Download pdf - VOLUME 4 –Modèle d'offre financière - Ministère de l ... · travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque ... 05.58 Essai de charge

REPUBLIQUE DU BENINMINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCESMINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

FONDS EUROPEENDE DEVELOPPEMENT

____________

Référence de la publication : EuropeAid/137551/IH/WKS/BJ

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES TRAVAUX FRANCHISSEMENT DU BAS FONDS DE WOMEY

DANS LA COMMUNE DE ABOMEY CALAVI

VOLUME 4 –Modèle d'offre financière

MAITRE D’OUVRAGE FINANCEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (10ème FED)ET DES FINANCES

Juin 2016

EuropeAid/137551/IH/WKS/BJ Travaux Womey VOLUME 4 2 / 32

VOLUME 4.3

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE

CONTRATS à PRIX UNITAIRES

4.3.1 - Préambule.............................................................................................................................3

4.3.2 Détail Estimatif........................................................................................................................5

4.3.3 Bordereau des prix unitaires....................................................................................................8

4.3.4 Travaux en régie...................................................................................................................24

4.3.5 Sous-détail des prix...............................................................................................................25

V4 – Modèle Offre Financière Page 2


4.3.1 - PRÉAMBULE

1. Généralités

1.1 Le Détail Estimatif (Volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste destravaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque posteune quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités fixées dans le Détail Estimatifsont des quantités estimées. Chaque prix de chaque post du Détail Estimatif est précisédavantage dans le Bordereau des Prix (Volume 4.3.3).

Les montants dus sont fixés par la détermination par des métrés de la masse réelle destravaux exécutés et par l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutéespour les postes correspondants.

1.2 Le Sous-détail des Prix (Volume 4.3.5) est la liste qui contient les prix élémentaires, prix secset coefficients dont résulte chaque prix repris dans le Détail Estimatif et le Bordereau desPrix et dans le Tableau des Travaux en Régie.

Le Sous-détail des Prix peut servir de base d'évaluation pour des travaux additionnelsordonnés mentionnés à l'article 37.5 des Conditions Générales.

1.3 N/A

2. Spécificités pour les Volumes 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4

2.1 Les prix indiqués dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix couvrent la totalité de lavaleur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis pourla réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaireset tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitementprévus dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profitset indemnités de toutes les obligations sont également réparties uniformément surl’ensemble des prix unitaires.

2.2 Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le Bordereau des Prixet le Détail Estimatif, seuls les travaux permanents sont évalués.

2.3 Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transportou le compactage.

2.4 Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont l'exonération est explicitement donnéepour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf ceux indiquésséparément dans les présents Modèles d'offre financière, compris dans les prix du DétailEstimatif, le Bordereau des Prix et le Tableau des travaux en Régie.



2.5 Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du SystèmeInternational (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, lesdétails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doitaussi être exprimée conformément aux termes du SI). Les abréviations utilisées dans lebordereau s’interprètent de la manière suivante:

mm signifie millimètrem signifie mètremm² signifie millimètre carré ;m² signifie mètre carrém³ signifie mètre cubekg signifie kilogrammeto signifie tonne (1000 kg)pcs signifie piècesh signifie heurefft signifie forfaitkm signifie kilomètrel signifie litre% signifie pour centDN signifie diamètre nominalh/m signifie homme/moish/j signifie homme/jour



4.3.2 DÉTAIL ESTIMATIF



DETAIL ESTIMATIF TABLIER MIXTE A DEUX VOIES

N° PRIX DESIGNATION UNITE QUANTITEPRIX

UNITAIREMONTANT

En Euros

SERIE 01 - INSTALLATIONS

00.01 a Amenée, et repli du matériel Fft 1,0

00.01 b Installations générales du chantier Fft 1,0

00.01c Mise en place et démontage des centrales de bétonnage FFt 1,0

00.01dMise en place et démontage des ateliers de battage de pieux

FFt 1,0

00.01e Étude et suivi géotechniques d’exécution, (mission G 3). FFt 1,0

00.02 Bureaux pour la Mission de Contrôle Fft 1,0

00.03 Laboratoires de la Mission de Contrôle Fft 1,0

TOTAL INSTALLATIONS

SERIE 02 - TERRASSEMENT

02.01 Desherbage débrousaillage m2 4 000,0

02.04 Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 1,20 m U 20,0

02.06 Décapage M2 5 000,0

02.11 Déblais ordinaires M3 1 000,0

02.14 Enlèvement de matériaux compressibles M3 2 000,0

02.22 Remblais en provenance d'emprunt M3 26 000,0

02.51 Finition de plateforme m2 7 200,0

TOTAL TERRASSEMENT

SERIE 05 - OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

05.11 Fouilles pour fondation d'ouvrage M3 720,0

05.15 Remblai aux abords des ponts M3 400,0

05.23 Fourniture des pieux métallique 1000 Ep:16 ml 3 300,0

05.24 Bardage et mise en fiche U 60,0

05.25 Battage ml 3 000,0

05.26 Passage du battage au fonçage U 550,0

05.27 Fonçage ml 300,0

05.28 Enture U 550,0

05.29 Vidage des pieux métalliques ml 2 500,0

05.31 Béton B16 M3 80,0

05.31 bisBETON B16 dosé à 250 Kg/m3 pour complément de remplissage des pieux métalliques

