ljubno · Web viewJN-0004/2017-G-POG, po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE

OBČINA LJUBNOCesta v Rastke 12 tel. 03/839-17-70, fax. 03/584-14-153333 Ljubno ob Savinji e-mail: [email protected]

Številka JN: JN-0004/2017-G-POGŠt. dokumenta: 430-26/2017Datum: 25. 9. 20171

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJOJAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI

CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI

Številka javnega naročilaJN-0004/2017-G-POG

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave JN008389/2017-W01, z dne 25.09.2017.

1

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, najkasneje do:

dne 10. 10. 2017 do 12:00 ure na naslov: OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo:

dne: 10. 10. 2017 ob 13:00 uri V SEJNI SOBI OBČINE LJUBNOkraj: OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba naročnika: Radenko TEŠANOVIĆ, tel. 03/839-17-70, [email protected]

S spoštovanjem,

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste gradbenih del (delne ponudbe niso dovoljene).

1.2 Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

1.5 Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

1.6 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

1.7 Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

1.9 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

1.10 Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

1.11 Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

1.12 Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje.

1.13 Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

Št. Merilo Relativna utež (%)1. cena 100

1.14 Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v

lastništvu ponudnika, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so z njim povezane družbe.

1.15 Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

1.16 Zaupnost podatkovNaročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

1.17 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.18 Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

1.19 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

2. POGOJI ZA UDELEŽBO

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti obrazec »Izjava« v okviru ponudbene dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko pred oddajo javnega naročila v skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

1.20 Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec »Izjava«)

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.



P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.



P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.



P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja

gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z

enakimi pravnimi posledicami.


OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________


P6 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije«



1.21 Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P7 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.


Ekonomski in finančni položaj

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.


Tehnična in strokovna sposobnost

P9 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.



Omejitev poslovanja

P10 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.


OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________


Posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje tveganj pri javnem naročanju:

Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti menično izjavo k menici za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3 % vrednosti naročila (brez DDV) z enakim rokom veljavnosti, kot je veljavnost ponudbe.Naročnik bo menico unovčil v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb in v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bo izročena menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predložiti menično izjavo k menici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Predložitev menice in menične izjave je pogoj za veljavnost pogodbe.Menica za zavarovanje dobro izvedenih pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ne glede na vrednost ponudbe. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Garancijska doba traja tri leta. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka.

Posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in reference ponudnika:

Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel primerljiva gradbena dela – ureditev in gradnja ceste in hodnika za pešce, na vsaj dveh objektih, in sicer v vrednosti najmanj 160.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt.

Potrdilo investitorjev o referenčnem delu je lahko tudi na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor je mogoče iz potrdila nedvoumno razbrati zahtevane pogoje.

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente zložene po naslednjem vrstnem redu:

1. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Podatki o ponudniku,2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 - Ponudba,3. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 - Predračun ,4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - Izjava,5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 5 - Izjava o lastniških razmerjih,6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za

neposredno plačilo,

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

7. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 - Zavarovanja8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8. - Reference9. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

4. OPIS NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslovu naročnika.

Priloge:1. Podatki o ponudniku2. Ponudba3. Predračun4. Izjava5. Izjava o lastniških razmerjih6.7.8.9.

Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačiloZavarovanjaReferenceVzorec pogodbe

10. Tehnične specifikacije

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 1PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja IN BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije):ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:

PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

DA NE

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila: bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi

predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem

upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da: se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za

izvedbo javnega naročila, smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 2

Ponudnik:

PONUDBA št. _________

Na osnovi javnega naročila št. JN-0004/2017-G-POG, po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti!):

a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;c) Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):a) Na celotno javno naročilo;b) Na posamezen sklop in sicer sklop št. __________

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

Ponudbena cena brez DDV

DDV (22%)

Skupaj z DDV

Ponudba mora biti veljavna do 5. 12. 2017. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.


OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 3

Ponudnik:

PREDRAČUN št. _________

Št. Predmet EM Količina Cena v €(brez DDV)

DDV(%)

Cena skupaj v € (brez DDV)

1. UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI

kos 1

Skupaj brez DDV: €

Popust: % €

Skupaj brez DDV s popustom: €

DDV: €

Skupaj z DDV: €

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem

se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s

strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.


OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 4

Ponudnik:

IZJAVA

Za javno naročilo št. JN-0004/2017-G-POG, za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:Št. Pogoji

1. Nam kot pravni osebi, našim članom upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ter osebi, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

2. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika so na dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov. Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

4. Nam ni bila več kot enkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

5. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, nismo opustili poslovne dejavnosti, v skladu s predpisi druge države nismo v kateremkoli podobnem postopku ali položaju z enakimi pravnimi posledicami.

6. Pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

7. Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8. Imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

9. Imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

10. Nismo storili velike strokovne napake oz. nam velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ni bila dokazana.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:2

2Navodila za izpolnitev: - Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 5

Ponudnik:

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.


OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja in BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije):ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA:

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC:KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA:

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA:(v EUR brez DDV)KRAJ IZVEDBE DEL:

ROK IZVEDBE DEL:

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:3

3Navodila za izpolnitev: - Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Podizvajalec:____________________________________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:4

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:

4Navodila za izpolnitev: - Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 7

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik:

Kraj in datum:

Naročnik/upravičenec:

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti za »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________________, številka objave _______________________, izročamo naročniku Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, 1 (eno) menico v višini _______________ EUR (z besedo ________________________________________ 00/100 evrov) (3% vrednosti ponudbe brez DDV).

Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

priimek in ime ___________________kot ______________________ podpis ___________________priimek in ime ___________________kot ______________________ podpis ___________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Občino Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili menice z menično izjavo za zavarovanje dobro izvedenih pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno ______________________ .

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________

Priloga: 1 x menica

Kraj:_______________

Datum:_____________ Žig Podpis zakonitega zastopnika

__________________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 7a

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:

Kraj in datum:

Naročnik:

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________________, številka objave ____________________________, bomo zgoraj navedenemu naročniku v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izročili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni oziroma ne more biti sklenjena.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo

Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Občino Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, pooblaščamo, da v primeru neizpolnjevanja zakonskih ali pogodbenih obveznosti (ponudnika), dogovorjenih s pogodbo za »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________

Priloga: 1 x menica

Kraj:_______________Datum:_____________ Žig Podpis zakonitega zastopnika ______________________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 7b

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik:

Kraj in datum:

Naročnik:

V skladu s pogodbo štev.________________, z dne __________________, ki je sklenjena med naročnikom OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji in ________________________________________________________________ (naziv pogodbenega partnerja), predmet »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI«, v vrednosti ____________________ EUR z besedo _______________________________________, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno popraviti oz. zamenjati, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika garancije izplačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali nam je garancija vrnjena.Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.Ta garancija ni prenosljiva.Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče.

Kraj in datum:

___________________________

Banka:

_______________________________

Žig:

Podpis:

_______________________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 8

REFERENCE

Ponudnik: _______________________________ _______________________________

Naročnik: _______________________________ _______________________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedeli primerljiva gradbena dela – ureditev in gradnja ceste in hodnika za pešce, na vsaj dveh objektih, in sicer v vrednosti najmanj 160.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt.

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH:

Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto realizacije Vrednost pogodbe brez DDV

Priloga:- Potrdilo investitorja/naročnika

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

_________________________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 8a

POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA*

Naročnik:

Potrjujemo, da smo z izvajalcem:

sklenili pogodbo za izvedbo objekta za (navedite vrste objekta oziroma gradnje):

V vrednosti storitve (v EUR brez DDV):

Odgovorna oseba naročnika za nadaljnje informacije:

Telefon/faks:

Zgoraj navedeni izvajalec je dela izvedel po predpisih stroke, pravočasno, kakovostno ter v skladu z določili pogodbe.

Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:

* Obrazec se fotokopira za potrebno število potrdil

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Obrazec št. 9 Vzorec pogodbe

Pogodbeni stranki

OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, ki jo zastopa župan Franjo NARALOČNIK (v nadaljevanju: naročnik),matična številka: 5883733ID za DDV: SI57533776transakcijski račun: 01262-0100019077

in

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec)matična številka: _______________ID za DDV: _______________ transakcijski račun:____________________________

sklepata naslednjo

POGODBOZA UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI

RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI

1. členPogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) za izvedbo UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE - LUČE V NASELJU LJUBNO OB SAVINJI.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel gradbena dela po predračunu št. ___________________.

2. členPogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbenih del in da stranki sklepata to pogodbo zaradi določitve pogojev izvedbe gradbenih del in njihovega plačila.

3. členIzvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo gradbišča, kjer se bo izvajala gradbena dela in možnostjo dostopa.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

4. členPonudbena vrednost naročila znaša __________________ EUR (z DDV). Cene iz ponudbe, ki je priloga te pogodbe, so fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi in predaje vseh spremljajočih dokumentov.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

5. členPogodbeno vrednost bo naročnik plačal po izstavljeni situaciji, ki bo izdelan na podlagi potrjenega dokumenta o opravljeni delih, na katerem bodo napisane pogodbene cene in potrjenega primopredajnega zapisnika pripravljenega ob prevzemu opravljenih del.

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca št.: _______________________.

Rok plačila je 30 dni od prejema situacije.

Izvajalec mora naročniku vse račune pošiljati v elektronski obliki (e-račun).

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Nadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil vsako mesečno in končno situacijo s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v primeru, da izvajalec izvaja gradbena dela s podizvajalci.

V primeru plačilne zamude naročnika izvajalcu in podizvajalcem pripadajo zakonske zamudne obresti.

6. členIzvajalec bo izvedel gradbena dela z naslednjimi podizvajalci:

- podatki o podizvajalcu:________________________________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec: ___________________________________________________________________________

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ___________________________________________________________________________

7. členIzvajalec se zavezuje pričeti z deli __________________ in jih dokončati skladno s pogodbo, to je do __________________.

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča dela do v pogodbi določenega roka, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene cene.

8. členV primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega vrednost naročila, je izvajalec dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

9. členNapake oziroma pomanjkljivosti, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem gradbenih del ali pri prevzemu, mora izvajalec odpraviti takoj, oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik nekakovostno blago odstraniti na račun izvajalca, s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

10. člen Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca opravljena dela pod pogojem, da le-ta ustrezajo pogodbeno dogovorjeni kvaliteti in da izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva zakonodaja.

Primopredaja se izvede z zapisnikom.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

11. členIzvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.

Izvajalec daje splošno triletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

Ob prevzemu izvršenih del investicije, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

ZAVAROVANJA: Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predati menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pogodbe (z DDV). V kolikor izvajalec v navedenem roku ne izroči menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ta pogodba preneha veljati.

Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v naslednjih primerih:- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po

izvajalčevi krivdi,- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja pogodbenih obveznosti v smislu

pogodbe,- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,- če izvajalec v primerih sporazumnega podaljšanja pogodbenega roka ne dostavi podaljšanja

veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni količina oz. pogodbena vrednost, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode zaradi nekvalitetnega opravljanja storitev ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec ima v primeru, da naročnik odpove pogodbo, pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvajanje storitev določil nov izvajalec.

V primeru vnovčitve garancije mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od vnovčitve novo garancijo v pogodbeno dogovorjeni višini.

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob izročitvi in prevzemu in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, naročnik ne potrdi končnega obračuna oz. unovči garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

12. členDodatna nepredvidena dela:

- izvajalec mora pripraviti predračun za dodatna nepredvidena dela, v katerem mora biti navedena vrsta, obseg in vrednost del z obrazložitvijo vzroka za izvedbo dodatnih del,

- dodatna nepredvidena dela se začnejo izvajati po odobritvi predračuna s strani naročnika in sklenitvi aneksa k pogodbi,

- vrednost nepredvidenih dodatnih del na enoto ne more biti večja kot je vrednost podobnih del v ponudbi.

13. členNaročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,- da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih

gradbene stroke,- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji,- zagotoviti kontrolo kakovosti del,- izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,- zagotoviti sprotno izdelavo dokumentacije zahtevane v razpisni dokumentaciji ter v skladu z

veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,- naročniku oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih,

meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,- predal naročniku vse garancijske liste za vgrajeno opremo in naprave.

