4301-1/2014-3/2 Sestrska kontrola oddelkov ABCD

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sestrska kontrola oddelkov ABCD

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobava opreme

Postopek javnega razpisa – postopek zbiranja ponudbpo predhodni objavi

Kraj in datum: Ljubljana, 7. 2. 2014 VSEBINA:

1POVABILO K ODDAJI PONUDBE3

1.1Naročnik UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana3

1.2Predmet javnega naročila3

1.3Pogajanja3

1.4Predložitev in odpiranje ponudb3

2NAVODILA PONUDNIKOM5

3NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA9

OBRAZEC 1 Obrazec za ugotavljanje sposobnosti12

OBRAZEC 2 Ponudba in predračun19

OBRAZEC 3 Izjava glavnega izvajalca21

OBRAZEC 4 Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca22

OBRAZEC 5 Garancija za resnost ponudbe23

OBRAZEC 6 Referenčno potrdilo28

OBRAZEC 7 Potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije in potrdilo o ogledu29

OBRAZEC 8 Vzorec pogodbe30

OBRAZEC 8 Priloga 1 Terminski plan39

OBRAZEC 8 Priloga 2 Finančni plan40

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 1. točke 1. odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju -UPB5 (Ur. l. RS, 12/13 – ZJN-2) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo.

Naročnik UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter dobava opreme.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu.

Pogajanja

Naročnik si pridržuje pravico, da bo pod pogoji razpisne dokumentacije izvedel pogajanja s prvimi tremi najugodnejšimi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije.

Predložitev in odpiranje ponudb

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 28. 2. 2014 do 10.30 ure na naslov:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana oziroma jih v istem roku predložiti v vložišču na istem naslovu.

Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo, morajo biti povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo oddane v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega razpisa »Sestrska kontrola oddelkov ABCD« in z označenim naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do naročnika do 28. 2. 2014 do 10.30 ure. Javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2014 ob 12.00 uri.

Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko slovenskega portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil najkasneje do vključno 22. 2. 2014 do 12.00 ure.

Ogled lokacije je obvezen. Ogled lokacije je mogoč od 10. 2. 2014 do najkasneje 7 dni pred rokom za predložitev ponudb, t.j. do 21. 2. 2014, po predhodni najavi pri kontaktni osebi Damijan Vodnjov, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si, tel. +386 (0)1 4758 199, 4758 100. Predstavniki ponudnikov morajo na ogled prinesti veljavna pooblastila za zastopanje ponudnika na ogledu.

Ponudniki lahko brezplačno prevzamejo projektno dokumentacijo v elektronski obliki (na CD-ju) pri kontaktni osebi Damijan Vodnjov, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si, tel. +386 (0)1 4758 199, 4758 100 vsak delavnik v delovnem času od 10. 2. 2014 do 21. 2. 2014 do 14.00.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu, ob upoštevanju pogojev iz 41. člena ZJN-2.

Prosimo, da podate ponudbo.

Generalni direktor inštituta:

mag. Robert Cugelj

NAVODILA PONUDNIKOM

1. Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (30. člen ZJN-2).

2. Jezik ponudbe: slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku; prospektni material pa je lahko v angleškem ali nemškem jeziku.

3. Valuta ponudbe: EUR.

4. Izpolnjevanje ponudbe: Kandidati morajo vse dokumente skrbno pregledati. Za popolnost ponudbe morajo kandidati v ponudbi priložiti naslednje dokumente in priloge:· splošni podatki o ponudniku;· obrazec za ugotavljanje sposobnosti (obrazec 1) skupaj s podpisanimi soglasji za pridobitev uradnih podatkov (priloga 1, 2 in 3);· ponudba in predračun (obrazec 2) skupaj s prilogo 1;

· izjava glavnega izvajalca (obrazec 3) in podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca (obrazec 4) v primeru nameravanega izvajanja javnega naročila s podizvajalci;

· garancija za resnost ponudbe (vzorec: obrazec 5 priloga1);

· referenčno potrdilo (obrazec 6);

· s strani naročnika izpolnjeno, podpisano in ožigosano potrdilo, da je bil ponudnik na ogledu objekta, na katerem se bodo izvajala del, ki so predmet tega javnega razpisa (obrazec 7)

· vzorec pogodbe (obrazec 8), pri čemer je treba vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati.

Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati predračun v elektronski obliki (v Excelu) na DVD/CD-ju. Opisi del na DVD/CD-ju se ne smejo spreminjati, ponudnik pa mora k popisom del in materialov pripisati enotne cene, izvršiti seštevke ter rekapitulacije ponudbenega predračuna.

Dodatno ob DVD/CD-ju mora ponudnik priložiti k ponudbi tudi kompleten predračun, stiskan na format A4, kjer mora vse strani tudi parafirati in žigosati.

