Bases Ads Obra Yanac Integradas 20150702 173027 371

7/24/2019 Bases Ads Obra Yanac Integradas 20150702 173027 371

1/49

SUB DIRECCI N DE NORMATIVIDADDIRECCI N T CNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES ESTNDAR DE ADJUDICACIN DIRECTASELECTIVA PARA LA CONTRATACIN DE

EJECUCIN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva N 018-2012-OSCE/CD


2/49

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

ADS N 001-2015-CEC/MDU

SIMBOLOGA UTILIZADA:

N Smbolo Descripcin

1 [ABC] / [.] La informacin solicitada dentro de los corchetes sombreados debe sercompletada por la Entidad durante la elaboracin de las Bases.

2 [ABC] / [.]Es una indicacin, o informacin que deber ser completada por la Entidad conposterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso especfico de laelaboracin de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el casode los ANEXOS y en la rotulacin de los sobres de la Propuesta Tcnica yEconmica.

3IMPORTANTE:

AbcSe refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comit Especialo por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caractersticas:

N Caractersticas Parmetros

1 Mrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de FuenteNormal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de pgina

Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomtico: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

5 Tamao de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especfica11 : Para el nombre de los Captulos.10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pginaPara el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segn la necesidad

8 : Para las Notas al pie

6 AlineacinJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera pgina, los ttulos de las Secciones y nombres

de los Captulos.7 Interlineado Sencillo

8 EspaciadoAnterior : 0Posterior : 0

9 SubrayadoPara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapi en algnconcepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacin solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberquedar en letra tamao 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaIMPORTANTEno puede ser modificada ni eliminada en la Seccin General. En el caso de la SeccinEspecfica debe seguirse la instruccin que se indica en dicha nota.

Elaborado en abril 2014


3/49



1

BASES ESTNDAR DE ADJUDICACIN DIRECTASELECTIVA PARA LA CONTRATACIN DE EJECUCIN DE

OBRAS

1

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2015-CEC/MDU

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA:CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTEADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA

ROSA DE YANAC-DISTRITO DE ULCUMAYO-PROVINCIADE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN

1 Estas Bases se utilizarn para la contratacin de la ejecucin de obras. Para tal efecto, se deber tener en cuenta la

siguiente definicin:

Obra:Construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin, renovacin y habilitacin de bienes inmuebles, tales comoedificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccin tcnica,expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.


4/49



2

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIN

(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)


5/49



3

CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N 27444Ley del Procedimiento Administrativo General.- Cdigo Civil.- Ley N 27806Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.- Decreto Supremo N 007-2008-TR - Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin

de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y

del acceso al empleo decente, Ley MYPE.- Decreto Supremo N 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en lafecha sealada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hastaun (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de susintegrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccindeber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcinen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social dela persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica:www.rnp.gob.pe.
http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


6/49



4

1.4. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo detres (3) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observacionespresentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, deconformidad con lo establecido en los artculos 54 y 56 del Reglamento, en la fechasealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comit Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de

observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas ni observaciones a las Bases que se presentenextemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado comoparticipantes.

1.6. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego

absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley,cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso deseleccin; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley,cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso deseleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacinrequerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de

los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE


7/49



5

1.7. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por loque debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestaspor el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus

acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin lossiguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazopara que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para laemisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo talderecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) dashbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar

modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para laadmisin de propuestas y factores de evaluacin se presentan en idioma castellano o, ensu defecto, acompaados de traduccin oficial o sin valor oficial efectuada por traductorpblico juramentado o traduccin certificada efectuada por traductor colegiado certificado,salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos,catlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor esresponsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos oelectrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la

rbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentacin de propuestas se realice en acto pblico, las personas naturales


8/49



6

podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado anteel Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicaslo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documentoregistral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado concarta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documentoregistral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una

antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas.(Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, stedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el

representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin serealizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segncorresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalizacin posterior conforme a lo previsto en el artculo32 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ladocumentacin, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la

Buena Pro.

