005773 Cma 10 2007 Otl Petroperu Bases Integradas

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

BASES ADMINISTRATIVAS POR COMPETENCIA MAYOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO

ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS - SEGUNDA CONVOCATORIA

CMA-0010-2007-OTL/PETROPERU

Í N D I C E

Página 1. GENERALIDADES 2 2. DE LOS POSTORES 2 3. MARCO LEGAL 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2 5. RECURSOS FINANCIEROS 2 6. VALIDEZ DE LA OFERTA 2 7. PLAZO DE ENTREGA 2 8. GARANTÍAS 2 9. CONDICIONES DEL PROCESO 3 10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 5 11. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 5 12. PUNTAJE PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 5 13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 5 14. RECURSO DE APELACIÓN Y REVISIÓN 5 15. CONTRATO 6 16. FORMA DE PAGO 6 17. DISTINCION PERSONAL DE LA CONTRATISTA 7 18. PAGO AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA 7 19. SEGUROS 8 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL 8 21. RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL 8 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 8 ANEXOS ANEXO Nº 1 MODELO DE CARTA COMPROMISO DE PACTO DE INTEGRIDAD 9 ANEXO Nº 2 MODELO DE DECLARACION JURADA DEL POSTOR 10 ANEXO Nº 3 MODELO DE DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA 11 ANEXO Nº 4 MODELO DE DECLARACION JURADA BONIFICACIÓN 20% PERSONA JURIDICA 12 ANEXO Nº 4-A MODELO DE DECLARACION JURADA BONIFICACIÓN 20% PERSONA NATURAL 13 ANEXO Nº 5 MODELO DE PROMESA DE CONSORCIO 14 ANEXO Nº 6 MODELO DE LA CARTA PROPUESTA ECONOMICA 15 ANEXO Nº 6-A PRESUPUESTO DETALLADO 16 ANEXO Nº 7 FACTORES DE EVALUACION TECNICA 19 ANEXO Nº 8 CARTA PRESENTACION DE PERSONERO O POSTOR 20 ANEXO Nº 9 PROFORMA DE CONTRATO 21 ANEXO Nº 10 FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO 26 ANEXO Nº 11 AVISO DE CONVOCATORIA 27 ANEXO Nº 12 CONSTANCIA DE INSCRIPCION 28 ANEXO Nº 13 BASES TECNICAS 29

PROCESO COMPETENCIA MAYOR Nº. CMA-0010-2007-OTL/PETROPERU (Nº. INTERNO CMA-0620129-2007-TECT/OTL) 2

SERVICIO: INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA MAYOR CMA- 0010-2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN

TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUE TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS SEGUNDA CONVOCATORIA

1. GENERALIDADES Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC 20100128218, domiciliado en Calle 400 acceso Portón Nº 5 del Área Industrial - Refinería Talara convoca la contratación del servicio de instalación de tuberías e implementación de Protección Catódica en Tramo Enterrado del Oleoducto Folche – Patio de Tanques Tablazo en Quebrada Pariñas, que se realizará en proceso por Competencia Mayor en los términos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativas y en las Bases Técnicas Anexo Nº 13.

2. DE LOS POSTORES Los postores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del CONSUCODE, hasta que se implemente la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU (BDPC); y haber adquirido las presentes Bases. Al momento de la entrega de las Bases, los postores dejarán constancia escrita del nombre o razón social con que participarán en el proceso, precisando su domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico a las que se remitirán las comunicaciones pertinentes, sin perjuicio de la notificación en el SEACE. (Anexo N° 12)

3. MARCO LEGAL Los postores y las propuestas deberán cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativas y Bases Técnicas, así como con las disposiciones legales vigentes.

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL El Monto Estimado Referencial para la ejecución del servicio asciende a la suma de: US $. 460,145.73 (Cuatrocientos sesenta mil ciento cuarenticinco con 73/100 Dólares Americanos). El monto estimado referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar. El Estudio de Mercado para determinar el monto estimado referencial fue realizado en julio del 2007.

5. RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de PETROPERÚ.

6. VALIDEZ DE LA OFERTA El Plazo mínimo de validez de oferta será de ciento veinte (120) días calendarios, a partir de la fecha de recepción de propuestas.

7. PLAZO DE ENTREGA Plazo máximo de ejecución del servicio es de ciento veinte (120) días útiles. Las penalidades se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, en adelante el Reglamento.

8. GARANTÍAS El postor deberá presentar la siguiente garantía: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual incluido IGV. y una vigencia hasta un mes posterior de la conformidad de la recepción de la prestación. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo. La garantía será de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten. Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos: 8.1 Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta

ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.

8.2 La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de la garantía corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

8.3 Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su



cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. Devolución de Garantía: La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo del Contratista esté aprobada por PETROLEOS DEL PERU S.A.

9. CONDICIONES DEL PROCESO 9.1 Las consultas a las Bases serán formuladas por escrito a la siguiente dirección:

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. Operaciones Talara. Av. Grau S/N – Refinería Talara Oficina de Trámite Documentario - Acceso por Portón Nº 1 Talara – Piura - Perú. Referencia: Contratación Mayor Nº CMA- -2007-OTL/PETROPERÚ. Atención: Órgano Ad-Hoc. Fax 073-284352. E-mail: [email protected] El plazo para la presentación de consultas se indica en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE y en el Anexo Nº 11 de las presentes Bases. Las respuestas a las consultas se notificarán a través del SEACE en la fecha indicada en el aviso de convocatoria.

9.2 Las respuestas a las consultas formarán parte de las presentes Bases y se integrarán a éstas en la fecha indicada en aviso de convocatoria publicado en el SEACE y en el Anexo Nº 11 de las presentes Bases.

9.3 El proceso de contratación podrá ser declarado desierto por las causales a que se contrae el numeral 10 del Anexo Nº 1 del Reglamento. Asimismo, podrá cancelarse el proceso de contratación hasta antes del otorgamiento de la buena pro, según las causales previstas en el numeral 11 del Anexo Nº 1 del Reglamento El proceso de contratación podrá ser declarado nulo por las causales a que se contrae el numeral 12 de Anexo Nº 1 del Reglamento.

9.4 PETROPERU podrá postergar las etapas del proceso, incluso hasta momentos previos a la realización del acto respectivo; las nuevas fechas serán dadas a conocer por los mismos medios en que se efectuó la convocatoria. En caso de que el día señalado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERU, e l acto se efectuará al día hábil siguiente, dejándose constancia de esta circunstancia en el acta.

9.5 El acto de presentación de propuestas se realizará en el lugar, fecha y hora señalados en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE y en el Anexo Nº 11 de las presentes Bases. Forma de Presentación En dos sobres cerrados: Sobre 1: Propuesta Técnica y Sobre 2: Propuesta Económica, indicando el número y objeto del proceso y el nombre del postor.

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA

SOBRE Nº 01

CONTRATACIÓN MAYOR Nº CMA- -2007-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO: INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES

TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS” SEGUNDA CONVOCATORIA PROPUESTA

TÉCNICA <Nombre del Postor>

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA

SOBRE Nº 02

CONTRATACIÓN MAYOR Nº CMA- -2007-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO: INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES

TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS” SEGUNDA CONVOCATORIA PROPUESTA ECONÓMICA <Nombre del Postor>



Acreditación de Representante.- Para los actos públicos de Presentación de Propuestas (Sobres Nº 1 y 2), Apertura Sobre Nº 2 y Otorgamiento de la Buena Pro, las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Órgano Ad-Hoc mediante carta poder simple, las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado, acreditado con carta poder simple. según modelo Anexo Nº 8. Una persona natural no podrá representar a más de un postor.

9.6 Contenido de las propuestas Las propuestas serán presentadas en original y dos copias, y deben estar foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado.

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA La propuesta técnica deberá contener, cuando menos, los siguientes documentos

Pacto de Integridad, según Resolución de Contraloría Nº 123-2000/CG, Anexo Nº 1 . (*) Declaración Jurada del Postor según formato del Anexo Nº 2. (*) Documentación que acredite los factores de evaluación establecidos, Anexo Nº 7. Declaración Jurada de ser una pequeña o microempresa, cuando corresponda, Anexo Nº 3. (*). Declaración Jurada de bienes o servicios elaborados dentro del territorio Nacional, cuando corresponda,

Anexo Nº 4 y 4-A(*) Promesa de Consorcio, de acuerdo a la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones del

Estado, Anexo Nº 5.

(*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 003–2003/CONSUCODE/PRE, sobre Consorcio y la Directiva N° 004-2007/CONSUCODE /PRE .

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica deberá contener la oferta económica y el detalle de precios unitarios Anexos Nº 6 y 6-A.

9.7 Todos los documentos que contengan información esencial sobre las propuestas se presentarán en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción por un traductor público juramentado, salvo el caso de la información complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en idioma español o inglés. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Toda información entregada por el postor en su propuesta tendrá carácter de declaración jurada.

9.8 Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad, PETROPERU se reserva el derecho de verificar lo informado en las propuestas. De advertirse información falsa o inexacta se descalificará al postor, sin que ello pueda dar derecho a los postores a demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubieran podido incurrir, como consecuencia de la preparación y presentación de las ofertas, de la constitución de garantías o de cualquier otro concepto.

9.9 El acto de presentación de propuestas se inicia cuando el Órgano Ad-Hoc empieza a llamar a los proveedores para que entreguen sus propuestas. El Órgano Ad-Hoc abrirá los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados sean los solicitados por las Bases, de no ser así, el Órgano Ad-Hoc devolverá la propuesta teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acto y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

9.10 PETROPERU, podrá solicitar a los postores documentos aclaratorios, siempre que ello no constituya modificación de su propuesta técnico – económica. Se entiende por modificación, la variación de precios, condiciones de pago, financiamiento, requerimientos técnicos mínimos, plazo de entrega exigido en las bases u ofertado por los postores y otras condiciones que hubieran sido determinantes durante la evaluación de propuestas. La facultad de solicitar aclaraciones respecto de la propuesta técnica se podrá ejercer durante la etapa de evaluación técnica y hasta antes de la apertura del sobre económico. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración durante la etapa de evaluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. El postor tendrá un plazo no mayor a dos (02) días hábiles para presentar las aclaraciones solicitadas, computado desde la fecha en que se le cursa el requerimiento.

9.11 Los defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, que no modifiquen el alcance de la propuesta serán subsanados por el postor en un plazo de un (1) día, desde el día siguiente de la notificación para que el postor lo subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.



10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS El Órgano Ad-Hoc evaluará las propuestas que cumplan con lo especificado en las Bases, considerando los criterios y parámetros de evaluación detallados en los numerales subsiguientes. Las propuestas serán descalificadas cuando: • No incluyan la documentación requerida para la acreditación de las condiciones y especificaciones mínimas

requeridas por PETROPERU • Contengan información discrepante con los folletos, instructivos, catálogos o similares. • Contengan información falsa o inexacta • No alcancen el puntaje mínimo requerido para acceder a la evaluación económica • Se adviertan errores en la propuesta económica.

11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 11.1 La evaluación de las propuestas se realizará en dos etapas. La primera es la evaluación técnica, cuya

finalidad es calificar la calidad de la propuesta conforme a los factores, criterios y puntajes establecidos en las Bases, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta.

11.2 Evaluación técnica. Los factores serán de acuerdo al Anexo Nº 7. 11.3 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica

de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje de forma inversamente proporcional. 11.4 Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El

puntaje total será el promedio ponderado de las evaluaciones técnica y económica, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i c1 = 0.60 Coeficiente de ponderación de la evaluación técnica c2 = 0.40 Coeficiente de ponderación de la evaluación económica

La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga mayor puntaje total.

12. PUNTAJE PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Para acceder a la evaluación económica, el postor deberá obtener 80 puntos como mínimo en la evaluación técnica.

13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 13.1. PETROPERU otorgará la buena pro a la propuesta o propuestas que obtenga el mayor puntaje según

lo establecido en estas Bases.

13.2. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena se efectuará observando estrictamente el siguiente orden: a) Con preferencia a favor de las micro o pequeñas empresas ganadoras. b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje Técnico. c) A través del sorteo, en el mismo acto.

13.3. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificada a todos los postores en la misma fecha del acto público, sin admitirse prueba en contrario. Adicionalmente, se publicará en el SEACE y de ser el caso en los otros medios en que se efectuó la convocatoria El registro del otorgamiento de la Buena Pro incluirá el acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados de la evaluación.

14. RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN Los postores podrán interponer los recursos de apelación y revisión, según lo establecido en el Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:

14.1 Los postores podrán presentar recursos de apelación ante PETROPERÚ después de otorgada la Buena Pro. El plazo para su interposición es de tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de la Buena Pro a través del SEACE.

14.2 Al momento de la presentación del recurso de apelación los postores adjuntarán una garantía irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática, por el 1% del Monto Estimado Referencial a favor del CONSUCODE

Dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la resolución que resuelve el recurso de apelación, podrá interponerse recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Vencido el plazo máximo de ocho (8) días hábiles sin que PETROPERÚ publique en el SEACE su resolución, el postor apelante tendrá por denegado su recurso y podrá interponer recurso de revisión contra la denegatoria ficta ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. PETROPERÚ elevará



todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incluyendo la garantía, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal

Cuando se declare infundado o improcedente el recurso se ejecutará la garantía.

15. CONTRATO

15.1 Para la suscripción del Contrato (según proforma del Anexo Nº 9) el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar:

• Copia de la Constancia de Inscripción (Ficha Registral) del Registro Público de Hidrocarburos. En caso de consorcio, este documento será presentado de acuerdo a la normativa en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE.

• Constancia vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, expedida por el CONSUCODE (en el caso de Consorcio, de cada uno de los integrantes).

• Fotocopia Simple de:

a) Registro Único de Contribuyente del Postor (RUC).

b) Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal, o del Apoderado del Consorcio, según corresponda.

• Documento Original de:

a) Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, correspondiente a la (s) persona (s) que va (n) a suscribir el Contrato, debiéndose indicar las facultades para suscribir el Contrato y otros actos administrativos derivados de los procesos de selección en el que están participando.