M3 2 120,0

05.32 Béton B30 M3 1 200,0

05.32 bis BETON B30 pour remplissage des pieux métalliques M3 240,0

05.38 Armatures pour béton armé Kg 132 000,0

05.38 bis Acier pour le béton de remplissage des pieux métalliques Kg 28 400,0

05.58 Essai de charge sur pont FFT 1,0

05.85 Dalle de transition M3 20,0

05.88 Appareils d'appui en néoprène fretté DM2 450,0

05.94 Dégagement du lit M2 4 000,0

05.95 Tablier mixte à deux voies de cent huit (108) mètres, en 3 travées continues de 32, 44 et 32 m

U 3,0

TOTAL OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT



Récapitulatif

DESIGNATION MONTANT

INSTALLATION DE CHANTIER

TERRASSEMENT

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

TOTAL HT



4.3.3 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

SERIE A : APPROVISIONNEMENTS

Les prix de la série A s’appliquent uniquement aux matériaux ci-après, incorporés dans lacomposition des ouvrages:

Les charpentes métalliques

Les ciments,

Les aciers pour béton armé,

Les pieux métalliques

Les consommables et les autres matériaux ou accessoires ne font pas l’objet de rémunération surapprovisionnement; en particulier les ouvrages préfabriqués en béton, le géotextile, les tuyauxdivers, les garde-corps, les appuis, les enrochements et le blocage de carrière, le sable deconcassage, le sable naturel, les matériaux naturels (pour fondation ou autre), les matériaux poursignalisation, etc.

Seuls sont pris en compte, et dans la limite des besoins du chantier, les matériaux qui répondentaux conditions suivantes:

les matériaux sont conformes aux spécifications techniques et ont fait l’objet d’uneréception qualitative et quantitative par l’Ingénieur,

les matériaux sont approvisionnés sur chantier, dans de bonnes conditions destockage et de conservation.

Les prix d’approvisionnement rémunèrent notamment:

l’achat ou la fabrication des matériaux,

les divers frais d’amenée jusqu’au chantier.

Il est précisé par ailleurs que les matériaux ayant donné lieu à des avances ne peuvent plus fairel'objet d'acompte sur approvisionnement.

Les quantités à prendre en compte sont égales à quatre-vingt pour cent (80%) des quantitésmétrées sur stock lors d’un attachement contradictoire.

Prix A1 Charpentes métalliques

Ce prix concerne les charpentes métalliques pour ouvrages. Il s’applique à LA TONNE (T) decharpente, dans les conditions définies ci-dessus.

PRIX EN LETTRES: ……………………………………………………………………….PRIX EN CHIFFRES:……………………………………………………………………….



Prix A2 Ciments

Ce prix concerne tous les ciments pour ouvrages. On ne distinguera pas le ciment CPA-CEM I 42,5 ou CPJ-CEM II/ B 32,5. Il s’applique à LA TONNE (T) de ciment, dans les conditions définiesci-dessus.


Prix A3 Aciers pour béton armé

Ce prix concerne les aciers pour béton armé. Il s’applique à LA TONNE (T) d’aciers pour bétonarmé, dans les conditions définies ci-dessus.


Prix A4 Pieux métalliques diam 1000, ép 16

Ce prix concerne les pieux métalliques. Il s’applique au MÈTRE LINÉAIRE (ml) de pieuxmétalliques de diam 1000, dans les conditions définies ci-dessus.


SERIE 00 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les prix 00-01 a, 00-01 b, 00-01 c, 00-01 d, et 00-01 e rémunèrent forfaitairement la fourniture,l'amenée, l'installation et le repli de tout le matériel nécessaire au chantier, notamment :

• la mobilisation de la totalité du matériel lourd destiné au chantier (matériel roulant oufixe), entièrement assemblé et en parfait état de fonctionnement,

• le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours du chantier,• le rapatriement de la totalité de ce matériel en fin de chantier,• et toutes sujétions liées à ces installations.

Ils sont valables pour toute la durée du chantier (retard et/ou prolongation de délais éventuelscompris), et quels que soient les quantités et le montant final des travaux.

Prix 00 01 a Amenée, et repli du matériel

Ce prix concerne l’amenée et le repli de l’ensemble du matériel du Titulaire sur le chantier.

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est rémunéré selon l’échéancier suivant :• Soixante-dix pour cent (70%) après le constat de la mise en action d’au moins 80% du

matériel mobile nécessaire à la réalisation des travaux,• trente pour cent (30%) après le constat du repli de la totalité de ce matériel mobile du

chantier.




Prix 00 01 b Installations générales du chantier

Ce prix rémunère la réalisation de toutes les installations nécessaires au chantier, notamment :• la location (ou l'acquisition éventuelle) des terrains (et indemnisations de toutes

natures), • la préparation, l'aménagement et l'entretien des voies d'accès et des aires, nécessaires

à l'implantation des bâtiments, au stockage des matériaux, au stationnement dumatériel, aux aires de préfabrication, etc.,

• la location ou la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments du Titulaire: logements, bureaux, ateliers, magasins, locaux sociaux pour le personnel, infirmerie,etc.,

• la mise à disposition de l'Ingénieur sur la base vie du Titulaire, d'un bureau équipé( table, armoire, chaise) et bloc sanitaire,

• la fourniture permanente d'eau potable, d'électricité et le gardiennage de cesinstallations, l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosseseptique,

• la construction et l'équipement des laboratoires du Titulaire,• l’amenée du personnel,• les liaisons radiophoniques et téléphoniques pendant la durée du chantier pour les

installations du Titulaire,• la fourniture et la mise en place des panneaux d’information,• les dispositions nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du chantier,• l'aménagement et l'entretien des déviations,• la gestion technique et financière des travaux de déplacement de réseaux divers,• le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier,• le démontage et le repli de ces installations à la réception provisoire,• la remise en état des lieux après repli,• et toutes sujétions.