1.9. PRESENTACIN DE PROPUESTAS2

En caso la presentacin de propuestas se realice en ACTO PBLICO, debertenerse en consideracin lo siguiente:

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadasen el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le

tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con lapresentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales niconformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio nopodrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en unmismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en tems distintos.

2 De acuerdo con lo establecido en el artculo 64 del Reglamento, el acto de presentacin de propuestas en unaAdjudicacin Directa Selectiva puede ser pblico o privado, lo que debe determinarse en la seccin especfica de lasBases.


9/49



7

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representantelegal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a loque finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobresque contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio defuncin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida

para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta tcnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver lapropuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrla propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si seformula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez dePaz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A

su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin de las propuestas se realice en fechaposterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados quecontienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que serndebidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por lospostores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, enacto pblico, comunique verbalmente la admisin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos depresentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la

presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar comoveedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.

En caso la presentacin de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, debertenerse en consideracin lo siguiente:

Los participantes presentarn sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar,el da y horario sealados en la seccin especfica de las Bases, bajo responsabilidaddel Comit Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales niconformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no


10/49



8

podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en unmismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en tems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos depresentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la

presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar comoveedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago

adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms dedos decimales.

IMPORTANTE:

Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presentena ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en formaindependiente.

3

1.11. ADMISION DE PROPUESTAS

En caso se hubiese previsto la presentacin de propuestas en ACTO PBLICO,para la admisin de propuestas se deber tener en consideracin lo siguiente:

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimoscontenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichosrequerimientos no sern admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de lapropuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacinsolicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, elComit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Slo aquellas propuestas admitidas pasarn a la evaluacin econmica.

En caso se hubiese previsto la presentacin de propuestas en ACTO PRIVADO,para la admisin de propuestas se deber tener en consideracin lo siguiente:

Se proceder a la apertura de las propuestas tcnicas presentadas y se verificar quecontengan los documentos de presentacin obligatoria ycumplan con los requerimientostcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no sern admitidas.

3 Luego de efectuada la evaluacin tcnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluacin econmica nicamente en algunos de los tems a los que se present, por lo que, de acuerdo con

el artculo 71 del Reglamento, correspondera devolver las propuestas econmicas sin abrir, lo que no resultara posible sila totalidad de las propuestas econmicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisareste aspecto.


11/49



9

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de

funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta tcnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a travs de su portal institucional la implementacindel mecanismo de notificacin electrnica en el SEACE para la Entidad, el ComitEspecial deber notificar al postor el requerimiento de subsanacin de la propuestatcnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Dcima Disposicin

Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se tendr por noadmitida. El Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de losresultados del proceso que se publicar en el SEACE, debiendo devolver los sobres quecontienen la propuesta tcnica y econmica, una vez consentido el otorgamiento de laBuena Pro.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de lapropuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacinsolicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, elComit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Slo aquellas propuestas admitidas pasarn a la evaluacin econmica.

1.12. EVALUACIN ECONMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artculo 71 del Reglamento, la evaluacinse realizar sobre cien (100) puntos atendiendo nicamente a la propuesta econmica.

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial oexcede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el ComitEspecial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a lapropuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntajeinversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econmica iOi = Propuesta Econmica iOm = Propuesta Econmica de monto o precio ms bajoPMPE = Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica


12/49



10

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el ComitEspecial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo elmayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin deconsignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin

debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestaseconmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica seevaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero quecomprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuentatodos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones,seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme alas disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PBLICO, deberconsiderarse lo siguiente:

En la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre laadmisin de las propuestas. El Comit Especial proceder a la apertura de los sobresque contienen las propuestas econmicas de aquellos postores cuyas propuestastcnicas hubieren sido admitidas.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratacin de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignar una bonificacin equivalente al diezpor ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en laprovincia donde se ejecutar la obra objeto del proceso de seleccin o en lasprovincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regin.El domicilio ser el consignado en la constancia de inscripcin ante el RNP.