En la etapa de ejecución contractual, en caso de que los poderes hayan sido revocados, extinguidos o cambiado al representante legal o apoderado común (consorcio), deberán hacer de conocimiento a PETROPERÚ.

b) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante Notario Público de los representantes legales de los postores que se consorcian, de acuerdo con los dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE (en el caso de Consorcio).

• Garantía de Fiel Cumplimiento (De acuerdo al numeral 8 de las presentes Bases)

15.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

El cont ra t is ta ganador de la buena pro, deberá ad juntar a l Admin is t rador de l Contra to , los s igu ientes documentos:

• Certificado Medico, original, donde se indique la realización del examen al personal propuesto para la ejecución del servicio.

• SEGUROS Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (*):

• Copia del Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR (Formulario 6056) suscrito con EsSalud, o con una Compañía de Seguros, vigente, a la que adjuntarán copia del comprobante de pago del aportes/prima, mensual, según corresponda.

• Seguro Social de Salud - ESSALUD ó una Entidad promotora de salud- EPS, con los que se acrediten la contratación vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.

Vigencia: La vigencia para tener derecho a las coberturas de salud o pensiones del SCTR, lo da el pago mensual, obligatorio, que debe hacer el CONTRATISTA a EsSalud o Compañía de seguros con quien celebró el contrato anual por este seguro de alto riesgo.

(*) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la Ley 26790, el Anexo Nº 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Operaciones Talara, están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio

15.3 Dentro de los cinco (05) días hábiles de consentida la Buena Pro, PETROPERU deberá citar al postor ganador de la Buena Pro otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para entregar la garantías y demás documentos indicados en el numeral precedente. Este plazo podrá ser ampliado en cinco (05) días hábiles. Por ningún motivo los plazos podrán ser mayores al de la validez de la (s) oferta (s) de la (s) propuesta (s) ganadora(s).

15.4 El Incumplimiento de lo estipulado en el numeral anterior, en el plazo establecido, originará la pérdida de la Buena Pro, procediéndose a consignar este hecho en la Base de Datos de Proveedores Calificados de



PETROPERU, aplicándose la sanción que corresponda según Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU, informándose al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones de este hecho.

15.5 Una vez cumplido con lo indicado en el numeral 15.2 de las Bases, PETROPERU suscribirá el Contrato respectivo; sí dentro del plazo de cinco (05) días hábiles el postor ganador de la Buena Pro no suscriba el contrato; de no presentarse perderá la Buena Pro, procediéndose seguidamente, según lo indicado en el numeral anterior. PETROPERU podrá ampliar el plazo, pero por ningún motivo será mayor al de validez de la (s) oferta (s) de la (s) propuesta (s) ganadora (s).

15.6 En los casos mencionados en los numerales 15.3 y 15.4 de las Bases, PETROPERU podrá optar por adjudicar la buena pro al postor que ocupó el siguiente lugar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento y siguiendo el mismo procedimiento.

16. FORMA DE PAGO:

PLAZO PARA LOS PAGOS:

El Contratista presentará la primera valorización a la entrega de todos los suministros solicitados, así mismo para la instalación podrá presentar valorizaciones quincenales por lo efectuado en dicho período. PETROPERU efectuará el pago a los diez (10) días posteriores a la correcta presentación de la factura y previa conformidad de los servicios prestados. Dichos pagos tendrán el carácter de pagos a cuenta.

Para tal efecto, los encargados de emitir la conformidad de recepción de servicios, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice puntualmente.

El contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato. La factura no será tramitada si no cumple con estos requisitos.

El contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º Y 1246º del Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió efectuarse.

Condicionamiento del pago de las Valorizaciones

El pago de las valorizaciones parciales y/o final por el servicio (Retiro, reubicación e instalación de equipos), estará supeditado a la acreditación previa por parte del contratista del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la legislación laboral vigente le corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del servicio.

A efectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás beneficios sociales de los trabajadores, el contratista deberá presentar adjunto a su factura los siguientes documentos:

a) Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago de sus sueldos y demás beneficios sociales.

b) Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y contribuciones sociales que señala la normatividad vigente y que se deriven de la propuesta del contratista.

c) Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que presta el servicio a la contratista

En caso de que el contratista no cumpla con adjuntar a su valorización la documentación antes indicada, la valorización le será devuelta, y el plazo para la aprobación de la misma por la dependencia correspondiente, empezará a contabilizarse desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas, siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal.

INFORMACIÓN PARA BENCHMARKING

La contratista deberá adjuntar a sus facturas la información respecto al número de horas trabajadas en el servicio.

Esta información se presentará en el formato de control de horas hombre trabajadas por contrato, distribución, costo, que se adjunta para tal efecto. Debe incluirse a supervisores, personal secretarial en las horas que corresponden al trabajo contratado y todo el personal que ejecuta directamente el trabajo.

En este mismo formato deberá reportarse el desagregado de los montos facturados es decir aquello que corresponden a mano de obra, materiales y otros incluyendo los gastos generales y utilidad (Ver Anexo Nº 10).

17. DISTINCIÓN PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista proporcionará para la ejecución de los trabajos el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusivamente de él y respecto del cual PETROPERU SA. no tiene relación laboral alguna.



18. PAGO AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista es la única responsable del pago íntegro de los sueldos, beneficios, vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP ó SPP y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidió contratar, a efectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribió la Contratista con PETROPERU SA. No responsabilizándose PETROPERU SA. por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el contratista dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos serán de cargo del contratista, no siendo transferibles a PETROPERU S.A.; teniendo el contratista la obligación de provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta económica. PETROPERU S.A. cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago a su personal y obligaciones sociales.

La Contratista tiene la obligación de presentar a PETROPERU S.A., todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación de la obra. Asimismo, en caso lo requiera PETROPERU SA., el contratista facilitará el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno ó más Supervisores de PETROPERU SA., para verificar el cumplimiento de las obligaciones con su personal y la seguridad social.

Condición para Rescisión Contractual

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y demás beneficios sociales a cargo del contratista, de acuerdo a la estructura de costos presentada en su propuesta económica.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU S.A. requerirá vía notarial, el cumplimiento de la obligación contractual a cargo de la Contratista. De persistir el incumplimiento, PETROPERÚ S.A. remitirá carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías otorgadas por el contratista.

19. SEGUROS

El contratista es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución de la obra, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERU S.A. de cualquier responsabilidad.

El personal del contratista deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el contrato. Es obligación de la empresa contratista presentar, antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros y copia de la Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el contrato suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relación laboral entre PETROPERU SA. y el contratista, ni entre PETROPERU SA. y el personal del contratista y/o subcontratista si lo hubiera, el mismo que dependerá exclusivamente del contratista.

Atendiendo a la inexistencia de una relación laboral y a la naturaleza civil de la obra, el presente Contrato es un Contrato de Locación de Servicios, rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 1764° y siguientes del Código Civil.

21. RESPECTO A LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

El presente contrato no constituye un contrato de Intermediación Laboral, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) y el Decreto Supremo Nº 003-2002-TR (Reglamento de Intermediación Laboral.)

22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Toda controversia que surja entre las partes, desde la formalización del contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según lo establecido en el Reglamento, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación de la relación contractual. Este plazo es de caducidad.



ANEXO Nº 1

PACTO DE INTEGRIDAD (Resolución de Contraloría N° 123 – 2000 publicado el 01.07.2000)

Talara, de del 2007 Señores PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A.

Presente.-

Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: ……………………………………………………………………

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. con RUC N° 20100128218 y el Representante Legal de

……………….(Empresa/Consorcio)……………….… Sr.……………………………………………….. suscriben el presente

Pacto de Integridad a través del cual:

1. El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a

través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público

alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la prestación.

2. El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros,

con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

3. PETROPERU S.A. se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus

funcionarios.

4. El incumplimiento del Pacto de Integridad generará:

a) Para los postores o contratistas (en el caso de resultar adjudicados con la buena pro); inhabilitación para

contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

b) Para los funcionarios de las entidades; las sanciones derivadas de su régimen laboral.

Nombre y Firma del Representante Legal Nombre y Firma Nombre de la Empresa Presidente Órgano Ad-Hoc

Nombre y Firma Nombre y Firma Miembro Órgano Ad-Hoc Miembro Órgano Ad-Hoc



ANEXO Nº 2

MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR

Señores PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Talara.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: …………………………………………………………………… Estimados Señores: (Indicar Nombre o Razón Social).............................................……………………………..…...…, con Nº de RUC …………..………………..Nº de Inscripción Electrónica ………………vigente en el RNP del Consucode y Domicilio Fiscal en …….......………………………………...…………………….…………., representada por su Sr. ………..…………………………………..………Telf …………………….…… identificado con L.E. ó DNI No. ……………………..., declaramos bajo juramento lo siguiente:

a) No tiene impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar con el Estado, de acuerdo al numeral 8 del Reglamento de Gestión de la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU.

b) No ha participado en la elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso de adquisición y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión,

c) Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección, d) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efecto del proceso, e) Se compromete a mantener su oferta durante el plazo de vigencia correspondiente, y f) Conoce las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores de Petroperú,

la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado y la Ley Nº 27444.

Nombre y Firma del Representante Legal Nombre de la Empresa



ANEXO Nº 3 MODELO DE DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA

Lugar,…….de……………. de 2007 Señores PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Talara.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: …………………………………………………………………… Estimados Señores:

Por la presente yo, ……….………………………………………………………………………… identificado con DNI Nº

…………………………………., declaro bajo juramento que la Empresa ……………….……

………………….…………………………………………………….., que represento, es una:

PEQUEÑA EMPRESA

MICROEMPRESA

Nombre y Firma del Representante Legal Nombre de la Empresa



ANEXO Nº. 4

MODELO DE DECLARACION JURADA BONIFICACIÓN 20% (PARA PERSONAS JURIDICAS)

Talara,….de…………….del 2007 Señores: PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Presente.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: …………………………………………………………………… Estimados Señores: DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Que el servicio solicitado será prestado dentro del territorio nacional y en consecuencia estamos sujetos al beneficio del 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica – económica de conformidad con la Ley 27633, LEY DE PROMOCIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL, sus normas modificatorias y complementarias.

Que nuestra empresa realiza operaciones sustanciales en el territorio nacional con personería jurídica constituida, autorizada y domiciliada en el país, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM.

Que tenemos mas del 50% del total de nuestros activos fijos ubicados en el país y mas del 60% de nuestra facturación se realiza dentro del territorio nacional, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 043-2001-ITINCI/DM.

Atentamente, Nombre y firma del Representante legal Nombre de la Empresa o Consorcio Nota: Solo se otorgara el beneficio del 20% a los postores que presenten esta declaración Jurada de conformidad con el comunicado Nº 015-2001-(PRE) del CONSUCODE.



ANEXO Nº 4-A

MODELO DE DECLARACION JURADA BONIFICACIÓN 20% (PARA PERSONAS NATURALES)

Talara,….de…………….del 2007 Señores: PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Presente.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: …………………………………………………………………… Estimados Señores: DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Que el servicio solicitado será prestado dentro del territorio nacional y en consecuencia estamos sujetos al beneficio del 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica – económica de conformidad con la Ley 27633, LEY DE PROMOCIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL, sus normas modificatorias y complementarias.

Conforme a lo establecido en el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM, cumplo con el requisito de ser domiciliado en el país, para suministrar dicho servicio.

Atentamente, Nombre y Firma del Postor Nota: Solo se otorgara el beneficio del 20% a los postores que presenten esta declaración Jurada de conformidad con el comunicado Nº 015-2001-(PRE) del CONSUCODE



ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Esta Declaración Jurada, sólo se incluirá cuando sea pertinente)

Lugar,..…... de.................... del 2007

Señores PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Ciudad.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: …………………………………………………………………… Estimados Señores: Por la presente, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que las empresas que representamos hemos acordado constituir un Consorcio para intervenir en el proceso de la referencia, y nos comprometemos a cumplir con las disposiciones de la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE y el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., bajo las siguientes condiciones:

Nombre del Consorcio Nombre Representante legal del Consorcio DNI

Domicilio legal común El nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este acto es como sigue:

Representante Legal Nombre de la Empresa Nombre DNI

Participación (%)

TOTAL 100%

Obligaciones de cada una de las partes: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Representante Legal del Postor “A” Representante Legal del Postor “B” Nombre y Firma Nombre y Firma



ANEXO Nº 6

MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de del 2007. Señores PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Presente.- Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR - CMA- -2007-OTL/PETROPERU SERVICIO: ……………………………………………………………………

De nuestra consideración: El presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar el servicio de la referencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases.

Nuestra propuesta a Precios Unitarios incluye los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento del servicio, materia de esta contratación.

El Monto Total de la propuesta es de US $....………….................... (En números y letras) Incluye IGV.