14. členIzvajalec je dolžan voditi vso z zakonom predpisano gradbeno dokumentacijo za naročnika v celoti.

V pogodbeni ceni so vkalkulirani tako vsi stroški transporta in dostave blaga ter naprav za izvedbo del na zahtevano lokacijo naročnika kot tudi vsi stroški pripravljalnih in pomožnih del, vključno z obratovalnimi stroški delovišča ter stroški čiščenj.

Prav tako je izvajalec dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu.

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče in okolico urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

15. členPogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

16. člen

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

- je nična.

17. členPredstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je Radenko Tešanović.

Pooblaščena oseba nadzornega organa s pristojnostmi po Zakonu o graditvi je _________________.

Predstavnik izvajalca je __________________________.

18. členPogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

19. členPogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

Številka: __________________

Datum __________________ Datum __________________

Izvajalec: Naročnik: _________________ __________________

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

TEHNIČNO POROČILOŠtevilka projekta: 33/07

OBJEKT: Ureditev ceste in dograditev pločnika v dolžini 220m ob cesti R2-428, 1245 Radmirje- Luče, odsek skozi Ljubno od km 1+695 do km 2+294

T.1 Projektne osnoveT.1.1 Obstoječe razmereProjekt obravnava ureditev pločnika v kraju Ljubno ob Savinji ob cesti R2-225, 1249 Radmirje Luče. Pločnik bo dolžine 220m in širine 1.50m in se nahaja ob desnem robu vozišča.Pločnik pomeni nadaljevanje in navezavo na obstoječi pločnik ob uvozu na lokalno cesto do obstoječega pločnika na mostu čez Savinjo. S tem bo zagotovljen nemoten peš promet ob obvozni cesti mimo Ljubnega ob Savinji.

T.1.2 Prometni podatkiPo podatkih dobljenih od občine Ljubno ob Savinji, oziroma povzetih iz ustrezne publikacije. Za namen načrtovanja pločnika so bili podani projektni pogoji Direkcije republike Slovenije za ceste pod številko 37167-240/2007 z dnem 09.02.2007. Pogoji so bili pri načrtovanju pločnika upoštevani.T.1.3 Geodetske podlageZa izdelavo projekta za izvedbo je s strani občine podan geodetski posnetek.

T.1.4 Geološki pogoji

Temeljna tla so sestavljena pretežno iz aluvijalnih peščenih nanosov. Na osnovi ogleda terena in osnovne geološke karte Slovenije, M1:100000, znaša ocenjena vrednost nosilnosti CBR temeljnih tal med 5% in 7%.

T.1.5 Hidrološke in vodnogospodarske razmere

Pločnik poteka ob reki Savinja. Vsi izlivi z regionalne ceste se ohranijo. Novih izlivov se ne predvideva. Prispevne površine padavinskih vod s ceste se ne spreminjajo. Voda, ki se je prej vodila preko izliva preko asfaltne mulde in pobočne tlakovane drče, se sedaj izliva v peskolov in v nadaljevanju obstoječo tlakovano drčo.

T.1.6 Urbanizem in pozidava Na območju ureditve pločnika je stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljišč ureditvi pločnika so:

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989 (Ur.l.rs št.19/90) in in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje (Ur.l.rs št.5/92) za območje občine Ljubno (Ur.gl. ZSO, št.3/00)- dopolnitev v letu 2003 (Ur.l.rs št.75/04) .Za namen načrtovanja pločnika so bili izdani naravovarstveni projektni pogoji št.35620-449/2007-5 z dnem 28.03.2007. Pogoji se bili upoštevani kot sledi;-obreža vegetacija, ki ne ovira del se ohrani. Naklon spremenljiv s postopnimi prehodi, -brežine nasipov ob pločniku so prilagojene obstoječemu reliefu., -zavarovanje brežine predvsem v območju zložbe dolžine 31m je urejeno na sonaraven način z lomljencem iz kamna lokalnega izvora in biotehničnimi ukrepi (vrbovi podtaknjenci, zatravitev), -izkopani material se odpelje na komunalno deponijo oziroma se uporabi za zasip po izkopu. Ne odlaga se v strugo reke Savinje.

T.2 TEHNIČNI PODATKI

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

T.2.1 Vrsta in pomen cesteRegionalna cesta R2-225, 1249 Radmirje- Luče, odsek Ljubno- Luče ob kateri se bo nahajal pločnik širine 1.50m v dolžini 220m , spada po pravilniku o projektiranju cest (Uradni list RS, št.91/05) med zbirne ceste. Cesta poteka skozi naselje. Projektna hitrost, ki se upošteva pri določitvi geometrijskih elementov osi ceste in prečnega profila vozišča je 50km/h.

T.2.2 Trasirni elementiHorizontalni potek trase

Pločnik se navezuje na obstoječi desni rob ceste R2-225, 1249 Radmirje- Luče, odsek Ljubno- Luče.

Prečni sklon

Uporabljeni prečni sklon ceste je odvisen od horizontalnih elementov. Minimalni prečni nagib je 2.5%.Pločnik je izveden v nagibu 2.0% proti cesti.

T.2.3 Prečni prerez vozišče (obstoječe) 2 x 3,00= 6,00 m pločnik(novo) 1,50 m

T.3 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

T.3.1 Potek trase Območje ureditve pločnika poteka ob obstoječi trasi ceste.

T.3.2 Spodnji ustroj- zemeljska delaNa mestih izgradnje pločnika se predhodno odstrani plast humusa v debelini do 20cm. Utrditev naj na planumu doseže vrednost > Ev2= 30Mpa.Humusiranje brežin se izvede v debelini 15cm ter poseje s travnim semenom.

T.3.3 Zgornji ustrojTamponski sloj je iz drobljenca 0-32mm v debelini 30cm v območju hodnika za pešce. Na planum Ev2 vsaj 60Mpa.

Med cesto in pločnikom se izvede betonski robnik 15/25cm na betonsko podlago C 16/20. Na zaledni strani pa se vgradi vrtni robnik 8/20/100 v beton C 16/20. Opis elementov spodnjega in zgornjega ustroja

Obstoječe cestišče

- obrabno zaporna plast AC11 surf B50/70 A3 4cm- nosilna plast AC 32 base B50/70 A3 8cm- tamponski drobljenec D32 25cm- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material 0-150 mm35cm

Predvideni pločnik

- obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A5 5cm- tamponski drobljenec D32 30cm

Sanacije

- odstranitev poškodovanega dela vozišča (reskanje)- nosilna plast AC 32 base B50/70 A3 8cm

OBČINA LJUBNO_________________________________________________________________________________

Preplastitev

- obrabno zaporna plast AC11 surf B50/70 A3 4cm- pobrizg z bitumensko emulzijo

Obstoječe cestišče se ob desnem robu zareže. Po vgradnji cementnega robnika se del med cestiščem in robnikom zaključi s AC 32 base B50/70 in zaključi s obrabno zapornim slojem v celotni širini v sklopu preplastitve ceste.

T.3.4 OdvodnjavanjeCestne površine se odvodnjavajo glede na podolžne in prečne sklone preko izustov izpod robnika v požiralnike Ф50cm.

T.3.5 Javna razsvetljavaNa kompletnem odseku ob regionalni cesti od spodjega uvoza v kraj Ljubno do zgornjega uvoza v kraj Ljubno ni javne razsvetljave.Izdelan je načrt javne razsvetljave, ki je sestavni del projekta.

T.3.6 Tehnologija in pogoji gradnjeVsa dela se bodo izvajala pod prometom z delno zaporo vozišča za kar je potrebno postaviti ustrezno prometno

signalizacijo. Izvajalec del je dolžan izvajati dela z mehanizacijo, katera mora ustrezati tehnološkim in kvalitetnim zahtevam.

Za potrebe izvedbe del si mora izvajalec pridobiti odločbo o delni zapori ceste.

T.3.7 Vplivi na okoljeZ izvedbo pločnika se raven hrupa ne bo spremenila.

Documents

My Title - Ljubno · Web viewJN-0004/2017-G-POG, po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »UREDITEV CESTE IN DOGRADITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB REGIONALNI CESTI RADMIRJE