4

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en elque se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores,

detallando el puntaje econmico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial, as como por los veedores ylos postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Dicha presuncin no admiteprueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

4 La constancia de inscripcin electrnica se visualizar en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


13/49



11

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro apropuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento(110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y laaprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor

puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valorreferencial.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, debertenerse en consideracin lo siguiente:

El Comit Especial proceder a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconmicas de aquellos postores cuyas propuestas tcnicas hubieran sido admitidas.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del

Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratacin de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignar una bonificacin equivalente al diezpor ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en laprovincia donde se ejecutar la obra objeto del proceso de seleccin o en lasprovincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regin.El domicilio ser el consignado en la constancia de inscripcin ante el RNP.

5

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora,elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de

prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje econmico ytotal obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantar un acta, la cual ser suscrita por todos los miembros delComit Especial, as como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicar y se entender notificado a travs delSEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit Especial,debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro apropuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento(110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y laaprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejorpuntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valorreferencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena

5 La constancia de inscripcin electrnica se visualizar en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


14/49



12

Pro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En estecaso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se

producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento, y podr ser publicado en elSEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.15. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme alo previsto en el artculo 115 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debesolicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado paracontratar con el Estado.


15/49



13

CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

2.1. RECURSO DE APELACIN

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante la Entidad que convoc el proceso de selecciny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.


16/49



14

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro ocuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro delreferido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacin previstaen las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacin de la documentacinpresentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra asuscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto enel artculo 148 del Reglamento, segn corresponda.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamenteautorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de suapoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de surepresentante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems delos documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.Constancia de Capacidad Libre de Contratacin.Garanta de fiel cumplimiento.Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.Cdigo de cuenta interbancario (CCI). Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

tcnica.Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra

(PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin delexpediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra 6,en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo lamodalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacinsea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboracin del expediente tcnico.

3.2. DE LAS GARANTAS

3.2.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades

6 De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


17/49



15

podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, las micro y pequeasempresas pueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad lesretenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dascalendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperidicas en funcin al avance de obra.

La retencin se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin delmismo.

3.2.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias se otorgaruna garanta adicional por este concepto, la misma que se renovarperidicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva delPer.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin yeventual ejecucin.

3.4. EJECUCIN DE GARANTIAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA7

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.

7 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, estos requisitos debernser considerados para el inicio de la ejecucin de la obra.


18/49



16

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos alcontratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligacin.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelantoal contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especficade las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este

adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales8sealadosen su propuesta tcnica.

Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguientesa la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el iniciode la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el iniciode la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar

parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Leyde Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso deseleccin.

3.6. RESIDENTE DE OBRA9

Profesional10

colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en laespecialidad11, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, noestando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario dela Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientespara brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificacionesprofesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido ynotificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada larespectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento

alguno, se considerar aprobada la sustitucin.

8 Ingenieros o arquitectos.

9 De acuerdo con el artculo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un

residente de obra.

10 Ingeniero o arquitecto, segn lo requerido en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

11 En el expediente tcnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, segn la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.


19/49



17

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR12DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del

residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad enla que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segncorresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3)copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista yla tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el queno podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle alcontratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da enque se impida el acceso.

Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno deobra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin dela obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuadernode obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio

de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fechade inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobreel particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a loestablecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en laseccin especfica de las Bases13.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccinespecfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo deejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201

12 De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca elproceso de seleccin.

13

En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico, si la Entidad prevla entrega del adelanto directo para la elaboracin del expediente tcnico, el monto de este adelanto no podr ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestacin. Asimismo, si la Entidad prev la entrega deladelanto directo para la ejecucin de la obra, el monto de este adelanto no podr ser superior al veinte por ciento (20%) delmonto original correspondiente a esta prestacin.


20/49



18

del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra

en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada elltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases,por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo larealizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, elcontratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Leyy los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular unavalorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones serealizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern serajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga deaplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra quees parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica elInstituto Nacional de Estadstica e InformticaINEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mesde atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente dereajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan l os ndices que

se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los quese pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sinreconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lodispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la

resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contratopodrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de laconvocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del montodel contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades secalcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el quese encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacinmientras existan controversias pendientes de resolver.