Validez de Oferta: noventa(90) días calendario. Adicionalmente se adjunta el presupuesto detallado de acuerdo al modelo del Anexo Nº 6-A. Atentamente Nombre de la Empresa / Consorcio…………………………………………………. Nombre y firma del representante legal: ……………………………………………



ANEXO N° 6-A

SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS

PRESUPUESTO DETALLADO

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO (US $)

SUBTOTAL(US $)

01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 01.01.00 Caseta y almacén provisional M2 64.00 01.02.00 Baños químicos GLB 1.00 01.03.00 Movilización y desmovilización de equipos GLB 1.00 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01.00 Trazo y replanteo GLB 1.00 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 Excavación de zanjas para retiro y profundización del tubo hasta una profundidad de 4.20m. (Incluye entibado y bombeo de agua)

M3 21402.78

03.02.00 Relleno con material propio hasta el nivel de terreno natural M3 27823.61

03.03.00 Excavación de canaletas para tendido de los cables de conexión desde los ánodos y desde la tubería hacia el poste toma de potencial a 0.80m. de profundidad

M3 5.00

03.04.00 Relleno de 0.80m en canaletas M3 5.00 04.00.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

04.01.00 Materiales para el sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio

04.01.01 Ánodos de zinc tipo brazalete de 22.2kg EA 113.00 04.01.02 Cable 10 AWG. Tipo HMWPE color blanco ML 50.00 04.01.03 Cable 10 AWG. Tipo HMWPE color negro ML 50.00 04.01.04 Cable 8 AWG. Tipo HMWPE color azul ML 50.00

04.01.05 Molde Cadweld Tipo CAHHA1G para conexión cable - tubo (Incluye masillas, chispero, tenazas, etc)

EA 2.00

04.01.06 Molde Cadweld Tipo CAPCT - 1H1H para conexión cable - cable (Incluye masillas, chispero, tenazas, etc) EA 2.00

04.01.07 Cápsula Cadweld Nº CA15/F33 EA 10.00 04.01.08 Cápsula Cadweld Nº 25/F33 EA 10.00

04.01.09 Otros materiales para las uniones Caldweld como: Masilla selladora Thermite Weld - Kop Coat Bitumastic - Nº50 EA 1.00

04.01.10 Tubo termocontraible WCSM 13/4-1200S EA 1.00 04.01.11 Handy Cups EA 10.00 04.01.12 Primer Royston Roybon 747 CN 2.00 04.01.13 Cinta autovulcanizante 3M o equivalente RLL 1.00 04.01.14 Cinta aislante 3M o equivalente RLL 1.00

04.01.15 Cinta detectable amarilla 152mm ancho, 305m longitud ,5mils espesor

RLL 3.00

04.01.16 Electrodo Ref. Perm.Permacell 802 o equiv EA 4.00 04.01.17 Junta Aislante Monolítica 10" Diá PN25 ANSI 150# EA 2.00

04.01.18 Material Tri-capa de polietileno (primer 1027/ polyken 980 color negro/polyken 955 color blanco) ML 1000.00

04.01.19 Burndy Crimpit Nº YC8C8 EA 10.00 04.02.00 Instalación del sistema 04.02.01 Instalación de ánodos EA 103.00

04.02.02 Instalación de postes de medición (Incluye fabricación de los mismos) EA 4.00



PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO (US $)

SUBTOTAL(US $)

04.02.03 Instalación de cables 10 AWG Tipo HMWPE ml 100.00

04.02.04 Instalación de cables 8 AWG Tipo HMWPE ml 50.00 04.02.05 Soldaduras Caldweld EA 20.00 04.02.06 Tendido de cinta señalizadora detectable color amarilla GBL 1.00

04.02.07 Instalación Electrodos de referencia Permacell 802 o equivalente EA 4.00

04.02.08 Instalación de Juntas Aislantes 10" de diámetro PN 25, 150# EA 2.00 04.02.09 Pruebas GLB 1.00 05.00.00 TRABAJOS METAL MECÁNICOS

05.01.00

Limpieza y drenaje del contenido de petróleo por las bridas de válvula sur, recuperación del fluido y traslado en cisterna del producto a Refinería Talara (Incluye instalación de cople de 1" en la zona alta cercana a la válvula norte para bombeo de agua e inyección de aire)

GLB 1.00

05.02.00 Retiro de las bridas de 10" y soldadura de bridas nuevas en nueva ubicación, a 30mts al sur (Incluye instalación de la válvula con sistema aislante al lado norte)

GLB 1.00

05.03.00

Retiro del tramo de tubería denominado “Cuello de ganso” con 2 codos de 45° a 25 metros al norte de la válvula sur para su adecuación futura a posible paso de raspatubo por el interior del tubo

GLB 1.00

05.04.00 Soldadura del tramo de 25 metros al punto de la válvula retirada GLB 1.00

05.05.00 Retiro de soportes Tipo H UND 20.00

05.06.00 Soldadura de tramos de tubería de 10" de diámetro API 1104, 1000 metros nuevos (Incluye radiografiado al 10% y pruebas con tintes penetrantes 100% al pase de raíz)

ML 75.49

05.07.00 Arenado y Encintado del Tubo con sistema Tri-capa de polietileno (1 capa de líquido adhesivo primer 1027, cinta polyken 980 color negro y cinta polyken 955 color blanco)

GLB 1.00

05.08.00 Pruebas hidrostáticas GLB 1.00

05.09.00 Empalme de tramo nuevo con tubería existente, a ambos lados de la quebrada

GLB 1.00

05.10.00 Instalación de tubería en zanja a profundidad de 4.20m ML 1087.00

05.11.00 Corte de tubería reemplazada en tramos de 12 metros y traslado a Refinería Talara

ML 1000.00

COSTO DIRECTO (US $) (……..%) GASTOS GENERALES (US $)

(……..%) UTILIDAD(US $) TOTAL SIN IGV(US $)

(19 %) IGV(US $) TOTAL GENERAL(US $)

NOTAS.- - El SUB TOTAL, es el producto de CANTIDAD por el PRECIO UNITARIO.

- El COSTO DIRECTO, es la suma de los SUB TOTALES.

- El porcentaje (%) de los GASTOS GENERALES, que necesariamente deberá ser indicado con 2 decimales aplicando redondeo, es el resultado de dividir el valor de (GASTOS GENERALES entre el COSTO DIRECTO) x 100.

- El porcentaje (%) de la UTILIDAD, que necesariamente deberá ser indicado con 2 decimales aplicando redondeo, en el resultado de dividir el valor de la (UTILIDAD entre el COSTO DIRECTO) x 100.

- El TOTAL SIN IGV, es la suma del COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD.

- El IGV se obtiene del TOTAL SIN IGV x 0.19.

- El TOTAL GENERAL es la suma del TOTAL SIN IGV + IGV.



Nombre y firma del Representante Legal: .................

Nombre de la Compañía: ......................................….

Verificación de las Operaciones Aritméticas.- Debido a que el proceso de selección es bajo el sistema de contratación a precios unitarios, PETROPERU S. A., verificará las operaciones aritméticas de la estructura de costos de la propuesta que obtenga el primer lugar en el orden de prelación y, de existir alguna incorrección aritmética, las corregirá a fin de consignar el monto correcto y de ser el caso, asignarle el lugar en el orden de prelación que le corresponde. Dicha corrección se realizará siguiendo los siguientes criterios:

a) Los Subtotales (en el Anexo N° 6-A: la columna “Sub-Totales”), deberán ser expresados con dos decimales, es decir, el resultado que se obtenga de multiplicar el precio unitario – que podrá ser expresado con mas de dos decimales – de cada actividad por la cantidad prevista para cada partida, deberá ser redondeado a la segunda cifra decimal; de esta manera, el costo de cada partida constituye un subtotal.

En el Anexo N° 6-A, si el subtotal de una partida contiene más de dos (2) decimales, se efectuará el redondeo, siendo que si el primer decimal siguiente es igual o superior a 5, el valor será incrementado en un centésimo. Si se usa la hoja de cálculo “Microsoft Excel”, en la celda correspondiente a “Sub-total” se utilizará la sintaxis: “=redondear([Cantidad]*[Precio Unitario];2)”

b) El Monto Total será expresado con dos decimales, siendo la sumatoria de los subtotales debidamente redondeados a dos decimales.

Se aclara que las cantidades y los precios unitarios, no están sujetos a modificación y/o corrección alguna.

En caso de ser necesario determinar la Buena Pro en sorteo, ésta se realizará con presencia de los postores que asistan al acto del sorteo. Para tal efecto, previamente PETROPERU S. A. comunicará a los postores que empaten a apersonarse al lugar, fecha y hora, con su respectiva carta simple de acreditación y documento de identidad.

En el sorteo participarán todos los postores que lleguen hasta esa etapa, así no asista el representante de algún postor.



ANEXO N° 7

FACTORES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Tiene como objetivo determinar la capacidad y experiencia mínima con que debe contar la Empresa Postora para el presente servicio. 1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: PARA EL POSTOR.

a.1).- Experiencia en trabajos de Tuberías (TT) Puntaje Máximo: 70 puntos

Será sustentado con copia simple de los contratos terminados adjuntando sus respectivas facturas y/o documentos de conformidad de culminación de la prestación del servicio, hasta un máximo de diez (10) servicios, durante un periodo determinado no mayor a 10 años a la fecha de presentación de propuestas; por los trabajos referidos al tendido de tuberías, reparación de oleoductos y/o construcción de gaseoductos de transporte de Hidrocarburos. Se, considerarán los montos indicados en el documento de conformidad de la prestación ó de las facturas presentadas.

Se calificará de acuerdo a los siguientes criterios:

MONTO TOTAL FACTURADO (Montos Incluyen IGV) PUNTAJE

Monto igual o mayor a 1.0 veces el MR. 70 puntos

Monto menor al MR y mayor o igual a 0.25 MR Según Formula

Monto menor al 0.25 MR 0 Puntos MR: US $. 460,145.73

Puntaje: TT= 50+ 20 (Monto – 0.25 MR) 0.75 MR

a.2).- Experiencia en Trabajos de Protección Catódica (TPC): Puntaje Máximo: 30 puntos Será sustentado con copia simple de los contratos adjuntando sus respectivas facturas y/o documentos de conformidad de culminación de la prestación del servicio, hasta un máximo de diez (10) servicios, durante un periodo determinado no mayor a 10 años a la fecha de presentación de propuestas; por los trabajos de instalación, reparación y/o mantenimiento de protección catódica de tuberías de transporte de hidrocarburos . Se, considerarán los montos indicados en el documento de conformidad de la prestación ó de las facturas presentadas..

Se calificará de acuerdo a los siguientes criterios:

MONTO TOTAL FACTURADO

(Montos Incluyen IGV) PUNTAJE

Monto igual o mayor a 0.5 veces el MR 30 Puntos

Monto menor a 0.5 veces el MR Proporcional

NOTAS:

Es responsabilidad del postor , distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato que presente para evaluación, para ello de ser necesario deberá adjuntar a su contrato las bases técnicas, condiciones especificas, valorización, factores u otro documento que detalle las prestaciones efectuadas.

a) En el caso de participación de postores en consorcio, se aplicarán estrictamente las normas establecidas en la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE y la Directiva N° 004-2007- CONSUCODE/PRE.

b) En caso los postores presentarán documentos sustentatorios con montos en soles se utilizará el tipo de cambio publicado en la pagina Web de la SUNAT tomando como base la fecha del documento o inicio del servicio.

c) No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados (No se aceptarán curriculums o declaraciones juradas para acreditar algún trabajo)

d) Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

e) El Órgano Ad-HOC procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por ellos. Los sobres cerrados, sellados y firmados serán entregados al Notario Público, en calidad de custodia, para que sean conservadas hasta la fecha en que se proceda a abrir las propuestas de los sobres económicos.

f) No se tendrá acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.



ANEXO Nº 8

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PERSONERO O POSTOR

Lugar, …….. de .......................... del 2007 Señores Petróleos del Perú, PETROPERU S.A. Presente.- Referencia: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR Nº CMA-.....-2007-OTL/PETROPERU

“SERVICIO: ..................................................................” Estimados Señores: Por intermedio del presente documento presentamos al Sr....................................., con DNI. Nº........................, C.E.................................., para que en representación de la Empresa/Consorcio.........................................................actúe de Personero para efectos de los actos Públicos del Proceso de Selección de la referencia. Nombre y Firma del Representante Nombre, DNI y Firma del Personero. Legal de la Empresa/Consorcio



ANEXO Nº 9

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., con Registro Único de Contribuyente (RUC), Nº 20100128218, con domicilio en el Área Industrial de PETROPERU, calle 400 entrada por el Portón Nº 5 Talara, a quien en adelante se le denominará PETROPERU, debidamente representada por el señor, (ingeniero)……………………………………., Gerente de Operaciones Talara, debidamente identificado con DNI Nº …………...., según Poder inscrito en la Partida Nº ………, en el Asiento …., del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; y de la otra parte, la Empresa de......................con RUC Nº ...............con domicilio legal en .................................debidamente representada por su señor .................... (Gerente, Administrador), con DNI Nº.................., según poder inscrito en el Asiento.......fojas........Ficha....., del Registro de Personal Jurídicas de la Oficina Registral (Zona Registral Nº) de Registros Públicos de la ciudad de................., (**cuando se trate de consorcio), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes: (**)y de la otra parte, el CONSORCIO…...................... debidamente representado por su Apoderado Común, don……………………., identificado con DNI……………, señalando domicilio legal en ........................................según Contrato de Consorcio celebrado por ante Notario Público de la ciudad de …………., señor doctor ……………………, de fecha…….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRELIMINAR - ANTECEDENTES.

PETROPERU es una Empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. PETROPERU mediante publicación en el SEACE, con fecha.......... se convocó el proceso por Competencia Mayor Nº CMA- -2007-OTL/PETROPERU para la contratación del servicio materia del presente contrato. En Acto Público la apertura de Sobres de Propuestas se llevó a cabo en el……………….., los días......................... Efectuada las Evaluaciones Técnicas y Económicas, resultó ganador de la Buena Pro el CONTRATISTA; según consta en el Acta N°……. de Otorgamiento de Buena Pro, de fecha... de………. de 2007, la cual fue publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el……. de 2007.

El CONSORCIO…………. , se encuentra conformado por las siguientes personas naturales/jurídicas: la empresa “xxxxxx” representado por don……………., según poder inscrito en el Asiento .......fojas........Ficha....., del Registro de Personal Jurídicas de la Oficina Registral (Zona Registral N°) de Registros Públicos de la ciudad de................., y la empresa “xxxxxx” representado por don……………., Asiento .......fojas........ficha....., del Registro de Personal Jurídicas de la Oficina Registral (Zona Registral N°) de Registros Públicos de la ciudad de.................

CLAUSULA PRIMERA - GENERALIDADES. El presente Contrato se rige por el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., aprobado mediante Resolución Nº 456-2006-CONSUCODE/PRE en adelante el Reglamento; sus modificaciones y los documentos citados a continuación que forman parte de este Contrato; y, supletoriamente por las demás normas que resulten de aplicación. Las Bases del Proceso de Competencia Mayor Nº CMA- 2007-OTL/PETROPERU Las consultas a las Bases del Proceso de selección y su absolución. La Propuesta Técnica y Económica presentada por la CONTRATISTA. El contrato podrá ser materia de ampliaciones o reducciones por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL SERVICIO.