Le Titulaire considérera toutes les mesures jugées nécessaires pour la protection del'environnement, notamment la déviation ou tous autres aménagements.Les chantiers seront installés sur les sites moins sensibles et le Titulaire sera tenu de procéder àdes réaménagements systématiques à la fin des chantiers : réaménagement des sites des basesvies, des déviations, des gisements meubles et rocheux exploités, des lieux de dépôts etc... pouréviter qu'ils entraînent des conséquences néfastes aux terrains environnants.Ce prix ne comprend pas les prestations suivantes, car rémunérées par d’autres prix unitaires :

• la mise en place sur site autant que de besoin, d'un atelier de battage pour pieux oupalplanches, y compris les transferts et l'aménagement des accès et aires de battage,

• la construction et l'équipement des bâtiments mis à la disposition de l'Ingénieur, selonles dispositions prévues dans le CPT,

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est réglé à concurrence :• de soixante-dix pour cent (70 %), après le constat de l’achèvement de toutes les

installations considérées,• de trente pour cent (30 %), en fin de chantier, après démontage des installations,

remise en état des lieux à la satisfaction de l'Ingénieur, et remise par le Titulaire dudossier des plans conformes à l'exécution (plans de récolement).


Prix 00 01 c Mise en place et démontage des centrales de bétonnage

Ce prix rémunère forfaitairement les installations et les replis sur des sites différents, d'une ou desunités d'enrobage (malaxeur) que le Titulaire juge nécessaire pour l'exécution optimale destravaux vis à vis de la qualité, du délai d'exécution et des distances minimales de transport.



Ce prix rémunère notamment :

• l'amenée du matériel de bétonnage et des matériels annexes constituant une centrale,• la préparation, l'amenée et l'entretien des voies d'accès et des aires nécessaires,• le montage et le démontage des centrales,• les transferts en cours de chantier d'un site à autre,• la réalisation de tous les essais et les réglages nécessaires au bon fonctionnement des

centrales,• l'installation des bureaux et des hangars de réparation pour les centrales,• le repli des centrales et des matériels annexes,• la remise en état des lieux et des voies d'accès (dont leurs emprunts éventuels) après

repli,• les dépenses liées au respect de l’environnement naturel et humain,• et toutes sujétions.

Ce prix sera appliqué une seule fois dans le cadre du marché, quel que soit le nombred'installations réellement nécessité par les travaux.

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est rémunéré selon l’échéancier suivant :

• soixante-dix pour cent (70%) lorsque les unités auront produites au moins trois cent m3(300 m3) de bétons réceptionnés,

• trente pour cent (30%) après le démontage de la dernière unité de bétonnage et laremise en état de tous sites et notamment le traitement (enfouissement, etc.) desstériles et résidus à base de ciment.


Prix 00 01 d Mise en place et démontage des ateliers de battage de pieux

Ce prix rémunère forfaitairement les installations et replis des ateliers de battage de pieux que leTitulaire juge nécessaires pour l’exécution optimale des travaux vis à vis de la qualité et du délaid’exécution.Ce prix rémunère notamment :

• l'amenée sur site du matériel de battage et des matériels annexes,• la préparation, l’amenée et l'entretien des voies d'accès aux sites et des aires de travail

nécessaires,• le montage et le démontage du matériel de battage,• les transferts en cours de chantier d’un site à autre,• les accessoires et échafaudages nécessaires,• l’installation du bureau et des hangars,• les mises en station et le réglage de l’orientation,• le démontage de l’atelier et des matériels annexes,• la remise en état des lieux et des voies d’accès avec repli,• les dépenses liées au respect de l’environnement naturel et humain,• et toutes sujétions.

Ce prix sera appliqué une seule fois dans le cadre du marché, quel que soit le nombred'installations réellement nécessité par les travaux.

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est rémunéré selon l’échéancier suivant :• soixante-dix pour cent (70%) lorsque l’atelier aura réalisé au moins vingt mètres (20 m )

de pieux battus et réceptionnés,• trente pour cent (30%) après l’acceptation sans réserve de tous les pieux forés et le

repli des ateliers.




Prix 00 01 e Étude et suivi géotechniques d’exécution, (mission G 3).

Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la réalisation de l’étude et suivi géotechniques d’exécution(mission G3). Il comprend notamment : l’amenée et le repli au début et fin de campagnes d’essais,le déplacement du matériel quelles que soient les conditions de déplacement, et son installationsur le site de chaque sondage, l’exécution des essais à l’aide de matériel adapté.

Ce prix inclut la présentation des résultats, et l’établissement du rapport de synthèse de l’ensemblede la campagne de reconnaissance géotechnique conformément aux spécifications techniques.

Le forfait sera payé au Titulaire à la validation du rapport définitif.


Prix 00 02 Bureaux pour la Mission de Contrôle

Ce prix rémunère forfaitairement, la construction ou la location, l'équipement et l'entretien debâtiments destinés à l'Ingénieur, selon les dispositions prévues dans le CPT et ses annexes.Les bâtiments et tous leurs équipements resteront la propriété du Titulaire en fin de chantier.Il comprend notamment :

• la préparation et l'aménagement des voies d'accès et des aires nécessaires àl'implantation des locaux et la construction des locaux, la construction des clôtures,

• la construction des bâtiments et installations annexes, • les branchements pour l'eau potable et l'électricité, • les équipements et l'ameublement prévus au CPT, • l'évacuation des eaux usées après dégraissage et épuration par fosse septique,• la fourniture d'eau potable et d'électricité à ces installations et les liaisons

radiophoniques pendant la durée du chantier,• l'entretien, le nettoyage, la réparation et le remplacement si nécessaire des locaux et de

leurs équipements,• le gardiennage des bureaux et des logements,• l'assurance des immeubles, mobiliers et matériels (dommages, incendie, vol, ...)• et toutes sujétions en découlant.

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est pris en décompte de la manière suivante :• Soixante-dix pour cent (70%) de leur montant lorsque le bâtiment considéré est livré et

entièrement équipé,• Trente pour cent (30%) six mois après cette livraison, et en l'absence de réserves ou

vices sur la qualité du bâtiment et de ses équipements.