21/49



19

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de laliquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro delplazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccinespecfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la

liquidacin.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que laliquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legalesvigentes.


22/49



20

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIN

(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)


23/49



21

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

RUC N : 20171329206

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

Telfono/Fax: : -

Correo electrnico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra:CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N30617 SANTA ROSA DE YANAC - DISTRITO DE ULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN

1.3. VALOR REFERENCIAL14

El valor referencial asciende a S/. 269,999.36 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 36/100 NUEVOS SOLES) , incluido losimpuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de

la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO DE 2015.

Valor Referencial(VR)

Lmites

Inferior Superior

S/. 269,999.36(DOSCIENTOS SESENTA

Y NUEVE MILNOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE CON36/100 NUEVOS SOLES)

S/. 242,999.43(DOSCIENTOS CUARENTAY DOS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE CON43/100 NUEVOS SOLES)

S/. 296,999.29(DOSCIENTOS NOVENTA

Y SEIS MIL NOVECIENTOSNOVENTA Y NUEVE CON29/100 NUEVOS SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacin fue aprobado mediante RESOLUCIN DE ALCALDA N095-2015-A/MDU, el 05 DE JUNIO DE 2015.

Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCIN DEALCALDA N 066-2015-A/MDU, el 15 DE ABRIL DE 2015.

14 El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.


24/49



22

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema A SUMA ALZADA,de acuerdo con lo establecidoen el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman

parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

El plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dascalendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con loestablecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

El Importe de S/. 25.00 el cual ser abonado en Caja de la Municipalidad Distrital de

Ulcumayo, que incluye:- Copia de bases administrativa.- Expediente Tcnico de Obra, grabado en C.D.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N 30281 Ley del Presupuesto para el Sector Pblico para el ao Fiscal 2015.- Ley N 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del Ao

Fiscal 2015.- Decreto Supremo N 011-79-VC.- Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.- Ley N 28015, Ley de Promocin y Formalizacin de la Pequea y Microempresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


25/49



23

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN15

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 24 DE JUNIO DE 2015Registro de participantes : Del: 25 DE JUNIO DE 2015

Al: 03 DE JULIO DE 2015Formulacin de Consultas yObservaciones

: Del: 25 DE JUNIO DE 2015Al: 30 DE JUNIO DE 2015

Absolucin de Consultas yObservaciones

: 01 DE JULIO DE 2015

Integracin de las Bases : 02 DE JULIO DE 2015Presentacin de Propuestas : 09 DE JULIO DE 2015

* En acto privado : DE 08:00 A 16:00 HORASCalificacin y Evaluacin dePropuestas


Otorgamiento de la Buena Pro* En acto privado (a travs delSEACE)


2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en la Oficina de Abastecimientos yLogstica, sito en la Plaza de Armas S/N del Distrito de Ulcumayo, en las fechas sealadas

en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que seindicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro,as como el da y hora de dicha recepcin.

2.3. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, antela ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trmite Documentario) o la quehaga sus veces, sito en Plaza de Armas S/N del Distrito de Ulcumayo, en las fechas

sealadas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos alPresidente del Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2015-CEC/MDU, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico:[email protected].

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS16

En caso la presentacin de propuesta se realice en ACTO PRIVADO, deberconsignarse lo siguiente:

15 La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de la

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

16 De acuerdo con lo establecido en el artculo 64 del Reglamento, el acto de presentacin de propuestas en unaAdjudicacin Directa Selectiva puede ser pblico o privado, lo que debe determinarse en la presente seccin.


26/49



24

Los participantes presentarn sus propuestas en sobre cerrado, en la direccin, en la fecha yhora sealadas en las Bases, bajo responsabilidad del Comit Especial, conforme a loindicado en la seccin general de las presentes Bases.

En ambos casos, las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarndirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2015-

CEC/MDU, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2:Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y una copia.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos 17, la siguientedocumentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada porcada uno de los consorciados (Anexo N 1).