Ponudnik mora izpisati vse enotne cene za vse podane opise del in materialov. Cene na enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV), le ta se ločeno prikaže le v rekapitulaciji predračuna in ponudbe.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov, v enotnih cenah pa mora zajeti tudi vse pričakovane stroške:

· stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča,

· stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo,

· stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

· stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do podpisa prevzemnega zapisnika za prevzem objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku,

· stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredajo objekta,

· stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; te stroške bo uporabnik na podlagi mesečnih obračunov zaračunaval izvajalcu mesečno na podlagi faktur. Za izračun stroškov bo izhodišče redni račun dobaviteljev energentov ter internih števcev energij, ki jih mora v lastnem strošku zmontirati izvajalec pred pričetkom del,

· stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,

· stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priklučkih po krivdi izvajalca,

· stroški vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,

· stroške v zvezi z odvozom in deponiranjem ruševin in odvečnega materiala skladno s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki na ustrezne deponije,

· stroške tehnične dokumentacije skladno z zahtevami ZGO-1, razen izdelave PID, ki ga za račun izvajalca izdela projektant,

· morebiti ostali stroški, ki so povezani z izvedbo projekta,

· stroške vseh zakonsko predpisanih dokazil o zanesljivosti vgrajenih materialov in naprav.

Ponudnik mora podati ponudbo na originalnih popisih.

5. Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

· da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,

· da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - UPB) in jih kot razloge za izločitev ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;

· da na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

· da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

· ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

· ni storil velike strokovne napake, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, ali hujše kršil poklicna pravila;

· pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

· da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati

· da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti in da nima transakcijskih računov, ki bi bili v zadnjih šestih mesecih blokirani

· da nudi 30 dnevni plačilni rok

· da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, kar izkazuje z referencami. Ponudnik mora imeti vsaj eno referenco za dela primerljiva s predmetom tega javnega naročila v zadnjih petih letih in sicer v vrednosti najmanj 60.000 EUR. Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja mora biti sestavljeno v skladu z Obrazcem št. 6, kar vse dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja,

· da izpolnjuje pogoje glede kvalifikacije za odgovornega vodja del.

6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.Dokazilo: soglasja (Obrazec 1 priloga 1, 2 in 3)

7. V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci, predloži še:Pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa plačuje podizvajalce in seznam podizvajalcev. Ponudnik bo podizvajalce zamenjal le s soglasjem naročnika. Dokazilo: obrazec 3

8. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec 4 za vse podizvajalce, s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in predloži v toliko izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa. Podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 42. člena ZJN-2, zato ponudnik predloži tudi izjavo podizvajalca. Dokazilo: obrazec 4 s prilogo 1

9. Skupna ponudba je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. odstavka 44. člena ZJN-2 in 3. do 5. odstavka 4. člena ZJN-2. V primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti pogodbo o sodelovanju skupine gospodarskih subjektov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno pogodbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevaje vseh ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

10. Rok veljavnosti ponudbe: do 30. 5. 2014.

11. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

12. Ponudnikom se priporoča, da so vsi dokumenti, ki sestavljajo izvirnik, oštevilčeni in povezani z vrvico tako, da jih ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati tudi po odpiranju ponudb. Soglasja ponudnik vloži v posebno ovojnico in jo doda ovojnici, v kateri je ponudba (glej točka 10, str. 10 razpisne dokumentacije).

13. Rok za predložitev ponudb: je do dne 28. 2. 2014 do 10.30 ure URI – Soča, Vložišče, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

14. Čas in datum ter kraj odpiranja ponudb: dne 28. 2. 2014 ob 12.00 uri, na naslovu Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

15. Rok plačila obveznosti je: v roku 30 dni od prejema računa.

16. Garancije – Kot garancijo za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 9.000,00 EUR, žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v originalu.

Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru:

a)če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

b)če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali

-ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljiva na prvi poziv, mora biti izdana v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do predvidene končne primopredaje in še trideset (30) dni in jo izbrani ponudnik predloži naročniku v 10 dneh po podpisu pogodbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe mora izvajalec predložiti dokument o podaljšanju veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, unovčljiva na prvi poziv, mora biti izdana v višini 10 % (deset odstotkov) celokupne vrednosti vseh dobav z DDV in jo izbrani ponudnik predloži naročniku ob končni pisni primopredaji, z rokom veljavnosti do poteka garancijske dobe (5 let) in 30 dni.

17. Merilo za oddajo javnega naročila je najnižja cena. V primeru enakih končnih ponudbenih cen bo naročnik izvedel pogajanja med ponudniki, ki so ponudili enako končno ponudbeno ceno.

18. V skladu z 2. odstavkom 30. člena ZJN-2-UPB5 lahko naročnik po prostem preudarku izvede pogajanja. Pogajanja bo naročnik izvedel s prvimi tremi najugodnejšimi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije.