Prix 00 03 Laboratoires Titulaire/Mission de Contrôle

Ce prix rémunère la construction ou la location, l'équipement et la mise en service de laboratoirespour le Contrôle Extérieur au chantier tels que spécifiés par le CPT.

Ces bâtiments et tout leur équipement de laboratoire resteront la propriété du Titulaire en fin dechantier.



Il comprend notamment :

• le coût de la construction ou de la location, de l'équipement et du mobilier du bâtiment,• le raccordement aux réseaux divers,• les frais d'équipement en matériel de laboratoire les consommables,• les frais de fonctionnement (eau, électricité, gaz, etc., ),• les frais de gardiennage,• etc.

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) est pris en décompte de la manière suivante :

• Soixante-dix pour cent (70 %), à la réception conforme de chaque bâtiment et de sonéquipement complet,

• Trente pour cent (30 %), en fin de chantier, après démontage des installations.


SERIE 02: TERRASSEMENTS

Prix 02-01 Désherbage débroussaillage

Ce prix rémunère au METRE CARRE (m²) la réalisation du désherbage, du débroussaillage et dela maîtrise de la végétation sur l'emprise de la route.

Il s'applique une seule fois durant le chantier à toutes les opérations énumérées ci-après et quiseront, à exécuter plusieurs fois en cours de chantier :

• en début de chantier, préalablement au relevé topographique général du terrainexistant,

• ensuite, juste avant le démarrage des travaux, • enfin, pour la Réception Provisoire.

Il comprend pour toutes les surfaces concernées par des travaux(accotements, fossés, bermes,risbermes, talus, extension d'assiette terrassement):

• toutes sujétions d’accès ;• le désherbage, le déboisement, le dé-racinage, l’abattage et le dessouchage des arbres

existants d’une circonférence inférieure ou égale à un mètre vingt (1,20), mesurée à unmètre au-dessus du sol ;

• la dépose éventuelle des balises de virage, des panneaux de signalisation, dessupports et poteaux divers, des clôtures de toutes natures (arbustive, bois, planches,grillage, fer, etc ;) situés dans l'emprise de la route,

• le chargement, le transport de tous ces matériaux jusqu’à un lieu de dépôt agréé, quelleque soit la distance,

• leur mise en dépôt, leur régalage et toutes sujétions liés à l'aménagement définitif deces dépôts.

La largeur à prendre en compte sera, pour chaque profil, la projection horizontale de l’assiette duprojet travaillé par le Titulaire (sans aucune majoration), diminuée de la largeur de la plate-formeou de la chaussée existante.

Pour le désherbage et le débroussaillage des zones extérieures ou non contiguës à l'assiettetravaillée, les surfaces à considérer seront définies et arrêtées suivant les projets d’exécutionapprouvés correspondants.

Par ailleurs, il est rappelé que ce prix ne s’applique pas :



• à l'emprise totale de la route mais à l'assiette travaillée : en particulier les grands talusde déblais sur lesquels aucune intervention n'est faite par le Titulaire sont exclus,

• aux surfaces qui font l’objet de travaux de reprofilage ou de démolition.

Les quantités à prendre en compte résulteront du projet d'exécution approuvé ou d'attachementscontradictoires.


Prix 02-04 Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 1,20 m

Ce prix s’applique à l’UNITE (U) d’arbre abattu de circonférence supérieure à un mètre vingt (1,20m), mesurée à un (1) mètre au-dessus du sol, dans toute zone où cela aura été prescrit parl’ingénieur.

Il comprend :

• l’élagage ;• l’abattage proprement dit ;• le dessouchage ;• le tronçonnage en éléments de DEUX (2) mètres de long maximum ;• le chargement et le transport vers un dépôt agréé quelle que soit la distance ;• le stockage et toutes sujétions.

Ce prix s’applique à l’unité d'arbre abattu.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachements contradictoires


Prix 02 06 Décapage

Ce prix rémunère au METRE CARRE (m²) de surface mesurée en projection horizontale ledécapage des accotements, talus de remblais, assiettes de remblais et la réalisation des redansd'accrochage sur les talus tels qu'indiqués sur les plans types.

Il comprend :

• toutes les sujétions d’accès;• le désherbage, le déboisement, l'abattage d'arbres, le dé-racinage, si ces opérations

n'ont pas été faites au titre du prix 02 01• l'enlèvement de la couche de terre végétale quelle que soit son épaisseur et dans tous

les cas l'enlèvement des sols de couverture sur une épaisseur minimum de dix(10) centimètres,

• l'enlèvement des descentes d'eau sur les talus,• le chargement de la terre végétale et sa mise en stock dans l'emprise.• le chargement et le transport des autres produits (sols, blocs, descentes d'eau, etc.)

jusqu’à un lieu de dépôt agréé (quelle que soit la distance), le régalage sommaire.• la confection des redans,• le compactage de la surface décapée, à au moins 90% de l'OPM,

La largeur à prendre en compte sera, pour chaque profil, la projection horizontale des partiesd'ouvrages décapées (accotements non revêtus, talus de remblai, assiettes de remblais, ).



Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des projets d'exécution approuvés oud’attachements contradictoires.


Prix 02 11 Déblais ordinaires

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) de volume en place, la réalisation des déblais en terrainde toute nature, y compris les terrains dits "rippables". Il s'applique aux déblais nécessaires pour laréalisation du profil en travers type applicable y compris la rectification des talus et ledécaissement des accotements et d'ouverture ou de réouverture de fossés.

Sont réputées couvertes par l'application de ce prix les prestations suivantes, ainsi que toutes lessujétions en résultant :

• extraction des matériaux et chargement ;• transport des matériaux de déblais jusqu'à un lieu de dépôt agréé par le Représentant

du Maître d'oeuvre ou d'emploi en remblai pour toutes distances ;• déchargement et régalage des matériaux sur les lieux de dépôt ou d'emploi en remblai. • et finition de forme

Les volumes à prendre en compte seront les cubes en place résultats d'attachementscontradictoires.