17 La omisin del ndice no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

Seores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYOPlaza de Armas S/N del Distrito de Ulcumayo

Att.: Comit Especial


Denominacin de la convocatoria: CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DELA OBRA: CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVOY SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE YANAC-DISTRITO DE

ULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN

SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

Seores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYOPlaza de Armas S/N del Distrito de Ulcumayo

Att.: Comit Especial


Denominacin de la convocatoria: CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DELA OBRA: CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVOY SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE YANAC-DISTRITO DEULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN

SOBRE N 2: PROPUESTA ECONMICA[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]


27/49



25

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimoscontenidos en el Captulo III de la presente seccin18(Anexo N 2).

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracinjurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio as como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos

al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5).

f) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (AnexoN 9).

g) Documentacin que servir para acreditar el cumplimiento de losrequerimientos tcnicos mnimos.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el registro de la Micro y PequeaEmpresaREMYPE, de ser el caso19.

b) En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad porstas, deber presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad20.

c) En el caso de la ejecucin de obras que se ejecuten fuera de las provincias deLima y Callao podr presentarse una solicitud de bonificacin por obras

ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, segn An exo N 8.

2.5.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA21

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

18 El Comit Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastar la presentacin de una declaracin jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos o, de lo contrario, si ser necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentacin de algn otro documento, en cuyo caso, deber precisar dicha informacin en ellistado de documentacin de presentacin obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccin especfica de las Bases.

19 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 73 del Reglamento.

20 Dicho documento se tendr en consideracin en caso de empate, conforme a lo previsto en el artculo 73 del Reglamento.21 De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.


28/49



26

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial. (Anexo N 6).

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componendebern ser expresados con dos decimales.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratacin.c) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta

Fianza.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).f) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.g) Designacin del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

tcnica.h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin deObra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboracin del expediente tcnico.

i) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin deobra22, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo enobras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expedientetcnico.

j) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboracin del expediente tcnico.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentacin a ser presentada, tales

como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro ocuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazodentro del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes

para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo 148 del Reglamento.

La citada documentacin deber ser presentada en Mesa de Partes de la MunicipalidadDistrital de Ulcumayo sito en la Plaza de Armas S/N del Distrito de Ulcumayo, provincia yregin Junn.

2.8. ADELANTOS

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgar un nico adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)

das calendario siguientes A LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud

22 De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


29/49



27

la garanta por adelantos 23 mediante Carta Fianza y el comprobante de pagocorrespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dassiguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratistatendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero dedas equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto delCONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante CartaFianza y el comprobante de pago correspondiente.

2.9. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacin ser mensual.

De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos delpago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; ala que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de quince (15)das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin.Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pagorespectivo.

23

De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y un plazo mnimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacin totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucin de la obra sea menor a tres (3) meses, la garanta podr ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto otorgado.


30/49



28

CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA: CONSTRUCCIN DE 02 AULAS,

AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE YANAC-DISTRITODE ULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN

1.- ANTECEDENTES

Enmarcado dentro de los objetivos de gestin, la Municipalidad Distrital de Ulcumayo ha priorizado laejecucin de obra del proyecto: CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVO YSS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE YANAC-DISTRITO DE ULCUMAYO-PROVINCIA DEJUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN el mismo que cumple con los objetivos programados para suejecucin por la modalidad de Contrato.

2.- OBJETIVO:

Contratacin de una persona natural y/o Jurdica con experiencia, conocimiento y dominio en ejecucinde obras.

3.- BASE LEGAL

Ley N 30281 Ley del Presupuesto para el Sector Pblico para el ao Fiscal 2015. Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento. LEY N 29873 MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N 1017, LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. N 138-2012-EF MODIFICACIN AL D.S. N 184-2008-EF, REGLAMENTO DE LA LEY

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Directivas de OSCE Cdigo Civil Ley N 27444Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la

Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleodecente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Ley 27806Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,de ser el caso.

4.- LOCALIZACIN DE LA OBRA:

Localidad : YANACDistrito : ULCUMAYOProvincia : JUNINDepartamento : JUNIN

5.- PLAZO DE EJECUCIN:

El Plazo de Ejecucin Programado es de NOVENTA (90) das calendario.


