Informe de avance bimestral · Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO Página 7 de 39 Previo a la reprogramación

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Bimestral N°7 Diciembre 2014 – Enero 2015

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

- Comisión Nacional de Energía

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

20 de marzo 2015

Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 39

CONTENIDO

1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4

1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5

1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5

1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8

1.4.1 Subestaciones .............................................................................................................. 8

1.4.2 Líneas ........................................................................................................................... 8

1.4.3 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS ................................................................ 9

1.5 Cumplimiento de Característica Técnicas ........................................................................... 9

1.6 Conclusiones........................................................................................................................ 9

2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 10

2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 10

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 10

2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 10

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 10

2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 11

2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 11

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 11

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 11

2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 12

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 12

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 12

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 12

2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 12

3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 16

4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 17

4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 17

4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 18

4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 19

4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 19

4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 21

4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 21

4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 24

4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 25



Página 3 de 39

4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 26

4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 26

4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 27

4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 28

4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 30

4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 30

4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 30

4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 30

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 30

5 Conclusiones.............................................................................................................................. 33

6 Anexos ....................................................................................................................................... 34

6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 34

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 34

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 35

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del

Auditor durante el período ....................................................................................................... 36

6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 37

6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 38

6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 39

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 39

6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 39

6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 39

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 39

6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 39

6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 39

6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 39



Página 4 de 39

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,

en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV.

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C.

- Cable de guardia OPGW o equivalente.

- Transposiciones 1 ciclo completo.

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.

No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,

no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta

Técnica del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 5 de 39

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de

las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.

Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos

relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.

Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al

CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el

Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos

establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan

afectar el normal desarrollo de éste.

1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. A la fecha, se ha dado cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene como fecha el 13 de julio de 2015. Transcurridos 15,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por

este Auditor, el avance total acumulado es de un 21,61%, lo que implica un aumento de 1,88%

para el período diciembre-enero (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo

siguiente:

- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del

Proyecto:

Movilización y Estudios Preliminares

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

Seguros Contratados

- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 31

de enero un avance del 67,58% que se sustentan en:

La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las

subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 52,78%, lo

que implica un aumento en el período diciembre-enero de 4,94%, dado por la



Página 6 de 39

entrega de diversos documentos por parte de Siemens correspondientes a la

Ingeniería Básica y de Detalles de Subestaciones.

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 83,39%,

lo que implica un aumento en el período diciembre-enero de 13,70%, el cual se

explica por la validación de las siluetas de las estructuras tipo A, AA, B, C, D/DT, y

por las modificaciones realizadas a la línea base. Se mantiene en desarrollo la

actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya realización se

encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon.

- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS,

presenta un avance acumulado del 52,1% lo que implica un aumento en el período

diciembre-enero de 9,45%. Este avance se explica por el tiempo transcurrido en el proceso

de revisión que deben efectuar los distintos servicios públicos, así como actividades que

desarrolló el Adjudicatario durante la Tramitación de la Resolución de Calificación

Ambiental. El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA.

- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales,

tuvo un avance del 6,85% durante el período diciembre-enero, alcanzando un total

acumulado de 37,12%, el cual se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de

tramitación de la concesión definitiva.

- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales

necesarios para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 8,13%,

lo que representa un aumento en el período diciembre-enero de 0,69%. Este aumento fue

provocado por la adjudicación del suministro del cable de guardia y de los aisladores y

amortiguadores.

En virtud de los plazos establecidos para el Proyecto, las holguras presentadas en el Cronograma

vigente para actividades relacionadas principalmente con la ingeniería y la adquisición de

suministros, y la forma como se han desarrollado hasta la fecha las actividades, en la reunión del

mes de enero, entre Interchile y este Auditor, se estableció la conveniencia de efectuar una

reprogramación con la finalidad de reflejar de mejor forma su desarrollo futuro. En concordancia

con lo señalado, en su informe mensual de enero del presente año, Interchile propuso un nuevo

Cronograma y una nueva curva de avance programado, la cual comenzará a ser utilizada a partir

del presente Informe Bimestral.