Prix 02 14 Enlèvement de matériaux compressibles

Ce prix au METRE CUBE (M3) concerne les purges et l'enlèvement des matériaux compressiblesen zone aquatique ou marécageuse, leur transport sur toute distance et leur mise en dépôt etréglage.

Ce prix ne s'applique que lorsque sera reconnue indispensable l'utilisation d'un moyen particulierd'enlèvement (pelle hydraulique, etc.).

Dans le cas où seront utilisés des engins de terrassements habituels (scraper, bulldozer, chargeuret camion), il sera fait application du prix 02-11.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des métrés ou des levés contradictoireseffectués avant et après exécution des curages.

En cas d'impossibilité d'effectuer des levés, le volume pourra être déterminé avec accord préalabledu Représentant du Maître d'oeuvre par métrés contradictoires des cubes évacués sur camions ouautres engins de transport. Les quantités à prendre en compte seront dans ce cas les cubesévacués divisés par un coefficient de foisonnement admis forfaitairement à UN VIRGULE DEUX(1,2).

Si le curage s'effectuait sous la pression des remblais, celui-ci serait assimilé aux terrassements etrémunéré par assimilation aux remblais.




Prix 02 22 Remblais en provenance d'emprunts

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) en place la réalisation de remblai en provenanced'emprunts pour l'exécution de tous remblais en grandes ou petites masses.

Il comprend :

• les pistes d'accès et leur entretien ;• l'extraction après débroussaillage, décapage et découverte éventuelle ;• le chargement, le transport sur toutes distances, le répandage, la mise en oeuvre, le

réglage, l'arrosage, le compactage, le talutage et toutes sujétions de mise en oeuvre etd'obtention des qualités développées au Fasc C du CPT;

• la finition de forme.

Les quantités à prendre en compte seront celles qui résultent des projets d'exécution approuvésou d'attachements contradictoires.


Prix 02 51 Finition de plateforme

Ce prix s'applique au METRE CARRE (M2) de plateforme des zones en déblai quelle que soit lalargeur de celle-ci.

Il comprend :

- tous les travaux et sujétions développés à l'Article C.3.10;- tous les frais et sujétions des tronçons d'essais ;- la mise en oeuvre, régalage, réglage, compactage, cylindrage, etc ...- tous les frais et sujétions d'exécution pour l'obtention des qualités ou spécifications

définies au marché.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d'attachements contradictoires effectuésaprès exécution.


SERIE 05: OUVRAGES D’ART

Prix 05-11 Fouilles pour fondation d'ouvrages

Ce prix s'applique au METRE CUBE (M3) l'exécution de fouilles en terrain de toutes natures et lamise en dépôt des matériaux sur toutes distances. Il comprend toutes les sujétions de blindage etd'épuisement éventuels.

Il s'applique au volume de matériaux en place avant extraction, les talus étant supposés verticauxet épousant le pourtour de la fondation.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des documents du projet approuvés oud'attachement contradictoires.

PRIX EN LETTRES: ……………………………………………………………………….



PRIX EN CHIFFRES:……………………………………………………………………….

Prix 05-15 Remblai aux abords des ponts

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) la mise en oeuvre de remblais suivant les prescriptionsdu Fascicule C du CPT après la construction des ouvrages existants par utilisation des matériauxrépondant aux spécifications de l'Article C.3.09 et C.D.3.09.10, y compris le transport sur toutesdistances.

Il s'applique au volume de remblai en place mesuré suivant le vide théorique laissé par l'ouvrage,le terrain naturel et les déblais.

Il intègre particulièrement toutes les sujétions relatives au compactage en petites massesconformément aux dispositions de l'article D.3.01.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des documents du projet approuvés oud'attachements contradictoires.


Prix 05.23 Fourniture des pieux métalliques 1000, ép 16 mm

Ce prix s’applique au METRE LINEAIRE (ML) de fourniture au lieu d’emploi des pieux métalliquesconformes aux spécifications du CPT art D.2.11. Il comprend:

- le revêtement protecteur prévu aux articles D.2.11.14 & D.3.09 ;

- toutes fournitures et transport quelle que soit la distance ;

- toutes sujétions.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachement contradictoire etapprouvées par l’Ingénieur.


Prix 05.24 Bardage et mise en fiche :

Ce prix rémunère à l’UNITE (U) le renforcement à la base, le bardage, la mise en fiche, lerecépage des pieux conformément aux dispositions de l'article D.3.09. Ce prix comprendégalement l’enfoncement du premier mètre.

Il s’applique à l’UNITE de mise en œuvre et comprend toutes sujétions.


Prix 05.25 Battage

Ce prix rémunère le battage des pieux métalliques conformément aux dispositions de l'articleD.3.09.3.



Il s’applique au METRE LINEAIRE (ML) de fiche, non compris le battage du premier mètre payésur le prix de bardage et comprend notamment tout recépage nécessaire avant battage, ainsi queles sujétions de lançage éventuelles.

La fiche à prendre en compte sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et lacote d’arrêt du pieu, diminué d’un mètre. Il ne sera pas tenu compte des remaniements de terrain(avant-trou, remblaiement, etc….).

Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachement contradictoire.


Prix 05.26 Passage du battage au fonçage

Ce prix rémunère le passage du battage au fonçage conformément aux dispositions des articlesD.3.09.3 à D.3.09.5. Il comprend les sujétions de vidage du pieu et d’amenée de matérielsupplémentaire. Il comprend toutes sujétions d’exécution.

Il s’applique à l’UNITE (U) de pieu et ne peut être payé qu’une fois par pieu.