Por el presente documento, PETROPERU contrata al CONTRATISTA para que, preste el “SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS”, a realizarse de conformidad con las Bases del proceso que son parte del presente Contrato. EL CONTRATISTA ejecutará el servicio con sujeción a las Bases en que se basó para formular su propuesta en virtud a la cual se le otorgó la Buena Pro, las que firmadas en su integridad constituyen parte del presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA - PLAZO.

El plazo de ejecución del servicio será de ciento veinte (120) días útiles, contados desde el……..de…….de 2007 hasta el…………….de………….de 200…. Las penalidades se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, en adelante el Reglamento.



CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO.

El Servicio a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Contrato asciende a la suma de S/…………………. (poner en letras…………………………..) PETROPERU pagará al CONTRATISTA el precio pactado contra Valorizaciones Quincenales por Servicios efectivamente prestados. Dicho monto comprende el pago al personal profesional que preste el servicio, personal técnico y/o de apoyo, materiales, equipos, tributos, impuestos, seguros, transporte y todo cuanto de hecho y de derecho sea necesario para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales y provisionales del personal a cargo del CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza y demás gastos. Las facturas serán presentadas en las Oficinas de Tramite Documentario según corresponda y serán abonadas a los 10 (diez) días calendario posterior a su correcta presentación.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Son Obligaciones del CONTRATISTA: 5.1 Ejecutar las prestaciones a su cargo y a satisfacción de PETROPERU, en estricta observancia de las Bases

Técnicas y demás consideraciones que se encuentran contenidas en las Bases Administrativas y el presente Contrato, así como mantener la calidad de las mismas durante la vigencia de éste.

5.2 Garantizar que la ejecución del servicio se realice con personal permanente durante la ejecución de los trabajos, los que deberá estar correctamente vestidos con la ropa de trabajo de acuerdo a las normas de seguridad exigidas por PETROPERU. Este personal deberá cumplir con el perfil que presentó el CONTRATISTA en su propuesta técnica.

5.3 Cumplir con las disposiciones municipales y gubernamentales vigentes en el desarrollo del Servicio. Paralelamente durante la vigencia del contrato mantener libro de planillas, y los exigidos en las Bases. PETROPERÚ tiene el derecho a revisar dicha documentación.

5.4 Mantener en absoluta confidencialidad cualquier información o documentación que por razones del servicio pudiera llegar a conocimiento de su personal que se encuentra a cargo de la ejecución del trabajo, así como de otra información o documentación que le provea PETROPERU SA.

5.5 Cumplir con el pago los beneficios laborales, previsionales y otros derivados de la relación laboral que mantiene el CONTRATISTA con su personal contratado; así como el pago de seguros, tributos y demás obligaciones, según la legislación vigente. El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual tiene los seguros pertinentes, quedando liberado PETROPERU S.A. de cualquier responsabilidad.

5.6 Contratar para todo su personal a cargo de la ejecución del servicio contratado, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tanto la póliza para la cobertura de salud como la cobertura de invalidez y sepelio.

5.7 Garantizar que su personal observe correcta disciplina y conducta en el desarrollo de sus actividades. PETROPERU se reserva el derecho de pedir la separación de algún trabajador del CONTRATISTA que no guarde la compostura adecuada o realice actos contra la moral o buenas costumbres.

5.8 Es de responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de los dispositivos Legales vigentes que regulan la actividad del servicio y demás normas que sean de aplicación al servicio contratado.

5.9 El CONTRATISTA queda impedido de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de PETROPERU S.A.

Son Obligaciones de PETROPERU 5.10 Dar acceso a sus instalaciones de la Refinería Talara así como proporcionar la información relacionada con el

objeto del Contrato.

5.11 Dar la correspondiente autorización y oportunidad al intercambio, coordinación y diálogo entre el personal de PETROPERU y el CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA – SEGUROS

El CONTRATISTA, previo a la ejecución del contrato y como requisito para realizar la Programación de su personal, deberá entregar a PETROPERU:

• Póliza o Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con las correspondientes coberturas de salud y pensión de invalidez o sepelio, y copia de los comprobantes de pago de la póliza o aportes mensuales que acrediten la vigencia de las coberturas, para salvaguardar los derechos del personal que deberá realizar la prestación a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo a lo establecido en las Bases del Proceso de Selección; y, en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 19° de la Ley 26790, el Anexo N° 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por el D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, en el que se señala que: Las refinerías de petróleo por estar consideradas como actividades de alto riesgo dentro del Código CIIU, deben exigir a los contratistas y subcontratistas que destacan a su personal a realizar trabajos en sus instalaciones la contratación de este seguro.



CLAUSULA SÉPTIMA - ATENCION MÉDICA

El CONTRATISTA, deberá contar con la cobertura de salud derivada del Seguro Complementario de Riesgo, vigente, conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta del presente Contrato, para la atención médica de sus trabajadores cuando el caso lo requiriera.

Adicionalmente, debe asegurarse de tener a su alcance las facilidades que le permitan evacuar a su personal que requiera tratamiento médico de emergencia o especializado en caso de presentarse la contingencia; para este efecto deberá hacer coordinaciones y mantener comunicación con las entidades de salud o centros asistenciales con quienes tiene contratado dicha cobertura de salud. PETROPERU no asumirá gasto alguno por la atención que requiera el personal del CONTRATISTA; sin embargo, se reserva el derecho de supervisar el caso a través de sus profesionales de la Salud de Operaciones Talara o a través de otros medios que estime por conveniente. El CONTRATISTA deberá cumplir con las estipulaciones de la presente cláusula y con las recomendaciones que pudieran impartir los profesionales de la salud y por orden de ésta, en caso de presentarse una emergencia.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIA. El CONTRATISTA entrega a PETROPERU en Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Carta Fianza Nº……….. emitida por el Banco …………………………..., por US $..……….… Dólares Americanos, equivalente al 10% del monto total del contrato y una vigencia hasta 150 dias, con el compromiso que renueve su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. De extenderse el Contrato, la Carta Fianza será renovada en los mismos términos y monto.

CLAUSULA NOVENA - NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual 040, actualizado a Julio del 2005, un ejemplar del cuál será entregado al CONTRATISTA al firmarse el presente Contrato. Sin embargo el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad y protección ambiental necesarias, que son de exclusiva responsabilidad y cargo. El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman la protección y conservación del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y económicamente si al ejecutar la prestación a su cargo afecte y contamine el medio ambiente y PETROPERU sea posible de alguna multa. El pago de la multa en referencia será trasladado al CONTRATISTA. El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones respecto a la Protección Ambiental, no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el medio ambiente.

CLAUSULA DÉCIMA - TRIBUTACION. El CONTRATISTA asumirá, como de su exclusiva responsabilidad, el pago de todos los tributos creados o por crearse, que de acuerdo a Ley le corresponda pagar y que graven la prestación del servicio contratado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - INSPECCIONES. El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU de estar presente en el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados conforme al presente Contrato. El CONTRATISTA dará a PETROPERU las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de los trabajos. PETROPERU S.A. tiene el derecho, de inspeccionar permanentemente la correcta ejecución del Servicio y el cumplimiento de todos los aspectos materia del contrato. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. serán materia de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. PETROPERU y el CONTRATISTA, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 1315º del Código Civil, convienen en definir como caso fortuito o de fuerza mayor, aquellos actos o hechos que, afectando la normal ejecución del presente Contrato, estén fuera del control racional de las partes contratantes y que no pueden ser previstos o que si previstos no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de la parte que la invoca o de sus dependientes.

Con carácter enunciativo más no limitativo, se consideran casos fortuitos o de fuerza mayor los que deriven de acciones militares, invasiones, guerra civil, catástrofes naturales, etc.

De perdurar la situación de caso fortuito o fuerza mayor por un período mayor de tres (3) días continuos o diez (10) días acumulados, que hiciese aconsejable la resolución del presente Contrato, será de aplicación lo dispuesto por los artículos 1371º y siguientes del Código Civil. En tal supuesto, deberá resolverse el contrato de mutuo acuerdo, para lo cual la parte perjudicada comunicará a la otra, mediante carta notarial. Luego de logrado el acuerdo de resolver el contrato, se liquidará la parte efectivamente ejecutada, correspondiendo a la Entidad reconocer en el acto administrativo resolutorio los conceptos y gastos pertinentes. La resolución del contrato deberá contar con la aprobación del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad bajo responsabilidad.



CLAUSULA DECIMO TERCERA – PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR Y DE TRANSFERIR El CONTRATISTA no subcontratará a otra empresa parte de las prestaciones a su cargo sin la correspondiente autorización expresa de PETROPERU. Eventualmente PETROPERÚ sólo podría autorizar la subcontratación de actividades especializadas distintas al objeto principal de la presente obra. El CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir parcial o totalmente el presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de PETROPERU.

CLAUSULA DECIMO CUARTA – CONTRATISTA INDEPENDIENTE. Las partes de mutuo acuerdo, dejan clara y expresa constancia que el presente Contrato es de naturaleza administrativa y que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERU y el CONTRATISTA ni entre PETROPERU y el personal del CONTRATISTA independiente y/o subcontratistas si los hubiera. El CONTRATISTA cumplirá fielmente con todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes, y suministrará los respectivos certificados de cumplimiento que dispongan tales leyes, reglamentos o disposiciones vigentes. El CONTRATISTA conviene en liberar y eximir a PETROPERU de la responsabilidad en cuanto esté originada por la falta de cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables a él.

CLAUSULA DECIMO QUINTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS Toda controversia que surja entre las partes, desde la formalización del contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según lo establecido en el Reglamento, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación de la relación contractual. Este plazo es de caducidad.

CLAUSULA DECIMO SEXTA - RESOLUCION DEL CONTRATO. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. PETROPERU S.A., podrá resolver el Contrato cuando el Contratista: • Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido

requerido para corregir tal situación. • Haya acumulado el monto máximo de la penalidad; y, • Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal

situación. Ambas partes pueden resolver el contrato de mutuo acuerdo por un hecho sobreviniente a la formalización del mismo que haga imposible la ejecución de las prestaciones.

CLAUSULA DECIMO SETIMA - RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION De acuerdo al Art. 233º del Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la recepción y conformidad se efectuará luego de verificar la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. En el caso que existan observaciones, se consignarán en Acta indicándose claramente el sentido de éstas, dando al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Si pese al plazo de subsanación otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme de la Entidad no enerva el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. En el Acta de Recepción se debe consignar las referencias necesarias, incluyendo el número de contrato de servicio, fecha y lugar de entrega y comprobante de pago válido.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA - EFECTOS DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso.

CLAUSULA DECIMO NOVENA – PENALIDAD POR MORA En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso por un equivalente al 3/1000 del monto contractual, hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CUADERNO DE SERVICIO En la fecha de inicio del servicio, se abrirá el Cuaderno del servicio, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el administrador de PETROPERÚ, según corresponda, y por el Administrador residente del CONTRATISTA. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de servicio.

El Cuaderno de Servicio debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, la otra al contratista y la tercera al administrador de PETROPERÚ. Concluida la ejecución del Servicio, el original quedará en poder de la Entidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CAMBIO DOMICILIO LEGAL.



Cualquiera de las partes, tendrá derecho a cambiar de domicilio. Sin embargo, para que el cambio tenga validez, debe notificarse mediante Carta a la otra parte contratante, por lo menos con (5) días naturales de anticipación a la fecha en que se efectué el cambio, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, en los que se notificara el cambio dentro de los cinco (5) días naturales posteriores a la fecha de producido el evento. Las partes convienen, que las notificaciones a cursarse entre ellas serán consideradas como validamente dirigidas, si se entregan con cargo. Cualquiera de las partes contratantes podrá elevar este Contrato a Escritura Publica, corriendo los gastos que este origine a cargo de quien lo solicite.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICIONES FINALES. Todo aquello no previsto en las Bases de este proceso de selección materia del presente contrato, se sujetara a las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, así como a las normas complementarias y modificatorias vigentes. Las partes suscriben dos (2) ejemplares del presente contrato, correspondiendo, el primero a PETROPERÚ y el segundo al CONTRATISTA. Se suscribe el presente contrato en la ciudad de Talara, a los…… días del mes de……………………. del año……….

Por PETROPERU Por la CONTRATISTA



ANEXO Nº 10

FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO

OTT/CONTRATO PROCESO DE CONTRATACION

DESCRIPCIÓN CONTRATISTA SUPERVISOR CONTRATISTA:

SUPERVISOR PETROPERU

DIAS DEL MES DE: /2007 HORAS TRABAJADAS

TOTAL HORAS NOMBRE

TRABAJADOR OF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R

E SB

TO

TOTALES DEL MES Y AL FINAL DEL SERVICIO

DISTRIBUCION DE COSTOS DE LOS MONTOS FACTURADOS / SIN IGV EN SOLES S/. EN DOLARES US$

MANO DE OBRA

MATERIALES

OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL

NOTA: EN CASO EL SERVICIO SE REALICE EN MAS DE UN MES / DEBE ADICIONARSE UN RESUMEN AL FINAL DEL SERVICIO.



ANEXO Nº. 11

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.

Calle 400 – Portón Nº. 5 Edifício Administrativo - Talara RUC Nº. 20100128218

Teléfono: 28-4200 / Fax: 28-4221

CALENDARIO DEL PROCESO SEGUNDA CONVOCATORIA

PROCESO COMPETENCIA MAYOR CMA-0010-2007-OTL/PETROPERU

I. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO:

El servicio consiste en efectuar la instalación de tuberías e Implementación de Protección Catódica en Tramo Enterrado del Oleoducto Folche – Patio de Tanques Tablazo en Quebrada Pariñas.

II. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL US $. 460,145.73 (Cuatrocientos sesenta mil ciento cuarenticinco con 73/100 Dólares Americanos), incluido IGV.