31/49



29

6.- COSTO DE OBRA:

La Municipalidad Distrital de efectuar el pago por la ejecucin de la Obra hasta por el monto de S/.269,999.36 (DOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON36/100 NUEVOS SOLES).

7.- FORMA DE PAGO.-

El pago se har en funcin a las valorizaciones que sern de periodicidad mensual segnavance de fsico y/o valorizacin de Obra y tendrn el carcter de pagos a cuenta. Serealizara la retencin del 10% del monto contractual por fiel cumplimiento pudiendo ser total oparcial segn los pagos a realizar.

Los precios del contrato sern aquellos que fueron consignados en la propuesta econmica. La factura deber emitirse a nombre de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo.

8.- SISTEMA DE CONTRATACIN:

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en elexpediente de contratacin respectivo.

9.- DE LOS POSTORES

Los postores podrn ser personas naturales o jurdicas. Debern estar inscritos en condicin VIGENTE dentro del captulo de EJECUTOR DE OBRAS del

registro nacional de proveedores (RNP). No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sealados en el artculo 10 de la Ley. Declaracin Jurada del postor asumiendo gastos por cuenta propia de todos los daos y perjuicios

que pudiera ocasionar al estado y/o terceros durante la ejecucin de la obra. Formato Libre. No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones econmicas de obras en las

entidades pblicas y privadas, lo cual ser verificado por la entidad otorgada la buena pro. No podrn ser postores los contratistas que no estn habilitados.

A efecto de ejecutar las obras previstas, en armona con los procedimientos de buena construccin ylograr su correcta terminacin, es obligacin de los Postores:

a) Revisar detenidamente las Bases y todos los documentos del Expediente Tcnico y comunicarpor escrito, en el plazo previsto en el Aviso de Convocatoria para la presentacin de consultas yaclaracin de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del Expediente

Tcnico, as como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, puesen el caso de no hacerlo se entender que el Postor encuentra correcto y acepta todo locontenido y dispuesto en las Bases y los documentos del Expediente Tcnico de Obra.

b) Efectuar una detenida inspeccin del lugar donde se va a construir la obra. La presentacin de lapropuesta implica la tcita aceptacin del Postor de que ha efectuado a cabalidad la Inspeccinindicada y no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacin y ejecucin de las obras enforma tcnicamente correcta y en los plazos programados.

10.- REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Los Requerimientos Tcnicos Mnimos se solicitan en funcin a las caractersticas de la obra y lascondiciones tcnicas descritas en el Expediente Tcnico aprobado por la Entidad.


32/49



30

10.1 PERSONAL REQUERIDO

Residente de Obra

Profesional Arquitecto, acreditado con copias simples de Ttulo Profesional y Colegiatura conantigedad no menor de 10 aos.

Haber participado como residente y /o supervisor de obra, habiendo acumulado como mnimohasta 24 meses de experiencia en obras iguales o similares, debidamente sustentados. Dichaexperiencia se acreditara mediante copias simples de (I) contratos con su respectivaconformidad o (II) constancias o (III) certificados o (IV) cualquier otro documento que, demanera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Deber adjuntar una carta de compromiso con firma y huella digital, a fin de garantizar elcumplimiento el trabajo encomendado, adjuntar copia de DNI

Acreditar obligatoriamente cursos de actualizacin y capacitacin en:- Saneamiento Predial ,Planes de Desarrollo Urbano, Normatividad de las Adquisiciones y

Contrataciones del Estado, Supervisin de Obras Civiles, Liquidacin de Obras Publicas-Nuevas Modalidades, Planeamiento y Gestin Urbana, AutoCAD R14-2D.

Asistente de Residente de Obra

Profesional Ing. Civil acreditado con copias simples de Ttulo Profesional y Colegiatura conantigedad no menor de 10 aos.