Prix 05.27 Fonçage

Ce prix rémunère le fonçage des pieux.

Il s’applique au METRE LINEAIRE (ML) de fonçage défini comme enfoncement supplémentaire dupieu après son vidage conformément aux dispositions de l'article D.3.09.5.

Ce prix pourra être substitué avec le prix de battage.

Si après avoir traversé une couche nécessitant le passage au fonçage, l’Entrepreneur peutpoursuivre le battage sans extraction de déblais, ni désagrégations artificielles, les deux premiersmètres d’enfoncement obtenus après la dernière extraction seront rémunérés au prix de fonçage.

Au-delà de ces deux premiers mètres, tout enfoncement supplémentaire obtenu par simplebattage sera rémunéré par le prix de battage.



Prix 05.28 Enture :

Ce prix rémunère l’enture des pieux et comprend les rafraîchissements, les soudures, et lerevêtement des parties mises à nu et de l’enture, conformément aux dispositions de l'articleD.3.09.7, par dérogation à l’Article 14 du titre II du fascicule 68 du CPC. Il s’applique à l’UNITE (U)d’enture.

Il comprend :

- toutes fournitures et le transport quelle que soit la distance ;




L’entrepreneur devra préciser le nombre maximum d’entures réalisées pour la longueur de pieux(par exemple : une enture tous les DOUZE mètres ou tous les SIX mètres) etc…



Prix 05.29 Vidage des pieux métalliques

Ce prix rémunère le vidage des pieux métalliques, conformément aux dispositions de l'articleD.3.09.6, quelles que soient les natures des couches traversées. Il s’applique au METRELINEAIRE (ML). Il comprend :

- toutes fournitures ;

- évacuation des produits quelle que soit la distance ;

- tous les moyens nécessaires, épuisement ;


Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachement contradictoire


PRIX 05-31 Béton B16

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) de béton de type B16 conforme aux prescriptions desarticles D.2 et D.3.02 ayant un dosage minimal de 250 kg de ciment par m3 de béton et unerésistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 16 MPa, pour semelle de propreté.

Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;- les terrassement et fouilles en terrain de toutes natures y compris rocheux ;- le chargement le transport sur toutes distances, leur déchargement et le réglage des

terres en excès et des gravois ;- la fabrication par malaxage mécanique ;- le coffrage éventuel ;- la mise en oeuvre, le régalage, le damage ou compactage et toutes sujétions.

Les quantités à prendre en compte seront celles prévues aux projets d'exécution approuvés.


Prix 05-31bis BETON B16 pour complément de remplissage des pieuxmétalliques

Ce prix s'applique au METRE CUBE (M3) de béton dosé à 250 kg/m3 de ciment pour complémentde remplissage des pieux métalliques.



Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;

- toutes les sujétions y compris, frais de fabrication et de mise en oeuvre telles qu'elles sontdéveloppées à l'Article D.3.9.6 ;

- tous travaux de reprises utiles tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ouautres ;

Les quantités à prendre en compte seront celles résultants des projets d'exécution approuvés


Prix 05-32 Béton B30

Ce prix s'applique au METRE CUBE (M3) de béton de type B30 conforme aux prescriptions desarticles D.2 et D.3.02 ayant un dosage minimal de 400 kg de ciment par m3 de béton et unerésistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 30 MPa, pour les semelles, piles etculées des ouvrages de franchissement.

Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;- toutes les sujétions y compris coffrage, cintres, étaiements, frais de fabrication et de

mise en oeuvre telles qu'elles sont développées à l'Article D.3.9.6 ;- tous travaux de reprises utiles tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ou

autres ;- le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en contact avec le remblai ;- le décoffrage, le damage ou compactage et remise en état des abords et toutes

sujétions.

Les quantités à prendre en compte seront celles résultants des projets d'exécution approuvés,éventuellement affectées des différentes sanctions prévues.


Prix 05-32bis - BETON B30 pour remplissage des pieux métalliques

Ce prix s'applique au METRE CUBE (M3) de béton dosé à 400 kg/m3 de ciment pour remplissagedes pieux métalliques.

Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;- toutes les sujétions y compris, frais de fabrication et de mise en oeuvre telles qu'elles

sont développées à l'Article D.3.9.6 ;- tous travaux de reprises utiles tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ou

autres ;

Les quantités à prendre en compte seront celles résultants des projets d'exécution approuvés




Prix 05-38 Acier pour béton armé des ouvrages

Ce prix s'applique au KILOGRAMME d'acier "Fe E 235" et Fe E 400" pour l'armature du bétonarmé des ouvrages d'art, dalot cadre et de reprises d'ouvrages existants, suivant les prescriptionsde l'Article D.2.07.

Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;- le façonnage et les ligatures ;- les chutes et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution.

Les quantités à prendre en compte seront celles prévues aux plans de ferraillage des dessinsd'exécution approuvés.


Prix 05-38 bis Acier pour le béton de remplissage des pieux métalliques

Ce prix s'applique au KILOGRAMME d'acier "Fe E 235" et Fe E 400" pour les armatures despieux.

Il comprend :

- les fournitures et leur transport sur toutes distances ;- le façonnage, les ligatures et les barres de montage ;- les chutes et toutes sujétions de mise en oeuvre et d'exécution;

La masse des armatures à prendre en compte sera évaluée par métré des armatures suivant lesnomenclatures annexées aux dessins d'exécution. Seront seuls pris en compte les recouvrementsindiqués sur ces dessins. Le poids spécifiques de l'acier sera pris égal à SEPT VIRGULEQUATRE CINQ (7,85) kilogrammes par décimètre cube.

Au cas où le pieu serait mal implanté ou mal réalisé, ce prix comprend les travaux supplémentairesqui pourraient éventuellement en résulter.

Ce prix s'applique au kilogramme d'acier mis en œuvre.