Če bo naročnik po prejemu in pregledu ponudb ter morebitni izvedbi pogajanj ugotovil, da (upoštevajoč razpoložljiva sredstva in ponujeno ceno najugodnejšega ponudnika) ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, si pridržuje pravico, da bo odstopil od izvedbe javnega naročila..

19. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite na Portal javnih naročil. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do vključno 22. 2. 2014 do 12.00 ure.

NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKAPOGOJDOKAZ

1.

osnovna sposobnost iz 1. in 3. odstavka 42. člena ZJN-2,

sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2),

ekonomska in finančna sposobnost (6. odstavek 44. člen ZJN-2),

tehnične zahteve naročnika (obrazec 2 priloga 1),

seznam poslovnih subjektov po ZPKor,

30 dnevni plačilni rok

Dokaz: podpisana izjava ponudnika – OBRAZEC 1

2.ponudnik in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku in jih kot razlog za izločitev ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2:

Dokaz: podpisana izjava ponudnika –OBRAZEC 1 in pisno soglasje (priloga 1 in 2 obrazca 1) ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

3.Izpolnjevanje pogojev podizvajalca glede pogojev 4. odstavka 42. člena ZJN-2Dokaz: Izjava podizvajalca (obrazec 4 priloga 1)

4da nima na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi naročnika, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali večDokaz: podpisana izjava ponudnika – Obrazec 1 in pisno soglasje ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Obrazec 1 priloga 3)

5.da je ekonomsko - finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti Dokaz: Navedeno ponudnik dokazuje s predložitvijo obrazca BON-2, ki mora odražati stanje meseca decembra 2013 ali potrdilo vseh bank, kjer ima kandidat odprt TRR, da kandidat v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti.

6.*Reference: eno referenco za GOI dela, primerljiva s predmetom tega javnega naročila in sicer v vrednosti najmanj 60.000 EUR brez DDV

Dokaz: Najmanj ena potrjena referenca za gradbeno obrtniška dela; obrazec št. 6

7. Kvalifikacije za odgovornega vodjo dela) Ponudnik mora navesti ime, priimek in izobrazbo odgovornega vodje vseh del in priložiti potrdilo ali drug dokument o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO-1 za zahtevne objekte z 10-letnimi delovnimi izkušnjami, kar ponudnik dokazuje s priloženo lastno izjavo v ponudbi.b) Ponudnik mora navesti ime, priimek in izobrazbo odgovornih vodij posameznih del in priložiti dokument, ki dokazuje navedeno izobrazbo, kar ponudnik dokazuje s priloženo lastno izjavo v ponudbi..

OPOZORILO!

Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg te izjave predložiti še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke - zaprisežena izjava zastopnika ponudnika, podana pred notarjem, in iz 2. točke – izjava, da razpolaga z ustreznim potrdilom v državi po svojem sedežu.Priložena morajo biti potrjena soglasja naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 2 tega obrazca.Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

Splošni podatki o ponudniku

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:

Žig:

Kraj in datum:.......................................

OBRAZEC 1 Obrazec za ugotavljanje sposobnosti

Naziv in naslov ponudnika

IZJAVLJAMO,

da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,

2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB) in jih kot razloge za izločitev ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;

3. da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nismo imeli zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

4. da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega posopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave, ali prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustil poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

5. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

6. da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmetnega javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,

7. da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil,

8. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

9. da nudimo 30 dnevni plačilni rok,

10. da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati,

11. da smo finančno in poslovno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli neporavnanih obveznosti,

12. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, kar izkazujemo s priloženimi referencami;

13. da nudi 5 letni garancijski rok za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela;

14. da izpolnjujemo pogoje glede kvalifikacije za odgovornega vodja del.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

S podpisom te izjave potrjujemo:

· da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

· da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Sestrska kontrola oddelkov ABCD«.

Ime in priimek zakonitega zastopnika

_______________________________________

(žig in podpis)

Datum:

OBRAZEC 1 PRILOGA 1

SOGLASJE OZ. POOBLASTILOpravne osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Sedež ponudnika: __________________

Firma ponudnika:__________________________________________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – UPB2 (Uradni list RS, št. 50/12; KZ-1):

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

· goljufija (211. člen KZ-1),

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

· ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

· pranje denarja (245. člen KZ-1),

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

· tihotapstvo (250. člen KZ-1),

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

_______________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti družbe.

Podatki o pravni osebi:______________________________________________Firma družbe:______________________________________________________Sedež družbe:______________________________________________________Občina sedeža družbe:______________________________________________Številka vpisa v sodni register:_______________________________________Matična številka družbe:_____________________________________________

Kraj in datum:_______________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe:_______________________

Podpis odgovorne osebe:_____________________________

OBRAZEC 1 PRILOGA 2

SOGLASJE OZ. POOBLASTILOfizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnika iz kazenske evidence

ime in priimek: _____________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakoniti zastopnik ponudnika …………………………………….. nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – UPB2 (Uradni list RS, št. 50/12; KZ-1):

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

· goljufija (211. člen KZ-1),

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

· ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

· pranje denarja (245. člen KZ-1),

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

· tihotapstvo (250. člen KZ-1),

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

_______________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 42. člena ZJN- 2 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zakonitega zastopnika družbe…………………………………….