III. REGISTRO DE PARTICIPANTES 1.- Lugar:

Oficina de Trámite Documentario de Refinería Talara. Avenida Grau s/n Talara. Portón Nº 1 Refinería Talara - Departamento de Piura - Perú

2.- Horario: Desde las 8.00 horas hasta las 16.00 horas de Lunes a Viernes

3.- Costo: S/. 20.00 (veinte nuevos soles), Incluye IGV.

Para Empresas ubicadas fuera de la Localidad (2): 4.- Depósito:

Banco Scotiabank Cuenta Nº.: 087-3037703 El participante hará referencia en el pago su número de RUC, para que la Entidad pueda verificar el depósito efectuado.

IV. CALENDARIO 1. Convocatoria: 01/08/2007 2. Registro de Participantes Del 02/08/2007 al 13/08/2007 3. Plazo de presentación de consultas Del 02/08/2007 al 06/08/2007 4. Fecha de absolución de consultas e Integración de las Bases El 09/08/2007 5. Presentación de propuestas y apertura de Sobres Nº 1(1) El 16/08/2007 a las 10:00 horas 6. Apertura de Sobre Nº 2(1) El 23/08/2007 a las 14:00 horas 7. Fecha de otorgamiento de la Buena Pro(1) El 29/08/2007 a las 10:00 horas

(1) Lugar para Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Otorgamiento de Buena Pro:

Centro de Capacitación de Refinería Talara (Acceso Portón Nº 1) Av. Grau s/n Talara – Piura

(2) Una vez depositado el importe respectivo, el participante deberá enviar vía fax (073-284352) o al correo electrónico ([email protected]) al Órgano Ad Hoc, la constancia escrita del nombre o razón social con que participarán en el proceso, precisando su domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico a las que se remitirán las comunicaciones pertinentes, sin perjuicio de la notificación en el SEACE, asimismo, deberá enviar el voucher, para ser registrados como participante y poder remitirles las Bases del proceso.

NOTA.- El recurso de apelación será presentado únicamente en la oficina de Tramite Documentario de Operaciones Talara, sito en Av. Grau s/n Talara Portón N° 1 Refinería Talara dentro del horario de atención (de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.)

ORGANO AD HOC



ANEXO Nº 12

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS GENERALES

PROCESO DE SELECCIÓN Nº _____________________________________________________________

SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS

FECHA DE REGISTRO: ___________________________________________________________________

HORA DE REGISTRO: ___________________________________________________________________

2. DATOS DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

RAZON SOCIAL: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

RUC: __________________________________________________________________________________

DIRECCION:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

TELEFONOS: ___________________________________________________________________________

FAX: __________________________________________________________________________________

EMAIL (*): ______________________________________________________________________________

(*) EN CASO QUE DESEE SER NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE. DEBERÁ MANTENERSE ACTIVA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO A EFECTO DE LAS NOTIFICACIONES QUE DEBAN REALIZARSE.

3. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE: ______________________________________________________________________________

TELEFONO: ____________________________________________________________________________

FAX: __________________________________________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________________________________

4. PERSONA QUE REALIZA EL REGISTRO:

NOMBRE: _____________________________________________________________________________

TELEFONO: ____________________________________________________________________________

FAX: __________________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA REGISTRANTE

NOTA: En caso que el participante no consigne correctamente la dirección, teléfono, Fax o E-mail de la Empresa, no será responsabilidad del Órgano Ad hoc, la no recepción de algún documento del proceso.



ANEXO Nº 13

BASES TECNICAS SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA

EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE – PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA PARIÑAS SEGUNDA CONVOCATORIA

1. UBICACIÓN DEL SERVICIO El lugar de ejecución del Servicio es el cruce de la Quebrada Pariñas, a aprox. 15 Km. al Norte de la ciudad de Talara, Departamento de Piura, a 1190 Km. al Norte de la ciudad de Lima. Desde Lima se accede por vía aérea y/o terrestre a través de la carretera Panamericana Norte. La Tubería del Oleoducto Folche a Patio Tanques Tablazo pertenece a Refinería Talara y es propiedad de PETROPERÚ S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DEL OLEODUCTO FOLCHE A PATIO DE TANQUES TABLAZO El Oleoducto Folche a Patio de Tanques Tablazo tiene una longitud de 24 Km. de longitud y atraviesa la Quebrada Pariñas en una longitud de 1,189 metros entre válvula Sur y válvula Norte, y tiene las siguientes características: • Diámetro Nominal: 10” de diámetro. • Material: API 5L- Grado B / ASTM A-53 Grado B. • Fabricación: Según norma API 1104. • Fluido: Crudo Talara. La tubería va aérea sobre soportes tipo “H” de 4” de diámetro y enterrada en las quebradas y cruce de carreteras con conductoras. En la zona de la quebrada la tubería se encuentra enterrada entre 0.30 y 3.70 metros, la napa freática aparece entre 0.20 y 1.00 mts. de profundidad respecto al nivel actual del terreno. Por lo que el tubo se encuentra sumergido en agua con arena en todo el cause propio de la quebrada y aéreo en los primeros 50 mts. de la válvula sur y en los últimos 190 mts de la válvula norte.

3. MEMORIA DESCRIPTIVA A continuación se describen los trabajos necesarios para instalar el Sistema de Protección Catódica en el tramo de 1,189 metros de longitud (tramo enterrado de 1087) en la Quebrada Pariñas del Oleoducto Folche a Patio de Tanques Tablazo. Éste tramo actualmente presenta desprotección por bajo potencial (-597mV vs -850Mv, mínimo requerido) y corrosión severa en diversos puntos no reparados. Resumiendo, los trabajos son los siguientes: • Soldadura de 1,000 metros de tubería nueva en el tramo de la quebrada, de acuerdo al Estándar API 1104.

La tubería será suministrada por PETROPERÚ S.A. • Arenado a Metal Blanco y Protección con recubrimiento tri capa de polietileno del tramo enterrado a lo largo

de la quebrada. • Extracción de la tubería mediante trabajos de excavación y posicionado sobre el terreno natural paralelo a la

zanja, para su corte, retiro e interconexión, una vez listo el varillón nuevo de reemplazo. • Instalación del Sistema de Protección Catódica por ánodos de Sacrificio, (excavaciones, instalación de

ánodos, conexionado, cableado, instalación de postes toma de potencial (PTPs), electrodos de referencia permanentes, etc.), para proteger la parte enterrada (1087 metros) con 103 ánodos de zinc tipo brazalete montado directamente sobre la tubería nueva. Los ánodos deben ser suministrados por el Contratista.

• Efectuar los trabajos de excavación necesarios para profundizar el nuevo tramo a 4.20 metros de profundidad de acuerdo a los planos adjuntos Nº RT-30-S-B-1595 y Nº RT-30-S-B-1596, para lo cual el Contratista deberá de disponer, de los equipos de movimientos de tierra adecuados y en número suficiente como retroexcavadoras, cargadores frontales, volquetes etc. y efectuar trabajos de entibado para evitar los derrumbes en la zanja y facilitar los trabajos programados.

• El contratista deberá tener pleno conocimiento del terreno y deberá efectuar una visita al lugar en coordinación con representantes de PETROPERÚ de acuerdo al Cronograma del proceso.

En cuanto a los materiales, equipo y mano de obra debemos mencionar lo siguiente: • Materiales: El Contratista deberá suministrar todos los materiales, incluyendo los ánodos de zinc, excepto las

tuberías de 10” de diámetro nominal de 12 metros de longitud que serán entregados por Petroperú S.A.. • Equipos: El contratista suministrará todos los equipos necesarios para la ejecución de los Trabajos civiles,

mecánicas y de instalación del sistema de protección catódica sin limitación, para lograr el objetivo del servicio.

• Personal: El personal que suministre el Contratista debe ser capacitado y deberá contar con su equipo mínimo de seguridad y además contar con todos los seguros y permisos necesarios para el ingreso a las instalaciones. Debe haber un Ing. especialista en tendido de tuberías soldadas y enterradas y un Ing. especialista en Protección Catódica de Oleoductos. El Supervisor de PETROPERÚ tiene la potestad de retirar al personal que considere no apto para este tipo de trabajos.

Antes del inicio del Servicio el Contratista deberá presentar el Cronograma del Servicio, los Procedimientos de



trabajo para cada partida, junto con el Plan de trabajo, el Perfil de Seguridad, Control de Riesgos, Procedimiento de Trabajo Seguro, los cuales serán revisados por PETROPERÚ y en caso de ser necesario sustentados por los ingenieros especialistas en trabajos de excavación, tendido de tuberías e instalación de sistemas de protección catódica. El Contratista entregará un Informe Final de liquidación con la descripción de los procedimientos de trabajos realizados, el archivo fotográfico, protocolos de prueba, curvas de potencial y corrientes registrados en diagramas (Indicar límite máximo y mínimo de potencial de protección) y los planos conforme al servicio (As Built), dibujados en Autocad e impreso (2 originales en papel canson y 2 copias en ozalid) con las firmas de los profesionales responsables. Finalmente el Contratista está en la obligación de ejecutar todo lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, presupuestos, etc. que forman parte del presente Expediente Técnico hasta lograr la satisfacción y aprobación de PETROPERÚ y de los trabajos complementarios menores que se presenten.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PARTIDAS

01.00.00. TRABAJOS PROVISIONALES Comprende la instalación de obras de carácter temporal, que servirá para el buen desarrollo del servicio. Toda instalación contemplada en esta partida, será retirada cuando concluyan los trabajos, salvo que el Supervisor de PETROPERÚ S.A. disponga lo contrario.

01.01.00. Caseta y almacén provisional El Contratista deberá ejecutar las siguientes instalaciones provisionales durante la ejecución del Servicio: una Caseta con ambientes separados para el Contratista y para la Supervisión de 12 m2 cada una y un almacén de 40 m2. La ubicación de las mismas será coordinada con la Supervisión. Si el contratista considera conveniente ampliar la cantidad de oficinas o instalaciones temporales, será por su cuenta y riesgo. Estas facilidades serán de su exclusiva responsabilidad tanto en la vigilancia como su mantenimiento. La unidad de pago será por m2 e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran.

01.02.00. Baños químicos Esta partida contempla la instalación en el lugar del servicio de baños químicos para uso del Personal, con agua, electricidad, etc. de carácter provisional y mientras dure el servicio.

01.03.00. Movilización y desmovilización de personal, equipos, materiales y herramientas El Contratista movilizará y desmovilizará la totalidad de sus equipos, materiales a suministrar, materiales entregados por PETROPERÚ, maquinarias, consumibles, personal y en general todo elemento necesario para la correcta ejecución del Servicio. Así mismo al término de los trabajos retirará, todos sus equipos, materiales excedentes, instalaciones provisionales, dejando la zona en buen estado de limpieza a entera satisfacción de la supervisión de PETROPERÚ. Igualmente el Contratista transportará desde Talara hasta el servicio (aprox. 15 km.), a su personal, el mismo que deberá viajar dentro de las cabinas de las unidades, no en la tolva. El Contratista deberá contar con todos los equipos y maquinarias en buen estado y que le permitan instalar la tubería a 4.20 metros de profundidad. Deberá gestionar la autorización de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ, y los permisos de trabajo correspondientes. El Contratista recogerá y transportará de los almacenes de PETROPERÚ las tuberías requeridas: 86 tubos de 10” de diámetro Sch. 40. PETROPERÚ no suministrará ninguna facilidad, equipo ni herramienta, salvo lo indicado en las presentes Bases. Terminado el servicio el Contratista devolverá a almacenes los elementos sobrantes, como tubería no utilizada, tubería reemplazada, todos los materiales y equipos de protección catódica, ánodos sobrantes, cables eléctricos etc. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas que se requieran.

02.00.00. TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00. Trazos y Replanteo Antes de iniciar la excavación, el Contratista realizará el trazo y replanteo topográfico del recorrido de la línea y con la ayuda de hitos apropiados señalará el eje del tubo, para definir la ruta de excavación utilizando como referencia el plano Nº RT-30-S-B-1595. En esta fase del trabajo se deberá definir y corroborar los metrados del presupuesto referencial. Posterior a la ejecución de los trabajos el Contratista deberá presentar un Informe Técnico en dos originales y dos copias, donde consigne los procedimientos detallados del cambio de la tubería (incluyendo retiro, limpieza, excavación, entibado y bombeo del agua de la zanja), de la instalación del sistema de protección catódica, las mediciones iniciales y finales indicando el recorrido de la tubería con coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), Bench Marks de referencias, así como también la ubicación de los ánodos, el perfil definitivo de la tubería, ubicación de los PTPs y electrodos de referencia permanente.



Para los trabajos de excavación de zanjas, instalación de postes, electrodos de referencia y enterrado, se utilizará un nivel, reglas graduadas, equipo GPS (Global Position System) y jalones. Los planos serán elaborados en Autocad 2006 y junto con el informe, las fotos y vídeos de la ejecución del servicio (en caso que se hubieran filmado) se alcanzarán en CD-ROM, por triplicado. La presentación del informe técnico será necesaria para la liquidación y conformidad del Servicio. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos implicados.

03.00.00. MOVIMIENTO DE TIERRAS Esta partida corresponde a los trabajos de retiro de materiales tales como: maleza, arbustos, troncos, rocas etc., a las excavaciones y rellenos que sean necesarios efectuar para llegar a las cotas de los niveles y secciones previstas en el proyecto. Es responsabilidad del contratista suministrar todos los equipos, maquinarias y personal especializado requerido para cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Si bien el trabajo de excavación se va a efectuar en el lecho de la Quebrada, es importante prever y verificar, antes y durante las excavaciones, el cruce o interferencia de instalaciones existentes cercanas como tuberías, de tal manera de no causar daños. En caso de daños, el Contratista será responsable y deberá asumir el costo de los daños directos y colaterales.