Prix 05-58 Essais de charge sur pont

Ce prix FORFAITAIRE (Fft) rémunère le Titulaire pour les essais d’épreuve avant la mise ensurvie du pont conformément aux articles 18 et 19 du fascicule 61 du CPC.

Il comprend :

- l'implantation de repères de nivellement et les lectures de déflexion à chaque dixièmede portée des poutres de pont au repos et sous chargement ;

- l'usage du ou des camions constituants les surcharges ;- la rédaction d'un rapport représentant les résultats des essais et l'évaluation de la

rigidité des poutres ainsi que la remise du rapport au Représentant du Maître d'oeuvre ;- toutes sujétions d'exécution.




Prix 05-85 Dalle de transition

Ce prix s'applique au METRE CUBE de dalle coulée, avec béton type B30 ayant un dosageminimal de 400 kg de ciment par m3 de béton et une résistance caractéristique à la compressionégale à 30 MPa.

Il comprend :

- toutes les sujétions nécessaires y compris la démolition du revêtement existant,terrassement, etc... ;

- le compactage du sol d'assise selon les prescriptions de l'Article C.3.10 ;- le coulage de la dalle selon le plan d'exécution ;- le remblaiement et le compactage quels que soient les matériaux en conformité avec le

plan d'exécution.

Les quantités à prendre en compte seront celles du projet d'exécution et approuvées par leReprésentant du Maître d'oeuvre.


Prix 05-88 Appareils d'appui en néoprène fretté

Ce prix s'applique au DECIMETRE CARRE (DM2) d’appareils d’appui mis en place comme définiaux articles 1.04 et 2.27.8 et sur les plans d'exécution.

Il comprend :

- le transport et la fourniture ;- la préparation, les massifs d'appui et toutes sujétions d'exécution.

La quantité à prendre en compte sera celle mise en place.


Prix 05-94 Dégagement du lit

Ce prix s'applique au METRE CARRE (M2) de surface à dégager pour permettre l'accès à la zoned'implantation de l'ouvrage identifiée sur terrain et sur les plans d'exécution.

Il comprend en zone inondée ou non : le débroussaillage, la dégagement, nettoyage et évacuationdes végétaux, matériaux rencontrés ;

La quantité à prendre en compte sera celle réalisée.




PRIX 05-95 Tablier mixte de cent huit (108) mètre, à deux voies, à travéescontinues de 32, 44 et 32 mètres

Ce prix rémunère à l’UNITÉ (U), les fournitures et opérations nécessaires à la réalisation complètedu tablier mixte (poutres, entretoises, goujons, conformément aux articles D2.06, D2.08, D2.09,chape d’étanchéité conformément à l’article 2.12.4, dalle, conformément aux articles D.2.07,trottoir conformément aux articles D.2.12.3, , gargouilles conformément à l’article D.2.12.1, garde-corps conformément à l'article 2.12.1 et joint de chaussée conformément à l'article D.2.12.2conforme au plan type.

Il comprend :

- la préparation des aires de préfabrication et leur remise en état en fin de travaux- toutes les opérations de réalisation (fabrication des poutres, lancement, application des

peintures anticorrosion, coulage du hourdis etc..) et toutes sujétions d’exécution.




4.3.4 TRAVAUX EN RÉGIE

N/A

Sans objet



4.3.5 SOUS-DÉTAIL DES PRIX

Le Soumissionnaire fournira les éléments permettant d’établir les prix unitaires de vente de chacune destâches faisant l’objet d’un prix unitaire du Bordereau des Prix, y compris les prix forfaitaires.Dans le cas où, en cours de travaux, de nouveaux prix unitaires s’avèreraient nécessaires ils seront établis àpartir des éléments ci-après et avec la même méthode.

On distinguera les quatre étapes suivantes :

calcul du coefficient de prix de vente, à appliquer aux déboursés secs, pour tenir compte des frais dechantier et des frais généraux non compris dans les prix unitaires,

établissement des sous détails des coûts élémentaires pour chacune des trois ressourcesélémentaires : personnels, matériels et matériaux et fournitures,

établissement des sous détails des prix unitaires du bordereau des prix, en coûts secs,

calculs du prix de vente des prix unitaires du bordereau des prix.



1 – CALCUL COEFFICIENT DE PRIX DE VENTE

Le coefficient K, de majoration des déboursés secs, permet d’obtenir les prix de vente à partir des prix secs. Le calcul fait intervenir 2 éléments.

A - Frais de chantier En % du déboursé sec- Personnel de Direction et d’Encadrement ……- Autres personnels des services généraux ……- Frais de logement ……- Frais de véhicule ……- Frais de fonctionnement ……- Autres frais ……

Elément A ……

Le Soumissionnaire donnera un sous-détail pour chacune des rubriques de cette décomposition, mais ilpourra proposer ses propres rubriques, avec les sous-détails correspondants.

B - Frais généraux et bénéfices En % du prix de vente HT- Frais de siège ……- Frais d’agence ……- Frais financiers ……- Assurances ……- Impôts sur les sociétés ……- Bénéfices ……- Autres frais ……

Elément B ……

Le coefficient K est alors obtenu par la formule :(Arrondi à la deuxième décimale)

Fait à ……………., le …………..

Le SoumissionnaireSignature et cachet


B

AK

1

1


2 – ETABLISSEMENT DES COUTS ELEMENTAIRES

Pour chacune des ressources élémentaires, les modèles de tableaux de personnels, matériels, matériaux etfournitures devront être remplis selon les modèles fournis ci après.