Haber participado como residente y /o supervisor de obra, habiendo acumulado como mnimohasta 30 meses de experiencia en obras en general, debidamente sustentados. Dichaexperiencia se acreditara mediante copias simples de (I) contratos con su respectivaconformidad o (II) constancias o (III) certificados o (IV) cualquier otro documento que, demanera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Deber adjuntar una carta de compromiso con firma y huella digital, a fin de garantizar elcumplimiento el trabajo encomendado, adjuntar copia de DNI

Acreditar obligatoriamente cursos de actualizacin y capacitacin en:- Construccin y Gerencia, Valorizacin y Liquidacin de Obras Pblicas por Contrata, Anlisis

y Diseo Estructural SAP 2000 Plus, Costos y presupuestos por computadora-S10 FORWINDOWS, Medio Ambiente, Nueva Ley de Contrataciones Aplicado a Obras

- Diplomado en formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica y Privada

Un Especialista en Estructuras

Profesional Ing. Civil acreditado con copia simple de colegiatura con antigedad no menor de07 aos.

Haber participado en obras generales como especialista de estructuras y obras de arte,habiendo acumulado como mnimo hasta 16 meses de experiencia, debidamentesustentados. Dicha experiencia se acreditara mediante copias simples de (I) contratos o (II)constancias o (III) certificados o (IV) cualquier otro documento que, de manera fehaciente,demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Tener diplomado en ingeniera estructural basado en SAP 2000, ETABS & SAFE. Adjuntar la siguiente documentacin:- Copia simple de colegiatura- Copia simple del ttulo profesional- Copia simple de certificado de habilidad vigente del profesional propuesto- Copia simple del documento nacional de identidad

Profesional en Medio Ambiente

Profesional Ing. Forestal y Ambiental con copia simple de colegiatura con antigedad nomenor de 05 aos.

Haber participado como mnimo 01 ao en institucin pblica como especialista en

informacin geogrfica SIG, este requisito se sustentara con contratos y/o constancias y/ocertificados, donde conste los datos del profesional propuesto.


33/49



31

haber participado como residente y/o supervisor de obra de instalacin de plantones yrecuperacin de reas verdes, este requisito se sustentara mediante 01 contrato en copiasimple.

Adjuntar la siguiente documentacin:- Copia simple de colegiatura- Copia simple del ttulo profesional

- Copia simple del documento nacional de identidad Acreditar obligatoriamente cursos de actualizacin y capacitacin en:- Especialista ArcGis, Manejo de GPS-Estacin Total y Software para Topografa, nfasis en

los Recursos forestales y faunas silvestre.

Tcnico en Topografa

Tcnico con certificado en Topografa, habiendo acumulado como mnimo hasta (25) mesesde experiencia en instituciones pblicas en general, dicha experiencia se sustentaraobligatoriamente con contratos y/o certificados, donde conste los datos del profesionalpropuesto.

Adjuntar la siguiente documentacin- Copia simple de certificado en topografa- Copia simple del documento de identidad Acreditar obligatoriamente cursos de actualizacin con Certificados en: AutoCAD Inicial,

Levantamiento Planmetro, Altimetra, Automatizacin de la Topografa, Higiene y SeguridadOcupacional, Costos y Presupuestos por Computadora-S10 For Windows, Diseo de Mezcla,Acabados en Madera, Legislacin Laboral y Seguridad Social,

Maestro de obra

Tcnico en constructor, haberse desempeado como maestro de obras; experiencia engeneral, al menos tres (05) aos acumulados efectivos, lo que deber acreditarse con (I)contratos o (II) constancias o (III) certificados o (IV) cualquier otro documento que, de manerafehaciente, demuestre la experiencia del profesional

Adjunta la siguiente documentacin:- Copia simple de certificado de estudios como tcnico constructor Acreditar obligatoriamente cursos de actualizacin con certificados en: protocolo de calidad

en tuberas de P.V.C, jornadas tcnicas del acero, diseo de mezcla, la administracin ysupervisores, Fierrera Terica y Prctica, Diseo de Mezcla,

10.2. EQUIPO MNIMO REQUERIDO

Los equipos mnimos para la ejecucin fsica de obra que el postor acreditara disponibilidadpermanente son de acuerdo al siguiente cuadro

N TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD

1 MEZCLADORA DE CONCRETO 20 HP 1

2 COMPACTADORA DE 9 HP 1

3 VIBRADORA DE CONCRETO DE 5 HP 1

4 ESTACION TOTAL 1

5 NIVEL AUTOMATICO 1

El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con compromiso de arrendamiento, El equipo propio se acreditara mediante copia de documentos de propiedad y/o alquiler.