03.01.00. Excavación de zanja para retiro y profundización del tubo hasta una profundidad de 4.20m. (Incluye entibado y bombeo de agua)

El Contratista empleando retroexcavadoras, cargadores frontales, bulldozers, etc., realizará las excavaciones de la zanja para retirar el tubo actual y luego colocarlo progresivamente sobre el terreno. Para todos los movimientos del tubo se respetará no forzarlo más allá del radio elástico (156 mts aprox.), a fin de evitar sobreesfuerzos en el material del tubo. A medida que se retira el tubo de la zanja, ésta se irá entibando para lograr la cota de profundidad proyectada e indicada en los planos respectivos. Es preciso indicar que la napa freática se encuentra a poca profundidad por lo que presentará riesgos de derrumbes. Se deberá realizar trabajos de entibado y bombeo del agua. El material de excavación se irá colocando al lado oeste del eje y el tubo al lado este de la zanja. El entibado se efectuará con tablones apropiados de 1 ½” de espesor y dimensión apropiada y tubos de 2” de diámetro de longitud adecuada para lograr un buen anclaje, que resista la presión de la columna de arena húmeda a sostener. Se utilizarán estacas de 1 metro de largo y 2” de diámetro las que mediante templadores de alambre de 5 mm de grosor servirán como vientos de las estacas principales de soporte de las maderas, que conforman el entibado. El ancho de la sección entibada se irá reduciendo aproximadamente en una gradiente de 30° hasta terminar en un metro de ancho al nivel proyectado. Se utilizaran las motobombas apropiadas y necesarias para lograr evacuar el agua del interior de la zanja. El inicio de la excavación en el lado sur comienza a partir de la Válvula en su nueva ubicación mas al sur, siguiendo el radio elástico de la tubería, la excavación termina cuando el tubo alcanza la parte alta del lado norte de la quebrada. Desde ese punto el tubo quedará aéreo tal como está actualmente y alcanza una longitud total de 1087 metros lineales. La excavación puede efectuarse con el Oleoducto en Operación. El contratista presentará su procedimiento de excavación al inicio del servicio para la aprobación de PETROPERÚ S.A. La unidad de pago será por metro cúbico e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran, para lograr el objetivo del Servicio.

03.02.00. Relleno con material propio hasta el nivel de terreno natural Antes de colocar el tubo de la zanja se instalará una cama de material seleccionado (del mismo material excavado, cernido con malla de abertura de ¾”, para eliminar suciedad, palizada, y otros elementos orgánicos que pudiera haber. Después de haberse efectuado la prueba de la tubería, protegido con el recubrimiento tri-capa de polietileno e instalado los ánodos de zinc sobre el tubo y soldado los cables eléctricos y una vez colocado el nuevo tubo en la zanja a la profundidad del proyecto se procederá al relleno de la zanja con material seleccionado de la zona, evitando colocar piedras, troncos, restos vegetales u otros. Se deberá proceder al compactado de la cama de relleno cada 0.5 mts de altura con pisones de mano, y 1.00 mts antes de terminado la cobertura se colocara la cinta señalizadora. Finalmente se terminara el relleno con el material arenoso limpio de la zona, evitando colocar piedras, troncos, residuos vegetales, y una vez terminado todo el relleno de la zanja se compactará con los mismos equipos pesados usados para el movimiento de tierra dejándolo al mismo nivel del terreno original. La unidad de pago será por metro cúbico e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran, para lograr el objetivo del Servicio.

03.03.00. Excavación de canaletas para tendido de los cables de conexión desde los ánodos y desde la tubería hacia el poste toma de potencial a 0.80m. de profundidad

Se deberá excavar canaletas de 0.80m de profundidad para colocar los cables de conexión tanto a los ánodos como de la tubería hacia el poste de medición o Poste Toma de Potencial. Las excavaciones y rellenos deberán realizarse sin restos orgánicos y con material seleccionado siguiendo lo descrito en 03.01.00 y 03.02.00.



03.04.00. Relleno de 0.80m de profundidad en canaletas Se deberá proceder al compactado de la cama de relleno cada 0.50 mts de altura con pisones de mano y 1.00 mts antes de terminada la cobertura se colocará cinta señalizadora. Finalmente se terminará el relleno con el material arenoso limpio de la zona, evitando colocar piedras, troncos, residuos vegetales, y una vez terminado todo el relleno de la zanja se compactará con los mismos equipos pesados usados para el movimiento de tierras dejándolo al mismo nivel del terreno original. La unidad de pago será por metro cúbico e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran, para lograr el objetivo del Servicio.

04.00.00 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

04.01.00. Materiales a utilizar en el Sistema de Protección Catódica por ánodos de Sacrificio Materiales a ser entregados por PETROPERÚ S.A.:

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT

1 Tubos de 10”Ø Sch. 40. API 5 L Gr. B (12m de longitud). EA 86

Materiales a ser suministrados por El contratista:

04.01.13 Cinta Auto vulcanizante 3M o equivalente RLL 01

04.01.16 Electrodo Ref. Perm.Permacell 802 o equiv. EA 04 04.01.17 Junta Aislante Monolítica 10" Diá PN25 ANSI 150# EA 02

El diseño del Sistema de

Protección Catódica a

instalarse en el presente servicio, considera el uso de 103 ánodos de Zn. de 22.2 Kg. cada uno de tipo Medio Brazalete. Sin embargo, se considera 10% adicional en caso se requiera de refuerzo para lograr el potencial de protección requerido. El sistema fue diseñado para una vida útil de 15 años. Los mismos deberán ser adquiridos con Certificados de calidad y garantía y aprobados por la Supervisión. En caso que estos no cuenten con las características de calidad, serán rechazados y no serán utilizados en el servicio.

04.02.00. Instalación del sistema

04.02.01. Instalación de ánodos El Contratista instalará sobre la tubería del oleoducto 103 ánodos de Zn tipo Brazalete de 22.2 kg. de peso, separados 10 mts uno del otro, mediante soldadura eléctrica. La tubería irá a 4.20 metros de profundidad (Nivel de enterramiento del tubo y nivel de socavación en Quebrada Pariñas) y de acuerdo a los esquemas de instalación.

04.02.02. Instalación de Postes de Medición (Incluye fabricación de los mismos) Para efectuar el control y monitoreo del sistema, se instalarán 4 postes de toma de potenciales (PTP) de control. Estos serán instalados en ambos extremos de la Quebrada y dos al medio en puntos a ser definidos por el Especialista y el Inspector de PETROPERÚ. Los postes serán confeccionados de acuerdo al plano PETROPERÚ Nº RT- 30 - L- B- 1598. Durante la fase de confección de los postes, el Inspector deberá efectuar visitas a los talleres de fabricación a fin de dar su aprobación a la confección de elementos importantes del poste como: Caja de conexiones con rosca tipo Whitworth, preparación de la superficie a metal blanco antes de aplicar la capas de

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 04.01.01 Ánodos de Zinc (peso: 22.0 Kg. tipo Brazalete para

tubería de 10 pulg. Día. Nom. EA 113

04.01.02 Cable 10 AWG. Tipo HMWPE color blanco Mt. 50 04.01.03 Cable 10 AWG. Tipo HMWPE color negro Mt. 50 04.01.04 Cable 08 AWG. Tipo HMWPE color azul Mt. 50 04.01.05 Molde Cadweld Tipo CAHHA1G, para conexión

cable-tubo (Incl. masillas, chispero, tenazas, etc.) EA 02

04.01.06 Molde Cadweld Tipo CAPCT-1H1H, para conexión cable-cable (Incl. masillas, chispero, tenazas, etc.)

EA 02

04.01.07 Cápsula Cadweld No CA15/F33 EA 10 04.01.08 Cápsula Cadweld No 25/F33 EA 10 04.01.09 Masilla thermite weld-kop coat bitumastic # 50 EA 01 04.01.10 Tubo Termocontraible Raychem 33/4- 1200S EA 01 04.01.11 Handy Cups. EA 10 04.01.12 Primer Royston Roybon 747 o equivalente CN 02

04.01.14 Cinta Aislante 3M o equivalente RLL 01 04.01.15 Cinta detect amarila 152mm anch,305m,5mils RLL 03

04.01.18 Material tricapa polietil. (primer 1027/ polyken 980 c/negro/cinta polyken 955c/blanco

ML 1000

04.01.19 Postes de Medición (PTP: según plano RT-30-L-B-1598). Confección

EA 04

04.01.20 Burndy Crimpit Nº YC8C8 EA 10



pintura, conduit plástico de PVC de los cables eléctricos, barras corrugadas de anclaje para la base de concreto, etc., los mismos deberán ser instalados en el sitio con base de concreto de resistencia 210 Kg./cm2, (mezcla 1:2:3).

04.02.03./04.02.04 Instalación de cables Nº 10 y Nº 8AWG Tipo HMWPE de enterrado directo Son cables para sistemas de protección catódica de alta confiabilidad del circuito eléctrico. Es importante para soportar ambientes muy severos ya que la cubierta de polietileno es aproximadamente el doble del grosor de un cable eléctrico convencional cumpliendo con el estándar ASTM D1248 de moldeo plástico y material extruído para asegurar las propiedades mecánicas y eléctricas del conductor.

04.02.05. Soldaduras Cadweld La instalación del cable Nº 10 AWG Tipo HMWPE de polietileno de alto peso molecular se efectuará en la parte superior de la tubería, efectuando el corte de un área de aprox. 10x10 cm. en el recubrimiento tri-capa de polietileno el mismo que después de soldado debe ser resanado. Se contempla además el tendido del cable Nº 8 AWG Tipo HMWPE desde los ánodos hacia el poste PTP, las derivaciones en “T” del cable principal de los ánodos (si los hubiere) y los empalmes necesarios para conformar el circuito eléctrico ánodo-cable-tubería. El empalme de los cables Nº 8 y Nº 10 a los ánodos y al tubo respectivamente se hará mediante soldadura Cadweld, usando el Estándar de Ingeniería SI3-05-21. Los empalmes Cable-Cable deben ser sellados con cinta autovulcanizante y tubo termo contraible “Raychem”, para evitar el contacto con agua y/o humedad. Los empalmes Cable-Tubo deben llevar protector tipo Handy Cap y Primer Royston Roybon 747. Véase Estándar de Ingeniería SI3-05-21 para mayores detalles sobre su aplicación.

04.02.06. Instalación o Tendido de Cinta señalizadota. Se instalará por encima y a lo largo de los cables principales, servirá como señal de alerta para que en futuras excavaciones no se dañen los cables eléctricos, los ánodos y/o el tubo del oleoducto. La cinta se enterrará encima de los cables eléctricos siguiendo el estándar de Ingeniería SI3 – 10 -38 (Fig. 8) para terreno sin pista y sin tránsito vehicular o peatonal. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas que se requieran, para lograr el objetivo del Servicio.

04.02.07. Instalación de Electrodos de referencia Permacell 802 o equivalente Para el monitoreo del sistema, se instalarán 04 electrodos de referencia de tipo permanente de Cu/Cu SO4 para tomar las medidas en cada Poste Toma de Potencial, con un multímetro que haga contacto con los terminales del cable del ánodo y de los cables de la tubería. Estos Electrodos serán adquiridos por el Contratista e instalados por el técnico de protección catódica. 04.02.08 Instalación de Juntas Aislantes Monolíticas 10" Ø, ANSI 150# Para evitar el paso de corriente del tramo protegido hacia los tramos aéreos y que no requieren protección catódica, se instalarán en cada extremo adyacente a las válvulas de bloqueo (válvula Norte y válvula sur), el tramo de Junta Aislante Monolítica que evitará el paso de corriente y actuará como dispositivo de seguridad. Estos materiales serán adquiridos por el Contratista, ingresados a los Almacenes de Petroperú S.A. con toda su documentación de fabricación y pruebas efectuadas en fábrica de acuerdo a Normas e instalados en la tubería por el Contratista bajo la supervisión del técnico de protección catódica. Las juntas monolíticas están diseñadas para instalarse en reemplazo de un sector de tubería El calor producido durante el proceso de soldadura no afecta la integridad mecánica o eléctrica de la junta. Las juntas aislantes monolíticas previenen el contacto metal – metal a través de la junta. La pared interior de la junta está adecuada para permitir el paso de Raspatubos, e instrumentos de inspección en línea (Raspatubos Inteligentes). 04.02.09. Pruebas del Sistema de Protección Catódica El Contratista registrará potencial y corriente antes, durante y después de la instalación y luego de pasivado el Sistema. Las mediciones se harán con un multímetro Fluke, Amprove digital u equivalente de similares características (alta impedancia de entrada:10 mega ohmios mínimo). Se deberá obtener como mínimo un potencial de protección de – 850 Milivoltios medido con respecto al Electrodo de Referencia de Cu/SO4 Cu según la Norma NACE RP 0169 Rev. 1996: “Control de la Corrosión Externa de Sistemas de Tuberías Enterradas y/o Sumergidas”. En caso de no obtenerse potenciales de protección (- 850 MV), después de polarizado o pasivado (después de una semana aprox.) el Contratista procederá a instalar ánodos adicionales, los mismos que han sido considerados en el suministro de ánodos a ser comprados por el contratista (10% más de lo requerido) entregados a PETROPERÚ. La instalación adicional será valorizada en las partidas correspondientes.

05.00.00. TRABAJOS METAL MECÁNICOS Los trabajos básicamente corresponden a los eventos necesarios para retirar la tubería actual y reemplazarlo por tubería nueva que deberá ser instalada a mayor profundidad.

05.01.00. Retiro del contenido de petróleo por la válvula sur, recuperación, limpieza de la línea y traslado del crudo por cisternas a Refinería Talara.