Moji osebni podatki:EMŠO:________________________________________Datum rojstva:_________________________________Kraj rojstva:___________________________________Občina rojstva:________________________________Država rojstva:________________________________Naslov stalnega oz. začasnega bivališča:____________________________________________________________Državljanstvo:________________________________ Kraj in datum:_______________________________________

Ime in priimek odgovorne osebe:_______________________

Podpis odgovorne osebe:_____________________________

OPOMBA: Obrazec izpolni zakoniti zastopnik in/ali zakoniti zastopniki ponudnika. Če ima ponudnik, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se zgornji obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbo je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce vseh zakonitih zastopnikov.

OBRAZEC 1 PRILOGA3

Ponudnik:......................................................................................................................................... naziv in naslov ponudnikamatična št.: ................................., davčna številka: .................................

dajemo

naročniku: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča , Linhartova 51, 1000 Ljubljana

SOGLASJE

za pridobitev podatkov iz davčne evidenceMinistrstva za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčniurad..............................................................................................................,naslov pristojnega DU

da ima na dan __________ * nima zapadlih in neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, v višini 50 EUR ali več; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

Ime in priimek zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe:………………………………...

Podpis zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe:…………………………………………

Kraj in datum :

OBRAZEC 2 Ponudba in predračun

Naziv ponudnika: ................................................................................................................................

Naslov ponudnika: ...............................................................................................................................

Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sestrska kontrola oddelkov ABCD

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.__________ z dne __________ za izvedbo tega JN po končni ponudbeni vrednosti:

Cena ponudbe skupaj:EUR ………………………………….

Znesek DDV ........%:EUR ………………………………….

* Cena ponudbe z DDV:EUR ………………………………….

z besedo: .............................................................................................

* V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport,

montaža, šolanje, stroški vzdrževanja v garancijskem roku itd.) in DDV ter upoštevani vsi popusti.

Strinjamo se, da ta ponudba velja do 30. 5. 2014 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, začeli dela in dobave opreme takoj, po datumu začetka veljavnosti pogodbe in jih dokončali v roku za dokončanje v skladu z zgoraj navedenimi dokumenti.

Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:

..........................................................................................

Žig: Kraj in datum:.......................................

Obrazec 2Priloga 1

Specifikacija zahtev

Dokument xls

Opomba naročnika:

V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v obrazcih podatke o proizvodu navesti v stolpcih Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike (lahko fotokopijo). V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.

OBRAZEC 3 Izjava glavnega izvajalca

V zvezi z javnim naročilom ……………………………………………………. izjavljamo, da:

1. kot glavni izvajalec pooblaščamo naročnika, da v našem imenu in v roku 30 dni od naše predložitve računov in potrjenih situacij za opravljena dela nakaže na TRR podizvajalcev, navedenih v spodnji tabeli (TRR navedeni v obrazcu 4) znesek zapadlih terjatev po predloženih računih podizvajalca;

2. da bomo kot glavni izvajalec v pogodbah s podizvajalci opredelili enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom za izvedbo razpisanih del.

Kraj in datum. ………………..

Podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca glavnega izvajalca:

…………………………………………………………………………………..

PONUDNIK IZJAVLJA, DA BO PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA SODELOVAL Z NASLEDNJIMI PODIZVAJALCI :

izvajalec v skupni izvedbi (firma, sedež, tel., fax)

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Delež od celotne pon. cene

Odgovorna oseba podizvajalca

Datum:Žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ponudnika:

Opomba 1: Ponudbo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. V primeru, da je podpisnik pooblaščenec, mora ponudnik ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

Opomba 2: Navedeno naj se obravnava kot primer, vsebina pa se obravnava kot obvezen del razpisne dokumentacije v primeru, da ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci.

OBRAZEC 4 Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca

1. Podatki o podizvajalcu:

- naziv podizvajalca: ..................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................

- matična številka: ......................................................................................................................

- davčna številka: .......................................................................................................................

- transakcijski račun: ..................................................................................................................

2. Predmet naročila:

- vrsta del oz. dobav: …………………………………………………………………………………….

- količina: .....................................................................................................................................

- vrednost: ...................................................................................................................................

- kraj: ...........................................................................................................................................

- rok izvedbe teh del oziroma dobav: .........................................................

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

3. Soglasje podizvajalca:

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oz. pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da nam naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

ter

da na dan, ko je bila oddana ponudba ponudnika, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Datum: ……………………………….. Žig:

Podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca podizvajalca:………………………………….

Opomba: Vsebina se obravnava kot obvezen del razpisne dokumentacije v primeru, da ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci.