34/49



32

Para el equipo arrendado o con compromiso de arrendamiento, se acreditara mediantedeclaracin jurada por parte de los arrendatarios.

11.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL.-

El CONTRATISTA adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo controltcnico de todas sus actividades relacionadas con la ejecucin de la obra considerando unacoordinacin permanente con el SUPERVISOR y la entidad.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios debern contar con laaprobacin del SUPERVISOR.

EL CONTRATISTA sern responsable directo de la realizacin y de los costos de las pruebasnecesarias a las que el SUPERVISOR someter las obras o parte de ellas durante laejecucin o una vez concluidas las mismas. EL CONTRATISTA presentara al SUPERVISORpara su elevacin a la Entidad un informe especial sobre los resultados y conclusionesobtenidos

En el informe mensual del CONTRATISTA se incluir un capitulo que incluya todos losaspectos relacionados con los procedimientos de control, resultados de ensayos, pruebas yrecomendaciones.

12.- INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.-

La Entidad proporcionara al CONTRATISTA la informacin necesaria disponible con relacinal Proyecto. Incluidos al Expediente Tcnico y dems documentos administrativos

13.- CONDICIONES GENERALES.-

La provisin de oficina en obra que requiere el Supervisor, no ser responsabilidad delCONTRATISTA. Su amueblamiento, equipamiento y mantenimiento corresponde alSupervisor.


35/49



33

CAPTULO IVPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacin de la ejecucin de la obra CONSTRUCCINDE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DEYANAC - DISTRITO DE ULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN, quecelebra de una parte Municipalidad Distrital de Ulcumayo, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N20171329206, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N distrito de Ulcumayo, representada por[..], identificado con DNI N [], y de otra parte [.....................], conRUC N [................], con domicilio legal en [.....................], inscrita en la Ficha N[.........] Asiento N [.......] del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de[], debidamente representado por su Representante Legal,[.....................], con DNI N [..], segn poder inscrito en la Ficha N[..], Asiento N [] del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de [],a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condicionessiguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [..], el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la ADJUDICACINDIRECTA SELECTIVA NADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 001-2015-CEC/MDU parala contratacin de la ejecucin de la obra [CONSTRUCCIN DE 02 AULAS, AMBIENTEADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE YANAC - DISTRITO DEULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN, a [CONSIGNAR NOMBREDEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentosintegrantes del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto a contratacin de la ejecucin de la obra CONSTRUCCINDE 02 AULAS, AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SS.HH DE LA I.E N 30617 SANTA ROSA DE

YANAC - DISTRITO DE ULCUMAYO-PROVINCIA DE JUNIN-DEPARTAMENTO DE JUNIN,conforme a los Requerimientos Tcnicos Mnimos.

CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV24.

Este monto comprende el costo de la ejecucin de la obra, seguros e impuestos, as como todoaquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la prestacin materia del presentecontrato.

CLUSULA CUARTA: DEL PAGO25LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorizacin mensual, conforme a lo previsto en la seccin especfica de lasBases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segn corresponda, se obligan a pagar elmonto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de quince (15)das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, ELCONTRATISTA tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Leyde Contrataciones del Estado y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto,se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

24 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaracin jurada de

cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 7) en su propuesta tcnica.

25 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podr adicionarse la informacin que resulte pertinentea efectos de generar el pago.


36/49



34

CLUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRAEl plazo de ejecucin del presente contrato es de 90 das calendario, el mismo que se computadesde el da siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccingeneral de las Bases.

CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 26 y losdocumentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes.

CLUSULA STIMA: GARANTASEL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria,irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato27: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAREL TIPO DE GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma

que deber mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacin final.

CLUSULA OCTAVA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACINLA ENTIDAD est facultada para

Documents

Bases Ads Obra Yanac Integradas 20150702 173027 371