Antes de reemplazar el tramo nuevo, se deberá realizar la limpieza interior de la tubería actual y retirar el crudo remanente, labor que debe ser dirigida por el Ingeniero Residente para lo cual el Contratista y el Supervisor deberán coordinar con la Unidad Movimiento de Productos de Refinería Talara las acciones necesarias de lapsos



de tiempo, inicio y término de las maniobras de apertura/cierre de válvulas y extracción del crudo remanente. Antes de cualquier trabajo de corte y soldadura de la línea es fundamental tener en cuenta la evacuación del fluido y su limpieza. Por el poco tiempo disponible de la línea para su intervención (48 horas aprox.), el contratista deberá estar preparado para efectuar los trabajos en todos los frentes de corte y soldadura. Entregada la línea por el personal de Operaciones, realizar el siguiente procedimiento: • Cerrar la válvula norte ubicada a 200 metros de la Quebrada. • En la zona aledaña a la válvula sur se excavará una poza de 5 x 10 x 2.5 mts aprox. que permita colocar una

tina de 4mx8mx2m (380 barriles aprox.) a ser suministrada por PETROPERÚ, de modo que al abrir la brida sur de la válvula permita efectuar el drenaje del fluido de ambos lados de la válvula. Primero se abrirá la brida sur que permitirá drenar aproximadamente 287 barriles del tramo sur manteniendo la válvula cerrada, una vez vaciado el lado sur, se abrirá la válvula para drenar lo del tramo norte 58 barriles aprox.(ambos por gravedad). El volumen total a drenar en esta 1ra etapa será de 345 barriles. Véase esquemas ilustrativos Nº 01 y Nº 02.

• Conforme drene el producto a la tina se procederá al bombeo y traslado hacia refinería, para lo cual PETROPERÚ dispondrá una cisterna de presión vacío con capacidad estimada de 4200 Gls. y una bomba de un caudal aproximado de 6 Barriles/minuto y el Contratista dispondrá de una motobomba de 10 HP de apoyo y de 3 camiones cisterna de 6,000 galones de capacidad para almacenar el producto y luego trasladarlo a Refinería. Una vez descargadas las cisternas regresarán nuevamente a la zona de trabajo, para seguir transportando producto y luego agua contaminada.

• Concluida la 1ra etapa se procederá a drenar el producto que quedó por debajo del nivel de la válvula sur (321 barriles aprox.), para lo cual se procederá a soldar un cople de 1”Ø en la parte alta del tubo lado norte cerca de la válvula, el cople se soldará a tope y superficialmente sobre el tubo cuidadosamente (lento y con enfriamientos) teniendo el cuidado pertinente de que el cordón solamente afecte el 30% del espesor externo de la pared.

• Una vez soldado el cople de 1”Ø, se procederá a abrir un agujero de ¾” de diámetro con taladro eléctrico (hot-up sin producto), de manera que por ese punto se pueda efectuar una inyección de aire con una compresora como mínimo 250 PCM, esta masa de aire empujará el producto remanente en la quebrada hacia la válvula sur, al que se le habrá instalado un plato ciego con conexión de salida de 3”Ø con codo y válvula de 3”Ø de compuerta, para regular la dirección de salida de producto hacia la tina.

Limpieza del tramo a ser retirado Una vez que el sistema de aire comprimido ya no elimine producto por la válvula sur, se procederá a inyectar agua por el cople de 1”Ø con apoyo de cisternas y motobomba que serán suministrados por el contratista. Se inyectará aproximadamente 2 volúmenes totales de agua (760 barriles ó 32,000 galones de agua aprox.). Finalizado el bombeo de agua se procederá a conectar nuevamente el sistema de aire comprimido para eliminar el agua contaminada del interior, hasta que quede vacía. Una vez terminada la inyección de aire, se retirará, el cople soldado (trabajo considerado como parte de la limpieza) y se colocará una camiseta en media caña de 30 cm. de largo, haciendo centro en el agujero, para ser soldada sobre el tubo. La camiseta será confeccionada con tubería de 10”. Al igual que en la primera etapa a medida que drena el producto a la tina, será bombeado de ésta a las cisternas y trasladado al separador slop de Refinería, para lo cual se deberá coordinar con la Unidad Movimiento de Productos de Refinería. La contratista gestionará el permiso correspondiente para el transporte por carretera de Quebrada Pariñas a Refinería Talara. El Contratista será responsable de evitar derrames que ensucie o contamine el terreno fuera de la poza. De encontrarse material contaminado por causas imputables al contratista, éste deberá ser trasladado al relleno industrial Milla 6 a todo costo del contratista. Una vez seca la tubería, se procederá al retiro de la válvula sur y se efectuarán los trabajos de corte y soldadura. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran

05.02.00. Retiro de las bridas de 10"Ø y soldadura de bridas nuevas en nueva ubicación, a 30 mts al sur de la válvula sur e Instalación de la válvula.

Una vez retirada la válvula sur, se procederá al corte en frío del tubo de 10”Ø en la ubicación determinada para la nueva ubicación de la válvula y al retiro de las bridas WNRF de 150# de unión a la válvula. Hechos los cortes se procederá al biselado de los extremos según API-1104 y se soldarán las dos bridas nuevas a ser conectadas a la válvula. Una vez soldadas las bridas, se instalará la válvula. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran

05.03.00. Retiro del tramo de tubería denominado “Cuello de ganso” con 2 codos de 45° a 25 metros al norte de la válvula sur para su adecuación futura a paso de Raspatubo Inteligente por el interior del tubo

Paralelo a los trabajos de corte y soldadura anteriores, se procederá al corte del cuello de ganso (codo 45º - niple – codo 45º) y biselado del extremo superior de la tubería de empalme al codo, se entiende que previamente se habrá tenido que hacer la excavación de la tubería en la zona del codo, retirado el drenaje de producto de acuerdo al punto 5.01 y haber asegurado el extremo cortado del tubo con suficientes sacos llenos de arena a modo de empotramiento del mismo y evitar su desplazamiento tanto vertical como horizontal y facilitar el empalme con el



tramo a soldarse. Para la confección de las curvas use la norma ASME B.31.4 – 1992 (ver Esquema Ilustrativo Nº 03). La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran.

05.04.00. Soldadura del tramo de 25 metros en la zona de la válvula retirada. Finalizado los trabajos de los puntos 05.02.00 y 05.03.00, se procederá a soldar el tramo de 25 metros aprox existente entre la válvula sur y el tramo retirado (punto 05.03.00). En este punto se empalmará el extremo sur del varillón nuevo. Todas estas pegas serán radiografiadas al 100%. La unidad de pago será Global e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran

05.05.00. Retiro de soportes tipo "H" Para el enterramiento de la tubería en las laderas norte y sur, se deben retirar los soportes tipo “H”, 14 en el lado Norte y 6 en el lado sur, debiendo quedar el tubo momentáneamente apoyado en el terreno, sobre apoyos de sacos de arena, a una altura mínima de 15 cm, hasta su enterramiento. Comprende el uso de herramientas, equipos, y todos los accesorios requeridos. La unidad de pago será por Unidad e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran 05.06.00. Soldadura de tramos de tubería 10"Ø API 1104, 1000 metros nuevos (Incluye radiografiado al

10% y prueba con tintes penetrantes 100% al pase de raíz) Se soldará un tramo nuevo de aprox. 1,000 metros de longitud de tubería, ASTM-A53 Gr. B, de acuerdo a normas API 1104 que reemplazará a la tubería en la zona de Quebrada. PETROPERÚ entregará la tubería en los almacenes de Refinería y será manipulada y trasladada por el contratista a la zona de trabajo. Los trabajos de soldadura se efectuarán en paralelo a los trabajos de excavación de la zanja y deben quedar listos antes de hacer la interconexión a la tubería existente. Se debe garantizar la hermeticidad del tramo para después realizar los trabajos de: Instalación del Revestimiento Tri-Capa de Polietileno, Instalación de ánodos y soldeo de cables a la tubería antes de su bajada a zanja. La unidad de pago será a Precios Unitarios, por metro lineal e incluirá todos los costos de mano de obra, equipo, materiales y herramientas que se requieran

05.07.00. Arenado y revestido del Tubo con sistema Tri-capa de polietileno (1 capa de líquido adhesivo primer 1027, cinta polyken 980 color negro y cinta polyken 955 color blanco)

La tubería nueva y existente serán arenadas a metal blanco de acuerdo a la especificación SSPC-SP-5 y estándares de Ingeniería SI3-22-22 y SI3-22-23 (selección de boquillas para arenado y material abrasivo). El inspector de PETROPERÚ y el técnico especialista darán su aprobación a la calidad de superficie preparada, previo a la aplicación del revestimiento. Se recomienda usar protección con manta plástica el área de trabajo sobre la tubería cuando se esté encintando y se observe presencia de polvillo o arenilla en el ambiente que pueda afectar la adherencia del material sobre la base (primer 1027/cinta polyken 980/955). 05.08.00 Pruebas hidrostáticas Se deberá realizar prueba hidrostática a la tubería, para el tramo de tubería en la Quebrada, verificando el buen funcionamiento de todos los empalmes realizados, antes de ser enterrados. La presión de prueba será de 1.5 veces la presión de diseño por un lapso de 24 horas.

05.09.00. Empalme del tramo nuevo de 1000 metros con tubería existente, a ambos lados de la quebrada. Una vez preparado el varillón (arenado, protegido con recubrimiento tri-capa de polietileno, instalado los ánodos brazalete de zinc, soldado los cables del Sistema de Protección Catódica y efectuado los resanes) se harán las coordinaciones para efectuar los empalmes a cada lado del tubo en los extremos norte y sur de la quebrada. Estos trabajos se harán en paralelo a los trabajos de soldadura que se requieran. El empalme sur se hará en el punto donde el tubo se encuentre empotrado con los sacos de arena (ubicado en el codo superior: progresiva 0+028 del plano topográfico) y el otro empalme a 1000 metros al norte (cota 1+028 del plano topográfico), también cubierto con sacos de arena a modo de empotramiento, para evitar su movimiento.

05.10.00. Instalación de la tubería dentro de la zanja a profundidad de 4.20 metros Concluido el empalme con el tramo nuevo de tubería, éste será bajado a la zanja a la profundidad del proyecto (4.20m), de acuerdo a los planos de topografía correspondientes. Para esto se deberá tener equipos que permitan mantener limpia la zanja y puedan permitir a la supervisión verificar la profundidad de enterramiento. La tubería se bajará utilizando equipo apropiado, y sosteniéndolo con eslingas de nylon (fajas) apropiadas para no dañar el recubrimiento, ánodos y/o cables soldados al tubo.

05.11.00. Corte de la tubería reemplazada en tramos de 12 metros y traslado a Refinería Talara El tubo reemplazado y puesto fuera de operación después de retirado de la zanja, será cortado en tramos de 12 metros y después de inspeccionado por el Inspector de Ingeniería de Mantenimiento será trasladado y ubicado en el lugar indicado por él, dentro de las instalaciones de la Refinería.

5. PERSONAL



El servicio estará a cargo de modo permanente y directo por un Ingeniero Mecánico Eléctrico, Industrial, Químico, etc con amplia experiencia en trabajos de tendido de tuberías y/o reparaciones de oleoductos que desempeñará funciones de Ingeniero Residente colegiado y habilitado por el CIP. El Ing. Residente deberá tener el apoyo de un Especialista en Protección Catódica que cuente con la Certificación correspondiente y sean reconocidas y/o respaldadas por empresas que han efectuado trabajos específicos de Protección Catódica y también por un técnico que lo apoye en la elaboración de todo lo concerniente a las actividades relacionadas con la seguridad y gestión del medio ambiente (elaboración del mapeo de procesos, matrices de control operacional, etc) . Asimismo deberá incorporar a su equipo de trabajo un Ingeniero Civil colegiado y habilitado por el CIP que se hará responsable de los trabajos de excavación y entibado. El Ingeniero Residente debe además haber efectuado trabajos de protección catódica con anterioridad de modo que le permita coordinar adecuadamente los trabajos. Dicho profesional deberá coordinar diariamente con el Supervisor Administrador del Contrato los avances y desarrollo de los trabajos, gestionar los “Permisos de trabajo”, para el inicio de las labores y por cada actividad diferente a ejecutarse, a fin de no interferir con las operaciones normales de PETROPERÚ S.A. El Contratista deberá contar con todo el personal de nivel técnico requerido con la capacitación y experiencia necesaria para la ejecución del servicio, asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes a la contratación de servicios no personales de su personal. Toda la mano de obra necesaria para llevar a cabo este servicio será proporcionada por el Contratista y será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos, jornales, vacaciones, CTS, AFP, salario dominical y demás beneficios sociales, en general, sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del Perú, así como los tributos correspondientes. Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un Contrato de Locación de Servicios regidos por lo dispuesto en los Artículos 1764 y siguientes del Código Civil, en razón de ser un servicio de naturaleza civil y no tener vínculo laboral con el contratista ni con las personas que designe.

6. MATERIALES Todos los materiales, herramientas o insumos requeridos para la buena ejecución del servicio, serán suministrados por el contratista a excepción de los tubos, que serán suministrados por PETROPERÚ S.A.

7. EQUIPOS Y FACILIDADES El contratista proporcionará todos los equipos y facilidades para ejecutar los trabajos indicados en las presentes bases. El contratista deberá contar con los equipos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución del servicio, los cuales serán solicitados cuando deba ingresar a las plantas de PETROPERÚ S.A. PETROPERÚ S.A. dispondrá de una Cisterna de presión/vacío como medida de precaución para evitar una posible emergencia, sin que esto signifique que la Cía. Contratista eluda sus propias responsabilidades También dispondrá de una tina de 380 barriles, para la recepción del crudo. PETROPERÚ S.A. no dará ninguna otra facilidad, siendo la Contratista la encargada de proveerse de Energía eléctrica, agua, aire comprimido, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, grúas, montacargas, etc., . El contratista deberá contar con equipos, herramientas y facilidades en óptimas condiciones. PETROPERÚ se reserva el derecho de rechazar el uso de equipos, herramientas y facilidades que a juicio del Supervisor Administrador del contrato se encuentren en mal estado. Las instalaciones temporales que sean necesarias, tales como caseta de obra, almacén, comedor, agua potable, SSHH, primeros auxilios, etc., deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJOS El Contratista deberá presentar un cronograma detallado de todas las actividades involucradas en el servicio al Supervisor Administrador del Contrato de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

9. CUADERNO DE SERVICIO Es obligatorio el uso del “CUADERNO DE SERVICIO”, el cual será proporcionado por el Contratista y será de libre acceso tanto para el Supervisor Administrador del Contrato de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. como para el Contratista. Este documento, debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus páginas, en original y dos copias, una para PETROPERU S.A. y la otra para el Contratista, debe ser abierto en la fecha previa al inicio del Servicio. En dicho cuaderno, documento oficial de comunicación entre el Contratista y PETROPERU S.A., estos anotarán y reportarán diariamente las incidencias del Servicio y deberá ser visado por las partes, con la misma frecuencia. La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del Contratista, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A. Al término del Servicio el cuaderno quedará en poder de PETROPERU S.A.



10. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL El Contratista ganador de la Buena Pro, se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el folleto M – 040 “Normas de seguridad y protección ambiental para contratistas” editado por PETROPERÚ S.A. Deberá contar con los implementos de protección personal necesarios para la ejecución del servicio, especialmente en cuanto al uso de casco, zapatos, anteojos, guantes de seguridad por parte de su personal.



COMPETENCIA MAYOR N° CMA-0010-2007- OTL/PETROPERU

SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIAS E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA EN TRAMO ENTERRADO DEL OLEODUCTO FOLCHE-PATIO DE TANQUES TABLAZO EN QUEBRADA

PARIÑAS” SEGUNDA CONVOCATORIA

CONSULTAS

SATERFI SRL

Consulta N° 1: ¿PETROPERU otorgara adelanto para este servicio?

Respuesta PETROPERU para este servicio podrá otorgar adelanto hasta el treinta por ciento (30%) del monto contractual. Para ello, el contratista deberá solicitar el adelanto y presentar su justificación debidamente fundamentada, si dicha justificación es aprobada por PETROPERU se otorgara el adelanto solicitado. El adelanto se otorgará previa presentación de la Carta Fianza por un monto equivalente al monto del adelanto y será deducido de las valorizaciones quincenales.

Consulta N° 2: Considerar en la experiencia del Postor los Trabajos de Mantenimiento Metal - Mecánico, en general en Plantas Industriales y de Hidrocarburos donde se incluye tendido y/o mantenimiento de tuberías.

Respuesta

Los parámetros establecidos para este proceso son objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, tal como lo establece el numeral 9 del Anexo 1 Lineamientos Generales para la elaboración de Bases del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú S. A., aprobado mediante Resolución N° 456-2006-CONSUCODE.

Por lo tanto, se considerará como experiencia del postor los trabajos referidos al tendido de tuberías, reparación de oleoductos y/o construcción de gaseoductos de transporte de Hidrocarburos.

Consulta N° 3: En relación a la calificación de experiencia del postor en lo que se refiere a Trabajos de Protección catódica de tuberías, por lo general los servicios realizados forman parte de un servicio mayor que incluye este mantenimiento o reparación, por lo que los montos no son de mucha envergadura, sugerimos se efectúe la evaluación por trabajos realizados y no por monto ejecutado.

Respuesta Tal como señala en la respuesta anterior, los parámetros establecidos para este proceso son objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria; es por ello que de acuerdo al monto que representan los trabajos de protección catódica en el presente proceso de selección, se ha establecido el puntaje máximo de 30 puntos al monto que supere o sea igual a 0.50 veces el Monto Estimado Referencial. Por lo tanto, se mantiene la evaluación en base a los montos ejecutados por trabajos referidos a la instalación, reparación y/o mantenimiento de protección catódica.

Consulta N° 4: Los materiales a ser entregados por PETROPERU serán a pie de obra, o en su almacén central, de ser así quien asumirá el transporte a la obra.



Respuesta

Los materiales serán entregados por PETROPERU en su almacén central y serán trasladados al área de trabajo por el Contratista, quien asumirá el costo del transporte. Consulta N° 5: Durante el proceso de excavación es probable que se encuentren tuberías picadas o deterioradas, que pudieran ocasionar, derrames o tierra contaminada, de ser así esto tendría que trasladarse a la milla 6

¿donde se deberá considerar la partida de retiro, encapsulado y traslado a la milla 6? Y donde se considerara el material granular de reeplazo?

Respuesta De existir fuga por tuberías picadas o deterioradas durante la excavación que podría generar tierra contaminada para trasladarse a Milla 6, recomendamos remitirse al punto 05.01.00. Limpieza del Tramo a ser retirado,(cuarto párrafo pág. 34 del expediente) que indica “El contratista será responsable … a todo costo del contratista”. Sin embargo PETROPERÚ, como medida de precaución dispondrá de una tina de 350 barriles y una cisterna de presión/vacío de 4,200 galones de capacidad en el sitio para atender casos de emergencia como el indicado, sin que esto signifique que el contratista eluda su propia responsabilidad. Consulta N° 6: Quien proporcionará la cinta poliken para la tubería a ser enterrada.

Respuesta La cinta polyken para la tubería debe ser suministrada por el Contratista. Consulta N° 7: Favor de enviarnos el estudio de mercado del concurso en referencia Repuesta Se adjunta copia del Estudio de Mercado. Sin embargo, se resalta que es entera responsabilidad del Contratista consignar los precios correspondientes en su propuesta económica.

DEMEM S.A Consulta N° 8: ¿Petroperu S.A. puede otorgar adelanto para la ejecución del presente servicio? Respuesta Ver respuesta a Consulta N° 1. Consulta N° 9: En el contenido del sobre Nº1 no indican la presentación de una copia de la constancia de inscripción como proveedor de servicios ¿No es necesaria su presentación? Respuesta No es necesaria su presentación, solamente debe consignar el N° de inscripción Electrónica en el RNP, conforme al Anexo N°2 Modelo de Declaración Jurada con Datos del Postor de las Bases. PETROPERU, verificará en la página del Consucode si su inscripción se encuentra vigente a la fecha de presentación de propuestas; caso contrario descalificará al postor. Consulta N° 10: Por experiencia sabemos que en zona fangosa o con agua es bastante difícil y casi imposible controlar una profundidad de 4.20 mts que piden las bases. ¿Petroperu S.A. podría replantear una nueva profundidad mucho menor quizás Utilizando contrapesos?



Respuesta De ser el caso se usarán estacas de metal, hincadas en el terreno fangoso para señalizar y obtener la cota requerida según las Bases Consulta N° 11: ¿Petroperu S.A. podría proporcionar material de 4 condición para uso como tableestacado en la zona que hay presencia de agua?

Respuesta No. El material para tableestacado debe ser considerado dentro del presupuesto del Contratista. Consulta N° 12: ¿Durante la ejecución del servicio se podría replantear el procedimiento de relleno y compactación cada 0.5 mts en la zanja donde existe presencia de agua? Por más que se evacue el agua con motobomba esta va a ser absorbida por el terreno y volverá a drenar en la excavación realizada. Respuesta. El objetivo de bombear el agua de la zanja, es para que permita realizar la excavación a mayor profundidad y permitir a la supervisión verificar la profundidad de enterramiento. Consulta N° 13: ¿Solamente se va a aplicar el material tricapa a 1,000 ml de tubería de 10”Ø según lo indicado en el listado de materiales proporcionado por el contratista pagina 32?

Respuesta Remitirse a las partidas 05.06.00 y 05.07.00.La longitud de 1000 metros es referencial, siempre se debe considerar como precaución un adicional de 10%. Consulta N° 14: ¿Quién va a realizar el soldeo de los coples de 1”Ø y el hot tap en la tubería?

Respuesta El Contratista hará el soldeo del cople de 1” Ø y PETROPERU, realizará el Hot Tap en la tubería (en servicio). Consulta N° 15: ¿Cuándo el postor sustente su experiencia con facturas es necesario adjuntar el vaucher de cancelación de la misma?

Respuesta Se aclara, que la experiencia se acreditará con copia simple de los contratos ejecutados, adjuntando sus respectivas facturas y/o documentos de conformidad de culminación de la prestación del servicio. En el caso que adjunte facturas, a los contratos ejecutados como experiencia; no es necesario que adjunte los vaucher de cancelación de las mismas, asimismo se considerará el monto consignado en la(s) factura(s). Consulta N° 16: ¿Para sustentar la experiencia en la especialidad (Protección Catódica) del postor por servicios subcontratados se deberá adjuntar el contrato con los alcances y la valorización respectiva realizada con la contratista principal que ha obtenido la buena pro?



Respuesta No, deberá acreditarlo con con copia simple del contrato ejecutado, adjuntando sus respectivas facturas y/o documentos de conformidad de culminación de la prestación del servicio. Consulta N° 17: Adjunto a la documentación sustentatoria del postor por servicios subcontratados y ejecutados durante la aplicación que tuvo Petroperu S.A. del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se consulta lo siguiente: ¿Se deberá adjuntar copia del contrato principal de la contratista que obtuvo la buena con la entidad contratante? Se hace esta consulta con la finalidad de poder sustentar el monto de acuerdo a lo indicado en el articulo 208.- “Sub contratación” que las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del sesenta por cien (60%) del monto del contrato original, siempre que la entidad lo apruebe por escrito y de manera previa.

Respuesta Es correcto, adicionalmente a la documentación mencionada en la respuesta a la Consulta N° 16, deberá adjuntar copia del contrato principal de la contratista que obtuvo la Buena Pro con la entidad contratante. Consulta N° 18: ¿ La cantidad indicada en la partida 05.06.00 es de soldadura pura o se trata de manipuleo de tubería?

Respuesta La partida 05.06.00 de soldadura de 1000 m nueva es a todo costo, incluye insumo, mano de obra, máquina de soldar y equipos diversos. Consulta N° 19: No existe partida para el retiro y transporte de soportes que están piloteados dentro de la zanja ¿Se cobrara como adicional? Respuesta La tubería esta enterrada y no se ha considerado la existencia de soportes piloteados, de existir estos soportes, su costo será considerado como adicional. Consulta N° 20: Favor confirmar la cantidad exacta de ánodos de zinc, ya que en el numeral 04.01.01 del ANEXO 6-A dice 113 EA ánodos de zinc, mientras que en el numeral 04.02.01 consideran 103 ánodos a ser instalados.

Respuesta El Contratista debe comprar 113 ánodos de zinc, el diseño considera instalar 103 ánodos, pero en caso necesario para alcanzar la protección deseada podría requerirse instalar 10% adicional, que es lo que se esta considerando (10 ánodos adicionales)

TERESOPOLIS S.A.

En la partida N° 04.00.00 referida a la Instalación del Sistema de Protección Catódica contenido en las Bases Técnicas, se establece lo siguiente:

Materiales a ser suministrados por El Contratista:

ITEM DESCRIPCION UNID CANT

04.01.18 Material tricapa polietil. (primer 10/27 polyken 980 c/negro/cinta polyken 955 c/blanco) ML 1000

En estricta aplicación de los principios de Libre Competencia y Trato Justo e Igualitario, recogidos tanto en el reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroperu S.A. como en la Ley de Contrataciones y



Adquisiciones del Estado; las convocatorias deben estructurarse siempre sobre criterios objetivos y congruentes con su propio objeto, procurando y fomentando que los postores participen en igualdad de condiciones, a fin de obtener las mejores condiciones que pueda ofrecer el mercado a los requerimientos de bienes que Petroperu S.A. realice. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de aplicación supletoria en el presente caso, señala que la descripción de los bienes a adquirir o contratar no hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto especifico. Adicionalmente y solo de forma excepcional, permite la solicitud de una marca o tipo de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización debidamente sustentado. La restricción establecida en la norma antes señalada obedece a que en el mercado actualmente existen diversos productos de diferentes marcas que presentan similares especificaciones técnicas y aplicaciones, motivo que permite la participación de diferentes postores para los mismos requerimientos. Lo contrario, vale decir, exigir solo una marca seria ir contra las reglas del mercado y la finalidad perseguida por las normas que regulan la materia, generando un trato discriminado en perjuicio de otros postores y, particularmente, de la misma empresa. En efecto, actualmente existen productos de diferentes tecnologías que, como se ha podido comprobar en pruebas realizadas por Petroperu Oleoducto, no solo cumplen con el mismo objetivo, sino que en algunos casos tienen propiedades ventajosas particularmente con lo relacionado a su compatibilidad con los sistemas de protección catódica, ya que estas tecnologías, a diferencia de las tradicionales cintas de polietileno especificadas, no forman escudos ni bloquean el paso de la protección catódica, permitiendo que esta protección secundaria funciones en caso de un eventual desprendimiento de la cinta, que es la protección primaria contra la corrosión. Este tema es de tal relevancia y actualidad, que ha sido materia de varios artículos técnicos, y esta contemplado en las Partidas Recomendadas de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión de los Estados Unidos, citada en el punto 04.02.09 de las Bases, NACE RP0169, en su sección 4.2.3 dice: “materiales y practicas de construcción que creen escudo eléctrico (shielding) no deben ser usados en la tuberías” www.nace.org/nacestore/dep.asp?cat%5FID=2905 Consulta N° 21: En vista que el objeto principal del proceso es la instalación de tuberías de acero con revestimiento tipo cinta y protección catódica (para protegerlas de la corrosión), y que existen en el mercado cintas para protección de tuberías con características equivalentes o superiores a la marca “Polyken” indicada, especialmente para trabajar en conjunto con sistemas de protección catódica, y teniendo en cuenta los principios de la ley de contrataciones del estado, consultamos si es posible que Petroperu incluya en su requerimiento de materiales a ser suministrados por el contratista, revestimientos equivalentes o superiores a las cintas Polyken de polietileno (item 04.01.18), como es el caso de la cintas RD-6 de Polyguard que son de polipropileno, y que brindan una protección y desempeño equivalente o superior a la marca tipo cinta sea de polietileno de marca Polyken y no una distinta.

Respuesta Los materiales de polipropileno de tecnología reciente en aplicaciones de Protección Catódica, aún están en etapa de evaluación en nuestra empresa, y no hemos determinado su equivalencia o mejor perfomance respecto de los de polietileno (polyken). En esta oportunidad no hemos considerados tal alternativa, hasta que nuestro personal de ingeniería nos lo recomiende.

Documents

005773 Cma 10 2007 Otl Petroperu Bases Integradas