3 – ETABLISSEMENT DES SOUS DÉTAILS DES PRIX UNITAIRES

Les sous détails de chacun des prix unitaires du marché seront calculés à partir des 3 types de ressourcesélémentaires.Dans les tableaux des sous détails des prix chaque ressource élémentaire sera identifiée par son numéro ouréférence et par sa désignation telle qu’ils figurent exactement dans les tableaux correspondants des sousdétails des coûts élémentaires.Le Soumissionnaire présentera les sous détails des prix unitaires suivant le modèle ci après. Mais il estautorisé à utiliser ses propres modèles ou imprimés à condition que ces derniers fournissent toutes lesdonnées demandées et respectent le principe du calcul.Chaque prix unitaire sera identifié par son numéro, son libellé et son unité conformément au Bordereau desPrix du marché.Il sera précisé la quantité de base ou le rendement prévu pour être réalisé avec les quantités des ressourcesunitaires indiquées, ou éventuellement la quantité totale du marché.

Le prix unitaire, prix sec en HT, est obtenu par le rapport de la somme des coûts élémentaires sur la quantitéde base.Pour chacune des ressources élémentaires il sera indiqué :

son n° ou sa référence,

son libellé,

son unité,

la quantité pour réaliser la quantité de base du prix unitaire,

les coûts élémentaires secs tels qu’établis dans les sous détails des coûts élémentaires,

les coûts totaux.

Le Soumissionnaire est autorisé à utiliser, dans les sous détails des prix, des ressources composites àcondition qu’il les identifie et les définisse avec précision, et qu’il en fournisse les sous détails de prix établisà partir des mêmes coûts élémentaires et suivant le même principe.



Nom de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRESPrix unitaire n°…….............. Libellé : ............................................................................................... Unité : …............…..

A) Ressources élémentaires en personnelN° ou Ref. Catégorie, Qualification Unité Quantité Coûts élémentaires Coûts totaux

B) Ressources élémentaires en matériels

N° ou Ref. Matériel (Marque, type, puissance) Unité Quantité Coûts élémentaires Coûts totaux

C) Ressources élémentaires en matériaux ou fournituresN° ou Ref. Type de matériaux ou de fournitures Unité Quantité Coûts élémentaires Coûts totaux

TOTAL des couts

Rendement ou Quantité de base

Prix unitaire total sec

Prix unitaire net PU Sec * K……………………..

Fait à ………………….., le ……………………..Le SoumissionnaireSignature et cachet



4- BORDEREAU DES PRIX ÉLÉMENTAIRES

Le Soumissionnaire présentera les sous détails des coûts élémentaires des différentes ressources suivant lesmodèles ci-après. Mais il est autorisé à utiliser ses propres modèles ou imprimés à condition que ces derniersfournissent toutes les données demandées.

Les coûts élémentaires seront distingués suivant trois types de ressources :A) Personnels,B) Matériels,C) Matériaux et fournitures.

Les calculs seront conduits en coûts secs HT.Les coûts élémentaires ainsi obtenus sont ceux qui seront utilisés en entrée dans les tableaux pour le calculdes sous-détails des prix unitaires.

A) COÛTS DES PERSONNELSLes catégories et qualifications de personnel qui seront portées dans le tableau devront correspondreexactement à celles que le Soumissionnaire prévoit d’employer pour l’exécution des travaux.Le choix est laissé au Soumissionnaire de fournir le prix journalier ou horaire à condition que ce choixcorresponde à l’unité retenue, pour ce personnel, en entrée dans les sous détails des prix unitaires.Le modèle de tableau est donné ci-après.

B) COÛTS DES MATÉRIELSChaque matériel que le Soumissionnaire aura indiqué comme devant être utilisé pour les travaux, et figurantsur la liste du Modèle 4.6.2 du Volume 1, sera repris dans ce sous détail.La possibilité est donnée de regrouper sur une même ligne des engins de type et de puissance similaires. Ilsauront alors le même coût.Le choix est laissé au Soumissionnaire pour l’unité utilisée : l’heure, la journée ou le kilomètre, mais c’estcette unité qui sera celle pour le matériel correspondant en entrée dans les sous détails des prix unitaires.Le modèle de tableau est donné ci-après.

C) COÛTS DES MATÉRIAUX ET FOURNITURESDans ce tableau le Soumissionnaire calculera les coûts secs, en hors taxes et rendus sur le chantier de tous lesmatériaux et fournitures qui seront utilisés pour la réalisation de l’ouvrage, et qui se retrouveront dans lessous détails des prix unitaires.Le choix de l’unité est laissé au Soumissionnaire avec la même condition que ci-dessus.

Le modèle de tableau est donné ci-après.



1-Bordereau des prix élémentaires des personnels

Nom de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprise soumissionnaire : ………………………………………..........................................................................…………….

N°ouRéf.

CatégorieQualification

SalaireMensuel

SalaireHoraire

Heures supplémentaires(éventuelles)

Frais de Déplacement(éventuels)

TotalchargesSociales

Coût sec

Journalier Horaire

A 1 Manœuvrecatég. 1

A 2

A x Ouvrier……….

Ay Conducteur……….

A z

Fait à ………………….., le …………………….. Le Soumissionnaire

Signature et cachet



2- Bordereau des prix élémentaires des matérielsNom de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

N°ouRéfér

Matériel(Marque, type,

puissance)

Amortissement

Entretien

Réparations

Carburant

Lubrifiants

Coût sec

Journalier Horaire

B 1 BouteurB 2

B x Chargeur…….

By Camion……….

B z

Fait à ………………….., le ……………………..




3- Bordereau des prix élémentaires des matériaux et fournitures

Nom de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprise soumissionnaire : …………………………………………………….

N°ou

Réf.

Type dematériaux

ou defourniture

UnitéPrix

unitaireHT

Frais detransport

(éventuels)

Frais deconditionne

ment(éventuels)

Pertes Coût sec HT

C 1 GasoilC 2

C x Ciment …..

C y Buses ……

C z

Fait à ………………….., le ……………………..