OBRAZEC 5 Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe: bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 9.000 EUR, žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v originalu.

Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru:

a)če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

b)če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali

-ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Obrazec 5 Menična izjavaPriloga 1

V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sestrska kontrola oddelkov ABCD, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, izročamo Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, to bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba

_________________________,kot__________________,

(ime in priimek pooblaščene osebe)

podpis____________________

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, da izpolni to bianco menico v višini

9.000,00 EUR

kot garancijo za resnost ponudbe.

Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kraj in datum:

Podpis in žig:

Obrazec 5 Nalog za plačiloPriloga 2

______________________

______________________

(menični dolžnik)

NALOG ZA PLAČILO

Po menici izdani v__________________________, dne____________________

*na dan dospetja menice______________________________________________

plačljive pri _______________________________________________________

bremenite naš račun št._______________________________________________

za znesek __________________ EUR, ter ta znesek nakažite v dobro

računa Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča, Linhartova 51, Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Žig in podpis meničnega dolžnika:

*Zaradi narave menice pusti ponudnik to polje prazno. Obrazec 5 Priloga 2

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

(ponudniki vzorec samo žigosajo in parafirajo)

Naziv banke/zavarovalnice:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št....................

V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med

upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije Soča in .......................................................... (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo)

....................................(predmet pogodbe) v vrednosti ........................... EUR, je prodajalec (izvajalec)

dolžan opraviti naslednjo storitev:

1.....................................

2.....................................

3.....................................

v skupni vrednosti ....................................... EUR (z besedo ...............................................), v roku …… (največ 100) koledarskih dni od uvedbe v delo.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10% pogodbene vrednosti z DDV, to je v višini ........................... EUR, če prodajalec (izvajalec) svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so

pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se zniuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja

več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/zavarovalnica

(Žig, podpis)

Obrazec 5 Priloga 3

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

(ponudniki vzorec samo žigosajo in parafirajo)

Naziv banke/zavarovalnice

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št...............

V skladu s pogodbo ....................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila).........................................................in

........................................... (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo)

..............................................(predmet pogodbe) v vrednosti z DDV ..............................EUR, je prodajalec

(izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplano nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakren koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 10% celokupne vrednosti vseh dobav, to je v višini...............................EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so

pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upraviencem in banko reuje stvarno pristojno sodie v Ljubljani.

Banka/zavarovalnica

(Žig in podpis)

OBRAZEC 6 Referenčno potrdilo

Investitor – (naziv in naslov)______________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje (naziv in naslov)

izvedlo (vrsta dela) _____________________________________________________________________

v vrednosti _______________________________________ EUR z DDV z DDV,

po pogodbi št. ________________ z dne _____________, v obdobju od __________ do ___________

za prostor _________________________________ v objektu __________________________________

na naslovu_____________________________________________________________________.

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (ime in priimek): _________________

__________________________________________________________________________ ,

tel.št. _______________________________ in št. faksa:_____________________________________.

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela pravočasno opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

Ime in priimek zakonitega zastopnika: Podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca:

______________________________ _______________________

Datum : ŽIG

_______________________________________________________________________

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom zakonitega zastopnika investitorja ali pooblaščenca

OBRAZEC 7 Potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije in potrdilo o ogledu

(Izpolni ponudnik, ki prevzame 1xCD)

Naročnik, URI – Soča, potrjuje, da je

PONUDNIK:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

oziroma zanj POOBLAŠČENA OSEBA PONUDNIKA – na ogledu predloži pisno pooblastilo:

__________________________________________________________________________________

Telefon: _____________________, Elektronski naslov: ______________________________________

dne ____. 02. 2014 prejel PZI projektno dokumentacijo »Sestrska kontrola oddelkov ABCD«, (1xCD), za javno naročilo objavljeno dne ….02.2014 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_____/2014 in da si je ogledal objekt, na katerem se bodo dela izvajala in so predmet tega javnega naročila.Vsa prejeta projektna dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe tega javnega naročila. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih. Vsi podatki so zaupni in jih bo tako ponudnik tudi varoval, kar potrjuje s podpisom na tem obrazcu.

Navodila vsem ponudnikom na ogledu objekta:

a. Naročnik pokaže dostop do objekta in območje ureditve gradbišča, pokaže ograjo, ki jo je potrebno začasno demontirati.

b. Naročnik pokaže lokacijo obeh požarnih stopnišč in vsa podiranje drevja.

c. Naročnik pokaže vstop v objekt, način dela (vsi transporti in dostop skozi začasne odprtine v posameznih etažah), lokacijo notranje meje/območja gradbišča. Meja gradbišča je tudi meja protiprašne zaščite.

d. V času izvajanja del bo delo na bolniških oddelkih potekalo nemoteno. V času med 20,00 uro zvečer do 7,00 uro zjutraj se dela na gradbišču ne izvajajo.

e. Izvajalec bo dela izvedel v …………… koledarskih dneh (največ 90).

f. Ta obrazec mora ponudnik predložiti k ponudbi za predmetno javno naročilo.