Se debe destacar que en la reprogramación se ha retrasado el término de la ingeniería de detalles

de subestaciones, de acuerdo con la programación establecida por Siemens y sin que se afecte la

Ruta Crítica del Proyecto.



Página 7 de 39

Previo a la reprogramación el Proyecto presentaba un avance real, obtenido tanto por el

Adjudicatario como por el Auditor, mayor al programado. Con la reprogramación el avance real

determinado por Interchile concuerda con el programado, en tanto que el avance real

determinado por este Auditor presenta atraso respecto al programado, cuyo origen se explica más

adelante en este numeral y no afecta la Ruta Crítica del Proyecto.

Los avances calculados por Interchile al 31 de enero de 2015 son (Tabla 1):

- Programado (Anterior): 23,39%

- Programado (Vigente): 27,05%

- Real: 27,05%.

Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período diciembre-enero se habría obtenido un avance real del 3,09%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 21,61%; parcial 1,88%) debido a lo siguiente:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de

las pruebas de carga.

- El Adjudicatario considera un 12% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones

(EDT 4.1.2), lo que representa un avance del 6% con respecto al mes anterior. Este Auditor

no ha recibido nuevos documentos de ingeniería de subestaciones que permitan

comprobar este avance.

- El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1), lo que representa un 30% de avance con

respecto al mes anterior. El Equipo Auditor no ha podido evidenciar ningún avance en las

negociaciones con la sucesión propietaria del predio particular afectado.

- De acuerdo a lo señalado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario este

Auditor considera que existe solo un 50% de avance en las subactividades “Licitación de

Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios,

Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de

Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.



Página 8 de 39

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 27,05% 21,61%

Movilización y Estudios Preliminares

0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 70,79% 67,46%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 52,10% 52,10%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 42,52% 37,12%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,83% 8,13%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

1.4 FACTORES DE RIESGO

1.4.1 Subestaciones

Con respecto al factor de riesgo indicado en el Informe Bimestral N°6, que se refería a la condición

de área comprimida bajo las fundaciones, Interchile ha informado que aplicará el criterio señalado

en la publicación del Cigré Chile “Lecciones y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas

del terremoto del 27 de Febrero de 2010 en Chile”.

1.4.2 Líneas

Con respecto al factor de riesgo indicado en el Informe Bimestral N°6, que se refería a las

solicitaciones de desequilibrio de las torres de anclaje, Interchile ha procedido a corregir los

cuadros de carga de las torres de manera que ahora cumplen con lo establecido en la NSEG 5 En

71, artículo 116. Adicionalmente se ajustó el cronograma de diseño, pruebas y fabricación de las

torres.



Página 9 de 39

1.4.3 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS

Emitido el primer ICSARA, se han detectado dos posibles fuentes de riesgo para el cumplimiento

de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:

- La solicitud de levantamiento de información relacionada con comunidades indígenas.

- El tiempo que utilice Interchile para emitir la Adenda N°1 teniendo en cuenta que el SEA

ha dado plazo hasta el 28 de mayo de 2015, en tanto que el cumplimiento del Hito tiene

fecha 13 de julio de 2015.

1.5 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS A la fecha de este informe Interchile ha levantado los factores de riesgo relacionados con aspectos

técnicos que, en opinión de este Auditor, podían constituir eventuales incumplimientos de las

características técnicas del Proyecto, por lo cual se puede señalar que no se han detectado

incumplimientos en las características técnicas del Proyecto.

1.6 CONCLUSIONES Durante el período se ha efectuado una reprogramación de las actividades del Proyecto, la cual

será utilizada a partir del presente Informe y que establece un avance programado al 31 de enero

de 27,05%.

Al 31 de enero de 2015 y habiendo transcurridos 15,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 21,61% frente al 27,05%, informado por Interchile.

Emitido el primer ICSARA, se han detectado como factores de riesgo dos aspectos que podrían

afectar el cumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:





A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 10 de 39

2 AVANCE DEL PROYECTO

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El Hito Relevante N°2 tiene como fecha de cumplimiento el 13 de julio de 2015. Durante el presente período, Interchile propuso un nuevo Cronograma y una nueva curva de avance programado, la cual comenzará a ser utilizada a partir del presente Informe Bimestral. Transcurridos 15,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 31 de enero de 2015 el estado de avance es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 31

de enero un avance del 67,58%.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños

de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de

47,84%, lo que implica un aumento en el período diciembre-enero de 4,94%, dado por la entrega

de algunos documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Básica y Detallada

de Subestaciones.