Datum:

Žig, podpis predstavnika naročnika:

Žig, podpis ponudnika:

OBRAZEC 8 Vzorec pogodbe

GRADBENA POGODBA

ki jo sklenejo

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, matična številka 5053919, ID za DDV 73541346, ki ga zastopa generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj (v nadaljevanju naročnik)

in

_____________________________________________________________________, ID za DDV

(naziv firme in sedež)

_____________________, matična številka _____________, ki ga zastopa direktor __________________ (v nadaljevanju izvajalec)

za izvedbo javnega naročila Sestrska kontrola oddelkov ABCD kot sledi:

1. Ugotovitve

Na podlagi izvedenega odprtega postopka po določilih Zakona o javnem naročanju – ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/13; v nadaljevanju ZJN-2), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _________________, št. objave ______________, je bil izvajalec izbran za izvedbo predmeta javnega naročila.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ___________ in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa.

2. Predmet pogodbe in obseg dela

Predmet pogodbe je izvedba gradbenih in obrtniških ter inštalacijskih del na objektu URI – Soča, objekt Vijolica, kar izvedbo GOI del in dobavo opreme po PZI projektni dokumentaciji »Sestrska konrola oddelkov A, B, C in D«, PZI, 05-2011, januar 2014, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.

Vrsta in obseg pogodbenih del sta podrobno določena v popisu del, PZI projektni dokumentaciji in ponudbenem predračunu izvajalca iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo. Ponudbeni predračun izvajalca je sestavni deli te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela v obsegu skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena in drugimi določbami te pogodbe in sicer vse do popolne izvedbe pogodbenih del.

Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika: Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

Izvajalec bo po zaključku del izdelal in izročil naročniku (v dveh (2) izvodih) in na zgoščenki v formatu * doc za besedila , * xls za preglednice in nezaščiteno * dwg obliko za risbe in načrte, vso tehnično dokukmentacijo. Zgoščenka mora omogočati nadaljnje presnemavanje.

3. Roki

Izvajalec je dolžan dokončati vsa pogodbena dela skladno s terminskim načrtom, vključno s primopredajo objekta v uporabo, in sicer v ……. (največ 90) koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se šteje dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo (prevzem gradbišča), kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

· dokončanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže opreme,

· uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,

· odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitativnega pregleda,

· predana vsa zahtevana projektna in tehnična dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,

· izvedena edukcija osebja naročnika ter naročniku predana tehnična dokumentacija in priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta,

· uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni po prejemu zapisniških pripomb oziroma nepravilnosti, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu objekta, vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenih rokov.

Z izpolnitvijo pogojev iz tega člena te pogodbe so izpolnjeni pogoji za primopredajo.

O primopredaji se sestavi zapisnik. Po primopredaji izvajalec ni več odgovoren za pomanjkljivosti, ki bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu.

4. Pogodbena cena

Za celoten predmet pogodbe, ki obsega vse obveznosti izvajalca, bo naročnik izvajalcu plačal pogodbeno ceno po načelih »obračuna del na podlagi podpisanih stvarno izvršenih količin v gradbeni knjigi izvajalca s strani nadzornika ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen/enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del«, pri čemer je pogodbena cena v smislu te pogodbe cena z DDV (v nadaljnjem besedilu: pogodbena cena), ki znaša

pogodbena cena brez DDV (EUR)

DDV ____ % (EUR)

pogodbena cena z DDV (EUR)

z besedami: _______________________________________________ in ____/100 EUR z davkom na dodatno vrednost.

Pogodbena dela bodo obračunana na podlagi dejansko izvršenih količin in po cenah iz ponudbenega predračuna.

Pogodbena cena zajema tudi stroške zavarovanja del pri ustrezni zavarovalnici.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za izvedbo pogodbenih del, predvidenih s popisom del in PZI projektno dokumentacijo, ponudbenim predračunom in projektno dokumentacijo vključno z izvedbo tehničnega pregleda do pridobitve uporabnega dovoljenja. Cene ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Cene na enoto so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh del.

Upošteva se, da je izvajalec pred pošiljanjem ponudbe na javno naročilo obiskal in natančno pregledal objekt in okolico in da se je predhodno seznanil z obstoječo infrastrukturo, da je spoznal vse elemente, ki vplivajo na organizacijo prostorov obnove, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materiali in vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. Če izvajalec ne ugotovi vseh podatkov, ki vplivajo na izvedbo del, ga to ne razreši odgovornosti in tveganja za izvedbo del po pogodbenih enotnih cenah, ki so fiksne do dokončanje pogodbenih del.

Izvajalec na podlagi prejšnjega odstavka jamči, da je ponudbeno ceno sestavil tako, da je predvidel vse okoliščine, ki bi se lahko pojavile ob gradnji in da se cena del po tej pogodbi ne more spremeniti, razen v primeru, če so se pojavile okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob skrbnem pregledu projektne dokumentacije, popisov del, prostorov obnove, materiala in lokacije v skladu s to pogodbo, kar mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo, materialnimi dokazi in poročilom.

5. Sprememba vrednosti pogodbe

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno skleniti pisni aneks k tej pogodbi. Dela in material, ki ni naveden v ponudbenem predračunu izvajalca, naročnik prizna le na podlagi prehodnega sklenjenega pisnega aneksa k pogodbi in vpisa v gradbeni dnevnik, po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki soglašata, da za vsa dela iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo cena in kvaliteta, navedena v 4. točki te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in ponudbenega predračuna. V ponudbenem predračunu priznan popust, se prizna tudi za dela in material iz prvega odstavka tega člena.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik od izvajalca zahteva izvedbo del, ki niso predmet te pogodbe, pogodbeni stranki skleneta pisni aneks k tej pogodbi, po cenah dela in materiala iz osnovne ponudbe, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, nova) pozneje naročena dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z določbami ZJN-2. Z izvajalcem se sklene pisni aneks k tej pogodbi ali pa nova pogodba.

Če vsa dodatno naročena dela ne presegajo 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izvajalec nima pravice uveljavljati podaljšanja roka.

Vrednost del iz tega člena ne sme preseči 30 % osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

6. Način plačila

Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer v skladu z napredovanjem del in finančnim ter terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani nadzornika. Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi situacijo v roku 8 dni od njenega prejema. Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku potrjeno situacijo s strani nadzora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema. Naročnik bo 90% pogodbene vrednosti brez DDV plačal na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z gradbeno knjigo; zadržanih 10% brez DDV pa na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), po uspešni primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije.

Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu ob izpolnitvi vseh določil iz točke 8 te pogodbe. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

Plan predvidenih (mesečnih) plačil izdela izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe in je sestavni del te pogodbe.

Nesporni znesek mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca: banka ________________________________________________________ št. TRR računa ______________________________________________________

v 30 dneh od uradnega prejema situacije, razen zneska končne situacije, ki je lahko kljub potrditvi končne situacije zmanjšan za pogodbeno kazen.

Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti.

7. Obveznosti naročnika

Obveznosti naročnika so:

· ob uvedbi v delo izvajalcu predložiti projektno dokumentacijo in ostale podatke in dokumentacijo, potrebno za realizacijo predmeta pogodbe;

· tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane, s strani nadzornika usklajene spremembe;

· zagotoviti finančna sredstva, potrebna za realizacijo predmeta pogodbe;

· zagotoviti gradbeni nadzor po ZGO-1;

· zagotoviti projektantski nadzor v smislu tolmačenja projektantskih rešitev;

· omogočiti izvajalcu nemoteno delo (predati delovišča v trenutno posest izvajalcu, zagotovitev primernih dostopov, itd.).

8. Obveznosti izvajalca

Obveznosti izvajalca so:

· naročniku predložiti v soglasje podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del,

· pogodbene storitve, določene s to pogodbo, izvesti strokovno pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi ter splošnimi pogoji razpisa in posebnimi pogoji pogodbe,

· skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka;

· naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;

· varovati in zavarovati gradbišče;

· za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobiti predhodno pisno soglasje projektanta, nadzornika in naročnika;

· opravljati delo skladno s terminskim planom;

· upoštevati navodila in zahteve nadzornika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti naročnika med izvajanjem del;

· zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih prostore očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del;

· upoštevati vse zahteve, navedene v poglavju Strokovne zahteve razpisne dokumentacije in na to nanašajoče se navedbe iz ponudbene dokumentacije izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, je seznam podizvajalcev priloga te pogodbe in vsebuje naslednje podatke:

· vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· predmet količina vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v tej razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami Obligacijskega zakonika – UPB1 (Uradni list RS, št. 97/07, v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

9. Garancije

Izvajalec je dolžan predložiti naslednje garancije:

Nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 10 % ( deset odstotkov) pogodbene cene z DDV najkasneje ob sklenitvi pogodbe z veljavnostjo garancije do roka 30 dni po primopredaji;

Zavarovanje objektov oziroma pogodbenih del in dobav ter odgovornosti za čas od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje pri zavarovalnici ob podpisu pogodbe, sicer lahko to stori naročnik na stroške izvajalca,

Nepreklicno brezpogojno garancijo banke ali enakovredno kavcijsko zavarovanje na prvi poziv v višini deset (10) % končne obračunske vrednosti z DDV kot jamstvo za brezhibno delovanje oziroma za odpravo stvarnih napak v garancijski dobi. Garancija je veljavna še 30 dni po preteku garancijskega roka.