La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto” presenta un avance

acumulado del 81%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de los documento

incluidos en el numeral 4.4.2.1 del presente informe.

Interchile reprogramó la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”,

para finalizar el 05/03/15. Esta reprogramación se incluyó en el nuevo Cronograma y no afecta la

Ruta Crítica del Proyecto. El avance acumulado de esta actividad al término del presente período

es del 81%.



Página 11 de 39

2.3.2 Ingeniería de Líneas

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 83,39%, lo que implica un

aumento en el período diciembre-enero de 13,7%, el cual se explica por lo señalado en el numeral

4.4.2.2 del presente informe.

Al 31 de enero de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, mantiene un avance acumulado del

91,29%.

Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, presenta un avance

acumulado del 70,50%, es decir existió un avance del 30,50% en el periodo, el cual se explica por la

validación de las siluetas de las estructuras tipo A, AA, B, C, D/DT, y por las modificaciones

realizadas a la línea base.

Con respecto a las modificaciones a la línea base, se dividió la subactividad “4.2.2 Ingeniería

Detallada Líneas de Transmisión” en las subactividades 4.2.2.1 “Informes técnicos,

especificaciones técnicas y planos” y 4.2.2.2 “Diseño de Estructuras”. Estas dos subactividades

tienen la misma ponderación.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 52,10%, lo que implica un avance durante el

periodo de diciembre-enero del 9,45% y que se explica por el avance en la Tramitación de la

Resolución de Calificación Ambiental. El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales, tuvo un

avance del 6,85% durante el período diciembre-enero, alcanzando un total acumulado de 37,12%,

que se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de tramitación de la concesión definitiva.

El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1), lo que representa un 30% de avance con respecto al

periodo anterior (noviembre 2013). Debido a que el Equipo Auditor no ha podido evidenciar

ningún avance en las negociaciones con la sucesión propietaria del predio particular afectado, se

mantiene el avance de 20% para esta subactividad. Tampoco se evidencia avance en un posible

acuerdo con Bienes Nacionales.



Página 12 de 39

Interchile ha informado que la causa con el propietario particular, se encuentra en el Tribunal para

notificación judicial ya que la sucesión no tiene la posesión efectiva.

2.6.1 Concesión Eléctrica

- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

- Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de

errores u omisiones en la Solicitud.

- Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión

Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.

- Con fecha 19 de noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión

Definitiva.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Al 31 de enero de 2015, la actividad “Suministro de Equipos y Materiales” destinada a la

adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios para la materialización del

Proyecto, alcanzó avance acumulado del 8,13%, lo que representa un avance del 0,69% para el

periodo diciembre-enero. Este aumento fue provocado por la adjudicación del suministro del

Cable de Guardia (Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.) y del suministro de Aisladores

(Sediver).

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin modificaciones durante el período.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 31 de enero de 2015 era de 23,39% antes de la

reprogramación, y de un 27,05% después de la reprogramación, en tanto que su cálculo de avance

real llega a 27,05% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real llega a 21,61%.

Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 27,05% 21,61%

Movilización y Estudios 0,4% 100% 100%



Página 13 de 39

Preliminares


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 70,79% 67,46%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 52,10% 52,10%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 42,52% 37,12%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,83% 8,13%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:

- Línea Base Anterior: Corresponde a la Curva S del Proyecto de acuerdo al programa de

Interchile antes de que se ajustara la línea base, las ponderaciones acordadas a partir de

febrero.

- Nuevo Plan Propuesto: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la nueva

Línea Base propuesta por Interchile, la cual se ajusta de mejor manera a la situación actual

del Proyecto.

- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.

- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.

En el Gráfico 2 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se

puede apreciar la nueva curva de avance programado (Nuevo Plan Propuesto) coincide con el

avance real calculado por Interchile, sin embargo, de acuerdo al cálculo del Auditor el Proyecto

presenta un atraso. Es importante indicar que a la fecha, este atraso no afecta la Ruta Crítica del

Proyecto.



Página 14 de 39

Gráfico 1: Curva S del Proyecto

Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto



Página 15 de 39

Como se puede observar en el Grafico 1, en parte importante del período restante del Proyecto se produce un adelanto en el avance programado, debido principalmente a los avances que presentan a la fecha los procesos de licitación que están destinados a la construcción tanto de la línea como de las instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto que tuvo la contratación de la empresa encargada de la construcción de la línea.



Página 16 de 39

3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Emitido el primer ICSARA, se han detectado dos posibles fuentes de riesgo para el cumplimiento

de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:





Durante el período no se aprecian otras situaciones que puedan poner en riesgo la ejecución del

Proyecto en los plazos comprometidos.



Página 17 de 39

4 ESTADO DEL PROYECTO

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,

doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.

La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud

de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se

conectará en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de

monitoreo de temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones

asociadas.

Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños

necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y

sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas

instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que

deben ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones

involucradas.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del

proyecto

Tabla 3: Principales características técnicas

Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por

el Adjudicatario

Longitud de la línea 174 km 188 km

Número de Circuitos 2 2

Tensión de Operación 220 kV 220 kV

Capacidad de diseño de la línea por circuito

290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.

290 MVA

Resistencia Máxima por fase de cada circuito

0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C

0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C

Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)

Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo

Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA

Sensores de medida de temperatura y corriente

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana



Página 18 de 39

4.1.1 Línea de Transmisión

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

Tabla 4: Tipos de Estructuras

Función Tipo de Torre % Referencial

Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100

4.1.1.1 Conductores y Cables

Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la

adquisición del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del

Adjudicatario.

Tabla 5: Características del Conductor 220 kV

Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681

Tabla 6: Conductores y Cables

Descripción Tipo Longitud Referencial [km]

Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188

4.1.1.2 Nivel de Aislación

Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el

Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una

distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del

trazado.



Página 19 de 39

Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación

Función Estructura

Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]

Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]

Rotura [kN]

Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006

4.1.2 Subestaciones

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

4.1.3 S/E Lagunas

En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de

Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus

modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una

configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la

implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra

de transferencia de la subestación.

- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.

- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la

operación de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.3.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -



Página 20 de 39

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.

1 1

Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15

La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló

que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras. A la fecha se

está a la espera de los planos actualizados.

4.1.3.2 Reactor

Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:

- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω

- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.

- Transformadores de corriente tipo bushing.

- Tres (3) pararrayos 245 kV.

4.1.3.3 Paño de Reactor

El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la

subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la

Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda

ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.

El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los

siguientes equipos:

Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr



SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.

1 1

Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.

Lo necesario

Pararrayos 245 kV 3



Página 21 de 39

4.1.4 S/E Encuentro

La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y

Barra de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta

Subestación dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro

la implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a

la barra de transferencia de la subestación.

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la

operación de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.4.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro



SIEMENS

Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13

4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En virtud de los plazos establecidos para el Proyecto, las holguras presentadas en el Cronograma

vigente para actividades relacionadas principalmente con la ingeniería y la adquisición de

suministros, y la forma como se han desarrollado hasta la fecha las actividades, en la reunión del

mes de enero, entre Interchile y este Auditor, se estableció la conveniencia de efectuar una

reprogramación con la finalidad de reflejar de mejor forma su desarrollo futuro.

Entre los principales ajustes efectuados destacan:



Página 22 de 39

- Se aplazó la fecha de término de la ingeniería de detalles de subestaciones de acuerdo con

situación actual y sin afectar Hitos Relevantes ni la Ruta Crítica del Proyecto.

- Se incluyó la actividad de verificación sísmica de equipos.

- Se adelantó la llegada de los suministros de subestaciones para hacerla consistente con la

fecha de liberación en fábrica.

- Se mantuvo sin cambios toda la etapa ligada a la construcción, montaje y puesta en

servicio de las obras.

Además se reprogramó la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”,

para finalizar el 05/03/15, sin que se afecte la Ruta Crítica del Proyecto.

Con la reprogramación del Proyecto se eliminan ciertas holguras innecesarias y se modifica la curva de avance programado. Las modificaciones al Cronograma no afectan el cumplimiento de los Hitos Relevantes ni la Ruta Crítica, debido a las holguras con las que contaba el Proyecto desde su inicio para el desarrollo de ciertas actividades.

En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del

Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma nueva propuesta 2015), en tanto

que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas,

además de encuentran marcadas en gris aquellas fechas que sufrieron modificaciones.

Tabla 11: Cronograma del Proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE

INICIO FECHA DE TÉRMINO

Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17

Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13


16-11-13 28-02-14

Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 05-06-15

Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 31-03-15

Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 05-06-15

Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14

Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 15-05-15

Seguros contratados 20-04-14 31-12-14

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 09-11-15

Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14

Obtención RCA 17-10-14 12-07-15

Obtención PAS 14-07-15 09-11-15

Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-11-15

Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14

Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14



Página 23 de 39

Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-11-15

Concesión Eléctrica 18-08-14 18-07-15

Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 24-06-16

Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14

Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 24-06-16

Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 16-04-16

Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17

Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

19-07-15 17-08-15

Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión

19-07-15 17-08-15

Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

16-11-15 15-12-15

Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

16-11-15 15-12-15

Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15

Subestaciones 11-07-16 17-12-16

Línea de Transmisión 16-12-15 13-03-17

Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17

Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto

HITOS RELEVANTES FECHA

N° DESCRIPCIÓN

1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14

2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva lun 13-07-15

3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16

4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16

5 Entrada en Operación mié 12-04-17



Página 24 de 39

4.2.1 Verificaciones del Cronograma

En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas

que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones

Se dispone de los cronogramas elaborados por Siemens Chile para cada subestación, y se ha

solicitado una versión actualizada.

4.2.1.2 Ingeniería de líneas

Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y

de acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las

actividades contempladas.

Con el informe mensual de enero, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper

vigente al 30 de enero de 2015, el cual se analizará durante el siguiente período para determinar

su coherencia con el Cronograma del Proyecto.

4.2.1.3 Medio Ambiente

El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación

ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el

Cronograma del Proyecto. Se está solicitando mayor información a Interchile.

4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias

Se dispone del cronograma vigente de Felval. Este cronograma concuerda con el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.5 Concesión Eléctrica

El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las

servidumbres voluntarias.

4.2.1.6 Adquisición de Suministros

Con el informe mensual de enero, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper

vigente al 30 de enero de 2015, el cual se analizará durante el siguiente período para determinar

su coherencia con el Cronograma del Proyecto.

A la fecha, no obstante haber sido solicitado de manera reiterada a Interchile, no se ha recibido el

cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor.

A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes

suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con

la fecha de entrega.



Página 25 de 39

En el cronograma de Siemens se corrigieron las fechas de entrega de los Protocolos de Pruebas

FAT, con la finalidad de dar cumplimiento a la fecha establecida para el Hito Relevante N°4.

4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la

encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran

programadas para iniciarse a partir del 15 de noviembre del presente año, por lo cual a la fecha no

se cuenta con un cronograma.

Para las subestaciones se está solicitando el cronograma actualizado.

4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS A la fecha se mantiene vigente por parte de Interchile, el programa incluido en la Tabla 13. Se está

solicitando su actualización.

En esta tabla no se incluyen las gestiones que deben ser realizadas ante el Ministerio y la SEC para

la obtención de la Concesión Eléctrica, y ante el SEA para la obtención de la Resolución de

Calificación Ambiental.

Tabla 13: Plan Maestro de Permisos

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015 DGAC Preparación de documentos técnicos (Planos Planta-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Nov 2014 Nov 2014

Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas



Página 26 de 39

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Dic 2014

Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Ene 2015 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015

Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC

mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con

fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,

subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre

la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva. Con esto Interchile se

encuentra dentro del plazo establecido en el Cronograma para la tramitación de la Concesión

Definitiva, la cual se encuentra actualmente en tramitación por parte de la autoridad.

4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

4.4.1 Estudios Medioambientales

El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación

Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.

El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el

cual contiene 119 observaciones. Además el SEA fijó como plazo máximo para la entrega de la

Adenda N°1, el 28 de mayo de 2015.

Durante el próximo período se procederá a analizar la calidad de los antecedentes presentados al

SEA por el Adjudicatario, a partir de las preguntas contenidas en cada ICSARA, con la finalidad de

distinguir las responsabilidades que pueda tener en una eventual prolongación del proceso.

También se analizarán las medidas que haya tomado o esté tomando para poder finalizar el

proceso dentro del plazo establecido.



Página 27 de 39

4.4.2 Ingeniería

4.4.2.1 Subestaciones

Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las

especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan

cumplimiento al Hito Relevante N°1.

Para las subestaciones, durante el período se avanzó principalmente en el desarrollo de la

ingeniería básica, y en menor medida en la ingeniería de detalles. Los entregables recibidos al

término del período son:

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos

o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas

o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad

o P2-SE-06-D00008(B) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009(C) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad

o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro

Con relación al diseño de las fundaciones destinadas a las instalaciones que se deberán

implementar en las subestaciones Encuentro y Lagunas, Interchile ha informado que se utilizará el

criterio del 80% de área comprimida, tal como se indica en el documento “Lecciones y

recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del terremoto del 27 de Febrero de 2010 en

Chile” elaborado por el Cigré Chile.



Página 28 de 39

4.4.2.2 Línea

A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la

línea:

- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

Se continuó con en desarrollo la actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya

realización se encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon, las dos últimas

contratadas por el fabricante Skipper. Se mantiene pendiente la entrega del diseño de las

estructuras y la elaboración de los planos de fabricación por parte de Skipper, y la especificación

de las pruebas de carga.

Con la emisión de los cuadros de carga, para los cuales el Equipo Auditor verificó su conformidad

con el reglamento (NSEG 5 En71), Interchile está en condiciones de comenzar con el diseño de las

torres, en concordancia con el último cronograma presentado por Skipper. De este modo, a la

fecha se debiese haber iniciado el diseño de las estructuras y se está a la espera de los avances

que presente el fabricante.

4.4.3 Suministros

4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión

Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el

Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR

900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:

188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02

Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características

ofrecidas por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La

norma técnica utilizada por STERLITE es la ASTM B524.

Tabla 14: Características del Conductor 220 kV

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio

18/19 18/19

Diámetro[mm] 27.74 27.734



Página 29 de 39

Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679

4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión

Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la

empresa india Skipper. Actualmente se encuentra desarrollando el diseño de las estructuras a

través de Trucon y Arcon.

4.4.3.3 Ferretería

La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.

4.4.3.4 Cable de Guardia

El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power

Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable

de guardia adquirido.

Tabla 15: Características del Cable de Guardia OPGW

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS


Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA

4.4.3.5 Aisladores de Vidrio

El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. Aún no se

ha recibido más información acerca de las características técnicas de los aisladores adquiridos.

4.4.3.6 Reactor

Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será

fabricado por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las

siguientes:



Página 30 de 39

Tabla 16: Características del Reactor

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS


Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV

Tabla 17: Repuestos Encargados

REPUESTO

Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica

4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.

4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.

4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.8.1.1 Administración y Dirección General

El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la

fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la

revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas

para desarrollar la ingeniería de contraparte.



Página 31 de 39

4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos

4.8.1.2.1 ISA Colombia

Con relación al profesional perteneciente a ISA Colombia, designado como revisor de temas

sísmicos, se debe señalar que en términos generales su currículo presenta experiencia en revisión

y calificación de equipos eléctricos, aunque no se indica su experiencia como inspector de pruebas

sísmicas en fábrica y/o laboratorio. Debido a esto el Equipo Auditor indicó a Interchile la necesidad

de complementar la labor del responsable sísmico, con un especialista con experiencia en ensayos

de laboratorio.

4.8.1.2.2 Unión Eléctrica

Durante las reuniones mensuales con Interchile, el quipo Auditor solicitó al encargado de líneas la información referente a la estructura de Unión Eléctrica, indicando que actividades serán subcontratadas. Esta información había sido solicitada durante el mes de diciembre y a la fecha sigue sin ser recibida. En la Tabla 18 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 18: Empresas Contratistas

N° Actividad Contratista País

1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.

Chile

2 Línea de Transmisión

2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile

2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada

2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India

2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India

2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India

2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India

2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica Colombia

2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia

2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil

2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.

Japón

2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia

3 Paños de Subestaciones

3.1 EPC SIEMENS Chile

3.1 Ingeniería IEB Colombia



Página 32 de 39

3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile

3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia

4 Ingeniería de Contraparte

4.1 Línea ISA Colombia

4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia



Página 33 de 39

5 CONCLUSIONES

Durante el período se ha efectuado una reprogramación de las actividades del Proyecto, la cual

será utilizada a partir del presente Informe y que establece un avance programado al 31 de enero

de 27,05%.

Al 31 de enero de 2015 y habiendo transcurridos 15,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 21,61% frente al 27,05%, informado por Interchile.

Emitido el primer ICSARA, se han detectado como factores de riesgo dos aspectos que podrían

afectar el cumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:





A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 34 de 39

6 ANEXOS

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con el Adjudicatario:

- El 16 de diciembre se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario,

para el período de este informe. De los temas tratados destaca:

Se solicitó hacer entrega de un CV detallado del Ingeniero Responsable de

Verificaciones Sísmicas, Horacio Mantilla.

Se solicita información respecto de los subcontratistas de Siemens y Unión

Eléctrica.

Se indica que aún no han sido órdenes de compra por parte de Siemens.

Interchile informa que se cambió el suministrador de los bushings del

reactor, a TRENCH. Esto fue para poder cumplir con los requisitos de la

Norma Técnica.

Interchile informa que se corregirán las fechas de entrega de los

documentos correspondientes a las pruebas FAT, de manera de que

coincidan con el cronograma de Siemens, y con la fecha de cumplimiento

del Hito Relevante N°4.

Se comunica a Interchile acerca de incumplimientos en los cuadros de

carga de las torres.

- Se realizó una Reunión Técnica Especial el 09/Enero por el tema de la solicitación

de desequilibrio en los Cuadros de Carga de las torres de anclaje.

- El 14 de enero se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario, entre

los temas tratados están:

Interchile hizo entrega de una copia del documento Criterios de Diseño de

Obras Civiles.

Cumplimiento del criterio de 80% de área de compresión mínima bajo las

fundaciones.

Se solicitó a Interchile la entrega de Cronograma de fabricación del

reactor, a partir de la orden de compra, e incluyendo la etapa de diseño e

ingeniería.

Interchile informó que la fabricación del reactor comenzará el

18/01/2016.



Página 35 de 39

Servidumbres prediales con particulares y Bienes Nacionales.

Reprogramación y nueva curva de avance para lo que resta del proyecto.

Revisión de Antecedentes:

- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el

Adjudicatario.

Revisión de Informes de Avance:

- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (diciembre 2014 y

enero 2015).

Revisión de Especificaciones Técnicas:

- Se revisó las últimas versiones entregadas por Interchile de los documentos civiles.

- Se revisó ciertos documentos de ingeniería básica de subestaciones entregados a

principios de diciembre.

Análisis de Cronogramas:

- Se analizaron los avances del período

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,

respecto del Programa Bimestral

6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el

16 de diciembre de 2014 y la segunda el 14 de enero de 2015.

6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos

Se recibieron, verificaron y/o revisaron los siguientes documentos y planos técnicos.

Especialidad Civil

N° Tipo Nombre N° Revisión del Auditor

Situación N° Solicitud

Info

P2-LT-01-K024-003 a 006 Rev. 6

PLN Cuadros de Carga B, C, D, DT, TR

4

- Se liberan Cuadros de Carga para las torres de Anclaje B, C, D, DT

- Queda pendiente Cuadro de Cargas torre TR

Email del 22.01.15

P2-SE-06-E1012-00008 Rev. B3

Doc Criterios de Diseño Obra Civil Subestaciones

1 Con comentarios menores 022



Página 36 de 39

N/A Curriculum Responsable Sísmico Equipos

1 Recibido

Especialidad Eléctrica

P2-SE-06-D0010 B Definición Nomenclatura Operativa Equipos Revisado

P2-SE-06-D00201 C Memoria distancias mínimas y de seguridad Revisado

P2-SE-06-D00204 C Memoria de cálculo conductores de línea y barra

Revisado

Cronograma de fabricación del reactor Revisado

Suministros, aislación cable OPGW Revisado

6.1.2.3 Gestión Ambiental

Se verificó el estado de admisibilidad de la Solicitud Concesión Definitiva, y se recibieron todos los

documentos correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental.

6.1.2.4 Gestión Predial

Se realizó un seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.

6.1.2.5 Elaboración de Informes

Se elaboraron los correspondientes informes mensuales, de los meses de diciembre y enero. Se

analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período

Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del

Encargado de Programación y Control.

Tabla 19: Actividades desarrolladas

Actividad Descripción Responsable

Reuniones con el Adjudicatario

Reunión realizada el 16 de diciembre de 2014

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Reunión realizada el 14 de enero de 2015

Encargado Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión de Informes de Verificación del Estado de Encargado



Página 37 de 39

Avance Avance de cada una de las actividades

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.

Encargado Ingeniero de Apoyo

Verificación Gestión Ambiental

Se revisó en línea la declaración las observaciones emitidas por la autoridad ambiental.

Ingeniero de Apoyo

Marcela Aravena R. Víctor Torres P.

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica

Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.

Ingeniero Apoyo Encargado

6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo

Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar

características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.

Tabla 20: Listado de documentos verificados

N° Nombre del Documento Contenido

1 P2-LT-01-K024-003.bak Árboles de Carga V6

2 P2-LT-01-K024-003.dwg Árboles de Carga V6




Página 38 de 39




7 P2-LT-01-K024-006.pdf Árboles de Carga V6

8 Solicitud de información_021.xlsx Respuesta Solicitud de información 021

9 Solicitud_Info_021.pdf Solicitud de información 021

10 Solicitud_Info_021.xlsx Solicitud de información 021

11

arboles _220kv_cd_1xacar_900_zona3_trabajo (20141217).xls Planilla de cálculo árboles de carga

12

ETG-A 0 21 (Excitación sísmica de diseño vs Ordenadas espectral maxima).pdf Comentarios respecto a ETG-A.0.21



15 Solicitud_Info_022_RPTA SIEMENS.XLSX Respuesta Solicitud de información 022

16 Solicitud_Info_022_RPTA SIEMENS.pdf Respuesta Solicitud de información 022



19 P2-GC_Accessories_OPGW V0_Pigtails.pdf

Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido

20 P2-GC_OPGW - 120kA2s.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido

21 P2-GC_OPGW - Optical Fiber Cable.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido

22 P2b-GC_OPGW - 120kA2s.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido

23 P2-SE-06-D00008(B3)R Criterios de Diseño Civil.pdf Criterios de Diseño Civil Subestaciones

24 P2-Estaciones de prueba Estructuras.msg Información Estaciones de Prueba

25 TL Testing Centre Brochure.pdf Información Estaciones de Prueba

26 TTRS.PDF Información Estaciones de Prueba

27 CV_HMJ.pdf CV Encargado Verificación Sísmica de Equipos

6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se adjuntan informes mensuales de los meses correspondientes.



Página 39 de 39

6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes

actividades:

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.

6.4.2 Documentos Técnicos

Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre

los proyectos de línea y subestaciones.

Se procederá a revisar aquellos documentos revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

versiones.

Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de

acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.

Los documentos que sean recibidos a fines de marzo de 2015 serán verificados durante el periodo

siguiente.

6.4.3 Cronograma

Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los

cronogramas particulares.

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos

Se hará un seguimiento de las actividades programadas.

6.4.5 Gestión Ambiental

Se verificarán las medidas tomadas por el Adjudicatario para dar respuesta al ICSARA dentro de

plazos que permitan cumplir con la fecha establecida para el Hito relevante N°2.

Se revisará el contenido del ICSARA.

6.4.6 Gestión Predial

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de

servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales, y avances en la concesión definitiva.

En especial se verificará las gestiones que se estén desarrollando con Bienes Nacionales.

6.4.7 Elaboración de Informes

Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de febrero 2015 y marzo

2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes

mensuales elaborados por el Adjudicatario.

Documents

Informe de avance bimestral · Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO Página 7 de 39 Previo a la reprogramación