Kot začetek veljavnosti garancije mora biti naveden datum primopredaje, ko upravičenec pa naročnik. Garancijo mora izvajalec predložiti ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa vseh pogodbenih strank o uspešni primopredaji in so po tej pogodbi naslednjih 5 let za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga uporabnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik – uporabnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo.

10. Pogodbena kazen, odškodnina

Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom in določili iz točke 2.0.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni in sicer za vsak koledarski dan v višini 0,1 % (ena desetina odstotka), vendar skupno največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma uporabnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Sprejem in izročitev del, dokončen obračun

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni denvnik in naročnika pisno obvestiti, da so pogodbena dela končana. Naročnik in izvajalec sta se dolžna brez odlašanja lotiti sprejema in izročitve del ter dokončnega obračuna.

O sprejemu in izročitvi se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

· ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

· ali kakovost del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

· o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

· ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, dokazila o zanesljivosti objekta, projekta izvedenih del ter projekta obratovanja in vzdrževanja,

· datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.

Zapisnik o sprejemu in izročitvi lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neupravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neupravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo del.

Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti. Če izvajalec ne izvede teh del v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.

Z dokončnim obračunom se dokončno ugotovijo razmerja med pogodbeniki in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Dokončni obračun se opravi po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi del. Delo z dokončnim obračunom se začne takoj po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi, konča pa najkasneje v 60 dneh od dneva sprejema in izročitve.

Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vštevši nepredvidena in poznejša dela, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.

Dokončni obračun vsebuje zlasti:

· vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah;

· znesek razlike v ceni;

· znesek, izplačan po situacijah;

· končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

· znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti;

· podatek, ali je objekt dovršen v pogodbenem roku in če ni, koliko je bil rok prekoračen;

· podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačilo pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske;

· skupen znesek cene izvedenih del;

· podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

Končna situacija se izda, ko izvajalec odpravi pomanjkljivosti, ugotovljene ob sprejemu in izročitvi del ter po uspešno opravljenem kvalitativnem pregledu izvršenih del in primopredaji objekta, kar pomeni tudi upoštevanje in odprava vseh s strani uporabnika naročnika navedenih pomanjkljivosti in upoštevanje pripomb, ki se nanašajo na neposredno uporabnost prevzetih investicijskih del oziroma ob dokončnem prevzemu del s strani naročnika.

Izvajalec mora ob izstavitvi končne situacije predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini deset (10)% od vrednosti končnega obračunskega zneska, veljavno še en dan po preteku garancijske dobe, s katero jamči za izpolnjevanje obveznosti v času garancijske dobe.

12. Protikorupcijska klavzula

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v nejgovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

13. Spremembe in razveza pogodbe

Če se pokaže potreba za spremembo pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe. To pogodbo je mogoče enostransko razdreti v primeru bistvenih kršitev njenih določb, zaradi krivdnega ravnanja ene od pogodbenih strank ali nastanka takšnih gospodarskih razlogov ali ukrepa državnih organov, pri eni stranki iz te pogodbe, ki bi onemogočali medsebojno sodelovanje oziroma nasprotni strani povzročili škodo.

Pogodbeni stranki se obvezujejo, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja, izvajalec pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi jima nastala zaradi razveze.

14. Pooblaščene osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika je g. Damijan Vodnjov.

Pooblaščeni svetovalni inženir in nadzornik je ………………………………………………………..

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ...................................................

Odgovorni vodja del je ………………………………………………….

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

Pogodbene stranke imajo pravico zamenjati s pogodbo navedene zastopnike oziroma predstavnike. O spremembi se morajo obvestiti.

16. Reševanje sporov

Vse možne spore rešujejo pogodbene stranke sporazumno. Če sporazuma glede rešitve spora ne morejo doseči, se spor rešuje pred stvarno pristojnim sodiščem v kraju naročnika.

17. Veljavnost pogodbe

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena iz 2 (dveh) enakih izvodov, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Sestavni deli pogodbe so:

· ponudbena dokumentacija izvajalca,

· zapisnik in ponudba s pogajanj,

· terminski in finančni plan.

Kraj in datum: ...............................Kraj in datum: ...........................................

Izvajalec:Naročnik : ....................................URI - Soča Generalni direktor inštitutamag. Robert Cugelj

OBRAZEC 8 Priloga 1 Terminski plan

Ponudnik sam predloži terminski plan ob upoštevanju pogojev razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo izvedel dela v …………….. koledarskih dneh (največ 90).

Uvedba v delo0 dan

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

OBRAZEC 8 Priloga 2 Finančni plan

(izpolni ponudnik)

Finančni načrt mora biti v skladu s pogodbo (6. točka).1. Posamezne situacije

Situacija 1……………………. EUR………………… %Situacija 2……………………. EUR………………… %Situacija 3……………………. EUR………………… %

…………………...............

2. Končna situacija 10 % ____________________ ( po predaji objekta)

8

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča